供电合同印花税(三篇)

格式:DOC 上传日期:2023-01-12 18:59:44
供电合同印花税(三篇)
时间:2023-01-12 18:59:44     小编:zdfb

现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希望能够帮到你哟!

供电合同印花税篇一

乙方:

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,明确甲乙双方的权利和义务,结合全合同具体情况,双方达成如下协议:

第一条:工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容:

4、承包方式:

5、开工日期:

6、竣工日期:

第二条:工程造价及结算方式

按工程内容进行施工。工程总造价为 万元(人民币)。

第三条:双方责任

1、甲方责任

甲方须委派驻工地代表。

甲方对工程质量进行评定,核实确认工程量,对工程质量进行验收,隐蔽工程和中间验收由乙方自检合同后通过甲方验收,验收合格甲方在验收记录上签字后进行隐蔽工程的继续施工,验收不合格,乙方在限定时间内重新交验,同时承担违约责任。

2、乙方责任

乙方委派驻工地代表及相关技术人员。

乙方严格按照设计要求进行施工,施工中乙方采购的材料须符合相关技术质量标准。工程施工和竣工验收中发现质量问题由乙方负责在特定的期限处理,费用自负。

乙方在施工完毕后负责及时向电管部门办理验收,报批,备案等所有用电手续,及时接火通电,并承担相关费用,做到交钥匙工程。

第四条:施工工期

施工工期 小时。

第五条:工程款支付

1、工程款支付方式:按工程进度支付工程款。

2、工程竣工验收后,支付39000元,余下1000元留作保修金,待质保期满后再行支付。

第六条:工程施工的安全措施

1、乙方设置专职安全员。

2、安全施工。乙方要严格遵守《电业安全工程规程》,按《大修、基建、更改工程组织、技术、安全三大措施》有关规定,制定安全施工作业,操作规程和严格的安全防护措施。因措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

第七条:违约责任

合同签订后,双方不得随意变更合同内容,不得违约,乙方延期开工或者延期竣工后,按延期每日向甲方支付20x元违约金。

第八条:工程保修和保修金的支付

工程保修期为 年,期间发生的工程质量问题乙方负责无偿维修及更换,保修金1000元,自工程交付验收后一年内付清。

发包人:(公章) 地址:法定代表人:委托代理人:工地代表:电话号码:邮政编码:

承包人:(公章)地址: 法定代表人: 委托代理人: 工地代表: 电话号码: 邮政编码: 合同订立时间:

供电合同印花税篇二

为明确供电企业(以下简称供电方)和电力用户(以下简称用电方)在电力供应与使用中的权利和义务、安全、经济、合理、有序地供电和用电,根据(中华人民共和国电力法)、(电力供应与使用条例)和(供电营业规则)的规定,经供电方、用电方协商一致,签订本合同,共同信守,严格履行。

1、用电地址:___________________________________。

2、用电类别:___________________。(大工业用电、非工业用电、普通工业用电、农业生产用电、非居民照明用电、农村综合用电)

3、行业分类:_________________________。

1、供电方向用电方提供三相交流50hz电源,采用_________(单/双/多)电源,____________(单/双/多)回路向用电方供电。

2、主供电源

(1)供电方由_____________________(变电所/变电站/电厂/开闭所),以___________千伏,______________(专/公用/)线向用电方_____________变电所(配电房)供电。

(2)用电容量为_______________(千伏安/千瓦),其中变压器___________千伏安/台,___________千伏安/台;受电高压电动机_______________千瓦/台,_______________千瓦/台。

(3)供电方与用电方的资产分界点在:__________________

______________处。资产分界点属于_________________,资产分界点电源侧的资产属供电方,资产分界点负荷侧的资产属用电方(但在用电方的电能计量装置、负荷控制装置为供电方资产)。附供电接线及产权分界示意图。

3、备用电源

(1)供电方由_________________(变电所/变电站/电厂/开闭所),以_________千伏,____________(专/公用/)线向用电方___________变电所(配电房)供电。

(2)备用电容量为_________(千伏安/千瓦),其中变压器___________千伏安/台,___________千伏安/台;受电高压电动机_______________千瓦/台,_______________千瓦/台。

(3)供电方与用电方的资产分界点在:__________________

__________________处。资产分界点属于_________________,资产分界点电源侧的资产属供电方,资产分界点负荷侧的资产属用电方(但在用电方的电能计量装置、负荷控制装置为供电方资产)。附供电接线及产权分界示意图。

(4)用电方采取下列电或非电的保安措施,防止电网意外断电对安全生产的影响:

a、自备发电机___________千瓦,安装____________地点。

b、非电保安措施是_____________________________。

c、供电电源与自备电源闭锁的联锁方式__________(电气/机械),用电方不得自行改变或撤出联锁装置。

5、用电方的正常运行方式:_______________(两路同时供电互为备用/一供一备/一路主供一路保安/两路供电第三路保安/两路同时供电互不备用)。

6、主供电源与_________________(备用电源/保安电源)之间的切换方式采用_________________(先断后通/先通后断)。电源之间的联锁采用______________(电气/机构)联锁,并安装在下列设备上:________________________________,未经供电方同意,用电方不得自行改变或撤出联锁装置。

