合同是双方达成共识的书面文件,确保交易的合法性和有效性。那么如何编写一份合法有效的合同呢?首先,我们需要明确合同的基本要素,包括合同当事人的身份和意愿、合同的内容和形式、合同签订的方式和时间等。其次,要合理安排合同的条款,避免模糊不清或过于苛刻的条件。此外,合同中的条款应该具备明确性、可操作性和合理性,以确保合同能够顺利履行。面对复杂的合同撰写任务,以下是一些建议和方法供大家参考。
工地塔吊合同篇一
因工程施工需要,甲方租赁乙方塔吊_________台投入到_________工程施工,为明确双方的责任、权利及义务,经双方友好协商,一致同意签订本塔吊起重机租赁合同一份。
承租方:_______________。
出租方:_______________。
1.塔吊型号:_________固定式。
数量:_________台。
2._________塔吊自由高度_________,本工程要求使用高度为_________,工作半径_________,末端吊重_________,最大吊重_________。按说明书需_________道附着。
3.附墙杆件、耳板、基础预埋件、附墙杆件的锚固件等,由甲方根据乙方提供的图纸制作及安装,并承担费用;甲方负责提供电源至乙方塔吊最下端5处。
1、塔吊租期至少为_________个月,不足_________个月按____个月租金收取;超过_________个月按实际租期计算。
2、塔吊安装后,达到以下条款中任何一条即从当天开始计算租赁费:
塔吊通过专业检测中心或政府主管部门检测验收之日。
塔吊通过施工现场当地认定或指定的其它机构的验收之日。
塔吊因工程需要开始投入使用。
3、停止计费日期确定:甲方书面报停之日或签字确认停止使用之日为停止计费日期。
4、安装调试完毕取证后因非乙方原因不能使用,双方约定从主机安装调试取证后计算租金。
5、双方约定,塔吊租赁期限为塔吊开始计费日至塔吊书面报停之日止,塔吊报停后,甲方仍需使用,则租期自然延至塔吊最后使用之日,期间乙方正常收取机械租赁费用。
6、塔吊书面报拆后,由于甲方原因引起塔吊无法及时退场,导致塔吊闲置在现场的时间不得超过1个月,且闲置____日内乙方不收取费用,闲置超过____日乙方按照日租费的50%收取费用。
1、月租金:每月租金为:_________万元,含两名塔司工资。
2、塔吊安拆、顶升人工费为:_________万元。
3、基础预埋件支腿费为:_________万元。预埋马凳的制作和现场基础施工由甲方负责并承担费用。
4、塔吊进退场运输费为:_________万元。
1、签订本塔吊起重机租赁合同之日甲方预付乙方_________万元订金。
2、塔吊月租赁费按月结算,由乙方当月____日向甲方确认当月结算,甲方审核无误后并由乙方开具税务发票后于次月____日办理付款,并确保于次月的____日前款项到达乙方公司账户,依次类推,至全部租赁费付清为止。但租赁费的尾款必须在塔吊退场前一次性支付完毕。
3、塔吊主机进厂后____日内,甲方在乙方开具合格的税务发票后一次性支付乙方进退场费万元。安拆顶升人工费_________万元。
1、当甲方未能按本塔吊起重机租赁合同约定的时间及时、足额支付乙方塔吊费用时,延迟期间就迟付部分甲方向乙方支付延迟付款的违约金。
2、违约金按每超过一天为延迟付款金额的千分之三计算。
计算方法为:延迟付款金额×3‰×延迟付款天数。
1、甲方以银行电汇的方式支付乙方费用。
双方约定,塔吊的进场时间以甲方书面通知为准,进场前甲方必须制作好塔吊基础,并确保基础能满足塔吊安装。甲方的进场通知应提前15天以传真或特快专递形式送达乙方。
1、货到工地,甲方负责对塔吊外观品质进行验收并签署进场确认书,塔吊基础预埋件和整机进厂双方填写交接货物清单,并负责对货物保管。
2、主机安装调试合格,由乙方负责组织自检,向甲方提供《自检报告》作为起租依据。
3、乙方负责塔吊检测取证工作并承担检测费用。
1、甲方责任:
1.1塔吊到达现场及撤离现场和基础施工、安装、顶升、拆除所需的汽车吊或现场倒运所需的运输车辆由甲方提供,并承担其费用。
1.2甲方负责免费按甲方正式工作人员标准提供乙方装、拆人员、塔司住宿。
1.3塔吊的.操作由乙方提供的司机负责,塔吊如有故障,乙方现场人员无法处理时,由甲方通知乙方,乙方根据需要派维修服务人员,维修期间由甲方负责免费提供乙方维修服务人员住宿。
1.4甲方在使用过程中负责提供持证的合格指挥人员。
1.5负责提供塔吊安装、拆卸、使用过程中的用电和电费;提供塔吊使用所需的专线电源及进电配电箱,一次电源箱距离塔吊中心不超过5米,;自行解决吊钩以下的吊绳及其它吊装吊具。
1.6负责塔吊安、拆、附着、升降过程中所需脚手架的搭拆工作,并负责塔吊附着件的现场焊接以及其他所需工具给乙方免费使用。塔吊使用过程中塔吊吊钩以下的各种吊具、索具、铁扁担等由甲方解决,费用和由此所引发的安全责任甲方承担。负责搭拆塔吊安装、拆除工作范围内的安全防护和警戒,严禁无关人员进入警戒区。
1.7甲方承担因基础制作不合格和指挥不当引起的事故责任、安全责任和经济损失。
1.8租赁期间塔吊所有权归属乙方,甲方在按时支付租金的前提下拥有塔吊的使用权。任何情况下,甲方无权转让、变卖、扣押、处置乙方塔吊。
1.9甲方必须保证有足够的空间满足乙方塔吊的进退场、安装和拆卸,并要保证道路压平夯实畅通,塔吊基础无积水、无淤泥。拆卸塔吊甲方必须提前10天书面通知乙方。
