合同的目的是确保各方之间的权益得到保护，并促进交易的顺利进行。合同中的条款应当具备可执行性和可约束性。如果您对合同起草过程中的格式和内容有所疑问，请参考以下范文进行核对。
代加工机械合同篇一
甲、乙双方经友好协商，现就甲方委托乙方加工制作、装配架空乘人装置及相关设备，达成如下协议：
1、本委托加工协议，自甲乙双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，双方各持一份。
2、未尽事宜，双方另行协商解决。
3、本协议生效后，双方原签订的车间及办公室租赁合同，中止执行。
日期：____年_____月_____日日期：____年_____月_____日
代加工机械合同篇二
甲方的_________（货物、工程、服务）采购项目，预算投资_________元，所需资金已经落实。根据《_________》，现就上述内容委托乙方进行_________方式采购。双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》及其他相关法律的有关规定实施本次采购。为明确各自的权益和责任，经双方充分协商，特签订本协议。
第一条协议有效期。
本协议有效期为协议签订日起至采购合同签订为止。
第二条委托范围及计划完成采购时间。
2.1在本协议有效期内，甲方就下列各项委托乙方实施：编制招标（或谈判、询价）文件、发布采购信息、报名、制定评标办法、组织实施采购程序等。
2.2计划完成采购时间为_________。
第三条甲方责任和义务。
3.1向乙方提供委托采购项目的标的品目表，作为采购的依据。内容包括详细分项清单、技术参数或规格、相应服务、质量要求、验收标准等资料。同时附《政府采购计划执行书》。
3.2有权指派专家，技术人员或其他有关人员代表甲方参与采购活动，出任评标小组成员。
3.3协助乙方编制采购文件。甲方应派人协助乙方编制招标（或谈判、询价）文件，制定评标办法。甲方法定代表人或法人授权代表应对招标（或谈判、询价）文件审核并签字确认，以形成正式的招标（或谈判、询价）文件。
3.4根据确定的中标人签订并履行合同。
第四条乙方责任和义务。
4.1根据国家有关法律法规，按照甲方的委托，精心设计和组织采购工作，及时向甲方通报采购计划和进度，保证采购计划顺利实施。
4.2在甲方的协助下，负责编制招标（或谈判、询价）文件，并负责对招标（或谈判、询价）文件进行解释。
4.3负责及时公开发布采购信息，向潜在的供应商发出邀请。
4.4根据《政府采购操作流程》规定，在市采招监管办监督下会同采购人随机抽取评标专家。
4.5负责组织开标、评标、组织采购小组编写采购报告。
4.6负责收取报名费，投标保证金，中标单位的履约保证金等费用。
4.7按国家、省、市有关规定，将采购文件送采购人存档，采招监管办备案。
5.1甲方接受乙方经合法采购程序产生的中标，成交供应商，并与之签订政府采购合同。
5.2政府采购合同由甲方与供应商签订，所签订的合同不得对采购文件和中标文件进行实质性修改。
5.3甲方应在签订合同七天内将合同副本等资料送采购代理机构报采招监管办备案。
第六条双方的共同责任。
6.1在采购活动进行过程中和采购活动完成后，甲乙双方均有责任对评标情况以及采购人和供应商的其他商业秘密和技术秘密保密。
第七条其他事项。
7.1未尽事宜，双方协商解决。
7.2本协议一式三份，双方各执一份，一份自签订之日起3日内报_________采招监管办备案。本协议自签订之日起生效。甲方非法定事由不得撤销委托，不得拒绝确认评标结果。
法人代表（签字）：_________ 法人代表（签字）：_________。
代加工机械合同篇三
甲方：_________(以下简称甲方)
乙方：_________(以下简称乙方)
减速箱箱体，数量累计
1、甲方提供加工设备，包括立式车床c5116a、摇臂钻床z3050、 5t电动葫芦。
2、甲方提供加工件所需工作场所、夹具。
3、甲方负责对乙方人员管理及安全教育，以及工件出入厂门管理。
4、甲方因生产需要，可随时使用所提供设备，并即时通知乙方。
1、乙方必须严格遵守甲方单位的各项规章制度。
2、乙方提供设备操作人员，必须持证上岗;以及提供加工所需刀具、量具等。
3、乙方对安全管理、工件质量负全责，出现安全、质量问题甲方概不负责。
4、乙方负责工作场所的文明生产，每天必须保持工完料尽场地清。
5、乙方加工人员必须精心维护、保养设备，因加工原因引起设备损坏或精度降低，由乙方负责修理;损坏严重的由乙方负责赔偿。
6、乙方如需加班加工工件，必须提前通知甲方，服从甲方安排。
1、___
2、___
1、甲、乙双方协商解决。
2、如协商不成提交淮安仲裁委仲裁。
3、违约赔偿：以违约造成的实际损失为赔偿依据进行赔偿。
1、本协议未尽事宜双方协商解决
2、若协议有修订，以最新协议为准
3、本协议经双方签章后生效
4、本协议一式四份，双方各执正、副本各一份
甲方_________乙方_________
开户行：_________开户行：_________
帐号：_________帐号：_________
甲方签订人：_________乙方签订人：_________
签订时间：_________年_________月_________日
代加工机械合同篇四
出卖人：合同编号： 买受人：签订地点：
第三条 出卖人对质量负责的条件及期限： 按相应出厂产品质量负责 。
第四条 包装标准，包装物的供应与回收：合理包装达到运输、装卸要求，出卖人保障良好工业产品状态交付，包装物不回收，包装费用出卖人承担。
第七条 其他特殊项目要求： 无第八条 标的物所有权：自交货之日起转移 。
第九条 交（提）货方式、地点:出卖人送货地点为买受人仓库 。
第十条 运输方式及到达站（港）和费用负担： 汽运，运费由需方自行承担。 第十一条 检验标准、方法、地点及期限：按本合同约定的质量标准，在供方厂内验收。
第十五条 本合同解除条件 ：依据《中华人民共和国合同法》规定执行。 第十六条 违约责任：按照双方约定事宜进行执行。
第十七条 合同争议解决方式：由双方协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解。协商或调解不成的，可向当地仲裁委员会申请仲裁。
第十八条 生效条件 ： 双方签字或盖章时起生效。 第十九条 其他约定事项：
代加工机械合同篇五
订立合同双方：
甲方：_________________。
乙方：__________________。
经甲、乙双方商定，甲方将“的厂房及宿舍楼约5万平方米”工程按职责承包给乙方施工。本着互惠互利的原则，参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定，结合甲方与开放商所签订的合同条款，双方达成如下协议：
一、工程名称。
二、工程地点。
三、承包内容及形式。
1、承包内容：土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。
2、承包方式：甲方以职责考核形式承包给乙方，即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的ci形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。
