合同是一种法律文件，用于明确双方约定的权利与义务。合同的起草需要仔细审核，确保符合双方意愿和法律规定。遇到合同纠纷时，可以参考相关合同案例进行解决。
外墙保温包工合同篇一
工程承包人：(以下简称甲方)。
劳务分包人：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方遵循互利互惠、自负盈亏、平等自愿、诚实守信的原则，并鉴于甲方与总包方已经签订的外墙装饰工程总承包合同，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围：外墙保温、外墙非保温抹灰施工。(包括设计变更)。
四、承包单价：
基层处理、外墙补洞(挑架、脚手架洞等按规范补)、做灰饼、订钢丝网、甩浆、抹找平层水泥砂浆、涂界面砂浆、抹保温砂浆、抹第一遍抗裂砂浆、压入耐碱波纤网格布、抹第二遍抗裂砂浆、安全文明措施费等所有外墙保温及外墙非保沙灰施工劳务包干价元/m2。
五、工期：
本工程的工期要求：40天完成。(不扣除雨天)。
六、付款及结算方式：
1.工程完工后，按实际施工面积扣除门窗洞口计算工程量。
2.每月30号，按施工进度申报工程量，经验收合格，各方面工作都符合甲方要求后由项目部技术员核对工程量，签发结算书。结算工程量的80%。(总体完工后结算10%，其余10%在工程竣工验收后60日内付清)乙方拿到结算书后，报送给项目经理部会计做工资发放表，随甲方自有工人同时进行发放。领取工资时，乙方须由操作工人亲自签字按食指手印领取，严禁代领。
七、甲方职责：
1.负责按照总包方要求编制的施工方案，统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测的控制、监督、检查和验收。
2.对乙方操作技术人员进行工程技术交底，保证施工计划。
3.负责对乙方现场施工的指导和对施工质量的监督。
4.负责完工后的施工面积收方并办理结算。
5.负责提供施工用脚手架(电动吊篮)。
八、乙方职责：
1.负责组织与工程相适应的劳务施工班组，全面履行分包合同，组织实施劳务施工的各项工作，对工程的工期和质量向甲方负责。
2.按照甲方的计划要求调配劳动力，负责所属工人的生活服务和劳动福利。3.乙方应服从甲方的管理，严格遵守甲方的一切管理制度，严格按照施工技术交底施工，服从甲方对施工进度，质量及安全等工作的安排、监督和指导。
4.教育工人遵守甲方制定的有关安全生产，文明施工，质量管理，材料管理，劳务管理等各项规章制度。违者按照各方的相关规定执行处理。
5.组织技术学习，提高工人的质量意识，确保施工质量，负责对工人进行安全教育和施工安全的管理。
6.施工过程中由于乙方的原因所造成的的工程质量事故，所产生的一切经济损失由乙方全部承担。
7.负责现场所领出材料保管、场内搬运;负责外墙施工所产生的建筑垃圾的清运(运送到指定地点，不能混合在楼层的其他建筑垃圾中，不能污染楼层上的墙地面。如有污染必须即时清理干净，造成后果一切费用由乙方承担)。
8.负责对甲方的成品进行保护，如果在施工中破坏了甲方的成品，必须无条件修复，如需要第三方修复的，一切费用由乙方负责。
九、安全：
1.乙方进场后必须遵守甲方的一切规章制度，严格遵守施工的安全操作规程。
2.由乙方自行购买工程意外保险。
3.本工程所发生的工伤事故总金额5000元以内(含5000元)的由乙方自行承担所发生的工伤事故。总金额在5000元以上的扣除由乙方承担的5000元后，由甲方承担70%，乙方承担30%。
十、质量：
1.工程质量等级应达到总承包单位检验评定标准，严格按照保温施工工序及甲方技术交底要求执行。
2.工程质量达不到约定条件的部分，乙方无条件返工。乙方无条件服从，直至符合质量要求。
3.因乙方原因达不到约定质量要求部分，由乙方承担一切返工费用(包括材料损失)，工期不予顺延，并根据情节轻重处以罚款，返工后仍达不到约定达标条件的，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此给甲方造成的一切经济损失。
4.安全、技术交底是合同的一部分。具有同等法律效益。
十一、进度：根据该工期确定施工进度计划、劳动力计划及节假日与农忙时间的劳动力的保证措施，并经甲方批准后实施，若未按施工进度计划完成进度的，逾期一天处罚1000元，以此类推。因乙方原因造成甲方吊篮资源浪费的由乙方承担吊篮租赁费用，因甲方材料供应不及时，工期顺延。
外墙保温包工合同篇二
乙方：________。
依据《中华人民共和国合同法》、及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿公平原则双方就本涂装工程有关事项协商达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：________。
工程地址：________。
二、合同工期。
合同工期总天数为40天，自________年________月________日起，至________年________月________日止。
三、自然灾害等不可抗力引起的工程中断或工期延长，双方对此不承担任何责任。
四、质量标准。
工程质量：合格。
五、合同预算工程量及合同预算额。
本合同预算工程量及合同预算额按发包方提供的施工方案实际施工面积计算，工程结算按实际发生的工程量计算。
合同总价：60000元暂定。
单价：________。
工作内容：粘贴铝箔复合玻璃棉丝保温50mm厚(容重40kg/m3)、打膨胀螺栓，为完成施工所需要的其它工作。
本单价不含材料检测费用，如发生由甲方承担相应费用，但如果材料检测不合格，产生的费用及损失由乙方承担。以上单价，包含工程施工中所需一切费用，不另外计取其它费用。
六、甲方责任：
甲方无偿为施工方提供施工场地、通水、通电，并提供施工人员住宿。提供施工脚手架。
七、乙方责任：
1、施工方组织专业的保温施工队伍，一定数目的保温技术人员，按照甲方施工交底施工，保证质量。
2、自行提供为完成施工所需辅助工具。
3、按合同工期完成工程。如乙方未按期完工，每逾期一天应向甲方支付违约金3000元。
八、工程验收。
工程完工，由施工方提出验收申请，发包方接到申请后应在三日内，组织竣工验收，因发包方原因造成验收延迟，由发包方承担相应责任。
九、工程款付款方式。
工程预付________元作为备料款，在进度款中逐步扣除。外墙保温进度款支付时间：完成全部一期保温工程量并经建设方、监理方、总包方三方验收合格后一周内付已完工程量的80%;完成全部二期保温工程量并经建设方、监理方、总包方三方验收合格后一周内付已完工程量的80%;尾款一月内(扣除保修金5%)付清。保修金待一期二期整体工程验收后一月内付清。
十、合同生效期。
合同自双方签字盖章后生效。在工程完工验收、工程款支付完毕,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
十一、安全生产。
施工方应将安全生产施工放在前面，在施工期间内安全措施、防护措施，如发生安全事故，施工方责任自负。
十二、合同争议解决方式：
甲、乙双方发生争议时，协商解决;调解不成时向北京海淀区人民法院起诉。
十三、合同份数。
合同一式肆份,具有同等法律效力,由甲乙双方签字盖章后分别保存。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
________年________月________日。
________年________月________日。
外墙保温包工合同篇三
发包方：________(以下简称甲方)。
承包方：________(以下简称乙方)。
甲方将外墙保温工程承包给乙方施工，为明确双方责任，经双方协商一致，依据《合同法》《中华人民共和国建筑法》，及其他相关法律法规，订立本合同。
一、工程名称：
二、承包范围：
乙方包工包料，除去外墙砖以外所有外墙施工项目，具体做法如下：
1、聚氨酯防潮底漆;。
2、60厚现喷硬泡聚氨酯保温层;。
3、界面砂浆;。
5、岩棉防火隔离带，宽度400mm窗上口通长设置厚度同保温层一致，聚氨酯材料防火等级为b2级，乙方组织施工。)工程量约为，该保温项目施工前的开工准备，竣工后清理、垃圾清运、产品保护、施工人员综合保险，缺陷责任期保修等都在承包范围内，不再另作零工处理，乙方对该保温工程的工期质量、安全等施工管理全面负责。
三、合同总工期：
具体由甲方决定。
四、对乙方质量、安全要求：
工程质量标准：
(1)一次性验收合格;。
(2)施工依据和验收标准：
a、按设计单位认可的施工图纸;。
(3)最终验收部门：甲方、总包、监理、设计、业主和桓台县质监站。
(4)并按建设单位技术通知函要求的技术措施施工，见附页。
1、乙方及其作业人员要严格按照安全生产规范和相关标准施工防护、作业要求安排施工，出现任何生产安全事故由乙方承担赔偿责任。
2、资质资料要求：聚氨酯、玻化微珠两种材料的生产厂家要有淄博市墙体改革委员会的认证书及产品合格证、生产厂家企业资格证书和进场材料发票及国家要求的环保标准;聚氨酯施工单位必须是有专业资质的施工单位，需提供施工资质证书，材料发票按承包合同款额的60%提供给施工单位，乙方并负责施工材料实验。
五、合同价款：
承包单价，60厚处聚氨酯发泡外墙保温综合单价175元/m2，乙方完成承包任务后，工程量以现场实际测量水平垂直投影面积数为准，最终以甲方项目部经理、施工员、技术员签字为准，少一人签字无效。
六、价款结算。
1、施工2个楼，每完成一个楼的聚氨酯发泡，付款单栋楼保温款的30%，即2个楼全部完成后付总承包款的30%。
2、乙方按期完成后，即80%，若乙方在约定工期内完不成90%，甲方有权清退乙方，并将剩余工程交由甲方指定的另一承包商完成，由此所增加的人工费和周转材料租赁费费用由乙方负责全部承担，同时甲方有权对乙方所造成工期延误损失处以实际损失的罚款。乙方要求自建设山东鸿嘉置业有限公司代扣工程款时不得影响甲方其它施工项目的正常拨款。
3、余下20%承包款以前付清。
七、本和同自双方签字盖章之日起生效，双方结清价款自行失效。(除质量责任和保修条款)。
甲方：________。
乙方：________。
电话：________。
电话：________。
________年________月________日。
________年________月________日。
外墙保温包工合同篇四
乙方：________。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规。为确保工程施工质量和工程进度等有关事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：
一、工程名称：________。
二、工程概况：________。
三、本工程劳务分包范围及单价：
四、工期：
本工程开工日期：________年________月________日
