安装合同和分包合同(精选17篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-13 08:15:12
安装合同和分包合同(精选17篇)
时间:2023-11-13 08:15:12     小编:书香墨

合同的签订应当遵循自愿、平等和诚实信用的原则。如何起草一份严谨和完善的合同是一个复杂而重要的问题。我为您准备了一些常用的合同范文,希望能对您有所帮助。

安装合同和分包合同篇一

甲方:乙方:。

为保证马芜高速10kv供配电工程安装工程的顺利进行,确保本项目按预定时间对设备进行供电,安徽省水利建设工程有限公司,由于甲方无外线施工资质,为便于向供电公司申报,决定将本项目所有机电设备的安装承包给乙方安徽聚慧输变电工程有限公司组织施工。

一、工程名称及地点。

二、合同价款:

本合同暂定价款为人民币:贰拾万.(具体见本合同附件工程最终结账依据表)。

三、承包范围:

本合同工程承包范围为:马芜高速公路房建区金湖主线收费站、东阳互通收费站配电房10kv外线电缆工程、配电房内的高、低压电缆敷设、高、低压开关柜、变压器、柴油发电机组的安装等工程施工、材料下货、保管、安装,调试、交接试验向当地供电公司递交安装资格审查、中间检查、交接试验、竣工文件的编制和配合供电公司直至设备受电等工作.

总而言之,上述二个供配电点乙方的施工责任范围为:从10kv电源的搭火至配电房所有设备受电为界限,其为完成该工程所发生的一切费用都包含在本合同价款内。乙方合同包含的材料:

1)外接线电缆工程所需的一切材料及各种协调费已包含在本合同价款内。

2)配电房内的接地系统、预埋件、基础槽钢、电缆支架的材料采购。甲方合同包含的材料:配电房内基础槽钢向上所有的材料设备由甲方付款购买提供。

五、工期及质量要求。

1、工期为20xx年10月20日,由于甲方供货不及时和房建单位土建没有按时完工不具备进场施工条件,而影响乙方合理施工工期除外。

2、工程质量:本工程施工质量的合格等级为优良工程。

六、双方职责。

(一)、甲方职责。

1、提供施工图纸及有关资料一份,明确乙方施工执行的施工规范、质量检验、试验和评定标准。

2、对乙方施工技术、质量管理、工程进度进行全过程控制,随时检查监督,组织乙方参加有关质量活动,及时传达业主、监理工程师、供电公司对本工程的指示、建议和要求。

3、帮助协调乙方同业主、监理单位、房建单位的关系为乙方营造良好的工作环境。

4、按照合同文件按时支付乙方的工程款项。

5、保质保量保时间提供安装所需的设备、材料、技术支持。

(二)乙方职责。

1、乙方现场负责人、技术负责人等主要人员在接到甲方通知后两天内必须进驻工地,合同成立次日乙方去供电公司进行施工单位备案。参与业主或监理工程师组织的各项活动,离开工地须经项目部和监理工程师批准;组织编制所承包项目的施工方案、进度计划编排和统计、并按招标文件要求提供承包工程验收资料。

2、所有到施工现场的设备、材料需完全完整地搜集生产厂家的合格证书、检验报告、配套图纸和说明书、随机配件等。

3、施工中自觉接受业主、监理工程师、甲方人员、供电公司的检查、监督与管理,发现问题及时纠正。严格按设计图纸、招标文件、国家标准及相关技术规范要求组织施工,施工质量不合格部位由乙方无偿返工,并承担由此所引起的一切损失。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,给甲方造成的经济及名誉损失从乙方工程款中扣减。负责自身施工人员的管理和生活安排,遵守国家及地方的有关法令及法规,做到文明施工,维护安徽省水利建设工程有限公司的对外形象和利益。一切现场政策性支出需当事人、第三方签字并拍照或录音。

5、乙方必须安排数量充足、性能良好的施工机械(施工机械租赁,检测外包)和技术熟练的操作工投入工程施工,满足工程施工需要。外线电缆敷设质量缺陷期为竣工验收后24月。隐蔽工程需监理在场认证签字并拍照存档。

七、安全责任。

乙方在工程实施过程中,严格执行《中华人民共和国安全生产法》和《安徽省安全生产监督管理规定》,加强对自身施工人员的教育和防范工作,乙方须为其所有施工人员购买人生意外保险,特种作业人员需持证上岗,如乙方施工中发生安全事故,其责任和经济损失均由乙方承担。

八、付款方式。

当乙方材料进场开始施工时,甲方凭现场驻地监理签证单通知财务二日内付到场材料费及其它一切费用的70%。后续付款按照当月发生的工程量付足70%。余款工程竣工验收一个月内付清。

九、违约责任。

1、甲方违约:甲方需按照本协议的约定按期支付工程款,否则承担违约责任。乙方有权停工及索赔。并处合同总价的5%违约金.

2、乙方违约:由于乙方没有投入适应本项目合格的机械及人员,不按时上班,对甲方的指令或明或暗的抵制敷衍,导致没有及时完成甲方所要求的工程进度。影响到甲方对外企业形象.甲方有权立即终止合同,乙方应及时无条件退场并承担相应的违约责任。并处合同总价的5%违约金.

十、其他。

1、甲方与业主之间的合同文件中的所有责任条款,对乙方均有相应的约束力。双方必须24小时开机以保证通讯畅通。如三次发现对方通讯障碍作违约判定.

2、乙方须提供7万元的材料发票供甲方工程审计之用,税务甲方5%承担.下火通电甲方有义务负责协调工作。

3、甲方付款结束,不意味着乙方责任已清,如工程验收后。24个月责任缺陷期内发生质量问题,乙方有义务无偿修复。

安装合同和分包合同篇二

甲方: (以下简称甲方)。

乙方:(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本工程项目的穿线、设备安装与调试工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

一、工程名称与地点。

该工程为巷。

二、承包方式与要求。

该工程甲方采取承包形式承包给乙方。要求主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。

三、工程承包单价与内容。

经双方协商,该工程按以下方式承包给乙方:

3.1黑白可视对讲系统45元/户(机房至可视分机穿线、安装与调试);。

3.2电视系统15元/点(多媒体箱至面板一个点,电井至多媒体箱一个点);。

3.3紧急按钮12元/点;。

3.4煤气报警15元/点;。

3.5电话12元/点(电井分线箱至户内多媒体箱一个点,多媒体箱至面板一个点);。

3.6闭路电视监控系统(穿线、安装与调试所有工作)。

3.6.1半球、枪机255元/点;。

3.6.2带云台摄像机340元/点;。

3.7停车场系统850元/套(穿线、设备安装与调试工作);。

3.8周界红外对射报警系统255元/对(穿线、设备安装与调试工作);。

3.9门禁系统170元/门(穿线、设备安装与调试工作)。注:以上工作不含配管。

四、工程质量与安全。

根据业主要求,该工程质量要求达到优良,最后通过监理与业主方验收,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。

乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。如遇下列方式的处理办法:

4.2甲方现场管理人员发现乙方施工人员施工存在安全隐患,责令其停止作业,限期整改。迂期没整改的。处100元以上1000元以下罚款。

以上条例如由监理单位或业主方通报罚款的,由乙方自行承担,甲方对乙方并处两倍罚款。

五、文明施工与奖罚。

乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证复印件报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。

处罚条例如下:

5.1未做到工完料尽场地清,处50元以上200以下罚款;。

5.2乱锯、乱丢、浪费材料,处200元以上1000元以下罚款;。

5.3如发现偷盗行为,处1000元以上罚款;。

5.4在施工现场打架、斗殴,处20xx元以上罚款。

以上条例如由监理单位或业主方通报罚款的,由乙方自行承担,甲方对乙方并处两倍罚款。

六、付款方式与工期。

该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,具体方式如下:

6.1穿线完成后付工程款50%;。

6.2设备安装完成后会工程款40%;。

6.3设备试运行七天后,运行正常付工程款5%。

6.4竣工验收交物管后付工程款5%。

七、双方权力与义务。

(一)甲方。

1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。

2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。

3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定付款情况支付劳务费。

4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。

(二)乙方。

1.乙方不能在施工进行了中无故退场,如因无故退场造成甲方一切损失由乙方全部承担,甲方有权向法律机构提起上诉。如在甲方同意退场的情况下,乙方要给甲方一周的时间交接工作,在交接工作完成后才能退场。并主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。

2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方承担自得承担全部责任,甲方概不负责。

3.乙方必须向现场施工人员购买意外险。如因非自身原因造成人身伤害或死亡事故,乙方承担5000元以下责任,5000元以上的意外事故由甲方承担。

4.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。

5.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证复印件。

6.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。

7.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。

8.如果甲方在付款期到后,五个工作日内未及时向乙方支付进度款,乙方有权停工至退场,造成的一切损失由甲方自行承担。

9.如果因甲方供应材料不及时造成一切损失,由甲方承担。

八、违约责任与其他。

1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。

2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。

3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。

4.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,经双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

安装合同和分包合同篇三

甲方(发包方):

乙方(承包方):

签订地点:

签订时间:

本合同的签订为乙方对护窗栏杆制作安装分包工程的有关情况已经作了必要的了解,接受目前施工现场及甲方提供的生活区现状,并已经对*市及*区当地有关规定进行了充分的理解,乙方同意就本分包工程与甲方签订此合同,并按照甲方的有关要求和确定的工作范围,乙方同意按照甲方的有关要求按期组织人员进场,严格执行甲方关于本工程的施工进度计划安排。

有关本项工程施工及责任义务等,甲乙双方经过认真协商,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工项目协商一致,订立本合同,并作为甲乙双方的合约文件。

一、工程项目和承包范围。

1、工程名称:

2、工程地址:

3、承包范围:完成本工程栋的施工图纸及变更增减工作内容的护窗栏杆制作安装等工作。

二、承包方式。

1、包工包料、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业工种的配合。

2、包机械、材料及用具(包括但不限工程维修保修、场内材料的垂直运输及水平运输、雨衣雨鞋雨天施工防护用品、施工照明灯具等)(垂直运输机械由甲方提供)。

三、合同单价及工作内容:

1、工作内容:按本工程的设计图纸及变更增减工作内容要求的护窗栏杆及安装所需的预埋件制作、成品包装保护运到现场安装、一遍防锈底漆二遍黑色面漆、工完场清、工具及材料运输、材料堆放整齐有序、工程维修及保养等工作。

2、具体做法详见甲方提供的图纸及设计变更。

3、乙方同意严格服从业主、监理、甲方项目部的管理,接受其管理实施细则,如未按要求保证质量、进度,乙方同意按合同约定由项目部另请其他施工班组代为施工,所发生的劳务费加15%管理费在乙方当期工程款中扣除。

