合同可以有效地规范和管理商业关系。合同的起草需要清晰明了、语言简练。合同范本是合同起草的一种参考工具，以下是小编为大家搜集的范本供您参考。
屋面防水维修合同篇一
甲方：
乙方：
依照相关法律法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本园区防水维修事宜协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
甲方所指定之防水工程，涉及窗口、露台、屋面等项目。
二、施工方案及工艺：
1、搭设双排脚手架，做好安全防护工作。
2、拆除漏点处原有建筑做法至基层。
3、在窗框与墙体连接处重新打发泡胶。
4、基层抹灰找*达到做高分子丙纶的`施工条件。
5、做300克高分子丙纶。
6、粘贴施工设计对应苯板，确保紧贴密实，拼接到位。
屋面防水维修合同篇二
甲方：（简称甲方）。
乙方：（简称乙方）。
本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无密码防水维修工程按质期完成、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，认真商议应共同遵守，严格履行以下条款：
1、工程地点：
3、工程内容：进行平台平改坡和铺设sbs防水卷材。
4、承包方式：包工、包料。
5、承包价格：28200元。
3、质量保证，乙方所施工的屋面防水维修工程，在一年之内发现渗漏，乙方无条件免费保修（如自然灾害、人为破坏不在保修之列）。
1、甲方免费为乙方提供三通：路通、水通、电通。
2、协助乙方搞好安全设施，配合乙方进行施工，确保补漏工程顺利进行。
屋面防水维修工程开工后，甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后，通过关水48小时测试不漏水，甲方应在五天之内一次性付清工程款（不包括任何税金）。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
屋面防水维修合同篇三
甲方：xx花园xxx楼住户。住户代表：xx。
乙方：xxx维修队。法人：xx。
本着*等、自愿、公*的原则，甲乙双方就xx花园xxx楼顶防水工程经协商一致，订立本合同，其条款如下：
一、甲方委托乙方做xx花园xxx楼顶防水工程。工程面积为xxx*米，包括向西延伸的部分。
二、双方商定该程造价为xxx元;工期为xx天。
三、楼顶太阳能设备的搬迁与复位均由乙方负责。
四、乙方在施工过程中必须严格按着工程工艺要求进行操作保证工程质量并按期竣工。
五、该工程自竣工之日起，质量保证期为x年。
六、竣工后如在质量保证期内出现渗漏等现象由乙方负责免费维修;质量保证期因渗漏而造成甲方的一切经济损失由乙方负责赔偿。(如：住房的的装修，物品遭受损失的赔偿等。)。
七、施工期间乙方应按有关规定采取严格的安全措施，如出现事故均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
八、甲方必须在工程完工后一次性支付工程款，不得拖欠。
九、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。本合同自双方签字之日起生效。
甲方：乙方：
屋面防水维修合同篇四
在房屋建筑工程施工中,屋面防水施工属于一项非常重要的施工技术,那么签订屋面防水维修工程。
(简称甲方)。
(简称乙方)。
本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工。为了明确双方的职责。确保无密码防水维修工程按质期完成。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，认真商议应共同遵守，严格履行以下条款：
一.工程概况：
1.工程地点：文三西路2号古荡街道办事处。
3.工程内容：进行平台平改坡和铺设sbs防水卷材。
4.承包方式：包工、包料。
5.承包价格：28200元。
二、乙方职责：
3.质量保证，乙方所施工的屋面防水维修工程，在一年之内发现渗漏，乙方无条件免费保修(如自然灾害、人为破坏不在保修之列)。
三、甲方职责：
1.甲方免费为乙方提供三通：路通、水通、电通。
2.协助乙方搞好安全设施，配合乙方进行施工，确保补漏工程顺利进行。
四、付款方法：
屋面防水维修工程开工后，甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后，通过关水48小时测试不漏水，甲方应在五天之内一次性付清工程款(不包括任何税金)。
五、法律责任：
3.本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决，以上条款望双方共同遵守，此合同一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方签字盖章生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
发包人(全称)：(以下简称甲方)。
承包人(全称)：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：工程地点：
工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)。
二、工程承包范围。
三、合同工期：
开工日期：竣工日期：
四、质量标准。
工程质量标准：合格。
五、结算方式。
根据图纸和工程量签证单计算工程量，依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(20xx)89号文件。
六、付款方式。
竣工后付到95%，质保期(质保期为五年)满后全部付清。
七、工程保修。
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;。
3.装修工程为年;。
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;。
5.供热与供冷系统为。
6.给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。
七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
八、合同生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
页，当前第。
1
页
1
2
屋面防水维修合同篇五
甲方：
乙方：
根据《_经济合同法》、《建筑法》，经双方协商一致，特订此合同。本合同依法成立，即双方签字或盖章生效，并具有法律效力，当事人必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除。
一、工程名称：
工程地点：
工程内容：卫生间、刚性防水、屋面卷材sbs新型防水、高分子防水。
二、工程质量：乙方做到保质量、保工期、保维修。
三、防水每平方米造价：
四、材料进场检验及复试：
乙方坚持执行使用达国家质量标准的产品，如果使用的产品甲方要检测复试，其检验费由甲方负责。
五、施工安全及文明施工管理。
