合同是建立、确认和规范双方权利关系的重要文书。合同中的责任和义务要明确，不能存在模糊不清的地方。在合同谈判和签署中，以下是一些建议和技巧，希望能够对大家有所帮助。
代理甲乙丙三方合同签篇一
1、甲方与乙方没有及时履行买卖合同义务的按照双方买卖合同约定处理。
2、甲方未及时支付丙方服务费的，甲方除应支付服务费外，须另支付丙方服务费数额________%的违约金。
3、因甲方未及时支付服务费致使丙方不履行义务的后果由甲方承担。
4、丙方收到乙方货款后没有及时通知甲方供货的，每迟延一天向乙方支付买卖合同货款的________%滞纳金。
5、丙方收到乙方付款通知后没有及时给付甲方货款的，每迟延一天向甲方支付买卖合同货款________%的滞纳金。丙方在支付货款之前收到乙方撤回付款通知的，丙方不对甲方承担迟延履行的责任。
代理甲乙丙三方合同签篇二
1、丙方租赁此房屋期限为20___年__月__日―20___年__月__日，月租价为___元。
2、租金按___缴纳。租赁房屋必须先交租金后使用（即付款方式为预付）。签订协议当日丙方向方付清第一次房租款，丙方以后每次须提前___天预交下个月的房租。
3、押金：丙方入租前，须向___方缴纳房屋押金___元（收据为凭）；在租赁期间，该押金不能冲抵房屋或物业费等；丙方退租时，到物业管理处据实结清物业各项费用，办妥退房手续，甲方退回押金。
4、《房屋租赁协议》签订之日前，由乙方向物业管理处结清物业各项费用；《房屋租赁协议》签订之日起，由丙方向物业管理处交纳在承租期间的物业各项费用。
代理甲乙丙三方合同签篇三
1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。
代理甲乙丙三方合同签篇四
（2）在合伙企业中的财产份额转移：
甲乙丙各方不得在无其余两方书面同意的情况下，转让部分或全部所持企业股份给第三方，作为第三方入股本企业的依据。即引进新股东需全体现有股东同意，退伙需除自己以外全部股东同意。
（一）被开除的伙伴关系。合作伙伴有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以将其开除：
（1）不履行出资义务。
（2）个人丧失偿付能力。
同时失去在合伙企业中的财产份额，不参与利润分配，不承担原企业的一切法律后果。其他合伙人将按各自所持有企业股份自动占有其股份。
代理甲乙丙三方合同签篇五
建设方：
总包方：
分包方：
为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的职责，依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围：无锡交通世茂项目b地块一期桩基础工程。
三、工程造价及工程款支付：人民币_____元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5%，待保修期满后14个日历天内支付。
四、建设方职责。
1.负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作。
1.负责对分包单位进场后的现场安全礼貌施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2.负责现场临时水电的统一管理。
3.在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作。
1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2.对工程进度、质量、安全、环保礼貌施工等承担全部职责。
3.遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场礼貌施工，卫生清理工作。
4.及时向建设方、总包方带给工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要职责。
5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等到达工程合格标准所要求的一切工作，带给满足专项验收要求的所有技术资料。
6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8.负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9.按照规范及____市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的带给给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
七、工程质量。