四、结算方式。

1、工程量计算依据以实际完成延长米计取。

2、按每月进度及完成工程量支付,经甲方验收确认合格后,付已完工程款的80%;工程完工初验后付至90%;移交相关的交工资料并办理全部结算后一个月内付至95%,其余5%作为保修金,乙方全部工作完成且竣工验收后三个月内付清。如3个月内出现质量问题,则乙方应无条件维修,否则甲方有权另请人员维修,维修费用从保修金中扣除后支付乙方余款。

3、乙方应按合同节点向甲方提出进度款支付申请,并填写“施工任务完成情况确认单”,报甲方有关部门签字确认。甲方应在收到乙方进度款申请在15个工作日内审核完毕,并支付进度款。支付工程款时扣除该节点工人生活费借支、办理各种证件的工本费、甲共材料、罚款等各款项(对罚款单拒不签字者,即视作罚款生效)。

4、乙方在按合同节点向甲方申请进度款时,必须填写“建筑工人工资核算单”二份交公司财务部,实际应支付的人工费总额必须与实际工作表上的工资总额相符合,工作表必须由工人签字按手印,如乙方工作表不符合以上要求,甲方有权拒绝发放。

5、因供料不及时造成的误工,甲方不支付费用;未经甲方负责人许可,不得出现任何形式的其它用工,甲方不支付费用。如乙方工程质量、进度达不到甲方要求,甲方可根据工程需要,对乙方的工作量作出调整,乙方不得因此而提出任何工期及费用的索赔。

五、工程质量。

1、乙方自供材料管材必须足厚,材料进场必须通知甲方组织业主、监理单位现场人员一起验收,符合业主确认的样板要求。材料验收合格后才能进行安装施工。否则由视为乙方违约,由乙方向甲方支付合同总金额2%的违约金。

2、乙方在施工时应按设计要求,达到优良标准。

3、乙方在进行施工前先做一套样板,样板质量必须达到合格,经甲方验收符合质量检验标准方可进行大面积施工,在后续的施工中均以样板进行检验。如样板质量达不到标准,甲方不予结算,乙方无条件退场。

4、乙方所承担的分项工程应先进行自检,再由甲方施工人员检查后,申请总包质检人员检查合格后方可进行下一工序的施工。

5、若验收不合格或因乙方原因造成返工,乙方应无条件返工以达到设计及规范要求,由此返工发生的人工费和材料费均由乙方承担。

6、若乙方在工程质量上达不到本项工程的各项施工技术规范、技术规格说明书要求的质量、技术要求,并且经返工或修改仍无法达到有关验收标准,甲方有权减少乙方的施工范围工作内容或终止分包合同,所有返工或甲方委托修改施工发生的费用由乙方承担,乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

7、如因乙方施工质量达不到规范要求而被开除退场,一律不予结算,所做工程量人工费作为对甲方的经济赔偿。

8、乙方要加强对工人的质量、安全教育,提高工人的质量、安全意识。

9、乙方应严格按照甲方每周形象进度要求组织施工,需要加班时加班或加人时加人,乙方应积极配合,不得以任何理由推脱。如因乙方劳动力不足延误工期,甲方有权处1000~5000元的罚款。

10、乙方在施工时应按设计要求、国家质量标准、验收规范及施工工序进行施工,对于出现的质量事故,甲方有权酌情进行罚款处理。乙方对所承担的工程,应先进行自检,如有质量问题应及时进行修补。如因乙方原因需要返工,返工费用由乙方承担,并赔偿由此给甲方带来的一切损失。

六、工程工期。

1、工程开工日期以甲方通知为准,乙方必须服从甲方的总体进度安排,如根据进度需要加班时必须加班工作,需要加人时必须加人,在甲方要求的时间内完成全部工程的工作内容。

2、若乙方拖延工期,不能按期完成。每拖延一天处以1000元至10000元罚款,对不按甲方要求作业拖延工期所造成的经济损失,乙方需赔偿甲方由此造成的全部损失。

3、若乙方劳动力无法满足项目要求,甲方有权另请施工队伍代工,所发生的一切费用均由乙方承担。

4、乙方应积极配合其它作业班组的工作。

七、施工安全。

1、乙方施工人员进入施工现场必须严格遵守安全文明施工的一切规定,认真落实各项安全措施。

2、乙方对进入施工现场人员必须进行安全生产方面知识教育,按甲方要求使用“三宝”用品,确保人身安全。

3、对工地出现的偷盗、吸毒、贩毒、赌博、卖淫嫖娼违法行为,甲方将移交公安机关处理,所发生的费用全部由乙方负责。

4、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。在施工过程中,非因甲方原因造成的事故责任和因此发生的费用,由乙方承担。

八、文明施工。

1、施工人员进入施工现场必须严格遵守文明施工的一切规定,砌筑抹灰等工序完成后,地面须清至砼结构面。

2、做到工完场清料净,工完场清:乙方所用的材料不准在外架上堆放,完工后清理所有与乙方施工有关的材料,按甲方指定地点堆放整齐,如在甲方指定的时间内不进行清理或清理不到位,甲方有权另行安排人员清理,所发生的劳务费加15%管理费在乙方当期工程款中扣除。

3、对不按甲方要求施工,现场零乱,文明施工达不到标准的,甲方有权派人清理,所发生的费用加15%管理费,由乙方承担,不管乙方现场代表是否签字认可,甲方均有权从乙方工程款中扣除。

5、乙方应负责材料的覆盖、整理、废料的清理工作,否则造成的损失由乙方承担。

九、甲方权利与义务。

1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作。甲方现场代表为:,电话:。

2、负责整个施工现场的管理工作,协调乙方与同一施工场地的其它劳务分包人之间的交叉配合,确保分包方按照经批准的施工组织设计进行施工。甲方对乙方实施的劳务作业进行监督抽查,并提出整改要求。

3、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制总控、月、周施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工等方面的控制、监督、检查和验收。

6、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。

7、乙方工人进入施工现场时,甲方应对其进行遵纪守法、安全消防及企业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督、检查。

8、负责与工程总包方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

9、提供乙方住宿,并在工人生活区设工人食堂,伙食费由乙方自理。生活区用电按度/人·天免费供给,超出部分用电量(加损耗)由乙方承担,在当期工程款中扣除。

10、甲方负责提供施工电梯、井架等大型机械设备。

11、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

十、乙方权利与义务。

1、对本合同劳务分包范围内的工程质量和工期向甲方负责,服从甲方管理,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;必须持有劳务公司或企业有效证件[营业执照、资质证书、法人授权委托书等],自觉遵守法律法规及有关规章制度。

2、乙方现场代表为:____________电话:_____________,乙方现场代表必须常驻现场,及时解决在施工中出现的各种问题,并按时参加甲方的工程会议、及安全文明检查等,未经甲方批准不得擅自离岗,否则按500元/次至1000元/次处罚。

3、乙方进场施工时,需提交“建筑工人花名册”、进场人员身份证复印件及近照各两份,并提供工人有效身份证逐一查验。乙方施工人员年龄须在18至50岁之间,严禁患有高血压、恐高症等不宜登高作业的职业病患者入职工地,花名册上要有工人本人亲笔签字及按手印。乙方中途增减工人,应立即向甲方提供人员变更花名册,否则未办相关手续的乙方人员,甲方有权拒付工资。

4、若甲方为乙方提供统一的安全帽、安全带、工作服等,费用按实从乙方当期工程款中扣除。

5、乙方人员进场前须办理“委托书”一份交与甲方存档,如乙方工人有不办理者,甲方可认为该工人不在本工地工作,工资不予发放,委托书为本合同的组成部分。

6、如乙方违约或中途退场,不管何种原因中途退场,不得以任何理索取退场费用及补偿,对所完成工作量按50%的结算工程款支付给乙方,另50%作为罚款处理。未完成的零星工作量,在乙方工程款中按本项人工单价的三倍扣除。

7、进入工地绝对不准打架、斗殴,不得以工程款支付不及时等任何理由而停工,拉闸断电,围堵道路、建设单位、政府机关等场所,若出现上述情况之一,将予以不少于10000元的处罚,并承担由此引起的一切责任及经济损失。甲方只对乙方签约者负责,不同工人发生任何经济方面关系,如乙方管理不善,造成工人闹事到甲方,每发生一次罚款1000—10000元,如发生严重后果,乙方应负一切责任。

8、甲方所提供乙方使用的大型机械,如不是正常使用的损坏,而是乙方人为损坏,维修费用由乙方劳务费中扣除。

9、如乙方现场人员不服从甲方管理人员指挥,甲方有权终止合同,所完成的工作量按50%结算。

10、乙方材料进场及材料堆放应服甲方的安排,不得随意堆放,未经许可不得擅自动用甲方及其它分包的任何物料。否则,发包方有权视情节进行合理处理。

11、乙方负责对自身所有成品及半成品的保护工作。

12、竣工交付及其他工序安装后,发现本分包工程发生施工质量问题时,乙方应及时派人修改、处理,所发生的费用由乙方自理。如乙方修改、处理后仍不能达到国家工程验收标准的要求,甲方有权委托他人完成修改工作,发生的费用按照双倍标准在分包工程款中扣除。

13、乙方不得让与施工无关人员进入施工现场及生活区,不得在生活区留宿家属及无。

14、乙方不得擅自在现场、生活区开火做饭,擅自在宿舍接驳电线,否则一经发现,罚款200元/次至1000元/次,并没收炊具、灶具及大功率用电电器。

15、乙方作为承包人,负有保证安全、质量、进度、按时发放工资、比的拖欠工人工资、不得煽动其工人闹事的责任,若其工人闹事或消极怠工造成政府干涉、媒体介入、质量不符合要求,出现安全问题、进度拖延、拖欠工人工资等,由乙方负全责,由其承担法律责任。

16、以上单价和工作范围经双方签字确认后即生效,且不得以任何理由提出单价调整和其他一切补偿,乙方同意不得以工人为要挟反悔或聚众滋事,否则乙方同意按合同结算并无条件退场,因此硬气的一切纠纷造成的不良影响由其负法律全责,并接受合同的违约索赔。

十一、履约保证金。

乙方在本合同签订后7日内应向甲方交纳元履约保证金,如乙方不能全面履行本合同约定的义务,则总包方有权直接在应付工程款中扣划。该保证金工程竣工验收后一周内无息退还乙方。

十二、解决合同纠纷的方式。

本合同履行过程中如发生纠纷,双方应友好协商解决,协商不成的,可采用以下第2种方式:

(1)向仲裁委员会提请仲裁,

(2)甲方所在地人民法院提起诉讼,

(3)向工地所在地的人民法院提起诉讼。

十三、其他其他事项。

甲方提供的图纸及设计变更作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。本合同未尽事宜,有双方协商签订补充协议。本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效,完成约定的全部内容、结清工本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。特别说明:签订合同时,乙方已熟读本合同条款,并已预测自供材料及人工费程价款、质保期满之日终止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

安装合同和分包合同篇四

发包单位:(以下简称甲方)。

分包单位:____(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和政府有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

第一条工程项目。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、分包工程范围:部分土建项目,具体以甲方和总包单位提供图纸为准。

