合同的签订应当遵循自愿、公平、平等和诚实信用的原则,确保交易的合法性和正义性。合同中的条款应明确合同双方的权利和义务,避免漏洞和争议。需要特别强调的是,合同涉及法律事务,请在签署前咨询专业人士。
劳务个人分包合同篇一
甲方根据施工需要,现将_________工程的部分工作,分包给乙方,现甲乙双方就安全管理事宜达成如下协议:
一、甲方责任。
1.甲方负责向乙方提供施工作业现场。
2.甲方安全员有权检查乙方自制设备或施工设备(切割机、电焊机、乙炔瓶等)是否符合标准,对于不符合标准的,安全员有权制止施工。
3.甲方对工程有监督检查职责,发现安全问题及时指出,有权对乙方所属人员进行安全教育管理,对违法规定的行为进行查处。
4.甲方负责办理本工程的意外伤害保险。
二、乙方责任。
1.服从甲方工作指令,非甲方安排的工作任务一律不得接受。
2.乙方工作人员的工作年龄必须在法定的工作年龄范围内,及在18周岁以上及法定退休年龄以下,达到退休年龄的、童工、及未成年人一律严禁使用。若使用此类人员,由此发生的一切后果由乙方承担。
3.乙方必须对所属人员进行职业健康、安全、环保、消防等方面的教育,必须服从甲方的管理,在施工期间,必须严格遵守规章制度,自觉按照安全纪律、制度法律、法规施工。不得有违法乱纪行为,否则甲方有权对其进行处罚,并有权终止协议。
4.乙方在施工、制作过程中应严格遵守安全操作规程和安全管理规定,特种作业人员(焊工、电工等)必须持证上岗,携带特种作业许可证,以备随时接受检查,作业人员名单必须报甲方一份备案。
5.施工前,乙方应组织所属人员召开安全生产教育会议并通知甲方委派有关人员出席会议,介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
6.乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全的生产防火管理的各类规定,接受甲方的监督、检查和指导。对于查出的隐患,乙方必须限期整改。
7.在生产操作过程中的个人安全防护用品由乙方自理,乙方向甲方借用的安全帽、安。
全带,工程结束后及时归还,若遗失照价赔偿,乙方应督促施工人员自觉穿戴好安全防护用品。
8.由甲方提供的机械设备、脚手架等设备,在搭设、安装完毕提交使用前,甲方应会同乙方共同按规定验收,严禁在未经验收或验收不合格的情况投入使用,否则由此发生的.后果概由擅自使用方负责。
9.乙方子施工期间使用的各种工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁,应由双方有关人员签借用租赁手续。借出方应保证借出的的设备和工具符合安全要求,但借入方的设备和工具符合安全要求,但借入方必须进行检验,借入适用方一经接收,设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障、损坏、遗失或造成的伤亡事故均由借用方来承担责任负责赔偿。
10.甲乙双方的人员,对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全警告牌,不得擅自拆除、更改,如确实需要拆除更改的,必须经工地施工负责人和安全管理人员同意,并采用必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员,擅自拆除所造成的后果,均由该方人员及其单位承担。
11.乙方必须严格执行各类防火、防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪用他用。
12.乙方在施工过程中,要保护好施工现场周围财产安全及相关协助人员的人身安全。在施工期间,出现安全事故,均由乙方自行负责,与甲方无关。
本协议双方代表签字后即生效,协议一式两份,加一双方各执一份。
_______年_______月_______日。
_______年_______月_______日。
劳务个人分包合同篇二
甲方:
乙方:
经甲乙双方协议根据《中华人民共和国劳动法》及《合同法》和有关条文的规定,现将该工程有关砖砌体分项清工承包给乙方施工,为明确双方的'责任和权利,特订如下条约:
按砌砖方量承包。
按墙体实砌的墙面方量结算。
包括项目:按图纸设计要求及会审纪要设计变更通知书,按国家规范及图集等要求施工,泥桶、泥铲、砌砖线及其它小型工具,图线上包括的所有砌体总包干价为______元/每方,一次性包死,中途不做任何调整。如果乙方未将工程施工完毕,中途无故退场,甲方有权向乙方拒付余下的工程款。将余下工程款补给下个班组。
严格执行现行的有关施工验收规范和设计图纸的要求施工,确保合格,并在保证质量的要求下节约材料,如发现有浪费材料的现象,按实际材料价格翻一倍进行罚款。如因质量原因造成的返工,其材料费及人工费均归乙方自负。
砌体之前地面应按要求湿水,冲洗干净,如发现一次扣贰佰元。
1)乙方进场人员必须严格执行甲方有关规定。
2)每层的砌体完工后应做到工完料清。
3)工地现场严格进行打架斗殴。
4)小孩及不工作的妇女,严禁进入施工现场。
每月结算一次,按已完成实际实砌的工程量墙面方量承包干价的60%付款,余款待砌体分项全部完工后付10%,余下30%待中间验收合格后付清。
自合同签字生效之日起,至砌体全部完工后,工期以甲方要求为主。
乙方施工人员必须严格按照《安全生产条例》施工,如因乙方原因发生安全事,则一切责任由乙方自己承担。
1)提供乙方工人的生活用水用电。
2)对不服从管理和领导的班级,管理人员有关权更换。
3)对不遵守公司、项目部及有关部门的安全规章制度的有权进行罚款并开除当事人。
4)对故意浪费材料的班组,经劝阻后还不改正的有权进行加倍罚款。
5)对有关部门要求整改的部位,乙方必须整改合格。
1)听从甲方和监理单位的指挥,服从甲方领导,遵守公司项目部及有关部门的各项规章制度。
2)自备安全帽、安全带、雨衣及劳保用品。
经甲、乙双方另行商议,如发生纠纷先由劳动仲裁及有关主管部门裁决,还不能解决的,由法院裁决。
劳务个人分包合同篇三
承包方:(以下简称乙方)。
为了加强山林的管理,盘活集体资产,同时也为了通过盘活流动资金,化解不良债务。甲方经群众大会讨论通过,决定将凤凰村一组的'山林进行发包经营,甲、乙双方在平等、自愿的基础上订立以下协议:
一、承包范围(详见合同签订后办理的《林权证》为准)。
二、承包期限为______年,即从________年______月____日至________年______月____日止。
三、承包金额及结算办法。
_______年共计金额为_____万元整,于合同签订之日一次性付清(或其它支付方式)。
四、在承包期限内,乙方对承包范围内的树木享有所有权,对荒山、坡地享有经营自主权,若需办理有关手续由乙方自己办理,否则后果由乙方自己承担。