1.10租赁期间甲方如不按时支付乙方各项费用,乙方有权停机,停机期间租赁费照计,由此造成的工程损失由甲方承担。
1.11甲乙方随时注意气象部门的预报,并做好防风,防雨、防滑、防暑降温等季节性气候变化的相应措施,以保证施工人员的人身安全和施工机械、设备的安全。
1.12负责塔吊及其附件在现场期间的安全保卫工作,如发生偷盗事件,应由甲方赔偿相对应的配件和损失。
2、乙方责任:
2.1、由乙方负责塔吊进退场和装拆、顶升工作。
2.2乙方司机必须严格按照塔吊操作规程安全操作,制定塔吊安全生产责任制,做好维修保养及各种检查记录。
2.3甲方允许乙方每月有累计不超过两天时间对塔吊进行维修保养,但乙方应尽可能地利用塔吊休息期间进行维修保养。
2.4因乙方塔吊的质量问题或塔吊备件不足导致的当月累计停机时间超过48小时的,则停机期间按月租金的1/30乘以停机天数由甲方予以扣除。
2.6根据施工现场条件对基础进行设计和甲方制作基础时的技术指导工作。
2.7乙方特殊工种要经专业培训,并持有政府主管部门签发的合格证上岗。提供二名合格持证塔吊司吊,乙方负责支付司机工资及司机保险费,租赁期间司机服从甲方管理。
2.8乙方保证塔吊运转正常、性能良好,双方严格按照操作规程办事,禁止违章操作。
1.本塔吊起重机租赁合同发生纠纷,双方协商解决,协商无法达成一致时,可向原告所在地人民法院提起诉讼。
1、塔吊必须于________年____月____日前安装调试合格投入使用。
2、合同由双方代表签字盖章后生效,未尽事宜双方协商解决。
3、合同一式四份,正本二份副本二份,甲乙双方各持二份。具有同等法律效力。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
乙方住所:
开户行:
帐号:
合同签订时间:________年____月____日。
工地塔吊合同篇二
乙方:______________身份证号码:_____。
因乙方在甲方工地发生工伤事故,甲乙双方经过友好协商,综合考虑乙方的家庭状况和甲方的实际情况,在合理合法、互让互谅、平等自愿的基础上,达成如下协议:
第一条本协议是根据国务院《工伤保险条例》、《江苏省工伤保险条例》、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》及其他相关规定达成,甲乙双方完全知悉、理解这两个条例及其他相关规定的内容,清楚乙方工伤的赔偿项目及数额。
第二条乙方系甲方工地雇员,在______年______月______日在工地受伤,经扬州洪泉医院治疗。甲方因乙方受伤事宜,已经支付医疗费、生活费等费用____________元。
第三条双方依据有关法律法规之规定,协商赔偿款总额为人民币壹拾肆万______元,乙方清楚并同意上述赔偿款已包括但不仅于一次性伤残补助金、一次性伤残就业补助金、一次性工伤医疗补助金、医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费、以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要康复费、护理费、后续治疗费,并已包含支付乙方及其家属的精神损害抚慰金等一切赔偿款。
第四条各方的身份情况及保证情况:
1、甲方向各方陈述和保证如下:
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;。
(3)本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务。
2、乙方向各方陈述和保证如下:
(1)其有权进行本协议规定的行为,并已采取所有必要的行为签订和履行本协议;。
(3)本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务;。
第五条违约责任。
如果任何一方违反本协议,则该协议无效。任何一方均可向人民法院提起诉讼,如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务,而使其他各方遭受损失,则其他各方有权要求予以赔偿。
第六条保密条款。
一方对因本次工伤赔偿而获知的另一方的商业机密或个人隐私负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第七条本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效,均具同等法律效力。
甲方:_____乙方:_____。
日期:______年______月______日
工地塔吊合同篇三
委托代表人:_____。
乙方:______________身份证号码:_____。
因乙方在甲方工地发生工伤事故,甲乙双方经过友好协商,综合考虑乙方的家庭状况和甲方的实际情况,在合理合法、互让互谅、平等自愿的基础上,达成如下协议:
第一条本协议是根据国务院《工伤保险条例》、《江苏省工伤保险条例》、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》及其他相关规定达成,甲乙双方完全知悉、理解这两个条例及其他相关规定的内容,清楚乙方工伤的赔偿项目及数额。
第二条乙方系甲方工地雇员,在______年______月______日在工地受伤,经扬州洪泉医院治疗。甲方因乙方受伤事宜,已经支付医疗费、生活费等费用____________元。