第二条本工程总承包单位为(以下简称总包单位),乙方必须根据甲方与总包单位签订的合同向总包单位缴纳工程造价2%的管理费(不含税金),服从总包单位的管理和协调。

第三条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量。如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

第四条安全生产。

一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生活设施,乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等,原则上由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。

三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。

第五条工程造价及结算办法。

一、本工程按照20xx年广东省定额进行结算,具体价格双方根据施工图纸编制的施工图预算另行确认。。

二、工程款支付办法:根据乙方工程进度,按月支付80%工程款,工程验收合格后支付至95%,余下5%在保修期一年满后付清。

第六条乙方采购的材料必须符合国家的相关标准并通过相关部门的检验,提供有效的合格证明。

第七条现场管理。

进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。

三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。

第八条违约责任。

一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失情况,乙方应予赔偿。

二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。

三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费2‰的逾期违约金。

四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给双方逾期付款违约金。

第九条附则。

一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的,可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉。

二、本合同一式二份。甲乙双方各执正本一份。

甲方:乙方:

本合同签订日期年月日

安装合同和分包合同篇五

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

质量保修办法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就的工程给排水、强电、弱电预埋、采暖安装工程施工分包工程事宜达成如下协议:

一、工程概况。

1、工程名称:。

2、工程地址:。

3、工程规模及概况:万平米。

二、工程承包范围。

1、乙方负责对本工程a地块()进行施工承包,建筑面积约为平方米,承包范围为:上述约定工程中安装工程的施工图纸及建筑红线范围内全部工程应由乙方完成的全部安装施工、调试内容及临时设施工程,包含采暖、给排水、屋面水落管、室内雨水管、空调冷凝水管、强电全部工程。电视、电话、综合布线、安防监控、楼宇对讲、消防、空调、通风工程等分包工程的预埋管及预留洞口施工管理及技术要求中所含全部工程内容(除下列2、3条说明以外)。

2、不包括附件中甲方分包工程,具体分包工程内容见附件中的表《甲方分包工程清单》,但包括专业分包工程的预埋(留)管、预留洞、及构件(或设备、部件等)在内。如分包工程与乙方同时进场不需乙方预埋、预留工程时,甲方书面通知,否则均由乙方施工。

3、不包括甲供材料设备的采购及场外运输,但包括其验收、检测及保管,场内运输含在乙方承包范围内。

4、包括建筑红线范围内的业主变更、设计变更、改造等增加或减少的工程。

5、上述承包工程全部包工、包料,(如与招标文件不符的,以该合同为准)。

6、各楼的分界线如有共用部分,以施工图纸为依据按甲方要求划分界限。

三、合同工期。

甲方及监理单位共同出具的开工通知日期为准。

竣工时间:年月日。

交房时间:年月日。

合同工期总天数为:日历天。

四、质量标准。

本工程质量标准:符合现行国家及地方验评标准合格标准,质量标准的评定以现行国家、行业、地方的质量检验评定标准为依据,必须按安全文明施工现场标准施工。

五、合同价款。

暂定合同价万元人民币(大写:整),最终以双方确认的结算为基础,以甲方审核或甲方委托的造价咨询公司出具的审计报告为准。乙方向甲方承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在质保期内承担工程质量保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

六、甲方向乙方承诺在乙方完成合同约定的工作,且满足应付款的条件后甲方按照本合同的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》中定义相同。

1、本合同订立时间:年月日。

2、订立地点:

3、合同生效条件:双方法人代表或委托代理人签字并加盖公章。

甲方:乙方:年月日:

安装合同和分包合同篇六

甲方:乙方:

地址:地址:

邮编:邮编:

电话:电话:

法定代表人(委托代理人):

法定代表人(委托代理人):

开户行:开户行:

帐户:帐户:

甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守:

第一条工程名称(指分包部分之间工程名称)。

第二条工程地点。

第三条工程范围。

第四条质量标准可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。

第五条承包人(如按预算实行包工包料,属于总承包人及发包人负责供应之材料,分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。

第六条工程总价本工程包价计人民币元整。

第七条工程包价本工程包价计人民币元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值)。

第八条付款办法。

第九条工程期限按本合同第三条的工程范围自年月日开工至年月日止全部完工。

第十条中间开工本工程范围内的工程,自年月日开工于年月日完成交工。第十一条双方联系制度及协作办法。

第十二条关于工程保密办法。

第十三条违约责任。

第十四条特殊条款。

第十五条合同有效期限,本合同自双方签字盖章后立即生效,在全部工程竣工,办理交工验收款项结清后失效。

第十六条合同份数本合同正式两份,双方各执一份,副本份,总承包人收执份(其中送拨款银行及发包人各一份)分包方收执份。

第十七条合同附件。

总承包人:负责人:地址:电话:

分包方:负责人:地址:电话:

安装合同和分包合同篇七

承包方(甲方):

分包方(乙方):

根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。

第一条工程概况。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程质量:

4、工程技术条件:(详见图纸及规范要求)。

第二条分包范围和内容。

图纸设计及图纸范围内的钢结构制作、安装的全部工作。

上述工作范围包括但不限于以下具体工作:材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护(小区道路、绿化、货运电梯、楼梯及施工通道)等。制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。

具体内容及要求见施工设计图纸。

第三条施工工期。

总工期为天。

第四条结算方式。

1、本工程实行固定综合单价乘以实际完成工程量的结算方式,此综合单价包括分包范围内工程的主材、辅材料,构件制作、运输、临时设施费用、检测费、人工费、机械费、工程安装费、原建筑物成品保护费、管理费和利润等。

2、按照业主审定后的设计图纸施工、验收。

3、合同价暂定为:人民币元(大写:元整)。预算钢结构工程量为:9吨左右,综合单价为:元/吨。如有增减按此单价进行调整,竣工后按现场实际完成的收方工程量乘以综合单价结算,材料损耗及辅材均含在综合单价内。

第五条付款方式。

1、双方签订合同后三日内日,甲方支付乙方预付款元(大写:元整)。

2、工程完工后,经业主、甲、乙叁方共同验收合格,余款在验收合格(扣除质量保修金后)一周日内付清。甲方扣除合同总价的5%(无息)作为质量保修金,质量保修金期为一年,保修期到后一周内付清质量保修金。

3、所有工程款项现金支付,乙方提供相应建安税票。

第六条双方责任。

一、甲方责任。

1、按本合同约定,及时支付工程款和进行结算。

2、协调本工程施工过程中与业主等方面的关系。

3、提供现场临时用水、用电接入点。

4、根据现场施工进度和总工期的要求合理安排施工工作面,进行乙方的进度,质量,安全等工程管理。

二、乙方责任。

1、乙方出具书面委托,指派为本工程的负责人,代表乙方全面负责本工程的施工管理工作。

2、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责,并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告,并承担相应费用,并做好自检工作。

3、必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。接受甲方、业主、监理现场代表的质量监督和管理,对提出的问题及时纠正。因制作安装等方面的原因造成的质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。

4、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例、小区物业管理等规定,做到安全、文明施工,不影响小区其他业主的正常工作、生活,并对施工的可靠性、安全性负责。

5、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。

6、工程竣工验收后,清理现场(包括生产,生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。

7、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时免费保修。

8、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方造成安全事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

9、乙方应当编制钢结构的相关竣工资料及协助甲方办理对内对外结算工作。

10、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。

11、现场小区的道路、绿化、货运电梯、施工通道等原有建筑物的成品保护由乙方负责,若有损坏,乙方负责赔偿或修复。

第七条违约责任。

1、由于乙方的原因,导致甲方受到业主、监理及国家相关部门处罚,由乙方承担全部的经济损失。

2、由于乙方的原因造成的安全事故,乙方承担由此造成的经济损失和责任。

第八条附则。

1、若乙方未按本合同规定履行相关义务,甲方有权终止合同,并与乙方办理相关结算手续,所造成的损失由乙方承担。

2、本合同未尽事宜,双方协商解决。

3、本合同在双方签字盖章、甲方支付预付款后生效,工程竣工结清财务帐款后失效。

4、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。

承包人:分包人:

法定代表人(签章):法定代表人(签章):委托代理人(签章):委托代理人(签章):电话:

开户银行:

帐号:

电话:开户银行:帐号:

安装合同和分包合同篇八

法定代表人:_________。

委托代理人:_________。

电话:_________。

传真:_________。

邮政编码:_________。

开户银行:_________。

帐号:_________。

承包方(乙方):_________。

单位地址:_________。

法定代表人:_________。

委托代理人:_________。

电话:_________。

传真:_________。

邮政编码:_________。

开户银行:_________。

帐号:_________。

甲、乙双方经对烧结机工程范围内的烧结冷却系统建筑安装工程的施工协商一致,签订本分包合同,以资共同遵守。

第一条工程概况。

1.1综合情况:

1.1.1工程名称:烧结机工程--烧结冷却等系统(a标段)的建安工程。

1.1.2工程地点:_________。

1.1.3项目业主:_________。

1.1.4施工内容和范围:

(1)包括烧结冷却室、机头电除尘、主抽风机室及控制室、电气楼、设备组装平台、循环水泵站及水池、混合加水泵站、机电设备安装、材料采购、给排水、通风除尘、压气等工程施工。

(2)全厂电气、自动化仪表、计算机、通讯工程(下称"三电"工程)的施工。

(3)全厂室外氮气、压缩空气、蒸汽、室外煤气、天然气管道、区域内除尘管网(室外)的施工。

(4)上述车间和全厂三电工程的单机试车、空负荷联动试车,并配合业主进行热负荷联动试车。

1.1.5上述施工内容和范围与其他乙方的主要的交接点为:_________。场区管网等其他未予明确的交接点,待施工图设计完成之后由甲方具体指定。所有甲方另行外委安装的设备基础的二次灌浆由此子项土建结构施工方负责。甲方另行分包的设备安装工程与乙方的交接点由甲方指定。

1.1.6具体分包的工程内容按甲方提供的施工图纸和相关的指令确定。

1.1.7如乙方的工作确实达不到合同要求,甲方有权随时与其他施工单位商订合同,指定其进场施工发包方尚未指定或分承包尚未完成的项目和内容。乙方不得阻饶、刁难或拆除属于该施工单位的设施和装备。

1.1.8施工中甲方另行委托、不属于乙方施工的内容,其与乙方相关的调试及配合仍由乙方负责。

1.1.9本总承包工程有多家分包单位,具体施工中存在的相互协作配合的问题由乙方与对方协商解决,如仍有问题,由甲方共同协调解决。

1.2工程质量和安全:

1.2.1工程所用材料、构件必须满足国家及行业现行质量检验标准,建筑安装工程质量必须达到国家及行业现行质量验评标准,环保监测指标应符合《建设项目环境保护及设施验收监测技术要求》(国环发(20__)38)要求。

1.2.2未达到国家和冶金行业质量标准,由乙方负责整改,由此造成的工期拖延和费用增加由乙方负责;工程质量没有达到国家和冶金行业质量标准,甲方拒付建安工程质量保证金。