五、合同签订后,甲方应负责协助给乙方办理林权证,办理林权证费用由乙方负责。
六、在承包期内,乙方可在承包范围内兴建临时性房屋以便于管理。
七、违约责任。
合同经甲、乙双方签字后,即生法律效力,不因甲方法人代表变更而变动,若任何一方无故违约,终止合同应向另一方支付总承包金额______%的违约金。
八、在承包期满后,若甲方继续发包,在同等条件下乙方享有优先权,乙方在承包期内转包山林,并经发包方同意,在承包期内,若乙方发生意外死亡,其法定继承人可以在承包期内继承承包。
九、合同一式_____份,甲乙双方各执一份,____存档一份,公证机关一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
______年______月____日______年______月____日。
劳务个人分包合同篇四
甲方:
乙方:
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《劳动合同法》相关法律法规,遵循平等互利、友好合作、诚实信用、公平自愿的原则,经过甲乙双方充分协商一致达成如下条款:
一、工程名称:重庆市大渡口区钓鱼嘴公租房(二组团)9#,10#楼。
二、工程地址:重庆市大渡口区钓鱼嘴南邻福茄路。
四、质量、工期要求:
(一)质量要求。
2、按图施工,各分项必须严格按施工工艺要求进行施工,抹灰必须打巴冲筋、灰缝厚度、组砌方法、构件安装、洞口尺寸、开间尺寸、净空高度、平整度、垂直度等必须符合规范和分户验收要求,严禁干砖上墙。
3、做到工完场清,文明施工,保持现场的整洁清爽。
4、工程质量必须达到一次性验收合格标准,且按分户验收合格标准验收,如未能达到验收标准,所造成的材料损失、人工费及工期等一切直接或间接的经济损失由乙方承担。
(二)、工期要求。
1、乙方必须严格根据甲方或公司的总工期要求20xx年月日必须交房,按时完成,工期每延误一天,甲方对乙方罚款1000元/天,依次类推。
2、砌体施工按2天/层;。
3、室内抹灰按3天/层;。
5、室内收小口、垫层施工、室内清洁(40天完成);。
6、各分项工期都按项目部进度计划为准,按进场时间算起。
8、各工序施工完成后必须恢复“四口、五临边”安全防护,符合安全文明施工要求。
9、如班组无法按劳务公司进度要求完成或质量不合格,劳务公司有权组织其他班组进场施工。
五、安全责任:严格执行国家安全生产的法律、法规及相关规定。在施工过程中每次在造成的安全事故,费用在贰万元以内的由乙方自行承担,超过贰万元的超过部分由甲方负责70%,乙方负责%。
六、工期要求:
七、合同价格:以分项单价计算(详见下表)(工程量的计算以文典劳务与中建三局工程公司的结算方式为准)如本合同外零星签证用工,乙方必须积极配合,普工按100元/个计算,技工按150元/个计算。甲方安排的乙方必须服从,否则甲方将从乙方工程款中双倍扣除。
七、各分项单价;。
八、付款方式:按节点砌体完成付款砌体的80%,抹灰完成付款抹灰的80%。验收合格一个月后支付到总工程款的99%,余下1%作保修金,保修期满一年时其余全部退还,如逾期不退按每月2%违约金赔偿乙方。在保修期内,需保修的事项乙方必须随叫随到,一天内到场维修,否则甲方有权另找他人维修,所花费用在乙方保修金中双倍扣除。中途甲方不付任何费用给乙方,否则乙方自行出场甲方不予结算。
九、设计变更、新增内容的处理:施工中如果发现对原施工施工图纸及工程内容进行变更时,费用在元以内的由乙方自行负责,超过元的另行计价。施工中乙方不得对原工程设计进行变更,擅自变更设计发生的费用和相关部门不予验收认可时,由此产生的直接和间接损失,由乙方自行承担,且甲方对乙方罚款5000元/次。
劳务个人分包合同篇五
甲方:
乙方:
依据^v^《劳动法》、《合同法》,及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就承建佳木斯文化新城白金湾小区会所工程的单项分包工程,经双方友好协商签订本协议。
一、工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程结构:框架结构4、质量标准:达到中级抹灰标准。
二、承包范围:
1、本工程内的抹灰人工费。
2、施工范围:本工程室内、外墙体抹灰、屋面找平层、防水保护层、一层地热砼浇筑,边梁边柱儿墙、钟楼、设备层、出屋面房间等。
三、工程质量标准:乙方必须严格按国家及地方的相关规范、技术规程、技术质量交底记录施工检验。并保证工程质量达到中级抹灰的标准。
四、结算原则:按建筑面积计算五、进度款支付及结算款的支付:按形象进度陆续支付;地下室、一、二层室内、外抹灰完成后,按所完成工程的70%付款;工程全部完成后,按余5%做为质量保证金,一年后返还。
六、甲乙双方权利及义务。
1、乙方必须按要求完成各项任务,私自停工者甲方将不予结算并有权安排新工人进场。
2、乙方进场后,在施工过程中乙方无条件接受甲方管理。
3、甲方向乙方提供工人居住等宿舍,乙方负责工人居住宿舍内的卫生及各项目设施的保管,如出现损坏,由乙方按原价赔偿。甲方提供食堂的地点,由乙方派人负责食堂的管理,,地下室、一层、二层、三层、四层内墙抹灰,屋面造型、女80%付款;余款在工地验收合格后,付款95%,剩不得以任何理由私自停工,有问题协商解决。公布施工现场管理制,食堂设备乙方自行解决,甲方将电源接入食堂,食堂内不得期:由甲方向乙方施工人员进行安全等交底,有与食品加工无关的电器,食堂设备乙方自行解决,不允许使用工地内的木材做为燃烧物,对食堂的卫生、防火、食品安全等由乙方派专人管理,甲方有权对卫生等各项目的要求进行检查,对出现的问题提出整改措施,对二次提出整改仍达不到要求的,由甲方改正,所产生的费用按实价的倍扣乙方,对造成不良后果者负全责,并且甲方要处以1000元以内的罚款。
4、甲方向乙方提供工程所需用的机械和安全生产使用的器材,甲方编制工程施工的质量、安全、环保、文明等技术文件(施工组织设计、施工方案、质量与安全施工措施、安全交底、技术交底),乙方作业人员必须接受总包方施工技术、安全交底等,并做好记录,按要求内容进行施工,乙方若对交底等内容有异议必须与甲方相应管理人员及时沟通,对合理的由甲方相关管理者出具书面意见,重新交底或安排,对违反要求的由甲方相关管理人员出书面通知整改,对二次以上(含二次)不改正者处以1000元以内罚款;对不执行、野蛮施工者发现一次处以1000~5000元的罚款。
5、甲方负责办理劳务分包手续,乙方应积极配合。甲方协调处理业主、监理及行政主管部门有关工作。