竣工日期：________年________月________日
五、双方责任：
1、乙方施工队伍进场，由甲方负责与工地协调安排水、电、住处。
2、乙方遵守施工单位的工地管理制度，防火防盗，并保证现场文明施工。
3、乙方必须确保施工质量和工期，按外墙外保温工程验收标准，确保工地验收合格，施工出现质量问题由乙方负责，板材损耗量不得超过2%。
4、安全施工：乙方必须加强管理确保安全生产，如施工期间出现人员意外事故，甲方不承担任何责任。
六、结算方式：施工队进场由甲方预付生活费，每月根据施工进度，经工地质检验收合格后付工程款________%，全部工程竣工质量验收合格交付后，工程款付至________%，其余%一个月内付清。
七、违约：甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约导致合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
八、本合同共四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
九、补充条款如下：
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
________年________月________日。
________年________月________日。
外墙保温包工合同篇五
甲方：
乙方：
依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就北阳新第外墙保温工程“劳务分包”施工事项协商一致，签订本合同。
一、工程概况和承包的内容：
1、工程名称：北阳新第外墙保温工程。
2、工程地点：自由大路与亚泰大街交汇处东南角。
3、承包内容：北阳新第项目2-13#楼外墙保温工程，承包范围为施工图内的全部工程量。包括外墙面苯板粘贴、装饰线条粘贴、一布两涂和两布三涂及按规范要求使用苯板钉及与本工程相关的所有工程内容。
二、工程工期和开、竣工时间。
1、工程工期：本工程日历工期为30天。
2、开工时间：xx年。
3、竣工时间：xx年。
三、承包方式、合同价款及付款方式。
1、本工程承包方式：乙方包工包料、包安全生产、文明施工等。
2、合同价款：
一标段合同价暂定为：万元人民币（大）万元整。
二标段合同价暂定为：万元人民币（大）万元整。
三标段合同价暂定为：万元人民币（大）万元整。
3、付款方式：每个标段工程完成50%付至该标段工程总价的30%；工程竣工后支付至该标段工程总价的70%，验收结算后付至该标段结算工程总价的95%，质保金为5%，待质保期1年过后无息返还质保金。
4、每次工程款支付前，乙方必须按甲方流程填写书面报告，并提供等额的长春市南关区地税局开据的建安发票。
四、甲乙双方的权利及义务。
1、甲方的权利及义务。
1.1甲方负责施工场地具备正常的施工条件。
1.2甲方负责开通施工场地内的主要交通干道，以满足施工运输的需要，保证施工期间的交通顺畅。
1.3由甲方代表履行本合同中约定的权利和义务，本工程中甲方的所有文件必须经甲方代表（或授权人）签署并加盖甲方公章后方为有效。
2、乙方的权利及义务。
2.1乙方应甲方要求的时间进入现场施工，并在前2日向甲方提供施工组织设计，并按甲方确认的进度计划组织施工，并接受甲方及监理对进度的检查、监督。
2.3乙方在施工过程中应严格遵守甲方的各项规章制度。施工期间乙方人员所发生的一切人身及财产损失由乙方自行承担。如乙方给甲方或第三人造成人身及财产损失，责任由乙方自行承担，乙方不得以此影响工程进度，否则应向甲方赔偿损失元/天。
2.4乙方自行解决施工人员的住宿设及办公设施，甲方不承担任何费用。同时保证现场文明施工规范化管理，警示标牌齐全，严格遵守施工安全准则。
2.7乙方负责施工现场环境卫生，施工过程中发生的有关环境卫生事故由乙方负责；
2.10乙方应做好本工程材料的订货、采购、供应工作;。
2.11乙方已竣工工程在未交付甲方使用之前，乙方负责成品的保护工作，并承担相应的费用。如有损坏或丢失，由乙方无偿修复或恢复。在向甲方交接之前仍不恢复时，甲方从乙方结算价款中直接按甲方确认的实际发生的数额扣除修复费用。
2.12乙方自行负责施工过程中的临时设施及暂设，并承担相关费用。
2.13乙方应本着诚实信用，维护甲方利益的原则履行本合同，不得恶意履行本合同给甲方造成损失，保证其行为符合甲方对工程施工的要求，符合国家有关法律、法规的规定，乙方违反本条义务的，应承担本合同项下的违约责任。
2.17施工用水、电接口按甲方要求接至施工场地，所产生的费用由乙方承担，并由施工单位自行挂表计数，同时上报甲方工程师。
2.18乙方未按时到达现场或未按甲方要求完成施工内容时建设单位将进行每次1000元的罚款。
2.19乙方应自行约束施工人员不得到部队院内随意走动，如因此发生的安全事故或与总包单位之间的矛盾由乙方自行解决，与甲方无关。因此给甲方造成不良影响时甲方将有权对乙方进行处罚。
2.20乙方在工程竣工后结算前需向甲方提供所有相关部门出具的该项工程的检验报告。
五、工程质量及保修承诺。
1、工程质量：
1.1原设计外墙外保温为防火分仓改为防火隔离带。保温厚度同原设计分仓厚度。隔离带采用a2级改性酚醛板，容重为50kg/m3,防火保护层首层6mm,其余不小于3mm.原设计幕墙内外墙保温防火分仓改为等厚度a2级改性酚醛板，容重50kg/m3。
1.2本工程外墙保温采用贴砌热塑型保温板系统，采用阻燃聚苯乙烯泡沫塑料板，燃料性能为b1级，聚苯乙烯泡沫苯板容重为20㎏/m3。
1.3施工做法详见设计施工图及设计变更、相关图集、国家和地方相关规范的相关标准、施工工艺及以下要求：
国家标准设计图集10gj16。
国家标准设计图集10j121。
工程建设标准强制性条文。
《建筑工程施工质量统一验收标准》gb50300--。
《建筑节能标准-民用建筑节能工程施工质量验收规程》dgj32/j19-。
《建筑节能工程施工质量验收规范》gb50411-。
《建筑工程饰面砖粘贴强度检验标准》jgj110。
1.4本工程所需的保温材料必须满足设计要求，在使用前必须符合当地主管部门要求。本工程所需材料均由投标人负责采购运送到建设单位指定的工地现场，对材料质量负责，并服从主体工程总承包单位管理。
1.5本工程中使用的保温系统材料须取得当地政府部门颁发的相应的备案证。
1.6建筑节能工程施工质量验收应严格按照国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》进行，包括节能工程的检验批验收、分项工程验收和分部工程验收。
1.7工程竣工后提交由长春市政府相关部门出具的合格的验收报告。
2质量保修责任。
2.1本工程保修期为一年。
2.2本合同项下工程出现任何问题时，乙方均应在接到甲方通知后24小时内派人到现场处理解决；如乙方在24小时内仍无人员至现场，甲方有权自行维修或另行委托他人进行维修，维修发生的费用由乙方承担。并直接从质保金中扣除，质保金不足以支付上述费用的，乙方应按甲方确认的实际损失数额另行补足。
3、保修费用。
除不可抗力外，本合同项下工程出现的任何问题，在质保期内乙方负责为甲方免费维修。在质保期外，按照当时市场平均价格，只收取各项更换的材料、设备的成本费，不收取人工费用。
六、设计变更、资料的有效性：
1、有效的签证：由双方即时签字的、合法的'、已归档的原始资料。
2、资料有效性按以下条款执行：
2.1甲方要求增加的签证工程乙方不得以任何借口推托。
2.2发生费用的资料签证：必须由以下人员签字认可。即由甲方工程部、成本部及乙方代表共同签字后生效。
2.3施工过程签证和双方确认内容：双方指定的人员在当日内签字，同时乙方应在一周内上报签证资料（附带照片和视频资料），若超过规定时间则甲方有权不办理签证流程，结算时不予结算。
七、工程材料供应及验收。
1、本工程所用材料必须符合国家规范、标准图集及施工图纸要求。
2、工程材料的验收：
2.1本工程的全部材料必须按要求，严格履行送检制度，费用由乙方负责，检验合格后方能使用。
2.2甲方有权对乙方所购的材料进行不定期抽检，若发现有不合格或不符合设计规范要求的产品，甲方有权要求乙方退场更换材料并进行处罚。已经使用在本工程中的材料要更换，产生的一切损失费用由乙方自行承担。
八、安全文明施工。
1、乙方及其组织的施工队伍（班组）必须树立工程质量第一和安全文明施工的思想意识，建立质量终身负责制和安全文明施工责任制，各阶段工程质量和安全文明施工验收必须达到合格标准后，才能进行下一阶段工程施工，并保证整体工程质量和安全文明施工一次验收达到合格。
2、安全施工：
2.1合同双方坚决贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及吉林省颁布的各项安全规定及操作规程，严格按安全标准组织施工。
2.2承包人必须服从发包方现场管理人员的安全指导及安全教育，坚决落实好“安全三级教育”制度，未受安全教育人员严禁安排作业，查处一例，罚款500~1000元，且由乙方承担一切后果。
2.3安全施工除乙方自身加强管理外，还必须接受甲方及监理的监督管理。遵守国家相关法律规章制度。
2.4承包人施工人员应严格遵守国家及发包人有关安全的各项规章制度（即：安全生产《六大纪律》和《十个不准》，未经教育不得上岗）施工，如承包人擅自安排未经教育的工人作业发生的安全事故，承包人必须负全责。
2.5杜绝工程质量事故和人身伤亡事故的发生。若施工中发生的一切质量、安全等事故概由乙方自行负责承担，与甲方无关。
3、文明施工，对本工程的文明施工标准，双方还约定如下：
3.1若承包人能履行好上述文明施工管理条款规定，发包方如实支付该款项，若承包人不能履行好上述文明施工管理条款规定，发包人有权从合同款中扣除所处罚该款项。
3.2施工现场内要讲究卫生、行为规范。
3.3承包人作业人员对发包人的工作有任何意见应由承包人代表跟相关人员协商，不得以任何理由到发包人办公室大声喧哗、滋生闹事；该情况一旦出现，发包人可认为承包人自身监管不力，管理不当，发包人有权在工程结算时扣除文明施工达标价格处罚承包人2000元/次。
九、工程竣工验收和竣工日期确认
1、验收：
1.1乙方负责的全部工程和甲方另行分包的工作内容的分项自检合格，自检资料和有关竣工资料备齐后以书面形式通知甲方。
1.2甲方收到备齐的竣工资料后在一周内进行甲、乙双方联合初验，如有整改则提出整改意见；乙方经整改后，甲、乙双方再进行终验。
2、工程竣工日期的确认：乙方负责的全部工程内容竣工，且分项验收合格，竣工资料经验收合格完整移交后，由甲方组织召开竣工验收会，验收会上宣布合格之日为乙方工程正式竣工日。
十、工程结算。
1、结算依据：
1、1北阳新第2-13#施工图纸。
1、2设计变更。
1、3现场签证资料。
1、5外墙保温工程招标文件及中标文件及投标单位投标文件。
2、结算方式：施工图范围内总价包死。
2.1工程结算时间的规定：在竣工资料完善后及时提交结算资料，在一个月内与甲方办完结算，并配合甲方办理完成结算审计工作。