7、未经供电方许可,用电方不得擅自引入(供出)电源或私自增加自备电源。

8、供电方依据电网安全、经济运行原则调整供电方式时,用电方应当服从安排,并予以配合。

1、在电力系统正常状况下,供电方按(供电营业规则)规定的电能质量标准向用电方供电。

2、用电方的功率因数应达到(供电营业规则)第四十一条规定,且谐波源负荷、冲击负荷、波动负荷、非对称负荷等对供电质量产生的干扰与影响不得超过国家控制范围,否则供电方无义务保证电能质量。

3、在电力系统正常运行的情况下,供电方应向用电方连续供电。但为了保障电力系统的公共安全和维护正常供用电秩序,供电方按规定通知的停电,用电方应当予以配合。

1、供电方按国家规定,以受电点为计费单元按电价类别分别安装用电计量装置。用电计量装置的记录作为用电方计算电费的依据。

2、用电计量方式、计量点及安装情况如下:

计量点 电价分类及装置情况 计量方式

主供电源

备用电源

保安电源

3、设在用电方的用电计量装置的安装、移动、更换、校验、拆除、加封、启封及连接线等均由供电方办理,用电方应提供工作上的方便。

在用电方新装、换装及现场校验后的用电计量装置应加封,用电方应在工作凭证上签章,并对用电计量装置负责保管。

4、供电方应按规定对用电计量装置进行校验、更换。用电方发现用电计量装置不准或有故障时应及时通知供电方,由供电方负责处理。用电方认为供电方装设的计费电能表不准时,可向供电方提出校验申请并交付验表费后,供电方在七天内进行校验并将检验结果告知用电方。如计费电能表的误差在允许范围内,验表费不退;误差超出允许范围,供电方除退还验表费外,并按有关规定向用电方退还或补收电费。用电方对检验结果有异议时,在接到供电方检验结果15个工作日内,可向供电方上级计量检定机构申请检定。

5、因_______________(主供电源/备用电源/保安电源)的用电计量点与产权分界点不一致,由于____________(供电方/用电方)按国家标准(增加/减少)其变压器损耗电量:_________线路损耗由____________(供电方/用电方)负担,每月_________(增加/减少)____________%用电计量装置记录电量的线损电量;并分摊到用电方各类用电量中计算电费。

6、供电方对难以装表计量的__________用电量采用_______(定比/定量)方式计算。即每月按______________________计算。并依据用电方用电构成比例和数量的变化,供电方每年至少对其核定一次,用电方不得拒绝。

1、用电方功率因数应达到(供电营业规则)的第四十一条规定。

2、用电方应按无功补偿就地平衡的原则,合理装设和投切无功补偿装置。用电方送入供电方的无功电量礼为吸收供电方的无功电量计算月平均功率因数。

1、计价依据与方式

(1)供电方根据有管理权的物价主管部门批准的电价、用电计量装置的记录及分摊的线损和变压器损耗电量,向用电方定期结算电费及随电量征收的有关费用。在合同有效期内,发生电价和其他收费项目费率调整时,按调价文件规定执行。

(2)用电方的电费结算电价:

受电点 单一(两部)制电价 变压器容量/最大需量 力率考核标准

主供电源

备用电源

保安电源

2、电费结算方式

(1)供电方应按规定日期抄表,按期向用电方收取电费。

(2)用电方应在供电方规定的期限内全额交清电费。交付电费方式为:

a、供电方电费通过_________银行向用电方__________(划拨/收取)电费。每月分__________次____________(划拨/收取)即每月_____日,划拨________%;______日,划拨________%;______日,划拨________%;______日,划拨________%;并于每月_____日划拨剩余的全部电费。具体有关事宜另行由供电方、用电方及银行方签订电费划拨结算协议。

b、用电方直接向供电企业交付电费,每月分________次交付。即每月_______日交付上月电费的________%;每月____日交付上月电费的_______%;每月____日交付_______%;每月____日交清剩余的全部电费。

c、_________________________________________________________________________________。

3、用电方应按国家规定,向供电方存出电费保证金与电表保证金。用电终止时,供电方按规定退还保证金。

4、用电方不得以任何方式、任何理由拒付电费。用电方对用电计量、电费有异议时,应先交清电费,然后双方协商解决。协商不成时,则按照本合同第十一条处理。

5、用电方在交付逾期电费时,应首先支付违约金,剩余部分不足以付清欠费时,所欠部分电费从到期应付之日起继续计收违约金。

1、供电方、用电方均应执行(电网调度管理条例)的有关规定。双方约定,用电方_______________________________设备由供电方调度,具体调度事宜由供电方、用电方另行签订电力调度协议。

