合同的解除应当依法进行,双方需协商一致或根据法律规定执行。在编写合同时,应咨询专业人士,确保合同符合法律要求和双方的需求。下面是一些关于合同的模板范例,供您参考。
纯人工劳务分包合同篇一
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于________________________(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
资质证书号码:
发证机关:________。
资质专业及等级:
复审时间及有效期:
工程地点:________________________________。
分包范围:________________________________。
3、分包工作期限。
开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天
4、质量标准。
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定________等级。
5、合同文件及解释顺序。
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同;
(2)本合同附件;
(3)本工程施工总承包合同;
(4)本工程施工专业承(分)包合同。
6、标准规范。
除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:
1、工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
2、劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
8、图纸。
1、工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。
9、项目经理。
1、工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为________,职务:,职称:________。
2、劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为________,职务:,职称:________。
10、工程承包人义务。
2、除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:
(1)在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:________________________。
(3)在年月日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;
(4)在年月日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外):
(6)在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施:
7、按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬;
8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;
9、劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
10、除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
12、安全施工与检查。
1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。
2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
13、安全防护。
1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后实施,防护措施费用由工程承包人承担。
2、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人,并提出相应的安全防护措施,经工程承包人认可后实施,由工程承包人承担安全防护措施费用。
3、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由劳务分包人提供使用计划,经工程承包人批准后,由工程承包人负责供应。
14、事故处理。
1、发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
2、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按相关规定处理。
15、保险。
1、劳务分包人施工开始前,工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需劳务分包人。支付保险费用。
2、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由工程承包人办理或获得保险,且不需劳务分包人支付保险费用。
3、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险,并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围(内容)为:________________________________。
4、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为:________________________________________________________________________。
5、保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
16、材料、设备供应。
1、劳务分包人应在接到图纸后天内,向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件一);经确认后,工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的,劳务分包人必须及时进行,费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳务分包人应在验收时提出,工程承包人负责处理。
2、劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,劳务分包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
3、工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求):
4、工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用,由劳务分包人凭采购凭证,另加%的管理费向工程承包人报销。
17、劳务报酬。
1、本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算:
(1)固定劳务报酬(含管理费);
(2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费),按确认的工时计算;
(3)约定不同工作成果的计件单价(含管理费),按确认的工程量计算。
2、本工程的劳务报酬,除本合同6规定的情况外,均为一次包死,不再调整。
3、采用第(1)种方式计价的,劳务报酬共计________________元。
4、采用第(2)种方式计价的,不同工种劳务的计时单价分别为:
________________,单价为________元;
________________,单价为________元;
________________,单价为________元;
________________,单价为________元;
________________,单价为________元。
5、采用第(3)种方式计价的,不同工作成果的计件单价分别为:
________________,单价为________元;
________________,单价为________元;
________________,单价为________元;
________________,单价为________元;
________________,单价为________元。
6、在下列情况下,固定劳务报酬或单价可以调整:
后续法律及政策变化,导致劳务价格变化的,按变化前后价格的差额予以调整;
18、工时及工程量的确认5212。
1、采用固定劳务报酬方式的,施工过程中不计算工时和工程量。
2、采用按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人,由工程承包人确认。
3、采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务分包人按月(或旬、日)将完成的工程量报工程承包人,由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可,超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量,工程承包人不予计量。
19、劳务报酬的中间支付。
1、采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付:
(1)合同生效即支付预付款________元;
(2)中间支付:
第一次支付时间为年月日,支付________元;
第二次支付时间为年月日,支付________元;
2、采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为________________________________________________________________。