第三条双方依据有关法律法规之规定,协商赔偿款总额为人民币壹拾肆万______元,乙方清楚并同意上述赔偿款已包括但不仅于一次性伤残补助金、一次性伤残就业补助金、一次性工伤医疗补助金、医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费、以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要康复费、护理费、后续治疗费,并已包含支付乙方及其家属的精神损害抚慰金等一切赔偿款。
第四条各方的身份情况及保证情况:
1、甲方向各方陈述和保证如下:
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;。
(3)本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务。
2、乙方向各方陈述和保证如下:
(1)其有权进行本协议规定的行为,并已采取所有必要的行为签订和履行本协议;。
(3)本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务;。
第五条违约责任。
如果任何一方违反本协议,则该协议无效。任何一方均可向人民法院提起诉讼,如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务,而使其他各方遭受损失,则其他各方有权要求予以赔偿。
第六条保密条款。
一方对因本次工伤赔偿而获知的另一方的商业机密或个人隐私负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第七条本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效,均具同等法律效力。
___年___月___日。
乙方:_____。
___年___月___日。
工地塔吊合同篇四
出售方:(简称甲方)。
求购方:(简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则,甲方将自购的济南金魁工程机械有限公司生产的型号塔吊台,生产日期:产品编号:)转让给乙方。经甲乙双方平等协商,签订本协议,以资双方共同遵守执行。
一、塔吊说明:
转让的塔吊高度米,标准节个,带及相关的零部件。
二、转让费用:
甲、乙双方确定塔吊转让价格为:元人民币。
三、产权说明。
甲方在收到乙方的全部转让费后,塔吊的产权归乙方所有。
四、塔吊转让后的责任。
塔吊转让后,塔吊每年的政府、税务、工商、安全监管等部门所有收费、证照办理、安全年检及所发生的安全问题与质量问题甲方不承当任何费用和任何责任。全部有乙方承担。
本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字后正式生效。
甲方(签字):乙方(签字):
签署日期:年月日签署日期:年月日
工地塔吊合同篇五
甲方:
乙方:
为确保塔吊的顺利安装,施工人员和机械设备的安全特制定以下协议:
一、乙方责任。
1、施工人员及现场技术人员,必须具备有效的安装、拆卸的操作人员的操作证书,必须有良好的安全教育,必须有过多次的安装、拆卸、操作塔机运转的经验。
2、乙方在塔吊安装前必须由专业技术人员对施工人员进行技术交底,充分让施工人员了解安程序。
3、乙方进入工地首先对塔吊的各部件进行检查,并做好记录,自检合格后,方可进行安,根据甲方技术人员要求,必须严格按操作规程进行安装,要配备专业信号指挥,操作人员必须持证上岗作业,操作人员应当具备排除一般故障的能力,不得违章作业,在场操作人员必须正确使用三宝。
4、乙方在塔吊拆过程中应在作业安全半径下方设置警戒区及派专业安全人员进行看护。
5、塔机在安装过程中如出现:突然停电、机械故障、天气聚变等问题,应具有紧急预案及有效的补救措施,杜绝重大的安全事故。安全事故指标为零。
6、塔机在安装过程中,因乙方原因引起的损坏,由乙方负责修复。
二、甲方责任。
1、甲方必须提前按塔吊基础图要求,制作好塔吊基础。因甲方未按基础图要求制作基础,导致塔吊在安装、使用过程中发生各种问题、事故,由甲方承担全部责任,与乙方无关。
2、甲方负责协助好相关的辅助工作,确保安现场的道路畅通。
3、积极配合好乙方进出场工作。
4、对自己的机械进行日常检查,发现的问题及时通报乙方,并在安装前立即整改。
三、明确甲乙双方责任。
塔机在安装、拆卸过程中,凡是因乙方原因造成的伤亡事故,一切责任和经济损失均由乙方承担,甲方不承担任何责任。塔吊安装价格为 元整,小写 元整。本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方代表签字(盖章)方可生效,至合同期满为止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________。
________年____月____日 ________年____月____日。
工地塔吊合同篇六
甲方:
乙方:
为确保甲乙双方的共同利益不受侵害,经甲乙双方平等协商一致,自愿签定本合同,共同遵守本合同所述内容。
一、劳动期限暂定为:一年(1#塔吊从20xx-2-18开始,5#塔吊从20xx-2-26开始).