1.2.3乙方全面负责工程施工中的安全问题,承诺本工程因乙方原因发生的死亡重伤、重大火灾、重大设备事故为零,千人负伤率1/1000以下。若出现乙方施工范围内的安全事故,由乙方承担全部的责任和费用。

1.3工程工期:

1.3.1本合同工程内容总工期为日历工期_________天。_________年_________月_________日,乙方必须开工,至_________年_________月_________日完成空负荷联动试车并达到合格。本合同总工期中包含为配合其他各方面的正常工程所需要的必要的时间。

1.3.2主要工期须达到以下控制点及部分需提前完成的内容的工期:

(1)_________年_________月_________日前完成所有子项的基础工程施工。

(2)_________年_________月_________日前完成土建主体工程施工。

(3)_________年_________月_________日开始设备安装。

(4)_________年_________月_________日前完成全部建筑安装工程施工,_________月_________日开始单机试车。

(5)_________年_________月_________日前开始空负荷联动试车。

(6)_________年_________月_________日前开始热负荷联动试车。

1.3.3上述工期除甲方责任造成的重大拖延可以顺延外,不再因任何因素进行调整。如甲方为保证总工期,要求乙方施工提前完成,乙方应按甲方要求进行赶工,并且不因此而增加费用。

1.3.4因乙方原因延误关键线路关键工程完工时间:与网络计划确定的完工时间比较,每延误一周的误期损害赔偿费为延误部分价格的千分之一,在合同履行期,若分承包人采取有效措施追赶回拖延的工期,甲方将已扣的工期延误补偿补发给乙方。

1.3.5因乙方原因延误完工、竣工时间:与合同规定的完工、竣工时间比较误期超出一周后第一周的误期赔偿费罚款相当于合同总价的千分之一,以后每延误一周误期损失赔偿费为合同总价的千分之一点五。

1.4工程价款:

1.4.1工程计价项目清单的综合说明(见合同附件一);

1.4.4综合系数计价基础和综合系数(见合同附件四)。

第二条合同文件及解释顺序。

2.1构成本合同的文件可视为是能互作说明和解释的,其组成和解释的优先次序如下:

2.1.1本合同书;

2.1.2双方协商同意的变更和洽商的纪要、协议;

2.1.3招标文件;

2.1.4图纸;

2.1.5工程规范;

2.1.6投标文件;

2.1.7其他有关文件。

2.2乙方应在现场保存一套完整的合同文件、施工文件、图纸、变更通知单、呈送或发出的其他往来文书以及工程规范文件。甲方有权在所有适当的时间使用上述文件。

2.3不论在何种场合,双方按规定呈送或发出通知、指令、同意令、批准书、证书或裁决书时,上述往来文书均应采用书面形式,且不得无故扣押或拖延。由甲方发给乙方的所有证书,通知或书面指令,以及由乙方发给甲方的所有通知,均应派人面交签收并取得书面收据。

第三条工程规范和图纸。

3.1工程规范:

3.1.1本工程实施过程中,项目业主和甲方将按国家现行施工及验收规范对承包单位进行监督和验收,本工程要求满足设计和验收的标准要求。

3.1.2对按国家现行施工及验收规范进行施工须发生的工程内容,均已考虑在按工程实体计算的综合单价和综合系数的合同价款中。工程实施中不因承包单位按验收规范施工而额外增加费用。

3.1.3本工程的合同要求、设计、项目业主和甲方对乙方发出的指令的实际情况(这种实际情况的要求一般不应高于验收标准的要求)与验收规范不一致时,按实际情况执行,并且不调整工程投资。

3.1.4本工程的设备和建安工程的划分以冶金行业规定,即(1992)冶建文字第241号关于《冶金建设工程设备技术与材料划分规定》为基础,具体以甲方的施工图设计为准。

3.2图纸:

3.2.1本工程由甲方进行设计。甲方设计和提供的图纸、资料和变更等经项目业主认可后,交乙方4份作为施工的依据(竣工图3份由甲方在办理竣工时交乙方),乙方应严格按其进行施工。上述文件多于4份的,由乙方自费复制。

3.2.2设计中注明的国家和地区颁布的标准图、标准设计,由乙方自备。

3.2.3本工程的设计图纸由甲方根据对各分包单项工程的指定而及时分发。

3.2.4本项目的初步设计总平面图、建筑物一览表和工艺建筑物系统总平断面图仅作为乙方投标时的参考资料,不因其与施工图存在差异而对合同价款产生任何影响。

3.2.5凡属于本合同范围内的工作(包括设计变更等内容),不论何种情况乙方均不得以任何理由拒绝施工或以拒绝施工来要求调整综合单价和综合系数。

3.3设计变更:

3.3.1设计变更:指相对于本合同的施工图所发生的设计变更。

3.3.2变更权:在本合同有效期内,甲方可通过直接下指令或要求乙方提交建议书的方式提出变更。没有甲方的指令或乙方提交的建议书未经甲方核准,乙方不得对本工程作任何更改和改变。

3.3.3甲方的设计变更乙方应立即执行。设计变更引起的工程量变化按本合同规定予以计算,但综合系数和综合单价及工期均不因设计变更而变化。

第四条甲方的责任。

4.1成立工程组织机构,委托甲方代表履行本合同规定的职责。

4.2负责项目总体管理和组织协调工作,负责组织工程开工会、工程例会。

4.3平衡资金,按合同规定时间,审核工程进度报表,拨付工程款。

4.4全厂需安装的生产设备由甲方提供。甲方对设备的制造质量负责。

4.5提供施工图、设计变更等施工文件4份,竣工图3份,及相应的设计施工服务。

4.6提供乙方进入和使用现场的权利。但是,此类进入和使用权不为乙方所独享。

4.7负责办理乙方营业税及附加代扣代缴事宜。

4.8负责组织对乙方工程的验收和交工。

第五条乙方的责任。

5.1由乙方完成的工程,应完全与本合同一致、并符合本合同所明确的工程设计意图。本工程应包括为满足甲方要求所必需的或本合同隐含的以及由乙方义务而产生的任何工程,还应包括本合同虽未言及、但可以推断出对本工程的稳定性、完整性或安全、可靠、有效运行所必需的所有工程。本工程施工、竣工以及修补缺陷所需要的所有工人、工程设备、材料、临时工程及其他所有物资,不管是临时性的还是永久性的,均应由乙方提供,费用由责任方承担。乙方在开始施工之前,应清楚甲方要求。乙方应将发现的施工图纸要求中存在的不完整或其他缺点通知甲方,甲方在收到此通知后,应决定是否更正,并向乙方发出相应的通知。不管是否已经甲方批准或同意,乙方应对现场全部作业、所有施工方法与全部工程的完整性、稳定性和安全性承担施工责任。

5.2乙方承诺:

5.2.1本项目为_________重点施工管理项目,成立公司级项目管理部并委派副总级领导担任指挥长,负责项目的配制和总体管理工作。

5.2.2委派优秀项目经理_________任烧结项目部项目经理。

5.2.3项目经理有职、有权,能够保证材料、设备的供应,工人有正常收入。不挪用款项去干其他项目。

5.2.4施工过程中绝对不会因任何问题,未经甲方同意而停工。

5.2.5对承担的项目将全部自行组织施工,不转包。

5.2.6若因乙方原因达不到合同承诺的工期和品质,愿接受合同中明确的处罚,承担业主对甲方相应的有关经济责任。

5.2.7乙方愿意设立大型砼搅拌站,并在满足自营的前题下,满足兄弟施工单位的需要。如兄弟施工单位需要乙方提供砼,其价格与韶钢地区商品砼基本一致,可以参照_________建设的内部结算办法,税金、与规费由总包方协调。

5.2.8乙方将维护甲方与业主的权威性,服从指挥,听众安排,与其他参建承包商团结协作,顾全大局。积极主动地作好自己的工作,将在甲方的领导下,保证整个项目建设平稳、有序、协调地发展。

5.2.9施工过程中_________,会经常到工地主动征求甲方及业主的意见,督导兑现对甲方与业主的承诺。

5.2.10乙方将在现场设立专用帐户,做到专款专用,允许甲方随时查询。若挪作它用,乙方将接受甲方对挪用资金额度的双倍罚款。

5.3乙方应负责工程范围内与其他方面的协调和正确施工,特别是_________工程。乙方应根据甲方要求,为本工程相关的其他承包单位从事其工作提供施工场地和水、电、气等方面应有的方便。乙方必须服从甲方从整体上对工程各个方面的协调和管理,积极配合工程其他方面的各项工作。

5.4乙方应根据甲方给定的原点、基准线和基准标高来放线、定位、测量。对由乙方原因造成的工程位置、标高、尺寸或定位方面存在的差错,乙方应自费加以纠正。

5.5乙方应对其自行取得的现场水文及地下情况等基础资料的解释负责。

5.6乙方应自行负责解决施工所需生产、生活大临设施(经甲方批准搭设)。乙方应被视为已确认,他所选用的进场道路是合适的、可供使用的。乙方应负责进场道路的养护,应提供他认为对引导其职员、工人及其他承包单位进场所必需的路标或方向标志。乙方应得到使用上述进场道路、路标和方向标志可能需要的、有关当局的许可。对于上述进场道路是否合适、是否可供使用,甲方不予保证。

5.7乙方在投标文件中已按招标文件第二章的要求提交了施工组织设计和工程进度计划,并进行了投标文件的澄清。在开工后10天内,乙方应按甲方对上述文件的审定意见和施工图纸,正式提交一式5份的施工组织设计和工程进度计划。本工程进度计划的编制应采用排序网络技术,标出最早开始、最迟开始、最早结束、最迟结束的日期。每次当甲方提出要求时,乙方均应以书面形式,提供一份为本工程的实施拟采用的工作安排与方法的总说明,供其查阅。在未通知甲方的情况下,乙方不得对施工组织设计、工程进度计划或上述工作安排与方法,作重大改动。若工程实际进度与本进度计划不符,甲方可指令乙方修改进度计划,并说明为在规定工期内竣工所需修改的内容。

5.8乙方应提供为完成本工程所需要的有关乙方设备。所有乙方设备,一旦运抵现场,都应被视作为本工程专用。

5.9乙方在其进场安排及现场作业过程中,应遵守国家现行的安全规范和业主的安全规章、条例,自现场开工至甲方接收本工程。乙方应提供:

5.9.1本工程的照明、保卫及看守;

5.9.2可能为毗连地段的所有人和占用人、公众或其他人员的便利和安全所需要的临时道路、人行道、警卫。

5.10乙方应采取各种适当措施,保护现场内外的环境,限制由其施工作业引起的污染及其他后果所造成的、对人员或财产的损害或滋扰。乙方应保证,在本合同有效期内,从现场排出的废气、地面排水及污水,不超过项目业主规定的排放标准以及法律规定的排放标准。

