合同是为了明确双方权益和责任而达成的法律文件,它在商业交易中起着至关重要的作用。编写合同时,应尽量避免模糊和含糊不清的表述。范文中的合同格式和用词都是经过精选和审慎考虑的。
安装合同和分包合同篇一
根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
1.1工程名称:浙江绿色低碳建筑科技馆。
1.2工程地点:浙江省临安经济开发区青山湖科技城。
2.1承包形式:甲方以包工包料形式承包于乙方,乙方不得转包或分包。
2.2承包范围:浙江绿色低碳建筑科技馆项目外墙石材幕墙安装工程。
本工程中所有外墙外保温及外墙石材幕墙有关的一切工作内容,含测量放线、材料的加工、制作、运输、安装、注胶、成品保护、石材防护、场内二次搬运、保修、各种材料验收及复试检测费用、与不同材料交接处打胶等所必须的各项工作。
本合同采用固定综合包干单价方式,承包单价:石材平板385元/平方米(石材见光面展开面积),石材线条120元/延米,150px厚保温棉25元/平方米。本单价包括3.0条工作内容中的直接费、间接费、利润、规费、税金、风险等所有费用。工程量按实际施工面积计算。
5.1工程款支付:按完成工作量分龙骨、石材面层二个部分计算。龙骨安装完成50%付 贰拾万元 、石材安装完成50%,支付 伍拾万元 ;石材安装完成80%,支付 肆拾万元 ;石材全部安装完成,支付 贰拾万元 ;工程全部竣工验收后支付 贰拾万元 ;叁万元 作为质保金(不计利息)。在工程竣工验收一年后15天内全额付清。
5.2工程款支付采用支票形式。乙方需提交等额正规税务发票,支付结算尾款时,提供全额正规税务发票。否则发包人有权拒绝支付。
6.1根据甲方总进度计划要求,乙方应在进场后三天内,向甲方报送石材幕墙工程进度计划。含雨、雪天、农忙、节假日等一切不利因素影响(不可抗拒因素除外)。
6.2乙方在每周五、每月25日按实际工程进度向甲方代表提交下周、下月工程进度计划报告,并总结本周、本月工程完成情况。
6.3在确定有必要时,施工员可书面通知乙方暂停施工,并在提出通知后48小时内提出书面处理意见,工期相应顺延。乙方应按甲方通知停止施工,并妥善维护已完工工程,实施施工员处理意见后向其提出书面复工要求,甲方代表批准后方可继续施工。
6.4乙方自身原因造成的工期延误,每延误1天扣罚人民币1000元,延误进度超过预计进度15天,甲方可另找施工队代工,一切费用从乙方工程款中扣除。如重大设计变更,或因不可归责于乙方之事由,或不可抗力、政府指令,致需延长工期的,乙方得于发生延期原因48小时内,以书面形式向甲方申请核定延期日历天数,经甲方核查属实后,合理确定延长日历天数。
6.5乙方因工程质量问题所引致的返工期间工期,不做工期的合理延长。
6.6未经甲方书面同意,乙方擅自变更工程计划、增减工程量,甲方有权要求乙方恢复原状,并承担由此引起的工期延误之责任。
6.7因甲方的原因,延误工期,应由甲方承担责任。若因非甲方原因造成停工,乙方可以退场,但甲方没有赔偿责任,结算须在退场后进行。
7.1幕墙工程质量符合各项验收条款及国家规范标准及图纸要求、业主要求,并符合国家和省有关幕墙保修期及质量保证的规定。
7.2乙方在安装前先提交材料样板报业主审定,然后在现场按深化后设计尺寸安装幕墙样板,经业主确认后方可施工。样板费用已包含在合同总价内。
7.3乙方于施工前,应将所有进场材料按规范要求送检,如发现产品的品种、型号、规格、质量、颜色及厂家不符合图纸及合约规定,乙方应无条件退货,一切责任由乙方承担。
7.4乙方应提前24小时书面提请甲方对隐蔽工程验收,经验收合格,乙方实施下一步骤的施工;否则,乙方应及时做出整改,直到符合有关规范要求为止。
7.5本分包工程于施工期间及竣工后,如因乙方施工的质量问题产生的责任及费用,由乙方承担。检验检测及试验费用由乙方承担。
7.6乙方应提供所有材料的质量保证书,并配有国家有关部门颁发的准用证。
7.7本分包工程质量经验收未达到合格标准,将扣罚该部分造价的10%作为补偿。
7.8本工程自工程验收合格之日起,保修期为2年,在此期间若工程出现石材自然爆裂、或因此引起的墙面渗漏乙方在接甲方通知48小时内到场负责修复,若乙方延时修复或不修复,甲方可自行修复,所有费用均由乙方承担。
7.9签订本合同时,应交纳 元安全保证金。
8.1甲方仅提供乙方产品堆放地和工人住宿。
8.2施工水源、电源由甲方提供至施工二级电箱,但施工三级电箱及连接线等由乙方自行配置并应符合安全规范要求。
8.3甲方提供施工期间所需施工电梯和现有脚手架。
8.4乙方进场后两日内甲方组织有关单位对水准点、坐标控制点等进行交接验收并办理交验手续。
9.1签订本合同前须向甲方提交相应的施工资质证明、营业执照、安全全产许可证等合法有效的相关证件。未经甲方同意,乙方不得自行停止施工,不得将该分包工程转包于第三人。
9.2乙方应自觉遵守国家各项劳动法规,按有关规定为其施工人员签订劳动合同,参加基本养老、失业、工伤、医疗等社会保险统筹,并按时缴纳各项社会保险金。
9.3乙方因上述5.0及6.0,8.2条款所引致的情况,甲方有权终止合同。
9.4开工前由甲方提供乙方一套施工设计图纸和电子版。所有深化设计的幕墙施工图须经甲方认可。
9.5乙方进驻工地,应遵守甲方制定的各项规章制度。
9.6乙方因内部变更、重组、解体等情况致使工程无法施工,应提前1个月通知对方,以便双方处理善后事宜(本条款)同样适用于甲方。
9.7乙方不得损坏甲方及其他单位的成品、半成品及设备,否则,乙方承担由此产生的责任和费用。
9.8乙方于施工期间因乙方原因造成的场内人员伤害,乙方承担全部的法律和经济责任。
9.9本分包工程施工期间的成品保护及其成本支出由乙方承担,直至工程验收后呈交甲方为止。
9.10乙方承担现场实物样板制作安装费用。
9.11乙方必须接受的甲方对施工实施质量、进度、安全的监督管理,同时配合甲方做好与业主监理的协调工作。乙方负责工程的施工及施工原始记录、半成品、成品保护等工作。乙方的施工工艺方案均要甲方批准方能实施,但乙方自行承担施工中的一切质量安全责任,乙方无权代表甲方与业主、监理协调。
9.12为保证工程质量要求,乙方应组织精良的机械设备、技术管理人员、熟练工人投入项目施工。乙方签订合同时,必须附上主要的管理人员名单(包括项目经理、技术员、施工员、质量员、安全员、机械管理员等)。甲方有权要求乙方撤换不适合本工程施工的机械、人员,乙方应无条件接受。若因乙方原因造成工程尺寸、位置、强度等不符合图纸规范要求的,乙方应无条件返工,并采取措施,使甲方及监理满意,甲方有权依业主、监理或甲方制定的规定对乙方进行经济处罚,发生的一切费用由乙方负责。甲方质检人员随时对乙方工作进行检查复核,乙方要无条件接受甲方关于质量的合理要求。
9.13乙方应认真执行工程有关安全要求,编制落实相关应急预案,防止高空坠落、物体打击,触电等伤害事故的发生,落实、储备必要的应急材料、人员、机械,并认真进行预案的演练,确保紧急情况下,能有效启动应急预案。并采取足够安全预防措施,包括配置工人安全帽、安全带、劳保用品等,一切安全费用由乙方承担。乙方特殊工种操作人员应持证上岗,施工安全方案均要向甲方申报,甲方要求增添的施工安全措施、工艺等,乙方要无条件服从,乙方应有专职安全人员配合甲方安全部门工作,接受甲方安全生产检查,并服从甲方施工管理人员、安全人员的指令。乙方施工范围内的一切安全责任均由乙方负责。
9.14乙方应做好内部管理,对参加施工人员进行质量、安全、法制教育,确保文明、安全施工,并和当地政府群众搞好关系,自行缴纳当地政府的各项收费。乙方工人如有打架、闹事、盗窃、酗酒、赌博等不良行为,甲方将按规定予以经济处罚。若因乙方原因造成地方干扰,致使工程停工,乙方应负一切责任。
9.15乙方在施工期间应对本工程雇员投保人身意外伤害险,对机械设备等办理财产保险。甲方对乙方雇员的伤亡或财产损失不予赔偿,一切责任费用由乙方自行承担。
9.16工程开工后业主、监理、甲方或当地政府要求变更工程设计的,乙方应无条件接受变更后的施工要求,包括施工所需机械、人员、材料的变更,也不能免除乙方应负的一切责任。
9.17乙方必须遵守施工属地有关行政管理部门对施工现场的有关规定、法规和甲方有关现场管理的规定。如因乙方原因使甲方受有关政府主管部门批评和处罚,甲方双倍处罚乙方,并有权根据情节轻重撤换乙方。
9.18乙方应严格按照现行规范组织施工,若违反操作规程造成本工程及第三方损害责任及费用由乙方承担。
10.1乙方应按照经过审批的施工组织设计、施工方案、杭州市临安市安全文明工地要求对施工现场进行合理布置,搭设必要的安全防护设施,及时申请材料堆放的场地,经甲方批准后再进行实施。
10.2若有需要,乙方应无偿提供材料质量证明书,相关电子信息、有关的技术参数。绝对不得使用不合格材料。
10.3材料堆放期间的责任由乙方承担,乙方承担施工期间的成品保护的责任和费用,直至工程验收(本分包工程)后交付于甲方。
10.4乙方应确保当日的工完场清工作,若因该项工作未落实或落实不够,甲方将对此处以经济处罚;但并不减轻乙方对落手清工作继续执行的责任。
10.5乙方因根据工程实际情况,提供材料供应商的有关资料。
10.6本工程施工期间,甲方有权随时抽检材料质量,乙方必须配合甲方之检验,必要时必须派人协助。
10.7特殊材料之检验,如须委托其它机关办理,其费用由乙方承担。
11.1乙方应积极配合甲方于本工程验收期间的各项工作。
11.2因工程验收而显示的质量问题,应根据国家规范标准或甲方指使及时整改,直到符合现行质量验收规范及相关规程要求为止,由此产生的经济支出由乙方承担。
12.1乙方非本值班人员不得留宿工地,违者扣罚乙方每人每次人民币100元,材料保管人员,值班人员要住在工地,夜间施工值班人员除外。
12.2乙方应将生活垃圾堆放于指定地点,并当天清理,外运不得随意堆放,违者乙方会被扣罚人民币100元/次。
12.3严禁乙方于本工地内任何地方赌博,违者乙方会被扣罚人民币100元/次。
12.4严禁乙方在本工地范围内任意大小便,抽烟,违者乙方会被扣罚人民币100元/次。
12.5严禁乙方在工地范围内打架斗殴,违者乙方会被扣罚人民币1000元/人。
12.6严禁乙方在无书面手续的情况下擅自使用明火,违者乙方会被扣罚人民币500元/次。若由此而对本工程造成其他损失的,由此产生的责任和费用由乙方承担。
12.7乙方应严于律己,不得窃取甲方的设备或其他财物;亦不得窃取其他乙方及其个人的财物,违者乙方(涉案人员)会被扭送公安机关并处以人民币3000元的扣罚。
13.1本合同未尽事宜,双方协商解决;若协商无效,报请当地仲裁委员会裁决或依法向工程所在地人民法院起诉。
13.2本合同一式四份,双方各执二份。
12.3本合同在双方合同签字盖章后生效,工程完工验收合格、结清工程款后失效。
甲方: 乙方:
项目经理: 签名:
安装合同和分包合同篇二
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方就本工程水电安装施工事项协商一致,同意订立本合同,并共同信守合同各项条款。
一、分包范围及方式:
1、项目名称:
2、工程地点:
3、工程范围:甲方承包范围内的灯具(包含打孔)、水体的安装及调试、绿地排水、给水,临舍水电、施工水电的配合及安装等工作内容。
4、承包方式:全额承包。本工程范围内所有人工、机械、材料、转运等全部内容及工程资料收集、整理、制作、工程结算、质保养护维修等内容。
5、合同暂定总价:元(大写:),清单见附件。
6、承包结算依据:甲方根据主合同与业主方办理安装工程结算,甲方在业主方认可的安装工程结算金额基础上按16%收取管理费(含业主方税金),甲方在收取管理费后的安装工程结算金额为乙方实际的结算工程造价。
7、合同期限:年月日至年月日(具体时间按照甲方通知时间为准)。
8、质量目标:合格。
二、工程款支付。
1、预付款:本工程无预付款。
2、进度款:乙方于业主方规定的时间上报工程进度给甲方,经业主方审核支付后7日内按业主方审核支付金额的84%支付乙方,最高进度款总额不超过甲方与业主方主合同安装部分造价84%*80%。
3、结算款:工程竣工验收并与业主方办理完结算后,甲方将结算金额扣除16%及质。
