钢结构厂房施工合同(精选17篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-29 09:36:03
钢结构厂房施工合同(精选17篇)
时间:2023-11-29 09:36:03     小编:雨中梧

合同是一种书面协议,用于约定双方在合作中的条件和责任。合同的起草需要明确双方的权益和义务,语言要准确、清晰。如果你需要一份完整的合同范本,可以参考以下内容。

钢结构厂房施工合同篇一

乙方:xxx省xxx钢结构工程有限公司。

经甲、乙双方共同协商,甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益,保证工程质量及工程顺利进行,依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容,特签定以下条款,供双方共同执行。

一、工程概况:

1、工程名称:xxx有限公司厂房钢结构屋面。

2、工程地点:蒲江成佳。

3、工程内容:

工程为全包工程,乙负责钢梁、钢檩条,钢结构部分的制作、安装、防腐,屋面彩钢夹心板的安装。

钢架梁采用h型钢,为300×150型,檩条采用冷轧c型钢6米开间用c100×50×20,8米开间用c100×50×20,屋面采用夹心彩钢板(厚度为50mm)。

4、工程数量:建筑面积4512平方米。

5、开工日期、工期:

合同生效后,由甲方确定开工日期,并出据开工通知单。工期为30天,乙方必须保证按期完成工程。

二、工程价款、付款方式:

1、工程价款:

工程为全包工程,工程造价为:240元/平方米,总计1082880元。(工程验收后以实际面积结算)。

2、付款方式:

竣工6个月后一次付清。

3、工程验收:

施工完毕后,乙方通知甲方进行验收,甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收,并出据验收合格书。

三、甲方的义务和责任:

1、办理好各种施工手续,并在乙方进场前提供给乙方;

2、施工过程中,协助乙方协调好各种关系;

3、提供施工所需的水、电源。

四、乙方的义务的责任:

2、在施工过程中,乙方应文明施工;

3、乙方在施工中发生的一切事故,由乙方负全责。

五、保修期:

钢结构部分的保修期为十年,在保修期内,乙方负责屋面和钢结构的质量(人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架表面防腐保质期为两年。

六、违约责任:

2、乙方保证按质按期完工,逾期则处违约罚金;

3、施工过程中,如因甲方有关手续问题造成停工,双方协商。

七、违约解决方式:

经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。

八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,双方各执壹份。如有未尽事宜,双方另行协商补充协议。

甲方(代表):乙方(代表):

钢结构厂房施工合同篇二

发包人(全称):

承包人(全称):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

第一条工程名称。

工程名称:

工程地点:

第二条工程承包范围。

第三条合同工期加工__作日期:从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至__年__月__日,总日历天数:日历天;工程安装日期:从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至__年__月__日,总日历天数_日历天。

第四条质量标准。

第五条合同价款与支付。

一、合同价款:

二、工程量增加:

2、追加的合同价款与工程款同期支付。

三、付款方式。

1、合同签订之日起三日内,发包人拨付合同总价款的30%,作为材料预付款;

2、材料进场之日起三日内,发包人拨付合同总价款的40%。

4、留5%作工程质保金,保修期(工程竣工之日起壹年)满十四日内付清。

第六条发包人工作。

(2)确定水准点与座标控__点,以书面形式交给承包人,进行现场交验;

(3)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件及其他申请批准手续;

(4)发包人按合同约定时间按时向承包人拨付足额工程款。

第七条承包人工作。

(1)根据合同约定时间完成施工项目。工程质量应当达到协议书约定的质量标准;

(2)向发包人提供工程进度计划及相应进度统计报表;

(3)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作;

(4)遵守____有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的.管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用。

第八条工期顺延。

因以下原因造成的工期延误,工期按实顺延。

1、发包人未能协调准备好开工条件;

2、发包人未能按约定日期支付工程预付款,进度款,致使施工不能正常进行;

3、设计变更和工程量增加;

4、一周内非承包人原因造成停电或累计超过8小时;

5、不可抗力因素。

第九条安全责任。

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。

2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。

第十条工程竣工。

1、承包人必须按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工;

2、因承包人原因不能按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工,承包人承担违约责任。

3、发包人收到承包人送交的竣工验收通知后3天内不组织验收或验收后3天内不提出意见视为竣工验收报告已被认可。

4、工程未经验收或竣工验收未通过后,发包人不得使用,发包人强行使用时,由此造成的质量问题及其他问题由发包人承担责任。

第十一条违约责任。

2、因承包方原因导致延误工期,按工程总造价的万分之三/天赔偿发包人;

合同订立时间:__年___月____日。

合同订立地点:____发包人办公室_______。

本合同双方约定签字、盖章后生效。

本合同一式四份,签字盖章有效。

发包人:(签字、盖章):承包人:(签字、盖章)。

委托代理人:委托代理人:

钢结构厂房施工合同篇三

工程名称:甲方名称:乙方名称:签订时间:签订地点:

年6月16日。

2014。

甲方(全称):

乙方(全称):

为了明确双方责任,分工协作,更好地相互配合,确保本工程项目按质、按量、按时完成,根据《中华人民共和国经济合同法》和国务院颁发的《建设安装工程承包合同条例》,并结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

一、工程概况。

1.工程名称:

2.工程地点:

3.工程期限:

4.工程情况及承包方式:包工包料。

(1)工程情况:厂房基础(桩基础、承载、梁、附墙、地面、地面防潮层)备注;

(2)工程承包方式:按得到甲方认可的乙方设计的方案图进行施工。

5.合同价格:

(1)该工程每平方米为___元,该工程建筑面积为___平方米。

(2)该工程款总价以乙方报价项目为准,如有增加项目,按签单为准,进行结算。

二、工程价款和支付方式。

1、付款方式:

(1)合同签订后,甲方支付乙方备料款(第一期工程款)该工程总价的%给乙方。

(计:___元)人民币。(大写:____________)。

(2)乙方工程材料进场,甲方支付乙方材料款(第二期工程款)该工程总价的%给乙方。

(计:___元)人民币。(大写:_______________)。

(3)该工程完成经甲乙双方验收后甲方支付乙方余额(第三期工程款)该工程总价的%给乙方(计:___元)人民币。(大写:______)。七日内付清。

2、甲方支付乙方的所有款项以现金或转账方式支付。所有付款日期均以甲方付款之银行付款凭证日期为准。为确保工程顺利进行,甲方应按时支付上述款项。

三、施工准备。

1、甲方责任:

(1)按合同条款及时支付工程款。

(2)提供工程施工所需水、电线路的接点,并保证施工期间的需要。

(3)负责确保施工场地以及施工场地内的主要交通干道满足施工运输的需要,并保证施工期间的畅通。

(4)向乙方提供材料场地。

(5)向乙方提供原有地基数据,保证数据真实准确。

(6)甲方应严格履行上述各项义务,并承担相应的责任。如甲方负责的内容准备工作不足,影晌开工及施工,工期相应顺延并赔偿乙方的损失。

2、乙方责任:

(1)严格按照国家有关规范、规程进行施工确保符合设计图纸(此处设计图纸指得到甲方认可的乙方设计的钢结构厂房设计方案图)的要求、本工程使用要求和技术附件的条件。

(2)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通及施工噪音等管理规定。

(3)做好施工现场原有管线的保护工作。

(4)乙方负责厂房工程材料保护工作。

(5)乙方负责现场所卸材料的清点、整理、堆放、保管、搬运等。

(6)乙方严格按照国家的施工规范和安装标准进行施工。

(7)乙方不履行上述各项义务,承担工期延误责任和经济损失。

(8)负责委派项目经理一名、技术员、施工员、安全员、资料员全面全面负责工地的质量、进度、安全和交工验收等工作。

(9)组织施工人员、施工用具、施工机械进场,就近安排住宿场所,费用由乙方承担。

四、施工与设计变更。

1.、甲方认可的钢结构厂房设计方案图纸为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。

2、施工图的重大修改,应由甲方同意,甲方签证后,乙方才予实施。

3、施工中发现下述事故,乙方必须立即以书面形式通知甲方,要求确认。

(1)施工图纸和现场状况不一致。

(2)施工图表示不明确或有错误。

4、施工中如有修改或增加项目的,由此发生的一切材料,费用等都有甲方承担,并视情顺延工期。

五、工程施工和质量。

2、乙方必须严格按照施工图纸,技术规范和组织设计进行施工,确保工程质量达到优良的质量标准,不留隐患交付使用。

3、甲方派出代表,协助配合乙方项目经理技术协调及鉴证工作。

4、乙方须派驻工地项目经理,全面负责现场管理、施工质量、施工进度、施工安全等所有事宜。

5、施工如需提前完工,双方另行签订协议。乙方按此修订进度。

计划,报甲方批准。甲方应在3天内给予批准,并为赶工提供方便条件。

六、工程施工安全条款。

1、乙方进入施工现场人员必须戴好安全帽,穿好工作服和工作鞋。

2、施工人员遵守安全操作规范,加强自我保护意识。

3、按技术安全规范进行施工,非施工人员不得进入施工区,严禁违规操作。

4、乙方项目经理必须对全体人员进行安全教育,配备安全装备。

5、注意用电安全,每天收工时关掉总闸刀,对电焊机盖上防雨瓦。

6、下雨天严禁施工。

7、工地施工中施工人员的安全事故全权,由乙方负责。

七、违约责任。

1、任何一方违约或不履行合同中的条款,而造成对方经济损失时,由违约方承担经济责任,任何一方不可单方面终止合同,否则造成的损失由该方负责。

2、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金。如甲方有不明原因不能及时按合同规定付工程款,乙方有权终止合同,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。