乙方负责本单位施工人员的安全教育和管理，甲方工地管理不当的原因造成乙方施工人员事故，由甲方负责，乙方自己原因造成的事故由乙方自己负责。
六、结算方式：乙方施工人员及材料进场，甲方应付总值50%的预付款。
乙方防水完工，双方验收全部合格，甲方应付乙方施工款95%，甲方预留保修费不超5%，保修费三年以后退还，保修期为五年。
甲方负责人：乙方负责人：
屋面防水维修合同篇六
本协议由以下双方当事人在_________签订：
甲方：_________(以下简称甲方)。
乙方：_________(以下简称乙方)。
甲方为本次要维修的房屋的所有人，有权对此房屋进行维修;。
乙方已取得相应的施工资质，为有权从事房屋维修的企业，目前合法存续。
为明确双方本次房屋维修行为的权利义务，甲乙双方本着公*合理、等价有偿的原则，并根据有关法律法规，制订本协议，以资共同遵守。
第一条甲方决定将位于西宁市浦宁之珠上人屋面，建筑面积_________*方米由乙方来进行维修，乙方同意进行维修。
第二条甲方保证其有权对上述房屋进行维修。
第三条乙方保证其具有房屋维修的资格证照。
第四条乙方本次为甲方的房屋进行维修的范围为屋顶防水;方式为包工包料;质量标准为验收合格。
第五条乙方本次为甲方的房屋进行维修的时间为自________年_________月_________日到_________年_________月_________日为止。
第六条本次房屋维修的费用为_________元，在本合同生效后_________日内支付_________元，在本次房屋维修结束并经验收合格后_________日内将尾款_________元全部付清。
第七条本次房屋维修的原材料均由乙方全权采购并由乙方来负责提供，但甲方有权监督其使用的原材料是否符合国家有关规定或行业惯例。
第八条双方约定由_________来进行本次房屋维修的验收工作，并向其支付规定报酬_________元。该部分费用由甲方来负担。
第九条在本协议生效后，甲方应在_________日内让乙方进场工作，并协助乙方进行与维修有关的工作。
第十条违反本协议的约定为违约行为，应承担违约责任。第十一条除第十二条规定的情况外，违约方应向守约方赔偿一切损失，包括但不限于实际损失以及为处理违约行为而支付的诉讼费、律师费等。
第十二条乙方如违反本合同第五条的约定，则每迟延一天，需向甲方支付违约金_________元。但因甲方原因或有关*行为或不可抗力的情形除外。本条的约定不免除乙方根据第十一条应负担的违约责任。
第十三条本合同只有在发生了以下三种事情之一后才能变更：
双方合意变更并达成书面的协议;。
有关*机关的种种行为使本次房屋维修的行为必须修改;。
不可抗力的情况使本合同必须修改。
第十四条本合同自发生以下事情方可终止：
双方协商同意终止本合同的履行并达成了书面协议;。
有关*机关的种种行为使本次房屋维修行为不能进行或失去意义;。
不可抗力的情况使本合同必须修改。
第十五条任何与本合同有关的争议均应友好协商解决，如果在开始协商后30日内双方还未达成千致意见，任何一方均有权向房屋所在地的人民法院起诉。
第十六条本合同的所有____均构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
第十七条本协议。一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
第十八条本协议自甲方签字并乙方签字盖章后生效。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。
________年____月____日_________年____月____日。
签订地点：_________签订地点：_________。
屋面防水维修合同篇七
甲方：
乙方：
工程名称：
工程地点：
工程内容：
旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程（包括以上所有工程的土建、电气、安装工程）
承包范围：屋面防水工程
开工日期：竣工日期：
工程质量标准：合格
竣工后付到95%，质保期（质保期为五年）满后全部付清、
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2、防水工程为年；
3、装修工程为年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；
5、供热与供冷系统
6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。
7、发包人向承包人承诺按照合同约定的.期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
合同订立时间：20xx年xx月xx日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效
甲方（公章）：
乙方（公章）：
签约日期：
屋面防水维修合同篇八
甲方：
乙方：
为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。
第一条：工程概况。
1.工程地址：湖北____县____区。
2.工程项目：公司综合楼楼面厕所地面防水。
3.施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶.厕所地面漏水，漏雨的目的。
4.承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包安全。
第二条：工程价格：
1.屋面b每平米8元(含燃气)。
2.厕所丙纶布每平米元。
第三条：质量要求。
1.施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应协商解决。
2..工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的质量标准：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口牢固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。
第四条：工程工期。
1.工程时间：自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。
2.如果因乙方原因而延迟完工，每日罚款500元。
第五条：付款方式。
1.工程完工后付工程款70%，甲方保留5%工程款作为工程维修押金，
2.工程保修期________年，在工程交工后________年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。
第六条：施工安全：
乙方必须保持施工现场整洁，并遵守甲方公司安全管理的有关规定，对施工人员人为造成的不安全后果负全责。
2.施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行承担。
第七条：合同生效:。
本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力.