四、开竣工时间。
签订建设工程施工合同中规定的工期为准。工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。
五、工程质量标准。
质量等级为合格。
六、工程价款。
合同价款及调整。
1、工程结算方式：
工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价，造价根据工程计价依据计算，经双方充分核对认同，结算价按总造价计取。
2、工程计价依据：
(1)、《建设工程工程量清单计价规范》gb50500——20_;。
(2)、《。
(4)、20_年《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表》;。
(5)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证;。
(6)现行的有关配套文件、国家、自治区及南宁市政策性调整有关费用标准的文件规定执行。
3、费率：按《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》中值取费。
4、材料价格：按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应材料价格平均值进行计算，无信息价的由发包人、承包人根据市场价格协商确定。
5、合同价款的其他调整因素：
6、结算审定：承包人在竣工验收合格后30内将结算书及所有结算资料一式两份送发包人审核，发包人自收到结算书及结算资料后30日内审定，如双方对结算有异议，可请有审计资质的单位审定，审计费用由双方协商解决，审定时间为30天。
自发包人收到结算书及结算资料30日后，如发包人不审核业不予答复，视同认可承包人提交的结算书。
七、甲方职责。
总则是有义务履行宏观协调、过程监督、工程手续但不承担具体的工程质量、安全、工期和经济成本责任。简要分述如下：
1、负责协商乙方与开发商、监理和政府各部门等之间的关系、保证工程顺利进行的施工环境。
2、由工地项目经理代表甲方组成项目部，协助乙方搞好全面施工管理，并协助乙方审核与开发商(含设计院)之间经济、技术和管理等方面的书面资料。
3、按照乙方每月的工程进度计划，现场检查落实并督促整改;。
对工程质量进行监督，对现场场容安全文明施工进行全面监控。对不整改或整改不利的，有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求，乙方应予保障。
4、协助乙方办理竣工结算及竣工资料。
代为乙方交纳相关的工程税金。
八、乙方职责。
总则是在甲方对外宏观协调并履行工程手续、对内过程监督之下，按照甲方与开发商(建设方)所签订的施工合同、协议(含其他合同补充协议)，全面具体的由与常务副经理为首的项目部组织实施并同时自行承担责任权利及保证对甲方管理费的上缴。简要分述如下：
1、自行编制进度计划一式两份报送甲方，每月25日报送当月完成统计报表一式两份。
乙方应严格按合同工期要求，落实工程进度管理措施，确保施工进度。如无故延期，自负违约责任。
2、搞好现场规划布局，做到文明施工，达标管理。
现场布置应参照ci规范执行。严格现场施工安全管理，落实安全防范措施，保障安全无事故。如有事故发生，自行承担事故的一切直接损失和间接损失。
3、应严格管理，保障工程质量。
所用原材料、成品半成品必须具有合格证和材料证明，不合格材料不得用于工程;按规取样送检，因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失，自认自负。
4、因该工程为总承包形式，为工程而发生的一切费用均由乙方自理，(具体细则可另行约定)。
5、根据甲方与开发商(建设方)签订的施工合同及协议，乙方按规自行编制竣工结算书由甲方报开发商审定后，作为结算依据。
6、教育职工要服从甲方的管理，一切工程管理活动均应以甲方名义出现，否则所造成的不良后果由乙方自负。
7、乙方施工主要资源如主材、劳务、分包商等第三方需要签订的合作协议以甲方项目部明细签订，乙方承诺如有发生经济纠纷，与甲方无关，由乙方独立承担完全责任。
工程日常管理过程中，以甲方名义与开发商、监理、设计和政府相关部分等发生的书面文件，乙方均予以认可并视为对自己的约束，同时享有其利益并承担义务。
九、结算与付款方式。
1、该工程甲方与开发商所签订的施工合同、协议和补充条款，乙方必须全面认可并严格执行，决算以开发商最终审定的结算为依据。
2、开发商(建设方)每次拨付的工程款进入账户，甲方扣除总承包管理费、国家税费等相关规费，余额分配计划，报经甲方平衡审批后拨付给乙方。
甲方有权监督乙方按照第三方(材料供应商、分包商、居间方、劳务队等)的协议条款及时付清余欠的各种费用，以免发生不必要的纠纷。
3、根据甲方与开放商(建设方)签订的建设工程施工合同，其利益与风险由乙方独立享有和承担。
4、甲方应收取的相关费用见本协议十五条规定。
5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各项工程进度款。
当完成到主体封顶时再支付完成量的80%给乙方。装修工程每月工程进度款80%，工程竣工支付90%，竣工验收后十五天内支付到97%，留3%保修金。
十、保修期及保修范围。
按_现行规定以及开发商合同要求执行。保修期间凡接到要求保修通知，乙方应及时派人维修。
十一、奖罚。
工程奖罚条款执行开发商合同。如发生重大质量、安全事故按当地建设主管部门规定执行，其他参照甲方公司有关规定执行处理。
十二、违约责任。
1、违约造成的经济损失概由违约方承担。
任何一方在对方未违反正式合同的情况下要求毁约时，除了须承担对方全部经济损失外，尚必须向对方支付损失额度10%的违约金。
2、乙方在施工中如发生重大质量、安全事故或进度严重拖期等重大问题时，乙方必须彻底整改，整改不力，甲方有权考虑其他必要的措施，以期改善。
3、当发生一般质量、安全或工期问题时，乙方应迅速采取有效措施纠正，如因纠正不力而遇开发商处罚，则责任自负。
十三、争议的解决程序。
乙方可向甲方上级诉求协调向人民法院起诉。
十四、安全施工。
代加工机械合同篇六
甲方：________________________有限公司（以下简称甲方）乙方：________________________（以下简称乙方）。
减速箱箱体，数量累计。
1、甲方提供加工设备，包括立式车床c5116a、摇臂钻床z3050、5t电动葫芦。
2、甲方提供加工件所需工作场所、夹具。
3、甲方负责对乙方人员管理及安全教育，以及工件出入厂门管理。
4、甲方因生产需要，可随时使用所提供设备，并即时通知乙方。
1、乙方必须严格遵守甲方单位的各项规章制度。
2、乙方提供设备操作人员，必须持证上岗；以及提供加工所需刀具、量具等。
3、乙方对安全管理、工件质量负全责，出现安全、质量问题甲方概不负责。
4、乙方负责工作场所的文明生产，每天必须保持工完料尽场地清。
5、乙方加工人员必须精心维护、保养设备，因加工原因引起设备损坏或精度降低，由乙方负责修理；损坏严重的'由乙方负责赔偿。
6、乙方如需加班加工工件，必须提前通知甲方，服从甲方安排。四、结算方式1、