二、工作内容。
1、乙方同意根据甲方工作需要,担任该工地塔式起重机司机工作。
2、乙方自愿遵守甲方制定的各项劳动规章制度,认真履行岗位职责,负责搞好本塔机的驾驶、检查、保养、维修等工作。并使塔机正常及时为各施工班组服务。
3、因工作需要乙方合理调配安排加班时间,必须保证各施工班组所用材料、物品、工具正常及时使用。
三、劳动报酬。
聘用期内乙方每月工资为:3600元。现甲方每月支付乙方月工资20xx元,余款待合同期满一次性付完。
四、甲方的权利与义务。
1、根据生产经营需要和本公司的规章制度及合同内容对乙方进行管理。
2、甲方人员有权对乙方工作进行监督、督促和考评。
3、甲方必须认真履行本合同约定的内容,按合同规定按时支付乙方工资,乙方伙食自理、住宿由甲方提供。
4、根据乙方检查、维修发现的问题,经甲方核查后及时更换损坏的塔机零部件。
五、乙方的责任和义务。
1、认真执行遵守国家的法律、法规和政策及甲方和项目部的各项规章制度,提高敬业精神。讲究职业道德,维护国家和甲方的利益。
2、服从甲方的本职工作安排,认真履行岗位职责,不讲条件按时完成甲方规定的各项本职工作任务。
3、认真履行本合同约定的内容,严格执行塔吊操作规程,搞好本职工作。按约定领取劳动报酬,按约定解除合同。
4、爱护塔机。保持塔机清洁,每日开启前必须做到先检查后启动,先试运行后工作的原则,发现问题及时处理,及时汇报、保证塔机安全、可靠运行。
5、乙方若发现不安全因素,应及时停止作业。直到安全障碍排除。
6、每日做好上下班的工作和检查、维修和保养,发现问题及时汇报处理,决不影响第二天的工作。
7、保证施工期间塔机正常运转,除机械修理及停电,大风不能操作以外,根据施工需要保证随时运转。
8、禁止大风天气和塔机带病工作。
六、劳动合同的变更和解除,发生以下情况之一,本合同终止。
1、合同期满。
2、双方达成一致。
七、提出解除合同的任何一方,必须提前10通知对方,待对方同意后方可解除合同。
八、合同期内甲乙双方必须认真履行合同所述内容,不得自行解除合同,不得随意离职,本合同违约金为5000元。
九、本合同未及事项,按国家有关规定执行。
十、本合同自签字日生效,至合同期满自行解除。
十一、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方:(盖章)乙方:____(签字)代表人:____身份证号:
工地塔吊合同篇七
一、乙方必须持有上级安全监督部门颁发的特殊工种操作证,并将所持证件交给甲方备案。
二、严格按照塔式起重机的操作规程进行操作,服从项目部的协调指挥。在操作过程中必须严肃、认真,听从地面人员指挥,做到“三不伤害”,严禁超载吊装,杜绝野蛮施工。遇特殊天气应以保障人员安全和财产安全为首要,如因操作不当造成安全事故责任自负,造成财物损坏按价赔偿。
三、所操作的塔吊必须做好日常保养,严禁机械带病工作,发现塔吊异常情况且影响到安全运行的迅速汇报项目部领导,并配合维修。
四、严格遵守上、下班时间、积极配合工程施工。如遇工程需要加班加点应服从项目部安排,随叫随到。
五、驾驶员工资约__________元/月,平时发生活费,工资年终结算。本协议一式三份,甲方两份,乙方一份。
甲方:_________________。
_____年_____月_____日。
工地塔吊合同篇八
依据《中华人民共和国民法典》有关规定和民法典中《租赁合同》相关条款,在平等互利的基础上,经甲、乙双方共同友好协商,本着互惠互利的原则,达成塔机租赁、安装、维修、开机、拆卸等协议如下:
一、工程概况。
1、工程名称:_______________。
2、工程地点:_______________。
3、结构高度:_______________。
4、建筑面积:_______________。
二、塔机概况。
本塔机为厂生产的型塔机台,臂长__________米,高度根据本工程项目要求提供。乙方负责安装、维修、开机,投入使用直至拆卸。
三、租赁期限。
租赁日期暂定为______月,不足______月按______月计算,若需延长时间则按实际月份、天数计算。乙方在塔机安装调试可以使用就开始计算租赁时间。
四、付款方式及进出场费。
1、塔机进出场费:包干,按______元/台计包含吊车费、转运费、安拆费、检测费。
2、设备______月租费:_____每台完整设备______月租费用为人民币______元/台计。
3、付款方式:塔机进场后三日内,甲方一次性支付给乙方进场费,租赁费按月结算。
4、节假日租金照计。
五、双发责任。
乙方责任。
1、乙方必须保证塔机的正常运转。若需维修、保养塔机,每月累计不得超过72小时,超过时间按每月每天租金分摊扣除,且视情节严重大小,甲方有权给予相应处罚。
2、乙方给每台塔机配两名司机,派出的塔机司机,必须具有安全操作资格证及上岗证的专业人员乙方须遵守甲方工地的各项规章制度,服从甲方安排,听从甲方指挥甲方有权清退不合格的塔机司机,且在清退场的同时,乙方不能影响甲方的施工。
3、乙方负责提供塔机合格证、说明书复印件及安装方案。
4、乙方应根据甲方确定设备的进出场计划,及时组织设备进出场。同时负责向甲方提供《塔机安装、顶升、拆除技术方案》。
甲方责任。
1、甲方保证塔机所用的三相电源符合国家标准,电源箱接至塔机基础节处,并提供电焊和氧气焊等辅助设备,保证塔机安装拆卸时的道路畅通。
2、甲方无权要求乙方违章作业,风力在五级以上时塔机不得操作,甲方不能强制要求吊物,如甲方或班组要求强制吊物,有此所造成的安全事故由甲方全权负责并承当所有责任。
3、甲方须按时支付塔机租金,若不按时支付,乙方有权停机,停机期间的租金照计不论甲方任何原因停工,停工期间的租金照计乙方有权拆除未按时支付租金的塔机直至运走,期间的租金及损失费用照计。
4、甲方负责提供塔机司机的食宿。
5、甲方负责塔机基础及其防雷接地的施工,施工图纸由乙方提供,乙方派专人在现场指导。
6、甲方负责新塔机制作配重块,等工程完工后配重块随新塔机出场,配重块归乙方所有。
7、甲方塔机施工完工后,提前十五天书面通知乙方不再使用塔机。甲方负责清理场地以便乙方吊车拆解塔机,甲乙双方在结清塔机租金后,乙方拆机运走,如因甲方不能按时结清租金,乙方塔机不能按时拆机期间的租金照计。
