回忆录是一种回顾个人或历史事件，记录经历和感悟的书籍。总结要简洁明了，并突出重点，以便读者能够快速了解主要观点。总结是让我们不断优化自己的利器；
弱电工程安装协议书篇一
甲乙双方为_________________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况。
1、工程名称：_________________(地点名称)弱电综合布线系统2、工程地址：_________________3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务。
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：1)完成_________________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约__________________米金属桥架安装;约__________________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排。
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。
无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额本合同预算总金额为：(人民币)__________________元整(__________________)六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。
工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。
但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它。
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
弱电工程安装协议书篇二
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
根据《xxx经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签定本合同。
第一条：工程概况。
工程名称：
工程地点：
工程内容及承包范围：
水暖电安装、调试合格。
第二条：工期。
合同签定之日起，按甲方进度要求，保证不耽误总体工期。
第三条：工程质量等级：优良。
第四条：承包方式、合同价款及结算方式。
承包方式：包工不包料。
采用甲方与乙方协商按xx元/m2进行结算。
结算方式：包工不包料。
第五条：甲方代表。
甲方驻施工现场代表姓名：
甲方代表易人提前通知乙方。
第六条：乙方代表。
乙方驻施工现场代表名称：
乙方代表人提前通知甲方。
第七条：甲方工作。
委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。
甲方负责提供水源、电源，保证施工需要。
甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协调。
第八条：乙方工作。
向甲方代表提供进度表计划。
按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。
搞好施工现场的安全及成品保护工作。
施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施的完好，不得损坏甲方已装修好的成品，由乙方人员造成的设备、设施损坏，乙方负责赔偿。
施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。
第九条：进度计划。
在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。
乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。
第十条：工期。
乙方应严格按照甲、乙双方认定的工期进行施工。
因不可抗力及甲、乙方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。
第十一条：施工中经检验工程质量不合格，乙方按甲方代表，质检部门的要求进行返工、修改，并承担费用。
第十二条：安装完毕，并调试合格。
第十三条：合同价款及支付。
合同价款：48元/m2。
第十四条：工程款支付。
经双方研究，本合同签定后，乙方人员进场后，甲方按月进度付款，次月10日前支付上月进度款的70%。
工程竣工付至进度款的80%。
甲方未能履行合同，出现以下情形之一，其经济损失由甲方承担，工期顺延。
（1）因图纸变更未能及时送达乙方；
（1）不能按期或按照甲方要求完成施工任务；
（2）工程质量不符合质量要求，需要返工/返修或重做；
（3）其它违反现场操作规定的事故发生。