2、
1、甲、乙双方协商解决。
2、如协商不成提交淮安仲裁委仲裁。
3、违约赔偿：以违约造成的实际损失为赔偿依据进行赔偿。
1、本协议未尽事宜双方协商解决。
2、若协议有修订，以最新协议为准。
3、本协议经双方签章后生效。
4、本协议一式四份，双方各执正、副本各一份。
签订时间：____年_____月_____日。
代加工机械合同篇七
喂入机起吊套____件____________元已收____件
35齿链轮____个____________元总计____台
41齿链轮____个____________元总计____台
合计 ____________元
合计金额(大写)：________________
二、质量要求技术标准：供方按照需方图纸要求生产、检验。
三、交(提)货地点方式：____________________有限公司工厂内。
四、运输方式及到达站港和费用承担：设备由需方自提。
五、验收标准：供方按照图纸要求生产，按照技术协议验收。
六、解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决
七、其它违约事项：双方友好协商解决。
八、本合同和技术协议传真件有效，双方各执一份。
甲方：________________
供方：________________
法定代表：________________
委托代理人：________________
地址：________________
电话：________________
传真：________________
开户行：________________
帐号：________________
税号：________________
代加工机械合同篇八
方委托承揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 加工成品
编号 名称 规格 单位 数量 备注
第二条 加工成品质量要求
第三条 原材料的提供办法及规格、数量、质量
1.(用承揽方原料完成工作的)，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响质量时，方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
2.(用方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额)。方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知方调换或补齐。承揽方对方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。
3.交(提)原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。
第四条 技术资料、图纸提供办法
1.承揽方在依照方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知方;方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知方，因此造成的损失，由方赔偿。
2.承揽方对于承揽的工作，如果方要求保密，应当严格遵守，未经方许可不得留存技术资料的复制品。
3.方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
第五条 价款或酬金
价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。
第六条 验收标准和方法
1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
2.方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。
3.当事人双方对承揽的物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
第七条 交货的时间和地点
1.交(提)物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。
2.交(提)物日期计算：承揽方自备运输工具送交物的以方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的，以发运物时承运部门签发戳记日期为准;自提物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取物通知中，必须留给方以必要的途中时间;双方另有约定的，按约定的方法计算。
第八条 包装要求及费用负担
第九条 运输办法及费用负担
第十条 结算方式及期限
第十一条 其他约定
第十二条 承揽方的违约责任
1.未按合同规定的质量交付物或完成工作，方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。
2.交付物或完成工作的数量少于合同规定，方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分方不再需要的，承揽方应赔偿方因此造成的损失。
3.未按合同规包装物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。
4.逾期交付物(包括返修、更换、补交等)，应当向方偿付违约金____ 元;(合同中无具体规定的，应当比照 中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向方偿付违约金)以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经方同意，提前交付物，方有权拒收。
5.不能交付物或不能完成工作的，应当偿付不能交付物或不能完成工作部分价款总值的____%(10%～30%)或酬金总额的____%(20%～60%)的违约金。
6.异地交付的物不符合合同规定，暂由方代保管时，应当偿付方实际支付的保管、保养费。
7.实行代运或送货的物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，并承担因此多付的`运杂费和逾期交付物的责任。
8.由于保管不善致使方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付方因此造成的损失。
9.未按合同规定的办法和期限对方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。
10.擅自调换方提供的原材料或修理物的零部件，方有权拒收，承揽方应赔偿方因此造成的损失。如方要求重作或重新修理，应当按方要求办理，并承担逾期交付的责任。
第十三条 方的违约责任
1.中途变更物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。
2.中途废止合同，属承揽方提供原村料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%～30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%(20%～60%的幅度)违约金。