六、违约责任。
1、甲方超过合同约定时间延迟支付租金时,乙方将按照延迟支付时间计算,每日加收延付金额百分零点五的利息。超过应付款日第五天,从第六天起,乙方有权停止设备运转。
2、乙方必须保证塔机的正常运转。若需维修、保养塔机,一次停机时间不得超过二十四小时,每______月累计不得超过七十二小时,超过时间按每月每天租金分摊扣除,且视情节严重大小,甲方有权给予相应处罚。
3、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同,任何一方违反本合同约定,都应向对方赔偿本合同租金金额百分三十的违约金。
七、其他事项。
1、乙方在本合同中提供租赁的设备对甲方的工程质量无连带责任。
2、在租赁期间,甲方对乙方提供租赁的设备仅有使用权但无所有权,甲方未经乙方同意,不得向第三方转租设备,更不得违法抵押、买卖。
3、其他未尽事宜,双方共同协商处理。
4、本合同一式_____份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效,在塔机退场、费用结算付清后自动失效。
甲方:____________________。
代表:____________________。
______年______月_____日。
乙方:____________________。
代表:____________________。
______年______月_____日。
工地塔吊合同篇九
经过邀请招标,发包人确定某项目路基工程施工单位。依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、工程项目。
1.1工程名称:道路工程。
1.2工程地点:
1.3承包范围:总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)。
1.4承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5合同价款:合同总价(暂定)元单价(综合单价包干)。
1.8质量标准:合格。
2.1图纸。
2.1发包人提供:
2.2技术标准:
2.
2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、____市相关技术标准、规范;
2.
3.1发包人的权利和义务。
3.
1.2发包人主要工作:
3.
1.
2.1负责场地三通一平;
3.
1.
2.2确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验;
3.
1.
2.3提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;
3.
1.
3.
1.
2.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;
3.
1.
2.6按合同约定支付工程款。
3.2承包人的权利和义务。
3.
2.1承包人主要工作:
3.
2.
1.1本合同签订后收到发包方通知2天内,承包人进场完成施工准备。
3.
2.
1.2严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。
3.
2.
3.
2.
3.
2.
3.
2.
1.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;
四、工程价款a、本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而增减。b.设计变更所增加的费用,有合同单价的按合同单价,没有合同单价的根据____市93土建定额再结合____市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项,可套用市政定额中相应的子项,费率按93土建定额四类下浮计取.设计变更中所增加的材料:报价书中有的按报价书,报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格,经发包人审定后方可使用,并作为结算依据。
五、工程价款的支付。
5.1工程完工经甲方、监理验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价的75%;
6.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。
7.1发包人违约:
7.
1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
7.2承包人违约:
7.
2.1因承包人原因,未按本合同第。
1.9条所示工期按时竣工,每延误一天,承包人按3000元天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。
7.
2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。
7.
2.3承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工并赔偿损失外,每发现一次罚款5000元。
8.
2.4如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,招标方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,发包人无息支付。
八、合同生效与终止。
8.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;
8.2合同订立时间:年____月____日;合同订立地点:____市。
8.3发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
九、合同份数。