4、质保金:按照甲方与业主方景观主合同约定比例于工程质保期完,扣除业主方质保扣款后一次退还乙方。如有质量问题由甲方通知乙方维修,如通知后24小时内乙方未来维修,甲方另找人维修,维修费将在乙方质保金中按110%扣除,如质保金不足由乙方另行支付。
三、甲方责任:
1、对乙方的工程质量、安全生产、施工进度、综合治理、文明施工进行指导和监督。负责就本工程与业主方或对外相关事宜进行交涉、洽商。
2、当业主方支付本工程的工程款项时,由甲方向业主方收取,甲方并视工程进度和工程质量,审核乙方用款计划,减除甲方应收的费用后及时支付给乙方。
3、甲方应根据工程进度积极催促业主方及时支付工程款。
4、负责对工程资料的审核,并报送业主方。为乙方在现场办公区提供办公室,以方便工作联系。
5、甲方提供乙方施工中所需的零星钢筋、水泥、河沙、混凝土、砖等土建材料,结算时扣除相应项目的主材及辅材。
四、乙方责任:
1、甲方与业主方签定的合同,是本合同的总包合同作为本合同附件,该合同规定隶属负责实施的相关安装内容,在分包范围内,全部由乙方负责实施,乙方应认真履行,并遵守该合同对应的义务和责任条款。
2、委派为现场管理代表及安全责任人。严格执行国家的政策、法令法规,遵守甲方与项目管理相关的各项规章制度,贯彻落实政府及上级主管部门有关质量、安全、文明施工、综合治理等规定。
3、必须维护甲方的信誉、接受甲方的指导和监督,尊重监理和业主方,信守合同,不能与监理和业主方发生冲突,若发现一次处以20xx元/次罚款。乙方须在施工过程中严格遵守甲方的各项规章制度和认真贯彻执行甲方已实施一体化质量体系标准,按合同的质量目标要求组织施工。
4、乙方有义务无偿对项目临舍生活用水电(生产场地)搭设、安装、维护(包含材料)。
5、生产场地的用水、用电,乙方有义务无偿配合安装、管理并回收。回收清单需项目部签字确认并作为结算附件(回收清单模板详见附件)。
6、灯具安装过程中,涉及石材的加工、开孔等由乙方自行负责。如由甲方指定第。
7、灯具、配电箱到工地后(包含非乙方购买),材料员必须进行验收,当场核对其型号、数量、质量等,否则因灯具质量、数量产生的问题及责任均由乙方自负。
8、乙方在施工过程中必须按相关规范施工并及时报送隐蔽、质量检查记录等,以便甲方随时检查乙方工程质量:沟槽开挖深度(不低于300mm)、回填未按规范要求施工到位罚款500元/次;转线井、排水井、集水井等井内壁抹灰不达标罚款500元/个;水篦子达不到使用功能罚款500元/个;电缆无套管敷设一经发现罚款500元/次。以上施工规范不达标,甲方有权指定第三方施工,产生的费用在乙方工程款中以110%扣除。
9、乙方具有实物成品保护的责任,实物移交业主方前发生的损坏、丢失、返工维修等费用均由乙方承担。
10、负责组织图纸会审、编制施工组织设计或方案,施工用电平面布置图和安全用电方案等有关的专项方案、施工进度计划,提供工程月度生产完成量报审表。
11、负责编制、落实工程预结算。工程项目的资料在施工过程中要负责编制、收集、整理、装订,工程竣工资料须送甲方审核后方能作为正式文件备案或报送业主方。乙方负责按照主合同要求编制工程竣工验收资料并按业主方要求时间提前7天交甲方审核,如不按时向甲方递交工程竣工验收相关资料,乙方应承担一切后果,造成甲方损失的,乙方应负责赔偿。
12、在办理结算时,乙方不得高估冒算,如乙方结算的送审价高出甲方审定价5%,乙方按以下方式承担违约金:违约金=(乙方送审造价-甲方审定价)×10%,在工程款项中以违约金形式扣除,并处以5000元罚款。
13、属于上级规定须持证执业、上岗的岗位人员,乙方必须使用具备资格的人员(由于本工程需要发生的乙方人员培训费用,由乙方承担)。乙方组织施工队伍进场前,必须把项目经理部机构名单及施工人员名单、资格证送甲方查存。特殊作业人员的上岗证须存放在项目部备查。
14、严格执行政府部门对机械设备的管理规定。
15、满足甲方实施的一体化质量管理体系要求。本工程材料采购必须严格按照主合同承担相关要求执行,所使用的材料必须具有出厂合格证、质量检验报告等相关的质量证明材料,按规定需现场抽检的材料须送工程质量监督机构检测确认合格方能使用,发生的检验费用由乙方承担。若业主方指定供应品牌,乙方必须严格按照指定品牌供应材料,否则发生的一切损失均由乙方自行承担,并对乙方处以人民币10000元/次的经济罚款。
16、施工过程中如有违反有关规定或发生质量、伤亡事故、拖延工期和因违章而被媒体曝光等,乙方有责任尽最大的努力减轻事故对甲方造成的负面影响。事故引起的处罚和造成的损失及事故指标全部责任由乙方承担。
17、乙方必须做好劳务工资的发放,杜绝出现工人罢工滋事的事件发生。
18、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则因此造成的一切法律责任及经济损失均由乙方承担,并偿付给甲方按分包工程结算费__0.1__%的逾期违约金,。
19、如因工期或其他原因,甲方认为乙方不能按照约定完成工程内容,甲方有权指定其中部分或全部工作内容为第三方进行施工,产生的所有费用按第三方实际发生金额的110%在乙方总价中扣除。
20、若乙方中途退场,退场时按照所完成工程量产值的50%支付乙方。
21、凡由甲方提供的住宿,乙方负责保管住宿内的所有设施,乙方在合同签订后5日内缴纳房屋设施保证金1000元,乙方在退房给甲方前,房屋设施如有损坏,乙方应按实际损坏金额进行赔偿,在房屋设施保证金内扣除,不够部分从结算款中扣除;剩余部分在结算完成后退还给乙方(保证金不计利息)。(集装箱赔偿价格按合同附件三执行)。
22、发生以下情况,甲方可对乙方进行罚款:
(1)乙方不服从甲方管理;。
(2)工人安全、素质及文明施工的教育与管理不善;。
(3)其他有甲方明显理由的罚款;。
(4)罚款的方式采取先警告、后罚款、再递增的原则。
23、其他施工规范未尽事宜,参考设计及相关规范。
五、其他条款:
l、本项目乙方不得私自转、分包给其他第三方施工,乙方不得就本工程对外挂牌,一经发现甲方有权单方解除分包合同,勒令乙方无条件退场,按照所完成工程量产值的50%支付乙方。
2、当乙方无力履行甲方与业主方签定的本工程合同条款时,经甲方指正仍无转变时,甲方有权终止本合同,收回本工程,自行安排施工。由此引起的一切损失,由乙方负责。
3、甲方将工程款按合同条款规定以银行转帐或现金支票支付。乙方不能以任何方式直接向业主方收取或要求支付工程款项,如有违反,视作违约。乙方每次向甲方收取款项,须开据发票。
4、工程保修金的扣留及返还根据主合同的相关规定执行。
5、甲方尽力催促业主方按工程进度支付工程款,但若业主方未能按主合同规定及时拨付工程款,造成拖欠工程款或其他债务,乙方不得以诉讼或其他任何形式向未收到工程款的甲方追究经济和法律责任。甲乙双方应共同协商,并以甲方名义依法对业主方提起诉讼,共同追讨工程款,追回工程款后甲方根据本合同约定向乙方支付合同款项。该诉讼过程中所发生的一切费用(包括诉讼费用、律师费等)双方约定由乙方承担。
6、乙方在施工期间不得以甲方名义与有关厂家、材料商签定的采购合同,乙方在采购过程中产生的债务均由乙方负责清算偿还,与甲方无关。如因上述债务引发纠纷,甲方被起诉,乙方必须承担一切责任,造成甲方损失的,乙方应负责赔偿。
七、争议的解决方式。
合同执行过程中如果发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时,可由甲方法人单位所在地人民法院处理解决。
八、合同份数及效力。
本合同一式三份,甲方两份,乙方一份,具同等法律效力。本合同自签订之日其开始生效,保修期满且工程结算完后终止。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
(或授权代理人):(或授权代理人):
年月日年月日。
安装合同和分包合同篇三
发包单位:(以下简称甲方)。
分包单位:____(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和政府有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条工程项目。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、分包工程范围:部分土建项目,具体以甲方和总包单位提供图纸为准。
第二条本工程总承包单位为(以下简称总包单位),乙方必须根据甲方与总包单位签订的合同向总包单位缴纳工程造价2%的管理费(不含税金),服从总包单位的管理和协调。
第三条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量。如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条安全生产。
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生活设施,乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等,原则上由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。
三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
第五条工程造价及结算办法。
一、本工程按照20xx年广东省定额进行结算,具体价格双方根据施工图纸编制的施工图预算另行确认。。
二、工程款支付办法:根据乙方工程进度,按月支付80%工程款,工程验收合格后支付至95%,余下5%在保修期一年满后付清。
第六条乙方采购的材料必须符合国家的相关标准并通过相关部门的检验,提供有效的合格证明。
第七条现场管理。
进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。
第八条违约责任。
一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失情况,乙方应予赔偿。
二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费2‰的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给双方逾期付款违约金。
第九条附则。
一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的,可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉。
二、本合同一式二份。甲乙双方各执正本一份。
甲方:乙方:
本合同签订日期年月日
安装合同和分包合同篇四
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方就本工程水电安装施工事项协商一致,同意订立本合同,并共同信守合同各项条款。
一、分包范围及方式:
1、项目名称:
2、工程地点:
3、工程范围:甲方承包范围内的灯具(包含打孔)、水体的安装及调试、绿地排水、给水,临舍水电、施工水电的配合及安装等工作内容。
4、承包方式:全额承包。本工程范围内所有人工、机械、材料、转运等全部内容及工程资料收集、整理、制作、工程结算、质保养护维修等内容。
5、合同暂定总价:元(大写:),清单见附件。
6、承包结算依据:甲方根据主合同与业主方办理安装工程结算,甲方在业主方认可的安装工程结算金额基础上按16%收取管理费(含业主方税金),甲方在收取管理费后的安装工程结算金额为乙方实际的结算工程造价。
7、合同期限:年月日至年月日(具体时间按照甲方通知时间为准)。
8、质量目标:合格。
二、工程款支付。
1、预付款:本工程无预付款。
2、进度款:乙方于业主方规定的时间上报工程进度给甲方,经业主方审核支付后7日内按业主方审核支付金额的84%支付乙方,最高进度款总额不超过甲方与业主方主合同安装部分造价84%*80%。
3、结算款:工程竣工验收并与业主方办理完结算后,甲方将结算金额扣除16%及质保金后一次性支付给乙方。