5.11因工程需要,乙方有权使用现场能提供的电、水、煤气及其他公共设施。乙方应按项目业主规定的价格付费给项目业主。施工用水、用电按项目业主确认的价格计算,其中施工用水_________元/吨计取,施工用电按_________元/kwh计取。乙方应提供为使用上述公共设施及测定耗用量所需的仪表,并承担相应的风险与费用。

5.12在本工程施工期间,乙方应保持现场没有不必要的障碍物,应妥善存放和处置乙方设备或多余材料。乙方应及时从现场清除并运走所有残余物、垃圾和不再需要的临时工程,否则,甲方有权进行处置而无需征得乙方同意。接收证书一经签发,乙方就应立即从该接收证书所涉及的那部分现场与工程中,清除并运走所有乙方设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程。乙方应使该部分现场与工程保持清洁和安全,使甲方感到满意。若乙方未按上述要求运走所有剩下的乙方设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程,甲方可将上述物资出售或另作处理,有关费用由乙方承担。

5.13乙方应遵守国家有关劳动保护方面的法律,不因这些方面的原因影响到工程的进度和质量。

5.14乙方应将其各项作业限制在现场经甲方同意作为其作业范围的作业区域内。乙方应采取一切必要的预防措施,保证其人员与设备均处在上述作业区域范围之内,避免并禁止其人员与设备侵占邻地。

5.15乙方在撤消对乙方代表和现场主要管理人员的任命时,应事先与甲方协商。

5.16原则上不允许乙方自行更换项目经理,如遇特殊情况须更换时,应委托同等资质人替换,报甲方批准后方可更换,同时交纳更换项目经理人员费_________万元。

5.17乙方应使用工作认真和具有相应资格的、在其各自行业或职业方面有熟练技能和经验的人员。甲方可要求乙方撤换(或促使撤换)在本工程工作的、甲方认为有下列行为之一的人员,包括乙方代表:

5.17.1工作中经常出差错;

5.17.2无能力履行其职责或玩忽职守;

5.17.3不遵行本合同的规定;

5.17.4坚持有害于安全、健康或环保的行为。

5.18乙方应随时采取各种合理的预防措施,防止其职工或职工内部发生非法行为或扰乱社会治安的行为,并维持好治安、防止上述行为殃及本工程附近的人员和财产。

5.19乙方必须由一级项目部组织工程施工,除部分土建工程劳务经过甲方许可之后可以进行外包之外,不得再将工程整体或部分分包或转包给其他方。甲方一经确认乙方出现未经许可的分包或转包的情况,即可采取限期改正、罚款等方式予以纠正。如乙方不能按甲方的要求进行及时的整改,甲方将有权终止合同。由此造成的工期和费用的损失全部由乙方承担。

5.20在工程现场发掘出化石、有价值的文物等,乙方应立即采取适当的预防措施予以保护,并通知甲方和项目业主。

5.21乙方应负责办理施工许可证及进场施工所需进出厂、安全、防火、保卫、暂住、计划生育、爆破等一切手续并承担其费用。对于工程弃土按照_________执行。

5.22乙方应负责处理施工中与韶钢内部水、电、汽、路等各类交接,承担施工现场积水、降水并按甲方指定地点的外排,并承担其费用。

5.23乙方应负责做好施工现场地下管线的保护工作,不得危害邻近建、构筑物,若发生费用另行商定。

5.24甲方提供的需安装生产设备运抵现场后,乙方负责卸车、转运、清洗、保管等工作,费用已包含在安装综合单价内。乙方应与甲方共同清点,然后移交乙方管理。

5.25乙方应负责工程交工,并提供完整的竣工资料和竣工图各3套。在项目业主甲方要求的时间之内完成竣工资料移交,每推迟1个月,扣减工程款_________万元。

5.26工程付款未按合同要求办理,乙方享有催告权利。

5.27确属甲方工作人员,采取不正当手段有意刁难乙方事宜,乙方享有建议更换甲方工作人员的权利。

5.28乙方应按照业主的规定,与业主签订《安全管理协议书》,并按协议书规定向业主缴交安全履约保证金。

5.29乙方应自行安排从当地或其他地方雇佣所有职员和劳工,并负责他们的报酬、住房、膳食和交通。所付的工资标准及遵守的劳动条件应不低于其从事工作地区同类工商业现行标准和条件。如果没有现成的标准或条件可以适用,给付的工资标准及遵守的劳动条件应不低于从事类似工作的工商业业主所付的一般工资标准及遵守的劳动条件。乙方应遵守所适应于其雇员的相关的劳动法,向他们合理支付以及保障他们享有法律规定的所有权利。要求其全体雇员遵守与安全工作有关的所有适用的法律和规章。

第六条工程质量的监督与检查。

6.1本工程业主委托监理公司负责对施工进行质量检查,乙方应接受项目业主、监理公司和甲方的质量监督检查。

6.2工程施工中,项目业主和甲方享有对工程进度、质量和其他方面的监督与检查的权利。甲方可根据工程实际情况发出有关设计变更和指令,或根据乙方施工情况作出停工、整改直至终止合同的决定,除非按自然法则不能实施,乙方均应严格执行。

6.3乙方应建立一套质量保证体系,以证明其能遵行本合同的各项要求。遵循该质量保证体系并不免除乙方所承担的职责、义务和责任。分包方在任一单位工程开工前10天应向发包方提交该单位工程的施工组织设计(或方案)材质证明书、实验报告、特殊工种上岗证(复印件)混凝土、砂浆配合等通知书,并填写报验单,由发包方报监理和业主。在每一个施工阶段开始之前,乙方应将所有程序和执行文件的详细情况提交甲方,供其查阅。在向甲方提交上述任何一种文件时,应附上经签字的、该文件的质量说明。甲方有权对质量保证体系的任何方面进行审核,并有权要求采取纠正措施。

6.4建成本工程所需要的工程材料,除甲方要求另行委托外,均应由乙方负责采购。对没有合格证明的原材料、半成品、设备等,甲方有权通知乙方停止使用。

6.5分包方采购主要的建筑、安装材料,须得到总承包方对其供应商的资格的认定。

6.6项目业主(或当地质检部门)提出,砼搅拌及输送一定要在现场设置大型砼搅拌站或使用商品砼,并泵送至浇注点,乙方应遵照执行,并且由此可能发生的相对于现场搅拌砼的差价已含在综合单价和综合系数之中,不另调整。

6.7甲方有权参与按规范规定对工程和材料的质量进行检验、检查或试验,乙方应向甲方提供条件,在现场或其他工作地对工程和材料进行检验、检查、测量或试验费用由乙方承担。

6.8当已施工的工程准备覆盖或掩蔽之前,乙方应及时通知甲方。甲方会同主代表及时进行检验、检查、测量或试验,不得无故拖延;或通知乙方说明无需进行上述工作。如果乙方未按上述要求发出通知,那么,当甲方提出要求时,乙方就应除去上述工程上的覆盖物,随后再将其恢复原状,费用由乙方承担。

6.9如果甲方在施工规范之外还要求进行其他试验,那么,乙方应负责提供为进行上述试验所必需的所有文件和其他资料,还应提供为有效进行上述试验所需要的工人、材料、电力、燃料、试验用品、试验器械和仪器、仪表等。试验合格,费用由甲方承担;否则,由乙方承担。

6.10如果甲方根据检验、检查或试验结果判定,某工程或材料质量不合格,那么,甲方可拒收上述工程或材料,同时应立即通知乙方,并说明拒收的理由。乙方则应立即修复缺陷,并保证上述被拒收的项目符合本合同规定。如果甲方要求对上述工程或材料质量重新进行试验,那么,这些试验应按其原试验条件进行,若重新试验合格,费用由甲方承担;否则,由乙方承担。

6.11自各项工程和材料运抵现场,且已取得与有关工程和材料的价款相等的付款时,其财产权均应为甲方所有。

6.12工程竣工后,由甲方会同业主、监理、乙方对工程质量进行验收评定,由乙方将结果及有关竣工资料送甲方审核交业主存档。

6.13建筑原材料、半成品的抽检测试报告,应由有相应资质的质量检验中心或监督站提供。

6.14发生重大质量事故,乙方应在24小时内书面通知甲方,并及时组织质量事故调查分析,提出处理意见,并报有关部门备案。

第七条工程验收与保修。

7.1竣工验收以施工图纸、说明书、设计变更、国家和冶金行业颁发的施工验收规范和质量标准为依据。

7.2竣工验收:

7.2.1乙方全部或部分工程施工完成后,负责组织单机试车及无负荷联动试车。试车合格后三方签署《无负荷联动试车合格证书》。

7.2.2项目业主负责组织负荷联动试车,甲方和乙方共同参加。乙方负责提供开车操作服务。试车过程中,如出现施工等属于乙方的问题,由乙方处理并承担其费用。负荷联动试车合格后,项目业主、甲方和乙方共同签署《负荷联动试车合格证书》。

7.2.3工程全部或部分具备了竣工验收的条件,乙方按国家工程竣工的有关规定,会同甲方一起向项目业主提供三套完整的竣工资料和竣工验收报告,并在三个月之内提供三套竣工图。项目业主在收到竣工验收报告后及时组织有关部门验收,并在验收后给予批准或提出修改意见,乙方按要求进行修改。修改合格后,甲方进行验收。验收后签署履约合格证,批准竣工验收报告,工程即已验收合格。

7.3工程保修期从竣工验收合格算起,按国务院第279号令第四十条规定执行。

7.4保修期内如因施工质量造成事故,乙方负责修理并承担其费用。

第八条工程费用支付。

8.1合同签订30天内,乙方人员、机具进驻施工现场并正式开工以后,甲方支付乙方工程预付款_________万元。从甲方支付乙方全部款项达到一定额度(50%左右)的当月起,甲方按平均额度分三个月从乙方进度款中扣回工程预付款。

8.2工程开工起,乙方应按合同的工程计价项目清单,编制工程预算书一式3份送交甲方审核,乙方应积极配合甲方的审核工作,审定的工程预算作为工程支付和工程结算的基础。乙方应按审定的工程预算编制每月一次的进度报告,一式3份,每月25日前提交给甲方。每一份进度报告应包括:

8.2.1甲方施工管理人员对工程质量和进度的签认单;

8.2.3按施工图和合同价计算方法计算的本段工程投资计量表;

8.2.4支付申请表。

8.3甲方在下一个月15日前审定乙方报表,签发工程款支付证书并付款。乙方应积极配合甲方的审核工作。

8.4甲方审定的每月工程投资中的15%为预留质保金,在每期工程款支付证书中扣除。工程竣工验收合格前,甲方支付到结算总价款的85%。待工程竣工验收合格且热负荷试车通过后满三个月,一周内支付10%。质保期满后,一周内付清结算部分质保金余额5%。

8.5工程竣工验收合格后3个月内,双方办理竣工结算。

8.6在保修期内,因乙方质量原因造成质量问题,乙方无偿保修。

8.7出现乙方未达到施工计划、质量要求或不按甲方指令进行施工等情况,甲方有权单方面调整上述付款计划。

8.8乙方营业税及附加由甲方在每笔付款中代扣代缴,甲方应向乙方提供完税证明。

8.9奖励和处罚:

8.9.1奖励:根据乙方施工完成情况,甲方可能对感到满意的工程内容酌情给予一定的奖励。

8.9.2处罚:由于乙方不按合同执行,或以各种理由不完成分包工程内容的,甲方可按其对工程实际影响的范围和内容,处以两倍的罚款。

8.9.3奖励和处罚的费用在下一个月工程的工程付款中进行支付。

第九条不可抗力。

9.1不可抗力认定标准:按国家或省主管部门有关规定。

9.2不可抗力发生,乙方应迅速采取措施,尽力减少损失,并在24小时内向甲方通报受害情况。

第十条履约担保。

10.1乙方应在合同签定后6天内,向甲方提供由其银行出具的履约担保函。

第十一条争议。

11.1发生争议由双方协商解决。

11.2如发生诉讼,应由工程所在地人民法院受理。

第十二条合同生效与终止。

12.1本合同自双方签字、盖章后生效。

12.2在项目业主和甲方确认乙方无法按本合同工期、质量要求完成本项目的情况下,项目业主和甲方有权终止本合同,由此引起的损失由乙方承担。

12.3本合同自工程完全交工之日起,除8.4条有效外,其他条款即告终止。

12.4甲方支付完全部工程款后,有关保修条款自行终止。

12.5本合同未尽事宜,双方协商解决。

12.6本合同正本两份,由甲乙双方分别保存;副本12份,甲乙双方各6份。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。

甲方代表:_________乙方代表:_________。

签订地点:_________签订地点:_________。

安装合同和分包合同篇九

甲方: (以下简称甲方)。

乙方:(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本工程项目的穿线、设备安装与调试工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

一、工程名称与地点。

该工程为巷。

二、承包方式与要求。

该工程甲方采取承包形式承包给乙方。要求主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。

三、工程承包单价与内容。

经双方协商,该工程按以下方式承包给乙方:

3.1黑白可视对讲系统45元/户(机房至可视分机穿线、安装与调试);。

3.2电视系统15元/点(多媒体箱至面板一个点,电井至多媒体箱一个点);。

3.3紧急按钮12元/点;。

3.4煤气报警15元/点;。

3.6闭路电视监控系统(穿线、安装与调试所有工作)。

3.6.1半球、枪机255元/点;。

3.6.2带云台摄像机340元/点;。

3.7停车场系统850元/套(穿线、设备安装与调试工作);。

3.8周界红外对射报警系统255元/对(穿线、设备安装与调试工作);。

四、工程质量与安全。

根据业主要求,该工程质量要求达到优良,最后通过监理与业主方验收,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。

乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。如遇下列方式的处理办法:

4.2甲方现场管理人员发现乙方施工人员施工存在安全隐患,责令其停止作业,限期整改。迂期没整改的。处100元以上1000元以下罚款。

以上条例如由监理单位或业主方通报罚款的,由乙方自行承担,甲方对乙方并处两倍罚款。

五、文明施工与奖罚。

乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证复印件报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。

处罚条例如下:

5.1未做到工完料尽场地清,处50元以上200以下罚款;。

5.2乱锯、乱丢、浪费材料,处200元以上1000元以下罚款;。

5.3如发现偷盗行为,处1000元以上罚款;。

5.4在施工现场打架、斗殴,处20xx元以上罚款。

以上条例如由监理单位或业主方通报罚款的,由乙方自行承担,甲方对乙方并处两倍罚款。

六、付款方式与工期。

该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,具体方式如下:

6.1穿线完成后付工程款50%;。

6.2设备安装完成后会工程款40%;。

6.3设备试运行七天后,运行正常付工程款5%。

6.4竣工验收交物管后付工程款5%。

七、双方权力与义务。

(一)甲方。

1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。

2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。

3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定付款情况支付劳务费。

4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。

(二)乙方。

1.乙方不能在施工进行了中无故退场,如因无故退场造成甲方一切损失由乙方全部承担,甲方有权向法律机构提起上诉。如在甲方同意退场的情况下,乙方要给甲方一周的时间交接工作,在交接工作完成后才能退场。并主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。

2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方承担自得承担全部责任,甲方概不负责。

3.乙方必须向现场施工人员购买意外险。如因非自身原因造成人身伤害或死亡事故,乙方承担5000元以下责任,5000元以上的意外事故由甲方承担。

4.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。

5.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证复印件。

6.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。

7.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。

8.如果甲方在付款期到后,五个工作日内未及时向乙方支付进度款,乙方有权停工至退场,造成的一切损失由甲方自行承担。

9.如果因甲方供应材料不及时造成一切损失,由甲方承担。

八、违约责任与其他。

1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。

2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。

3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。

4.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,经双方签字盖章后生效。

安装合同和分包合同篇十

乙方:

甲方因为工程施工需要,将xxx新城四期工程主体结构模板制作安装、拆除委托乙方施工,经协商达成如下协议:

工程内容:(双包工程)

主体钢筋砼结构的模板制作安装拆除。

合同总价:3998400元(结施图内总价包干,合同范围内不着任何调整)

(大写:叁佰玖拾玖捌仟肆佰元整)

合同单价:23.8元/平方米

其他费用:乙方应向甲方缴纳工地现场住宿人员水电费用,每人每月10元(乙方任何住宿人员不得带家属在工地住宿;完工后,住宿人员立即退场),工程决算时统计在决算书中扣除该费用。

单价说明:本合同单价为综合单价,工程中所有模板超高、砼超厚、弧形模板、异形模板等任何原因所增加模板支撑和模板消耗已综合考虑在单价中,不以任何原因调整合同单价及总价。

工程安全、质量要求:乙方自行报模板搭设及拆除施工方案,经甲方审批后方能实施并按现行建筑安装工程验收规范gb50204-20xx相关模板制作拆除标准验收合格;乙方在施工中,必须保证竖向支撑有三层半的模板材料并严格按照厦建1999(014)号文件执行,投入xxx四期模板量的95%必须为新材料;乙方现场管理人员中必须配备专职安全员一名、专职质检员二名;乙方必须为其进场施工人员投足保险,如乙方人员违章施工作业所造成的人生、机械伤亡事故的所有责任与赔偿由乙方承担。

工期:140日历天(指地下室底板模板开始至塔尖封顶最后一块模板拆除截止的时间);对于因乙方造成其他工序拖延的按每工日(8小时计)1000元罚款,若乙方能够保质保量提前完成按项目规定相应条款给予工期质量奖励和罚款,奖罚款并在当月验工计价中予以实施。

工程款结算:合同单价为综合一次性包死单价,本合同单价已包括停水、停电、停工所造成乙方窝工等费用。

工程款支付:无工程预付款,8层板完成后支付8层板以下总工程量总价的85%,10层以上按季度租金的85%支付,余款在本项目主体工程完工办理结算后二个月付清。

支付方式:银行转帐,乙方提供相应劳务发票。

甲方责任:为乙方提供进场作业人员的临时住宿、工程所需的垂直水平运输机械以及模板制作加工机械施工用电;按合同要求及时办理进度验工和决算并按合同支付工程款。甲方为乙方材料堆场(范围:xxx新城四期工地内及三、四期之间)

乙方责任:乙方自行提供模板制作安装拆除所需的模板(木胶合板、竹胶合板、木模板、阳台弧形钢模板)方木、钢管、扣件、顶托、脚撑、竹脚手板、对拉螺杆(对拉杆钢筋及止水片原材由甲方供应,乙方负责所有制作安装费用)、螺帽、山形卡、对拉杆塑料套管、铁钉、铁线、粘胶带等主材和辅助材料(所有材料均应符合国家现行相关规范及标准)以及工程作业所需的所有工具及机械(包括电动台锯和电动手锯、电钻等加工机具);乙方在现场施工中应与甲方其他工序的施工密切配合,听从甲方统一指挥。乙方进场施工人员必须证件齐全(五证:身份证、审检证、暂住证、上岗证、就业证)如证件不齐,按照100元/人的标准从工程计价款中扣除,并由乙方承担有关部门的罚款。乙方施工场地范围内,必须做到工完料尽场地清,搞好文明施工。否则甲方有权安排其他人员去协助清理,所发生的费用由乙方承担。

违约责任:

由于乙方原因造成砼爆模而发生的一切材料人工损失费用应由乙方承担(如:砼浪费、砼人工剔凿、抹灰增厚所增加的材料人工等);在施工中如造成其他成品和半成品的损坏与原材料的浪费,应对其原价赔偿,决算时在工程总价中扣除。

由于甲方原因造成工程停工三天以上,甲方需向乙方赔偿现场投入钢管、扣件的材料停滞租赁费。

如发生使协议终止的违约行为,责任方需向另一方赔偿直接经济损失并合同价款10%的违约金。

乙方在施工前,必须先将伍拾万元转入甲方的银行帐户,作为工程质量保证金,如无违反此合同规定内容、质量要求及有关建筑法规,待工程结束后,甲方将此伍拾万元(无利息)退还乙方,如违反此合同规定内容、质量要求及有关建筑法规,甲方将根据实际情况给予金额处罚。

13、本合同一式四份,一经双方签字立即生效,在执行过程中如需补充或修改可通过双方议签后生效。

甲方(签章): 乙方(签章):

年 月 日 年 月 日

联系电话: 联系电话:

安装合同和分包合同篇十一

甲方:乙方:

经甲乙双方共同协商,就赵家垭一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。

一、工程名称:赵家垭一级电站机电设备安装工程。

二、工程地点:慈利县朝阳乡金龙村(距县城50公里)。

三、工程内容:完成现有需改造机电设备的拆除(含运出洞外)以及4台水轮发电机组(1#机组大修)、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统(配合主机改造)、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作(详见安装工程量清单)。

四、工程价款及工程结算:

乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计,该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。

五、工程工期及进度:

1、根据甲乙双方商定,乙方在20xx年8月10日前进场施工,20xx年10月30日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。

2、在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长,乙方不能向甲方索赔任何费用,但工期可考虑顺延。

3、乙方必须满足甲方的总体安排,主机安装考虑分两阶段进行,保证一台机组开机发电运行。

六、付款方式:

1、工程预付款:在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后,甲方按合同总价的10%支付工程预付款。

2、工程进度款:按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付,余下5%质保金一年质保期满后支付。

3、乙方在结算过程中承担“工程总价款×10%”的建安税,建安税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。

七、双方责任:

甲方:

1、提供施工图纸技术资料,并组织乙方现场技术交底。2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。

3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作,协调各施工单位之间的关系。

乙方:

1、严格按设计施工图纸、规程、规范进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。

2、乙方签订合同后,在7天内编制切实可行的施工组织设计(含施工进度计划),施工技术措施,质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。

3、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重业主、设计、监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。