本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止，甲乙双方另外签订维修合同。
第十七条：本合同未尽事宜，双方协商解决。
第十八条：本合同一式四份，甲、乙双主各执两份。
本合同签订时间：年月日。
发包方：承包方：
年月日年月日。
弱电工程安装协议书篇三
如果您安装、复制或以其它方式使用了本软件产品，则视为您已同意下列条款，并已和贵州西部农产品交易中心有限公司（以下简称“交易中心”）签定了本《软件许可协议》（以下简称“协议”）如您不同意本协议中的条款，请不要安装软件。如果您通过合法渠道从交易中心取得本软件的任何拷贝，则您拥有如下权利：
1、使用权
您有权在计算机上安装本软件，并在业务范围内使用本软件，再现本软件具有的全部功能。
2、技术支持
1）、您有权获得交易中心的全面的技术支持。
2）、对于本软件在安装使用过程中产生的任何疑问、问题，您均有权向交易中心提出并要求交易中心给予解答或解决。
3、版本升级
根据实际需要，您有权获得本软件的各个升级版本的使用权。但如果交易中心另有要求，您须支付适当的版本升级费用。
4、一般限制
您对本软件的使用权仅限于再现本软件本身具有的功能，您无权擅自修改本软件，也无权对本软件进行反向工程、反编译或反汇编，也无权在本软件的基础上进行二次开发，衍生新的软件。如果出于适用性或其它原因需要修改本软件，应书面向交易中心提出，由交易中心进行修改。
5、备份
除非为您自己的正常使用或备份存档的目的，您也无权擅自复制本软件的全部或任何部分内容。
6、使用
对本软件的使用权范围仅限于您本身。未经交易中心书面允许，您无权以转让、许可、出租、租赁、出借、赠与或其它任何方式向任何第三方提供本软件或其复制件或其中任何部分，无论这种提供是否出于商业目的。
7、其他
您有义务采取有效措施，约束您的职员或员工遵守有关约定。
8、声明
对于本软件，交易中心保证不含有任何恶意破坏您的计算机资源（包括文档、程序和其他数据）的功能设置。对于您在使用此软件过程中而产生的利润损失、可用性消失、商业中断，或任何形式的间接、特别、意外或必然的破坏，或任何其他方的索赔，交易中心及其代理、销售人概不负责，即使交易中心已事先被告知此类事有可能发生。
9、知识产权和保密
本软件的版权和可能涉及的交易中心的商标权、专利权、专有技术和其他权利，其所有权归交易中心。您对其中出现的权利标识应妥善保留，不能擅自进行删剪或修改。您拥有授权范围内的使用权，但没有转让或许可他人使用的权利。对于涉及交易中心技术秘密的内容，您还负有保密的义务。
10、其它
本软件许可协议的未尽事宜，由双方其它协议或另行协商约定。本软件许可协议适用中华人民共和国有关法律。以上资料只用于建立我们的客户服务系统，以使我们能够更好的为您提供技术支持和售后服务。
弱电工程安装协议书篇四
建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)依据《xxx经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：
一、工程项目。
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程范围：
4、承包方式：包工包料。
5、承包造价：元(大写：)。
二、工程期限。
根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延)。
开工日期为20__年月日至20__年月日，总工期天。
三、本工程竣工质量为一次性合格工程。
1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;。
四、工程价款支付及结算。
本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。
五、其它约定。
1：甲方承担的安全责任、权利。
(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;。
(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚;。
(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。
六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方：
代表人：
身份证号：
乙方：代表人：身份证号：公章年日日月。
弱电工程安装协议书篇五
发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)。
甲方在福建泉州地区新奥燃气公司承建天然气管道进户安装及室外管道业务，根据国家有关合同法、劳动法的规定，本着平等自愿、公正和诚信的原则，双方就建设工程劳务承包合作事项协商一致，订立本协议：
一、甲方的权利和义务：
1、甲方负责乙方的天然气管道进户安装及室外管道业务及工程完成后，经新奥燃气工程部门及有关质检部门验收合格的结算(验收后十五天内结算付款)。