2.3签证则单项（不予累加）50000元以内（含50000元）的费用由乙方承担，50000元以上的签证按投标文件中相对应项的综合单价进行计算。
十一、违约处理。
1、发包人违约责任。
1．1由于发包人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。
1．2发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商，经承包人同意后可延期支付。
2承包人违约责任。
2．1因承包人原因造成工期延误或工程质量严重不符合甲方、设计单位要求时；发包人可以终止合同，并要求承包人在2日内无条件退出施工现场，承包人必须服从，退出施工现场。合同双方的结算事宜必须在承包人退场之后办理，如承包人未退场，发包人有权不办理结算手续。承包人以此取闹的，发包人仍有权按本合同中相关条款扣除承包人文明施工达标款。承包人并承担因此给甲方造成的直接或间接损失。
2．2承包人必须服从发包人管理，发包人有权要求承包人进行施工人员、队伍的更换、调整。按发包人指定的合理施工进度计划进行施工，承包人签字认可后，及时调配作业人员进场。承包人不得以工期紧、节日或农忙等其他非不可抗力因素为借口，影响甚至延误发包人安排的施工进度计划，除人力不可抗拒因素外，必须保证施工进度计划的须利完成。
2.3如承包人不能满足发包人施工进度要求而造成济损失，发包人有权处罚并扣除承包人合同价款中的进度达标款；并让承包人赔偿由此造成的其他经济损失；发包人有权另行增派施工人员甚至于更换施工队伍，由此增加的费用由承包人承担。
2.4因承包人责任造成质量事故和延误工期，其损失概由承包人承担。
2.5合同一经签定，承包人在施工过程中不能以投标报价不能完成所有工程量而中止施工，如果发生此类事件乙方将无条件退出现场，并赔偿给甲方带来的经济损失。同时甲方将不支付任何工程款，甲方有权另委派施工单位进场施工。
十二、保修。
1、保修责任：乙方应按法律、法规或国家关于工程质量保修期的有关规定，由乙方对工程质量保修期内承担质量保修责任。
2、保修要求：竣工移交前，乙方必须向甲方递交保修责任书。
3、工程质量有问题，甲方通知了乙方，乙方不严格执行保修条款，甲方有权自行处理，处理全部费用在合同价款剩余的质保金中扣除，不足部分保留追诉权利。
十三、其他。
2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，经双方签字，盖章后生效，均具有同等法律效力。双方结清工程款后，自然失效。
以下无正文。
甲方（公章）：乙方（公章）：
法定代表人：法定代表人：
开户行：开户行：
帐号：帐号：
外墙保温包工合同篇六
单项工程分包人：________以下简称乙方。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签于我方（以下简称为建设单位）与工程承包人已经签订了施工总承包合同（以下简称总包合同），双方就土建主体结构及装修工程劳务合同分包事项协商达成一致，订立本合同。
________。
________。
________楼室外保温（外墙110mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板）。
________年________月________日。
5.1施工图纸范围内的外保温及装修涂料工程,包括外墙保温、聚苯防木椽、滴水条、滴水槽、窗边造型及聚苯线条、线脚等图纸上所标示的所有聚苯板装饰性线条的制作安装及其涂料。自开工到竣工验收结束的全部人工材料及辅助材料和小型机械（具）由乙方提供。（涂料工程只包人工费）。
5.2该施工范围内的建筑垃圾及施工区的清理，垃圾运至甲方指定地点，并负责现场成品及半成品的保护至交到下道工序施工前的全部工作。
5.3该工程施工现场正常施工范围内的标准化工地建设用工。
5.4该单项工程所有复试检测费由乙方负责，涂料除外。
6.1外墙保温工程：提出保温材料用量的总计划，从外保温板的采购加工到安装、抗烈砂浆抹面、涂料墙及基层处理、涂料及现场材料的二次搬运等全部施工工程。
6.2涂料工程：包括墙面刮防水腻子、打磨清理所用的砂纸、所用小型机械（具）及手提工具等均由乙方自理；涂料、腻子粉、胶由甲方提供。
6.3脚手架工程：本工程结构施工采用双排48×3、0钢管外双排脚手架，现已搭设好，在施工过程中不得损坏和人为破坏，严禁工人私自乱拆外架上的任何设施，上架前必须由安全员先检查有无瞎眼跳探头板，施工用脚手板的层间翻板应自行根据需要翻板施工，高空作业必须正确佩戴安全防护用品，并必须保证安全防护用品符合安全标准要求。
6.4油漆工程：材料场内运输：外墙体批腻子，刷涂料；外墙体涂料；搭拆施工脚手架（翻板），成品的保护与养护；清理工作。
6.6标准化工地建设：包括施工过程中创建标准化工地的'全部用工。
6.7其他工程：按规范及甲方的要求操作。
7.1本工程的质量标准：
7.2甲方负责编制施工方案，作业指导书、技术交底，对乙方交底至工班长。乙方负责实施，甲方督促检查乙方执行情况。乙方提供单项工程施工方案，报甲方审核后方可施工。
7.3施工过程控制由甲方专职质量员负责现场监控，发现问题责令乙方及时进行整改，如乙方不能及时整改，质量员有权对其进行处罚，处罚后仍不整改，责令其停工并承担由此造成的一切损失。
7.4甲方每月两次组织联合检查，时间由甲方定，对乙方的工程质量进行综合评定，达不到合同标准，甲方将责令乙方返修至合同要求。否则，按当次面积2元/平方米从人工费中扣除。
7.5若保温工程超过允许偏差需要剔除或洞口由于错、漏、偏移需要处理的相关费用均由乙方承担。
7.6墙面洞口标高必须控制在允许范围内，严禁超高偏低，如超高偏低，其超高偏低部分材料费由乙方负责，其剔凿部分等全部费用由乙方负责。
7.7乙方要努力控制通病，降低允许偏差。墙面平整垂直度一律不得超出规范规定标准。如有不按规范规定标准施工等现象，甲方组织乙方现场检查并责令乙方整改。
7.8由乙方造成的所有质量问题必须在甲方要求的工期内完成，否则，将由此造成的损失由乙方承担。
7.9质量验收程序：分项工程完成后，由乙方专职质检员组织检查，合格后报甲方验收。甲方技术负责人组织各专业质量（技术）负责人进行验收，并填写好报验资料呈报监理、建设单位进行验收。
7.10质量验收标准：按国家《建筑安装工程施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》和《工程建设标准强制性条文》。
8.1甲方所派工地管理层代表，负责协调处理施工现场的有关问题，协助检查、监督乙方的各项工作，与建设单位和乙方保持经常联系。
8.2为乙方提供正常运转的施工机械设备（按约定）。
83按计划及时提供工程材料、成品、半成品。
8.4向乙方进行施工、质量和安全技术交底。
8.5组织质量检查及工程交验手续。
8.6审批乙方提供的技术资料、施工进度计划和材料设备、劳动力用量计划。
8.7乙方进场后，甲方应对其进行安全、计划生育及社会治安综合治理教育。
8.8向乙方提供临时设施。生活用水、电由甲方负责提供，乙方须合理使用并服从甲方统一管理和要求，严禁使用大功率电器，甲方随时进行抽查，发现违规使用时给予乙方的一定处罚，如因使用不当造成的损失全部由乙方承担。
8.9按合同规定及时支付劳务费、周转材料费、`机具、架具租赁费。
9.1乙方必须具有和承接工程规模相应的劳务资源。乙方所派地管理层代表，负责乙方施工现场的全部工作，保持与甲方的日常联系，并向甲方提供全部现场施工人员的有关资料。
9.2乙方负责做好测量，必须严格按照图纸和甲方给定的轴线及标高放样后进行施工。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
________年________月________日。
________年________月________日。
外墙保温包工合同篇七
甲方：
乙方：
甲乙双方就甲方承包给乙方的e区号楼外墙保温工程达成以下协议：
一、建筑作法：
1、外墙现喷硬塑聚氨酯复合做法分两种，分别为保温涂料外墙及保温面砖外墙。
保温涂料外墙为：
（1）20厚现喷便泡聚氨酯保温层（内加阻燃剂，干密度大于35kg/m）。
（2）喷聚氨酯界面砂浆。
（3）20厚胶粉聚苯颗粒找平。
（4）3-5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布。
保温面砖外墙作法为：
（1）20厚现喷硬泡聚氨酯保温层（内加阻燃剂，干密度大于35kg/m）。
（2）喷聚氨酯界面砂浆。
（3）20厚胶粉聚苯颗粒找平。
（4）5-10厚抗裂砂浆复合热镀电焊网，塑料锚拴双向中距500锚固。
二、承包方式：专业承包，包工包料。
三、质量验收标准：达到设计图纸要求及国家验收规范的合格标准。
四、合同价款及支付：
1、本合同为税后固定综合单价合同，税后单价包括人工费、材料费、运费、检测费（不包括使用架子费、水电费、垂直运输费及其它相关费用）。
2、本合同税后单价为：元／平方米，暂定总价款为万元，大写（元整）。
3、合同签订后，每栋楼按以下内容付款：
乙方要主材料（聚氨酯）及发泡设备进场后甲方付乙方元（大写万元）。现喷硬泡聚氨酯及聚氨酯界面砂浆喷涂完后甲方付乙方元（大写万元）。聚苯颗粒找平完工后甲方付乙方元（大写万元）。每栋楼总体完工后甲方付乙方元（大写万元）。竣工验收后付至总造价的95%，余款二年后付清。如甲方付款不到位，乙方有权停工，甲方负全责。
五、工程计量及结算：按照实际保温部位，设计图纸的展开面积计算保温面积。
六、工期要求：乙方每栋楼从喷聚氨酯到完工工期为天，如遇不可抗拒力量或天气原因，工期相应顺延。
七、质量保修：
1、质保期限：自工程竣工验收合格签署验收合格证书之日起两年。
2、质保期内乙方免费维修，并且保证在接到甲方通知后24小时内到达现场，紧急情况时随叫随到进行抢修；或委托他人抢修，乙方自己承担相关费用，质保期以后在承诺的使用期内只收取成本费。
八、双方责任。
1、甲方责任。
（1）负责组织、协调各相关单位的工作，控制本工程施工过程的质量、进度等问题。
（2）派驻现场代表，对现场进行全面管理，搞好施工协调、监督、检查和签证等工作。甲方协调水电接口，提供工人住宿，提供架子及工程所需的现场机械设备。
2、乙方责任。
（1）施工前乙方必须提供详细的施工方案与材料样品，经甲方及建设局质监站审批同意后方可施工；原材料及施工中检测项目须按龙口市质监站相关规定执行，原材料经检验合格后方可用于施工。
（2）按时参加甲方组织的例会和工作协调会。
（3）严格按国家有关规范、标准的规定进行施工，工程质量等级必须达到合格；施工中对方提出的不合格部位应及时返修至合格；按相关要求做好保温与不保温交接部位的处理。
（4）负责对承包范围内的成品进行保护。
（5）严格执行政府相关部门颁布的有关劳务承包管理文件规定。乙方与劳务分包和专业承包队伍签订合同后，应为其施工人员建档造册，便于双方对施工现场的共同管理。