6、甲方负责施工过程中的工程验收工作;7、甲方负责对劳务方质量、安全检查督促工作。
9、乙方应自行安排从当地或其它地方雇佣的所有劳务人员,并负责其在现场的安全。乙方应配有常用药物、急需设备,并自始至终采取必要的预防措施和提供适当的预防药品保护其人员免受疫病流行的危害,以及防止现场、生活用水免受污染。
12、乙方应认真学习政府及有关管理部门质量方面的有关法令法规,并自觉执行;13、甲方有权利和义务监督乙方是否及时发放工人工资,对有恶意拖欠及不发的,甲方有权终止合同并将所剩分包款直接发放予工人,对造成不良后果的将予以10000元罚款。
七、甲方材料的使用及管理。
2、对由甲方提供的材料、设备及器材乙方应注意保管,如工程结束前未归还的按实价扣乙方。
3、现场材料按规定进行标识,堆放时不得影响场内文明施工和交通;。
4、使用周转材料由乙方安排人员装运,工程完工后堆放整齐,归还甲方;。
5、乙方所有出入材料、个人用品等必须有甲方的出门证;。
6、混合砂浆配合比必须按比例掺加石灰晶,保证石灰用完。
八、施工注意事项:
九、其他注意事项:
2、施工人员必须衣服整洁,不留长发,严禁不穿上衣、短裤在室外行走;。
3、讲究卫生,保护施工现场良好环境,严禁随地大小便;。
4、施工用电严禁私拉乱接严禁使用电炉、电磁炉等电气设施;。
6、严禁穿拖鞋、高跟鞋、不穿上衣上班;职工家属进入施工现场必须经项目部同意;。
7、严禁挪用施工现场一切安全设施、设备,严禁随意拆除安全防护设施;。
8、攀登和悬空作业严禁不配安全带;高空作业严禁乱抛材料、工具;。
9、脚手架上、上料平台上严禁超载、超高、超长等;。
10、严禁强令工人冒险违规作业;。
500元。施工完成后应及时返还,
12、严禁在施工中对每道工序不对工人进行安全技术交底;。
13、严禁接到上级发出的事故隐患通知不整改;。
十、工程进度事项1‰罚款。
甲方:乙方:
法定代表人法定代表人。
或委托代理人或委托代理人。
日期:年月日
劳务个人分包合同篇六
甲方(工程承包人):
乙方(水电工分包人):
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于甲方与发包人(汉通置业有限公司)已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),现双方就水电工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容。
工程名称:荆门市汉通·楚天城。
工程地点:荆门市城市生态运动公园西侧。
分包范围:商住宅﹟楼。
分包性质:包工不包料(含部分辅料及施工机具)。
提供分包劳务内容:
2、分包工作期限。
开始工作日期:20xx年06月16日,结束工作日期:20xx年12月
总日历工作天数为:天(含风、雨、雪天及节假日)。
3、质量标准。
工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到省优级质量评定标准。
4、图纸。
甲方应在劳务分包工作开工前,向乙方提供图纸2套,以及与本合同工作有关的标准图2套。
5、项目经理。
甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理人为,职务:。
乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理人为,职务:。
6、甲方义务。
劳务个人分包合同篇七
依照有关法律、行zd规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
资质证书号码:_________________。
发证机关:_________________。
资质专业及等级:_________________。
有效期:_________________。
工程地点:_________________。
分包范围:_________________。
提供分包劳务内容:_________________木工、瓦工、钢筋工、力工及现场随时发生的零工。
3、分包工作期限。
开始工作日期:_________________年月日
结束工作日期:_________________年月日
总日历工作天数:_________________天。
4、质量标准。
工程质量:_________________按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作质量标准:_________________**省建筑验收标准的合格工程。
5、合同文件及解释顺序。
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:_________________。
(1)本合同;。
(2)本合同附件;。
(3)本工程施工总承包合同;。
6、标准规范。
(1)相应施工规范。
(2)。
7、1工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
7、2劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
8、图纸。
8、1工程承包人应在劳务分包工作开工7天前,向劳务分包人提供图纸2套,以及与本合同工作有关的标准图集1套。
9、项目经理。
9、1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,
职务:_________________职称:_________________。
9、2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,
职务:_________________职称:_________________。
10、工程承包人义务。
(3)在开工前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;。
10、7按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬;。
10、8负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
11、6按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;。
11、9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
11、10除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