4、质保金:按照甲方与业主方景观主合同约定比例于工程质保期完,扣除业主方质保扣款后一次退还乙方。如有质量问题由甲方通知乙方维修,如通知后24小时内乙方未来维修,甲方另找人维修,维修费将在乙方质保金中按110%扣除,如质保金不足由乙方另行支付。
三、甲方责任:
1、对乙方的工程质量、安全生产、施工进度、综合治理、文明施工进行指导和监督。负责就本工程与业主方或对外相关事宜进行交涉、洽商。
2、当业主方支付本工程的工程款项时,由甲方向业主方收取,甲方并视工程进度和工程质量,审核乙方用款计划,减除甲方应收的费用后及时支付给乙方。
3、甲方应根据工程进度积极催促业主方及时支付工程款。
4、负责对工程资料的审核,并报送业主方。为乙方在现场办公区提供办公室,以方便工作联系。
5、甲方提供乙方施工中所需的零星钢筋、水泥、河沙、混凝土、砖等土建材料,结算时扣除相应项目的主材及辅材。
四、乙方责任:
1、甲方与业主方签定的合同,是本合同的总包合同作为本合同附件,该合同规定隶属负责实施的相关安装内容,在分包范围内,全部由乙方负责实施,乙方应认真履行,并遵守该合同对应的义务和责任条款。
2、委派为现场管理代表及安全责任人。严格执行国家的政策、法令法规,遵守甲方与项目管理相关的各项规章制度,贯彻落实政府及上级主管部门有关质量、安全、文明施工、综合治理等规定。
3、必须维护甲方的信誉、接受甲方的指导和监督,尊重监理和业主方,信守合同,不能与监理和业主方发生冲突,若发现一次处以20xx元/次罚款。乙方须在施工过程中严格遵守甲方的各项规章制度和认真贯彻执行甲方已实施一体化质量体系标准,按合同的质量目标要求组织施工。
4、乙方有义务无偿对项目临舍生活用水电(生产场地)搭设、安装、维护(包含材料)。
5、生产场地的用水、用电,乙方有义务无偿配合安装、管理并回收。回收清单需项目部签字确认并作为结算附件(回收清单模板详见附件)。
6、灯具安装过程中,涉及石材的加工、开孔等由乙方自行负责。如由甲方指定第三方施工,产生的费用在乙方工程款中以110%扣除。
7、灯具、配电箱到工地后(包含非乙方购买),材料员必须进行验收,当场核对其型号、数量、质量等,否则因灯具质量、数量产生的问题及责任均由乙方自负。
8、乙方在施工过程中必须按相关规范施工并及时报送隐蔽、质量检查记录等,以便甲方随时检查乙方工程质量:沟槽开挖深度(不低于300mm)、回填未按规范要求施工到位罚款500元/次;转线井、排水井、集水井等井内壁抹灰不达标罚款500元/个;水篦子达不到使用功能罚款500元/个;电缆无套管敷设一经发现罚款500元/次。以上施工规范不达标,甲方有权指定第三方施工,产生的费用在乙方工程款中以110%扣除。
9、乙方具有实物成品保护的责任,实物移交业主方前发生的损坏、丢失、返工维修等费用均由乙方承担。
10、负责组织图纸会审、编制施工组织设计或方案,施工用电平面布置图和安全用电方案等有关的专项方案、施工进度计划,提供工程月度生产完成量报审表。
11、负责编制、落实工程预结算。工程项目的资料在施工过程中要负责编制、收集、整理、装订,工程竣工资料须送甲方审核后方能作为正式文件备案或报送业主方。乙方负责按照主合同要求编制工程竣工验收资料并按业主方要求时间提前7天交甲方审核,如不按时向甲方递交工程竣工验收相关资料,乙方应承担一切后果,造成甲方损失的,乙方应负责赔偿。
12、在办理结算时,乙方不得高估冒算,如乙方结算的送审价高出甲方审定价5%,乙方按以下方式承担违约金:违约金=(乙方送审造价-甲方审定价)×10%,在工程款项中以违约金形式扣除,并处以5000元罚款。
13、属于上级规定须持证执业、上岗的岗位人员,乙方必须使用具备资格的人员(由于本工程需要发生的乙方人员培训费用,由乙方承担)。乙方组织施工队伍进场前,必须把项目经理部机构名单及施工人员名单、资格证送甲方查存。特殊作业人员的上岗证须存放在项目部备查。
14、严格执行政府部门对机械设备的管理规定。
15、满足甲方实施的一体化质量管理体系要求。本工程材料采购必须严格按照主合同承担相关要求执行,所使用的材料必须具有出厂合格证、质量检验报告等相关的质量证明材料,按规定需现场抽检的材料须送工程质量监督机构检测确认合格方能使用,发生的检验费用由乙方承担。若业主方指定供应品牌,乙方必须严格按照指定品牌供应材料,否则发生的一切损失均由乙方自行承担,并对乙方处以人民币10000元/次的经济罚款。
16、施工过程中如有违反有关规定或发生质量、伤亡事故、拖延工期和因违章而被媒体曝光等,乙方有责任尽最大的努力减轻事故对甲方造成的负面影响。事故引起的处罚和造成的损失及事故指标全部责任由乙方承担。
17、乙方必须做好劳务工资的发放,杜绝出现工人罢工滋事的事件发生。
18、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则因此造成的一切法律责任及经济损失均由乙方承担,并偿付给甲方按分包工程结算费__0.1__%的逾期违约金,。
19、如因工期或其他原因,甲方认为乙方不能按照约定完成工程内容,甲方有权指定其中部分或全部工作内容为第三方进行施工,产生的所有费用按第三方实际发生金额的110%在乙方总价中扣除。
20、若乙方中途退场,退场时按照所完成工程量产值的50%支付乙方。
21、凡由甲方提供的住宿,乙方负责保管住宿内的所有设施,乙方在合同签订后5日内缴纳房屋设施保证金1000元,乙方在退房给甲方前,房屋设施如有损坏,乙方应按实际损坏金额进行赔偿,在房屋设施保证金内扣除,不够部分从结算款中扣除;剩余部分在结算完成后退还给乙方(保证金不计利息)。(集装箱赔偿价格按合同附件三执行)。
22、发生以下情况,甲方可对乙方进行罚款:
(1)乙方不服从甲方管理;。
(2)工人安全、素质及文明施工的教育与管理不善;。
(3)其他有甲方明显理由的罚款;。
(4)罚款的方式采取先警告、后罚款、再递增的原则。
23、其他施工规范未尽事宜,参考设计及相关规范。
五、其他条款:
l、本项目乙方不得私自转、分包给其他第三方施工,乙方不得就本工程对外挂牌,一经发现甲方有权单方解除分包合同,勒令乙方无条件退场,按照所完成工程量产值的50%支付乙方。
2、当乙方无力履行甲方与业主方签定的本工程合同条款时,经甲方指正仍无转变时,甲方有权终止本合同,收回本工程,自行安排施工。由此引起的一切损失,由乙方负责。
3、甲方将工程款按合同条款规定以银行转帐或现金支票支付。乙方不能以任何方式直接向业主方收取或要求支付工程款项,如有违反,视作违约。乙方每次向甲方收取款项,须开据发票。
4、工程保修金的扣留及返还根据主合同的相关规定执行。
5、甲方尽力催促业主方按工程进度支付工程款,但若业主方未能按主合同规定及时拨付工程款,造成拖欠工程款或其他债务,乙方不得以诉讼或其他任何形式向未收到工程款的甲方追究经济和法律责任。甲乙双方应共同协商,并以甲方名义依法对业主方提起诉讼,共同追讨工程款,追回工程款后甲方根据本合同约定向乙方支付合同款项。该诉讼过程中所发生的一切费用(包括诉讼费用、律师费等)双方约定由乙方承担。
6、乙方在施工期间不得以甲方名义与有关厂家、材料商签定的采购合同,乙方在采购过程中产生的债务均由乙方负责清算偿还,与甲方无关。如因上述债务引发纠纷,甲方被起诉,乙方必须承担一切责任,造成甲方损失的,乙方应负责赔偿。
七、争议的解决方式。
合同执行过程中如果发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时,可由甲方法人单位所在地人民法院处理解决。
八、合同份数及效力。
本合同一式三份,甲方两份,乙方一份,具同等法律效力。本合同自签订之日其开始生效,保修期满且工程结算完后终止。
安装合同和分包合同篇五
甲方(全称)乙方(全称)。
甲方(全称):
乙方(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为业主)与甲方已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),甲方和乙方双方就本工程施工合作事项经协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况。
1.1、工称名称:1.2、工程地点:1.3、工程内容:
1.4、开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数为:天
1.5、工程质量:
二、分包施工方式。
2.1甲方将本工程分包给乙方,乙方在甲方指导管理下,在工程造价中扣除税费、各类规费及甲方利润后,包工包料,独立核算、自负盈亏,完成总包合同约定的工程内容。
三、工程造价及结算办法。
3.1、工程造价:大写人民币(小写:元)。
3.2、工程总造价的确定以甲、乙双方和业主确认的结算价为准,结算价的确定按甲方和业主在总包合同内的约定进行。
3.3、合同价款的调整,以甲方与业主在总包合同中约定的方式为准。
3.4、甲方收到工程款后3个工作日内按照总包合同中的付款比例及进度按时支付给乙方;其中验收款在甲方收到工程款并且收到业主方认可的竣工验收资料后3个工作日内按照总包合同中的付款比例及进度按时支付给乙方。
四、竣工验收及结算办理。
4.1、乙方在工程完工后,应及时向甲方项目经理提出验收要求,并提供完整的竣工验收资料及竣工图,甲方项目经理及时组织甲方相关职能部门进行内部验收,并审核资料,认为达到要求后,由甲方及时向业主提出书面验收报告。
4.2、工程竣工验收通过后,乙方按总包合同要求提供相应数量的竣工资料,另外乙方应提供一套业主认可的竣工验收资料交甲方项目管理部备案,费用均由乙方承担,如乙方不及时提交,甲方可暂停支付乙方验收工程款。
五、工程保修。
5.1、乙方必须全面履行甲方与业主签订的总包合同和质量保修书中关于工程保修的约定。
5.2、总包合同中约定的保修金由乙方承担,保修金的返回时间以总包合同中的约定为准。
5.3、乙方应主动做好保修期的回返和保修工作,保修期内乙方应向甲方出具有效联系方式,以便保修事宜的及时沟通;如业主提出保修要求乙方未能及时完成,甲方有权自行安排维修,费用从乙方质保金中扣除,并处以保修费用的10%的罚款。
六、争议。
6.1、发包人和分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第种方式解决争议:
(1)双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁;。
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
6.2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;。
(2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;。
(3)仲裁机构要求停止合同工作;。
(4)法院要求停止合同工作。
七、其他。
7.1、本合同正本貮份,具有同等效力,双方分别保存壹份。
7.2、其他约定。
7.3、本合同未尽事宜,双方协商一致后签订补充合同约定双方共同遵守执行。
甲方:x有限公司法定代表人:委托代理人:开户银行:帐号:日期:
乙方:x有限公司法定代表人:委托代理人:开户银行:帐号:日期:
安装合同和分包合同篇六
甲方:乙方:。
为保证马芜高速10kv供配电工程安装工程的顺利进行,确保本项目按预定时间对设备进行供电,安徽省水利建设工程有限公司,由于甲方无外线施工资质,为便于向供电公司申报,决定将本项目所有机电设备的安装承包给乙方安徽聚慧输变电工程有限公司组织施工。
一、工程名称及地点。
二、合同价款:
本合同暂定价款为人民币:贰拾万.(具体见本合同附件工程最终结账依据表)。
三、承包范围:
本合同工程承包范围为:马芜高速公路房建区金湖主线收费站、东阳互通收费站配电房10kv外线电缆工程、配电房内的高、低压电缆敷设、高、低压开关柜、变压器、柴油发电机组的安装等工程施工、材料下货、保管、安装,调试、交接试验向当地供电公司递交安装资格审查、中间检查、交接试验、竣工文件的编制和配合供电公司直至设备受电等工作.
