合同是经济交往中交易双方达成意愿的书面证明。编写合同时，首先需要明确各方的基本信息和身份证明。希望以上信息对您撰写合同有所帮助。
工程水泥购销合同书篇一
甲方：
乙方：
一、数量、计量单位、单价、金额。
二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。
三、袋重合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货。
_______年_______月_______日前提(供_______)吨。其中：_______吨。_______吨。
_______年_______月_______日前提(供)_______吨。其中：_______吨。_______吨。
_______年_______月_______日前提(供)_______吨。其中：_______吨。_______吨。
_______年_______月_______日前提_______吨。其中：_______吨。_______吨。
甲方逾期提(收)货的，乙方有权处理该货，并不免甲方责任。
六、付款办法和期限：
2、采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。
_______年_______月_______日前电汇_______元;。
_______年_______月_______日前电汇_______元;。
_______年_______月_______日前电汇_______元;。
_______年_______月_______日前电汇_______元。
3、采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月_______日-_______日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任：
甲方责任：
1、中途退货或违约拒收的。除偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。
2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。
3、承担《工矿产品购销合同条例》第36条第5、6项规定的责任。
乙方责任：
1、不能交货的。偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之四的违约金。
2、所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。
3、承担《工矿产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。
八、本合同一式_______份。经法定代表人签章后生效。有效期从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
甲方：
乙方：
_______年_______月_______日。
工程水泥购销合同书篇二
一、数量、计量单位、单价、金额。
二、质量标准：___水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。
三、袋重合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担：___甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货。
_______年_____月_____日前提(供)吨。其中：___吨。吨。
_______年_____月_____日前提(供)吨。其中：___吨。吨。
_______年_____月_____日前提(供)吨。其中：___吨。吨。
_______年_____月_____日前提吨。其中：___吨。吨。
甲方逾期提(收)货的，乙方有权处理该货，并不免甲方责任。
六、付款办法和期限：___。
1、甲方在_______年_____月_____日前付定金___元;。
2、采取先汇款后结算方式：___甲方按购水泥总金额分期先汇款。
_______年_____月_____日前电汇___元;。
_______年_____月_____日前电汇___元;。
_______年_____月_____日前电汇___元;。
_______年_____月_____日前电汇___元。
3、采取托收承付方式：___按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月日-日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任：___。
甲方责任：___。
1、中途退货或违约拒收的。除偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。
2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。
3、承担《工矿产品购销合同条例》第36条第5、6项规定的'责任。
乙方责任：___。
1、不能交货的。偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之四的违约金。