12、安全施工与检查。
12、1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。
12、2工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
13、安全防护。
13、1劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后实施,防护措施费用由工程承包人承担。
13、2实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人,并提出相应的安全防护措施,经工程承包人认可后实施,由工程承包人承担安全防护措施费用。
13、3劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由劳务分包人提供使用计划,经工程承包人批准后,由工程承包人负责供应。
14、事故处理。
14、1发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、法规对事故进行处理。
14、2劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按相关规定处理。
15、保险。
15、1劳务分包人施工开始前,工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需劳务分包人支付保险费用。
15、2运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由工程承包人办理或获得保险,且不需劳务分包人支付保险费用。
15、3工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险,并支付保险费用。
15、4鼓励劳务分包人为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
15、5保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
16、材料、设备供应。
16、1劳务分包人应在接到图纸后7天内,向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件1);经确认后,工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的,劳务分包人必须及时进行,费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳务分包人应在验收时提出,工程承包人负责处理。
16、2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备、构配件。因保管不善发生丢失、损坏,劳务分包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
u托、步步紧、钉子、绑线、8#线、挂线及钢筋加工设备。
17、劳务报酬。
(1)固定劳务报酬(含管理费)。
17、2本工程的劳务报酬,为一次包死,不再调整。
17、3采用第(1)种方式计价的,劳务报酬共计元。
18、工时及工程量的确认。
18、1采用固定劳务报酬方式的,施工过程中不计算工时和工程量。
19、劳务报酬的中间支付。
中间支付:_________________。
第一次支付时间为第九层完工,支付一次;。
第二次支付时间为第十四层完工,支付一次;。
第三次支付时间为第十七层完工,共支付三次,总额为已完成工费的60%。
竣工验收合格后三个月内结清。
20、施工机具、周转材料供应。
20、1工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备,性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人,保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时,费用另行约定。
20、2工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件2。
20、3工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件3。
21、施工变更。
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;。
(2)增减合同中约定的工程量;。
(3)改变有关的施工时间和顺序;。
(4)其他有关工程变更需要的附加工作。
21、2因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失,由工程承包人承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。
21、3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失,由劳务分包人承担,延误的工期不予顺延。
21、4因劳务分包人自身原因导致的工程变更,劳务分包人无权要求追加劳务报酬。
22、施工验收。
22、1劳务分包人应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕,应向工程承包人提交完工报告,通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收,验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的,视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时,劳务分包人应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。
22、2全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格,劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任,在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。
23、施工配合。