3.未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的，除交付物的日期得以顺延外，方应当偿付承揽方停工待料的损失。
4.超过合同规定期限领取物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。方超过领取期限6个月不领取物的，承揽方有权将物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给方;变卖物所得少于报酬、保管、保养费时，方还应补偿不足部分;如物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。
5.超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。
6.无故拒绝接收物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。
7.变更交付物地点或接收单位(人)，承担因此而多支出的费用。
第十四条 不可抗力
在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，在方迟延接受或无故拒收期间发生的，方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。
第十五条 纠纷的处理
加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成按( )项处理：
1.向仲裁机关申请仲裁;
2.向人民法院起诉。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，方和承揽方各执一份;合同副本一式____份，交____________(如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。
方：________________________
代表人：________
____年____月____日
承揽方：________________________
代表人：________
____年____月___
代加工机械合同篇九
一、买方订购以下产品型号配置：
二、质量。
卖方提供的货物必须是符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规格和性能要求。
三、交货方式、时间、地点。
卖方须在本合同签订后10日内交货,由卖方送至内蒙古额济纳旗买方工地,卖方派去现场的只是系统调试工作人员，买方必须配合人员卸货搬运至指定教室，当场交货。
四、验收。
货物到达后,由卖方完成对的货物安装调试,由买方对货物的品种、质量、型号、数量进。
行检验,如发现货物的品种、质量、型号、数量与合同规定不符,买方有权拒绝接受。
货物由买方验收合格并运走后，卖方不承担货物的品种、型号、数量与合同规定不符的责任。
五、货款支付。
买方首交订货款(即人民币：_________元)。
货到指定地点后买方查验后付货款(即人民币：_________元)，安装完毕，买方验收合格后，买方20日内一次性支付全部余额货款(即人民币：_________元)。
六、售后服务。
本合同所指的货物自验收合格之日起，按_年内免费保修，具体实施办法见产品保修卡;如是硬件本身的故障，免费上门服务;如是操作系统崩溃或受病毒、木马攻击及人为损坏方面的问题，需上门服务，卖方收取一定的服务费;送修免费。
七、违约责任买方无正当理由拒收货物，如拒收货物对卖方造成损失，卖方有权追索。
买方逾期付款，买方每日偿付卖方欠款总额30‰的月利率滞纳金;卖方交货当时所交货物的品种、型号、数量、质量不符合合同规定标准的，买方有权拒收;卖方不履行售后服务的有关义务，对买方造成损失，买方有权追索。
八、争议解决。
本合同发生争议产生的诉讼，由合同签定地人民法院受理。
九、合同生效。
本合同一式两份，卖方与买方各执一份。
合同自双方签字之日起生效，购买日期：______年______月____日。
十、本合同未尽事宜，经买卖双方协商一致并按有关规定处理。
买方：___________(签章)卖方：__________(签章)。
地址：__________________地址：_________。
法定代表人：____________。
开户行：中国工商银行账号：
开户名：
电话：_________电话：_________。
代加工机械合同篇十
本合同一式____________份，经甲乙双方法定代表人签字并盖章之日起生效，双方各留____________份，以供备案之用，____________份合同均具有同等法律效力。
在本合同履行过程中，如有未尽事宜，甲乙双方可达成补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，。
代加工机械合同篇十一
买方（甲方）：有限公司 合同编号：
卖方（乙方）：有限公司 签订合同时间： 年 月 日
为了明确甲乙双方各自的权利和义务，确保双方实现各自的经济目的，经双方充分协商，在平等互利的基础上，特订立本合同，以便共同遵守。
一．设备名称、型号规格、主要参数、数量、金额
二．技术标准及售后服务：（乙方对产品质量负责的条件和期限）
1．甲乙双方确认之技术图纸和报价单作为本合同附件随本合同具有同样之法律效应
3．乙方在甲方指定之安装场所完成安装调试
4．安装调试完毕乙方对甲方员工进行操作和维护及保养的培训
6．乙方对设备终生跟踪服务，在质量保证期以后维护及更换零配件将收取相关费用
三．交货时间：
自合同签订甲方定金支付合同生效后 天内安装调试完毕交付使用
五．验收：
安装调试完毕半个月内双方依照双方确认的技术要求、技术图纸、报价单履行验
收手续
六．设备交付及运输方式：
1、交货地点： 有限公司
2、运输方式：汽车公路运输
3、运输费用：由乙方承担
4、货物风险：自货物运至甲方工厂安装现场后转移至甲方，在此之前之一切风险由乙
方承担
七．设备付款方式：
1．支付方式：银行转帐支付
2．支付时间：1.合同签订后，甲方支付合同总额40%为定金；
2.乙方货物到达甲方厂内安装开始时，甲方支付合同总额30%为工程进
度款；
3.余款双方验收完成后，一个月内付清。
3．开票时间： 验收合格后一周内乙方开具全额的增值税发票
八．人力不可抗力
本合同所指的不可抗力为任何严重的自然灾害、战争、骚乱等人力不可预见及不可
九.保密条款
甲乙双方均不得对任何第三方泄露本合同主要内容,包括设备总价等
十.解决合同纠纷方式:
1. 本合同经双方签章后生效,并保证按议定条款执行。特殊情况要变动应经双方本着相
互谅解的态度协商解决，若属单方违约，应由责任方承担造成的损失。
2．若协商不妥，则到原告方人民法院起诉
3．违约责任：甲乙双方每延期1周，按总价的1%作为违约金支付对方。
十一.其它
1. 本合同经双方代表签字盖章后即生效
2. 本合同一式二份,甲乙双方各执一份
甲 方： 乙 方：
代 表： 代 表：
联系人： 联系人：