2、甲方督促乙方高空作业人员的保险凭持岗证(限购2人)保险费由乙方负责，但乙方必须满一年以上的工作。
3、甲方及时提供材料，(材料乙方自提运费自负)不得延误工程，如因材料而误工，超过三天时间以上，甲方承担每人30元/天的生活费。因新奥燃气公司变更施工方案不属甲方责任。
二、乙方的权利和义务。
1、乙方必须在甲方指定的工作场地施工，(乙方无条件无理由拒不进场)按图施工，合格率要达到100%，不合格的要无条件返工，返工所造成的损失由乙方自理，甲方概不承担任何费用。
2、保证施工安全，高空作业时，乙方具有专业水平持证的人员操作，甲方派人现场监管，杜绝一切事故的发生。
3、所有设备、辅材等归乙方自负，杜绝伪劣、不合格产品及材料进入并做到文明施工。乙方在施工中不得浪费、乱丢、一经发现甲方按质论价由乙方赔偿。
4、乙方进入施工场地，必须按劳动部门有关规定戴好安全帽、
工作服上班，未按规定所造成的事故及罚款由乙方自负。并做到文明施工，服从新奥公司现场监管和意见。
三、协议付款及付款方式：
1、甲方按每户元计价(包安装户外进气管和户外立管及室内进户挂表安装)工程完工经验合格，乙方负责开正式发票。甲方在下五天内付清乙方所承建验收合格的工程款。
2、野外管道施工，甲、乙双方商定议价，乙方同意后再施工(结算方式按第三条第一款执行)。
3、乙方中途退场，停工所做的工程概不结算，如扣压甲方的工具设备所造成的损失乙方承担和赔偿并负法律责任，甲方概不承担任何费用。
4、甲方临时抽调乙方人事其它的工作，按每人每天元结算。
5、甲方只认乙方签本协议的签字人，其他人与本协议无关。
6、甲方不承担其它任何开支与费用，均由乙方自理。
四、甲、乙双方在合作工程中遇有特殊情况，双方协商解决。
五、本协议一式二张两份，双方各一份，双方签字生效。
签字人：签字人：
甲方：甲方：
弱电工程安装协议书篇六
地址：_________________。
电话：_________________。
联系人：_________________。
传真：_________________。
邮编：_________________。
乙方：_________________。
地址：_________________。
电话：_________________。
联系人：_________________。
传真：_________________。
邮编：_________________。
甲乙双方为_________________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况。
1、工程名称：_________________(地点名称)弱电综合布线系统。
2、工程地址：_________________。
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务。
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1)完成_________________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约__________________米金属桥架安装;约__________________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)。
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排。
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间。
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额。
本合同预算总金额为：(人民币)__________________元整(__________________)。
六、结算方式。
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故。
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任。
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式。
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它。
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
弱电工程安装协议书篇七
为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一.施工地点：高中学生寝室。
二.施工范围：本合同全部工程安装面积共计约________平方米。
三.承包方式：寝室一楼窗户防盗网乙方包工包料，二楼、三楼乙方包工甲方只提供焊防盗网需要的钢材。
四.工程造价：按双方共同测量为准，一楼包工包料元/m2,二、三楼元/m2，
汇总人民币元。