2、所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。
3、承担《工矿产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。
八、本合同一式份。经法定代表人签章后生效。有效期从_______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止。
甲方：___。
乙方：___。
_______年_____月_____日_______年_____月_____日。
工程水泥购销合同书篇三
卖方：(以下简称甲方)。
买方：(以下简称乙方)。
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和其他有关法律规定，经甲乙双方平等友好协商达成一致，订立(工程名称)的这一批次水泥购销合同，合同条款如下：
第一条材料名称、规格、数量、单价。
序号产品名称厂家规格型号产品单价产品数量金额合计(元)。
1、本合同为总价合同，若超出合同总价需另签合同。
2、卖方承担运输费用，并将合同标的货物运输至购买方指定地点。
3、特别约定：本合同为一次性付款合同，禁止赊欠，若因卖方超额发货，则视为无偿提供行为。
第二条质量要求、技术标准。
2、材料进场后，必须按有关施工操作规定，送检后方可进行预制、安装、施工。如发现不合格，检测、退货等产生所有费用由卖方承担，货物的交货不能视为交付合格。
3、水泥随车合格证应清楚注明：执行标准、产品名称、规格、生产企业名称、生产许可证标志(qs)及编号、出厂编号、生产日期、净含量等。如卖方未提供上述相关证明材料，买方可拒绝验收。
4、产品在运输与存储中不得受潮和混入杂物。
第三条交付时间、地点。
1、交货时间：买方提前24小时以书面、短信、电子邮件等形式向卖方提供下批次的需求量计划，卖方接到通知后，卖方应在买方规定的时间内将合同货物2、交货地点：。
第四条供货及结算方式。
1、合同签订后供货前，由买方按需要报送卖方，卖方按报送材料品种、型号等组织货物。
2、货物送到指定工地后，双方要在现场对到货的材料进行清点确认。以有双方指定人员签字的签收单为准。
3、货品验收合格后天内，买方全额支付货款到卖方指定的银行对公账户;卖方在收到买方货款时提供税率为的全额增值税专用发票。
4、发票违约责任：如果因为卖方所开具的增值税发票被税务机关或其他国家机关认定不符合相关政策规定，致使买方被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的，卖方应承担违约责任和赔偿责任，包括但不限于买方所承担的所有税款、滞纳金、罚款及的赔偿款。
第五条违约责任。
1、卖方保证按照合同约定提供质量合格的货物。卖方所供货材料质量不合格的，买方有权拒收，卖方无权要求支付相应货款，并应赔偿因此给买方造成的损失。
2、卖方未能按约定供货的，每逾期一日，按供货货款数额支付违约金。买方未能按约定支付货款的，每逾期一日，按应付货款数额支付违约金。
第六条不可抗力。
一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。
第七条解决争议的方式。
本合同在履行的过程中发生纠纷的，双方友好协商解决，协商不成提起诉讼的，双方同意向所在地人民法院起诉。
第八条合同生效。
本合同自盖章签订之日起生效。合同执行期间内，任何一方均不得随意变更或解除合同。
合同如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同一式两份，均为正本，具有同等法律效力，双方各持一份。
本合同终止条件：合同条款执行完毕。
甲方(章)。
纳税人识别号：
地址：
法人代表人：
开户银行：
银行账号：
电话：
日期：年月日
乙方(章)：
纳税人识别号：
地址：
法人代表人：
开户银行：
银行账号：
电话：
日期：年月日
工程水泥购销合同书篇四
供货方(甲方)：
采购方(乙方)：
项目名称:。
合同签定地点:。
合同签定日期:_______年_______月_______日
一、兹有乙方向甲方订购混凝土砌块一批，经甲乙双方协商一致，形成以下共识，签订本合同。
二、订货内容：
三、供方对质量负责的条件：甲方将合格产品运至需方所在工地，随车提供产品质量合格证(质保书)及性能检测报告。
四、交(提)货地点、方式：供货时需乙方提前三天以电话或传真形式通知供方，由甲方负责送货至乙方工地，乙方派人签收。
五、运输方式及费用负担：公路运输，费用由甲方承担。
六、产品数量的确认：甲方将货送至工地现场，随车携带已填写好的材料送货清单。乙方组织现场清点，以现场清点数量为准，并在甲方提供的送货清单上签字确认。
七、验收标准、方法：根据厂家提供的企业标准或国家相关标准进行验收。
八、结算方式及时间：每月5日结上月货款的100%。
九、其他约定事项。
1、甲方提供相应的产品合格证等给施工单位，并委派供方技术负责人(姓名：_______电话：_______)为需方及施工单位提供现场技术服务。在施工中供方与需方及施工单位密切配合，保证工程施工进度。在施工中遇到技术问题应及时提供现场技术服务。甲方应与乙方密切配合，保证工程进度。
二、质量要求、技术标准：_______产品质量必须符合现行国家标准。及性能检测报告等能确保验收一次性合格通过的相关技术资料。如有因产品质量问题导致的验收无法通过等事项，由甲方承担相应的经济及法律责任。
