合同可以为合作双方提供明确的指导和规范,降低合作风险。合同应当注重平衡各方的利益,遵守合理的商业惯例。下面是一些关于合同执行的要点,掌握这些技巧提高合同履行效率。
履约保证金合同篇一
甲方:
乙方:
为了明确双方在施工中权利义务和经济责任双方共同协商同意签订本合同。
1、在建筑工程面积约为平方米,完工后以实际建筑面积计算付款。甲方以单包形式,包工不包料的工程承包给乙方每平方米285元(285元整)。由乙方负责施工完成。
2、甲方责任:开工前甲方做好三通(水、电、路)准备工作。开工后必须保证建材及时运达工地,水电费甲方负责。甲方还提供住房给乙方,用于施工。开工及时付给施工费元,因甲方造成的损失乙方有权要求赔偿。
3、乙方责任:乙方施工,必须按图施工,不得私自更改。必要更改时,双方协议解决。在施工中所需的一切工具模板、架子等各种设备都由乙方全部解决。
4、关于建房标准:乙方保证地基牢固,墙体面要平面垂直,墙角垂直,必要时一定要该灌浆时灌浆,该渗透砖时渗透砖,钢筋水泥符合一定的比例标准,前面墙面,厕所、厨房墙砖铺好、楼面做好防水,水电安装到位。其他墙体青灰抹光。
5、乙方要规范施工、标准施工,不得偷工减料,并且尽量做到不大量浪费材料。不得将甲方的材料借给他人,如果甲方一担发现有材料无故流失,甲方有权终止合同。
6、甲方付款方式:根据工程进度、验收合格、分段付款。干多少活,付多少钱,不干的活不付款。
(1)开工基础完成验收合格后,付元(),可分批次支付。
(2)一层楼面完成验收合格后,付元(整)。
(3)二层主体完成验收合格后,付元(整)。
(4)工程全部验收合格,付元(整)。剩余款项整体完工验收合格后,留总工程费用的5%作为保修金,保修期一年,余款在1个月后全部付清。如果施工资金不到位,乙方有权甲方追究责任,并终止合同,一切损失甲方负责。
乙方在甲方监督下进行施工,施工期间有事互相商量,不能无故生事端,如发生争端应通过合法渠道解决。
7、施工工人的管理由乙方自行负责管理,在施工中的一切安全由乙方自行负责。因违规操作等一切人身伤害所带来的后果与甲方无关。因打架斗殴或私自外出发生事故以及从事违法行为所造成的后果与甲方无关。
8、乙方在施工中违规操作造成的不合格工程,甲方有权要求赔偿、返工。
9、工程开工时间:双方一致同意定于年月日前开工。主体于年月日前全部竣工。
10、此合同必须符合法律规范,违法的不能生效。此合同一旦签订双方必须遵守,违者要承担法律责任,并赔偿50%违约金。可按《合同法》或其它法律条款的法律程序解决。
甲方:
乙方:
日期:
履约保证金合同篇二
本履约保证金合同由双方于_______年_______月_______日在市订立。
为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额。
乙方应当按照中标合同总金额的_______%,金额:_______人民币作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。
保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。
第六条乙方向甲方提供履约保证金后,甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条争议的解决。
本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条生效条件。
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条其他本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。
甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。
时间:_____________________。
履约保证金合同篇三
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律,法规,遵守平等,自愿,公平和诚信的原则,经甲乙双方协商一致。就乙方借用甲方资质进行建设工程投标退还保证金时达成协议如下:
1、为了保证甲方在投标期间的顺利投标,在交纳投标保证金时,甲方根据招标文件规定的本项目保证金数额的要求,提前将保证金汇给已方。
2、乙方在收到保证金后,应按照招标文件规定的时间、金额、形式,在交纳投标保证金的截止时间前。用自己的基本账户汇入招标文件所指定的账户内,汇款后将汇款单扫描件发给甲方财务,进行入账。然后根据招标文件的要求进行完成下一步工作。(如招标文件规定在指定银行换取发票)。
3、在开标之后,乙方应在招标中心退还保证金到账后,立即通知甲方并予以退还该项保证金。(1)若甲方未能中标招标人向中标人发出中标通知书后5个工作日内,将投标保证金退还至未中标人基本账户;(2)若甲方中标后,(学生打架调解协议书)与招标标人签订合同,并经市公共资源交易服务中心备案后5个工作日内,将投标保证金退还至中标人基本账户。本协议一式两份,甲乙双方各执一份。自双方签订之日起生效。
甲方代表:
乙方代表:
签字(盖章)。
签字(盖章)。
履约保证金合同篇四
本保证金作为河南泰汇建筑工程有限公司(投标人名称)就 平舆县阳城等四个乡镇土地整治项目(二期)工程施工项目(招标编号:20xx-gc-g-026)所签定合同的履约保证金。履约保证金额中标金额的10%。