3、本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬,应与上述劳务报酬同期调整支付。
20、施工机具、周转材料供应。
1、工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备,性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人,保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时,费用另行约定。
2、工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。
3、工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。
21、施工变更。
1、施工中如发生对原工作内容进行变更,工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
(2)增减合同中约定的工程量;
(3)改变有关的施工时间和顺序;
(4)其他有关工程变更需要的附加工作。
2、因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失,由工程承包人承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。
3、施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失,由劳务分包人承担,延误的工期不予顺延。
4、因劳务分包人自身原因导致的工程变更,劳务分包人无权要求追加劳务报酬。
22、施工验收。
1、劳务分包人应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕,应向工程承包人提交完工报告,通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收,验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的,视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时,劳务分包人应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的`相关损失。
2、全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格,劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任,在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。
23、施工配合。
1、劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收,以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时,劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外,劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。
2、劳务分包人按约定完成劳务作业,必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时,工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合,且工程承包人应承担因此而发生的费用。
24、劳务报酬最终支付。
1、全部工作完成,经工程承包人认可后14天内,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付。
2、工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
3、劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时,按本合同关于争议的约定处理。
25、违约责任。
1、当发生下列情况之一时,工程承包人应承担违约责任:
工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
2、工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日‰的违约金。
3、工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金________元,工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间。
4、当发生下列情况之一时,劳务分包人应承担违约责任:
(1)劳务分包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付元的违约金;
(3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金________元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。
5、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
26、索赔。
26、1工程承包人根据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时,劳务分包人应予以积极配合,保持并出示相应资料,以便工程承包人能遵守总(分)包合同。
26、3当本合同的一方向另一方提出索赔时,应有正当的索赔理由,并有索赔事件发生时有效的相应证据。
26、4工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,以及应由工程承包人承担责任的其他情况,造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失,劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔:
索赔事件发生后21天内,向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;
(5)当该项索赔事件持续进行时,劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向,在索赔事件终了后21天内,向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。
26、5劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,给工程承包人造成经济损失,工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。
27、争议。
1、工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第种方式解决争议:
(1)双方达成仲裁协议,向________仲裁委员会申请仲裁;
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:
单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
调解要求停止合同工作,且为双方接受;
仲裁机构要求停止合同工作;
法院要求停止合同工作。
28、禁止转包或再分包。
1、劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,劳务分包人将依法承担责任。
29、不可抗力。
1、本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
2、不可抗力事件发生后,劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作,劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内,劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。
3、因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担:
(2)工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
(3)劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失,由劳务分包人自行承担;
(6)工程所需清理、修复费用,由工程承包人承担;
(7)延误的工作时间相应顺延。
4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
30、文物和地下障碍物。
1、在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。
2、劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时,劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,同时提出处置方案,工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案,工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时,工程承包人应报请有关部门协同处置。
31、合同解除。