总而言之,上述二个供配电点乙方的施工责任范围为:从10kv电源的搭火至配电房所有设备受电为界限,其为完成该工程所发生的一切费用都包含在本合同价款内。乙方合同包含的材料:
1)外接线电缆工程所需的一切材料及各种协调费已包含在本合同价款内。
2)配电房内的接地系统、预埋件、基础槽钢、电缆支架的材料采购。甲方合同包含的材料:配电房内基础槽钢向上所有的材料设备由甲方付款购买提供。
五、工期及质量要求。
1、工期为20xx年10月20日,由于甲方供货不及时和房建单位土建没有按时完工不具备进场施工条件,而影响乙方合理施工工期除外。
2、工程质量:本工程施工质量的合格等级为优良工程。
六、双方职责。
(一)、甲方职责。
1、提供施工图纸及有关资料一份,明确乙方施工执行的施工规范、质量检验、试验和评定标准。
2、对乙方施工技术、质量管理、工程进度进行全过程控制,随时检查监督,组织乙方参加有关质量活动,及时传达业主、监理工程师、供电公司对本工程的指示、建议和要求。
3、帮助协调乙方同业主、监理单位、房建单位的关系为乙方营造良好的工作环境。
4、按照合同文件按时支付乙方的工程款项。
5、保质保量保时间提供安装所需的设备、材料、技术支持。
(二)乙方职责。
1、乙方现场负责人、技术负责人等主要人员在接到甲方通知后两天内必须进驻工地,合同成立次日乙方去供电公司进行施工单位备案。参与业主或监理工程师组织的各项活动,离开工地须经项目部和监理工程师批准;组织编制所承包项目的施工方案、进度计划编排和统计、并按招标文件要求提供承包工程验收资料。
2、所有到施工现场的设备、材料需完全完整地搜集生产厂家的合格证书、检验报告、配套图纸和说明书、随机配件等。
3、施工中自觉接受业主、监理工程师、甲方人员、供电公司的检查、监督与管理,发现问题及时纠正。严格按设计图纸、招标文件、国家标准及相关技术规范要求组织施工,施工质量不合格部位由乙方无偿返工,并承担由此所引起的一切损失。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,给甲方造成的经济及名誉损失从乙方工程款中扣减。负责自身施工人员的管理和生活安排,遵守国家及地方的有关法令及法规,做到文明施工,维护安徽省水利建设工程有限公司的对外形象和利益。一切现场政策性支出需当事人、第三方签字并拍照或录音。
5、乙方必须安排数量充足、性能良好的施工机械(施工机械租赁,检测外包)和技术熟练的操作工投入工程施工,满足工程施工需要。外线电缆敷设质量缺陷期为竣工验收后24月。隐蔽工程需监理在场认证签字并拍照存档。
七、安全责任。
乙方在工程实施过程中,严格执行《中华人民共和国安全生产法》和《安徽省安全生产监督管理规定》,加强对自身施工人员的教育和防范工作,乙方须为其所有施工人员购买人生意外保险,特种作业人员需持证上岗,如乙方施工中发生安全事故,其责任和经济损失均由乙方承担。
八、付款方式。
当乙方材料进场开始施工时,甲方凭现场驻地监理签证单通知财务二日内付到场材料费及其它一切费用的70%。后续付款按照当月发生的工程量付足70%。余款工程竣工验收一个月内付清。
九、违约责任。
1、甲方违约:甲方需按照本协议的约定按期支付工程款,否则承担违约责任。乙方有权停工及索赔。并处合同总价的5%违约金.
2、乙方违约:由于乙方没有投入适应本项目合格的机械及人员,不按时上班,对甲方的指令或明或暗的抵制敷衍,导致没有及时完成甲方所要求的工程进度。影响到甲方对外企业形象.甲方有权立即终止合同,乙方应及时无条件退场并承担相应的违约责任。并处合同总价的5%违约金.
十、其他。
1、甲方与业主之间的合同文件中的所有责任条款,对乙方均有相应的约束力。双方必须24小时开机以保证通讯畅通。如三次发现对方通讯障碍作违约判定.
2、乙方须提供7万元的材料发票供甲方工程审计之用,税务甲方5%承担.下火通电甲方有义务负责协调工作。
3、甲方付款结束,不意味着乙方责任已清,如工程验收后。24个月责任缺陷期内发生质量问题,乙方有义务无偿修复。
安装合同和分包合同篇七
甲方:乙方:
地址:地址:
邮编:邮编:
电话:电话:
法定代表人(委托代理人):
法定代表人(委托代理人):
开户行:开户行:
帐户:帐户:
甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守:
第一条工程名称(指分包部分之间工程名称)。
第二条工程地点。
第三条工程范围。
第四条质量标准可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。
第五条承包人(如按预算实行包工包料,属于总承包人及发包人负责供应之材料,分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。
第六条工程总价本工程包价计人民币元整。
第七条工程包价本工程包价计人民币元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值)。
第八条付款办法。
第九条工程期限按本合同第三条的工程范围自年月日开工至年月日止全部完工。
第十条中间开工本工程范围内的工程,自年月日开工于年月日完成交工。第十一条双方联系制度及协作办法。
第十二条关于工程保密办法。
第十三条违约责任。
第十四条特殊条款。
第十五条合同有效期限,本合同自双方签字盖章后立即生效,在全部工程竣工,办理交工验收款项结清后失效。
第十六条合同份数本合同正式两份,双方各执一份,副本份,总承包人收执份(其中送拨款银行及发包人各一份)分包方收执份。
第十七条合同附件。
总承包人:负责人:地址:电话:
分包方:负责人:地址:电话:
安装合同和分包合同篇八
甲方: (以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本工程项目的穿线、设备安装与调试工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点。
该工程为巷。
二、承包方式与要求。
该工程甲方采取承包形式承包给乙方。要求主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容。
经双方协商,该工程按以下方式承包给乙方:
3.1黑白可视对讲系统45元/户(机房至可视分机穿线、安装与调试);。
3.2电视系统15元/点(多媒体箱至面板一个点,电井至多媒体箱一个点);。
3.3紧急按钮12元/点;。
3.4煤气报警15元/点;。
3.5电话12元/点(电井分线箱至户内多媒体箱一个点,多媒体箱至面板一个点);。
3.6闭路电视监控系统(穿线、安装与调试所有工作)。
3.6.1半球、枪机255元/点;。
3.6.2带云台摄像机340元/点;。
3.7停车场系统850元/套(穿线、设备安装与调试工作);。
3.8周界红外对射报警系统255元/对(穿线、设备安装与调试工作);。
3.9门禁系统170元/门(穿线、设备安装与调试工作)。注:以上工作不含配管。
四、工程质量与安全。
根据业主要求,该工程质量要求达到优良,最后通过监理与业主方验收,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。如遇下列方式的处理办法:
4.2甲方现场管理人员发现乙方施工人员施工存在安全隐患,责令其停止作业,限期整改。迂期没整改的。处100元以上1000元以下罚款。
以上条例如由监理单位或业主方通报罚款的,由乙方自行承担,甲方对乙方并处两倍罚款。
五、文明施工与奖罚。
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证复印件报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
处罚条例如下:
5.1未做到工完料尽场地清,处50元以上200以下罚款;。
5.2乱锯、乱丢、浪费材料,处200元以上1000元以下罚款;。
5.3如发现偷盗行为,处1000元以上罚款;。
5.4在施工现场打架、斗殴,处20xx元以上罚款。
以上条例如由监理单位或业主方通报罚款的,由乙方自行承担,甲方对乙方并处两倍罚款。
六、付款方式与工期。
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,具体方式如下:
6.1穿线完成后付工程款50%;。
6.2设备安装完成后会工程款40%;。
6.3设备试运行七天后,运行正常付工程款5%。
6.4竣工验收交物管后付工程款5%。
七、双方权力与义务。
(一)甲方。
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方。
1.乙方不能在施工进行了中无故退场,如因无故退场造成甲方一切损失由乙方全部承担,甲方有权向法律机构提起上诉。如在甲方同意退场的情况下,乙方要给甲方一周的时间交接工作,在交接工作完成后才能退场。并主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方承担自得承担全部责任,甲方概不负责。
3.乙方必须向现场施工人员购买意外险。如因非自身原因造成人身伤害或死亡事故,乙方承担5000元以下责任,5000元以上的意外事故由甲方承担。
4.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
5.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证复印件。
6.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
7.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
8.如果甲方在付款期到后,五个工作日内未及时向乙方支付进度款,乙方有权停工至退场,造成的一切损失由甲方自行承担。
9.如果因甲方供应材料不及时造成一切损失,由甲方承担。
八、违约责任与其他。
1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,经双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
安装合同和分包合同篇九
甲方(发包方):
乙方(承包方):
签订地点:
签订时间:
本合同的签订为乙方对护窗栏杆制作安装分包工程的有关情况已经作了必要的了解,接受目前施工现场及甲方提供的生活区现状,并已经对*市及*区当地有关规定进行了充分的理解,乙方同意就本分包工程与甲方签订此合同,并按照甲方的有关要求和确定的工作范围,乙方同意按照甲方的有关要求按期组织人员进场,严格执行甲方关于本工程的施工进度计划安排。
有关本项工程施工及责任义务等,甲乙双方经过认真协商,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工项目协商一致,订立本合同,并作为甲乙双方的合约文件。
一、工程项目和承包范围。
1、工程名称:
2、工程地址:
3、承包范围:完成本工程栋的施工图纸及变更增减工作内容的护窗栏杆制作安装等工作。
二、承包方式。
1、包工包料、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业工种的配合。
2、包机械、材料及用具(包括但不限工程维修保修、场内材料的垂直运输及水平运输、雨衣雨鞋雨天施工防护用品、施工照明灯具等)(垂直运输机械由甲方提供)。
三、合同单价及工作内容:
1、工作内容:按本工程的设计图纸及变更增减工作内容要求的护窗栏杆及安装所需的预埋件制作、成品包装保护运到现场安装、一遍防锈底漆二遍黑色面漆、工完场清、工具及材料运输、材料堆放整齐有序、工程维修及保养等工作。
2、具体做法详见甲方提供的图纸及设计变更。