1、承包人保证在收到中标通知书的同时,向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之十(10%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内,其余额退回给承包人,不计利息。
2、履约保证金应为转账或现金。
3、如果此时存在合同争端并且未能解决,那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。
4、未经发包人同意,不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准,将从履约保证金中扣除违约金。更换项目经理扣除10000元违约金。更换技术负责人扣除5000元违约金。
投标人名称(承包人):(单位公章)
银行账号:
开户行地址:
开户行电话:
法定代表人或授权代表:( 签 字 ) 年 月 日
纳税承诺书:
在(招标编号:)招标活动中,如果我们公司有幸中标,我公司承诺我们公司应交纳的有关税金由业主代扣代缴给朝阳市税务部门。
投标人名称(承包人):
公章:
法定代表人或授权代表(签字):年 月 日
履约保证金合同篇五
根据《_________》的有关规定,甲乙双方共同签订如下协议:
一、乙方自愿按规定数额预交保证金(含投标保证金和履约保证金),作为参加甲方组织的网上投标的信誉保证,无特殊原因有效期内不予退还。
二、乙方预交保证金后,有效期内参加甲方组织的网上政府采购投标时,不再另交投标保证金,中标后不再另交履约保证金(公开招标或邀请招标的招标文件另有规定的除外)。
三、甲方提供采购公告信息的网上查询、网上报价、网上撤标、网上下载标书、网上自助发布企业、商品及价格信息等功能。
四、乙方对用户名及登录密码、标书下载密码的保密负有全部责任,因密码被盗用引起的纠纷甲方概不负责。
五、乙方如发生《_________》或者国家法律、法规所禁止的行为,甲方将按有关规定进行相应处罚。
六、供应商应交付的保证金数额暂定为人民币_________元整,甲方有权根据有关情况作相应调整。
七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
八、本协议有效期自签订之日起至乙方退出网上采购或被取消会员资格时止。有效期满,预交的保证金无息退还。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
负责人(签字):_________负责人(签字):_________。
电话:_________电话:_________。
地址:_________地址:_________。
开户行:_________开户行:_________。
_________年____月____日。
履约保证金合同篇六
乙方(供应商):
为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目,简化投标保证金交纳,退还手续,提高采购效率,依据《^v^合同法》,《^v^政府采购法》等相关法律法规的规定,甲乙双方经协商,在平等自愿的基础上,就预存保证金的有关事宜达成协议如下:
1、乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元,作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。
2、乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后,向乙方出具收据并发放一张^v^预存保证金卡^v^。
3、办理退还预存保证金手续时,乙方应书面向甲方提出并退回^v^预存保证金卡^v^。甲方在确认乙方手续齐全后,5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金。预存保证金所孳生的利息全部上缴广州市财政。
1、除采购文件另有规定外,^v^预存保证金卡^v^作为乙方参与甲方组织的政府采购项目时递交投标文件的凭证,无须另行交纳投标保证金;双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。
2、个别特殊或采购金额较大的项目,甲方有权在采购文件中规定^v^不接受预存保证金卡^v^,乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后,甲方依法退回该项目保证金。
3、乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时,甲方依法扣减预存保证金,并上缴广州市财政。乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足,否则,乙方的^v^预存保证金卡^v^失效。
4、^v^预存保证金卡^v^仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用,乙方不得转借,出租,抵押或用于其他用途。
5、甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的^v^保证金专用账户^v^,按国家有关法律法规进行管理和使用,不得挪作他用。
本协议发生争议,由双方协商或由政府采购监管部门调解解决;协商或调解不成,双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。
1、本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效。20xx年2月18日前已发采购公告的项目,由于未在采购文件中注明相关内容,不适用本协议。