九、争议：双方发生争议时，尽可能通过友好协商来解决，若协商或调解不成的，可依法向合同履行地人民法院提出诉讼。
十、合同生效与终止。
1、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，自双方签字、盖章后生效；工程款结算清、质保期满后，合同自动终止。
2、合同履行地点：
甲方：乙方：
20xx年x月x日（盖章）。
外墙保温包工合同篇八
发包方：________（以下简称甲方）。
承包方：________（以下简称乙方）。
包工。
结算时以实际施工面积结算。
按施工面积以/平方米计算。
进场后四天，甲方给乙方一定数额的生活费用。乙方可以向甲方借款，甲方可根据乙方所完成的工程的多少，予以支付。在工程完成后，甲方应付乙方总工程款的.95%，其余10%为维修金。维修金在确认没有维修项目后，予以支付乙方。
1、向乙方提供必要的施工便利条件，包括；施工用水、用电、提供施工人员的住宿场所；向乙方提供施工外架，并承担费用。
2、协调现场相关单位、人员及工具设备，为乙方施工提供方便。
3、外保温系统易损坏，应督促参建单位注意成品保护。
4、乙方施工完毕，应及时组织验收。
1、按照图纸规定及国家和行业规范施工。
2、遵守国家相关法律法规规定及现场各项管理制度，文明施工。
3、积极和现场有关单位配合，遇到与其他工种交叉作业应及时与甲方现场管理人员及兄弟单位协调解决。
4、不得以任何形式转包给其他单位和个人。
5、质保期内出现裂纹等问题接到甲方通知后三日内不进行维修，甲方有权安排其他施工队维修，费用从乙方质保金中扣除。
1、本合同自签订之日起生效，合同执行期内双方不得随意变更或解除合同。
2、合同如有未尽事宜，需经双方共同协商后作出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同一式两份，双方各执一份，工完帐清后自动解除。
甲方：________。
乙方：________。
________年________月________日。
________年________月________日。
外墙保温包工合同篇九
中国住宅建筑多为多、高层建筑,外墙主体以单层现浇混凝土或砌筑结构为主,因此外墙隔热保温只能采用外保温或内保温方式。对于外墙保温单包工。
合同。
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
一、工程名称：
二、承包方式：
三、建筑面积：完工时，以实际施工面积计算。
四、施工内容及价格：按施工面积以()元/平方米。
计算(普通保温)，口线按延米计算()元/米，角线按延米计算()元/米，回水线按延米计算()元/米，因为本工程偏差比较大，用工工时相对较多，甲方应适当补偿给乙方相对应的工时费。
五、付款方式：乙方进场后四天，甲方给乙方()元的生活费用，乙方可以向甲方借款，甲方可以根据乙方完成工程的多少，予以支付。在工程完工后，余款一次性付清。
六、甲方权利与义务。
1、向乙方提供必要的施工便利条件，包括施工人员的住所、用水、电等，向乙方提供施工外架或吊篮，并承担费用。承担给乙方运料、反吊，必须运到乙方指定的施工现场。
2、协调施工现场相关单位、人员及工具设备，为乙方施工提供方便。
3、外保温系统易破坏，应督促参建单位注意成品保护。
4、在乙方施工中，边施工边验收，如有不满意的地方，当时提出，让乙方立即修改。
5、如乙方因停电、停水或其它原因造成乙方不能正常工作或停工，甲方应适当补给乙方工时费。
6、乙方施工完毕，应及时收量、结算。
七、乙方的权利与义务。
1、按甲方提供的图纸及国家和行业规范施工。
2、遵守国家相关法律法规规定及各项管理制度，文明施工。
3、积极和现场有关单位配合，遇到与其他工种交叉作业时与甲方现场管理人员及兄弟单位协商解决。
4、不得以任何形式转包其他单位和个人。
八、其他。
1、本合同自签字之日起生效，合同执行期内双方不得随意变更或解除合同。
2、此合同如有未尽事宜，须经双方共同协商后作出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式两份，双方各持一份，签字后生效，完工帐清后，自动解除。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方单位：(以下简称甲方)。
乙方单位：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规结合本工程具体情况，经双方共同友好协商，就本工程的外墙内保温分包项目，达成如下协议：
第一条工程概况。
一、工程名称：
二、工程地点：
1、外墙内侧面施工;。
2、甲方将已砌砖的内墙交给乙方施工，墙体垂直度和平整度已现有成型为准。保温抹灰平整度、垂直度合乎验收标准。
四、分包方式：包工包料一次包定;。
本工程外墙内保温综合单价元/平方米，结算时按乙方实际保温施工面积为准。抹灰上的抗裂砂浆不计算面积及冷热墙交接平均0.3m宽度计算。该单价含该单项工程的一切工序(施工中的架洞清补)、材料等费。
第二条工程施工期限。
一、根据总包合同的要求以及总承包人的工程进度计划，商定本分包工程的施工工期：
从合同签订之间开始至抹灰工程完工后7日内完成。如完不成所造成的损失由乙方自行承担。
第三条工程质量。
一、根据总包合同要求，经双方协商，本分包工程质量要求为：根据施工图施工，保温厚度20mm。
三、乙方由于施工质量、材料质量等原因，造成返工而逾期交工的，由乙方负责;。
第四条施工环境安全、文明标化。
三、在施工过程中，如乙方未按规定和要求对工人做好环境保护指导工作，甲方有权责令乙方及时纠正、停工整改并作相应的经济处罚。
第五条双方职责。
一、甲方职责。
1、向发包人领取施工技术经济文件，施工图纸，发放工程款等手续。
2、确认乙方编制施工组织设计并督促实施。
3、按本合同规定及时向乙方支付工程款。
6、免费提供施工必备的水、电、垂直运输工具和材料堆场。(场地及垂直运输电梯由甲方提供，操作费用及保管由乙方负责)。
二、乙方职责。
1、乙方必须严格执行甲方的各项。
规章制度。
3、必须按有关规定提供质量合格证、检测报告及竣工验收备案表。
5、在施工过程中如发生质量事故，应及时报告甲方，处理方案应经甲方同意后实施;。
6、乙方应严格遵守与甲方签订的工程承包合同、补充协议、
承诺书。
中的各项条款。
7、在交工之前成品保护有乙方负责。
8、在施工中发生的一切安全事故，甲方提供施工工伤保担，余下费用由乙方承担。
第六条工程价款的支付与结算。
一、工程费用估算约：
二、工程款的支付方式：本工程属垫资工程，在综合竣工验收钱不支付工程款，待完全验收甲方交业主后一次性付乙方95%工程款，余下5%作为保修金，一年后无质量问题退还。
第七条解决纠纷的方式。
双方若发生争端或纠纷，应先友好协商解决，若协商不成，可向异议方所在地的人民法院提起诉讼。
第八条工程停建或缓建。
由于政策变化，不可抗力以及甲方原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料，设备的保护和移交工作，按甲方要求将人员撤离施工现场，甲方为乙方撤出提供必要条件，并应支付乙方已完成工程(按乙方实际施工工程量造价金额)的工程款。
第九条其他。
一、本合同自甲乙双方盖章签字后生效，在竣工结算，工程款结清后失效。
二、乙双方仅执行本合同内所规定甲乙双方的权利和义务，其他任何与甲、乙双方各自直接发生的经济关系概与本合同无关，由各自自行承担责任，不负连带责任。
三、甲方或劳务单位不得再以任何理由收取其他费用。
四、如施工中设计交叉作业，由双方共同做好成品保护，清理好各自区域内的卫生。本合同一式肆份，甲方双方各持贰份。本合同中未尽事宜，双方经协商后另订协议。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，遵守平等.自愿.公正和诚实信用的原则，双方就外墙保温工程分包事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及分享承包工作内容。
1.工程名称：
2.工程地点:。
3.分包工程工作范围及内容:。
新*国*半*n*#楼外墙外保温的全部施工工序及人工、材料、机械费，包括混凝土墙面和砖墙后贴的图示外墙面积：基层处理、墙面找平;聚苯乙烯苯、钢板网的采购、加工、运输、施工、成品保护及验收的全部工作内容;聚合物砂浆的采购、制备、施工、养护、验收的全部工作内容。
4、承包单位及承包方式：乙方公司需手续齐全并具备在当地施工的相关资质(以上文件需全部提供给甲方)，本工程采取包工包料方式(含粘结砂浆、苯板、抗裂砂浆、锚固钉、钢丝网、玻纤网、岩棉防火带等。吊篮及相关检测备案自行负责)，乙方食宿自理，与施工相关的工具及辅料自备。
5、材料技术要求：
(1)聚苯乙烯苯板：密度18kg/m3、阻燃等级：b2、厚度40㎜。
(2)粘结砂浆、抗裂砂浆、玻纤网、钢网、岩棉板质量必须缝合国家标准及行业规范，禁止出现通缝，玻纤网重量不低于120克。锚固件膨胀栓部分不得使用再生塑料。
第二条合同承包单价及结算方法。
1,、承包单价：元/平方米(不含税金)。
2、双方对结算方法的明确：
双方约定结算面积按实际保温板施工接触面积计算。
第三条付款方式。
乙方在接到甲方通知后24小时内工人及材料进入工地，按要求验收工作面后开始施工，全部保温工程款，经建设方、施工方及监理单位验收合格交工后，甲方向乙方付工程款的%，余款待结算后付到%，预留%的质保金，保质期12个月。(自该工程竣工之日起计算)。保质期满后，一月内付清(若乙方施工的墙面存在施工质量问题，均由乙方承担责任及经济损失)，所有工程款乙方卖新城国际半岛所属开发建筑顶工程款。
第四条安全施工、职业安全教育。
1、安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准、规范、操作工艺组织施工。严禁事件、职业病、爆炸、火灾等事故的发生;严格现场临时用电及生活用电安全;严格现场设施、机械设备使用安全;认真做好现场安全管理(如：三宝四口的使用与防护，五大伤害中的触电、机械伤害、物体打击、高空坠落与防护工作)，杜绝一切事故的生。施工吊篮需手续齐备方可进场安装，并安排专人维护。
2、乙方承担员工的安全教育(班组教育、班前、班后教育)、安全管理、治安教育和文明施工管理，成品保护等工作。由此造成的一切责任、不良行为和后果，均由乙方承担。
3、乙方必须与甲方签定安全承包。
协议书。
第五条工程质量及验收。
1、外墙施工工程质量应达到行业规定标准，垂直度及平整度达到外墙涂料施工要求。乙方严格按质量验收标准、验收规范及行业强制性条文标准及工艺组织施工，确保工程质量。
2、乙方在施工过程中须接受甲方管理，编制外墙保温施工方案交甲方及监理审核，并严格按制定方案施工，确保工程质量和进度。
3、双方须以国家及地方现行的施工验收规范标准进行验收。