3、对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:

(1)甲方不按合同付款,影晌工程材料进场。

(2)工程量变化或设计变更;

(4)一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过12小时。

(5)乙方在以上情况发生后3天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告,甲方代表在收到报告后7天内予以确认、答复,逾期不予答复,可视为延期要求已被确认。

(6)乙方不能按开工日期开始安装,应在3天之前向甲方代表提出延期开工的理由和要求,甲方代表在3天内签复乙方。甲方代表同意延期要求或3天内不予签复,可视为已同意乙方要求,工期相应顺延。

八、解决合同纠纷办法。

1.因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。

方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

九、附件部分。

1.由乙方提交并经甲方确认本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。

2.本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

第十条其他。

本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,本合同自双方代表签字盖章后生效。在完工结算、甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后,除保修条款仍然生效外,其它条款即告终止,保修期满后,保修条款终止。

甲方:乙方:

(盖章)(盖章)。

甲方法定表人:乙方法定代表人:

公司地址:公司地址:

公司开户行:公司开户行:

银行帐号:银行帐号:保密。

税号:

联系电话:

税号联系电话:日期:2014年6月16日5

钢结构厂房施工合同篇四

签订时间:__________________________。

签订地点:__________________________。

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

第一条工程项目。

一、工程名称:__________________________。

二、工程地点:__________________________。

四、工程造价:___________(万元),其中土建:__________(万元),安装:__________(万元)。

一、发包方:

1.月______日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。2.月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。3.本合同签订后______天内提交建筑许可证。

二、承包方:

第三条工程期限。

一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为______天(日历天),自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收。

二、开工前______天,承包方向发包方发出开工通知书。

三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;。

6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条工程质量。

一、本工程质量经双方研究要求达到:

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:

3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;。

5.承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施;6.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。

第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理。

一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);。

二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;。

三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。

四、本工程材料和设备差价的处理办法:____________________。

第六条工程价款的支付与结算。

工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。

二、1.承包方的工程进度完成全部屋架部份焊接后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的______%;2.承包方的工程进度完成全部檩条焊接后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的______%;3承包方的工程进度完成全部瓦面部份安装完成后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的______%。

三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之______的违约金。

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。

第七条施工与设计变更。

一、双方认可的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,承、发包双方均不得擅自修改。

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。

三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。

四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。

第八条工程验收。

一、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续。

二、工程竣工验收后,方包方方可使用。

在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。

第九条违约责任。

承包方的责任:

一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

发包方的责任:

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。

四、承包方验收通知书送达______日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

第十条纠纷解决办法。

任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第()项方式解决:

一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;。

二、向人民法院起诉。

第十一条附则。

一、本合同一式______份,合同附件______份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办银行,当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同,送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。

二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

钢结构厂房施工合同篇五

甲方:

乙方:

经甲、乙双方共同协商,甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益,保证工程质量及工程顺利进行,依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容,特签定以下条款,供双方共同执行。

一、工程概况:

1、工程名称:x有限公司厂房钢结构屋面。

2、工程地点:蒲江成佳。

3、工程内容:

工程为全包工程,乙负责钢梁、钢檩条,钢结构部分的制作、安装、防腐,屋面彩钢夹心板的安装。

钢架梁采用h型钢,为300×150型,檩条采用冷轧c型钢6米开间用c100×50×20,8米开间用c100×50×20,屋面采用夹心彩钢板(厚度为50mm)。

4、工程数量:建筑面积4512平方米。

5、开工日期、工期:

合同生效后,由甲方确定开工日期,并出据开工通知单。工期为30天,乙方必须保证按期完成工程。

二、工程价款、付款方式:

1、工程价款:

工程为全包工程,工程造价为:240元/平方米,总计1082880元。(工程验收后以实际面积结算)。

2、付款方式:

竣工6个月后一次付清。

3、工程验收:

施工完毕后,乙方通知甲方进行验收,甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收,并出据验收合格书。

三、甲方的义务和责任:

1、办理好各种施工手续,并在乙方进场前提供给乙方;。

2、施工过程中,协助乙方协调好各种关系;。

3、提供施工所需的水、电源。

四、乙方的义务的责任:

2、在施工过程中,乙方应文明施工;。

3、乙方在施工中发生的一切事故,由乙方负全责。

五、保修期:

钢结构部分的保修期为十年,在保修期内,乙方负责屋面和钢结构的质量(人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架表面防腐保质期为两年。

六、违约责任:

2、乙方保证按质按期完工,逾期则处违约罚金;。

3、施工过程中,如因甲方有关手续问题造成停工,双方协商。

七、违约解决方式:

经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。

八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,双方各执壹份。如有未尽事宜,双方另行协商补充协议。

甲方(代表):乙方(代表):

钢结构厂房施工合同篇六

发包方:

承包方:

工程名称:

工程地点:

承包范围和内容:(详见工程附件图);工程建筑面积(平方米);其它:工程造价:(万元),其中土建:(万元),安装:(万元)。

一、发包方:

月日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。

本合同签订后天内提交建筑许可证。

二、承包方:

负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

工程期限。

一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为天(日历天),自20___年__月__日开工至20___年__月__日竣工验收。

二、开工前天,承包方向发包方发出开工通知书。

三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

5、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

6、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

7、人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条工程质量。

承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

发包方(盖章):法定代表人(签章):委托代理人(签章):

承包方(盖章):法定代表人(签章):委托代理人(签章):

20___年__月__日。

钢结构厂房施工合同篇七

承包人:______。

身份证号码:_________。

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。

第一条:工程概况。

现甲方预算钢结构厂房约m2承包给乙方,包工包料,按竣工后厂房内实际面积每平方米人民币叁佰捌拾元承包给乙方。大体结构材料标准要求如下:

1、h型钢立柱:251mm,厚度5mm。

2、大梁:251mm,厚度5mm。

3、檩子:c型钢镀锌140mm,厚度1.8mm。

4、屋面钢瓦:产地宝钢,厚度0.429mm。

5、墙瓦:产地宝钢,厚度0.2mm。

以上准以实际尺寸、隔热层、风轮、铝合金窗标准承包单价以内。

第二条:厂房长______m,宽______m,高______m,甲方负责基础,地面、砖墙为1.2m高。

第三条:合同工期。

1、经双方协商确定,工程期为30天,暂订于自年开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。

第四条:甲方义务。

1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用电、用水、场地。

第五条:乙方义务。

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监度检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工后安全稳定。

2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。

第六条:施工安全。

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除安全隐患,凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。

第七条:验收。

工程竣工验收以双方约定的材料标准,做工精致,如验收不合格依照《质量验收标准》为依据,乙方应负责无偿返工。

第八条:甲方预付工程款肆万元整,乙方进入施工场地后分批付款给乙方。

本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方代表签字后生效。

甲方:______。

乙方:______。

______年______月______日。

______年______月______日。

钢结构厂房施工合同篇八

产品形象墙的设计、制作、安装;。

产品展示架的设计、制作、安装;。

店内主体色调的制定、粉刷;。

店内棚顶吊旗的设计、制作、安装;。

甲方免费为乙方提供样板一套、安装工作服四套及各种证书和产品说明。

自协议签订之日起,乙方需向甲方交纳装修保证金人民币_________________元整。

乙方在协议签订之日起一年内不得兼营其它品牌或与甲方有冲突的产品,否则将扣除乙方的装修保证金。

甲、乙双方合作满一年后,乙方能很好的维护甲方的产品形象,并无违约情况,甲方将如数返还乙方的装修保证金(返款方式以地板兑现)。

本协议一式3份,甲方2份,乙方1份。

本协议修改由双方协商解决。本协议自双方盖章之日起生效至________年____月____日终止。

钢结构厂房施工合同篇九

甲方:

乙方:

经甲、乙双方共同协商,甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。

为维护双方权益,保证工程质量及工程顺利进行,依据《中华人民共和国民法典》有关内容,特签定以下条款,供双方共同执行。

一、工程概况:

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容:

工程为全包工程,乙负责钢梁、钢檩条,钢结构部分的制作、安装、防腐,屋面彩钢夹心板的安装。

4、工程面积:以实际建筑面积为准。

5、开工日期、工期:

合同生效后,由甲方确定开工日期,并出据开工通知单。

工期为两个月,乙方必须保证按期完成工程。

二、工程价款、付款方式:

1、工程价款:

工程为全包工程,工程造价为:85元平方米。

(工程验收后以实际面积结算)。

2、付款方式:

合同生效后,乙方所有钢结构材料进入甲方场地后,即付给乙方15万元,以后款。

3、工程验收:

施工完毕后,乙方通知甲方进行验收。

三、甲方的义务和责任:

1、施工过程中,协助乙方协调好各种关系;。

2、提供施工所需的水、电源。

四、乙方的义务的责任:

2、在施工过程中,乙方应文明施工;。

3、乙方在施工中发生的一切事故,由乙方负全责。

五、保修期:

钢结构部分的保修期为十年,在保修期内,乙方负责屋面和钢结构的质量(人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架表面防腐保质期为两年。

质保金为:为总金额的5%,期限为一年。

六、违约责任:

乙方保证按质按期完工,逾期则处违约罚金;。

七、违约解决方式:

经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。

八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,双方各执壹份。

如有未尽事宜,双方另行协商补充协议。

甲方(代表):乙方(代表):