电话/传真： 电话/传真：
日 期： 年 月 日日 期：年月日
代加工机械合同篇十二
为了明确甲乙双方各自的权利和义务，确保双方实现各自的经济目的，经双方充分协商，在平等互利的基础上，特订立本合同，以便共同遵守。
一、设备名称、型号规格、主要参数、数量、金额。
二、技术标准及售后服务：（乙方对产品质量负责的条件和期限）。
1、甲乙双方确认之技术图纸和报价单作为本合同附件随本合同具有同样之法律效应。
3、乙方在甲方指定之安装场所完成安装调试。
4、安装调试完毕乙方对甲方员工进行操作和维护及保养的培训。
6、乙方对设备终生跟踪服务，在质量保证期以后维护及更换零配件将收取相关费用。
三、交货时间：
自合同签订甲方定金支付合同生效后____天内安装调试完毕交付使用。
五、验收：
安装调试完毕半个月内双方依照双方确认的技术要求、技术图纸、报价单履行验收手续。
六、设备交付及运输方式：
1、交货地点：
2、运输方式：
3、运输费用：
七、设备付款方式：
1、支付方式：银行转帐支付。
2、支付时间：1、合同签订后，甲方支付合同总额40%为定金；
2、乙方货物到达甲方厂内安装开始时，甲方支付合同总额30%为工程进度款；
3、余款双方验收完成后，一个月内付清。
3、开票时间：验收合格后一周内乙方开具全额的增值税发票。
八、人力不可抗力。
本合同所指的不可抗力为任何严重的自然灾害、战争、骚乱等人力不可预见及不可。
九、保密条款。
甲乙双方均不得对任何第三方泄露本合同主要内容，包括设备总价等。
十、解决合同纠纷方式：
1、本合同经双方签章后生效，并保证按议定条款执行。特殊情况要变动应经双方本着相互谅解的态度协商解决，若属单方违约，应由责任方承担造成的损失。
2、若协商不妥，则到原告方人民法院起诉。
3、违约责任：甲乙双方每延期1周，按总价的1%作为违约金支付对方。
十一、其它。
1、本合同经双方代表签字盖章后即生效。
2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
日期：
代加工机械合同篇十三
第一段：介绍木材加工机械的背景和重要性（大约200字）。
作为现代工业中的重要一环，木材加工机械在木材行业中发挥着至关重要的作用。随着人们对环境保护意识的增强，越来越多的企业选择使用木材加工机械，以提高生产效率、降低劳动强度，并减少对环境的污染。与传统的手工加工相比，木材加工机械在加工速度、加工精度和加工效果等方面具有明显优势，因此受到了广大企业的青睐。
第二段：对木材加工机械的选择和操作经验的总结（大约200字）。
在选择木材加工机械时，我们需要综合考虑自身需求、机械性能、质量和价格等方面的因素。首先，我们要明确所需加工的木材种类和尺寸，然后选择适合的机械设备。同时，我们也要关注机械的性能指标，如加工速度、加工精度和耐用程度等，以保证机械的工作效率和产品质量。在操作木材加工机械时，我们应该认真阅读并遵守操作手册，避免误操作带来的安全隐患。此外，定期对机械进行维护和保养也是重要的，可以延长机械的使用寿命，并保证其正常工作。
第三段：木材加工机械带来的发展机遇和挑战（大约200字）。
随着人们对环境保护和生产效率的要求不断提高，木材加工机械市场在不断扩大。然而，木材加工机械产业也面临着一些挑战。首先，市场竞争激烈，需要厂商不断创新和提高产品质量，以保持竞争力。其次，环保要求越来越高，木材加工机械需要不断改进，以降低能耗和减少对环境的污染。最后，人才储备也是一个亟待解决的问题，要想满足市场需求，培养和引进更多的专业技术人才是必不可少的。
第四段：木材加工机械的未来发展趋势和前景展望（大约300字）。
木材加工机械在未来的发展中将继续发挥重要作用。随着科技的进步，智能化、自动化和数字化将成为木材加工机械的发展趋势。智能化的机械设备将具备更高的自动化程度，能够适应不同的加工需求，提高生产效率和产品质量。同时，数字化技术的应用也将使得机械设备更加智能化和可远程监控，在机械故障和维修方面也能够得到及时的处理，以减少停机时间和生产损失。另外，绿色制造将是未来的主流趋势，木材加工机械需要不断提高能源利用率、减少废气和废水的排放，以降低环境污染。因此，可以预见，木材加工机械在未来将迎来更加广阔的发展前景。
通过对木材加工机械的了解和实践，我深刻认识到了木材加工机械在现代工业中的重要性和价值。合理选择和正确操作木材加工机械，能够提高生产效率、降低劳动强度，并对环境起到积极的保护作用。然而，木材加工机械产业也面临着许多挑战，需要不断创新和提高。我相信，随着技术的不断进步，木材加工机械将会发展得更加智能化、绿色化和高效化，为木材行业的发展做出更大的贡献。
代加工机械合同篇十四
乙方为甲方加工零件一批。经双方协商，签订本合同，共同遵守．。
第一条：加工成品质量要求：
一：甲方提供图纸和质量要求。
二：乙方按照甲方图纸要求进行加工。
第二条：甲方提供图纸共计：__________份，由甲方于_____年_____月_____日前送交乙方．乙方在依照甲方的要求进行加工期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知甲方；甲方应当及时回复，提出修改意见。
第三条：加工价款：按核定价格计算共计：_____元。（乙方附明细清单）。
第四条：验收标准和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到厂验收，验收标准以合同规定的质量要求和图纸为标准，数量以合同规定为标准。
第五条：交货的时间和地点：_____年_____月_____日全部交货．任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行。由甲方自行提货。元）．乙方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款．甲方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。
第七条：结算方式及期限：甲方收到全部加工件，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐。
第八条：乙方的违约责任。
一：乙方如未按合同规定的质量交付加工件，甲方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，乙方应当负责重新加工，并承担逾期交付的责任。
二：乙方逾期交付加工件的，应当向甲方偿付违约金，每逾期一天，按逾第六条：本合同签字之日，甲方向乙方给付预付款：元（大写）：期交付部分的价款总额的百分之一偿付违约金。
三：乙方不能交付加工件的，应向甲方偿付不能交付加工工件部分价款总值5０％的违约金。
第九条：甲方的违约责任。
一：甲方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，对已加工工件等经甲方认定后赔偿乙方因此造成的损失。
二：甲方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分加工件价款总值5０％的违约金。
三：甲方如未按合同规定的时间向乙方提供图纸和其他技术资料，除交付加工件的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方因停工待料的损失。