23、1劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收,以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时,劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外,劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。
23、2劳务分包人按约定完成劳务作业,必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时,工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合,且工程承包人应承担因此而发生的费用。
24、劳务报酬最终支付。
24、1全部工作完成,经发包人认可后14天内,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付。
24、2工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
24、3劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时,按本合同关于争议的约定处理。
25、违约责任。
(2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
25、2工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日0、5‰的违约金。
25、3工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金1000元,工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间。
(1)劳务分包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付违约金。
20__元;。
(3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金20万元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。
25、5一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
26、索赔。
26、1工程承包人根据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时,劳务分包人应予以积极配合,保持并出示相应资料,以便工程承包人能遵守总(分)包合同。
26、2在劳务作业实施过程中,如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现,则工程承包人应该采取一切合理步骤,向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后,工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。
26、3当本合同的一方向另一方提出索赔时,应有正当的索赔理由,并有索赔事件发生时有效的相应证据。
(1)索赔事件发生后21天内,向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;。
(5)当该项索赔事件持续进行时,劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向,在索赔事件终了后21天内,向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。
26、5劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,给工程承包人造成经济损失,工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。
27、争议。
(1)双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁;。
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;。
(2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;。
(3)仲裁机构要求停止合同工作;。
(4)法院要求停止合同工作。
28、禁止转包或再分包。
28、1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,劳务分包人将依法承担违约责任。
29、不可抗力。
29、1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
29、2不可抗力事件发生后,劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作,劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内,劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。
(2)工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;。
(3)劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失,由劳务分包人自行承担;。
(6)工程所需清理、修复费用,由工程承包人承担;。
(7)延误的工作时间相应顺延。
29、4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
30、文物和地下障碍物。
30、1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。
30、2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时,劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,同时提出处置方案,工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案,工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时,工程承包人应报请有关部门协同处置。