3、乙方同意严格服从业主、监理、甲方项目部的管理,接受其管理实施细则,如未按要求保证质量、进度,乙方同意按合同约定由项目部另请其他施工班组代为施工,所发生的劳务费加15%管理费在乙方当期工程款中扣除。
四、结算方式。
1、工程量计算依据以实际完成延长米计取。
2、按每月进度及完成工程量支付,经甲方验收确认合格后,付已完工程款的80%;工程完工初验后付至90%;移交相关的交工资料并办理全部结算后一个月内付至95%,其余5%作为保修金,乙方全部工作完成且竣工验收后三个月内付清。如3个月内出现质量问题,则乙方应无条件维修,否则甲方有权另请人员维修,维修费用从保修金中扣除后支付乙方余款。
3、乙方应按合同节点向甲方提出进度款支付申请,并填写“施工任务完成情况确认单”,报甲方有关部门签字确认。甲方应在收到乙方进度款申请在15个工作日内审核完毕,并支付进度款。支付工程款时扣除该节点工人生活费借支、办理各种证件的工本费、甲共材料、罚款等各款项(对罚款单拒不签字者,即视作罚款生效)。
4、乙方在按合同节点向甲方申请进度款时,必须填写“建筑工人工资核算单”二份交公司财务部,实际应支付的人工费总额必须与实际工作表上的工资总额相符合,工作表必须由工人签字按手印,如乙方工作表不符合以上要求,甲方有权拒绝发放。
5、因供料不及时造成的误工,甲方不支付费用;未经甲方负责人许可,不得出现任何形式的其它用工,甲方不支付费用。如乙方工程质量、进度达不到甲方要求,甲方可根据工程需要,对乙方的工作量作出调整,乙方不得因此而提出任何工期及费用的索赔。
五、工程质量。
1、乙方自供材料管材必须足厚,材料进场必须通知甲方组织业主、监理单位现场人员一起验收,符合业主确认的样板要求。材料验收合格后才能进行安装施工。否则由视为乙方违约,由乙方向甲方支付合同总金额2%的违约金。
2、乙方在施工时应按设计要求,达到优良标准。
3、乙方在进行施工前先做一套样板,样板质量必须达到合格,经甲方验收符合质量检验标准方可进行大面积施工,在后续的施工中均以样板进行检验。如样板质量达不到标准,甲方不予结算,乙方无条件退场。
4、乙方所承担的分项工程应先进行自检,再由甲方施工人员检查后,申请总包质检人员检查合格后方可进行下一工序的施工。
5、若验收不合格或因乙方原因造成返工,乙方应无条件返工以达到设计及规范要求,由此返工发生的人工费和材料费均由乙方承担。
6、若乙方在工程质量上达不到本项工程的各项施工技术规范、技术规格说明书要求的质量、技术要求,并且经返工或修改仍无法达到有关验收标准,甲方有权减少乙方的施工范围工作内容或终止分包合同,所有返工或甲方委托修改施工发生的费用由乙方承担,乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。
7、如因乙方施工质量达不到规范要求而被开除退场,一律不予结算,所做工程量人工费作为对甲方的经济赔偿。
8、乙方要加强对工人的质量、安全教育,提高工人的质量、安全意识。
9、乙方应严格按照甲方每周形象进度要求组织施工,需要加班时加班或加人时加人,乙方应积极配合,不得以任何理由推脱。如因乙方劳动力不足延误工期,甲方有权处1000~5000元的罚款。
10、乙方在施工时应按设计要求、国家质量标准、验收规范及施工工序进行施工,对于出现的质量事故,甲方有权酌情进行罚款处理。乙方对所承担的工程,应先进行自检,如有质量问题应及时进行修补。如因乙方原因需要返工,返工费用由乙方承担,并赔偿由此给甲方带来的一切损失。
六、工程工期。
1、工程开工日期以甲方通知为准,乙方必须服从甲方的总体进度安排,如根据进度需要加班时必须加班工作,需要加人时必须加人,在甲方要求的时间内完成全部工程的工作内容。
2、若乙方拖延工期,不能按期完成。每拖延一天处以1000元至10000元罚款,对不按甲方要求作业拖延工期所造成的经济损失,乙方需赔偿甲方由此造成的全部损失。
3、若乙方劳动力无法满足项目要求,甲方有权另请施工队伍代工,所发生的一切费用均由乙方承担。
4、乙方应积极配合其它作业班组的工作。
七、施工安全。
1、乙方施工人员进入施工现场必须严格遵守安全文明施工的一切规定,认真落实各项安全措施。
2、乙方对进入施工现场人员必须进行安全生产方面知识教育,按甲方要求使用“三宝”用品,确保人身安全。
3、对工地出现的偷盗、吸毒、贩毒、赌博、卖淫嫖娼违法行为,甲方将移交公安机关处理,所发生的费用全部由乙方负责。
4、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。在施工过程中,非因甲方原因造成的事故责任和因此发生的费用,由乙方承担。
八、文明施工。
1、施工人员进入施工现场必须严格遵守文明施工的一切规定,砌筑抹灰等工序完成后,地面须清至砼结构面。
2、做到工完场清料净,工完场清:乙方所用的材料不准在外架上堆放,完工后清理所有与乙方施工有关的材料,按甲方指定地点堆放整齐,如在甲方指定的时间内不进行清理或清理不到位,甲方有权另行安排人员清理,所发生的劳务费加15%管理费在乙方当期工程款中扣除。
3、对不按甲方要求施工,现场零乱,文明施工达不到标准的,甲方有权派人清理,所发生的费用加15%管理费,由乙方承担,不管乙方现场代表是否签字认可,甲方均有权从乙方工程款中扣除。
5、乙方应负责材料的覆盖、整理、废料的清理工作,否则造成的损失由乙方承担。
九、甲方权利与义务。
1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作。甲方现场代表为:,电话:。
2、负责整个施工现场的管理工作,协调乙方与同一施工场地的其它劳务分包人之间的交叉配合,确保分包方按照经批准的施工组织设计进行施工。甲方对乙方实施的劳务作业进行监督抽查,并提出整改要求。
3、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制总控、月、周施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工等方面的控制、监督、检查和验收。
6、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
7、乙方工人进入施工现场时,甲方应对其进行遵纪守法、安全消防及企业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督、检查。
8、负责与工程总包方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
9、提供乙方住宿,并在工人生活区设工人食堂,伙食费由乙方自理。生活区用电按度/人·天免费供给,超出部分用电量(加损耗)由乙方承担,在当期工程款中扣除。
10、甲方负责提供施工电梯、井架等大型机械设备。
11、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
十、乙方权利与义务。
1、对本合同劳务分包范围内的工程质量和工期向甲方负责,服从甲方管理,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;必须持有劳务公司或企业有效证件[营业执照、资质证书、法人授权委托书等],自觉遵守法律法规及有关规章制度。
2、乙方现场代表为:____________电话:_____________,乙方现场代表必须常驻现场,及时解决在施工中出现的各种问题,并按时参加甲方的工程会议、及安全文明检查等,未经甲方批准不得擅自离岗,否则按500元/次至1000元/次处罚。
3、乙方进场施工时,需提交“建筑工人花名册”、进场人员身份证复印件及近照各两份,并提供工人有效身份证逐一查验。乙方施工人员年龄须在18至50岁之间,严禁患有高血压、恐高症等不宜登高作业的职业病患者入职工地,花名册上要有工人本人亲笔签字及按手印。乙方中途增减工人,应立即向甲方提供人员变更花名册,否则未办相关手续的乙方人员,甲方有权拒付工资。
4、若甲方为乙方提供统一的安全帽、安全带、工作服等,费用按实从乙方当期工程款中扣除。
5、乙方人员进场前须办理“委托书”一份交与甲方存档,如乙方工人有不办理者,甲方可认为该工人不在本工地工作,工资不予发放,委托书为本合同的组成部分。
6、如乙方违约或中途退场,不管何种原因中途退场,不得以任何理索取退场费用及补偿,对所完成工作量按50%的结算工程款支付给乙方,另50%作为罚款处理。未完成的零星工作量,在乙方工程款中按本项人工单价的三倍扣除。
7、进入工地绝对不准打架、斗殴,不得以工程款支付不及时等任何理由而停工,拉闸断电,围堵道路、建设单位、政府机关等场所,若出现上述情况之一,将予以不少于10000元的处罚,并承担由此引起的一切责任及经济损失。甲方只对乙方签约者负责,不同工人发生任何经济方面关系,如乙方管理不善,造成工人闹事到甲方,每发生一次罚款1000—10000元,如发生严重后果,乙方应负一切责任。
8、甲方所提供乙方使用的大型机械,如不是正常使用的损坏,而是乙方人为损坏,维修费用由乙方劳务费中扣除。
9、如乙方现场人员不服从甲方管理人员指挥,甲方有权终止合同,所完成的工作量按50%结算。
10、乙方材料进场及材料堆放应服甲方的安排,不得随意堆放,未经许可不得擅自动用甲方及其它分包的任何物料。否则,发包方有权视情节进行合理处理。
11、乙方负责对自身所有成品及半成品的保护工作。
12、竣工交付及其他工序安装后,发现本分包工程发生施工质量问题时,乙方应及时派人修改、处理,所发生的费用由乙方自理。如乙方修改、处理后仍不能达到国家工程验收标准的要求,甲方有权委托他人完成修改工作,发生的费用按照双倍标准在分包工程款中扣除。
13、乙方不得让与施工无关人员进入施工现场及生活区,不得在生活区留宿家属及无。
14、乙方不得擅自在现场、生活区开火做饭,擅自在宿舍接驳电线,否则一经发现,罚款200元/次至1000元/次,并没收炊具、灶具及大功率用电电器。
15、乙方作为承包人,负有保证安全、质量、进度、按时发放工资、比的拖欠工人工资、不得煽动其工人闹事的责任,若其工人闹事或消极怠工造成政府干涉、媒体介入、质量不符合要求,出现安全问题、进度拖延、拖欠工人工资等,由乙方负全责,由其承担法律责任。
16、以上单价和工作范围经双方签字确认后即生效,且不得以任何理由提出单价调整和其他一切补偿,乙方同意不得以工人为要挟反悔或聚众滋事,否则乙方同意按合同结算并无条件退场,因此硬气的一切纠纷造成的不良影响由其负法律全责,并接受合同的违约索赔。
十一、履约保证金。
乙方在本合同签订后7日内应向甲方交纳元履约保证金,如乙方不能全面履行本合同约定的义务,则总包方有权直接在应付工程款中扣划。该保证金工程竣工验收后一周内无息退还乙方。
十二、解决合同纠纷的方式。
本合同履行过程中如发生纠纷,双方应友好协商解决,协商不成的,可采用以下第2种方式:
(1)向仲裁委员会提请仲裁,
(2)甲方所在地人民法院提起诉讼,
(3)向工地所在地的人民法院提起诉讼。
十三、其他其他事项。
甲方提供的图纸及设计变更作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。本合同未尽事宜,有双方协商签订补充协议。本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效,完成约定的全部内容、结清工本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。特别说明:签订合同时,乙方已熟读本合同条款,并已预测自供材料及人工费程价款、质保期满之日终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
安装合同和分包合同篇十
(以下简称甲方)(以下简称乙方)四川建筑劳务有限公司(宋仕平)。