2、双方约定以下列方式保持相互之间通讯联系:

供电方采用:________________________________________________________________________。

用电方采用:________________________________________________________________________。

1、供电方、用电方按本合同第二条的产权分界各自负责设备的维护管理。

(当资产分界点与维护管理责任分界点不一致时,另行签定设备维护协议。)

2、用电方受电开关继电保持装置应由供电方整定加封,用电方不得擅自更动。

3、供电方、用电方分管的供电设施,除另有约定外,未经对方同意,不得操作和更动。如遇紧急情况(当危及电网和用电安全,或可能造成人身伤亡或设备损坏)而必须操作的,事后应在24小时内通知对方。

4、在用电方受电装置内安装的用电计量装置及电力负荷管理装置由供电方维护管理,用电方负责保护并监视其正常运行。如有异常,用电方应及时通知供电方。

5、在供电设施上发生的事故引起的法律责任,按(供电营业规则)第五十一条规定处理。

1、按国家规定,供电方应在用电方安装电力负荷管理装置。用电方应当予以配合。

2、为保证供电、用电的安全,供电方有权按(用电检查管理办法)对用电方的用电情况进行检查,用电方应当予以配合。用电检查人员在执行查电任务时,应向用电方出示(用电检查证),用电方应派员随同并配合检查。

3、用电方应按期进行季节情安全检查和电气设备预防性试验,发现问题及时处理。发生重大设备事故时,应及时向供电方用电检查部门报告。供电方应参与事故的分析并协助用电方制定防范措施。

4、用电方在受电装置上作业的电工,必须持有电力管理部门颁发的(电工进网作业许可证),方准上岗作业。

5、用电方对受电装置一次设备和保持控制装置进行改造或扩建时,应到供电方办理手续,并经供电方审核同意后方可实施。

6、用电方需装有不并网自备发电机组应向供电方申请并经批准,用电方应采取保案措施,防止在电网停电期间向电网倒送电的可能性。对需并网运行的,必须经供电方检验合格,双方签订并网运行协议后,方可并网运行。

7、用电方需增加用电容量、变更用电(减容、暂停、暂换、迁址、移表、暂拆、更名、过户、分户、并户、销户、改压和改类)时,应事先到供电方用电营业场所办理申请手续。

8、供、用电双方任一方改变法定地址、开户银行、帐号、税务登记号应及进书面告知另一方。

9、_________________________________________________________________________________。

10、________________________________________________________________________________。

1、供电方违约责任

(1)供电方的电力运行事故,给用电方造成损害的,供电方应按(供电营业规则)第九十五条有关承担赔偿责任。但对有下列情况之一的,供电方不承担赔偿责任:

a、因电力运行事故引起开关跳闸,经自动重合闸装置重合成功的;

b、用电方有自备电源和非电保安措施的;

c、多路电源供电只停其中一路电源,而共他电源仍可满足保安需要的。

d、多路电源供电只停其中一路电源,而其他电源仍可满足保安需要的。

(2)供电方未能依法规定的程序事先通知用电方停电,给用电方造成损失的,供电方按(供电营业规则)第九十五条第1项承担赔偿责任。

(3)供电方责任引起电能质量超出标准规定,给用电方造成损失的,供电方应按(供电营业规则)第九十六条、九十七条有关规定承担赔偿责任。

2、用电方违约责任

(1)由于用电方的责任造成供电方对外停电,用电方应按(供电营业规则)第九十五条有关规定承担赔偿责任。但不承担因供电方责任使事故扩大部分的赔偿责任。

(2)由于用电方的`责任造成电能质量不符合标准时,对自身造成的损害,由用电方自行承担责任;对供电方和其他用户造成损害的,用电方应承担相应的损害赔偿责任。

(3)用电方不按期交清电费的,应承担电费滞纳的违约责任。电费违约金从逾期之日起计算至交纳日止,电费违约金按下列规定计算:

a、当年欠费部分,每日按欠费总额的千分之二计算;

b、跨年度欠费部分,每日按欠费总额的千分之三计算。

经供电方催交,用电方仍未付清电费的,供电方可依法按规定的程序停止部分或全部供电,并追收所欠电费和电费违约金。

3、其他违约责任按(供电营业规则)相关条款处理。

供电方、用电方因履行本合同发生争议时,应依本合同之原则协商解决。协商不成时,提请_________电力管理部门行政调解。调解不成时,可按下列第________种方式予以解决:

1、向__________仲裁委员会申请仲裁,仲裁裁决为终局,双方均应自觉执行。

2、向签约地人民法院提起诉讼。

用电方新建改建的受电装置经供电方检验合格,且本合同生效后,供电方即依本合同向用电方供电。

十三、合同的变更和解除

1、本合同的变更和解除应按(供电营业规则)第九十四条输。

2、在双方签订变更、解除合同的书面协议之前,本合同继续有效。

3、本合同有效期内,经双方协商同意的有关修改合同的文书、电报、传真和图表也是本合同的组成部分。

十四、本合同效力及未尽事宜

1、本合同未尽事宜,按(电力供应和使用条例)、(供电营业规则)等有关法律、规章的规定办理。如遇国家法律、政策调整修改时,则按新规定执行。

2、本合同有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。

3、本合同自供电方、用电方签字,并加盖公章后生效,此前双方签订的供用电合同或协议自行终止。

4、本合同正本一式______份。供电方、用电方各执_____份。副本一式______份,供电方、用电方各执_____份。

5、本合同于____年____月____日在________________签订。

6、本合同附件包括:

a、_________________________________________________________________________________。

b、_________________________________________________________________________________。

c、_________________________________________________________________________________。

d、_________________________________________________________________________________。

上述附件为本合同不可分割的组成部分。

供电方:(盖章)用电方:(盖章)

法定地址:法定地址:

法定代表(负责人):法定代表(负责人):

或其委托代理人:或其委托代理人:

联 系 人:联 系 人:

电话:电话:

传真:传真:

邮编:邮编:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

税务登记号:税务登记号:

营业执照号:营业执照号:

签 约 地:签约时间:____年____月____日

供电合同印花税篇三

发 包 人(全称)

承 包 人(全称)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》

1、工程名称:

2、建设地点:

3、工程内容:

㈠10kv 高压供电线路。

㈡2台630kva 变压器安装。

㈢400伏低压供电线路。

4、承包方式:本工程采用总价包干的方式承包

开 工 日 期: 20xx年 12 月18 日

竣 工 日 期: 20xx年1月17日

合同工期总日历天数 30 天。

达到国家现行的有关施工质量验收规范标准,满足施工图设计

本工程采用总价包干的方式承包,即包干价为: 万元,大写: (含主体工程费、设计费等内容)。

1、本合同签订后,先由施工单位垫资修建,再按工程进度情况分期付款,工程竣工后,在甲方及相关部门验收合格后,一年内付清工程余款。

2、保修金和支付方式:按工程合同款5%,保修期满全部付清,保修金无论在何种情况下均不计算利息。

工程具备竣工验收条件,由施工单位通知电力质检部门,电力质检部门组织有关部门人员验收,验收合格后,发包人办理完相关手续。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的任何问题,由发包人承担一切责任。

因不可抗力事件导致的费用增加双方协商解决,延误的工期相应顺延。

1、本工程整体保修期为 1 年(按国家有关保修条款执行),自竣工验收合格之日起计算。

2、保修期内凡属设备质量、安装质量等非建设单位人为因素造

3、若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏,乙方负责免费维修。若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏,乙方负责维修,其费用由甲方负责。

4、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的,甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失,该尾款不足以赔偿甲方损失的,甲方有权向乙方追偿。

(一)甲方违约责任

(1)甲方严格遵守合同规定,如有违反,造成工期延误或乙方损失,甲方负责。

(2)甲方应当按时支付工程进度款,若因工程款迟付影响工期延误,由甲方负责。

(3)甲方不得无故解除合同,若未经乙方同意解除合同,全部责任由甲方负责。

(二)乙方违约责任

1、乙方未经甲方同意解除合同,需返还甲方已支付的款项,并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。

2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。

3、因乙方原因导致本工程不能按时正常供电,乙方承担全部违约责任。

4、乙方须严格按照图纸及清单报价表中规定的材料施工,若未经甲方同意擅自更换材料,乙方应无条件予以更换成符合合同约定的材料。

1、双方随时协商解决有关施工中发生的具体事宜,共同履行本合同各项规定。

2、本合同条款对特殊情况未尽事宜,双方可根据具体情况签订补充条款,并与本合同具有同等效力,但不得与本合同想抵触。

3、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不称的依法向人民法院起诉。

4、合同订立地点:榕江县工业园区规划和建设局,本合同自签订之日起后生效。本合一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份,由双方各自分送相关部门。

发包人:(公章) 承包人:(公章) 住 所: 住 所:

法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 工地代表: 项目经理:电 话:传 真:邮政编码:开户银行:帐 号:合同订立时间:电 话: 传 真: 邮政编码: 开户银行: 帐 号: 年 月 日 鉴(公)证意见: 经 办 人: 鉴(公)证机关(盖章) 年 月 日

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/1102474.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档