31、合同解除。
31、1如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬,劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天,工程承包人仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同。
31、2如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。
31、3如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同。
31、4合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
32、合同终止。
32、1双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。
33、合同份数。
33、1本合同正本两份,具有同等效力,由工程承包人和劳务分包人各执一份;本合同副本3份,其中一份报送建设行政主管部门备案时留存,工程承包人执1份,劳务分包人执1份。
34、补充条款。
35、合同生效。
合同订立时间:_________________年月日。
合同订立地点:_________________。
本合同双方约定合同签订后生效。
附件1:_________________工程承包人供应材料、设备、构配件计划。
附件2:_________________工程承包人提供施工机具、设备一览表。
附件3:_________________工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表。
工程承包人:_________________(公章)劳务分包人:_________________(公章)。
地址:_________________地址:_________________。
法定代表人:_________________(签字)法定代表人:_________________(签字)。
委托代理人:_________________(签字)委托代理人:_________________(签字)。
合同员:_________________(签字、盖章)合同员:_________________(签字、盖章)。
电话:_________________电话:_________________。
传真:_________________传真:_________________。
账号:_________________账号:_________________。
劳务个人分包合同篇八
甲方:
乙方:
现就常州天盛储运有限公司车间工程水电分包事宜,经甲乙双方就质量、安全、文明施工、工期及付款方法进行协商,达成协议内容如下:
1、质量要求:水电施工应按水电施工图纸进行。如达不到质量要求,甲方将按本协议要求对乙方进行处罚(罚款20xx元,在工程款中扣除)。
2、验收标准:按《国家建筑工程施工规范》《施工质量检查与验收手册》《强制性条文》等有关的规范、规程进行验收。
3、工期要求:20xx年8月20日开工—20xx年12月8日完工(人力不可抗拒的天气可顺延),保证不拖各工种的后腿。如不能按时完工,每延误一天罚款500元。
4、材料供应:甲方保证按图纸及材料清单供应,但乙方应杜绝浪费。乙方应协助甲方做好安全保卫工作。需用材料应预先列出材料清单,提前通知甲方。
5、价格及付款:按6元/m2计。工程款付至总价的80%(采用分期支付,基础完付20%;主体工程结束付30%;竣前验收后付30%)。余款20%至竣工之日起一年内付清。
6、工程范围:按施工图纸要求进行施工。乙方应自带电气小型工具。安全帽由乙方自带。
7、文明施工:工程施工过程中要求乙方服从甲方的领导,按新区文明工地的要求组织施工。要求达新区文明合格工地。做到工完场清,每人操作区域清理干净。
8、安全要求:服从新区及公司、项目部的管理,杜绝安全事故发生。施工过程中如发生安全事故,一切经济损失由乙方自负,甲方不承担任何责任和经济损失。
9、本协议书一式二份,双方各执一份,签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
劳务个人分包合同篇九
甲方:
乙方:
依据中华人民共和国《劳动法》、《合同法》,及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就承建佳木斯文化新城白金湾小区会所工程的单项分包工程,经双方友好协商签订本协议。
一、工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程结构:框架结构4、质量标准:达到中级抹灰标准。
二、承包范围:
1、本工程内的抹灰人工费。
2、施工范围:本工程室内、外墙体抹灰、屋面找平层、防水保护层、一层地热砼浇筑,边梁边柱儿墙、钟楼、设备层、出屋面房间等。
三、工程质量标准:乙方必须严格按国家及地方的相关规范、技术规程、技术质量交底记录施工检验。并保证工程质量达到中级抹灰的标准。
四、结算原则:按建筑面积计算五、进度款支付及结算款的支付:按形象进度陆续支付;地下室、一、二层室内、外抹灰完成后,按所完成工程的70%付款;工程全部完成后,按余5%做为质量保证金,一年后返还。
六、甲乙双方权利及义务。
1、乙方必须按要求完成各项任务,私自停工者甲方将不予结算并有权安排新工人进场。
2、乙方进场后,在施工过程中乙方无条件接受甲方管理。
3、甲方向乙方提供工人居住等宿舍,乙方负责工人居住宿舍内的卫生及各项目设施的保管,如出现损坏,由乙方按原价赔偿。甲方提供食堂的地点,由乙方派人负责食堂的管理,,地下室、一层、二层、三层、四层内墙抹灰,屋面造型、女80%付款;余款在工地验收合格后,付款95%,剩不得以任何理由私自停工,有问题协商解决。公布施工现场管理制,食堂设备乙方自行解决,甲方将电源接入食堂,食堂内不得期:由甲方向乙方施工人员进行安全等交底,有与食品加工无关的电器,食堂设备乙方自行解决,不允许使用工地内的木材做为燃烧物,对食堂的卫生、防火、食品安全等由乙方派专人管理,甲方有权对卫生等各项目的要求进行检查,对出现的问题提出整改措施,对二次提出整改仍达不到要求的,由甲方改正,所产生的费用按实价的1.5倍扣乙方,对造成不良后果者负全责,并且甲方要处以1000元以内的罚款。