1.分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接职责。
2.任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不贴合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部职责。
八、违约职责。
1.分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2.造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3.带给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。
九、其他。
本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下：
建设方(签章)：法人代表(或授权委托人)：
总包方(签章)：法人代表(或授权委托人)：
分包方(签章)：法人代表(或授权委托人)：
签署时间：________年____月____日。
代理甲乙丙三方合同签篇六
甲方：法定代表人：地址：__编码：电话：传真：乙方：地址：__编码：电话：传真甲方因纠纷一案，根据^v^《合同法》、《民事诉讼法》和《律师法》等有关法律的规定，聘请乙方的律师作为委托代理人。甲乙双方按照诚实信用原则，经协商一致，立此合同，共同遵守。
第一条委托代理事项乙方接受甲方委托，委派律师在下列案件中担任甲方的委托代理人：
1、对方当事人名称或者姓名：
2、案由：
3、审理机关：
4、审级：
第二条委托代理权限一般代理。或者全权代理，包括(选择项)：
1、变更或者放弃诉讼请求;。
2、承认诉讼请求;。
3、提起反诉;。
4、进行调解或者和解;。
5、提起上诉;。
6、申请执行;。
7、收取或者收转执行标的;。
8、签署、送达、接受法律文书。
第三条乙方的义务。
2、乙方律师应当勤勉、尽责地完成。
第一条所列委托代理事项;。
第三方披露;。
7、乙方对甲方业务应当单独建档，应当保存完整的工作记录，对涉及甲方的原始证据、法律文件和财物应当妥善保管。
第四条甲方的义务。
3、甲方应当按时、足额向乙方支付律师代理费和工作费用;。
5、甲方有责任对委托代理事项作出独立的判断、决策，甲方根据乙方律师提供法律意见、建议、方案所作出的决定而导致的损失，非因乙方律师错误运用法律等失职行为造成的，由甲方自行承担。
第五条律师代理费经双方协商同意，甲方向乙方支付律师代理费元人民币，自本合同生效____日内支付，甲方并同意在本委托事务完成之日，以实际实现的标的%或元整加付给乙方作为律师代理费。乙方户名：____市亿嘉律师事务所开户行：北京__账户：____01___本合同终止后或者提前解除的，应当由双方书面确认并结清有关费用。
第六条办案费用乙方律师办理甲方委托代理事项所发生的下列办案费用，应当由甲方承担：
1、相关行政、司法、鉴定、公证等部门收取的费用;。
3、征得甲方同意后支出的其它费用。
4、上述办案费采取预付的形式由甲方预付乙方。
元人民币，由主办律师分阶段持费用使用清单及开支的有效凭证经甲方审核确认，据实报销多退少补。或者甲方一次性支付元人民币由乙方包干使用上述办案费用。乙方律师应当本着节俭的原则合理使用办案费用。
第七条合同的解除甲乙双方经协商同意，可以变更或者解除本合同。乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同：
1、未经甲方同意，擅自更换代理律师的;。
2、因乙方律师工作延误、失职、失误导致甲方蒙受损失的;。
3、违反。
第三条第5-7项规定的义务之一的。甲方有下列情形之一的，乙方有权解除合同：
1、甲方的委托事项违反法律或者违反律师执业规范的;。
2、甲方有捏造事实、伪造证据或者隐瞒重要情节等情形的;。
3、甲方逾期____日仍不向乙方支付律师代理费或者工作费用的。
第八条违约责任乙方无正当理由不提供。
第一条规定的法律服务或者违反。
第三条第5-7项规定的义务之一的，乙方应当通过其所投保的执业保险向甲方承担赔偿责任。甲方无正当理由不支付律师代理费或者工作费用，或者无故终止合同，乙方有权要求甲方支付未付的律师代理费、未报销的工作费用以及延期支付的利息。甲方不得以如下非正当理由要求乙方退费：
1、甲方单方面又委托其他律师事务所的律师代理的;。
2、乙方完成委托代理事项后，甲方以乙方收费过高为由要求退费的;。
3、甲方作为被告时，乙方律师已经为出庭作好准备，而原告方撤诉;。
4、其他非因乙方或者乙方律师的原因，甲方无故终止合同的。
第九条争议的解决本合同适用^v^《合同法》、《律师法》、《民事诉讼法》、《仲裁法》等法律。甲乙双方如果发生争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权将争议提交北京仲裁委员会，按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。