9.1本合同正本贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力;
9.2副本陆份,双方各执叁份。本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。发包人:(公章)承包人:(公章)委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:签订地点:签订时间:施工合同篇10甲方(发包方):(以下简称甲方)乙方(承包方):(以下简称乙方)依据《民法典》及相关法律、法规,增强双方责任感,确保工程的顺利完工,双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同,条款如下:
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:设计施工图纸所包含的所有内容。
二、工程合同价款:本工程合同造价为人民币元,即人民币元整。本造价内含两年养护费用。
三、承包方式:由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容:设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。
四、工期本工程工期为:20________年____月____日至________年____月____日绿化工程养护期为:________年____月____日至________年____月____日。
五、工程价款的支付与结算。
1、按工程进度每月支付完成产值的______%;。
3、本工程价款不含税金。
六、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商达成补充协议,所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________________年____月____日。
工地塔吊合同篇十
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
第一条标的数量价款及交货时间。
1、单梁起重机5吨,跨度为18米2台7.5万元含税。
4、运输费4台为1万元。
5、安装费4台为1.2万元。
6、验收费4台为0.8万元。
7、安全滑线16162米为0.8万元。
8、弯钩及夹板0.2万元。
合计标的总价为21万,大写贰拾壹万圆整交货时间。
第二条技术要求。
1、质量标准国标。
2、钢丝绳采用贵州生产的,滑线为焦作产电线郑州产。
第三条验收要求。
安装结束后由当地检验部门按国家标准进行检验,并取得相关证件。
第四条标的所有权。
自货到时起转移,但甲方未履行支付价款义务标的所有物属于乙方所有。
第五条付款。
预付款为万元,货到款为万元,验收款为万元,质保金为万元。
第六条本合同解除的条件,友好协商。
第七条违约责任按合同法。
第八条本合同自双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工地塔吊合同篇十一
甲方:(承租方)。
乙方:工程机械租赁公司(出租方)。
依据《中华人民共和国合同法》有关规定和合同法中《租赁合同》相关条款,在平等互利的基础上,经甲、乙双方共同友好协商,本着互惠互利的原则,达成塔机租赁、安装、维修、开机、拆卸等协议如下:
一、工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、结构高度:
4、建筑面积:
二、塔机概况。
本塔机为厂生产的型塔机台,臂长米,高度根据本工程项目要求提供。乙方负责安装、维修、开机,投入使用直至拆卸。
三、租赁期限。
租赁日期暂定为个月,不足个月按个月计算,若需延长时间则按实际月份、天数计算。乙方在塔机安装调试可以使用就开始计算租赁时间。
四、付款方式及进出场费。
1、塔机进出场费:包干,按元/台计(元/台计,含税/不含税)包含吊车费、转运费、安拆费、检测费。
2、设备月租费:每台完整设备月租费用为人民币元/台计(元/台计,含税/不含税;其中已含配件费及安装、维修、开机、拆卸等劳务费)。
3、付款方式:塔机进场后三日内,甲方一次性支付给乙方进场费,租赁费按月结算。
4、节假日租金照计。
五、双方责任。
a.乙方责任。
1、乙方必须保证塔机的正常运转。若需维修、保养塔机,每月累计不得超过72小时,超过时间按每月每天租金分摊扣除,且视情节严重大小,甲方有权给予相应处罚(从租金中扣除)。
2、乙方给每台塔机配两名司机,派出的塔机司机,必须具有安全操作资格证及上岗证的专业人员;乙方须遵守甲方工地的各项规章制度,服从甲方安排,听从甲方指挥;甲方有权清退不合格的塔机司机,且在清退场的同时,乙方不能影响甲方的施工。
3、乙方负责提供塔机合格证、说明书复印件及安装方案。
4、乙方应根据甲方确定设备的进出场计划,及时组织设备进出场。同时负责向甲方提供《塔机安装、顶升、拆除技术方案》。
b.甲方责任。
1、甲方保证塔机所用的三相电源符合国家标准,电源箱接至塔机基础节处,并提供电焊和氧气焊等辅助设备,保证塔机安装拆卸时的道路畅通。
2、甲方无权要求乙方违章作业,风力在五级以上(包含五级)时塔机不得操作,甲方不能强制要求吊物,如甲方或班组要求强制吊物,有此所造成的安全事故由甲方全权负责并承当所有责任。
3、甲方须按时支付塔机租金,若不按时支付,乙方有权停机,停机期间的租金照计;不论甲方任何原因停工,停工期间的租金照计;乙方有权拆除未按时支付租金的塔机直至运走,期间的租金及损失费用照计。
4、甲方负责免费提供塔机司机的食宿。
5、甲方负责塔机基础及其防雷接地的施工,施工图纸由乙方提供,乙方派专人在现场指导。
6、甲方负责新塔机制作配重块,等工程完工后配重块随新塔机出场,配重块归乙方所有。
7、甲方塔机施工完工后,提前十五天书面通知乙方不再使用塔机。甲方负责清理场地以便乙方吊车拆解塔机,甲乙双方在结清塔机租金后,乙方拆机运走,如因甲方不能按时结清租金,乙方塔机不能按时拆机期间的租金照计。
六、违约责任。