五.合同工期：开工日期：20xx年x月xx日;竣工日期：20xx年x月xx日
六.质量标准：要求达到地方同行业的质量检验评定的合格标准。
七.工程负责人：甲方派________为现场施工负责人，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续及其他事宜。
八.安全负责：乙方应在使用训练有素的安装人员，按施工技术规范和质量验收规范施工。在施工中发生的工伤事故和乙方管理不善、材料使用不当造成的损失，均由乙方负责。施工人员在施工过程中，不得损坏或丢失学校财物。
十.工程款结算：待竣工甲方验收合格审核结算后付结算款%，最后的%作为质保金，在工程验收合格月内未出现质量问题，乙方结算清合同余款。
十一.罚款：工期每延误一天罚元;质量验收达不到约定标准罚结算款%;。
十二..合同份数及有效期：本合同一式____份。甲乙方各执两份;报送有关部门备案份。本合同自双方签订之日生效。
甲方(盖章)____________________________。
乙方：(盖章)___________________________。
20xx年x月xx日。
弱电工程安装协议书篇八
甲 方： 签订日期：
乙 方： 签订地点： 依据《中华人民共和国合同法》之规定，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，以便共同遵照执行。
第一条 合同概要
双方同意由乙方承接甲方的安防监控工程，由乙方提供系统所需的相关设备及部件，并由乙方负责系统的安装、调试以及开通后系统运行的技术服务。
第二条 技术要求
该安防监控工程应当具备基本的防盗功能，具体技术要求：图象清晰，符合国家规范要求，终端合格率为100%。
第二条 设备要求及设备清单（见附页）
乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。
设备清单与《 电子监控工程预算书》（详见本合同的附件1）所载明的设备完全一致，该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认。 所用设备费用不得高于报价。
第三条 工程款及支付方式
本合同项下的工程款总额为 元整，大写 。 工程款支付方式为：
1、本合同签定后，甲方支付乙方总工程款的 %作为预付款，即 元整，大写： 。
2、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员对该工程的验收。验收合格经双方签字确认后，甲方再支付乙方剩余工程款 元，保修期 。
上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和保期内的设备保修、维护费用。
第四条 工程设备的验收
1、甲方付清预付款后，乙方应及时将工程设备及其部件运送到甲方指定的
地方，甲方验收后应予确认并负责保管。
2、乙方依合同所订时间将工程设备及其部件运至指定地点时，甲方应即时接收并妥善保管全部货物。
第五条 工程安装、调试
1、甲方应负责提供系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，积极为乙方提供良好的工作环境。
2、条件具备后，甲方通知乙方开始施工。乙方在接到甲方通知后 日内将工程安装完毕，在安装完毕后 日内调试完毕。
3、系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的，应立即返工直到达到标准。
第六条 技术支持及服务
1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度。
2、乙方的施工安装调试应严格按国家相关法律法规及甲乙双方协商的标准进行，并接受甲方的监督。
3、乙方为甲方培训操作人员。
第七条 验收和移交
系统调试开通壹周内，甲乙双方对系统作全面验收，验收合格后各方签字确认，并由乙方移交给甲方使用。
第八条 设备保修
1、出现简单技术问题时，乙方应提供电话咨询。
2、电话咨询无法解决的，对复杂技术问题，乙方应24小时内到现场服务。
3、系统开通后保期内如出现使用故障，乙方负责免费维修，如故障是因人为或意外引起的，需调换的设备或零件的费用由甲方负责，乙方负责免费维修。
第九条、违约责任
1．甲、乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。
2．除人力不可抗拒因素外，若甲、乙双方中一方废除合同，需向另一方支付工程总金额25%的违约金。
3．如项目由于乙方原因导致延期，乙方应偿付逾期违约金，按未完成部分项目金额的千分之一∕每天费用作为甲方的补偿（自然因素导致延期除外）。
4．如甲方未能按照合同要求向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的千分之一∕每天的逾期违约金作为乙方的`补偿；乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的工期延期责任。