2、在本协议履行期间,甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提出,要求甲方退还预存保证金,终止协议。甲方提出终止协议,必须提前10个工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金,本协议长期有效。
3、在本协议履行期间,如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更,双方可协商修改,补充相关条款。
4、本协议一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。
甲方:
(盖章)。
乙方:
(盖章)。
法定代表人:
(签字或盖章)。
法定代表人:
(签字或盖章)。
履约保证金合同篇七
合同编号:
签订地点:
甲方:
乙方:
甲、乙双方经友好协商,于年月日签订此项采购合同。
一、采购货物名称、数量、价格及交货期:
1)货物名称、数量、价格。
2)总价合计:人民币:(大写)。
3)交货期:年月日前交付全部货物。
4)交货地点:
二、货款支付:
合同生效后15个日历日内,乙方交付全部货物并安装调试至设备正常运作,同时向甲方提供全额有效发票,甲方自收到发票并验收合格之日起7个工作日内一次性付清全款:(大写)。
三、质量保证及售后服务:
1.乙方应按询价采购文件规定的货物规格型号、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2.如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后4小时内到达甲方现场解决处理。
3.售后服务条款按附件1《售后服务承诺》所述执行。
四、违约责任:
1.甲方无正当理由拒收设备的,甲方向乙方偿付拒收货款总值。
2.乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及询价采购文件规定标准的,甲方有权拒收货物。
3.乙方逾期交货的,乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期7个工作日不能交货的,甲方可解除本供货合同。造成甲方损失的,乙方负责赔偿。
五、仲裁与起诉:
双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,任何一方均可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
六、合同生效及其他:
1.本合同执行中,如需修改或补充合同内容,由双方协商签署书面修改或补充协议,作为主合同不可分割的一部分。
2.本合同壹式肆份,由甲方执贰份、乙方执贰份,自双方签字盖章之日起生效。
3.本合同其他未尽事宜将遵照《民法典》有关条款办理。
七、乙方账户资料:
银行开户名:
开户行:
税号:
八、附件:
1)《售后服务承诺书》。
甲方:名称:
地址:
邮编:
电话:
传真:
法定代表人:
委托代理人:
日期:年月日乙方:名称:
地址:
邮编:
电话:
传真:
法定代表人:
委托代理人:
日期:年月日
履约保证金合同篇八
_________(受益人):
_________(委托人)系我行客户,其结算保障金存款户帐号_________。该单位已于_________年_________月_________日与你方签署_________(合同或向_________工程投标)编号_________。我行已接收该单位委托,愿对该单位履行上述合同(投标书)商定的任务供给担保。如该单位不实行合同,且不自动支付违约金,我行愿承当担保义务,按合同的'规定,代为支付违约金_________元。我行担保额度随合同逐渐履行而相应递减。
除本保函固定条款中划定的终止保函效率的前提外,当呈现下列情形时,担保银行也可撤销本保函:_________。
担保银行(盖章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
《履约类保函担保合同范本》
履约保证金合同篇九
为保护民工的合法权益,不拖欠民工工资,本人以(单位名称)法定代表人或授权代表的资格,郑重承诺:
我单位承建的工程,将保证做到:
1、遵守国家的有关工程建设的法规,自觉维护和规范建筑市场秩序,诚信守法,按照《劳动法》规定雇佣和使用民工,工资将直接发放给民工本人,在获得工程款后,优先偿付民工工资。在雇佣和使用民工时为民工办理工伤保险。
2、承建的工程不转包、不违法分包、不挂靠,杜绝使用“包工头”式的非法用工方式。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为,造成民工上访,及其它突发事件或公共事件,我单位愿意接受业主的处罚,同时愿意接受主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。
承诺单位:(公章)
法定代表人或授权代理人(签字):
日期: 年 月 日
履约保证金合同篇十
我公司根据20xx年3月6日与县人民政府签订的《**县****改造和开发合作协议》投资开发建设的“xx县xx商贸街项目”,计划投资2.4亿元,实际完成投资2.7亿元。该项目已于20xx年9月11日通过竣工验收,并交付使用。根据合同约定,特向人民政府请求退取我公司交纳的.履约保证金20万元,请予以支持和帮助,谢谢!