4、乙方须承担协调当地节能办及消防部门关系责任，确保节能验收通过。
第六条施工工期。
施工工期为天(自合同签订之日起计算工期)。自年月日开工至年月日完工。
第七条合同的生效与终止。
本合同经双方代表签字盖章后生效。如果由于乙方未能按甲方要求履行合同，甲方有权单方终止合同。工程竣工，保修期结束，该合同自然终止。本合同签定后，未经双方协商一致，任何一方不得将其在合同中的义务全部或部分转让给第三方。
第八条违约责任。
若因乙方未能在合同约定时间内完成合同约定工作内容，乙方须按工程价款0.5%承担违约金(逐日计罚)。
第九条本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执一份。
第十条本合同未尽事宜，可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等法律效力。在本合同之外签定的协议等，内容与本合同相抵触者无效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
外墙保温包工合同篇十
甲方单位：(以下简称甲方)。
乙方单位：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规结合本工程具体情况，经双方共同友好协商，就本工程的外墙内保温分包项目，达成如下协议：
第一条工程概况。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、分包工程内容及范围：
2、甲方将已砌砖的内墙交给乙方施工，墙体垂直度和平整度已现有成型为准。保温抹灰平整度、垂直度合乎验收标准。
四、分包方式：包工包料一次包定;。
本工程外墙内保温综合单价元/平方米，结算时按乙方实际保温施工面积为准。抹灰上的抗裂砂浆不计算面积及冷热墙交接平均0.3m宽度计算。该单价含该单项工程的一切工序(施工中的架洞清补)、材料等费。
第二条工程施工期限。
一、根据总包合同的要求以及总承包人的工程进度计划，商定本分包工程的施工工期：
第三条工程质量。
一、根据总包合同要求，经双方协商，本分包工程质量要求为：根据施工图施工，保温厚度20mm。
三、乙方由于施工质量、材料质量等原因，造成返工而逾期交工的，由乙方负责;。
第四条施工环境安全、文明标化。
三、在施工过程中，如乙方未按规定和要求对工人做好环境保护指导工作，甲方有权责令乙方及时纠正、停工整改并作相应的经济处罚。
第五条双方职责。
一、甲方职责。
1、向发包人领取施工技术经济文件，施工图纸，发放工程款等手续。
2、确认乙方编制施工组织设计并督促实施。
3、按本合同规定及时向乙方支付工程款。
6、免费提供施工必备的水、电、垂直运输工具和材料堆场。(场地及垂直运输电梯由甲方提供，操作费用及保管由乙方负责)。
二、乙方职责。
1、乙方必须严格执行甲方的各项规章制度。
3、必须按有关规定提供质量合格证、检测报告及竣工验收备案表。
5、在施工过程中如发生质量事故，应及时报告甲方，处理方案应经甲方同意后实施;。
6、乙方应严格遵守与甲方签订的工程承包合同、补充协议、承诺书中的各项条款。
7、在交工之前成品保护有乙方负责。
8、在施工中发生的一切安全事故，甲方提供施工工伤保担，余下费用由乙方承担。
第六条工程价款的支付与结算。
一、工程费用估算约：
二、工程款的支付方式：本工程属垫资工程，在综合竣工验收钱不支付工程款，待完全验收甲方交业主后一次性付乙方95%工程款，余下5%作为保修金，一年后无质量问题退还。
第七条解决纠纷的方式。
双方若发生争端或纠纷，应先友好协商解决，若协商不成，可向异议方所在地的人民法院提起诉讼。
第八条工程停建或缓建。
由于政策变化，不可抗力以及甲方原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料，设备的保护和移交工作，按甲方要求将人员撤离施工现场，甲方为乙方撤出提供必要条件，并应支付乙方已完成工程(按乙方实际施工工程量造价金额)的工程款。
第九条其他。
一、本合同自甲乙双方盖章签字后生效，在竣工结算，工程款结清后失效。
二、乙双方仅执行本合同内所规定甲乙双方的权利和义务，其他任何与甲、乙双方各自直接发生的经济关系概与本合同无关，由各自自行承担责任，不负连带责任。
三、甲方或劳务单位不得再以任何理由收取其他费用。
四、如施工中设计交叉作业，由双方共同做好成品保护，清理好各自区域内的卫生。本合同一式肆份，甲方双方各持贰份。本合同中未尽事宜，双方经协商后另订协议。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
外墙保温包工合同篇十一
供方：_________。
供需双方通过友好协商，本着互惠互利、真诚合作、共同发展、优势互补的原则，根据国家相关法律、法规，签订本合同，由供需双方共同恪守履行合同条款。
一、工程概况。
二、产品名称、规格型号、计量单位、单价：sy膨胀玻化微珠保温防火砂浆660元/m3，此价包括材料运输、装卸、试验费及技术指导等其他各种费用，其中sy膨胀玻化微珠保温防火砂浆20袋/m3（350kg/m3）。上述价格不提供票据，如要票据需另加12%的税金。
三、交货地点及运输方式：供方将货物送到需方指定的地点工地，货到工地后供方负责免费卸货，清点货物后签字认可，并出具收料小票。
四、随机备品、配件：
产品生产批次合格证、产品性能检验报告、防火检测报告、节能检测报告、产品施工规范、产品说明书及产品备案证明等技术资料。
五、验收标准、方法及提出异议的期限：参照山西省地方和国家相关标准。
六、结算方式及期限：
根据工地实际用货量结算，需方在每次货到工地数量达到货款达人民币10万元结清。如未能付款，供方有权停止供货。
1、需方必须严格按照供方提供的施工规范操作，供方安排专人提供技术服务指导。
2、供方只对材料本身质量负责。保证到货时间以及数量。若因供方材料本身造成的工程质量问题由供方承担相关责任。
3、若需方未按供方提供的施工规范操作或未听取供方技术指导人员的合理性意见施工，造成的工程质量问题与供方无关。需方如果要货需提前五天通知。
八、违约责任：违约方承担相关责任。
九、解决合同纠纷的方式：双方友好协商，协商不成，直至供方所在地人民法院。
十、其他约定事项：本合同一式两份，供方一份、需方一份、双方签字盖章后生效。
供方：_________。
日期：_________
外墙保温包工合同篇十二
发包方（以下简称甲方）。
承包方（以下简称乙方）。
包工。
结算时以实际施工面积结算。
按施工面积以/平方米计算。
进场后四天，甲方给乙方一定数额的生活费用。乙方可以向甲方借款，甲方可根据乙方所完成的工程的多少，予以支付。在工程完成后，甲方应付乙方总工程款的95%，其余10%为维修金。维修金在确认没有维修项目后，予以支付乙方。
1、向乙方提供必要的施工便利条件，包括；施工用水、用电、提供施工人员的住宿场所；向乙方提供施工外架，并承担费用。
2、协调现场相关单位、人员及工具设备，为乙方施工提供方便。
3、外保温系统易损坏，应督促参建单位注意成品保护。
4、乙方施工完毕，应及时组织验收。
1、按照图纸规定及国家和行业规范施工。
2、遵守国家相关法律法规规定及现场各项管理制度，文明施工。
3、积极和现场有关单位配合，遇到与其他工种交叉作业应及时与甲方现场管理人员及兄弟单位协调解决。
4、不得以任何形式转包给其他单位和个人。
5、质保期内出现裂纹等问题接到甲方通知后三日内不进行维修，甲方有权安排其他施工队维修，费用从乙方质保金中扣除。
1、本合同自签订之日起生效，合同执行期内双方不得随意变更或解除合同。
2、合同如有未尽事宜，需经双方共同协商后作出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同一式两份，双方各执一份，工完帐清后自动解除。
甲方代表：乙方代表：
年月日年月日。
外墙保温包工合同篇十三
甲方：_________（简称甲方）。
乙方：_________（简称乙方）。
合同签订地：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方拟将南通星光耀广场二期一标段外墙保温工程发包给乙方施工，为保证本工程顺利进行，双方就本建设工程施工事项协商一致，特订立本合同：
工程名称：南通星光耀广场二期一标段。
工程地点：南通市崇川区长江路与城山路交口。
工程内容：南通星光耀广场二期一标段外墙保温。
承包方式：包工包料、包验收备案手续办理，按甲、乙双方确认的综合单价包干，该合同签定后，综合单价不得作任何调整。
开工时间：20xx年3月22日，竣工时间：20xx年6月8日。若不能满足甲方工期要求，每延误一天按5000元/天支付违约金，并承担由此给甲方带来的损失。
按现行保温工程施工验收规范施工质量标准为：《建筑节能工程施工质量验收规范》（gb50411—20xx），最终以建设单位验收达标为准。若质量未达到合同标准，乙方应无条件整改，费用自理，如给甲方造成损失，其损失由乙方承担。
合同单价：按外墙实际施工面积78元/平米。
合同包干价含人工、材料、机械、制作、检测费、成品保护、保险费、管理费、利润、税金等及乙方为完成本工程不可缺少的工作和责任所发生的其他一切费用和风险费。
按施工面积据实结算。
五、双方的权利与责任：
1、对整个工程承担总包管理职责，负责现场各分包施工单位的组织协调工作。
2、甲方负责督进场的材料质量进行验收，不合格产品不得用于工程中去。
3、不提供现场临时设施的使用，提供必要的材料堆放场地、不提供分包人的膳食（费用由分包方自理）、不提供现场职工宿舍。
4、提供施工用水用电，电源提供至二级配电箱，水电费挂表计量，计价标准按水电部门收费标准或按按乙方结算价的1%包干计取。
5、提供现场现有的脚手架和垂直运输工具，水平运输工具乙方自备。
1、乙方应遵守甲方的各项管理制度，服从甲方的统一管理，服从甲方的质量和进度要求。如有违反项目部有权对违反者提出警告，情节严重时，送交公安机关处理。若因乙方原因影响我方质量和工期，由乙方承担经济损失。
2、乙方必须严格按图纸及甲方要求施工，材质和施工工艺如与要求不符的，甲方有权要求退货或返工。
3、工程完工后，乙方必须提供完整的工程资料（原件）壹套，并作为付款的条件。
4、乙方自备材料、工具。乙方保证通过业主监理验收，所有一切程序和费用（如材料检验费、住宿、照明灯具）等均由乙方自理。
5、乙方办理乙方施工人员的生命财产保险、劳动社会保障保险，费用含在合同范围内。因乙方原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）所发生的损失、赔偿等责任由乙方承担。
6、保修期与我方与业主的主合同一致（2年），从整体工程竣工验收签字之日起计算。保修期内出现质量问题，乙方应在2天内派人维修，因质量问题和维修不及时引起业主对甲方的索赔均由乙方承担。甲方有权在保修款中直接扣除。