时间:时间:

钢结构厂房施工合同篇十

甲方:。

乙方:。

按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议,以资共同信守。

第一条工程概况。

1、工程名称:

工程地点:

工程内容:商用空调设备销售及安装。

2、开工日期:定货__天设备到达施工现场。

安装施工工期:__天。

3、技术指标:建筑面积为___平方米,制冷面积为___平方米。制冷、制热运行室外环境温度范围为:-15℃—+43℃。冬季室内温度达到16℃,夏季室内温度达到26℃-28℃。

第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。

1、合同语言:中文。

2、适用法律法规:《中华人民共和国产品质量法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国民法典》及有关法规。

3、验收标准、规范:按国标、部标有关标准和审核验收规范。

第三条合同总造价:

第四条付款方式及期限。

1.预付款数额为供货合同签订后7日内付__%;。

2.货到工地现场经验收后付__%;。

4.安装调试验收合格后,经监理方会同甲方签字认可后付__%;。

5.质保金:_%。

第五条甲方工作及责任。

1、确认施工场地具备开工条件;。

2、水、电等施工管线进入施工场地;。

3、授权委托现场监理公司,负责协调现场及乙方工作。

4、甲方将室外机的电源提供至室外机旁。

5、提供施工用电。

第六条乙方工作。

1、该工程为乙方总包模块水冷式中央空调工程。即货物的供货及施工、安装、调试、检测。

2、该工程包括室内风机、风管及配套设施的供货及安装。

3、按格力厂方提供的施工图纸施工。

4、施工防护工作的要求:按__省建筑工程施工防护措施规定执行。

5、成品保护的要求:做好安全防护措施,负责设备、材料及系统的看护管理。

6、施工场地清洁卫生的要求:按工段进行清理打扫卫生。工程竣工验收前彻底清除一切垃圾并将垃圾送至到指定垃圾场。

7、乙方应服从工程总包单位的现场管理和监理部门的质量监理督。

8、乙方应严格遵守和执行招标原件和投标承诺的各项条款。

9、乙方应加强施工人员的安全教育,在施工中若发生人身伤亡事故,责任由乙方全部承担。

第七条检查和返工:按工段计划要求进行初检试压验收,如不符合安装质量,必须返工达到验收合格,返工责任及经济损失一律由乙方自负。

第八条、隐蔽工程中间验收。

中间验收部位和时间:按设计图纸和工程施工进度的要求和时间执行,验收所有隐蔽系统合格后,再进行明工程施工。

第九条试机:甲、乙双方派员共同参加试机,试机时间甲乙双方共同商定。

第十条验收:工程验收日期双方协商而定。

甲乙双方共同派员参加现场验收,验收标准根据招标文件要求及乙方提供的产品样本的技术参数进行验收。

第十一条设计变更:乙方根据甲方提供的方案及图纸进行施工,如施工中甲方对施工方案进行较大的调整,需根据工程量及材料用量追加增减工程款。

第十二条确定变更:根据变更的具体情况,双方确定后再补充协议。

第十三条保修。

1、保修内容、范围及时间:整个空调系统保修期为__个月。

2、_年内免费上门保养服务。

3、终身维修,并按成本价格随时提供格力设备的备品备件。

第十四条安全施工:财产安全、施工环境安全保护,施工人员安全等,一切由乙方负责,如发生安全事故,一切直接经济损失和间接损失由乙方自理。

第十五条不可抗力:不可抗力的自然灾害认定标准:6级以上地震;。

7级以上持续4天以上的大风。

第十六条争议。

1、未尽事宜的解决:本合同未尽事宜和工程量调整,可经双方协商一致后达成补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。

2、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议时,由当事人双方协商解决。

如协商不成,可通过仲裁委员会进行仲裁,也可通过法律诉讼解决。

第十七条合同生效与终止。

1、合同生效的日期:本合同自签定之日起生效。

2、合同终止的日期:本合同至本工程无质量问题,双方办理完所有经济手续后,自行终止。

第十八条合同份数。

合同文件共计两份。甲乙双方各持壹份。

第十九条合同签订日期和地点

1、本合同签订的时间:年月日。

2、合同签定的地点:

第二十条双方需要说明的事项。

1、本合同签定的依据为设计图纸,如设计图纸发生变更,合同也将随之发生变更。

2、乙方提供的产品样本做为合同附件,与合同具有同等法律效力。

甲方乙方。

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:。

委托代理人:委托代理人:。

钢结构厂房施工合同篇十一

甲方:

乙方:

依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,经甲乙双方协商一致,订立本合同。

1、工程名称:

2、工程地点:

乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作安装及屋面、墙面瓦板安装工作。

上述工作范围包括:下料、制作、焊接、运输、油漆(所有钢结构表面,一底漆一面漆)、吊装、安装、配合验收。制作、运输及安装的人工、辅料、机具均由乙方负责。

一、合同价格。

1、钢结构(含钢门架、吊车梁、檩条、系杆、隅撑、支撑、拉杆、

2、屋面瓦安装:20元/m2(不含税)。

3、墙面瓦安装:10元/m2(不含税)。

4、屋面及墙面收边:10元/m(不含税)。

二、计量。

1、钢结构按实际制作重量计算吨位;。

2、屋面瓦、墙瓦按实际安装面积计量;。

3、收边按实际安装米数计量;。

4、料损按所有钢结构重量的3%计量;。

5、边角余料按钢材重量的6%计量,不计费。

三、其他。

1、本合同不包括检测费、消防工程费、建设工程管理费及报价清单以外的其它一切附加费,该部分费用由甲方支付。

2、施工图承包范围以外的工程及设计变更增加或减少的工程量和现场签证单,按以下原则和办法计价:

(1)、合同报价单中已有相同单价的,按该单价执行;。

(2)、合同报价单中无相同单价的,按甲乙双方共同确认的追加价款执行。

总工期为开工日期为预定截止工期日期。

1、甲方材料进入乙方制作现场后三日内,甲方支付乙方元整)。

2、制作完工量达工程制作量总量的50%时,甲方支付乙方制作费元,(大写:贰拾万元整)。

3、拾万元整)。

4、余款在工程完工后七天内付清。逾期1天按未付款总额的0.5%支付滞纳金。

甲方责任。

1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。

2、协调本工程施工过程中与其他方面产生的情况。

3、提供现场临时用水、用电接入点,并免费为乙方提供现场施工所使用的水电。

4、提供符合安全结构要求的图纸。

5、对所提供的材料质量负责,并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告,并承担相应费用,并做好自检工作。

6、因场地、图纸等甲方的原因造成的停工、窝工、增加工作量,

乙方责任。

1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的辅助材、制作的结构质量负责,并做好自检工作。

2、必须严格按甲方提供的图纸施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。

3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例等规定,做到安全、文明施工,并对施工的可靠性、安全性负责。

4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。

5、工程竣工验收后,清理现场(包括生产,生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。

6、乙方施工应采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。

7、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。

如因特殊情况需要延期完成工期,须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商,协商不成可向地方法院提起诉讼。

本合同未尽事宜,双方协商并以书面形式签字,作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。

本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

甲方:____公司乙方:____公司。

年月日年月日。

钢结构厂房施工合同篇十二

甲方:

乙方:

依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,经甲乙双方协商一致,订立本合同。

第一条、工程概况。

1、工程名称:2、工程地点:

第二条、分包内容。

乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作安装及屋面、墙面瓦板安装工作。

上述工作范围包括:下料、制作、焊接、运输、油漆(所有钢结构表面,一底漆一面漆)、吊装、安装、配合验收。制作、运输及安装的人工、辅料、机具均由乙方负责。

第三条、合同价款及计量。

一、合同价格。

1、钢结构(含钢门架、吊车梁、檩条、系杆、隅撑、支撑、拉杆、

2、屋面瓦安装:20元/m2(不含税)。

3、墙面瓦安装:10元/m2(不含税)。

4、屋面及墙面收边:10元/m(不含税)。

二、计量。

1、钢结构按实际制作重量计算吨位;。

2、屋面瓦、墙瓦按实际安装面积计量;。

3、收边按实际安装米数计量;。

4、料损按所有钢结构重量的3%计量;。

5、边角余料按钢材重量的6%计量,不计费。

三、其他。

1、本合同不包括检测费、消防工程费、建设工程管理费及报价清单以外的其它一切附加费,该部分费用由甲方支付。

2、施工图承包范围以外的工程及设计变更增加或减少的工程量和现场签证单,按以下原则和办法计价:

(1)、合同报价单中已有相同单价的,按该单价执行;。

(2)、合同报价单中无相同单价的,按甲乙双方共同确认的追加价款执行。

第四条、施工工期。

总工期为开工日期为预定截止工期日期。

第五条、付款方式。

1、甲方材料进入乙方制作现场后三日内,甲方支付乙方元整)。

2、制作完工量达工程制作量总量的50%时,甲方支付乙方制作费元,(大写:贰拾万元整)。

3、拾万元整)。

4、余款在工程完工后七天内付清。逾期1天按未付款总额的0.5%支付滞纳金。

第五条、双方责任。

甲方责任。

1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。

2、协调本工程施工过程中与其他方面产生的情况。

3、提供现场临时用水、用电接入点,并免费为乙方提供现场施工所使用的水电。

4、提供符合安全结构要求的图纸。

5、对所提供的材料质量负责,并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告,并承担相应费用,并做好自检工作。