4、甲方向乙方提供工程所需用的机械和安全生产使用的器材,甲方编制工程施工的质量、安全、环保、文明等技术文件(施工组织设计、施工方案、质量与安全施工措施、安全交底、技术交底),乙方作业人员必须接受总包方施工技术、安全交底等,并做好记录,按要求内容进行施工,乙方若对交底等内容有异议必须与甲方相应管理人员及时沟通,对合理的由甲方相关管理者出具书面意见,重新交底或安排,对违反要求的由甲方相关管理人员出书面通知整改,对二次以上(含二次)不改正者处以1000元以内罚款;对不执行、野蛮施工者发现一次处以1000~5000元的罚款。
5、甲方负责办理劳务分包手续,乙方应积极配合。甲方协调处理业主、监理及行政主管部门有关工作。
6、甲方负责施工过程中的工程验收工作;7、甲方负责对劳务方质量、安全检查督促工作。
9、乙方应自行安排从当地或其它地方雇佣的所有劳务人员,并负责其在现场的安全。乙方应配有常用药物、急需设备,并自始至终采取必要的预防措施和提供适当的预防药品保护其人员免受疫病流行的危害,以及防止现场、生活用水免受污染。
12、乙方应认真学习政府及有关管理部门质量方面的有关法令法规,并自觉执行;13、甲方有权利和义务监督乙方是否及时发放工人工资,对有恶意拖欠及不发的,甲方有权终止合同并将所剩分包款直接发放予工人,对造成不良后果的将予以10000元罚款。
七、甲方材料的使用及管理。
2、对由甲方提供的材料、设备及器材乙方应注意保管,如工程结束前未归还的按实价扣乙方。
3、现场材料按规定进行标识,堆放时不得影响场内文明施工和交通;。
4、使用周转材料由乙方安排人员装运,工程完工后堆放整齐,归还甲方;。
5、乙方所有出入材料、个人用品等必须有甲方的出门证;。
6、混合砂浆配合比必须按比例掺加石灰晶,保证石灰用完。
八、施工注意事项:
九、其他注意事项:
2、施工人员必须衣服整洁,不留长发,严禁不穿上衣、短裤在室外行走;。
3、讲究卫生,保护施工现场良好环境,严禁随地大小便;。
4、施工用电严禁私拉乱接严禁使用电炉、电磁炉等电气设施;。
6、严禁穿拖鞋、高跟鞋、不穿上衣上班;职工家属进入施工现场必须经项目部同意;。
7、严禁挪用施工现场一切安全设施、设备,严禁随意拆除安全防护设施;。
8、攀登和悬空作业严禁不配安全带;高空作业严禁乱抛材料、工具;。
9、脚手架上、上料平台上严禁超载、超高、超长等;。
10、严禁强令工人冒险违规作业;。
500元。施工完成后应及时返还,
12、严禁在施工中对每道工序不对工人进行安全技术交底;。
13、严禁接到上级发出的事故隐患通知不整改;。
十、工程进度事项1‰罚款。
甲方:乙方:
法定代表人法定代表人。
或委托代理人或委托代理人。
日期:年月日
劳务个人分包合同篇十
劳务发包人:(以下简称甲方)。
劳务分包人:(以下简称乙方)。
依照《^v^民法典》《^v^建筑法及其它有关法规》平等、遵循平等,自愿,公平和诚信的原则,双方就劳务分包事项协商一致订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容。
工程名称:商贸城####商住楼。工程地点:
分包范围:砌砖、打砼。
以项目部图纸面积为准65元/m2,(包括小型工具)甲方提供搅拌机,吊栏,其余自备(包括水池、支搅拌机、吊栏机、散水进户门踏步)。
2、付款方式。
每栋主体封顶,预付已完成工程量的80%,余款粉刷完毕付97%注:验收合格后付清。
3、工伤一万元一下自负,一万元以上协商。
4、工程质量:以项目部要求为准,如果达不到项目部的要求,返工材料费,罚款全由乙方承担。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
劳务个人分包合同篇十一
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商采用劳务分包,具体协议如下:
一、施工项目单价
(1)钻孔
单价:50元/m。
2、压浆
单价:280元/t。
二、结算方法
按实际工作量计量结算。
三、甲方责任
1、为乙方提供设备、材料。
2、对乙方进行技术交底、提供图纸。
四、乙方责任
1、必须服从甲方的施工安排和要求、严格按图施工。
2、必须保证施工质量,因质量问题返工费由乙方全部承担。
3、必须爱护甲方提供的设备机具,不得随意浪费各种材料。
4、所用材料,均由乙方派人到材料库领取,并运至施工现场。
5、在施工过程中,乙方必须确保作业人员安全,如发生安全事故由乙方自行承担。
6、设备、材料上、下车由乙方负责。
7、房租、水电费由乙方负责。
五、未尽事宜,由双方协商,签订补充协议。
六、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
日期:______年______月_______日
劳务个人分包合同篇十二
甲方:
乙方:
根据施工实际需要,甲方将工程中所涉及的全部劳务部分交由乙方施工。按照《中华人民共和国合同法》及业主招标文件和总承包合同等有关规定和要求,为明确双方的权利、义务和责任,经双方协商一致同意签订本合同,以资共同遵守。
第一条:工程名称、地点、范围及内容。
l、名称:
2、工程地点:
3、工程范围:
4、工程内容:
a、为完成全部图示内容中的直接工程、间接工程施工所需全部劳务。b、为完成本合同上述工作内容施工的全部工作及其辅助工作(含合同未具体注明,但施工所必须的工序及辅助工作)、现场清理、文明安全施工、环境保护及按“一体化”管理等全部劳务工作。
乙方根据甲方提供的施工图纸、施工组织设计及有关资料和业主及监理工程师要求,组织有关人员完成上述施工项目所需的一切劳务并经业主及监理工程师检验合格所包含的全部工作内容。
第二条:工程价款。
1、乙方为完成上述工作内容,其工程总价约元(rmb:)。本合同为总价合同,除非本合同另有约定,本合同价为最终结算总价,乙方确认本合同价已包含完成合同内容的所有事项所需要的价格,任何一方不得以任何理由要求调整修改。
3、乙方应在最终结算前为甲方出具正式具备劳务资质公司的正式发票。
第三条:施工进度。
满足甲方的总体进度要求。合同期间,甲方将施工进度计划下达给乙方,乙方应根据甲方的计划要求配备足够的熟练工种进行施工。
本工程应满足两个阶段目标工期计划:
第四条:工程质量。
1、乙方严格按甲方提供的施工图纸、技术要求、监理指令及国家颁发的施工规范和标准进行施工。
2、乙方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量验收标准和业主要求。
3、由于乙方施工质量达不到甲方的要求,质量低劣,造成返工的,返工费用由乙方负担。由于甲方提供的材料、设备等原因造成的损失,乙方将按责任比例予以赔偿。在整改期限内无明显改观,甲方有权终止本合同,并在乙方已完工的工程劳务费中予以定量等额赔偿后进行清退,另选施工队伍,乙方应立即退场,且无权要求支付任何附加费用。