1、甲方超过合同约定时间延迟支付租金时,乙方将按照延迟支付时间计算,每日加收延付金额百分零点五的利息。超过应付款日第五天,从第六天起,乙方有权停止设备运转。
2、乙方必须保证塔机的正常运转。若需维修、保养塔机,一次停机时间不得超过二十四小时,每月累计不得超过七十二小时,超过时间按每月每天租金分摊扣除,且视情节严重大小,甲方有权给予相应处罚(从租金中扣除)。
3、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同,任何一方违反本合同约定,都应向对方赔偿本合同租金金额百分三十的违约金。
七、其他事项。
1、乙方在本合同中提供租赁的设备对甲方的工程质量无连带责任。
2、在租赁期间,甲方对乙方提供租赁的设备仅有使用权但无所有权,甲方未经乙方同意,不得向第三方转租设备,更不得违法抵押、买卖。
3、其他未尽事宜,双方共同协商处理。
4、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效,在塔机退场、费用结算付清后自动失效。
甲方:
乙方:
代表:
代表:
工地塔吊合同篇十二
塔吊使用单位:_____________(以下简称甲方)。
塔吊安拆单位:_____________(以下简称乙方)。
1、甲方委托乙方安装(拆卸)一台__________型塔吊,时间_____年_____月_____日至_____年_____月完成。
2、安装地点:_____________工地,由甲方负责清理现场障碍物,并提供所需的配电资源。安装前甲方应向乙方提供符合厂家说明书的砼基础及相关塔吊手续。
3、甲方制作基础前,应避免塔吊间打架互碰、带地下室工程,应注意基础深度与地下室深度一致,保证砼基础坚固,如因上述情况,造成塔吊倒翻等一切损失均由甲方负责,由此导致的验收不合格,乙方概不负责。
4、由乙方向甲方提供塔吊安装(拆卸)方案,资质证书,技术交底等相关资料。
5、在安装和调试过程中,甲方应无偿向乙方提供2-3名力工以及调试的试件。
6、乙方在立、放塔过程中所发生的工伤事故,属于甲方责任甲方承担,属于乙方责任乙方承担。
7、塔吊安装或拆卸完工后甲方必须付清乙方人工费、吊车费和运输费。手续费等塔吊经检测部门检验合格后,甲方一次性付清,检测费由甲方承担,检测塔吊安装不合格,乙方应及时给予返工,返工费用由乙方承担。
8、塔吊安装或(拆卸)完毕后,经有关部门检测合格后,即乙方工作结束,如以后因甲方操作失误等因素而造成的事故,均和乙方无关。
双方签字后即具法律效力。其它未尽事宜双方可订补允协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
补充协议:
甲方代表:_________乙方:_____________。
日期:_____________日期:_____________
工地塔吊合同篇十三
承租人以下称乙方。
甲、乙双方就塔式起重机(下称塔吊)租赁,在自愿,平等的基础上达成如下协议:
一、乙方因工程需要,向甲方租用型号为塔吊台。租赁期从正常运转之日起,至乙方退租之日止(中途不得报停)。乙方租赁起算日期为乙方签名。
二、本塔式起重机租赁价格为元/日。
三、付款方式。
四、乙方委托甲方派具有专业安装资质的人员安装,乙方承担进场费,出场费,安装费,拆卸费,验收费计每台元,合计元。上述费用。甲方应具有塔机合法有效的资料,乙方应做好塔吊安装前的准备工作,路道和电源等。
五、甲乙双方签订合同后,甲方提供相应塔吊的基础图。由乙方负责购买基脚螺栓(双螺帽)和塔吊基础的施工或租赁,并验收合格。如因塔基的质量造成损失乙方承担相应责任。
六、乙方应做好塔式起重机的安全管理工作,按照甲方提供的使用说明书进行塔吊的操作和保养。乙方应聘用具有特种作业许可证的塔机驾驶员,塔机不得违章和带故障运行,如因上述原因造成安全事故由乙方承担相应的责任。
七、甲方出租的塔吊保证性能良好。甲方承担塔吊的正常磨损和日常维修。甲方在此项工程,每台塔机提供一根新的主钢丝绳,如有损坏由乙方负责更换。
八、乙方不得将甲方塔机租赁,转让,抵押。租用结束须提前天,书面通知甲方,并结算租金。
九、甲乙双方应自觉履行合同,如有以上的违约行为,承担相应的责任,如乙方租金支付延期,甲方有权停机直至拆除塔机,并按所欠租金的每日加千分之三收取滞纳金。
十、未尽事宜,协商解决,如有争议由工程所在地人民法院管辖。本协议一式二份,甲乙双方各执一份。协议签订后生效。
甲方代表签名:
乙方代表签名:
甲方单位盖章:
乙方代表盖章:
合同签订:
日期:年月日
工地塔吊合同篇十四
出租方:______________ (简称甲方)
承租方:______________ (简称乙方)
因工程需要,乙方向甲方租用 塔机 台,用于 工地,安装高度(标高) ,经双方协商达成以下合同条款,双方共同遵照执行。
1、租金:每月租金 元,(大写: ),机操人员工资每月 元(大写: );合计金额 元(大写: )。
2、塔机一次性进出场费共计 元(大写: )包干(已包含塔机安装、拆除、修理、日常维护费,标准段及超高段标准节的所有进出场费及办理塔机使用有关的安监等相关手续费等所有费用)。
3、超高标准节(标准节高度2.8米/节)每节租金 元/天,附着4000元/道(附着长度单根超过七米,每增加一米加收 元)。
4、由甲方负责配备两名机操人员。塔机指挥人员由乙方配备,也可委托甲方配备,工资由乙方支付。乙方不得要求机操人员疲劳操作,如需增加机操人员,乙方按每月 元/人向甲方支付机操人员工资。
5、费用计算方法:设备进场以乙方通知时间为准,从安装调试达到正常使用状态之日起计算,不足一月(按实际使用天数计算台班费)。如因乙方原因推迟塔机使用时间,仍从塔机达到正常使用状态之日起计算租金。
1、租赁费付款方式:租赁费每季度结算一次,在下一季度7日内付清。余款在塔机报停后一个月内付清,如未按时付清,每天按租赁费总额的1%收取滞纳金。
2、合同签订甲方进场进行地脚螺栓的安装时,乙方向甲方支付定金 元(大写: )。塔机标塔段全部进场并开始安装后一次性付清进出场费,否则甲方可停止安装,并由乙方承担所产生的一经济损失。