1、如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬,劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天,工程承包人仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同。
2、如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。
3、如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同。
4、合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
32、合同终止。
1、双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。
33、合同份数。
1、本合同正本两份,具有同等效力,由工程承包人和劳务分包人各执一份;本合同副本份,工程承包人执份,劳务分包人执份。
34、补充条款。
35、合同生效。
合同订立时间:年________月日。
附件一:工程承包人供应材料、设备、构配件计划。
附件二:工程承包人提供施工机具、设备一览表。
附件三:工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表。
工程承包人:(公章)________________劳务分包人:(公章)。
住所:________________________住所:________。
法定代表人:________________法定代表人:________。
委托代理人:________________委托代理人:________。
开户银行:________________开户银行:________。
帐号:________________帐号:________。
邮政编码:________________________邮政编码:
纯人工劳务分包合同篇二
甲方:
乙方:
1、工程名称:乌海市地质花园9#、10#楼
2、工程地点:乌海市海渤湾区地质花园
3、承包方式:劳务合同(包工不包料)
5、分包工作期限:
开始工作日期:__年__月__日,结束工作日期:__年__月__日。
甲方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为:
乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为:
、
1、乙方须向甲方所属项目提供身份证、计生证、暂住证、
职业技能岗位证书复印件及进场人员花名册。
2、乙方劳务人员必须是18至45周岁的身体健康的男性公民,进场工种和人数为:水暖工10人,并根据甲方需要配备具有专业管理能力的专职人员,乙方人员进场试用期为15天,经考核不能胜任工作,应立即退场,往返一切费用自理。
且该施工人员必须退场,在此期间施工现场期间出现的一切安全事故,均由乙方承担全部责任。
4、在合同履行期间,乙方必须遵守甲方有关规章制度,服从甲方所属项目的工作安排、技术指导和调动,不得随意退场,否则乙方承担由此造成的全部经济损失。
1、分包范围:地质花园9#、10#住宅楼水暖工程
提供劳务分包内容:给排水、采暖(不包括地热盘管和安装分水器)、空调冷凝系统和落水管安装及相关的洞口预留(包括消防系统预留洞口),零工每工日50元。
2、合同价款:水暖工程按建筑面积6元/m2。
3、2、1上述价款已包括各类人员工资、补贴、各类保险、劳动保护费及地方证件费、暂住费、计划生育费等一切费用。
2、2上述单价均为优良价,与质量、环境和安全、工期、材料节约等指标挂钩,其中质量、工期、环境(含文明施工)、安全、材料节约各占本合同总价款5%,任何一项指标未达到要求按相应比例扣减。
(1)合同中已有相同或类似的价格,参照该价格执行;
(2)无参照价格的双方按实际价格协商确定:
1、劳务供方每月按实际与甲方核实,确认工作量,对劳务供方未经甲方认可超出设计图纸范围或因劳务供方原因造成返工的工程量,甲方不予计量,并由乙方承担由此造成的经济损失。
2、因建设单位设计变更增减的工作量按实际施工图纸进行调整,单价按合同规定执行。
1、结算程序:乙方进场后第二个月五日由甲方主管工长开出上个月已完工程量概算清单,经施工、质检、安全、材料人员平定签字,由预算员核算签字后,最后经项目经理核实后依据评价结论和本合同规定办理,作为甲方支付工程进度款的唯一依据。
2、工程款的支付办法:乙方承担的工程项目,当月结算并经项目经理审核后,次月按70%支付,工程完工后付90%,其余10%在工程竣工后一个月内一次付清。
3、若乙方未达到现场劳务用工或文明施工要求,甲方有权另行委派他人完成此项工作,所发生费用的1、5倍将从乙方当月进度款中扣除。乙方在施工中不得以任何理由要求调高单价或另外补贴,否则不予结算。
4、若业主不能按工程合同约定比例付款,甲方将按业主付款响应比例支付乙方工程款。乙方应保证在甲方资金暂时短缺的情况下正常施工,如因资金问题而厌恶工期或停工,甲方有权让乙方退场。
5、乙方必须按月将工人工资发放到位,如出现因乙方拖欠工人工资发生纠纷或引起工人停工闹事或上访等,乙方应向甲方承担10000元/次的违约责任,甲方有权可以在未得到乙方认可的情况下直接从所欠乙方的工程款中优先支付乙方拖欠的工人工资。
6、对于审核人员和审核程序不符合本合同第五条第1款要求的任何清单、单据、工单等均不得作为结算依据,乙方及乙方任何人员均不得以此要求甲方支付工资或其他任何费用。
甲方:
乙方:
纯人工劳务分包合同篇三
发包方(甲方):
承包方(乙方):
一、承包事项: 时代阳光 工程施工资料
二、承包方式: 0.8 元/m2,总建筑面积为: m2,总价款为: 元。
三、承包范围:
工程施工中的基础、主体、屋面、装饰、给排水、电气、初验、竣工验收(含人防)。
四、工作内容
乙方保证施工资料编制、整理与工程进度同步。
1、各栋号承建商必须提供一套完整有效的材料合格证与检测报告。
2、报验申请表、检验批、隐蔽工程验收记录表编制一份原件;基槽、基础、主体、初验、竣工验收记录表编制6份原件,供建设、监理、施工总包、质监科、备案科。
3、建设单位、声像、监理单位资料、安全检查记录表不在乙方职责内。
4、太阳能、消防、节能、电梯、人防设备安装资料等分包单位由分包单位负责。
5、纸制资料与声像交档案馆、质监员与备案科发生的费用乙方一概不承担。(纸制资料在齐全的情况下)
6、深基坑、模板、外架专项安全论证方案编制需另外计算。(20xx元/套,不含专家费用)
五、结算
按进度对款:以单栋号计算,基础验收后付30%,主体验收后付的30%,工程初验后付30%,工程竣工验收备案后付剩余费用。
甲方负责人:
年 月 日
乙方负责人:
年 月 日
纯人工劳务分包合同篇四
身份证号码:_________________。
双方遵循平等、自愿和诚实信用原则,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为明确双方的权利、义务,本着平等互利的原则,协商一致,签订本合同。
工程名称:_________________。
工程地点:_________________。
建筑规模:_________________。
(1)、依据建设方提供的施工图和设计变更的(含正负0。00以下除桩基及土石方工程外的)全部土建(含所有泥土、木工、钢筋工种)工程(含消防楼梯平台及踏步面层装修;内墙柱面抹灰、飘窗抹灰、防水保护层及刚性层、屋面瓦等除外墙以外的所有工作内容。含外墙剪力墙柱对拉螺杆孔扩孔及嵌发泡剂。含填充墙上的空洞预留和拉结筋植筋)。按行业标准要求植筋的,如因乙方操作原因发生的二次检测等相关费用由乙方负责,含施工区域内和料场卫生打扫,施工区域内产生的建渣清运至现场指定堆场。
不含:_________________电梯、消防及送风系统的安装、防盗门、电梯、铝(塑)门窗的安装、金属栏杆的制安、成品烟道的安装,内、外墙保温层和油漆涂料施工、挖孔桩、土石方挖填、平整及捡底。
天棚需打磨,地面需找平的,如果为乙方施工原因造成的(其他班组交叉施工破坏的,由甲方现场工程师证明不属于乙方责任的除外)由乙方负责人工费及返工材料费;如果为甲方原因造成的,由甲方另行核定费用。
区分内、外墙界面原则是以外墙面、柱按土建图纸进行外墙涂料或者外墙砖施工的部位为界限划分,具体按建设方下发的外墙面施工范围通知为准。
负责楼面墙角部位因平整度出现偏差过大,造成凸出砼的踢打用工。
(2)、人工、劳保、福利费:_________________。
1、乙方包本工程各工种和管理人员的工资、劳保及福利费等。本工程各工种和管理人员的工资、劳保及福利费等已包括在承包单价中。
2、乙方负责配合安装工程的预埋以及安装后修疤、补洞、线槽抹灰等所有修复工程的工作。(只包项目部通知开始修补的第一次修补)。
(3)、机械设备及工具用具:_________________。
2、塔机高度必须满足施工及塔机相互间的安全要求,不再补助其他费用;施工电梯必须在主体完成15层前安装完成并且完成安全检测交付使用,在开工到具备竣工验收条件的时间内不再补助其他费用。(乙方主体验收合格之日起提供三个月给配合单位使用,超出时间按实计收费用)。
3、乙方提供承包范围内所有操作需要的抽水机、水泵、上楼的水管和建筑物外100m内、周转材料,施工措施等材料费及租赁费等;(施工场地外及地下降排水除外)。
甲方:_________________(以下简称甲方)。
乙方:_________________(以下简称乙方)。
________年____月____日。
纯人工劳务分包合同篇五
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》以及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程的劳务事项,经协商一致,订立本合同。
第一条工程概况:
1.工程名称:
2.工程建设地点:
3.工程面积:
第二条劳务工作内容的约定:根据甲方与建设方所签订的工程施工图及相应的调整增减的绿化工程项目和甲方绿化施工员指定的工作项目。
第三条工作质量标准的约定:按绿化植物栽种的相关要求为标准。(《绿化工程施工操作规程》为合同的附件1)。
第四条执行代表:
1、甲方指派绿化施工员为代表,协调本合同的履行。
2、乙方指派为代表,协调本合同的履行。
第五条劳务费的约定及支付办法:
1、按照双方确定的《绿化工程施工定额》为劳务费用的结算依据(《绿化工程施工定额》为本合同附件2)。
2、实作工程量单一式四份进行统计后双方签字确认。此工程量单作为月结劳务费依据。
第六条安全责任:
1、乙方按有关规定制定严格的安全防护管理办法,确保安全施工。如造成安全施工责任事故,其责任损失由乙方承担。
2、做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理。防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事等不法行为。预防人员伤亡事故的发生。施工过程中严格控制噪音、粉尘污染,不影响周边居民正常生活。
第七条甲方对乙方人员违规行为处罚约定:
1、乙方代表无故脱岗半天以上罚款100元/次;拒不听从甲方绿化施工员的管理安排可以罚款200元/次。
2、乙方应节约现场用水、用电,保障现场安全生产。做到人走关水、关电。若乙方烧自制水乌龟发现一次罚款100元/次;对拒不听从劝告且连续被现场管理人员发现两次及以上者将加重处罚,处罚金额视情节的轻重而定。
3、乙方所有人员,在施工现场不得赤膊,穿拖鞋上班,违者罚款20元/人次。
4、乙方操作人员高空作业时必须系安全带,违者罚款200元/人次。若甲方要求戴安全帽才能进入施工现场,乙方不戴安全帽进入现场罚款20元/人次。
5、乙方不得聘用三无人员、未成年人和盲流人员作业,违者交司法机关处理,并处罚款100元/人。
6、
乙方员工不得在项目实施的公共场地打架斗殴,无论任何原因,甲方将处罚乙方至少200元/次(最多不超过1000元)的罚款,情节严重的交司法机关处理。
7、作业人员酒后上班将造成质量、人身安全隐患,如发现乙方作业人酒后上班,除加强安全教育外并可处罚50元/人次。
第八条其它:
1、甲方按劳务费总额的2%结算给乙方作工具配置费。施工所用一切工具乙方自备。
2、甲方提供相关用水、用电设施并承担费用。
3、乙方人员不得盗窃甲方和业主方的任何公、私财物。凡是被甲方或业主方人赃并获的,甲方将按该财物等值的3倍给予处罚乙方。同时对举报有功人员将给予等价赔偿以外的罚金的50%给予奖励,并对举报有功人员公司将给予严格的保密。
4、乙方人员在施工过程中,因意外原因损坏了甲方或业主方的公、私财物,甲方将按该财物的等值价格要求乙方赔偿。
5、乙方承担相关人员的安全事故责任。
第九条特别约定:
一、在本合同履行过程中,双方约定:乙方人员请甲方人员吃饭、娱乐、送钱送物等行为均视为商业贿赂。甲方可对其乙方的这类行为进行以下处罚:乙方人员请甲方人员吃饭、娱乐等行为,甲方将处罚乙方1000送钱、送物给甲方人员的行为,将按合同总额的510%处罚元/次。
乙方。
二、对举报有功人员的奖励:凡是对举报有功的人员,公司除了重奖之外,还将给予严格的保密。
1、对以上第一条的举报者,公司将按处罚金额的50%给予奖励。
2、对以上第二条的举报者,公司将按处罚金额的30%给予奖励。
第十条乙方有教育和管理自已工人遵章守纪的义务。以上凡是对乙方人员违规行为的处罚,甲方均以乙方为主体,凭据处罚决定书在乙方劳务费结算时扣减。
十一未尽事宜,双方另行协商,协商不成均可向工程所在地人民法院起诉。
十二本合同一式贰份,双方各执壹份,签字盖章后生效,双方履约完毕自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
纯人工劳务分包合同篇六
发包方:_____________(以下简称甲方)。
承包方:_____________(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将xx公司xx工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。
一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下:
该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。
二、本合同期限:
从________年____月起至________年____月止。
三、工程质量标准:
所有分项工程质量确保优良。
四、劳务管理费的上缴及付款方式:
1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的%返回乙方作为奖励。
付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付50%,装修完工前付50%。
五、乙方的职责。
1、乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。
协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。
六、乙方的职责:
1、全面履行xx公司与xx建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。
2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50%进行处罚。
七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。
甲方:_____________乙方:_____________。
甲方代表:_____________乙方代表:_____________。
纯人工劳务分包合同篇七
甲方(发包单位):乙方(承包单位):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容、性质及数量:
四、工程工期:
五、工程质量要求:
六、工程造价:
七、工程承包方式及取费标准:
八、工程价款的拨付及结算方式:
九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中:十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算:
1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。
2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。
3、工程工期:
4、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
十一、甲方责任:
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
十二、乙方责任:
1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
4、严格执行安全。
协议书。
中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
5、按国家和重庆市的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。
(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。6、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。
十四、甲、乙双方在签订本合同时,必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。
1、安全生产协议书;。
2、治安、保卫、防火等协议书。
十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项,可另行约定。
十六、违约责任:
1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时,应向乙方支付违约金元,甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。
2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付元的违约金;(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付元的违约金;(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付元的违约金,乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十七、本工程甲方委派同志为现场负责人,乙方委派同志为现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。
十八、争议:
甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。
十九、本合同自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
二十、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份,双方各执壹份,另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。本合同副本份,甲方执份,乙方执份。
甲方(合同章):乙方(合同章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:电话:电话:
开户银行:开户银行:帐号:帐号:
年月日年月日。
发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
一、工程项目:
1、工程范围:乙方承包甲方的木养护。
2、工程期限年月日开工,年月日历工作天数:365日。
3、为保证工程的按期完成,乙方应保证人的施工队伍,并于年8月1日前全部到岗。
4、工程款,结算时以实际发生为准。
二、工程质量:
乙方的施工工程质量应符合园林绿化的施工要求。
适用标准:《城市园林绿化工程施工及验收规范》(db11/t212—20xx),《城市园林绿化养护管理标准》(db11/t213—20xx)。
三、双方责任:
(一)甲方责任:
1、及时将施工计划内容及完成时间通知乙方,并对工程质量进行检查、监督、验收;。
2、协助乙方对施工人员进行安全、技术培训与施工中的技术指导;。
3、为劳务人员提供必要的住宿和生活条件。乙方施工所用工具由甲方提供,并签订工具使用协议。
(二)乙方责任:
1、确保工程按甲方安排进度日期及甲方指定的项目完成日期及时完
工,并保质保量;。
5、每月按时向派遣人员发放工资,并负责按当地有关规定代收代缴保险费,对派往甲方人员的保险手续全部交给甲方、由甲方存档,以备年检。在合同期限内(除甲方原因外),出现一切事故乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方,同时按照国家有关法律、行政法规对事故进行处理,一切相关费用都由乙方承担。
四、违约责任:
1、在施工过程中经检验未达到按合同约定的施工要求及数量,乙方应在合同约定期限内无偿返工。经返工仍不能保证工程质量,甲方有权终止合同,由此造成的经济损失,乙方应予赔偿。
3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方每日1000元的逾期违约金。
七、合同说明。
1、甲乙双方应遵守合同,如有问题协商解决,单方违约,对方有权利追诉其法律和经济责任,并要求经济赔偿。
2、如果有客观原因不能遵守协议,需提前一个月通知对方,双方协商解决,若需要修改或解除合同,应做好有关善后工作。
3、未尽事宜,经双方协商后签订补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方(公章):乙方(公章):
甲方代表签字:乙方代表签字:
年月日年月日。
共
2
页,当前第。
2
页
1
2
纯人工劳务分包合同篇八
经甲乙商定达成以下协议:
1.1工程名称:______________
1.2工程地点:______________
1.3发包方式:甲方提供施工材料,乙方包工(自备施工工具)。
1.4承包金额:每平米58元,实际完成正投影面积,包括垂直运料、垃圾清运等。
1.5工期:按项目部制定工程进度计划执行。
1.6工程质量标准:优良。
2.1协调各施工专业施工。
2.2按时,保质,保量提供施工材料。
2.3开工前3天,向乙方提供确认的施工图纸或做法说明1份,并向乙方进行现场技术交底,提供施工所需的用水,用电。
项目质检员对工程质量,安全,进度进行监督检查。
3.1指派代表乙方履行合同,按合同约定及甲方要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务。办理应由乙方负责相关事宜。
3.2严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定,严格按照图纸说明进行施工,参加竣工验收。
本合同生效后,乙方上报工作量的时间为每月月底,按实际完成工作量的80%支付,支付额度以河北省预算定额人工工日比率执行,支付时间为次月15日-20日,工程完工付到实际完成工作量的95%,5%尾款竣工结算后一次付清。
5.1乙方应按图纸施工,并严格遵守《建筑安装工人安全操作规定》及其他相关法规和规范的规定,违反操作规程导致发生安全事故,乙方应自己承担责任和由此引发的一切经济损失,甲方协调处理。
5.2甲方项目人员对施工现场的安全进行监督检查,乙方必须接受并配合检查。
5.3乙方要指定一名安全管理人员,负责施工现场的一切安全工作,并对施工人员进行安全文明施工教育。
5.4乙方人员未经甲方同意不准到非施工区域活动。
5.5甲乙双方应把防火工作作为安全管理的重中之重切实抓好。乙方动用明火,安装电器及使用易燃,易爆物品,必须事前告知甲方管理人员,动火时做到一人动火一人监护。
5.6施工现场必须随时清理,因施工而产生的垃圾由乙方清运至甲方指定位置,每日收工之前乙方会同甲方管理人员检查认可后,方可离开现场。
5.7乙方在施工期间严禁抛,冒,滴,洒。在清理垃圾时不能有扬尘。如有违反,由乙方承担经济处罚及一切后果。
5.8乙方在施工期间应尽可能降低噪音对周边的影响。如有违规,由乙方承担经济处罚及一切后果。
因一方违约给另一方造成经济损失,由违约方承担。合同无法继续旅行时,合同终止并追究责任。
7.1本合同履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可协商解决,或有请有关部门进行调节。
7.2当事人不愿通过协商,协调解决或协商,调解不成时,可提请仲裁机构仲裁,也可向人民法院起诉。
本合同一式两份,双方各执一份。
单位地址:______________单位地址:______________
电话:______________电话:______________
纯人工劳务分包合同篇九
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就工程劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、乙方资质情况。
资质证书名称及号码:发证机关:资质专业及等级:
工程名称:工程地点:分包范围:提供分包劳务内容:
3、分包工作期限工期为:天,开工日期:年月日(或者以甲方通知为准)至竣工日期:年月日。
4、质量标准。
工程质量:按建设工程施工合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》执行。
5、图纸:甲方在劳务分包工作开工___天前根据施工需要向乙方提供图纸___套。
6、甲方义务。
6.6、按本合同约定,向乙方支付劳务报酬;。
6.7、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
7、乙方义务。
7.1乙方委派的担任驻工地项目负责人为,职务:,职称:。
7.7、按时提交各种报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收;。
7.10、乙方须按甲方要求服从发包人及工程师的指令。
7.11、除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施和已完工程负责,并遵守总(分)包合同约定的与劳务作业有关的所有内容和程序。
8、安全施工与检查。
8.1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。
8.2、甲方有权对在施工场地的工作人员进行安全教育,如有发现违章作业有权依照甲方关于安全生产的管理规定进行处罚,乙方对甲方的上述有关规定完全知悉,并理解其内容。
9、安全防护。
9.1、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向甲方提出安全防护措施,经甲方认可后实施。
9.2、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,乙方应在施工前天以书面形式通知甲方,并提出相应的安全防护措施,经甲方认可后实施。
9.3、在施工现场内,如乙方需要使用甲方提供的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由乙方提供使用计划,费用由乙方承担。
10、事故处理发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应立即上报甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
11、保险。
11.1、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
11.2、保险事故发生时,乙方有责任采取必要的措施减少损失、防止损失扩大。
12、材料、设备供应。
12.1、甲方提供施工使用的施工材料、设备、构配件等见一览表(见附件一)。根据合同约定,由甲方提供的施工所需材料、设备、构配件由甲方依据工程施工进度需要提供给乙方,乙方应合理、善意使用不得损坏和浪费,因乙方不当施工或发生丢失、损坏的乙方应予以赔偿,并承担包括工期延误在内的一切经济损失。
12.2、除甲方提供的材料、设备、构配件外的其他施工所需机械设备由乙方自备,材料由乙方自行采购。乙方应在接到图纸后_天内,向甲方提供自备机械设备、工具计划表(见附件二)。乙方自行采购的材料,必须是合格的产品,若因材料质量不合格而造成的一切损失由乙方自行承担,费用包含在本合同价款中。乙方采购上述材料所应支付的费用,甲方可凭乙方采购凭证代乙方从应支付乙方劳务报酬中直接支付。
13、劳务报酬。
13.1本工程的劳务报酬采用下列第种方式计算:
(2)按照双方确认的工程量清单中的单价(含管理费)及乙方已完合格工程量进行确认,共计约元,最终以双方结算为准。
(3)乙方在签订本合同前,对市场、物价及政策调整等风险已进行充分考虑,双方对此不存在任何歧义和误解。
13.2、本合同所指劳务报酬包含了乙方为完成本工程劳务工作应支出的人工费、乙方自备设备使用费、乙方自购材料的材料费、管理费、乙方应负税金,以及除甲方供应材料、设备、构配件费用之外,乙方为完成本工程劳务应承担的其他一切费用。
13.3、设计变更价款按甲方计量确认的实际发生的变更工程量和本合同工程量清单(或依照乙方提供的,并经甲方审核的预算书)中确定的单价计算调整,如工程量清单中无相应项目单价,按照最接近或最相类似的项目单价进行确定,如不存在最接近或者类似项目单价的,由双方另行协商议价。
14、工程量的确认。
14.1、采用固定劳务报酬方式的,乙方应当在每月日以前向甲方报送已完工程量报表,在经甲方审核确认后,该报表作为甲方按进度支付乙方劳务报酬的凭证,但不作为双方最终结算的依据。
14.2、采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由乙方在每月日前将已完工程量计量报表报送甲方,由甲方进行审核确认;已完工程量报表在经甲方审核确认后作为中间支付劳务报酬的凭证。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