3、本合同成立后，货品价格如有涨跌，概不影响本合同所订数量、价格，甲、乙双方均不得有异议。
4、合同未尽事宜当事各方协商解决。
5、合同有效期：自本合同签定之日起至合同履行完毕。
十、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，合同签字盖章后生效。
_______年_______月_______日。
工程水泥购销合同书篇五
供方：(以下简称甲方)。
需方：(以下简称乙方)。
经供需双方友好协商，本着平等、互利的原则，需方同意到供方定点采购水泥使用于_______工程，具体细节达成如下协议：
第一条：价款、数量及交(提)货时间：
1、成交价格：_______元/吨。
2、成交数量：_______吨。
3、按需方要求供货，大宗货物需提前三天报备计划。
第二条：质量标准：供方严格按照国家标准提供产品。
第三天：供方对质量负责的条件：因需方的损坏或施工未按厂家的技术要求造成的后果，由需方负责。
第四条：随机的必备品、配件、工具数量及供应方法：
第五条：付款结算方式：_______元。
第六条：交(提)货地点、方式供方按需方出具的要货计划，要求的时间与具体数量送货到需方_______工地。
第七条：运输方式和费用的负担：大宗货物供方免费送到工地，由需方负责派人卸货。
第八条：验收标准方法，地点及期限：按本合同的第二条所规定的标准，本合同第六条规定的地点，由需方指定专人验收后在销售单上签字，对产品质量的异议期限应当在使用前。
第九条：违约责任，由违约方承担违约损失。
第十条：违约处罚方式：供方未如期供货，由供方每天赔偿需方拖欠发货金额的5‰，若需方未按照合同第五条的规定付款，则需方每天向供方支付尚欠货款金额5‰的滞纳金。
第十一条：资料提供和费用承担：供方提供产品合格证、厂家检测资料，如工地需要送检，费用由需方负担。
第十二条：退货期限、要求费用承担：需方如因计划不当出现退货，需在提货后三天内提出，如出现产品损坏则供方有权拒绝退货，退货的运输费用由需方负担，供方收取退货金5%的退货费用。
第十三条：合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商或解决不成的，服从长沙市经济仲裁委员会的仲裁。
第十四条：本合同一式两份，双方各执一份，本合同自双方盖章或签字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
工程水泥购销合同书篇六
甲方：
地址：
电话：_______传真：
乙方：
电话：_______传真：
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规的规定，本着诚实信用、互惠互利的商业合作精神，在平等自愿、协商一致的基础上，就有关水泥买卖事宜，兹签订本合同如下：
一、产品名称、品种规格、价格、数量。
甲方自20_年4月1日起至20_年12月30日止，按下表所列产品、等级及价格向乙方供应水泥：
当市场上该产品价格变动较大时，双方可协商调整。(注：每月购货数量超1000吨时，每吨返还_______元。)。
乙方应每月5日前，以传真或其他书面形式用认购单通知甲方下一个月份拟购水泥数量品种并得到甲方确认函，以便甲方做好供货计划。
二、质量要求。
三、交货及计算方式:。
款到发货。甲方在乙方的预付款额内安排发货，并保证供货量。
四、验收标准及异限议期。
1、交货时水泥的质量验收以甲方同编号水泥的检验报告为依据。并以厂方地磅单为结算依据。
2、甲乙双方在提货、交货时在同编号水泥中抽取试样，双方共同签封后保存两个月;或委托甲方在同编号水泥中抽取试样，签封后保存两个月。
3、在两个月内，乙方对水泥质量有疑问时，甲乙双方把签封的试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督机构进行仲裁检验。
五、所有权及风险转移。
货物的`所有权及损坏、灭失的风险自交付时发生转移。
六、责任及索赔。
按《中华人民共和国合同法》执行。
七、其他约定事项。
未尽事宜，双方另行协商解决，解决不了时，可向合同签订地人民法院提出诉讼。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同自甲、乙双方盖章签字之日起生效。
甲方：
乙方：
_______年_______月_______日。
工程水泥购销合同书篇七
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
甲乙双方在平等互利的基础上协商一致，为明确双方的权利和义务，就合同中有关问题达成如下协议，以资共同遵守。
一、供货名称：
由甲方代理销售华润水泥(福建)股分有限公司生产的旋窑普通硅酸盐水泥(pc32.5r、po42.5、po42.5r)。
二、产品价格：
袋装水泥：pc32.5r345元/吨，总合同共3363吨水泥，金额壹佰壹拾陆万元整。以上单价均含税和运费。价格随市场价格而变动，按实际结算，变动时应及时通知乙方。
三、产品质量：
甲方应提供国家规定的合格产品。
四、项目名称：乙方指定工地。
五、验收标准、方法及提出异议的期限：
1、甲方向乙方提供批的水泥每个编号，必须提供产品质量检验合格证。