第十条 责任的免除
发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失，损失扩大的，由该方承担责任。
第十一条 合同的变更和解除
1、合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同。
2： 第十二条 合同生效与终止
1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。
2、本合同在设备保修、维护期届满之日终止。
第十三条 纠纷的处理
本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时，依法向甲方所在地人民法院起诉。
本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方： 乙方：
法定代表人签字： 法定代表人签字：
年 月 日
附:视频监控系统设备清单
弱电工程安装协议书篇九
甲乙双方根据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合学校实际，制作及安装办公楼，宿舍楼、会议室等窗帘，为确保双方利益，经协商特制订本合同。
一、工程内容：
1、工程量：共计62幅窗帘
2、窗帘布艺规格：高2.2m宽2.1m（办公室、会议室）高2m宽2.1m（宿舍）
3、每幅窗帘定价：办公室、会议室共12幅每幅260元宿舍共50幅每幅187元
二、制作要求：由乙方提供窗帘样品，以甲方指定的样品为准，进行安装，尺寸大小应根据窗户为准，要求保证质量，做到美观大方，安装牢固，使用自如。
三、工程总价：壹万贰仟肆佰柒拾元整（12470元）
四、付款方式：银行转款（乙方提供银行账号）
五、保修期为一年保修范围为安装窗帘的牢固程度，甲方不正常的使用造成的破损除外。保修期内随叫随到。
六、本合同一式两份，甲乙双方各一份。
自甲乙双方签字盖章后生效，在定成合同约定的所以内容后自行失效。
甲方：乙方：
20xx年11月20日
弱电工程安装协议书篇十
甲方：
乙方：身份证：
为确保工程安全顺利施工，经双方友好协商签订此协议，甲乙双方就我公司的达成如下协议：
临沧卫校附属医院门诊楼、住院部施工范围内的消防、喷淋系统更换、安装。
1、安装费用：经双方商定，更换价格25/个，新安装价格30/个。
2、支付方式：乙方进场组织施工，按工程进度付款经甲方验收合格后根据进度支付预付款。
1、细则：施工方自备施工专业机械、工具。
2、质量：确保安全，按进度施工，文明施工，环保施工。
3、安全：安装更换时乙方必须由专人负责安全，并在安装范围内安放安全标志。因无按安全防护措施进行施工，所造成的一切安全事故，均由施工方负责。
1、负责向乙方做安全、质量、技术交底和安全教育交底。
2、施工过程中，甲方提供原材料，乙方负责施工。
3、协调施工过程各工种配合施工。
1、乙方遵守甲方公司的各项规章制度，服从甲方的管理及约束。
2、严格执行安全操作规程、不违章作业，杜绝一切事故发生。要明确安全生产责任职责、责任到人、施行逐级负责制，确保安全生产责任万无一失。
1、本工程消防和喷淋保修期为二年。
2、属人工操作及施工工艺、施工技术问题造成返修或其它原因发生的经济费用全部由乙方承担。
1﹑在安装作业前，应检查水﹑电管线情况确定安全后方可施工。
2﹑施工人员进行安装更换时，应该站在专门搭设的脚手架和其他稳固的结构部分上进行操作。操作人员要戴安全帽，手套，安全带等个人防护用品。
3﹑拆下的物料应及时清理，按品种﹑类别堆放在平整的地面上。
4﹑堆放的材料场地，要专人看管，加强治安保卫，严禁烟火要配有一定的消防器材，以防万一。
5﹑施工现场严禁无关人员的出入，严禁吸烟。
6、施工期间，如出现施工安全事故由乙方自己负责，甲方不承担法律责任。
本协议一式两份，经双方签字后生效，具有法律效力。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
弱电工程安装协议书篇十一
甲方：
乙方：
甲乙双方于20__年10月24日签订《工程施工合同》后因资金困难未按时履行，现经三方达成如下补充协议：
一、原合同第八条的施工计划与工期变更为：自20__年月日至月日，共计天。
二、原合同第五条工程造价与工程支付办法中的2、工程付款方式变更为：乙方施工人员进场开始施工2日内，甲方预付工程款伍万元，主钢构架开始进场安装2日内，甲方预付壹拾万元，安装钢梁及骨架时，甲方再预付贰拾万元。工程竣工后，乙方按照工程竣工验收标准进行报验。验收合格后，10日内付至工程款总造价的95%，剩余5%作为保修金，一年保修期结束后，付清剩余款项(无利息)。如甲方未按照上述付款期限支付预付款或工程款则按月利率30向乙方支付逾期付款的违约金。
三、因工程量增加甲方与乙方协商在原设计的基础上仓库四周增加雨棚面积1296平方米(宽4米总长324米)每平方米147元，增加造价壹拾玖万伍佰壹拾贰元整。
四、乙方向丙方借款万元(大写万元)用期六十五天，月利率。乙方保证所借的款项专款专用并同意丙方作为代付人，直接将所需的款项支付给第三方用于支付材料款和相关费用。