3、如因该工地现场条件限制,必须采用特殊方案安拆塔机,另增收技术措施费和大型机械台班及人工费,甲方按实际发生费用向乙方收取。
4、支付款项时甲方须提供足额租赁发票,产生的税额部分由甲乙双方各承担50%。
1、甲方提供的机械设备应完整可靠,应具设备本身所应具备的工作能力,并每天给足保养时间1小时,超出使用和维修时间则应扣减租金及赔付乙方相应损失;塔机高度必须满足乙方施工需要,如因甲方塔机高度不足(主要指超过标准塔高后标准节的配置不及时)影响乙方工作进度等则应赔偿乙方相应损失。
2、塔机上岗人员必须服从施工现场乙方管理人员的安排和调度、指挥、遵守乙方现场的一切规章制度,每天正常上班时间应随叫随到,保证塔机正常运转。
3、负责塔机的修理、保养,但时间需征得乙方认可。设备发生一般故障,甲方应在当天内全力抢修并排除故障,若机构出现故障,维修时间不超过3天。每月维修时间不得累计超过3天,若超过3天甲方将自动扣减租期及赔偿乙方相关损失。
4、负责向乙方提供塔机基础图纸和预埋地脚螺杆。
5、负责塔机的安全操作,提供的机组人员应遵守《塔机十不吊》及乙方现场的劳动纪律,服从乙方现场的合理安排。在施工中,如果乙方施工人员违章指挥,甲方操作人员有权拒绝吊装;在正常操作范围内,如因甲方操作人员操作不当所造成的安全事故由甲方承担经济损失及责任。
1、负责按合同约定向甲方支付租赁费,如乙方未按时向甲方支付租赁费,甲方有权停机或撤机,乙方无权阻拦,由此所造成的一切损失由乙方负责并终止此合同。
2、负责按甲方提供的塔机基础图浇筑塔机基础,如在基础砼浇筑时造成甲方预埋地脚螺栓出现偏位或浇筑砼质量差,由此所造成的损失由乙方负责。
3、乙方必须保证施工现场电压在360v~400v之间。如因电压不稳造成塔机电器部件损坏或停机所造成的损失由乙方负责。施工现场应在距塔机基础5米内配备专用配电箱及电缆线。
4、乙方保证施工现场的“三通一平”,向甲方提供塔机安装和拆除条件,在双方商定的时间内派人配合,共同完成塔机的安拆作业。因乙方原因造成塔机进场后超过三天不能正常安装、退场时候不能正常拆卸出场致使塔机停滞工地,乙方应按拖延天数向甲方全额支付租赁费用。
5、乙方应严格按国家有关政策和塔机“十不吊”标准,严格要求使用,不得强制使用,因乙方强制使用所造成的一切安全责任和经济损失由乙方负责承担,甲方不承担任何连带责任。
6、向甲方提供机组人员食宿场地。
7、在租赁期内由乙方承担设备及零部件的安全,保证设备不遗失或破坏,否则由乙方承担相应责任和损失。
8、未经甲方同意不得擅自撤卸塔机,如擅自撤卸塔机所造成的安全事故或由此造成的机械损坏,乙方应承担全部责任及经济损失。
出 租 方:(盖章) 承 租 方:(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
开 户 行: 电 话:
帐 号:
电 话:
维修服务电话:
合同签定时间: 年 月 日
工地塔吊合同篇十五
(以下简称甲方)
承包单位:南通力隆机械设备有限公司 (以下简称乙方)
甲方委托乙方对中铁城建集团第二工程有限公司顾村镇宝安公路北侧2号地块项目经理部4台塔吊进行安装及拆除。乙方必须具备相应的塔吊安装拆卸资质。为明确双方安全职责,确保施工安全,双方签订本协议,双方必须严格执行。
1、甲乙双方贯彻执行国家和上级劳动保护,安全主管部门颁发的有关生产方针政策,执行有关法规、条例和规定。
2、乙方在安装,拆卸前应对职工进行安全教育和交底,严格按塔吊安装规程进行安拆操作,严禁违章酒后操作。
3、参加安装,拆卸作业人员必须具备相应的特殊工种作业证件,严禁无证人员进行操作。
4、甲方提供供电箱,塔吊配合安装等条件,同时进行相应配合工作。
5、乙方在施工中应配备专职安全监管人员并密切注意周边情况,如遇有特殊情况应及时与甲方和有关部门联系,采取保护措施。
6、贯彻谁施工谁负责安全原则,乙方人员在施工期间,造成伤亡、火警、机械设备等其他事故,甲方有协助紧急抢救伤亡的义务,对于经济赔偿及善后处理,事故和善后处理费用,应按责任协商解决。
7、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,双方代表签字盖章生效。
甲方:中铁城建集团第二工程有限公司顾村镇 乙方:南通力隆机械设备有限公司(公章)
宝安公路北侧2号地块项目经理部(公章)
负责人: 负责人:
日期: 日期:
工地塔吊合同篇十六
出卖人:(以下简称甲方)。
买受人:(以下简称乙方)。
第一条标的、数量、价款及交(提)货时间:
标的名称牌号。
商标规格。
型号计量。
单位数量。
单价金额。
交(提)货时间及数量。
合计人民币金额(大写):
第二条质量标准:符合国家标准和图纸设计要求。
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:见发货清单。
第六条标的物所有权自买受人付清货款起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属出卖人所有。
第七条交(提)货方式、地点:出卖人代办托运,买受人负责卸车及卸车费用。
第九条检验标准、方法、地点及期限:根据出卖人提供的发货清单现场进行验收。
第十一条结算方式、时间及地点:买受人先付本产品定金万元,货物到达(区)后买受人全部货款付清后方可进工地卸车,如货到因买受人的原因未及时付清货款而造成的车辆误工费用由买受人负责。
第十二条本合同解除的条件:保修期满。
第十三条违约责任:双方协商解决或根据《中华人民共和国合同法》执行。
第十四条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第二种方式解决:
(一)提交____________仲裁委员会。
(二)依法向出卖人所在地的人民法院起诉。
第十五条本合同自定金打入公司指定账号起方可生效。
第十六条其他约定事项:本合同未经出卖人同意,私自改动原合同文本条款,一律无效,若有改动,改动处必须有出卖人盖章方可生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/13935474.html】