第十条合同的生效本合同正本一式三份，甲方执一份乙方执两份，自双方签字盖章之日起生效，至乙方完成甲方所委托的代理事项为止。
代理甲乙丙三方合同签篇七
（一）除三方另有约定外，甲方在本合同约定时间内无故拖延付款的，每逾期一日，甲方应按逾期款项之千分之一的标准向乙方支付违约金。若《经营合同》约定基本月租的，甲、乙双方《经营合同》约定的装修免租期顺延。
（二）丙方必须严格按照工程进度时间完成装修工作，若因为丙方原因造成装修施工无法按约定工期竣工的，每逾期一日，丙方应按总装修费用的之千分之三的标准向甲方支付违约金。
代理甲乙丙三方合同签篇八
1、甲方的权利与义务：
（1）保证买卖合同的真实性。
（2）根据丙方通知及时给乙方供货。
（3）支付丙方服务费人民币________元。
（4）有权要求乙方给丙方发付款通知。
（5）有权要求丙方根据乙方付款通知给付货款。
2、乙方的权利与义务：
（1）保证买卖合同的真实性。
（2）及时将买卖合同货款交付给丙方。
（3）有权根据买卖合同验收甲方货物，如甲方货物不合格有权通知丙方不给甲方付款。
3、丙方的权利与义务。
（1）收到乙方货款后________日内向甲方发出供货通知。
（2）收到乙方付款通知后________日内向甲方给付货款。
（3）乙方收到货物后拒绝给丙方发付款通知的，在甲乙双方争议最终解决前，丙方不得向任何一方给付货款。
代理甲乙丙三方合同签篇九
甲方：
乙方：
丙方：
1、甲方与乙方已签订____采购合同（以下简称采购合同）；
2、丙方具有可靠的信誉。
为保证甲乙双方买卖合同的履行，保障甲乙双方权益和经济安全，甲乙丙三方经过平等协商，达成如下协议：
第一条：权利与义务。
（一）甲方的权利与义务：
1、保证采购合同的真实性；
2、及时将采购订单下达给乙方；
5、在乙方不能正常履行采购合同且丙方已直接给甲方供货时，及时将货款直接付给丙方。
（二）乙方的权利与义务：
1、保证采购合同的真实性；
2、根据甲方订货要求及时给甲方供货；
4、如甲方和丙方在分别和乙方交易时发生延迟，并且没有接到乙方不能正常履行采购合同的通知10天后，有权利直接交易，以保证项目的顺利进行。
（三）丙方的权利与义务。
1、根据和乙方的供货合同及订单及时供货；
3、在乙方正常履行采购合同时，不得和甲方就此项目发生直接交易，否则按丙方违约处理。
2、在乙方不能正常履行采购合同时，接到乙方正式书面通知后，有权给甲方直接供货；
4、在乙方不能正常履行采购合同时，和甲方直接供货有权要求甲方及时支付货款；
第四条：免责条款。
1、甲乙双方正常履行采购合同时，丙方不对甲乙双方采购合同的实质进行审核；
2、丙方不对其他任何事项承担任何责任，丙方也不对甲乙双方的资质提供任何担保，与买卖合同有关的一切责任由甲乙双方承担。
第五条：其他条款。
1、本协议一式三分，甲乙丙各执一份，三方签字盖章后生效；
2、协议履行中产生的争议由三方协商解决，协商不成的任一方有权向被告方所在地人民法院提起诉讼依法解决。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
丙方（盖章）：
代理甲乙丙三方合同签篇十
10、1甲方有本合同第九条第9。3款约定的情形之一的，应按月租金的__%向乙方支付违约金。
10、2租赁期内，甲方需提前收回该房屋的，应提前__日通知乙方，将已收取的租金余额退还乙方并按月租金的%支付违约金。
10、3乙方有本合同第九条第9。4款约定的情形之一的，应按月租金的__%向甲方支付违约金。
10、4租赁期内，乙方需提前退租的，应提前__日通知甲方，并按月租金的__%支付违约金。
10、5甲方未按约定时间交付该房屋或者乙方不按约定支付租金但未达到解除合同条件的，以及乙方未按约定时间返还房屋的，应按__标准支付违约金。
10、6其他：
11、1本合同签订后，如因甲方和/或乙方原因导致本合同不能履行或提前解除的，丙方已收取的居间服务费不予退还。
11、2由于丙方已经为甲乙双方提供居间服务促成合同签订并尽到自己如实告知的义务，故无论基于何种原因甲乙双方不能依本合同之条款完成本次租赁交易，导致丙方未能收取居间服务费的，则丙方有权要求违约一方依据月租金的__%支付违约金，以弥补丙方居间服务费的损失。
代理甲乙丙三方合同签篇十一
甲方（出租方）。
证件类型及编号：
乙方（承租方）。
证件类型及编号：
丙方（居间方）。
根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等互利的原则，通过丙方提供信息就出租及承租房屋的有关事宜达成如下合意：
代理甲乙丙三方合同签篇十二
1、会议：合伙人会议由执行合伙企业事务执行人________召集和主持，其权限为：