五、甲方自愿作为上述乙方的借款保证人，并承担连带保证责任。甲乙双方均同意甲方直接将应支付给乙方的部分工程款代付给丙方，用于偿还乙方借丙方的借款及利息，如甲方不能按照上述约定将借款支付给丙方，甲方自愿将所建的汝州申通快递仓库包括相应土地使用权抵偿给丙方，归丙方所有。另外从开一条宽米的通道归丙方无偿使用，同时协助办理相关土地房产变更手续。
六、本补充条款与工程施工合同中的约定如有冲突，以本补充协议为准。
七、本补充协议一式三份，三份各持一份,自三方签字或盖章起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
弱电工程安装协议书篇十二
经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，就甲乙双方共同出资并由甲方以其名购买品牌：____，型号：_________的空气能热水器。发起设立事宜，达成如下协议，以资共同遵守。
第一条 出资方式
出资总额：人民币大写：_________元整。其中，各方出资分别：甲方出资_________元，乙方出资_________元，向第三方_________商家购买，安装至_________。
第二条 其他权利和义务
2、产品安装完毕，经甲乙双方共同验收后，在正常使用情况下，产品质量保修期内的相关问题由甲方通知第三方商家负责保修维护，甲方在收到乙方提出故障通告后应在当天向第三方商家追讨相关责任，及时向乙方通报处理方式与返修情况。
第三条 维修责任与费用
1、经甲方同意，在甲方楼房原配套热水供水管道基础上双方共同出资购买安装上述空气能热水器，空气能热水器的维护和运行费用由乙方以向使用人收取热水费的方式收取。
2、在空气能热水器使用过程中，如发生损坏或维修等情况，一切费用由乙方负责。由于甲方楼房原配套热水供水管道原因导致热水管泄漏，堵塞，损坏等情况发生的，则由甲方负责相关责任。
3、甲方自用热水所产生的热水费用，则按_________元/吨，由甲方向乙方缴纳。
4、双方共同出资的空气能热水器在甲乙双方签订的《房屋租赁合同》约定的租赁期限内属双方共同所有，租赁期限外该空气能热水器属甲方所有，由甲方负责处置。
本协议一式二份，由甲乙双方各执一份，属于双方真实意愿的表达，经甲、乙双方签字后产生法律效力。
甲方：_________ 乙方：_________
日期：x年x月x日x 日期：x年x月x日
弱电工程安装协议书篇十三
作为一名弱电工程安装人员，我深知对于弱电项目的安装工艺，丝毫不能有丝毫的马虎。在实践中，我不断摸索，不断改进，已经积累了一些经验。今天，我将结合自身的工作实践，分享一下弱电工程安装工艺心得体会。
第一段：认真做好前期准备工作。
在安装弱电工程前，认真做好前期准备工作非常必要。首先，要明确工程的实施标准和验收标准，对工程的施工流程和工艺要求进行详细解读和学习，这有利于确保工程安装进展。其次，要准确制定每一项工作计划和施工方案，明确安装地点、工艺流程及材料设备等，从而保障后期的工作量和工程进度。最后，要认真做好设备检查和清洗，确保所有的设备都能正常运转，为后期的施工和测试创造条件。
第二段：精心挑选适宜的材料器件。
弱电工程的安装需要大量使用各种电子器件和材料，而选择合适的材料和电子器件是确保工程安全和稳定的重要保障。选择器件时，一定要考虑使用环境和设备品质要求，了解不同的材料和器件的优缺点，选择适合自己项目的器件，这对于后续的施工和工程的稳定性起着重要的作用，能够提高设备的使用寿命和稳定性。
第三段：严格按照要求进行施工。
弱电工程的施工过程中，要严格按照技术标准和安装方案定制，遵循施工流程和工艺要求，做好安装记录和工作日志，及时反馈问题。在施工过程中，必须科学分配工程量，划分分工，并且进行良好的沟通和协作。同时，要严格控制现场施工人员的作业质量，确保每一项工作都能完美完成，做到不重口皆工，不工口重。
第四段：认真把握质量检验和测试。
对于弱电系统的工程质量，很大程度上取决于质量检验和测试的严格要求。质量检验和测试主要包括两个部分：一是设备验收，包括施工验收和竣工验收，二是做好专业的系统测试。做好验收工作，就能够保证施工的质量和安防系统的稳定可靠；在系统测试方面，合理设计测量方案，科学规划测试环节，提高测试效率，确保系统的完全性和可靠性。
第五段：及时做好后期维护和服务。
弱电工程的后期维护和服务同样非常重要。在工程完成后，我们必须及时做好后期保养和维护工作，完善工程资料记录和维修计划，确保设备和系统的正常运转。同时，也需要建立技术服务体系和技术支持团队，不断更新和完善服务标准和服务方法，在维修问题出现时，及时响应，快速响应，以便客户得到更好的服务和支持。
总之，在弱电工程的安装过程中，我们需要认真做好前期准备工作，精心挑选适宜的材料器件，严格按照要求进行施工，认真把握质量检验和测试，及时做好后期维护和服务。只有做好这些工作，才能确保弱电系统的稳定性和可靠性。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/18454803.html】