甲方将四川房产公司。。商住楼工程防雷、水电安装分部工程施工任务委托乙方实施。为了明确各自职责和经济关系,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规,遵循平等、公平和诚实信用的原则,双方就本工程的防雷、水电安装分部工程施工事项充分协商一致,达成如下协议,共同信守。
一、工程名称:四川。。房产公司。。商住楼工程。
二、分包范围和工作内容:四川。。房产公司。。商住楼,施工图(建筑物外边线1.5m内)和图纸会审纪要范围内的防雷、水(室内给水、排水)、强电(室内管线、开关插座、楼梯间圆球吸顶灯、门面单、双管日光灯、住房普通白炽灯安装)、弱电(预埋管道,弱电箱盒安装)分项工程的全部工作内容(包括入户管1.5m内)沟土方挖、填,包含临时设施水电安装(不含机修);灭火器只负责安装。
三、分包方式:按建筑面积计算人工费。
人工工时费按14元/m2(含劳务管理费)。
四、工期:必须满足甲方施工总进度要求。
五、质量标准:工程质量标准合格。
六、甲方职责。
1、甲方负责施工过程中土建和水电的关系协调、质量、安全、进度、资料完善、工程款支付的控制和现场增加工程量核实、签认等。
2、负责向乙方提供各栋号工程水、电安装施工图一套。
3、负责对乙方进场工人进行三级安全教育和相关技术交底工作。
4、负责对乙方进场材料质量检验和随货通行的材质报告收集。
5、对乙方在施工过程中的质量、安全、进度和现场文明施工有监督、管理。
权。
6、对乙方在本项目实施过程中的违章作业和违反公司的各项管理制度有教育、处罚权。
7、甲方应负责按本分包合同约定的时间和方式支付工程价款。
七、乙方职责。
1、乙方派水、电安装现场负责人宋仕平全面负责该工程项目水、电安装过程中的各方协调、质量(施工过程和质保期内)、安全、进度、文明施工、资料收集(进场材料生产许可证、产品合格证、复检报告等)整理等工作。
2、乙方应根据本工程特点和工作量,组织足够的施工作业技术人员,严格按照设计图纸、技术核定、设计变更和国家现行施工规范、强制条文和技术标准要求认真组织施工。切实做好预留、预埋隐蔽工作,严禁事后剔槽打洞,违者由乙方承担责任。
3、负责做好对进场职工的安全意识教育和安全技术交底、检查工作,若因自身原因违反安全操作规程而发生的安全事故,全部损失及费用由乙方承担。
4、承担因自身管理不善导致工程进度缓慢或停工、弃工等现象给甲方造成的所有经济损失及相关法律责任。
5、自觉接受业主、监理、甲方对乙方在施工过程中的质量、安全、进度、现场文明施工的监督、管理。
6、教育员工自觉遵纪守法和严格遵守公司的各项管理制度。违者主动接受教育、处罚。
7、负责做好民工工资发放工作,承担质量保修期内的工程质量保修责任(水、电安装保质期为两年)。用户入住后,其返工或维修率应控制在1-3%以内;返工或维修时间在接到用户通知后6-8小时内必须到达到现场解决处理存在的问题,凡因返工率超标或维修时间不及时,造成用户投诉,影响甲方信誉,视为乙方违约,应承担违约责任。
八、结算办法与付款方式。
1、结算办法。
(1)以实际建筑面积按人工劳务费14元/m2据实结算。
(2)分包合同范围外的增加项目,双方据实协商结算。
2、付款方式。
(1)工程款支付:按建设单位拨付给甲方工程进度款和结算款的时间,由甲方同时拨付给乙方工程进度和结算款(结算时,扣除工程结算总价3%的质量保修金)。
(2)乙方在收取工程款时,应向甲方出具有效人工费劳务发票。否则应上缴的营业税和个人所得税由乙方承担。
九、其他。
1、违约责任:在实施过程中,不论谁方违约,将承担对方该分部工程结算总价3%—5%的违约金和相应法律责任。
2、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。
3、本合同双方签字盖章后生效,在工程款结付清后(包括质保金)自然失效。
4、本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。
甲方:负责人:代表:
乙方:负责人:代表:年月日年月日。
安装合同和分包合同篇十一
承包方(甲方):
分包方(乙方):
根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程质量:
4、工程技术条件:(详见图纸及规范要求)。
第二条分包范围和内容。
图纸设计及图纸范围内的钢结构制作、安装的全部工作。
上述工作范围包括但不限于以下具体工作:材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护(小区道路、绿化、货运电梯、楼梯及施工通道)等。制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。
具体内容及要求见施工设计图纸。
第三条施工工期。
总工期为天。
第四条结算方式。
1、本工程实行固定综合单价乘以实际完成工程量的结算方式,此综合单价包括分包范围内工程的主材、辅材料,构件制作、运输、临时设施费用、检测费、人工费、机械费、工程安装费、原建筑物成品保护费、管理费和利润等。
2、按照业主审定后的设计图纸施工、验收。
3、合同价暂定为:人民币元(大写:元整)。预算钢结构工程量为:9吨左右,综合单价为:元/吨。如有增减按此单价进行调整,竣工后按现场实际完成的收方工程量乘以综合单价结算,材料损耗及辅材均含在综合单价内。
第五条付款方式。
1、双方签订合同后三日内日,甲方支付乙方预付款元(大写:元整)。
2、工程完工后,经业主、甲、乙叁方共同验收合格,余款在验收合格(扣除质量保修金后)一周日内付清。甲方扣除合同总价的5%(无息)作为质量保修金,质量保修金期为一年,保修期到后一周内付清质量保修金。
3、所有工程款项现金支付,乙方提供相应建安税票。
第六条双方责任。
一、甲方责任。
1、按本合同约定,及时支付工程款和进行结算。
2、协调本工程施工过程中与业主等方面的关系。
3、提供现场临时用水、用电接入点。
4、根据现场施工进度和总工期的要求合理安排施工工作面,进行乙方的进度,质量,安全等工程管理。
二、乙方责任。
1、乙方出具书面委托,指派为本工程的负责人,代表乙方全面负责本工程的施工管理工作。
2、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责,并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告,并承担相应费用,并做好自检工作。
3、必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。接受甲方、业主、监理现场代表的质量监督和管理,对提出的问题及时纠正。因制作安装等方面的原因造成的质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。
4、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例、小区物业管理等规定,做到安全、文明施工,不影响小区其他业主的正常工作、生活,并对施工的可靠性、安全性负责。
5、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。
6、工程竣工验收后,清理现场(包括生产,生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。
7、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时免费保修。
8、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方造成安全事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
9、乙方应当编制钢结构的相关竣工资料及协助甲方办理对内对外结算工作。
10、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。
11、现场小区的道路、绿化、货运电梯、施工通道等原有建筑物的成品保护由乙方负责,若有损坏,乙方负责赔偿或修复。
第七条违约责任。
1、由于乙方的原因,导致甲方受到业主、监理及国家相关部门处罚,由乙方承担全部的经济损失。
2、由于乙方的原因造成的安全事故,乙方承担由此造成的经济损失和责任。
第八条附则。
1、若乙方未按本合同规定履行相关义务,甲方有权终止合同,并与乙方办理相关结算手续,所造成的损失由乙方承担。
2、本合同未尽事宜,双方协商解决。
3、本合同在双方签字盖章、甲方支付预付款后生效,工程竣工结清财务帐款后失效。
4、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
承包人:分包人:
法定代表人(签章):法定代表人(签章):委托代理人(签章):委托代理人(签章):电话:
开户银行:
帐号:
电话:开户银行:帐号:
安装合同和分包合同篇十二
(以下简称甲方)。
(以下简称乙方)。
为了明确各自职责和经济关系,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规,遵循平等、公平和诚实信用的原则,双方就本工程的防雷、水电安装分部工程施工事项充分协商一致,达成如下协议,共同信守。
一、工程名称:四川。。房产公司。。商住楼工程。
二、分包范围和工作内容:四川。。房产公司。。商住楼,施工图(建筑物外边线1.5m内)和图纸会审纪要范围内的防雷、水(室内给水、排水)、强电(室内管线、开关插座、楼梯间圆球吸顶灯、门面单、双管日光灯、住房普通白炽灯安装)、弱电(预埋管道,弱电箱盒安装)分项工程的全部工作内容(包括入户管1.5m内)沟土方挖、填,包含临时设施水电安装(不含机修);灭火器只负责安装。
三、分包方式:按建筑面积计算人工费。
人工工时费按14元/m2(含劳务管理费)。
四、工期:必须满足甲方施工总进度要求。
五、质量标准:工程质量标准合格。
六、甲方职责。
1、甲方负责施工过程中土建和水电的关系协调、质量、安全、进度、资料完善、工程款支付的控制和现场增加工程量核实、签认等。
2、负责向乙方提供各栋号工程水、电安装施工图一套。
3、负责对乙方进场工人进行三级安全教育和相关技术交底工作。
4、负责对乙方进场材料质量检验和随货通行的材质报告收集。
5、对乙方在施工过程中的质量、安全、进度和现场文明施工有监督、管理权。
6、对乙方在本项目实施过程中的违章作业和违反公司的各项管理制度有教育、处罚权。
7、甲方应负责按本分包合同约定的时间和方式支付工程价款。
七、乙方职责。
1、乙方派水、电安装现场负责人宋仕平全面负责该工程项目水、电安装过程中的各方协调、质量(施工过程和质保期内)、安全、进度、文明施工、资料收集(进场材料生产许可证、产品合格证、复检报告等)整理等工作。
2、乙方应根据本工程特点和工作量,组织足够的施工作业技术人员,严格按照设计图纸、技术核定、设计变更和国家现行施工规范、强制条文和技术标准要求认真组织施工。切实做好预留、预埋隐蔽工作,严禁事后剔槽打洞,违者由乙方承担责任。
3、负责做好对进场职工的安全意识教育和安全技术交底、检查工作,若因自身原因违反安全操作规程而发生的安全事故,全部损失及费用由乙方承担。
4、承担因自身管理不善导致工程进度缓慢或停工、弃工等现象给甲方造成的所有经济损失及相关法律责任。
5、自觉接受业主、监理、甲方对乙方在施工过程中的质量、安全、进度、现场文明施工的监督、管理。
6、教育员工自觉遵纪守法和严格遵守公司的各项管理制度。违者主动接受教育、处罚。
7、负责做好民工工资发放工作,承担质量保修期内的工程质量保修责任(水、电安装保质期为两年)。用户入住后,其返工或维修率应控制在1-3%以内;返工或维修时间在接到用户通知后6-8小时内必须到达到现场解决处理存在的问题,凡因返工率超标或维修时间不及时,造成用户投诉,影响甲方信誉,视为乙方违约,应承担违约责任。
八、结算办法与付款方式。