6、因场地、图纸等甲方的原因造成的停工、窝工、增加工作量,

乙方责任。

1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的辅助材、制作的结构质量负责,并做好自检工作。

2、必须严格按甲方提供的图纸施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。

3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例等规定,做到安全、文明施工,并对施工的可靠性、安全性负责。

4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。

5、工程竣工验收后,清理现场(包括生产,生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。

6、乙方施工应采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。

7、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。

第六条、附则。

如因特殊情况需要延期完成工期,须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商,协商不成可向地方法院提起诉讼。

本合同未尽事宜,双方协商并以书面形式签字,作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。

本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

甲方:xx公司乙方:xx公司。

年月日年月日。

钢结构厂房施工合同篇十三

甲方:

乙方:

依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,经甲乙双方协商一致,订立本合同。

1、工程名称:

2、工程地点:

乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作安装及屋面、墙面瓦板安装工作。

上述工作范围包括:下料、制作、焊接、运输、油漆(所有钢结构表面,一底漆一面漆)、吊装、安装、配合验收。制作、运输及安装的人工、辅料、机具均由乙方负责。

一、合同价格

1、 钢结构(含钢门架、吊车梁、檩条、系杆、隅撑、支撑、拉杆、

2、 屋面瓦安装: 20元/m2(不含税)

3、 墙面瓦安装: 10元/m2(不含税)

4、 屋面及墙面收边:10元/m(不含税)

二、计量

1、钢结构按实际制作重量计算吨位;

2、屋面瓦、墙瓦按实际安装面积计量;

3、收边按实际安装米数计量;

4、料损按所有钢结构重量的3%计量;

5、边角余料按钢材重量的6%计量,不计费。

三、其他

1、本合同不包括检测费、消防工程费、建设工程管理费及报价清单以外的其它一切附加费,该部分费用由甲方支付。

2、施工图承包范围以外的工程及设计变更增加或减少的工程量和现场签证单,按以下原则和办法计价:

(1)、合同报价单中已有相同单价的,按该单价执行;

(2)、合同报价单中无相同单价的,按甲乙双方共同确认的追加价款执行。

总工期为开工日期为预定截止工期日期 。

1、甲方材料进入乙方制作现场后三日内,甲方支付乙方 元整)。

2、制作完工量达工程制作量总量的50%时,甲方支付乙方制作费元,(大写: 贰拾万元整)。

3、拾万元整)。

4、余款在工程完工后七天内付清。逾期1天按未付款总额的0.5%支付滞纳金。

甲方责任

1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。

2、协调本工程施工过程中与其他方面产生的情况。

3、提供现场临时用水、用电接入点,并免费为乙方提供现场施工所使用的水电。

4、提供符合安全结构要求的图纸。

5、对所提供的材料质量负责,并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告,并承担相应费用,并做好自检工作。

6、因场地、图纸等甲方的原因造成的停工、窝工、增加工作量,

乙方责任

1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的辅助材、制作的结构质量负责,并做好自检工作。

2、必须严格按甲方提供的图纸施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。

3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例等规定,做到安全、文明施工,并对施工的可靠性、安全性负责。

4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。

5、工程竣工验收后,清理现场(包括生产,生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。

6、乙方施工应采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。

7、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。

如因特殊情况需要延期完成工期,须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商,协商不成可向地方法院提起诉讼。

本合同未尽事宜,双方协商并以书面形式签字,作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。

本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

甲方:____公司 乙方:____公司

年 月 日 年 月 日

钢结构厂房施工合同篇十四

发包方:(简称甲方)承包方:(简称乙方)。

经甲乙双方自愿协商,甲方同意将工程由乙方承建,以下签定条款。

第一条:工程名称:

第二条:工程地点:

第三条:工程承包范围,工程面积约平方米,具体面积按照实际丈量面积计算。

第四条:工程细项。

1、基础:乙方划线、出水平、预埋铁板,甲方挖孔、浇注混凝土,地面建设。

2、地面以上:乙方钢结构厂房制作,此工程厂房不做窗户。甲方建设厂房下脚1.2米围墙。

3、钢梁安装:甲方无偿提供吊车。

4、甲方及时提供材料、水、电、各种耗材、脚手架等,。

5、每个厂房中间隔断工程工资另算。

第五条:工程期限:本工程工期定于材料进入工地之日起天内完成,雷雨天除外。

第六条:结算方式。

1、本工程按每平方米元计算,丈量面积按屋面实际面积丈量。

2、乙方施工后,甲方按工程进度预付%进度款于乙方,工程完工按%结算,剩余%年底付清。

第七条:安全责任:从开工时起到工程完工,及保修时内乙方所发生的安全事故由甲方负责。

第八条:违约责任。

1、工程完工,经甲方验收不合格,乙方负责无偿返工或修改整理。

2、工程完工后,保修至年底,自然灾害、人为损坏,不保修。如乙方不保修,甲方有权安排其他人员保修,维修费从乙方工程款中扣除。

第九条:未尽事宜,由双方另行协商,并成为合同之附件,双方共同遵守。

第十条:纠纷解决方式。

如双方就本合同发生争议,经协商不成的,任何一方都可向人民法院提出诉讼。

本合同双方共同遵守,一式贰份,甲乙双方各执一份,本合同自签定之日起生效。

甲方:乙方:

负责人:负责人:

单位签章:单位签章:

电话:电话:

签约日期:年月日签约日期:年月日

钢结构厂房施工合同篇十五

根据《合同法》及相关法律规定,甲乙双方充分协商钢结构厂房承包达成以下协议:

一、乙方以包工形式承包钢结构厂房组装面积约_____平方米,以每平方米_____元。

二、乙方带焊接,安装工具。进入工地后一切服从甲方统一管理,搞好安全施工,甲方及时提供厂房材料,水电服务到位。

三、工程期限为:_____天,(如天气变化,材料供应不及时除外)。

四:工程款支付方式:

1、厂房立柱时支付总工程款_____%。

2、上梁支付总工程款_____%。

3、上屋面瓦及墙瓦支付_____%。

4、工程完全验收合格后支付总工程款的_____%六个月后支付剩余_____%工程款。

五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方:______乙方:______。

代理人签字:______代理人签字:______。

钢结构厂房施工合同篇十六

发包人:

承包人:

依照《这人民共和国合同法》,按照双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就生产车间钢结构楼层制作安装工程达成以下合同条款:

一、工程概况。

工程名称:生产车间钢结构楼层制作安装工程。工程地点:

二、工程承包范围。

承包方按甲方提供的设施方案完成工程量。

三、质量标准:符合国家建筑工程质量要求。

四、合同价款:

计算方式:发包人以每吨陆仟贰佰元(6200.00元)结算,以过磅重量为准。发包人另计:工人保险费、施工管理费和利润按总价的10%计算给承包人,正负零以下另计造价,双方协商。

五、合同期限。

开工时间:年月日。

竣工时间:年月日。

六、发包人提供现场施工场地和水、电,包括周围的协调工作。

七、付款方式:

承包人主材料进场,发包人付给承包人壹拾万元,待主体梁结构完工,发包人付给承包人壹拾万元,余款待工程全部竣工,验收合格,收方结算,发包人一次性付完全部工程款给承包方,但扣壹万元质保金,三个月后付清。

八、发包人的责任和义务。

监督承包人的质量和安全,按期完成任务。

九、承包人的责任和义务。

保证质量完成上述工程内容,负责施工中的一切安全责任。

十、违约责任:若谁违约,必须履行合同条款,并付对方违约金1万元。

十一、未尽事宜,双方协商解决。本合同签字之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份。

钢结构厂房施工合同篇十七

发包方: (简称甲方) 承包方: (简称乙方)

经甲乙双方自愿协商,甲方同意将工程由乙方承建,以下签定条款。

第一条:工程名称:

第二条:工程地点:

第三条:工程承包范围 ,工程面积约 平方米,具体面积按照实际丈量面积计算。

第四条:工程细项

1、基础:乙方划线、出水平、预埋铁板,甲方挖孔、浇注混凝土,地面建设。

2、地面以上:乙方钢结构厂房制作,此工程厂房不做窗户。甲方建设厂房下脚1.2米围墙。

3、钢梁安装:甲方无偿提供吊车。

4、甲方及时提供材料、水、电、各种耗材、脚手架等,。

5、每个厂房中间隔断工程工资另算。

第五条:工程期限:本工程工期定于材料进入工地之日起 天内完成,雷雨天除外。

第六条:结算方式

1、本工程按每平方米 元计算,丈量面积按屋面实际面积丈量。

2、乙方施工后,甲方按工程进度预付 %进度款于乙方,工程完工按 %结算,剩余 %年底付清。

第七条:安全责任:从开工时起到工程完工,及保修时内乙方所发生的安全事故由甲方负责。

第八条:违约责任

1、工程完工,经甲方验收不合格,乙方负责无偿返工或修改整理。

2、工程完工后,保修至年底,自然灾害、人为损坏,不保修。如乙方不保修,甲方有权安排其他人员保修,维修费从乙方工程款中扣除。

第九条:未尽事宜,由双方另行协商,并成为合同之附件,双方共同遵守。

第十条:纠纷解决方式

如双方就本合同发生争议,经协商不成的,任何一方都可向人民法院提出诉讼。

本合同双方共同遵守,一式贰份,甲乙双方各执一份,本合同自签定之日起生效。

甲方: 乙方:

负责人: 负责人:

单位签章: 单位签章:

电话: 电话:

签约日期: 年 月 日签约日期: 年 月 日

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/16329343.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档