15、劳务报酬的支付。
15.1、在经甲方对乙方已完工程量进行确认,且业主将工程劳务报酬支付给甲方后日内,甲方按本期劳务报酬的%在扣除代付乙方民工工资、代付材料费、税金等应由乙方承担的各项费用后支付给乙方;工程完工后,劳务报酬支付至总劳务报酬的%(含甲方应扣各项费用);工程竣工验收完成、乙方移交全部工程资料并撤离施工现场后且经双方结算确认后日内,劳务报酬支付工至程总劳务报酬的%(含甲方应扣各项费用);剩余劳务报酬在保修期届满以后日内支付给乙方。
15.2、本合同工程变更增加(如有)的劳务报酬与上述劳务报酬同期支付。
16、工程变更。
16.1、施工中如发生变更,甲方提前日以书面形式向乙方发出变更通知,乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求,进行相应的施工。
16.3因设计变更导致工程工期增加的,乙方应依照前款约定在申请变更签证时一并向甲方提出申请,乙方未报送申请的,视同乙方放弃工期延长请求,甲方不再进行审核,乙方也不得再行申请工期延长。
16.4、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失由乙方承担,延误的工期不予顺延。
16.5、因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。
17、竣工验收。
17.1、乙方应确保所完成施工的工程质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告及竣工验收资料,申请甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告及竣工验收资料和申请后天内对乙方施工成果进行验收,经验收乙方已完工程不符合质量标准的,乙方除无偿进行返工、承担相关费用外还应当赔偿由此给甲方造成的损失;工程未经验收合格的,甲方有权拒绝支付相关劳务报酬用。
18、保修期限、保修范围。
18.1保修期限:在经业主竣工验收合格并向甲方办理竣工验收证书后至业主规定的保修期满止。
18.2保修范围:保修期间凡由乙方施工的工程发生质量问题,乙方必须在接到甲方通知后日内派人进行维修。如乙方未能及时维修,甲方有权委托他人维修,由此造成的损失及发生的费用从乙方保修金中扣除。
19、违约责任。
19.1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
(1)甲方违反本合同约定,不按时向乙方支付劳务报酬的,应按同期向银行存款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息。
(2)因业主原因延误竣工交验和竣工结算导致甲方不能及时支付劳务报酬的,乙方不得视为甲方违约。
19.2、发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付___元的违约金;。
(2)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准的,除采取补救措施使工程质量达到约定标准外,乙方应当按照本合同总价款的%向甲方支付违约金,并赔偿给甲方造成的损失,如损失难以计算的按照合同总价款的%计算;导致工期延误的,还应当按照前款约定承担工期延误的违约责任。
(3)如因乙方未能及时支付农民工工资或拖欠第三人债务导致甲方被追索或给甲方造成其他损失的,乙方应向甲方支付违约金___元。
19.3、因业主资金短缺,造成甲方不能及时支付劳务报酬的,乙方承诺有能力自筹资金保证项目的正常施工建设,并不得以此为由拒绝施工。
19.4、因业主、监理、天气或其他不可抗力因素影响工程施工的,乙方不得因此要求甲方承担违约责任。
19.5、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
20、合同的解除条件。
1、乙方将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人;。
2、乙方的施工不能保证工程的施工进度和工程质量。发生上述任何一种情形,甲方即有权单方解除本合同;甲方因上述情形解除本合同的,自甲方发出书面通知之日起本合同解除;乙方应自收到甲方书面通知之日起日内撤出施工现场;给甲方造成损失的,应当赔偿给甲方造成的损失。
22、争议的解决。
甲方和乙方在履行合同时发生争议,双方应当友好协商,协商不成的,任何一方均有权向甲方法人住所地人民法院提起民事诉讼。
23、合同生效。
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式六份,甲方持五份,乙方执一份,各份具有相同的法律效力。
24、补充条款。
纯人工劳务分包合同篇十
甲方(发包方):
乙方(承包方):
因工程建设需要,甲方将 工程模板制作,安装分项发包给乙方,为了明确双方的权利、责任、义务,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合本工程的实际情况,为了明确双方在施工过程中有关权利、义务和经济责任,本着平等互利的原则,经双方协商签订如下条款:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程情况:全框架,剪力墙结构,以实际展开面积计算作为计算依据。
二、承包范围、方式、内容
(一)承包范围:本工程施工图(建施、结施、基础、承台等全部模板工作)及设计变更所含的全部模板制作、地梁、基础、柱、梁、板、及剪力墙所有模板及支撑的搭拆等所需模板制作安装的全面完善。
(二)承包方式:本单项工程采用固定单价,即包工(含铁钉铁线)、包质量、包工期、包安装,具体是:
包工:乙方自行组织足够的有操作证的技工,对本工种承包范围内的用工承包,同时必须保证工程质量,进度要求。
包质量:本工程主体为优质结构,同时在施工中必须满足建设方、监理方、甲方的相关要求,必须对梁、柱、板、剪力墙、模板的爆模移位,垂直度进行修补、打磨。
包工期:乙方满足进度要求,满足建设方、监理方、甲方要求。
包安全:乙方负责安全教育、安全检查、安全督促,如不按国家安全相关规范施工,乙方承担全部经济责任和法律责任。
包安装:梁、基础、柱、梁、板、及剪力墙所有模板制作安装、以及模板支撑都在承包范围内。
(三)承包内容:
1、对该工程所使用模板的维护保养、质量由施工方和甲方现场验收。
2、对自己所做周边材料的收集、清理并堆码整齐。
3、负责开工进场到竣工撤场期间所有材料的调运,同时在施工方指定地点进行堆码,如不按甲方要求,一切费用由乙方负责。
4、乙方不按甲方所说的规范去做,后果由乙方全部承担。
5、乙方必须设自己的梁、板、柱、断头线。
6、乙方承担元墨斗、墨汁、广线等全部工具。(地铁钉铁线甲方购买)
(四)其它约定
1、每楼层完工后材料必须按要求堆码。
2、在楼层调运完后不准有木工的任何杂物。
3、各楼层浇混凝土时,必须派人护模,如发现没有人护模,每一次按1000元计算。
4、不准乱锯门条、木板,如被施工方发现,造成金额由乙方承担。
5、无条件配合施工现场的质量、安全的文明施工,若产生的损失由乙方全部承担。
6、模板拼缝密实,梁柱节点不允许凹凸不平现象,若发现必须立即修改,梁、柱、板、雨棚、空调板、阴角四周的水平和垂直度,只能在5mm内,梁柱节点(含内外墙面)不能出现流浆。
7、支模过程中造成安全网损坏必须全额赔偿,吊模位置陷入砼的由乙方处理砼缺陷。
8、工地上严禁酒后上班,不准穿拖鞋,不准打架斗殴,酒后闹事及偷盗行为,按损失额加倍赔偿,情节严重送公安机关。
(五)工程单价:
1、工程单价
根据以上乙方承担的工程范围和要求,结合甲方的实际情况,本单项工程模板制作安装,单价定为模板接触面积为/m2 (按展开面积计算)。
2、若建设单位付款不及时,甲方要求停工时,乙方不能找甲方赔偿误工费,但甲方要付清乙方已完成工作的所有工程款。
3、若施工中,乙方由于单价低等原因停工的,甲方有权终止合同,并选择其他施工班组进行施工,乙方无条件退场,甲方有权拒付已完成工程的工程款项。
三、如上述不违规,乙方完成全部模板施工内容一个月内甲方付清乙方所有工程款,如20xx年过春节之前没完工,甲方需要在过春节之前支付乙方已完成工程量的80%工程款(扣除所有借支),过完年乙方继续进行施工,如乙方过完年不来进行施工,其余20%作为违约金。
四、本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
纯人工劳务分包合同篇十一
工程承包人:
防水项目部。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于成都市兴东投资有限公司(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
资质证书号码:
发证机关:
资质专业及等级:一级。
复审时间及有效期:20_年9月27日,永久。
工程名称:成都市东部新区玫瑰花街道排工程。
工程地点:成都市东部新区三圣片区。
分包范围:道路、排水及附属工程的人工部分。
提供分包劳务内容:部分土方开挖,排水管道、附属工程安装,检查井砌筑及安装,土方回填,砂砾石、水稳铺筑;待定内容:路缘石、平石安装,方块砖铺设。
三、分包工作期限。
开始工作日期:20_年10月15日,结束工作日期:20_年5月15日,总日历工作天数为:210天。(暂定时间,遇法定节日和非承包方原因造成工程延误的除外)
四、质量标准。
工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的质量规范和标准,本工程质量评定必须达到合格等级。
五、项目经理。
劳务分包人委派的担任驻施工现场履行本合同的项目经理为,职务:,职称:。
六、工程承包人义务。
1、与施工相关的'各种协调工作;
2、提供施工电源;
3、提供施工所需的砂、水泥、砖等辅助用材料,以及架管、扣件、模板等;
4、施工计划确定之前,甲方应通知乙方共同商讨。计划实施过程中,甲方应安排合理的工期,并做好材料、技术等保障工作,以及相关的协调工作。