特此申请。
xxx房地产开发有限公司。
20xx年xx月xx日。
履约保证金合同篇十一
本保证金作为(投标人名称)(承包人)就项目(招标编号: )所签定合同的履约保证金。履约保证金额(大写)。
1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动,包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或建筑物(以下简称“违约”),只要发包人确定,无论承包人有何反对,发包人将从上述金额中扣除。
3、履约保证金构成承包人无条件的,不可撤消的直接义务;
4、承包人保证在收到中标通知书的同时,向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之五(5%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内,其余额退回给承包人,不计利息。
5、履约保证金应为银行支票、汇票或现金。
6、如果此时存在合同争端并且未能解决,那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。
投标人名称(承包人):
公章:
银行账号:(包括开户行地址、电话等)
开户行地址:
开户行电话:
法定代表人或授权代表(签字):
年月日
本保证金作为 河南泰汇建筑工程有限公司 (投标人名称)就 平舆县阳城等四个乡镇土地整治项目(二期)工程施工 项目(招标编号:2015-gc-g-026)所签定合同的履约保证金。履约保证金额 中标金额的10% 。
1、承包人保证在收到中标通知书的同时,向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之十(10%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内,其余额退回给承包人,不计利息。
2、履约保证金应为转账或现金。
3、如果此时存在合同争端并且未能解决,那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。
4、未经发包人同意,不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准,将从履约保证金中扣除违约金。更换项目经理扣除10000元违约金。更换技术负责人扣除5000元违约金。
投标人名称(承包人): (单位公章)
银行账号:
开户行地址:
开户行电话:
年 月 日甲乙双方签订合同号为 号的.出境旅游合同,甲方承诺出境期间不滞留,现甲乙双方经友好协商达成以下协议:
一、甲方应于 年 月 日前向乙方缴纳出国旅游履约保证金 万元。
二、甲方承诺在旅游期间,遵守如下约定:
1.甲方在境外期间,应当遵守旅游当地的法律法规,按时登机/船/车,不因与乙方及其他接待机构的相关争议而拒绝登机/船/车。
2.甲方在境外旅游期间,须将本人护照交由乙方领队保管。
3.甲方回国后的当日应将本人护照原件及往返登机牌原件交给乙方办理销签手续。若使领馆有面试销签需要,甲方应积极配合前往使领馆销签。
三、如甲方不履行前述第二条规定的承诺行为,则乙方有权不退还甲方缴纳的履约保证金。如乙方因甲方的滞留而受到中国公安机关的处罚、被使领馆停签、为甲方遣返而垫付费用或因处理相关事宣而支出其他费用,均应由甲方承担赔偿责任。
四、如甲方履行第二条约定的承诺行为,甲方在旅游团回程后的三日内可以凭收据从乙方处无息领取已付的履约保证金。
五、本协议未尽事宜,双方协商解决。协商不成的,双方同意只向乙方所在地有管辖权的人民法院进行起诉。
六、本协议一式两份,自双方盖章并签字后生效。
甲方(签字) 乙方(盖章):
代表签字: 代表签字:
日 期: 日 期:
日 期: 日 期:
履约保证金合同篇十二
盘县交通局:。
盘县第二批运煤公路建设业主办:。
根据合同文件6.3.2条规定我单位业已完成贵州省盘县鸡场坪至顺场运煤公路、大水公路羊场至大坪地段运煤公路、平关至迤车公路监理的施工间断监理工作,已满足申请退还履约保证金条件。现我单位申请退还履约保证金81000.00元(大写捌万壹千元正)。
批准为谢。