1、结算办法。
(1)以实际建筑面积按人工劳务费14元/m2据实结算。
(2)分包合同范围外的增加项目,双方据实协商结算。
2、付款方式。
(1)工程款支付:按建设单位拨付给甲方工程进度款和结算款的时间,由甲方同时拨付给乙方工程进度和结算款(结算时,扣除工程结算总价3%的质量保修金)。
(2)乙方在收取工程款时,应向甲方出具有效人工费劳务发票。否则应上缴的营业税和个人所得税由乙方承担。
九、其他。
1、违约责任:在实施过程中,不论谁方违约,将承担对方该分部工程结算总价3%—5%的违约金和相应法律责任。
2、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。
3、本合同双方签字盖章后生效,在工程款结付清后(包括质保金)自然失效。
4、本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
安装合同和分包合同篇十三
总包单位: (简称甲方)
分包单位了: (简称乙方)
为了加强协作配合,共同完成国家建设任务,甲方将部分工程项目委托给乙方承包施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,除按公司制订的"土建与水电施工配合暂行规定"执行外,经双方协商,签订本合同,共同履行。
一、甲方责任
1. 对承包方要向发包方单位全面责任,履行承包合同。
2. 组织编制施工组织设计,全面负责工程进度、工程质量、安全生产管理和监督工作。
3. 统一工程部领取施工图纸和技术资料,并提供给乙方。经甲方同意,乙方可直接从工程部领取图纸资料,组织设计技术交底,办理各种变更洽商,或者委托乙方直接向发包方单位办理变更洽商。
4. 统筹安排现场平面布置,为乙方提供生产、生活场地和临时设施、水源和脚手架,其管理费用在竣工结算时由公司预算部门裁决,在造价中扣除。
5. 参加乙方工程质量和竣工验收,编制总包竣工资料。
6. 统一组织乙方分包工程的预算编审、拨款及结算。
二、乙方责任
1. 保证分包工程项目质量和工期要求。
2. 按施工组织设计要求编制分包工程项目的施工方案,参加甲方综合平衡。
3. 编制分包工程项目的施工进度计划、材料、设备计划,编制工程预结算书。
4. 乙方提供分包工程项目的有关技术、质量统计、经济协商等有关资料,负责分包工程保修一年。
5. 服从甲方施工现场的安全、保卫、场容等规章制度的管理。
1. 分包项目所有的设备、材料由发包单位供应,乙方直接与发包单位办理交接手续,凭结算单与甲方和发包单位结算,超预算部分,由乙方找发包单位办理增账手续。
2. 乙方分包工程项目需用公司内部供应材料,由乙方编制计划,直接送公司物资设备部,由物资设备部直接供应给乙方材料。
3. 非标准件由乙方自行解决,其费用按预算价格计算。超预算的,由乙方直接找发包单位办理增账洽商。
1. 施工图预算由公司预算部门编制,分包单位由甲方以栋号或以单位工程一次性签字后报量,否则不得报量。在预算没有出来时,乙方可在估算范围内报量,一定要留有余量,不能突破总量。
2. 设计变更的增减账凡属发包单位的,由甲方直接向发包单位办理洽商,但变更洽商必须及时送甲方主管技术员和预算员各一份,以免土建和水电矛盾。属甲方给乙方办理洽商的由甲乙双方自行解决。
3. 结算由甲方汇总乙方的增减账和调价,双方共同和发包单位结算。
4. 甲方和乙方的报量数,以最后结算为准,平时报量到结算时采取多退少补办法,乙方结算应由甲方签字认可报工程部,否则不能报量。
1. 本工程项目质量要求达到 质量标准。
2. 质量验收标准均以施工图纸、设计说明及国家现行施工技术规范为依据。
3. 隐蔽工程验收和压力实验,由乙方直接找发包单位和有关人员办理签字手续。
1. 施工工期:按栋号承包合同工期为准,凡属年度竣工栋号的,甲方应在二月十九日前,排出总施工进度计划,应交乙方安排施工,竣工标准为水通、灯亮、地净、窗明配套,每提前一天或推迟工期一天,按承包费用总额的万分之二奖罚,在施工过程中各工序间的穿插作业时间,由现场调度会议定。在制定计划时,必须贯彻分包服从总包、总包关心分包的原则,计划一经形成,各方都要遵循计划安排施工,否则负拖延工期责任。
2. 质量:乙方创一个分项优良工程,按土建与水电产值比例的100%分享甲方的质量竣工奖;乙方创两个分项优良工程,按土建与水电值比例的150%分享甲方的质量竣工奖;乙方只保两个分项合格工程,甲方按实际的质量竣工奖(罚)金额x水电产值比例处罚乙方。
3. 乙方必须服从甲方施工现场的各项管理制度,否则甲方有权按公司有关规定对乙方进行罚款,如有纠纷,由公司裁决。
4. 分包工程的其他考核与奖罚按公司有关规定执行。
1. 合同在执行中所发生的问题和矛盾,由双方按规定协商解决,如双方解决不了,报公司主管部门仲裁。
2. 本合同正本二份,甲乙双方各执一份;副本 份,甲方执 份(包括报送公司预算、工程、财务、材料、经营各一份)。
补充条款:
总包单位: 分包单位:
负责人: 负责人:
工程代表人: 工程代表人:
内部银行账号: 内部银行账号:
年 月 日
安装合同和分包合同篇十四
承包方(乙方):。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、乙方承包工程范围、承包方式、工作内容:
(一)、乙方承包工程范围:四川省建筑机械化工程公司攀枝花奥林匹克花园项目4#、5#、6#主楼及其对应的副楼的水电安装工程:设计施工图范围内的水电安装工程,保质保量、按期完成任务,达到设计图纸国家验收规范要求。
(二)、乙方承包的方式及工作内容:
1、包人工、包材料;。
2、包水电施工的各种机械、辅助材料和工器具;。
3、包水电安装资料、包验收、包竣工、包结算;。
4、包水电安装在工程竣工后两年内的维修、维护和售后服务;。
5、乙方包同其他工种的配合工作;。
6、乙方必须听从监理、甲方安排和指挥;。
7、包括施工现场安全和文明施工、工器具等。
二、承包工程费用:
1、乙方按照甲方同业主签订的主合同进行计费结算,按计费总价向甲方上缴10%的管理费。在计费总价中:材料机械费占70%,乙方必须提供总价55%以上的材料发票(如果甲方代开票则在乙方产值中扣除);人工劳务费用占30%,乙方另外增加1%劳务费用。
2、乙方向甲方交缴100000.00元(壹拾万元)的履约保证金,工程竣工后一次性退还(无息)。
3、质保期为两年,质保金按照甲方同业主签订的主合同进行。
4、以上综合单价包括人工费(工资、劳保、福利、津贴、保险、差旅费)、材料费、施工机械及劳动工具费、安全文明施工费、管理费、税金、利润及风险等所有费用。
四、质量:
1、质量要求:合格;。
五、工期:
1、乙方从20xx年月日开始进场施工,至20xx年月日完成(按照合同工期要求及业主和甲方具体要求完成施工任务)。
2、如果因承包方原因造成工期延误,所造成的损失按照甲方同业主签订的主合体有关条款进行处罚和索赔。
六、结算和付款:
1、结算程序:乙方所施工的分部、分项工程完工后,由现场施工员开具已完合格工程量施工任务书;再由内业技术员分别对其已完工程的质量和工程量进行审核验收。
3、余下5%作为质量保证金,质保期为2年(以向住户移交完毕之日算起)满后工程无任何质量问题,双方书面确认后15天内付清;若工程出现质量问题乙方不予解决或者出现严重质量问题,质保金不予退还。
七、安全文明施工:
1、乙方应严格执行安全操作规程,对进场人员必须要进行安全教育和安全技术交底工作,遵守甲方制定的关于安全的规章制度。
2、乙方必须做好作业区域的安全防护,现场作业人员提供足够的安全帽、安全绳、安全鞋等安全劳动保护用品,作为作业人员的人身安全防护工作。
3、乙方不得雇佣犯罪人员、童工、病人和年满五十周岁以上人员上班。安排专职安全员专门协调在乙方分包区域的防范工作,进入乙方作业区的人员违反了文明及安全的规定,均受到规定的处罚。
4、乙方严禁更换、动用工程的安全标志、指令警牌、护栏、盖板、安全网板等安全设施。乙方自供的机具应每天检查,如有不妥之处,应立即整改,甲方一旦发现,有权进行处罚。
5、乙方应严格遵守甲方文明施工制度及要求,做到工完、料尽场清,乙方应自觉做到在其施工区域内的文明施工,保持场地干净、整洁、不乱倒垃圾。
6、乙方施工人员有权拒绝甲方的违章指挥,严格按照国家及省市有关建筑安全规范、操作规程、标准和规定等进行施工。
7、坚决杜绝伤亡事故的发生,若发生乙方自行承担。
八、甲乙双方职责:
甲方职责:
1、甲方为乙方提供必要的住宿;工作场地、施工工作面、施工用水、用电。
2、配合乙方组织分项工程验收。
3、甲方有权辞退乙方不听指挥和不听安排的人员;如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求,甲方有权勒令乙方停工整顿甚至终止合同,由此造成的损失由乙方承担。
4、按合同支付工程款项。
乙方职责:
1、乙方必须遵守甲方各项规章制度,服从甲方统一指挥调度,对甲方、建设单位、监理、业主单位提出的整改意见必须无条件进行整改。
2、组织能胜任的工程项目管理班子和熟练的作业人员,并报甲方审批。乙方指定为现场负责人。乙方负责人不得擅自离开施工现场且每日早、晚均要向甲方对口专业管理人员报到,偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人,如未请假离开或未委托代理负责人,每次罚款200元/次。
3、乙方必须按照工程施工图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业;必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。
4、节假日、农忙季节乙方必须保证现场的正常施工人员,否则由此造成的损失由乙方承担。
5、文明礼貌、自觉维护周围环境、遵守各项规章制度、不扰民。
6、施工现场内,工程竣工交验前,乙方必须配备专门的管理人员及相应的管理措施对自已的施工内容、成品保护、半成品、材料、物资、设备等加强管理,如有损失损坏及丢失产生的全部损失由乙方自行承担。
7、乙方必须在甲方指定的场地内作业。乙方的生活、住宿,作业区内严禁生火作饭。
8、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品保护工作并不得破坏其它范围内的成品和半成品,如有损坏及破坏,由乙方负责恢复原状。
9、乙方进场人员详细花名册必须报甲方备案,工资发放必须由本人签字认可,工资表报甲方备案;承包工程范围内工作内容不得转包,否则甲方有权终止合同。
10、乙方遵守甲方的现场保卫制度,不得与其它作业人员进行打架斗殴,不得偷盗现场的各种材料器具等物件,进出入工地大门时应自动接受甲方现场保安人员的检查,如若发现偷盗及打架斗殴现象,每次视情况罚款1000~20xx元/次,情节严重的送司法机关处理。
九、合同中止。
有以下事项任何一条发生时,视为合同中止:
1、工程完工,竣工验收,双方手续结清完毕;。
2、建设单位中止施工任务;。
3、因故经双方协商同意,终止合同;。
4、乙方不能保证工程进度、质量、安全要求。
以上条约自双方签字、盖章之日起生效。此合同一式肆份,双方各两份,每份均具有同等法律效力。
安装合同和分包合同篇十五
乙方:
甲方因为工程施工需要,将xxx新城四期工程主体结构模板制作安装、拆除委托乙方施工,经协商达成如下协议:
工程内容:(双包工程)
主体钢筋砼结构的模板制作安装拆除。
合同总价:3998400元(结施图内总价包干,合同范围内不着任何调整)
(大写:叁佰玖拾玖捌仟肆佰元整)
合同单价:23.8元/平方米
其他费用:乙方应向甲方缴纳工地现场住宿人员水电费用,每人每月10元(乙方任何住宿人员不得带家属在工地住宿;完工后,住宿人员立即退场),工程决算时统计在决算书中扣除该费用。
单价说明:本合同单价为综合单价,工程中所有模板超高、砼超厚、弧形模板、异形模板等任何原因所增加模板支撑和模板消耗已综合考虑在单价中,不以任何原因调整合同单价及总价。