本合同一式份，甲乙双方各执一份。
代加工机械合同篇十五
定作方：____________________________________。
定作方委托承揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
编号名称规格单位数量备注。
第二条加工成品质量要求。
第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量。
1、（用承揽方原料完成工作的），承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
2、（用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额）。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。
3、交（提）原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。
第四条技术资料、图纸提供办法。
1、承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。
2、承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。
3、定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
第五条价款或酬金。
价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。
第六条验收标准和方法。
1、按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。
3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
第七条交货的时间和地点。
1、交（提）定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。
2、交（提）定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物通知中，必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。
第八条包装要求及费用负担。
第九条运输办法及费用负担。
第十条结算方式及期限。
第十一条其他约定。
第十二条承揽方的违约责任。
一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。
二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。
三、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），应当向定作方偿付违约金____元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。
未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%（10%—30%）或酬金总额的____%（20%—60%）的违约金。
六、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。
七、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。
九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。
十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。
第十三条定作方的违约责任。
一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。
二、中途废止合同，属承揽方提供原村料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%（10%—30%幅度）的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%（20%—60%的幅度）违约金。
三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。
四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。
五、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。
六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。
七、变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。
第十四条不可抗力。
在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。
第十五条纠纷的处理。
加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成按（______）项处理：
1、向仲裁机关申请仲裁；
2、向人民法院起诉。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式____份，交____________（如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关）各留存一份。
定作方：________________________。
代表人：________。
____年____月____日。
承揽方：________________________。
代表人：________。
____年____月____。
代加工机械合同篇十六
买方（甲方）：
卖方（乙方）：
为了明确甲乙双方各自的权利和义务，确保双方实现各自的经济目的，经双方充分协商，在平等互利的基础上，特订立本合同，以便共同遵守。
一．设备名称、型号规格、主要参数、数量、金额
二．技术标准及售后服务：（乙方对产品质量负责的条件和期限）
1．甲乙双方确认之技术图纸和报价单作为本合同附件随本合同具有同样之法律效应
3．乙方在甲方指定之安装场所完成安装调试
4．安装调试完毕乙方对甲方员工进行操作和维护及保养的培训
6．乙方对设备终生跟踪服务，在质量保证期以后维护及更换零配件将收取相关费用
三．交货时间：
自合同签订甲方定金支付合同生效后天内安装调试完毕交付使用
五．验收：
安装调试完毕半个月内双方依照双方确认的技术要求、技术图纸、报价单履行验收手续
六．设备交付及运输方式：
1、交货地点：有限公司
2、运输方式：汽车公路运输
3、运输费用：由乙方承担
七．设备付款方式：
1．支付方式：银行转帐支付
2．支付时间：
1.合同签订后，甲方支付合同总额40%为定金；