甲方:。
乙方：
________年____月____日。
屋面防水维修合同篇九
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，就本次工程防水施工有关事项，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成如下协议：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：
四、施工期限：
五、工程价款：
六、结算方式：工程施工完毕，乙方提供甲方发票，甲方付给乙方全部工程款。
七、工程质量与保修。
本工程在防水质量方面，达到北京市优良标准，工程保修方面，若乙方方面的原因造成渗漏水，承诺保修年。
八、合同争议的解决方式。
本合同项下的争议，由双方当事人协商解决;协商无法解决可依法向人民法院起诉。
九、附则。
本合同共2份，甲方执1份，乙方执1份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
屋面防水维修合同篇十
乙方：
就南昌新宇荣车辆修配有限公司屋面维修工程，经双方充分的友好协商签订本合同，共同遵守如下：
一、工程地点：南昌市洪都中大道158号鸿雁电子广场内。
二、工程项目内容：维修屋面南面整体维修，北面检修，漆房屋面整体维修。
三、工程期限：本工程自12月9日至月22日完工。
四、工程造价为人民币：叁万陆仟元整。
五、付款方式：
1、合同签订后，材料进场，开工两天，甲方付乙方工程预付款壹万元整。
2、施工完成后，甲方付款贰万元整。
3、余款在第一次大雨后，待验收合格付清。
六、材料设备：本工程所需材料，设备由乙方负责采购，进场后材料需甲方认可通过，施工中产生的.垃圾废物由施工方负责清理。
七、工程施工。
1、乙方必须严格按照屋面维修的正规程序施工，如有违反所造面损失由乙方负责。
2、乙方应遵守施工技术规范，因乙方施工造成人身伤害，设施损坏，由施工方负责。
八、工程质量。
1、由乙方提供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。
2、由乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。
九、违约责任：
任何一方违反本合同的条款，所造成的损坏，均由违反方负责赔偿给守给方。
十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，经双方签字和盖章后即生效，具有法律效力。
甲方：乙方：
签订合同日期：年月日
屋面防水维修合同篇十一
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，现就乙方承包甲方所属xx广场大厦、xx公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议：
1、工程具体范围：xx广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水，卧龙公寓顶层面防水层，中餐厅层面防水层进行翻修处理，在原有防水层另行加铺sbs防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造，对部分节点与立面墙体进行防水处理，具体工程量见附件清单，具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。
2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包，包干价为_______元。
3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工，采用符合国家标准的材料，确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题（人为或不可抗力因素除外）乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复，乙方承担修复的所有费用。如在保修期内，出现质量问题，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方，甲方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。
4、工程进度及完成时间为7天，自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工，工期顺延，由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。
5、工程完工且经甲方验收合格后，甲方在七个工作日内支付工程款的80%即元，其余20%即元留作质量保修保证金，一年后无质量问题甲方将质保金的75%即元支付给乙方，余款在五年保修期满时支付给乙方。
6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定，避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。
7、本协议一式三份，双方各执一份，甲方物业公司一份，自双方签字之日起生效。