七、乙方责任。
1、乙方自备与施工有关的机具,包括手锤、钢钎、斗车、铁锹、跳板等,以及相关的辅助材料。
2、乙方施工过程中的工序检查必须一次性合格,分部分项工程的验收也应一次性交验合格。若因乙方施工技术、管理水平等原因造成返工及工期延误,除给予一定处罚外,所造成的损失均由乙方承担。
3、乙方指定为现场代表,负责施工组织及相关的协调、安全工作。
4、乙方须服从甲方的管理,做好与其它作业班组的交叉配合工作,并严格落实进度计划。
5、乙方应做好安全文明施工工作,承担所属人员的安全责任,并与甲方签订《安全文明施工协议书》。
6、严格按照甲、乙双方商定的进度计划,组织足够的劳动力。若因乙方自身的劳动力不足、质检不合格、组织不得力等原因造成工期延误,甲方有权对乙方处以5000元的罚款,超过三天则罚10000元。工期提前按5000元/段的标准予以奖励。
八、款项支付。
乙方人员进场施工后,甲方按每月完成工程量的80%支付工程进度款。工程完工检验合格后,甲方付清余款。
九、本协议自签字之日起生效,如一方违约即向另一方赔偿违约金。
十、其它未尽事宜双方协商解决。
十一、本协议一式四份,甲、乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
甲方代表:
乙方代表:
____年____月____日。
纯人工劳务分包合同篇十二
劳务作业发包人:中国新兴建设开发总公司(以下简称发包人)劳务作业承包人:保定兴发建筑劳务有限公司(以下简称承包人)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商达成一致,订立本合同。
1、工程名称:朝阳区20xx年既有节能居住建筑供热计量改造工程。
五标段。
2.1本合同分包范围:图纸中全部施工项目。
2.2本合同劳务作业内容:美景东方小区、紫南北区、世纪东方、欢乐园等小区内入户热计量设备的安装、楼栋热计量设备的安装、锅炉房余热回收系统安装、换热站热平衡、气候补偿器的安装、变频器安装等。
3、工程地点:朝阳区。
4、合同价款总额元(人民币),
大写元。
5、分包工作期限。
开工日期:20xx年08月20日
竣工日期:20xx年11月20日
总日历天数为:92天。
6、劳务作业人数:150人。
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同;
(2)中标通知书(如有);
(3)投标书及其附件(如有);
(4)专用条款;
(5)通用条款;
(6)标准、规范及有关技术文件;
(7)图纸及工程量清单;
(8)合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的其它书面文件;
8、合同生效:
本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
合同订立时间:20xx年08月10日。
合同订立地点:北京市海淀区。
发包人:(合同专用章)承包人:(合同专用章)地址:住址:
法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:联系电话:联系电话:
9、发包人权利和义务:
9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后,发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人;逾期不答复的,视为发包人同意承包人提交的结算资料。
9.2上款所述结算程序完成后,发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。
9.3负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
9.5按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查,确保工程质量,对存在的质量隐患及时提出整改要求。
9.7及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。
9.8认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,制定安全防护措施,提供安全防护设备,确保施工安全。
9.9检查承包人工人持证情况,禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。
9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时,应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求,逾期不行使告知权利的,视为放弃此项权利。
9.11行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时,应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。
9.12按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险。
9.13承包人按约定完成劳务作业,必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时,发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。
9.14其它发包人应当承担的义务。
10、承包人权利和义务:
10.1组织具有相应资格证书的工人(持证上岗率100%)投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
10.2按照相关法律法规的要求,按时足额支付劳动者工资。10.3按发包人要求提交施工计划,以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划,经发包人批准后实施。
10.4按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工;投入足够的人力,确保工期;服从发包人安全施工管理,自备劳动保护用品,确保施工安全。
10.5承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。
纯人工劳务分包合同篇十三
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,双方本着平等互利,公平竞争,诚实信用的原则,就本工程劳务事宜,协商一致,特签订本合同,甲乙双方遵照执行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围及工作内容:工程图纸及设计变更、签证及会审中所有瓦工作业工程。
1、地下部分:土方清理、平整、回填及清挖基槽、承台、垫层、承台砖模、基础梁砖模、承台抹灰、基础梁抹灰、土方夯平后垫层、防水保护层、主体砌体、砼浇筑全部图纸内容。
2、主体工程
(1)主体结构混凝土工程:混凝土的入模、振捣、找平、收面、养护、凿毛、楼层清理、堵缝、地泵及泵管的安装拆除清理、发生堵管的处理、楼层水平运输、垂直运输、所有机械配电用具按项目部指定的地点摆放整齐。(甲方只提供塔机、施工电梯及砂、水泥等原材料;其他一切辅助工具、用具、用品由乙方负责;所有砼工的工作量由乙方负责)。
四、施工工期:
开始工作日期:具体开工日期以甲方批准的开工日期为准。
五、承包形式:本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工实行全承包。安全事故的处理:劳务分包单位承担工伤保险赔偿之后5000元以内的经济损失,5000元以上的经济损失除工伤保险赔偿后,项目部与劳务分包公司各承担50%的经济损失。甲方必须投入安全设施。
六、食宿由乙方自行安排(住宿由项目部提供住房后,费用在结算时扣除),乙方自备瓦工作业所需的一切机具及设备,高处作业时需系好安全带,不准穿带钉、易滑鞋、拖鞋或赤脚。操作时不准嬉戏打闹。
七、严禁酒后作业,违者每人每次罚款200元。乙方负责施工现场的安全保卫、临时设施,三级配电以后的施工、照明等设施包含在承包单价内,由承包人自行完成和承担。
八、乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要,确保按期或提前完成施工任务,已经确定的施工计划不能按期完成时做如下处罚:
1、每个工期段达不到进度要求的罚款l000元;
2、总工期达不到要求的除按每个工期段处罚外,所承包的总工程量单价下调10%。
3、乙方连续两个工期段不能按期完成的,甲方有权单方面解除合同,
九、承包单价及付款方式:
1、承包单价:
(1)砌筑实心砖(120)元/m3。
(2)砌筑实心砖(240以上)元/m3。
(3)砌筑加气砼块(120及120以下)/m3。
(4)砌筑加气砼块(120以上)/m3。
(5)砌筑空心砖(120及120以下)/m3。
(6)砌筑空心砖(120以上)元/m3。
(7)内墙抹灰(梁板柱墙)/m2。
(8)天棚刮水泥浆(达到验收标准)/m2。
(9)外墙抹灰(含雨棚线条等)/m2。
(10)砖地模及无标准抹灰/m2。
(11)基础至主体商砼浇筑元/m3。
(12)人工清基及平整夯实元/m2。
(13)屋面找坡、保护层、面层元/m2。
(14)卫生间防水、保护层填充等元/间。
(15)厨房防水及保护层等元/间。
(16)楼梯踏步抹灰/m2。
(17)临时工棚砌筑元/m3。
(18)临时墙面地面抹灰/m2。
2、结算方式
(1)乙方须根据实际完成的工程量先自行结算,工程主体结构封顶后向项目部提出结算申请。由项目部各级管理人员及项目经理确认审核。
(2)主体结构封顶发包人对单项工程进行验收,验收达到质量标准后,甲方根据双方认可的已完成工程量支付70%,剩余工程款工程全部完工验收合格后甲方除留5%作为质保金外一次性付清。
(3)乙方承包人须将职工工资分配清单造册上交甲方财务,由甲方财务审核后发放到每位职工,领取工资时随带身份证核查,否则甲方财务可以拒绝支付工资。
(4)乙方应按月提供考勤情况。