2、水泥验收以甲方工厂同编号出厂水泥的检验报告为依据，乙方与甲方共同取样，双方签封封存三个月，在三个月内，如乙方对水泥质量有异议时，则甲乙双方将乙方和甲方签封的试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验;水泥出厂后90天内，如乙方水泥质量提出疑问或施工过程中出现与水泥质量有关的问题需要由水泥质量监督检验机构仲裁时，用甲方水泥厂同一编号水泥的封存存样进行。若用户对水泥安定性、初凝时间有疑问要求现场取样仲裁时，甲方在接到乙方要求后7天内会同乙方共同取样，送水泥质量监督检验机构检验。甲方在规定时间内不去现场，乙方可单独取样送检，结果同等有效。如检验不合格，甲方将赔偿乙方损失及检验费用并向乙方的主管部门、业主等方面书面说明原因。如检验合格，检验费等费用由乙方承担。
3、乙方对水泥质量引起的损失进行索赔时，必须凭上述质量监督检验机构出具的水泥质量化验报告，并于检验结果出来后十日之内提出。
六、甲方应保证乙方的水泥用量：如无法满足时甲方应采取另购其它有相应质量的厂家水泥供应，差价部分由甲方负责。
七、付款方式;。
一次性付清所有货款，款汇入公司账户银行。
八、其他规定：
1、由于厂家设备检修或发生故障等情况不能及时供货时，应及时通知乙方，双方另行商定供货数量及时间。如果甲方供别厂家的水泥产品时需由甲方提供有资质的检测单位出具的水泥砼、砂浆的配合比报告单和水泥物检报告单且应与原甲方供应厂相应质量的厂家并提前通知乙方，如有差价由甲方自负，还应征得乙方相关部门的允许后实行，否则乙方所有损失由甲方赔偿。
2、双方有关收发货的提供通知单、出厂单及其他单据，合同执行过程中双方往来、信件等书面资料为本合同的一部分，与合同具有同等效力，由乙方指定人员验收水泥。
3、由于不可抗力原因如台风、暴雨等自然灾害造成甲方无法及时供货或乙方利益损失的，甲方不承担违约责任。
九、争议解决：
因本合同执行过程中发生的问题引起争议的，双方应友好协商解决，协商解决不了的，由法院仲裁解决。
十、安全责任：甲方负责送到工地及包括装卸到使用均地，在生产、运输、装、卸过程中如出现安全事故概由甲方自负，乙方不负责任何责任和费用。
十一、其他未尽事宜，双方协商解决。
十二、本协议壹式贰份，双方各执壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程水泥购销合同书篇八
购货单位：(以下简称甲方)。
供货单位：(以下简称乙方)。
经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、产品的名称、品种、规格和质量。
1.水泥：
2.河沙：
3.加气砖：
三、交货。
1.交货方法：
2.运输方式：
3.到货地点：
4.交货周期：乙方在接到甲方通知后2日内发货。
四、货款结算方式。
1.本合同签订后甲方预付押金壹万元整给乙方，待该项目所有材料供应结束，货款结清后，该订金需全额返还给甲方。
2.双方自合同签定之日起，约定每月28日为双方结算日，甲方于结算日一次性结清该结算日前交易的款项，结算日后交易的款项于下一个结算日结算。
五、对产品提出异议的时间和办法。
1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、数量和质量不合规定，甲方需妥善保管货品，且应在5日内向乙方提出异议，在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3.乙方在接到甲方异议后，应在5天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
六、乙方责任。
1.乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，按质论价;甲方不能利用，根据产品的具体情况，由乙方负责包换，并承担调换或退货过程中产生的额外用。
2.乙方逾期交货，按逾期交货部分的货款计算，向甲方支付10%违约金，并承担甲方因此所受的损失。
七、甲方责任。
1.甲方需提前2日通知乙方备货，若因甲方通知不及时导致工期拖延，乙方不承担任何责任。
2.甲方无故中途退货，应向乙方偿付该批退货货款的10%为违约金。
3.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的所有损失。
八、不可抗力。
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
九、其它。
1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后10日内付清。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
3.本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同附件、有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要、e-mail等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。
购货单位(甲方)：签订日期：
供货单位(乙方)：签订日期：
工程水泥购销合同书篇九
合同编号：
出卖人：签订地点：
买受人：签订时间：年月日。