（1）组织和执行合伙人会议。
（2）合作企业的日常管理。
（3）制定合伙企业内部管理制度。
2、表决权：
每个合伙人在合伙人会议中均有表决的权利，且有权除本协议另有约定外表决重要事项。一般事件可以通过合伙企业的合伙人所持股份份额决定通过，即至少一半的持股比例伙伴同意即可。
3、重大事项：
需经合伙人会议在合伙企业中的财产份额超过三分之二的股东同意的事项。重要的事项是指：
（1）提名合伙企业事务执行人;。
（2）增加，降低企业经营目标，调整、转换经营项目，扩大业务类型。
（3）调整合伙人合伙利润分配比例和所占财产份额。
（4）决定合伙企业的内部机构设?和支出计划。
（5）决定合伙企业的物价和工资、奖金、福利制度。
代理甲乙丙三方合同签篇十三
8、1除甲乙双方另有约定以外，乙方需事先征得甲方书面同意，方可在租赁期内将该房屋部分或全部转租给他人。
8、2租赁期内甲方转让该房屋的，甲方应当提前__日书面通知乙方，乙方在同等条件下享有优先于第三人购买的权利。
代理甲乙丙三方合同签篇十四
1、本协议一式________份，甲乙丙各执________份，三方签字盖章且甲方向丙方支付服务费后生效。
2、协议履行中产生的争议由三方协商解决，协商不成的三方有权向合同签订地的人民法院起诉。
（以下无正文）。
甲方：
地址：
代表人：
身份证号：
联系方式：
合同签订地：
合同履行地：
签约时间：________年______月______日。
乙方：
地址：
代表人：
身份证号：
联系方式：
合同签订地：
合同履行地：
签约时间：________年______月______日。
丙方：
地址：
身份证号：
联系方式：
合同签订地：
合同履行地：
签约时间：________年______月______日。
代理甲乙丙三方合同签篇十五
优秀作文推荐！甲方：
乙方：
丙方：
甲乙丙三方本着平等互利，友好协作的原则，经三方协商一致，就合作经营惠xxxxxx项目合作事宜，订立如下条款，供甲乙丙三方共同遵守。
一、由甲方出名办理工商营业执照，实际为三人合作经营，地点位于xx，该店命名为xx，主要经营xxxxx。
二、投资及分红比例：
（1）、该店投资为xx万元，资金在20xx年月日前到帐。
（2）、该店每月核算一次经营情况，如有利润，原则上每月分红一次；如需扩大追加投资或出现亏损，则按上述投资比例出资（即三方平均分摊）。
（3）、利润分成比例为三方平均分配。
（4）、购置的一切资产属三方共同所有，共有份额按投资比例，按实际投资数额单据凭证记帐。
二、合作期限暂定x年，从20xx年xx月至20xx年xx月有效，如到期仍想继续合作，可续签合同。
三、甲方委托xx全权代表甲方，负责日常的各项经营管理事务。但重大经营决策应取得甲、乙、丙三方一致同意后，方可付诸实施。
四、该店的投资款、经营资金均由乙方管理，以甲方的名义在银行开立帐户存取。开户行：xx户名：xx帐号：。甲乙丙三方均有权稽查监督帐户收支情况。
五、该店的一切收入、支出、结存等发生情况，均如实记帐。帐务至少应每月由三方共同核对一次。
六、该店由三方共同选定的采购或供应商供货。
七、合作因下列情形解散：
1.合作期限届满；
3、本合作项目连续亏损月或亏损数额达到万元，甲乙丙任何一方均可退出合作。解散或退出合作时，按照出资比例分配利润及资产或承担债务。
八、三方合作该项目，应秉承诚信、无私的合作原则。合作经营合同期间，如遇未尽事宜，经友好协商取得一致意见后，可签订补充协议。
九、本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字后生效。
甲方（签名）：身份证号：
乙方（签名）：身份证号：
丙方（签名）：身份证号：
代理甲乙丙三方合同签篇十六
建设方：
总包方：
分包方：
为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
代理甲乙丙三方合同签篇十七
1、工资及奖金分配：
合伙经营期间，每个合伙人工资为：
甲方________元。
乙方________元。
丙方________元。
2、盈余分配：毛利润除去运作成本、税金、费用、工资及其它合理开支并预留10%发展基金后剩余部分，各合伙人按各自所占企业资产股份安比例分配。
3、债务承担：在企业运作过程中如有债务偿还，先由合伙企业财产清偿，不足以支付时，由全体合伙人安所占有财产份额的比例承担。
代理甲乙丙三方合同签篇十八
1、丙方仅根据乙方给付货款的情况向甲方发出供货通知并根据乙方的付款通知向甲方支付货款，丙方不对甲乙双方买卖合同的实质进行审核。
2、丙方不对其他任何事项承担任何责任，丙方也不对买卖合同的真实性、甲乙双方的资质提供任何担保，与买卖合同有关的一切责任由甲乙双方承担。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/11852214.html】