2.乙方货物到达甲方厂内安装开始时，甲方支付合同总额30%为工程进度款；
3.余款双方验收完成后，一个月内付清。
3．开票时间：验收合格后一周内乙方开具全额的增值税发票
八．人力不可抗力
本合同所指的不可抗力为任何严重的自然灾害、战争、骚乱等人力不可预见及不可抗事件。甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行时,应及时向对方通报不能履行的理由,在取得有关主管机关证明后,双方协商解决,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
九．保密条款
甲乙双方均不得对任何第三方泄露本合同主要内容,包括设备总价等
十．解决合同纠纷方式:
1.本合同经双方签章后生效,并保证按议定条款执行。特殊情况要变动应经双方本着相互谅解的态度协商解决，若属单方违约，应由责任方承担造成的损失。
2．若协商不妥，则到原告方人民法院起诉
3．违约责任：甲乙双方每延期1周，按总价的1%作为违约金支付对方。
十一．其它
1.本合同经双方代表签字盖章后即生效
2.本合同一式二份,甲乙双方各执一份
甲方：
乙方：
年 月 日
代加工机械合同篇十七
甲方:
乙方:
乙方为甲方加工零件一批。经双方协商，签订本合同，共同遵守．
第一条：加工成品质量要求：
一：甲方提供图纸和质量要求。
二：乙方按照甲方图纸要求进行加工。
第二条：甲方提供图纸共计：__________份，由甲方于_____年_____月_____日前送交乙方．乙方在依照甲方的要求进行加工期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知甲方；甲方应当及时回复，提出修改意见。
第三条：加工价款：按核定价格计算共计：_____元。（乙方附明细清单）
第四条：验收标准和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到厂验收，验收标准以合同规定的质量要求和图纸为标准，数量以合同规定为标准。
第五条：交货的时间和地点：_____年_____月_____日全部交货．任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行。由甲方自行提货。
元）．乙方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款．甲方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。
第七条：结算方式及期限：甲方收到全部加工件，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐。
第八条：乙方的违约责任
一：乙方如未按合同规定的质量交付加工件，甲方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，乙方应当负责重新加工，并承担逾期交付的责任。二：乙方逾期交付加工件的，应当向甲方偿付违约金，每逾期一天，按逾第六条：本合同签字之日，甲方向乙方给付预付款：元（大写：
期交付部分的价款总额的百分之一偿付违约金。
三：乙方不能交付加工件的，应向甲方偿付不能交付加工工件部分价款总值5０％的违约金。
第九条：甲方的违约责任
一：甲方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，对已加工工件等经甲方认定后赔偿乙方因此造成的损失。
二：甲方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分加工件价款总值5０％的违约金。
三：甲方如未按合同规定的时间向乙方提供图纸和其他技术资料，除交付加工件的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方因停工待料的损失。
本合同一式份，甲乙双方各执一份。
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）
代表人：
代表人：
地址：
地址：
电话：
电话：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
_____年___月___日
代加工机械合同篇十八
作为木材加工行业的从业者，我有幸接触和使用了各种木材加工机械，包括锯木机、刨木机、木材干燥设备等等。在使用这些机械的过程中，我积累了一定的经验和心得体会。在这篇文章中，我将分享我对木材加工机械的理解和感悟。
首先，我了解到木材加工机械在木材行业中的重要性。在过去，木材加工主要依靠人工操作，效率低下且劳动强度大。随着科技的发展，木材加工机械的出现极大地提高了木材加工的效率和质量。木材加工机械能够完成大量繁重的工作，如锯木、刨木、修边等等，使得木材加工更加快捷、准确。这不仅提升了木材加工厂的产能，也减轻了工人的劳动负担。
其次，我认识到了操作和维护木材加工机械的重要性。正确的操作和维护能够延长机械的使用寿命，减少故障发生的可能性。首先，操作人员应熟悉每台机械的工作原理，掌握正确的操作方法，确保操作的安全和准确性。其次，定期进行保养和维修，检查机械的各个部件，如润滑系统、电气系统等等，确保机械的正常运行。同时，注意机械的使用环境，保持机器周围的整洁和通风，防止灰尘和湿气对机械的损害。
此外，我深深体会到了木材加工机械对产品质量的影响。木材加工机械能够对木材进行精确的切割和加工，使得加工出来的产品具有更高的质量和精度。例如，锯木机能够将木材进行精确的锯切，保证木材的大小和形状一致，刨木机能够修整木材的表面，使得其更加光滑平整。这些机械不仅提高了产品的观感，也提升了产品的使用寿命和品质。
此外，我也认识到了木材加工机械的创新和发展。随着科技的不断进步，木材加工机械也在不断创新和改进。例如，现代的锯木机已经具备了自动控制系统，能够根据木材的大小和形状自动调整锯切角度和速度，提高了锯木的效率和精确度。同时，一些先进的木材干燥设备利用风能、太阳能等新能源，降低了能源消耗，提高了干燥的速度和质量。这些创新和发展不仅为木材加工带来了更多的可能性，也为行业的发展增添了更多的活力。
总之，木材加工机械在木材行业中发挥着重要而不可替代的作用。通过使用这些机械，我们能够提高生产效率，提升产品质量，降低人工成本。同时，正确的操作和维护机械能够延长其使用寿命，减少故障的发生。随着科技的进步，木材加工机械也在不断创新和发展，为行业带来了更多的机遇和挑战。作为木材行业的从业者，我们应该不断学习和掌握新的技术和知识，不断提高自己的技能水平，为木材加工行业的发展做出更大的贡献。
代加工机械合同篇十九
为了明确甲乙双方各自的权利和义务，确保双方实现各自的经济目的，经双方充分协商，在平等互利的基础上，特订立本合同，以便共同遵守。
1、甲乙双方确认之技术图纸和报价单作为本合同附件随本合同具有同样之法律效应。
3、乙方在甲方指定之安装场所完成安装调试。
4、安装调试完毕乙方对甲方员工进行操作和维护及保养的培训。
6、乙方对设备终生跟踪服务，在质量保证期以后维护及更换零配件将收取相关费用。
自合同签订甲方定金支付合同生效后_____天内安装调试完毕交付使用。