7、乙方应在工程竣工验收前向甲方提供完整的竣工资料，并作为付款的前提条件。
每次付款前，乙方均需提供增值税专用发票，同时开票单位应与乙方名称相一致，并保证所提供发票的真实、有效性，否则甲方有权拒绝付款，且甲方不承担由此造成的逾期付款违约责任。在合同签约时，乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解，乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予工程款的支付，并共同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况，乙方同意不追究甲方逾期付款责任，并自愿与甲方共同向业主进行资金催讨。
1、乙方不服从甲方的合理指挥管理，每发生一次由乙方承担500—5000元的违约罚金，连续发生3次时，甲方有权终止合同。
2、乙方违反有关规定将承包工程分包或转包给其他单位的，甲方有权解除合同，除收回其承包工程外，乙方承担合同款额3%的违约罚金。
3、甲方预测乙方不能按要求的时间完成施工任务时，或者施工质量无法满足要求，甲方有权将乙方承建施工任务的一部份交由第三方施工，第三方施工所发生的费用，甲方在乙方的价款中扣除，乙方须无条件接受甲方的调整。
4、如因乙方原因或过失发生中途退场的情况，按已完工程量扣减违约金和罚款后应付款的70%结算，以弥补中途更换分包人给承包人带来的损失。
5、如因业主违约导致甲方违约，乙方在此表示理解并承诺：前述情况不视为甲方违约，乙方不追究甲方的违约，但甲方有义务及时与业主协调或主张违约事宜，以促使业主履行合同或追究其相应责任。
1、保险：乙方必须为劳务人员办理工伤、医疗、养老等社会保险并为从事危险作业的职工办理意外伤害商业保险，事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，防止或者减少损失。乙方负责施工安全，发生的安全事故均由乙方承担。
2、乙方必须及时足额支付劳务人员工资，当发现乙方不按时向劳务人员支付工资时，甲方有权代付工资。并从应付乙方工程款中扣回，该笔费用视为已支付给乙方。
3、凡业主或监理对甲方有约束条件要求的，对乙方具有同等约束力，其要求视为本合同的补充，乙方必须认真执行。业主或监理对本分包工程的任何处罚均由分包单位承担。
4、履约保证：乙方在进驻施工现场前向甲方交纳5万元的履约保证金（保证金不计利息，在合同履行完后一个月内退还），乙方未完全履行义务时，甲方有权选择没收履约保证金或要求乙方赔偿损失。
5、甲方项目技术专用章仅限于所涉工程技术资料专用，用于本合同相关事项及其他工程技术资料以外事宜的处理均属越权，甲方不予认可，对甲方不产生法律效力，由乙方承担一切责任。
6、若发生争议，双方应本着实事求是的精神及时协商解决，协商不能解决时，由甲方所在地法院管辖。
7、合同生效与终止：本合同自双方签字盖章后生效，至合同履行完毕或合同约定的终止条件成立时终止。
8、合同份数：本合同一式六份，甲乙双方各三份，均具同等法律效力。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
外墙保温包工合同篇十四
供方：____________。
签订地点：____________。
同条款。
一、工程概况____________。
二、产品名称、规格型号、计量单位、单价：
sy膨胀玻化微珠保温防火砂浆660元/m3，此价包括材料运输、装卸、试验费及技术指导等其他各种费用，其中sy膨胀玻化微珠保温防火砂浆20袋/m3（350kg/m3）。上述价格不提供票据，如要票据需另加12%的税金。
三、交货地点及运输方式：供方将货物送到需方指定的地点工地，货到工地后供方负责免费卸货，清点货物后签字认可，并出具收料小票。
四、随机备品、配件：
产品生产批次合格证、产品性能检验报告、防火检测报告、节能检测报告、产品施工规范、产品说明书及产品备案证明等技术资料。
五、验收标准、方法及提出异议的期限：参照山西省地方和国家相关标准。
六、结算方式及期限：
根据工地实际用货量结算，需方在每次货到工地数量达到货款达人民币10万元结清。如未能付款，供方有权停止供货。
1、需方必须严格按照供方提供的施工规范操作，供方安排专人提供技术服务指导。
2、供方只对材料本身质量负责。保证到货时间以及数量。若因供方材料本身造成的工程质量问题由供方承担相关责任。
3、若需方未按供方提供的施工规范操作或未听取供方技术指导人员的合理性意见施工，造成的工程质量问题与供方无关。需方如果要货需提前五天通知。
八、违约责任：违约方承担相关责任。
九、解决合同纠纷的方式：双方友好协商，协商不成，直至供方所在地人民法院。
十、其他约定事项：本合同一式两份，供方一份、需方一份、双方签字盖章后生效。
单位名称（章）：____________。
单位地址：____________。
委托代理人：____________。
电话：____________。
签订时间：____________。
供方____________。
单位名称（章）：____________。
单位地址：____________。
委托代理人：____________。
电话：____________。
签订时间：______年______月______日。
外墙保温包工合同篇十五
甲方(需方)：
乙方(供方)：
产品名称。
单价(元/公斤)数量(吨)金额(元)。
金额合计。
1、交货地点：甲方指定地点。
2、交货时间：卖方应于合同签订后25个工作日内均匀交货。
3、货物的交付和接收：以甲方接收乙方提交的货物和单据，并向乙方正式签发接收货物的书面确认书为准。
1、在甲方根据本合同第二条的规定接收货物之前，货物的一切风险，包括但不限于灭失、损坏、盗窃、锈蚀等风险，均由乙方承担;接收货物之后，货物风险转移至甲方。
2、如果甲方认为已收到的货物不符合本合同的规定，并根据本合同第五条向卖方提出检验或复检要求，则自甲方提出检验或复检要求之日起，货物的一切风险转移至乙方，发生的一切相关费用(包括但不限于仓储费、运输费等)由乙方承担。
1、乙方发货并负责办理从货物发运地至本合同规定的交货地点之间的货物运输和货物保险有关手续，并承担运输和保险等一切相关费用。
2、乙方在备妥货物或/及发货后2日内，应立即将发货情况以传真或快递方式通知买方的收货联系人，内容包括车号、数量、件数、发运日期和到站时间等。
1、乙方在生产过程中新料40%以上，其它为滴管造粒料。绝不加棚膜料、pe料等其它材料，并保用3年。在交付货物的同时，应向甲方提交检验机构名称签发的货物品质/数量检验证书或检验报告。检验费用由乙方承担。
2、如果甲方在收到货物及/或乙方提供的上述检验证书或检验报告后，认为货物的品种、型号、规格、质量、数量中一项或多项不符合合同规定，甲方应妥善保管货物(但该保管行为不能视为接受货物)，并在货物交付后30天内向乙方出异议。
3、如果甲方认为货物的`数量/品质等不符合本合同的规定，甲方有权自行指定一家检验机构对货物进行检验或复检。在此期间，甲方方有权暂时停止按照合同的约定向乙方支付相应部分/全部货物的货款。
4、甲方指定的检验机构做出的检验或复检结果应作为货物是否符合本合同规定的最终依据。如果检验或复检结果表明货物符合本合同的规定，则检验或复检费用应由甲方自行承担;反之，则乙方应偿付甲方已垫付的复检费用。
5、甲方有权拒付不符合合同规定的部分/全部货物的货款，亦有权要求乙方在接到买方书面异议及/或检验或复检报告后，在5天内采取换货、补足货物或降价等方式进行处理，并有权要求乙方支付违约金和承担一切赔偿责任。
1、合同签订3日内甲方支付全款的20%定金万元(货物全部按时按量供货后，此定金直接转为货款)，供货验收合格后，支付全款的35%万元。余款45%万元年底付清。
2、乙方方向买方开具发票并提供铁路运输大票或入库单、品质检验证书等单据后甲方方支付剩余货款。
1、品质不符：如出现品质不符，视为根本性违约，按本条中关于根本性违约的规定处理。
2、迟延交货或不交货：乙方如合同签订之日起25日内无法交货，则解除本合同。乙方支付总金额的30%作为违约赔偿。
甲方逾期付款或存在其他违约行为的，应当赔偿因此给乙方造成的直接的、实际的经济损失。
1、凡因履行本合同发生的或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决。如果双方不能协商解决，则任何一方应向买方住所地人民法院起诉。
2、诉讼费用、律师费用、调查费用、差旅费用等因解决争议而产生的所有相关费用均由败诉方承担。
由于战争及严重的水灾、火灾、地震等不可抗力事件，使乙方不能按期交货或者不能交货，根据不可抗力的影响，乙方部分或全部免除责任。但乙方必须立即书面通知甲方，并及时向甲方提供有关政府或者商会出具的证明，以证明事件的存在。
1、本合同各条款的标题仅为阅读方便而设，并不对条款内容的解释构成限制或影响。
2、本合同一式两份，双方各执一份，双方代表签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
日期：
外墙保温包工合同篇十六
甲方单位：_________（以下简称甲方）。
乙方单位：_________（以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规结合本工程具体情况，经双方共同友好协商，就本工程的外墙内保温分包项目，达成如下协议：
一、工程名称：_________。
二、工程地点：_________。
三、分包工程内容及范围：_________。
1、外墙内侧面施工。
2、甲方将已砌砖的内墙交给乙方施工，墙体垂直度和平整度已现有成型为准。保温抹灰平整度、垂直度合乎验收标准。
四、分包方式：包工包料一次包定。
五、保温分包工程价格：
本工程外墙内保温综合单价_________元/平方米，结算时按乙方实际保温施工面积为准。抹灰上的抗裂砂浆不计算面积及冷热墙交接平均0。3m宽度计算。该单价含该单项工程的一切工序（施工中的架洞清补）、材料等费。
一、根据总包合同的要求以及总承包人的工程进度计划，商定本分包工程的施工工期：
一、根据总包合同要求，经双方协商，本分包工程质量要求为：根据施工图施工，保温厚度20mm。
二、乙方在分包工程施工过程中应严格按照施工规范及方案实施、指导、验收。要求乙方做好完整的资料，到时移交甲方。
三、乙方由于施工质量、材料质量等原因，造成返工而逾期交工的，由乙方负责。
一、乙方应严格按施工安全操作流程有关规定要求对工人进行指导施工，服从甲方人员现场管理，由于不听从甲方管理造成的生命财产损失由乙方自身承担。
二、乙方严格按照国家、省、市有关规定及施工方案和甲方的要求做好对施工人员环境保护指导、技术交底工作。
三、在施工过程中，如乙方未按规定和要求对工人做好环境保护指导工作，甲方有权责令乙方及时纠正、停工整改并作相应的经济处罚。
一、甲方职责。