4、乙方负责做好为完成本工程所做的一切辅助性工程,并承担相关费用。

5、负责协助甲方对设备进行开箱检查、记录与检测,确保所有设备检测合格后方能安装,做好安装时各种测量数据记录并负责原始资料收集。

6、安装时记录好单元工程质量评定表、中间计量表。

7、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

八、质量验收:

1、乙方在机电设备的安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求,如未达到标准,甲方有权要求乙方返工,直至符合标准。

2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。

3、乙方在施工过程中,无条件服从监理工程师和业主的质量检查,凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定,书面报请监理工程师和业主进行中间验收,监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收,验收合格后,方可进行下一道工序施工。

4、由乙方自行采购的设备材料,必须提供材质合格证,坚决杜绝使用不合格的材料。

5、乙方由于自身原因无法保证质量时,甲方随时有权收回本工程,乙方应无条件服从,并承担甲方一切损失责任。

九、安全管理:

1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。

2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗。

3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中,有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内,没有进行整改,监理工程师和甲方按安全法规的有关规定,进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。

4、对于从事高空作业的施工人员,必须设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。

5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。

十、违约、仲裁:

1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约,对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。

2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。

十一、其他:

1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

1)设计图纸及招投标文件的技术要求。

2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。

3)设计变更通知等技术文件。

2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。

3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理,整治好生活设施和周围的环境卫生,尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时,通过组织协调,依靠当地政府解决,防止事态扩大。

4、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。

十二、合同份数:

安装合同和分包合同篇十二

甲方(总包方):

乙方(分包方):水电分包:消防分包方:

遵照《中华人民共和国经济合同法》和国务院《建筑安装工程承包合同条例》精神,并本着互惠互利原则和为明确双方责任,现经甲、乙双方协商一致,共同签定以下合同条款:

一、工程名称:苏州高等职业技术学校新建教学综合楼及食堂接建工程。

二、工程地点:苏州市高新区塔园路68号。

三、分包工程范围:水、电安装及消防工程。

四、工程期限:

月日起至土建交工日期止全部工程竣工验收合格。

五、材料设备供应:安装工程所需主材和辅材均由乙方自行采购。其规格、品牌和质量必须符合设计和建设单位规定要求。

六、技术资料供应:由甲方向乙方施工图各两套。

七、付款方法:

1、乙方每月25号前向甲方提供月报。

2、付款方式参照总承包施工合同约定的付款方式。

八、结算依据:

1、本工程水电安装计价按工程总包合同相关条款执行,并以审核后的施工图预算和决算为依据。

2、本工程施工过程中,如有设计变更时应根据设计部门的设计变更通知书调整总造价。

3、乙方按甲方工程总包合同所定类别等级收取各项费用,乙方办理结算。

4、乙方按分包工程最终审计价的向甲方上交管理费(含税),甲方向乙方在每次拨进度款的同时扣除其上交款。乙方向甲方提供最终结算金额80%的材料发票。

5、甲方分别向水电分包方和消防分包方收取配合费贰万元整(20xx0元)。

九、工程质量、工程验收、工程检修。

1、安装工程质量应符合设计和国家规范,要求达到验收合格标准。

2、工程完工经各方面质量检查验收合格后,双方一同向建设单位办理交工结算手续;分包工程具体验收事宜由乙方负责。

3、交工前15天,乙方应将交工竣工资料整理齐全交甲方,并同甲方一道交建设单位和质监机构。

5、工程保修。

本工程保修期从建设单位与甲方办理接交手续之日起计算,水、电安装工程为壹年。在保修期内,因施工造成的质量缺陷乙方应无条件及时保修,费用由乙方承担。

十、安全责任。

1、乙方进场后,必须严格遵守甲方的规章制度和安全纪律。对其务工人员必须进行遵章守纪和安全教育。

2、乙方在施工中必须采取切实有效的安全防范措施,确保生产安全,杜绝事故发生。

3、乙方务工人员在施工中发生的安全事故,责任由肇事方承担,若由乙方务工人员造成的一切安全事故,责任由乙方自行承担。

4、乙方务工人员违反甲方的规章制度和安全纪律,甲方可根据其规章制度和纪律,对乙方给予一定的经济处罚,情节严重者,直至追究法律责任。

十一、施工工期。

严责执行甲方进度计划;根据现场施工情况,服从甲方安排,配合好其他相关工种的交叉作业。

1、如因乙方原因延期交工,建设单位的工期罚款由乙方负责。

2、如因乙方原因严重影响工程施工进度计划完成,甲方有权对乙方进行罚款处理,罚款金额视情节而定。

十二、甲方委派史洪亮同志为现场代表,乙方分别委派、同志为现场代表,代表双方履行合同,并商定未尽事宜。

十三、违约责任。

1、本合同从签订生效之日起,双方必须全面覆行合同所规定的事项,任何一方不得擅自变更或解除合同。

2、双方由于某一方的责任造成本合同不能履行或不能完全履行,其责任方应承担违约责任,并按《合同法》有关规定向对方偿付违约金或赔偿金。

本合同一式三份,三方各执一份。

十五、合同期限。

本合同双方签章后生效,全部工程交工验收结清工程价款后失效。

十六、未尽事宜,双方协商解决,并签定补充合同。

十七、水电与消防工作界面划分详见附件。(附后)。

安装合同和分包合同篇十三

(以下简称甲方)。

(以下简称乙方)。

为了明确各自职责和经济关系,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规,遵循平等、公平和诚实信用的原则,双方就本工程的防雷、水电安装分部工程施工事项充分协商一致,达成如下协议,共同信守。

一、工程名称:四川。。房产公司。。商住楼工程。

二、分包范围和工作内容:四川。。房产公司。。商住楼,施工图(建筑物外边线1.5m内)和图纸会审纪要范围内的防雷、水(室内给水、排水)、强电(室内管线、开关插座、楼梯间圆球吸顶灯、门面单、双管日光灯、住房普通白炽灯安装)、弱电(预埋管道,弱电箱盒安装)分项工程的全部工作内容(包括入户管1.5m内)沟土方挖、填,包含临时设施水电安装(不含机修);灭火器只负责安装。

三、分包方式:按建筑面积计算人工费。

人工工时费按14元/m2(含劳务管理费)。

四、工期:必须满足甲方施工总进度要求。

五、质量标准:工程质量标准合格。

六、甲方职责。

1、甲方负责施工过程中土建和水电的关系协调、质量、安全、进度、资料完善、工程款支付的控制和现场增加工程量核实、签认等。

2、负责向乙方提供各栋号工程水、电安装施工图一套。

3、负责对乙方进场工人进行三级安全教育和相关技术交底工作。

4、负责对乙方进场材料质量检验和随货通行的材质报告收集。

5、对乙方在施工过程中的质量、安全、进度和现场文明施工有监督、管理权。

6、对乙方在本项目实施过程中的违章作业和违反公司的各项管理制度有教育、处罚权。

7、甲方应负责按本分包合同约定的时间和方式支付工程价款。

七、乙方职责。

1、乙方派水、电安装现场负责人宋仕平全面负责该工程项目水、电安装过程中的各方协调、质量(施工过程和质保期内)、安全、进度、文明施工、资料收集(进场材料生产许可证、产品合格证、复检报告等)整理等工作。

2、乙方应根据本工程特点和工作量,组织足够的施工作业技术人员,严格按照设计图纸、技术核定、设计变更和国家现行施工规范、强制条文和技术标准要求认真组织施工。切实做好预留、预埋隐蔽工作,严禁事后剔槽打洞,违者由乙方承担责任。

3、负责做好对进场职工的安全意识教育和安全技术交底、检查工作,若因自身原因违反安全操作规程而发生的安全事故,全部损失及费用由乙方承担。

4、承担因自身管理不善导致工程进度缓慢或停工、弃工等现象给甲方造成的所有经济损失及相关法律责任。

5、自觉接受业主、监理、甲方对乙方在施工过程中的质量、安全、进度、现场文明施工的监督、管理。

6、教育员工自觉遵纪守法和严格遵守公司的各项管理制度。违者主动接受教育、处罚。

7、负责做好民工工资发放工作,承担质量保修期内的工程质量保修责任(水、电安装保质期为两年)。用户入住后,其返工或维修率应控制在1-3%以内;返工或维修时间在接到用户通知后6-8小时内必须到达到现场解决处理存在的问题,凡因返工率超标或维修时间不及时,造成用户投诉,影响甲方信誉,视为乙方违约,应承担违约责任。

八、结算办法与付款方式。

1、结算办法。

(1)以实际建筑面积按人工劳务费14元/m2据实结算。

(2)分包合同范围外的增加项目,双方据实协商结算。

2、付款方式。

(1)工程款支付:按建设单位拨付给甲方工程进度款和结算款的时间,由甲方同时拨付给乙方工程进度和结算款(结算时,扣除工程结算总价3%的质量保修金)。

(2)乙方在收取工程款时,应向甲方出具有效人工费劳务发票。否则应上缴的营业税和个人所得税由乙方承担。

九、其他。

1、违约责任:在实施过程中,不论谁方违约,将承担对方该分部工程结算总价3%—5%的违约金和相应法律责任。

2、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。

3、本合同双方签字盖章后生效,在工程款结付清后(包括质保金)自然失效。

4、本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。

安装合同和分包合同篇十四

施工现场条件:_________________以现场实际情况为准;。

施工部位:_________________本合同约定乙方施工部位为:_________________中所有的水电安装工程包含的全部内容。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容。

1、承包方式:_________________乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

2、承包范围:_________________室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包的主要内容:_________________包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。

4、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。

三、合同工期。

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日;开工日期为:_______________________年____月____日,竣工日期为:_______________________年____月____日。

2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。

3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延。

四、质量标准。

2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。

3、工程质量等级验收程序:_________________分项工程完工后,由施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

五、合同价款、工程量的计量及结算方式。

六、违约保证金的收取支付及工程款的支付。

1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理,特别约定:_________________在本合同签订之日起3日内,乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金,此违约保证金在所约定期限内到甲方账户,本合同方为有效,否则此合同无效。

2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款。

3、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。

七、施工管理规范。

1、本合同订立时间:_______________________年____月____日。

2、订立地点:_________________。

3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。

甲方:_____________。

乙方:_____________。

______年____月____日。

安装合同和分包合同篇十五

承包方(甲方):

分包方(乙方):

根据中华人民共和国《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。

第一条工程概况。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程质量:

4、工程技术条件:(详见图纸及规范要求)。

第二条分包范围和内容图纸设计及图纸范围内的钢结构制作、安装的全部工作。

上述工作范围包括但不限于以下具体工作:材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护(小区道路、绿化、货运电梯、楼梯及施工通道)等。

制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。

具体内容及要求见施工设计图纸。

第三条施工工期总工期为天。

第四条结算方式。

1、本工程实行固定综合单价乘以实际完成工程量的结算方式,此综合单价包括分包范围内工程的主材、辅材料,构件制作、运输、临时设施费用、检测费、人工费、机械费、工程安装费、原建筑物成品保护费、管理费和利润等。