安装调试完毕半个月内双方依照双方确认的技术要求、技术图纸、报价单履行验收手续。
1、交货地点：有限公司。
2、运输方式：汽车公路运输。
3、运输费用：由乙方承担。
1、支付方式：银行转帐支付。
2、支付时间：1、合同签订后，甲方支付合同总额40%为定金；
2、乙方货物到达甲方厂内安装开始时，甲方支付合同总额30%为工程进度款；
3、余款双方验收完成后，一个月内付清。
3、开票时间：验收合格后一周内乙方开具全额的增值税发票。
甲乙双方均不得对任何第三方泄露本合同主要内容，包括设备总价等。
1、本合同经双方签章后生效，并保证按议定条款执行。特殊情况要变动应经双方本着相互谅解的态度协商解决，若属单方违约，应由责任方承担造成的损失。
2、若协商不妥，则到原告方人民法院起诉。
3、违约责任：甲乙双方每延期1周，按总价的1%作为违约金支付对方。
1、本合同经双方代表签字盖章后即生效。
2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
代加工机械合同篇二十
随着法律观念的深入人心，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编精心整理的机械加工合同范本，欢迎阅读与收藏。
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
甲方为乙方加工某种机械，经双方友好协商，签订本合同，共同遵守。
第一条加工成品
品名：___________________
规格：___________________
单位：___________________
数h：___________________
备注：___________________
第二条加工成品质虽要求：
一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做。
三，严格掌握木制品的木材干燥程度，样缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松样；塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便。
四，甲方按乙方质虽要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据。
第三条原材料由甲方提供。
第四条图纸由乙方于________年____月____日前送交
甲方。甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方。因此造成的损失，由乙方赔偿。
第五条工程价款：按核定价格单计算款______________元。
同规定为标准。双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明。
必须在事先与对方达成协议，并按协议执行。交货地点在乙方白货大楼，由白货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续。
第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准；每件包装费均按________元计算，共计________元，全部费用由乙方负担。
第九条运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按________元计算，共计________元，全部费用由乙方负担。运输造成的损失，由甲方负责。
第十条本合同签字之________日，乙方向甲方给付预付款________元。甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。
第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款。
第十二条甲方的违约责任
一，甲方如未按合同规定的质h交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。
二，甲方交付定作物的数h少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。
三，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。
约金。
五，甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_____%的违约金。
六，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质虽要求，否则乙方有权拒收。
第十三条乙方的违约责任
一，乙方如中途变更定作物的数虽、规格、质n或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。
二，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_____%的违约金。
三，乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。
四，乙方如超过合同规定______日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。
五，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。
六，乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用。
第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽虽减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任；在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成
时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向
合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同于年月________日经公证生效，合同履行完毕即失效。
本合同一式份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份。
甲方：______________
代表人：____________
地址：______________
电话：______________
开户银行：_________
帐号：______________
乙方：______________
代表人：___________
地址：______________
电话：______________
开户银行：__________
帐号：______________
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/17852648.html】