1、向发包人领取施工技术经济文件，施工图纸，发放工程款等手续。
2、确认乙方编制施工组织设计并督促实施。
3、按本合同规定及时向乙方支付工程款。
6、免费提供施工必备的水、电、垂直运输工具和材料堆场。（场地及垂直运输电梯由甲方提供，操作费用及保管由乙方负责）。
二、乙方职责。
1、乙方必须严格执行甲方的各项规章制度。
3、必须按有关规定提供质量合格证、检测报告及竣工验收备案表。
4、乙方必须按施工图纸及有关施工规程、规范和标准进行指导施工及管理，并接收发包方、甲方监督。乙方必须服从甲方质量、环境、安全、文明标化等方面的审核、检查和整改意见，并及时整改。当分包方拒绝整改，危及质量、环境、安全、文明标化时，甲方有权终止合同。
5、在施工过程中如发生质量事故，应及时报告甲方，处理方案应经甲方同意后实施。
6、乙方应严格遵守与甲方签订的工程承包合同、补充协议、承诺书中的各项条款。
7、在交工之前成品保护有乙方负责。
8、在施工中发生的一切安全事故，甲方提供施工工伤保担，余下费用由乙方承担。
一、工程费用估算约：
二、工程款的支付方式：本工程属垫资工程，在综合竣工验收钱不支付工程款，待完全验收甲方交业主后一次性付乙方95%工程款，余下5%作为保修金，一年后无质量问题退还。
双方若发生争端或纠纷，应先友好协商解决，若协商不成，可向异议方所在地的人民法院提起诉讼。
由于政策变化，不可抗力以及甲方原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料，设备的保护和移交工作，按甲方要求将人员撤离施工现场，甲方为乙方撤出提供必要条件，并应支付乙方已完成工程（按乙方实际施工工程量造价金额）的工程款。
一、本合同自甲乙双方盖章签字后生效，在竣工结算，工程款结清后失效。
二、乙双方仅执行本合同内所规定甲乙双方的权利和义务，其他任何与甲、乙双方各自直接发生的经济关系概与本合同无关，由各自自行承担责任，不负连带责任。
三、甲方或劳务单位不得再以任何理由收取其他费用。
四、如施工中设计交叉作业，由双方共同做好成品保护，清理好各自区域内的卫生。本合同一式肆份，甲方双方各持贰份。本合同中未尽事宜，双方经协商后另订协议。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
外墙保温包工合同篇十七
发包方（以下简称甲方）。
承包方（以下简称乙方）。
包工。
结算时以实际施工面积结算。
按施工面积以/平方米计算。
进场后四天，甲方给乙方一定数额的生活费用。乙方可以向甲方借款，甲方可根据乙方所完成的工程的多少，予以支付。在工程完成后，甲方应付乙方总工程款的95%，其余10%为维修金。维修金在确认没有维修项目后，予以支付乙方。
1、向乙方提供必要的施工便利条件，包括；施工用水、用电、提供施工人员的住宿场所；向乙方提供施工外架，并承担费用。
2、协调现场相关单位、人员及工具设备，为乙方施工提供方便。
3、外保温系统易损坏，应督促参建单位注意成品保护。
4、乙方施工完毕，应及时组织验收。
1、按照图纸规定及国家和行业规范施工。
2、遵守国家相关法律法规规定及现场各项管理制度，文明施工。
3、积极和现场有关单位配合，遇到与其他工种交叉作业应及时与甲方现场管理人员及兄弟单位协调解决。
4、不得以任何形式转包给其他单位和个人。
5、质保期内出现裂纹等问题接到甲方通知后三日内不进行维修，甲方有权安排其他施工队维修，费用从乙方质保金中扣除。
1、本合同自签订之日起生效，合同执行期内双方不得随意变更或解除合同。
2、合同如有未尽事宜，需经双方共同协商后作出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同一式两份，双方各执一份，工完帐清后自动解除。
甲方代表：乙方代表：
年月日年月日。
建筑节能外墙保温技术研究论文。
民用建筑外保温系统及外墙装饰防火规定。
浅谈对建筑物外墙外保温面层裂缝的控制论文。
建筑外墙外保温节能技术的应用和质量保证的论文。
外墙保温包工合同篇十八
发包人：重庆黄桷垭村镇建设开发有限公司（以下简称甲方）。
承包人：重庆美力宁保温材料有限公司（以下简称乙方）。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平整、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲、乙方就“新民雅居1.2.6.3.7号楼”外墙保温工程事宜签订本合同，经友好协商一致，对承包工程事宜，达成如下合同条款，共同遵守。
1、工程名称：新民雅居1.2.6.3.7号外墙保温工程。
2、工程地址：重庆市南岸区南山街道新力村。
3、工程内容：按合同工程范围实施以下工程内容。
外墙保温系统分项工程包含基层清理、打凿、补洞口、收口、收边、基层抹灰、界面剂层至抗裂砂浆层施工，包括不限于外墙不同材质面、梁柱交接位置、洞口位置抹灰用的钢丝网、脚手架洞口的发泡剂堵洞、20mm厚基层抹灰层、2㎜厚界面砂浆、20㎜（或30㎜）厚聚苯板层、4-6㎜厚抗裂砂浆、160㎏/m2的耐碱网格布等材料的生产、采购、保管、运输、施工、技术指导、保修维护；以及门窗边、女儿墙、阳台梁、滴水线等收边收口处理，门窗安装先后顺序不一样，零星脚手架的搭拆、检验试验费、劳务工人的人生意外保险、安全文明施工、维修、回访、管理、利润、税金、技术资料交档、满足外墙整体使用功能等各种风险费用。且必须符合本合同第十一条中各项规范要求，达到验收合格标准。
4、承包方式：包工包料，结算价不调整。
5、乙方承包的保温分项工程，在开工前，需按甲方签认的保温的平、立面对应标注的图纸施工。如因自身原因未能按图施工造成的错误及结算困难的所有责任由承包人承担。
“新民雅居1.2.6号楼”外墙保温工程。
开工日期：20xx年10月10日。
(具体开工时间以甲方、总包方、乙方的单栋交接为准)。
竣工日期：20xx年11月10日。
合同工期总日历天数30天（每栋楼的施工工期为30天，以总包单位和承包人签订的书面交接为准。每延迟一天的外架租赁费和合同违约条款中规定的违约赔偿费由乙方承担，并在工程款和履约保证金内扣除。）。
1、工程质量标准：合格(本分项工程验收采用《居住建筑节能工程施工质量验收规程》（dbj50-045-20xx）、《建筑节能工程施工质量验收规范》（dbj50411~20xx）及建筑工程验收标准。以及本合同十一条的相关规范)。
2、墙面垂直度和平整度要求：2m卷尺垂直度误差不大于4㎜，平整度误差不大于4㎜.保温层的耐候性必须试验合格，不得出现起泡、空鼓、脱落产生裂纹和渗水。
5.1本承包工程暂定价：人民币100万元(壹佰万元整)（最终以结算为准）。
5.2本承包工程内容采用固定单价的形式进行承包，外墙保温根据不同楼号采用保温系统分类，按实际作业面积m2计算的固定单价进行结算，其具体结算固定单价如下：
序号工程部位材料及做法单位固定单价（元）备注。
4外墙、阳台梁墙、窗台板、滴水等非保温抹灰m234。
备注：固定单价为包干价，包括按构造标准、第一条中第3条规定的工程内容的所有包工包料的工序施工、成品保护、满足使用功能所需各项检测、分项工程验收、安全文明施工、税金、国家政策性变化影响及材料市场涨价影响等所有费用（不含脚手架费用、水电费、配合费）。
本分包工程外墙保温根据不同楼号采用的保温系统分类，按施工面积计算的工程量×相应固定单价进行结算。
1、按每栋楼完工后，按甲方审核工作量的60%支付进度款，保温专项验收合格后一周内，甲方支付乙方工程款至每栋楼工程总造价的80%，经过保温专项验收后60日内，甲、乙双方办理完工程竣工结算，甲方支付乙方工程款至总造价的97%；工程总造价的3%留作为质保金，质保期5年。满2年后退工程总价2%的质保金，满5年后全额无息退还。
2、工程款支付时，乙方向甲方开据正式发票，并须经过甲方现场代表、乙方相关技术人员、项目预算人员，分管负责人的签字确认。
3、乙方承包范围的工作未完，要求退场的，已经施工完毕的结算造价的20%不予支付，作为违约金。
1、甲方委托监理单位各专业（总）监理工程师，对工程质量（包括隐蔽工程材料、半成品）进度、安全进行监督检查，组织工程的各分批次验收工作。
2、甲方驻工地代表为简俊修13320249162、邱帮胜13658306383，全面负责施工单位的管理工作，并在开工前，组织相关人员交底，协调和配合乙方施工，组织竣工验收。
3、甲方负责组织有关人员审核乙方提供的技术方案及施工方案。
4、甲方向乙方签发进场通知书（或甲方同意后由监理下达开工令）。
5、甲方应按合同约定时间及金额支付乙方工程款。负责审查乙方工程结算书。
6、为乙方提供临时施工用房地点，并指定水电搭接点，乙方所用的水电费用由甲方缴纳。
7、收集各专业承包工程的资料汇总工作，同时指导工程资料整理。保证资料符合档案要求。
8、向乙方提供可利用的、符合各项安全技术规定的塔吊和垂直运输机具的等。
乙方工作：
1、乙方服从总包方的统一协调管理。
2、乙方委派为乙方驻工地代表，乙方驻工地代表应有项目经理资质。按合同约定组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决施工过程中的各类相关事宜。
3、乙方必须严格按规范及样板进行施工。乙方进场施工时，由甲方指定一层楼外墙为样板施工区域。乙方在指定区域施工完毕后，经甲方、监理、设计单位、总包人验收合格后，方可按照样板全面施工。
4、乙方在施工前，按甲方及监理审核批准的施工方案组织实施，否则，由此造成的所有损失由乙方自行承担。
5、乙方应当派驻工地现场施工员、技术负责人、质检安全员，进入施工现场所有人员，必须遵守甲方、监理方及总包单位的各项管理制度。
6、乙方负责施工的分项工程在交房前的外观成品保护，同时也应做好其它分项工程的成品保护，若有损坏应负责赔偿。
7、乙方进场后必须及时到项目监理部报审，报验各种相关资料，并无条件接受现场监理人员的监督检查。
8、乙方在施工过程中，按建筑工程竣工档案要求及承包人的要求完善竣工资料三套，并在分项验收资料提交给总包方汇总。
9、本工程完工后，乙方应当以书面通知相关单位进行验收。其中在施工阶段甲方组织有关人员按每栋楼不定层的分次对乙方的施工质量进行检查，凡未达到要求的，甲方有权单方要求乙方无条件退场并赔偿相关损失。
10、乙方必须自行完善各功能检测及专项验收，并承担全部费用。如未通过专项验收，乙方承担甲方关于外墙涂料分项工程而引发的所有经济损失。
外墙保温包工合同篇十九
乙方：_________。
依据《中华人民共和国合同法》、及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿公平原则双方就本涂装工程有关事项协商达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：
工程地址：
合同性质：包工包料。
二、合同工期。
合同工期总天数为40天，自20xx年5月2日起，至年月止。