工程安全、质量要求:乙方自行报模板搭设及拆除施工方案,经甲方审批后方能实施并按现行建筑安装工程验收规范gb50204-20xx相关模板制作拆除标准验收合格;乙方在施工中,必须保证竖向支撑有三层半的模板材料并严格按照厦建1999(014)号文件执行,投入xxx四期模板量的95%必须为新材料;乙方现场管理人员中必须配备专职安全员一名、专职质检员二名;乙方必须为其进场施工人员投足保险,如乙方人员违章施工作业所造成的人生、机械伤亡事故的所有责任与赔偿由乙方承担。
工期:140日历天(指地下室底板模板开始至塔尖封顶最后一块模板拆除截止的时间);对于因乙方造成其他工序拖延的按每工日(8小时计)1000元罚款,若乙方能够保质保量提前完成按项目规定相应条款给予工期质量奖励和罚款,奖罚款并在当月验工计价中予以实施。
工程款结算:合同单价为综合一次性包死单价,本合同单价已包括停水、停电、停工所造成乙方窝工等费用。
工程款支付:无工程预付款,8层板完成后支付8层板以下总工程量总价的85%,10层以上按季度租金的85%支付,余款在本项目主体工程完工办理结算后二个月付清。
支付方式:银行转帐,乙方提供相应劳务发票。
甲方责任:为乙方提供进场作业人员的临时住宿、工程所需的垂直水平运输机械以及模板制作加工机械施工用电;按合同要求及时办理进度验工和决算并按合同支付工程款。甲方为乙方材料堆场(范围:xxx新城四期工地内及三、四期之间)
乙方责任:乙方自行提供模板制作安装拆除所需的模板(木胶合板、竹胶合板、木模板、阳台弧形钢模板)方木、钢管、扣件、顶托、脚撑、竹脚手板、对拉螺杆(对拉杆钢筋及止水片原材由甲方供应,乙方负责所有制作安装费用)、螺帽、山形卡、对拉杆塑料套管、铁钉、铁线、粘胶带等主材和辅助材料(所有材料均应符合国家现行相关规范及标准)以及工程作业所需的所有工具及机械(包括电动台锯和电动手锯、电钻等加工机具);乙方在现场施工中应与甲方其他工序的施工密切配合,听从甲方统一指挥。乙方进场施工人员必须证件齐全(五证:身份证、审检证、暂住证、上岗证、就业证)如证件不齐,按照100元/人的标准从工程计价款中扣除,并由乙方承担有关部门的罚款。乙方施工场地范围内,必须做到工完料尽场地清,搞好文明施工。否则甲方有权安排其他人员去协助清理,所发生的费用由乙方承担。
违约责任:
由于乙方原因造成砼爆模而发生的一切材料人工损失费用应由乙方承担(如:砼浪费、砼人工剔凿、抹灰增厚所增加的材料人工等);在施工中如造成其他成品和半成品的损坏与原材料的浪费,应对其原价赔偿,决算时在工程总价中扣除。
由于甲方原因造成工程停工三天以上,甲方需向乙方赔偿现场投入钢管、扣件的材料停滞租赁费。
如发生使协议终止的违约行为,责任方需向另一方赔偿直接经济损失并合同价款10%的违约金。
乙方在施工前,必须先将伍拾万元转入甲方的银行帐户,作为工程质量保证金,如无违反此合同规定内容、质量要求及有关建筑法规,待工程结束后,甲方将此伍拾万元(无利息)退还乙方,如违反此合同规定内容、质量要求及有关建筑法规,甲方将根据实际情况给予金额处罚。
13、本合同一式四份,一经双方签字立即生效,在执行过程中如需补充或修改可通过双方议签后生效。
甲方(签章): 乙方(签章):
年 月 日 年 月 日
联系电话: 联系电话:
安装合同和分包合同篇十六
依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律,行政法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,经甲乙双方共同协商,现就进行分包,订立本合同,己明确甲、乙双方在施工中的权利,义务和经济责任,加强合作,确保工程顺利完成,签订如下合同:
1、承包人:人工费
(1)喷淋系统75元/点,按点计取该项费
(2)消火栓/套
(3)水炮800元/台
(4)稳压系统20xx元/套
(5)水炮环管/米
(6)弱电系统200元/点
(7)水炮弱电系统元/点
(8)电气火灾报警/点
(9)湿式报警阀500元/台
(10)水泵接合器元/套
(11)喷淋管翻弯处加5元一个点
工程竣工后按单价据实结算。
2、承包范围:施工图中的消火栓给水系统,自动喷淋给水系统,火灾自动报警系统中的全部工作内容。
3、工程工期:配合装修工程进度,以不影响工程总进度计划为标准。
4、结算方式:上述承包范围内的工程内容按具体数量进行结算,单价不作调整。
以不影响工程总进度计划为标准。
甲方提供的设备,材料到达现场,乙方负责卸货并运到仓库或作业面,乙方对甲方提供的设备和材料负有保管责任,如发生丢失,乙方应赔偿有关损失。但甲方必须给乙方提供仓库。
乙方对施工过程中的成品和半成品应妥善保管,如发生损坏和丢失应承担修复和赔偿责任。
乙方必须遵守工地一切规章制度,不得在作业面住人,做饭。
为防止各类安全事故发生,确保各方人员人身安全和安装工作的正常运行,乙方必须遵循以下安全施工管理制度。
7、乙方因施工不慎或违反安全操作规程造成人员伤亡事故和各种经济损失者,其责任和损失由乙方全部承担。
8、乙方应为所属施工人员购买人身意外伤害保险。
乙方违反下列情况之一者,甲方有权单方终止本协议,乙方不得异议,甲方仅支付乙方完工工程款的60%。
1、乙方不按国家现行施工规范进行施工,质量未达到国家验收标准;
2、乙方不服从甲方、业主、监理方的指挥、安排、监督、验收;
4、方未能达到质量、工期要求的;
5、方无理取闹、破坏现场、擅自停工。
乙方在施工调试过程中,甲方应及时提供技术支持和技术指导,并且及时协调有关建方的工作,确保工程施工顺利。
甲方违反下列情况之一者,乙方有权单方终止本合同,甲方不得异议,甲方需支付乙方完工工程款的95%,余款5%作为质保金,贰年后支付。
1、甲方强制乙方人员违章操作,乙方人员拒绝后仍强制要求执行;
2、甲方无任何正当理由要求乙方停工,乙方解释无效;
3、甲方应提供基本的施工条件,如:施工图、甲方供应的施工材料和设备等,如未能提供上诉条件,乙方提出以以后仍不能得到解决。
每月25日,按乙方完成进度的验收结算完成后再付95%余款5%作为质保金,满贰年后一次性付清。
工程年费保修贰年,二年内因乙方施工质量原因造成管道、线路故障,乙方必须在接到通知后8小时内无条件赶到现场维修。
本合同如有未尽事宜,双方再协商补充。
本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,供双方共同遵守执行。
甲方:______________乙方:______________
代表人签字:______________代表人签字:______________
联系电话:______________联系电话:______________
____年_____月_____日____年_____月_____日
安装合同和分包合同篇十七
承包方(甲方):
分包方(乙方):
根据中华人民共和国《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程质量:
4、工程技术条件:(详见图纸及规范要求)。
第二条分包范围和内容图纸设计及图纸范围内的钢结构制作、安装的全部工作。
上述工作范围包括但不限于以下具体工作:材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护(小区道路、绿化、货运电梯、楼梯及施工通道)等。
制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。
具体内容及要求见施工设计图纸。
第三条施工工期总工期为天。
第四条结算方式。
1、本工程实行固定综合单价乘以实际完成工程量的结算方式,此综合单价包括分包范围内工程的主材、辅材料,构件制作、运输、临时设施费用、检测费、人工费、机械费、工程安装费、原建筑物成品保护费、管理费和利润等。
2、按照业主审定后的设计图纸施工、验收。
3、合同价暂定为:人民币元(大写:元整)。预算钢结构工程量为:9吨左右,综合单价为:元/吨。
如有增减按此单价进行调整,竣工后按现场实际完成的收方工程量乘以综合单价结算,材料损耗及辅材均含在综合单价内。
第五条付款方式。
1、双方签订合同后三日内日,甲方支付乙方预付款元(大写:元整)。
2、工程完工后,经业主、甲、乙叁方共同验收合格,余款在验收合格(扣除质量保修金后)一周日内付清。
甲方扣除合同总价的5%(无息)作为质量保修金,质量保修金期为一年,保修期到后一周内付清质量保修金。
3、所有工程款项现金支付,乙方提供相应建安税票。
第六条双方责任。
一、甲方责任。
1、按本合同约定,及时支付工程款和进行结算。
2、协调本工程施工过程中与业主等方面的关系。
3、提供现场临时用水、用电接入点。
4、根据现场施工进度和总工期的要求合理安排施工工作面,进行乙方的进度,质量,安全等工程管理。
二、乙方责任。
1、乙方出具书面委托,指派为本工程的负责人,代表乙方全面负责本工程的施工管理工作。
2、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责,并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告,并承担相应费用,并做好自检工作。
3、必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。
接受甲方、业主、监理现场代表的质量监督和管理,对提出的问题及时纠正。
因制作安装等方面的原因造成的质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。
4、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例、小区物业管理等规定,做到安全、文明施工,不影响小区其他业主的正常工作、生活,并对施工的可靠性、安全性负责。
5、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。
6、工程竣工验收后,清理现场(包括生产,生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。
7、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时免费保修。
8、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
由于乙方造成安全事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
9、乙方应当编制钢结构的相关竣工资料及协助甲方办理对内对外结算工作。
10、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。
11、现场小区的道路、绿化、货运电梯、施工通道等原有建筑物的成品保护由乙方负责,若有损坏,乙方负责赔偿或修复。
第七条违约责任。
1、由于乙方的原因,导致甲方受到业主、监理及国家相关部门处罚,由乙方承担全部的经济损失。
2、由于乙方的原因造成的安全事故,乙方承担由此造成的经济损失和责任。
第八条附则。
1、若乙方未按本合同规定履行相关义务,甲方有权终止合同,并与乙方办理相关结算手续,所造成的损失由乙方承担。
2、本合同未尽事宜,双方协商解决。
3、本合同在双方签字盖章、甲方支付预付款后生效,工程竣工结清财务帐款后失效。
4、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
承包人:
分包人:
法定代表人(签章):
法定代表人(签章):
委托代理人(签章):
委托代理人(签章):
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/11625990.html】