云南升盟公路工程监理有限公司。
盘县第二批运煤公路驻地监理办。
20xx年11月21日。
履约保证金合同篇十三
1.(商业合同)合同履约金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证。并在双方合同到期或者依法解除时才予以退还。它不是法定的债的担保方式,其性质和效力都缺乏法律依据。
期货领域。
2.(期货领域)为确保履行合约而由期货合约买卖双方或期权卖方存放于交易帐户内的押金。商品期货保证金不是一种股票的支付,也不是为交易该商品而预付的定金,而是一种良好信誉押金。
详解。
履约保证金是买卖双方确保履约的一种财力担保。期货市场的交易者在进行交易时必须存入一定数额的履约保证金,保证金数额由提供合约交易的交易所制定,其金额通常为合约总值的5-15%,当然,经纪商或委托经纪商还会自选制定额外保证金,这种额外保证金数额不会低于交易所规定的水平。另外,保证金水平还受市场交易风险大小所影响,在波动较大的市场中通常要付较多的保证金。同时,对套期保值和投机交易的保证金要也有所不同,一般前者所收保证金相对低些。保证金又分为初始保证金和追加保证金。初始保证金是交易者按规定在交易前交纳的保证金。因价格变化,交易者所受的帐面损失从保证金中扣除,从而引起保证金下降,当降至保证金下限时(交易所一般者规定有保证金下限),经纪有就要求该交易者再交一部分保证金,以便使帐户达到初始保证金的水平,这个追加的部分,就叫做追加保证金。
履约保证金合同篇十四
为保护民工的合法权益,不拖欠民工工资,本人以(单位名称)法定代表人或授权代表的资格,郑重承诺:
我单位承建的 工程,将保证做到:
1、遵守国家的有关工程建设的法规,自觉维护和规范建筑市场秩序,诚信守法,按照《劳动法》规定雇佣和使用民工,工资将直接发放给民工本人,在获得工程款后,优先偿付民工工资。在雇佣和使用民工时为民工办理工伤保险。
2、承建的工程不转包、不违法分包、不挂靠,杜绝使用“包工头”式的非法用工方式。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为,造成民工上访,及其它突发事件或公共事件,我单位愿意接受业主的处罚,同时愿意接受主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。
承诺单位:(公章)
法定代表人或授权代理人(签字):
日期: 年 月 日
履约保证金合同篇十五
本保证金作为 河南泰汇建筑工程有限公司 (投标人名称)就 平舆县阳城等四个乡镇土地整治项目(二期)工程施工 项目(招标编号:20xx-gc-g-026)所签定合同的履约保证金。履约保证金额中标金额的10% 。
1、承包人保证在收到中标通知书的同时,向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之十(10%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内,其余额退回给承包人,不计利息。
2、履约保证金应为转账或现金。
3、如果此时存在合同争端并且未能解决,那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。
4、未经发包人同意,不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准,将从履约保证金中扣除违约金。更换项目经理扣除10000元违约金。更换技术负责人扣除5000元违约金。
投标人名称(承包人): (单位公章)
银行账号:
开户行地址:
开户行电话:
法定代表人或授权代表: ( 签 字 )
年 月 日
履约保证金合同篇十六
根据招标文件规定,我公司做为合法投标人参加本次集中招标采购。我们保证:投标文件真实、合法,产品质量符合国家标准。如出现产品质量问题,我公司将承担一切法律责任和经济赔偿责任。
本保证书有效期限为本次集中招标采购周期。
投标企业名称(盖章):xx
法定代表人(签字):xx
签署日期:xx年x月x日
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/12002634.html】