8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决，不能协商一致的，任何一方均有权向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
甲方：乙方：
授权人签字：授权人签字：
年月日年月日。
屋面防水维修合同篇十二
2．乙方已取得相应的施工资质，为有权从事房屋维修的企业，目前合法存续。
为明确双方本次房屋维修行为的权利义务，甲乙双方本着公平合理、等价有偿的原则，并根据有关法律法规，制订本协议，以资共同遵守。
第一条甲方决定将位于西宁市浦宁之珠上人屋面，建筑面积_________平方米由乙方来进行维修，乙方同意进行维修。
第二条甲方保证其有权对上述房屋进行维修。
第三条乙方保证其具有房屋维修的资格证照。
第四条乙方本次为甲方的房屋进行维修的范围为屋顶防水；方式为包工包料；质量标准为验收合格。
第五条乙方本次为甲方的房屋进行维修的时间为自________年_________月_________日到_________年_________月_________日为止。
第六条本次房屋维修的费用为_________元，在本合同生效后_________日内支付_________元，在本次房屋维修结束并经验收合格后_________日内将尾款_________元全部付清。
第七条本次房屋维修的原材料均由乙方全权采购并由乙方来负责提供，但甲方有权监督其使用的原材料是否符合国家有关规定或行业惯例。
第八条双方约定由_________来进行本次房屋维修的验收工作，并向其支付规定报酬_________元。该部分费用由甲方来负担。
第九条在本协议生效后，甲方应在_________日内让乙方进场工作，并协助乙方进行与维修有关的工作。
第十条违反本协议的约定为违约行为，应承担违约责任。
第十一条除第十二条规定的情况外，违约方应向守约方赔偿一切损失，包括但不限于实际损失以及为处理违约行为而支付的诉讼费、律师费等。
第十二条乙方如违反本合同第五条的约定，则每迟延一天，需向甲方支付违约金_________元。但因甲方原因或有关政府行为或不可抗力的情形除外。本条的约定不免除乙方根据第十一条应负担的违约责任。
第十三条本合同只有在发生了以下三种事情之一后才能变更：
1．双方合意变更并达成书面的协议；
2．有关政府机关的种种行为使本次房屋维修的`行为必须修改；
3．不可抗力的情况使本合同必须修改。
第十四条本合同自发生以下事情方可终止：
1．双方协商同意终止本合同的履行并达成了书面协议；
2．有关政府机关的种种行为使本次房屋维修行为不能进行或失去意义；
3．不可抗力的情况使本合同必须修改。
第十五条任何与本合同有关的争议均应友好协商解决，如果在开始协商后30日内双方还未达成千致意见，任何一方均有权向房屋所在地的人民法院起诉。
第十六条本合同的所有附件均构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
第十七条本协议。一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
第十八条本协议自甲方签字并乙方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：
屋面防水维修合同篇十三
甲方：
乙方：
就南昌新宇荣车辆修配有限公司屋面维修工程，经双方充分的友好协商签订本合同，共同遵守如下：
一、工程地点：
二、工程项目内容：
三、工程期限：
四、工程造价为人民币：
五、付款方式：
1、合同签订后，材料进场，开工两天，甲方付乙方工程预付款壹万元整。
2、施工完成后，甲方付款贰万元整。
3、余款在第一次大雨后，待验收合格付清。
六、材料设备：本工程所需材料，设备由乙方负责采购，进场后材料需甲方认可通过，施工中产生的垃圾废物由施工方负责清理。
七、工程施工。
1、乙方必须严格按照屋面维修的正规程序施工，如有违反所造面损失由乙方负责。
2、乙方应遵守施工技术规范，因乙方施工造成人身伤害，设施损坏，由施工方负责。
八、工程质量。
1、由乙方提供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。
2、由乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。
九、违约责任：
任何一方违反本合同的条款，所造成的损坏，均由违反方负责赔偿给守给方。
十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，经双方签字和盖章后即生效，具有法律效力。
甲方：乙方：
屋面防水维修合同篇十四
委托方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条 工程概况
1.1 工程名称：家天下物业维修工程
1.2 工程内容：家天下物业所指定的维修工程
第2条 质量等级：合格
第3条 协议价款与支付
3.1 承包方式： 甲方把开发商不能处理的维修工程或者物业本身不能处理的工程承包给乙方。
3.2 工程价款：
3.
2.1 本工程主要材料价格乙方会同甲方有关部门进行市场询价或比价确定。
3.
2.2本工程图纸外的工程量增减，由乙方会同甲方代表及有关单位签证认可，结算时一并计入。
3.
2.3乙方保证在施工期限内完工，每迟一天交工按工程价款的1扣款。
3.3付款方式：
3.