十、税费管理费用:劳务公司承包价中包含企业管理费、人工费、措施费、住宿费、工完场清费、文明施工费等,只不含税金。未尽事宜甲、乙双协商解决。
十一、本合同一式叁份,由甲方执贰份、乙方执壹份,签字盖章后生效。工程完工,款项结清后失效。
甲方(盖章):负责人(签字):
负责人(签字):乙方(盖章):
20xx年xx月xx日
纯人工劳务分包合同篇十四
发包方:巴中广厦建筑工程窘装有限公司(以下简称甲方)。
承包方:
身份证号码:
(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,为确保工程质量,保证安全文明施工,按期完成钢筋制作工任务,本着平等自愿的原则,经双方协商,签定本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围及工作内容:本工程自基础开始,至结构结顶的所有钢筋及屋面钢筋工作,具体内容主要包括:
1、基础及主体结构的所有钢筋下料、制作、绑扎、焊接、安装等工作:以及所需的扎丝、焊条、钢筋工程所需的一切机具和辅料。
2、辅料由甲方提供,乙方领取后在结算工程款时扣留。
3、钢筋余料、废料的归类及堆放工作;乙方应合理搭配使用钢筋,若出现浪费或人为报废现象,由乙方双倍赔偿。
4、无偿负责任区内的标准化管理工作。做到每天工作结束前,剩余材料归类,工具归库,堆码有序,规范作业。
5、配合甲方施工人员、模板工,核校梁柱水平及垂直度,发现木工支模变形不合格,乙方要极时报告纠正。
量责任事故,由乙方全部白行承担一切经济、行政责任,甲方必须投入安全设施。
五、食宿由乙方自行安排,乙方自备钢筋工所需的一切机具及设备,高处作业时需系好安全带,不准穿带钉、易滑鞋、拖鞋或赤脚。操作时不准嬉戏打闹。
六、严禁酒后作业,违者每人每次罚款200元。钢筋吊装时要栓系牢固,避免吊装过程中散落伤人。否则,出现安全事故乙方全部承担一切经济、行政责任。
七、乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要,确保按期或提前完成施工任务,已经确定的施工计划不能按期完成时做如下处罚:
1、每个工期段达不到进度要求的罚款l000元;
2、总工期达不到要求的除按每个工期段处罚外,所承包的总工程量单价下调20%。
3、乙方连续两个工期段不能按期完成的,甲方有权单方面解除合同,已完工的工作量按合同单价的20%结算。其余部分作为甲方另招用钢筋工种队伍延期窝工的补偿;或者甲方白行充实施工人员单价按合同单价的2倍记取,从乙方结算中扣除。
八、承包单价及付款方式:
制作在外)标准层至屋顶单价为45元/m3,安全文明施工费35/m3,合计:80元/m3。
2、(1)乙方须根据实际完成的工程量先自行结算,每月25日向项目部提出月结算申请。由项目部各级管理人员及项目经理确认审核。
(2)工程量结算以楼层计算,基础及框架每层完工天内支付工程款,二楼制作完工,标准层二层完工天支付,结算一楼。80%的工程款,依次类推。其余部分待主体收工验收合格后25天内付至已完工程量的80%,工程主体竣工验收合格后付清剩余全部工程款。
(3)乙方承包人须将职工工资分配清单造册上交甲方财务,由甲方财务审核后发放到每位职工,领取工资时随带身份证核查,否则甲方财务可以拒绝支付工资。
(4)乙方应按月提供考勤情况。
九、未尽事宜甲、乙双协商解决。税金在外。
十、本合同一式三份,由甲、乙双方及工程部各执一份,签字后生效。工程完工结算后失效。
甲方(盖章):负责人(签字):
乙方(盖章):负责人(签字):
xx年x月xx日xx年x月xx日。
纯人工劳务分包合同篇十五
工程名称:
1、开工日期:年月日。
2、竣工日期:年月日。
3、总工期为天。
如遇下列情况,经发包方现场经理签证后工期相应顺延。
1、在施工过程中因发包方材料不到位影响工期。
2、在施工过程中停电、刮大风、大雨在捌个小时的情况影响工期。
3、在施工过程中如发生人力不可抗拒的因素影响工期。
1、本工程质量为一次性交验合格。
2、承包方必须严格按照施工图纸,规范和标准施工并接受发包方的经理的监督管理。
3、承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方项目经理进行配合,与相关部门取得联系后按最终的处理方案进行施工解决。
1、工程总价暂定为元。
2、按每层建筑面积/平方米计算,干完一层结%,剩余的待工程干完一次性给付。
1、甲方应及时给乙方提供有关生产的技术资料,说明技术要求、安全要求,及时提供必备的材料。
2、乙方必须保证进场工人的政治素质,身体素质和技术水平,保证人员稳定。
3、乙方必须保证按质、按期完成甲方的工期生产任务,并服从甲方的安排调度。
本合同一式两份,甲乙双方各执壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
纯人工劳务分包合同篇十六
承包人:(简称甲方)。
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
二、分包工作期限开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天。
三、劳务报酬。
1、本工程的劳务报酬金额约为;。
2、本工程的劳务报酬均为一次包死,不再进行调整。
四、工程结算工程开工后施工人员进入现场,暂付分项工程的;工程竣工,经甲、乙双方共同验收合格,甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款,并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。
五、质量标准。
2、标准规范除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:(1)模板支撑须牢固,无跑、漏、胀等现象出现;(2)合理使用周转材料,杜绝浪费;(3)拆除模板应经施工技术人员同意;(4)操作时应按顺序分段进行,严禁猛撬,硬砸或大面积撬落和拉倒;(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚;(6)在施工过程中如出现质量事故,经查明为人为造成时,由该责任人承担所造成的经济损失;(7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时,将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。
六、施工验收及工程量的确认。
1、乙方应确保所完成施工的质量,符合本合同约定的质量标准;2、在施工完毕后,乙方应通知甲方验收,双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
七、双方责任和义务。
2、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收;。
3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审;。
4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要;。
5、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
6、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责。未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;2、严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;3、投入足够的人力、物力、保证工期;加强现场管理,做到文明施工,承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款;4、在向甲方提报所需材料时,须按施工图纸及甲方要求计量;5、乙方必须加强所属人员的安全教育,认真执行安全技术规范;施工过程中出现任何安全事故,均由乙方自行负责;6、严格遵守甲方要求的作息时间(施工中可根据实际需要调整工作时间),有事须向甲方提前请假;7、工作期间必须佩带安全帽且严禁饮酒、打架,如违者出现任何事故,当事人自行负责;8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;如发生丢失、损坏,乙方应按价赔偿,并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失;9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;10、工程施工结束后,乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。
八、施工变更。
1、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方应出具工程变更通知单,并提供变更的相应说明,乙方按照变更通知及有关要求进行施工,期间所涉及的工程增量或减量,工程完工决算时,以乙方递交的结算资料为依据;2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延;3、因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。
九、违约责任:由过错方承担违约责任。
十、争议:
在本合同履行期间,双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的,可向当地所属人民法院起诉。
十一、合同有效期及份数。
2、合同一式两份,由甲、乙双方各执一份。
甲方:(公章)。
乙方:(公章)。
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
____年____月____日。
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/11487117.html】