第一条家具名称、数量、价款。
条二条质量标准：
第三条家具保修期为月，在保修期内出现家具质量问题，由出卖人在天内修理好或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。
第四条定做家具图纸提供办法及要求：
第五条交货时间：
第六条交(提)货方式、地点：
第七条运输方式及费用负担：
第八条检验标准、方法及提出异议的期限：
第九条付款方式及期限：
工程水泥购销合同书篇十
(2)法人：_________________公司名称，公司住所地，法定代表人。
2.被上诉人：_________________同上。
上诉人_______________不服__________市__________区人民法院20__________年__________月__________日作出的(20__________)__________民商初字第_____________号民事判决书，现提出上诉。
3.上诉请求。
1、请求人民法院撤销一审判决，依法改判。
2、本案的诉讼费用由被上诉人承担。
4.事实与理由：_________________。
1、_____________。
2、_____________。
综上所述，被上诉人存在明显违约的过错行为，极大地损害了上诉人的合同权益，而在这种情况下一审法院却判决被上诉人不承担任何违约责任，放纵违约方，漠视弱者的合法民事权益，明显违反了法律的公平原则以及诚实信用原则，损害了当事人的合法权益。为了正确适用法律，依法维护法律的尊严，维护上诉人的合法权益，请二审法院对本案依法改判。
此致
__________市中级人民法院。
上诉人：_________________。
_____年_____月_____日。
工程水泥购销合同书篇十一
1.实施全域禁现，提升大气环境质量。
2.实施全域禁现，铸造碧水蓝天之城。
3.使用散装水泥预拌混凝土预拌砂浆，确保工程质量。
4.使用散装水泥，改善作业条件，减少环境污染。
5.使用散装水泥，实现文明施工。
6.使用预拌混凝土，确保工程质量。
7.使用预拌砂浆预拌混凝土，确保工程质量。
8.试点推广，散装水泥进农户;建材下乡，加快建设新农村。
9.水泥散装化，混凝土砂浆预拌化是建筑业现代化的必然要求。
10.水泥散装化，混凝土预拌化是建筑业现代化的必然要求。
11.水泥散装化，利国利大家。
12.提高水泥散装率，发展预拌混凝土和预拌砂浆是我国一项重要产业政策。
13.提高水泥散装率，发展预拌混凝土是我国一项重要产业政策。
14.推广预拌混凝土和预拌砂浆促进建筑业向低碳节能转型。
15.推广预拌砂浆，营造绿色空间。
工程水泥购销合同书篇十二
依照《中华人民共和国民法典》及有关法规，经双方协商同意，订立本合同。
一、购销产品。
1、名称：_____________。
2、强度等级：_________。
3、生产厂家：_________。
4、商标牌号：_________。
5、数量(吨)：__________。
6、单价(人民币：__________元)：_________，如遇市场价格上下浮动，由双方协商变更价格。
7、总金额：(人民币：______元)：_________。
三、包装标准、包装物的供应与回收：_________。
四、交货验收：交货时水泥质量验收以双方抽取实物试样或以卖方同编号水泥的检验结果为依据，无抽样封存的，以生产厂家封存样为检验依据。
六、交(提)货时间及数量：_________。
七、交(提)货地点、方式：_________。
八、运输方式及到站费用：_________。
九、合理损耗及计算方法：按国家有关规定计算。
十、结算方式及期限：_________。
十一、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。
十二、违约责任：_________。
十三、解决合同纠纷方式：由当事人友好协商解决，协商不成，依法向______人民法院起诉。
十四、本合同正本一式______份，双方各执______份，一经双方法定代表人或其委托代理人签字盖章即为生效。
十五、未尽事宜，双方在执行中共同磋商完善。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：________。
工程水泥购销合同书篇十三
1.发展预拌混凝土和预拌砂浆，为建设资源节约型环境友好型社会做贡献。
2.发展预拌混凝土和预拌砂浆，提高水泥散装率。
3.奋力推进预拌混凝土预拌砂浆应用“三圈一体”发展。
4.关爱地球，发展散装水泥。
5.关爱地球，使用散装水泥，预拌混凝土，预拌砂浆。
6.加快发展散装水泥预拌混凝土和预拌砂浆。
7.加强基础管理，完善法律法规，走“以法兴散”之路。
8.加强技术创新，提高散装水泥设施装备水平。
9.坚持科学发展观，大力发展散装水泥预拌混凝土和预拌砂浆。
10.节约能源保护环境，功在当代利在千秋。
11.禁止现场搅拌，打造绿色低碳环保人居环境。
12.禁止现场搅拌，科学治理施工扬尘。
13.禁止现场搅拌，推进城乡环境综合治理。
14.面向市场，强化服务，加快水泥散装化进程。
15.生产使用散装水泥预拌混凝土预拌砂浆，增创经济发展新优势。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/10037786.html】