三、自然灾害等不可抗力引起的工程中断或工期延长，双方对此不承担任何责任。
四、质量标准。
工程质量：合格。
五、合同预算工程量及合同预算额。
本合同预算工程量及合同预算额按发包方提供的施工方案实际施。
工面积计算，工程结算按实际发生的工程量计算。
合同总价：60000元暂定。
单价：2工作内容：粘贴铝箔复合玻璃棉丝保温50mm厚（容重40kg/m3）、打膨胀螺栓，为完成施工所需要的其它工作。
本单价不含材料检测费用，如发生由甲方承担相应费用，但如果材料检测不合格，产生的费用及损失由乙方承担。以上单价，包含工程施工中所需一切费用，不另外计取其它费用。
六、甲方责任：
甲方无偿为施工方提供施工场地、通水、通电，并提供施工人员住宿。提供施工脚手架。
七、乙方责任：
1、施工方组织专业的保温施工队伍，一定数目的保温技术人员，按照甲方施工交底施工，保证质量。
2、自行提供为完成施工所需辅助工具。
3、按合同工期完成工程。如乙方未按期完工，每逾期一天应向甲方支付违约金3000元。
八、工程验收。
工程完工，由施工方提出验收申请，发包方接到申请后应在三日内，组织竣工验收，因发包方原因造成验收延迟，由发包方承担相应责任。
九、工程款付款方式。
工程预付20xx0元作为备料款，在进度款中逐步扣除。外墙保温进度款支付时间：完成全部一期保温工程量并经建设方、监理方、总包方三方验收合格后一周内付已完工程量的80%。完成全部二期保温工程量并经建设方、监理方、总包方三方验收合格后一周内付已完工程量的80%。尾款一月内（扣除保修金5%）付清。保修金待一期二期整体工程验收后一月内付清。
合同自双方签字盖章后生效。在工程完工验收、工程款支付完毕，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。
十、安全生产。
施工方应将安全生产施工放在前面，在施工期间内安全措施、防护措施，如发生安全事故，施工方责任自负。
十二、合同争议解决方式：甲、乙双方发生争议时，协商解决。调解不成时向北京海淀区人民法院起诉。
合同一式肆份，具有同等法律效力，由甲乙双方签字盖章后分别保存。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
外墙保温包工合同篇二十
甲方：_________（以下简称甲方）。
乙方：_________（以下简称乙方）。
为了增强买卖双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，经双方充分协商，现丹桂华庭保温工程特订立本合同，以便共同遵守。
第一条产品的名称、品种、规格和质量。
1、产品的名称、品种、规格（应注明产品的牌号或商标）：“航冠”牌无机胶粉、玻化微珠及抗裂砂浆。
2、产品的技术标准（包括质量要求）无国家和行业标准的，按企业标准执行。
第二条产品的数量和计量单位、计量方法。
1、产品的数量：以实际结算数量为准。
2、计量方法：按实际，由甲方验收，并确认。
3、产品交货数量按实收数量为准。
第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收包装按照技术规定要求。包装物不回收。
第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点。
1、产品的交货单位：浙江展诚建设集团股份有限公司二分公司。
2、交货方法：由买受方根据工程需要提前六天向乙方提供所需材料数量，乙方按约定交货地点和时间送达。材料卸货由乙方负责。甲方确认送货数量无误，需在送货单上签收，或出具专门的收货凭证。
3、运输方式：汽运。
4、到货地点和接货单位（或接货人）：诸暨市西二环路望泄村丹桂华庭施工现场。
第五条产品的价格与货款的结算。
1、产品的价格：无机保温砂浆650元/m3、及抗裂砂浆950元/吨（含税价），乙方提供相应的发票。
2、产品货款的结算：供货完成后付至工程款80%，剩余工程款待工程竣工验收后付清。
第六条验收方法。
1、材料验收以材料复检达到产品技术标准。
2、验收发生纠纷以签约地有资质检测机构出具的检测报告为准。
第七条乙方服务条款。
1、施工时安排专业技术人员现场指导，保证工程质量。
2、工程完工后乙方负责提供产品的相关材料协助甲方检测，以达到要求。
第八条乙方的违约责任。
1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的5％的违约金。
2、乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价。如果甲方不能利用的.，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。
第九条甲方的违约责任。
1、甲方无质量原因不得中途退货。
第十条不可抗力。
履行的理由，并应在3天内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。协商或调解不成的提交签约地仲裁委员会申请仲裁。
当事人双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式五份，甲方执肆份、乙方执壹份。
甲方：_________（签字或盖章）。
乙方：_________（签字或盖章）。
代表：_________。
日期：_________年_________月_________日
外墙保温包工合同篇二十一
乙方：_________。
身份证号码：_________。
家庭住址：_________。
为明确双方责任与义务，确保安全施工，提高工程质量，甲方将承包的外墙保温施工工程，以清工承包的形式承包给乙方，由乙方为承包责任人，组织人员及相关工器具进行施工。现经双方协商一致订立如下协议：
二、工作范围：工程承包合同范围内的所有外墙保温项目，包括结构面抹灰、涂刷界面剂、无机保温、镶嵌网格布、锚固件、涂抹抗裂砂浆、清理场地、成品保护等工作。
三、工期及质保期：
1、本工程于_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日完成。
2、为保证如期完工，乙方承诺每天每栋不少于20名施工人员。如乙方施工人员跟不上进度（不符合工程进度计划），甲方有权更换班组，并按已完工工程量的50%给予结帐。
3、因乙方施工组织等原因造成的工期拖延，每延期一天，乙方按承包总价的1%支付给甲方做违约金，从结算款中扣除。
4、因不可抗力造成工期延误，经甲方签认后，给与工期补偿。
5、本工程质保期两年，自验收合格之日起计算。
四、清工承包价格：按实际施工面积______元/m2，此价格甲方只负责提供原材料，其余施工所需的电锤、电钻、电缆线等所有工器具、辅材和人工均由乙方负责。如需在墙体上加做造型线条另行计算。
五、付款方式：
1、合同签订后，乙方进场前2个月无进度款，工人生活费由乙方自行垫付。
2、进场后第3个月月底由甲方支付已完成工程量的50%。
3、全部工程施工完毕后验收，验收合格后付至总价的90%。
4、经建设单位及建委墙改办验收合格后双方测量工程量据实结算，付至结算总价的95%。
5、剩余5%两年保修期满后无质量问题付清。
六、关于质量的约定：
1、严格按照安徽省工程建设外墙保温应用技术规程（无机保温需锚固件）的规定施工，质量达到相关验收标准合格。
2、施工过程中，如施工质量达不到要求，甲方有权更换施工班组，并按照已完工程量的50%给予结账。如因施工原因造成返工或质量问题，乙方负全部责任，并承担由此造成的经济损失。
3、工程质量按国家现行的验收标准，要求达到市建委墙改办一次性验收通过的标准。如验收一次通不过，乙方承担维修所需的所有费用，直至验收通过。并承担因此造成的经济损失。
4、两年质保期内，如因乙方施工的原因出现质量问题，乙方应接到甲方维修通知24小时内到现场进行维修。如乙方不安排人维修，甲方自行安排其他人员进行维修，发生的费用双倍由乙方承担。如因其他原因出现问题，乙方也应安排人员进行维修，甲方支付维修成本。
七、关于安全的约定：
1、乙方对所有参施人员进行安全保险，办理施工安全保险所需费用由乙方承担。
2、施工期间，乙方必须按有关安全操作规范施工，同时对班组人员进行安全教育和采取必要的安全措施（安全帽、安全带及安全大绳）。甲方将不定期对安全措施进行检查，若发现违章作业，不按规定系带安全防护用品的，甲方将给与乙方经济处罚，每人每次100元。同一人出现第二次时，将其驱逐出本工地。
3、若发生安全事故，与甲方无关，由乙方承担全部责任并处理善后事宜。
八、关于进场材料的约定：
1、甲方提供的材料运至工地后，由乙方承担保管责任。
2、所用材料，按照下表约定的用量（已含损耗），完工后双方进行核算。如超用材料，按照市场价从乙方的清工费中扣出。保温部分材料名称：界面剂、无机保温、网格布、锚固钉、抗裂砂浆每平方用量限值1kg、20kg、1.2m2、5套、3kg。
九、甲乙双方职责：
（一）甲方职责：
1、所需材料全部运至工地范围内。
2、协调建设单位提供施工所需的水电等。
3、按合同第五条及时付款。
（二）乙方：
1、本合同签订后应及时与所有参与施工的操作人员签订用工合协议书和安全责任书，交甲方备案。
2、严格遵守甲方及施工现场的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定，服从甲方及建设方现场管理人员的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，确保安全及施工质量。
3、开工前对所施工的基层进行检查后再施工。任何时候不得以基层质量问题为由对施工质量问题进行推卸责任。
4、施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时处理并向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
5、妥善保管、使用甲方提供材料，如遗失照价赔偿。
6、乙方责任人在工地代表甲方行使对发包方的责任、义务。
7、做好施工现场完工后的清理，及时整理剩余材料及边角料，保持现场整洁文明、干净卫生。
8、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入施工现场，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。
9、保护好现场住户的窗户、楼顶饰面瓦等所有现有成品构筑物等，如有损坏，乙方负责恢复原样，所有费用均由乙方承担。
十、未尽事宜，双方应友好协商解决，协商不成时可向日照市仲裁委员会申请仲裁或向日照市人民法院诉讼解决。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各一份，签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/11252318.html】