3.1本工程竣工验收合格后，甲方向乙方按月支付至工程款的95%，留5%作为工程保修保证金，保修期满后一次性结清。
3.
3.2本工程维修所产生的费用不含税，如果需要发票，按
3.475%的税率开发票。
第4条 甲方工作及其权利和义务：
4.1 甲方将对工程质量、施工进度按计划进行考核，提出相关意见，并且甲方也有权对工程质量、施工进度等进行监督，对发现的问题和不合格的地方，有权要求乙方进行整改。
4.2 若乙方未按时整改或不听从甲方意见的，甲方有权要求乙方停止施工或进行安全整改。
第5条 乙方工作及其权利和义务：
5.1 工程量要严格按照施工图纸、预算的内容进行施工，必须保质保量，若未按要求进行施工，则扣除相应的工程款。
5.2 保证施工期间作到文明施工，不得乱堆乱放施工垃圾，保证施工现场周围的环境整洁，保证工完场清，保证清洁卫生符合有关规定，承担违反有关规定造成损失和罚款。
5.3 乙方在施工过程中必须严格按照有关操作规程进行操作，作好安全防范工作，防止一切事故的发生。若因违反操作规程出现人身伤亡事故，一切后果由乙方自行承担。
5.4乙方接到甲方的安全整改通知后，乙方应按时整改，并以书面形式通知甲方进行整改检查。施工严格按照国家有关安全规范、标准执行。
第6条 质量及验收：
6.1 工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。
6.2 本工程施工应严格按照有关施工规范进行，若故意违章操作，一切后果由乙方全部承担。
第7条 竣工验收
7.1 工程完工后，双方会同使用部门进行竣工验收，验收以技术方案核定单和国家颁布的工程施工及验收规范为准。
7.2 工程完工验收，乙方必须作到工完场清。
第8条 保修期
8.1 保修内容、范围：按国家现行《房屋建筑工程质量保修办法》执行。
8.2 保修期限：
8.3 保修时间：乙方应在接到甲方修理通知____日内即派人修理，____日内没有到场维修，甲方委托其它单位或自行修理，费用直接在保修保证金内扣除，不足部分由乙方承担补足。在保修期服务中，乙方应及时认真，不得推诿、扯皮，否则甲方也可直接使用保修、保证金自行维修。
第9条 协议生效与终止
9.1 协议生效：双方签字盖章后生效。
9.2 协议终止：结清工程款后自行失效。
第10条 协议份数
此协议共 份，甲方各执 份，乙方执 份，由甲方送有关部门。
甲方：(章) 乙方：(章)
负责人： 负责人：
经办人： 经办人：
____日期：____日期
屋面防水维修合同篇十五
乙方：_____________公司。
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同：
1、工程名称：_____________。
2、工程地点：__________________________。
3、承包方式：包工包料（甲方认质认价）。
1、本合同工期为______天。
2、工程总造价：____________元整，大写：__________________整。本合同签订生效后，乙方制作安装完工后，待甲方验收合格，无扣减事项后，______天内甲方以支票方式付全款，乙方需出具由税务局监制的有效发票。
1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿修理或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。
2、乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工期顺延。否则，视为违约，并赔偿甲方工程总造价______%的违约金。
3、使用过程中，如出现质量问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。
1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换并赔偿甲方的损失。
2、合同纠纷解决方式：法院起诉。
本合同正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。
甲方：____________公司。
乙方：____________公司。
______年_____月_____日______年____月____日。
屋面防水维修合同篇十六
甲方：
乙方：
一、合同要约。
甲方将石桥小学综合楼屋顶防水工程及墙面维修工程承包给乙方施工，承包方式为包工包料，合同承包金额壹万陆仟元整，工期七天。
二、施工质量要求。
1、屋顶施工。
翻开屋顶石棉瓦，重做屋顶沥青防水油膏，解决屋面渗水问题及排水不畅问题，对破损石棉瓦予以更换。
2、墙面施工。
对污损墙面重新粉刷，要求平整洁白。
3、施工完毕应净建筑垃圾清理干净。
三、乙方责任。
1、乙方应规范施工，保证材料品质，施工期间确保施工人员安全。如发生安全责任事故，由乙方负全部责任。
2、在规定工期内完工，并通过质量验收。
3、保证施工完毕后三年内屋面不出现渗水情况，免费维护。
四、甲方责任。
1、甲方应做好工程跟踪监理，确保工程质量。
2、为乙方提供水、电及饮食等必要的施工及生活条件。
3、及时给付工程款。
五、付款。
1、开工前给付壹万元，保证乙方采购合格材料。
2、施工完毕通过验收，付伍仟元。
3、余下壹仟元，一年后如未出现质量问题付清。
六、未尽事宜，另行协商。
甲方(签盖)：
乙方(签字)：
屋面防水维修合同篇十七
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：工程地点：
工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)。
二、工程承包范围。
承包范围：屋面防水工程。
三、合同工期：
开工日期：竣工日期：
四、质量标准。
工程质量标准：合格。
五、结算方式。
根据图纸和工程量签证单计算工程量，依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(20xx)89号文件。
六、付款方式。
竣工后付到95%，质保期(质保期为五年)满后全部付清。
七、工程保修。
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;。
3.装修工程为年;。
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;。
5.供热与供冷系统为。
6.给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。