2、按照业主审定后的设计图纸施工、验收。

3、合同价暂定为:人民币元(大写:元整)。预算钢结构工程量为:9吨左右,综合单价为:元/吨。

如有增减按此单价进行调整,竣工后按现场实际完成的收方工程量乘以综合单价结算,材料损耗及辅材均含在综合单价内。

第五条付款方式。

1、双方签订合同后三日内日,甲方支付乙方预付款元(大写:元整)。

2、工程完工后,经业主、甲、乙叁方共同验收合格,余款在验收合格(扣除质量保修金后)一周日内付清。

甲方扣除合同总价的5%(无息)作为质量保修金,质量保修金期为一年,保修期到后一周内付清质量保修金。

3、所有工程款项现金支付,乙方提供相应建安税票。

第六条双方责任。

一、甲方责任。

1、按本合同约定,及时支付工程款和进行结算。

2、协调本工程施工过程中与业主等方面的关系。

3、提供现场临时用水、用电接入点。

4、根据现场施工进度和总工期的要求合理安排施工工作面,进行乙方的进度,质量,安全等工程管理。

二、乙方责任。

1、乙方出具书面委托,指派为本工程的负责人,代表乙方全面负责本工程的施工管理工作。

2、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责,并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告,并承担相应费用,并做好自检工作。

3、必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。

接受甲方、业主、监理现场代表的质量监督和管理,对提出的问题及时纠正。

因制作安装等方面的原因造成的质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。

4、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例、小区物业管理等规定,做到安全、文明施工,不影响小区其他业主的正常工作、生活,并对施工的可靠性、安全性负责。

5、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。

6、工程竣工验收后,清理现场(包括生产,生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。

7、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时免费保修。

8、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

由于乙方造成安全事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

9、乙方应当编制钢结构的相关竣工资料及协助甲方办理对内对外结算工作。

10、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。

11、现场小区的道路、绿化、货运电梯、施工通道等原有建筑物的成品保护由乙方负责,若有损坏,乙方负责赔偿或修复。

第七条违约责任。

1、由于乙方的原因,导致甲方受到业主、监理及国家相关部门处罚,由乙方承担全部的经济损失。

2、由于乙方的原因造成的安全事故,乙方承担由此造成的经济损失和责任。

第八条附则。

1、若乙方未按本合同规定履行相关义务,甲方有权终止合同,并与乙方办理相关结算手续,所造成的损失由乙方承担。

2、本合同未尽事宜,双方协商解决。

3、本合同在双方签字盖章、甲方支付预付款后生效,工程竣工结清财务帐款后失效。

4、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。

承包人:

分包人:

法定代表人(签章):

法定代表人(签章):

委托代理人(签章):

委托代理人(签章):

安装合同和分包合同篇十六

甲方(总包方):

乙方(分包方):

甲乙双方就富平县富昌路南延市政道路工程南标段管道安装分项工程,分包给乙方进行施工。根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,现达成如下条款,以便双方共同遵守。

一、工程名称:

富平县富昌路南延市政道路工程南标段管道安装分项工程。

二、工程地点:富平县皂西村。

三、分包形式:双方商定单价一次包死。

1、管道安装工程:灰土地基至管道顶部500mm以内土方回填的所有内容。甲方只提供管道主材及管枕,其余均由乙方负责。施工中所使用混凝土及砂浆均由乙方负责,甲方按元/m3付给乙方。

2、雨污水检查井砌筑工程:甲方仅提供防水粉、堵漏灵、微沫剂。砌井使用其它材料、机械及工费均由乙方承担,甲方按照砖块数量结算乙方工程款。

五、工程量结算方式、单价:

1、工程量按乙方完成并经甲方组织验收合格的工程量计算;。

备注:灰土地基整平每米元;打垫层及管枕安装每米元;管道安装每米元(含闭水试验);素土回填每立方元(回填至管顶50cm)。

六、施工期间一切费用由乙方自己承担,工程完工经闭水试验合格后,甲方支付乙方总工程款的70%,甲方所承包工程所有工作内容施工完成并经建设单位竣工验收合格后,支付到总工程款的90%,其余款项保修期满1年内付清。

七、施工工期:从年月日开工至年月日完成,共计天。凡因建设单位和总承包单位的原因或不可抗拒原因,工期可以按实际情况顺延。

八、乙方负责自有人员场内、场外的人身安全,并加强对工人的安全纪律教育、严格遵守操作规程。对不听从工地统一安排,不遵守工地劳动纪律,违反操作规程的人员,应进行必要的教育和必要的罚款处理,对情节严重并造成经济损失的应进行经济赔偿,必要时责令其退出工地,如发生安全事故,乙方应及时上报处理并承担一切责任,甲方不负任何责任。

九、质量:乙方所完成工程必须经监理及建设单位验收合格方可进行结算。

十、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,经甲乙双方代表人签字后生效。

安装合同和分包合同篇十七

承包方(乙方):。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。

一、乙方承包工程范围、承包方式、工作内容:

(一)、乙方承包工程范围:四川省建筑机械化工程公司攀枝花奥林匹克花园项目4#、5#、6#主楼及其对应的副楼的水电安装工程:设计施工图范围内的水电安装工程,保质保量、按期完成任务,达到设计图纸国家验收规范要求。

(二)、乙方承包的方式及工作内容:

1、包人工、包材料;。

2、包水电施工的各种机械、辅助材料和工器具;。

3、包水电安装资料、包验收、包竣工、包结算;。

4、包水电安装在工程竣工后两年内的维修、维护和售后服务;。

5、乙方包同其他工种的配合工作;。

6、乙方必须听从监理、甲方安排和指挥;。

7、包括施工现场安全和文明施工、工器具等。

二、承包工程费用:

1、乙方按照甲方同业主签订的主合同进行计费结算,按计费总价向甲方上缴10%的管理费。在计费总价中:材料机械费占70%,乙方必须提供总价55%以上的材料发票(如果甲方代开票则在乙方产值中扣除);人工劳务费用占30%,乙方另外增加1%劳务费用。

2、乙方向甲方交缴100000.00元(壹拾万元)的履约保证金,工程竣工后一次性退还(无息)。

3、质保期为两年,质保金按照甲方同业主签订的主合同进行。

4、以上综合单价包括人工费(工资、劳保、福利、津贴、保险、差旅费)、材料费、施工机械及劳动工具费、安全文明施工费、管理费、税金、利润及风险等所有费用。

四、质量:

1、质量要求:合格;。

五、工期:

1、乙方从20xx年月日开始进场施工,至20xx年月日完成(按照合同工期要求及业主和甲方具体要求完成施工任务)。

2、如果因承包方原因造成工期延误,所造成的损失按照甲方同业主签订的主合体有关条款进行处罚和索赔。

六、结算和付款:

1、结算程序:乙方所施工的分部、分项工程完工后,由现场施工员开具已完合格工程量施工任务书;再由内业技术员分别对其已完工程的质量和工程量进行审核验收。

3、余下5%作为质量保证金,质保期为2年(以向住户移交完毕之日算起)满后工程无任何质量问题,双方书面确认后15天内付清;若工程出现质量问题乙方不予解决或者出现严重质量问题,质保金不予退还。

七、安全文明施工:

1、乙方应严格执行安全操作规程,对进场人员必须要进行安全教育和安全技术交底工作,遵守甲方制定的关于安全的规章制度。

2、乙方必须做好作业区域的安全防护,现场作业人员提供足够的安全帽、安全绳、安全鞋等安全劳动保护用品,作为作业人员的人身安全防护工作。

3、乙方不得雇佣犯罪人员、童工、病人和年满五十周岁以上人员上班。安排专职安全员专门协调在乙方分包区域的防范工作,进入乙方作业区的人员违反了文明及安全的规定,均受到规定的处罚。

4、乙方严禁更换、动用工程的安全标志、指令警牌、护栏、盖板、安全网板等安全设施。乙方自供的机具应每天检查,如有不妥之处,应立即整改,甲方一旦发现,有权进行处罚。

5、乙方应严格遵守甲方文明施工制度及要求,做到工完、料尽场清,乙方应自觉做到在其施工区域内的文明施工,保持场地干净、整洁、不乱倒垃圾。

6、乙方施工人员有权拒绝甲方的违章指挥,严格按照国家及省市有关建筑安全规范、操作规程、标准和规定等进行施工。

7、坚决杜绝伤亡事故的发生,若发生乙方自行承担。

八、甲乙双方职责:

甲方职责:

1、甲方为乙方提供必要的住宿;工作场地、施工工作面、施工用水、用电。

2、配合乙方组织分项工程验收。

3、甲方有权辞退乙方不听指挥和不听安排的人员;如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求,甲方有权勒令乙方停工整顿甚至终止合同,由此造成的损失由乙方承担。

4、按合同支付工程款项。

乙方职责:

1、乙方必须遵守甲方各项规章制度,服从甲方统一指挥调度,对甲方、建设单位、监理、业主单位提出的整改意见必须无条件进行整改。

2、组织能胜任的工程项目管理班子和熟练的作业人员,并报甲方审批。乙方指定为现场负责人。乙方负责人不得擅自离开施工现场且每日早、晚均要向甲方对口专业管理人员报到,偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人,如未请假离开或未委托代理负责人,每次罚款200元/次。

3、乙方必须按照工程施工图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业;必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。

4、节假日、农忙季节乙方必须保证现场的正常施工人员,否则由此造成的损失由乙方承担。

5、文明礼貌、自觉维护周围环境、遵守各项规章制度、不扰民。

6、施工现场内,工程竣工交验前,乙方必须配备专门的管理人员及相应的管理措施对自已的施工内容、成品保护、半成品、材料、物资、设备等加强管理,如有损失损坏及丢失产生的全部损失由乙方自行承担。

7、乙方必须在甲方指定的场地内作业。乙方的生活、住宿,作业区内严禁生火作饭。

8、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品保护工作并不得破坏其它范围内的成品和半成品,如有损坏及破坏,由乙方负责恢复原状。

9、乙方进场人员详细花名册必须报甲方备案,工资发放必须由本人签字认可,工资表报甲方备案;承包工程范围内工作内容不得转包,否则甲方有权终止合同。

10、乙方遵守甲方的现场保卫制度,不得与其它作业人员进行打架斗殴,不得偷盗现场的各种材料器具等物件,进出入工地大门时应自动接受甲方现场保安人员的检查,如若发现偷盗及打架斗殴现象,每次视情况罚款1000~20xx元/次,情节严重的送司法机关处理。

九、合同中止。

有以下事项任何一条发生时,视为合同中止:

1、工程完工,竣工验收,双方手续结清完毕;。

2、建设单位中止施工任务;。

3、因故经双方协商同意,终止合同;。

4、乙方不能保证工程进度、质量、安全要求。

以上条约自双方签字、盖章之日起生效。此合同一式肆份,双方各两份,每份均具有同等法律效力。

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/11470953.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档