七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
八、合同生效。
合同订立时间：20xx年6月日合同订立地点：
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人(公章)：
法定代表人(签字)：
承包方：
屋面防水维修合同篇十八
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，就本次工程防水施工有关事项，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成如下协议：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：
四、施工期限：
五、工程价款：
六、结算方式：工程施工完毕，乙方提供甲方发票，甲方付给乙方全部工程款。
七、工程质量与保修。
本工程在防水质量方面，达到北京市优良标准，工程保修方面，若乙方方面的原因造成渗漏水，承诺保修年。
八、合同争议的解决方式。
本合同项下的争议，由双方当事人协商解决;协商无法解决可依法向人民法院起诉。
九、附则。
本合同共2份，甲方执1份，乙方执1份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
屋面防水维修合同篇十九
甲方：
乙方：
本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无密码防水维修工程按质期完成、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，认真商议应共同遵守，严格履行以下条款：
一、工程概况：
1、工程地点：
2、工程名称：
3、工程内容：
4、承包方式：
二、乙方职责：
3、质量保证，乙方所施工的屋面防水维修工程，在一年之内发现渗漏，乙方无条件免费保修（如自然灾害、人为破坏不在保修之列）。
三、甲方职责：
1、甲方免费为乙方提供三通：路通、水通、电通。
2、协助乙方搞好安全设施，配合乙方进行施工，确保补漏工程顺利进行。
四、付款方法：
屋面防水维修工程开工后，甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后，通过关水48小时测试不漏水，甲方应在五天之内一次性付清工程款（不包括任何税金）。
五、法律责任：
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
屋面防水维修合同篇二十
甲方：
乙方：
2、旧油毡、细石砼去掉;。
3、珍珠岩翻晒;。
4、按正式工程建筑标准顶层上上防水层一次，下防水层一次;。
5、重新修复完整后，重新上新油毡;。
6、保质保量完工，保证六年以上不漏水，如发现质量出现问题，乙方应赔偿相应损失;。
7、工程造价每平方150元;。
9、双方共同执行以上条款，本合同一式两份，双方各执一份，如任何一方违反本合同，后果自负。本合同双方遵守自愿平等、公平和诚信的原则，双方就本合同协商达成一致，特订立本合同。
10、施工首先以安全为主，如果发生伤亡事故，责任均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
甲方：(签字)。
乙方：(签名)。
屋面防水维修合同篇二十一
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，现就乙方承包甲方所属______广场大厦、xx公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议：
1、工程具体范围：______广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水，卧龙公寓顶层面防水层，中餐厅层面防水层进行翻修处理，在原有防水层另行加铺sbs防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造，对部分节点与立面墙体进行防水处理，具体工程量见附件清单，具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认.
2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包，包干价为______元.
3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工，采用符合国家标准的材料，确保施工质量.乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题（人为或不可抗力因素除外）乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复，乙方承担修复的所有费用.如在保修期内，出现质量问题，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方，甲方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担.
4、工程进度及完成时间为7天，自双方签字确认之日起开始计算.如因雨天或其它不可抗力造成无法施工，工期顺延，由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏.
5、工程完工且经甲方验收合格后，甲方在七个工作日内支付工程款的80%即______元，其余20%即______元留作质量保修保证金，一年后无质量问题甲方将质保金的75%即______元支付给乙方，余款在五年保修期满时支付给乙方.
6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定，避免对物业正常使用的影响.工程施工中的安全问题由乙方自行负责，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任.
7、本协议一式三份，双方各执一份，甲方物业公司一份，自双方签字之日起生效.
8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决，不能协商一致的，任何一方均有权向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼.
甲方：乙方：
授权人签字：授权人签字：
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/16600072.html】