第五条:材料和设备。
(一)、材料。
1、本工程甲供材料为:所有图示所需永久性材料、周转料、施工所需设备、
周转料等。
2、乙方根据甲方所安排的施工进度计划对所需各种材料、机具设备每次使用。
3、实行限额领料。甲方鼓励乙方在施工过程中加强管理.降低损耗,在常规。
4、乙方自备材料为:工人所需吃、住的所有设施由乙方自行采购,如需甲方。
(二)、设备。
甲方提供的设备为:
本工程两座桥所需的全部大型、小型等设备均由甲方提供。
第六条:计量与支付。
1、本合同的中期支付和最终结算单需经甲方工程、质量安全、设备物资、合约等部门审核,项目经理审批并加盖项目部公章后方为有效结算单。
2、甲方在收到业主支付的月工程进度款金额后_15日内,按审核工程量和本合同规定的劳务单价计算乙方劳务费,支付80%本月所完成的劳务工程进度款(乙方提供合格税务发票,扣除应扣款项)给乙方。余下的累计20%劳务分包费用在乙方应提供的劳务分包内容全部完成后且经交工验收后的60日内一次结清。
3、任何与乙方相关的计量支付所产生的单据均以甲方项目经理签字后方有效,甲方现场的任何人所签字确认给与乙方相关的支付单据在未得到甲方总负责人签字确认的情况下,甲方可以拒绝承认其合法性,并不能作为乙方支付的有效单据。
4、乙方承诺当工程施工过程中产生的变更总量不超过工程总价的10%时劳务费不做调整,当产生负变更不超过5%时,甲方不再调整乙方劳务费总额,当负变更超出5%时,甲方有权视情况予以按后附清单的劳务费用的下调。
第七条:双方责任。
(一)甲方责任:
l、指定为现场施工联系及总负责人,分项工程施工的负责人在进场施工后由总负责人委任,本合同不再详述。
2、在乙方进场前负责提供乙方施工范围内的施工图纸,技术规范、施工组织设计并进行技术交底和安全交底。
3、经甲乙双方约定同意本工程中乙方自己负责所带施工人员的吃饭和住宿,甲方不再额外予以经济补偿。
4、甲方有权随时对乙方进入施工现场人员的姓名、年龄、工作经历、身体状况、工种、特殊工种操作证及技术等级进行检查(必须提交身份证复印件、特殊工种操作证、技术等级证等给甲方人劳部门保存,施工完毕后退还)。
5、甲方有权要求乙方撤换、清退由乙方派遣的但不能胜任工作或玩忽职守、工作不负责任的人员,上述被撤换清退人员未经甲方同意,不得再回到本项目工作。
(二)乙方责任:
l、乙方的施工人员必须服从甲方工地代表的指挥、安排,对不服从指挥调度者,甲方工地代表有权勒令其退场。
2、当乙方进度不能满足甲方的进度要求时,甲方有权要求乙方增加施工人员以加快进度,如仍不能满足甲方的进度要求,甲方有权解除与乙方的施工合同,另行选择施工单位,乙方承担由此带来的一切损失。
3、自行负责施工中人、车、机的安全,在施工过程中发生的一切安全事故,责任由乙方负责并承担一切费用。
4、乙方应接受本工程业主和监理工程师及甲方驻现场工程师的监督检查,并积极配合,尊重监理工程师的意见。
5、保持施工现场文明清洁,按国家和地方有关环保规定施工,若达不到业主和有关部门文明施工和环保要求,乙方承担所有处罚费用。
6、在进行对外采购物资、材料、设备等活动中,必须以乙方的名义进行,不得以甲方的名义对外活动。
7、遵守甲方制定的各项规章制度,遵守当地的民风民俗,因乙方原因引起的民事纠纷的责任和费用由乙方承担。
8、人为不可抗拒的自然灾害、停工、窝工等一切损失费用,原则上甲方不对乙方施工部分工程价款进行调整和赔偿,只有监理工程师和业主对甲方做出赔偿后,甲方才对乙方的价款进行调整。
9、乙方与甲方的其他单位在同一工作面混合作业时,应互相谅解,协调配合,不得以任何理由进行阻碍干扰。
10、甲方提供的施工机具,乙方应珍惜使用,定期保养,用完后完好交甲方。
11、乙方的负责人施工期间应服从甲方的工作安排、指挥,回家外出须向甲方项目领导请假,否则,每发现一次罚款1000元。
12、施工期间,当地所需乙方办理的手续(含暂住证等)由甲方协助乙方办理,费用乙方自理。(根据工程的实际情况可增减相关内容及制定相应的处罚条款)。
13、本合同工期为日,乙方同意以合同工期为控制工期下每超期1天在最终劳务费中扣除10000.00元作为工期约束条件,工期提前以1000元/天作为奖励。
14、甲方同意对乙方来工程施工人员的来程路费进行报销处理,报销处理以实报实销为原则。
第八条:其他。
1、在合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决,解决不了,由公司住所地法院诉讼解决或由公司所在地仲裁机构仲裁。
2、招标文件、投标文件、中标通知书、施工图纸、技术规范和合同执行期间甲乙双方签署的补充协议为本合同协议书的组成部分。
3、本合同一式4份,甲方执2份,乙方执2份。
甲方:乙方:
甲方代表:乙方代表:
地址:地址:
电话:电话:
签订时间:签订时间:
劳务个人分包合同篇十三
鉴于:_________________。
1、________年____月____日,甲乙双方签订了_______________装修工程《建设工程施工劳务分包合同》.
一、双方一致同意自本协议签订之日起《建设工程施工劳务分包合同》解除.
二、《建设工程施工劳务分包合同》履行过程中,甲方没有拖欠任何应向乙方支付的款项及费用,未发生农民工工资拖欠行为.
三、《建设工程施工劳务分包合同》解除后,甲、乙双方互不承担任何违约、赔偿、补偿责任.
四、本协议一式肆份,双方各执贰份,自双方签字盖章之日起生效.
甲方:_________________乙方:_________________(盖章)(盖章)。
________年____月____日________年____月____日。
劳务个人分包合同篇十四
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方在“平等、自愿、公平和诚守信用”的原则基础上,且乙方已充分了解施工现场环境条件及工程情况后,为了确保安全、优质、顺利地完成工程项目施工,双方按照互惠互利、优势互补的原则,经友好协商,就承建滕州市笃山口周围石灰岩矿区治理工程中爆破施工,达成一致意见,订立本施工合同。
第一条、施工范围及内容
1、工程名称:滕州市笃山口周围石灰岩矿区治理工程。
2、工程地点:枣庄市滕州市。
3、工程范围:岩石爆破、倒运、机械回填整平。
4、工程承包内容:
(1)爆破相关审批手续办理(包括爆破单位管理费及其它相关费用);
(2)爆破点上层覆盖土开挖、运输至指定区域;
(4)爆破石方装运、推平,整理修坡;
(5)场内临时道路施工期维护。
(6)石料开采、运输、回填施工所需的一切机械设备和人员。
第二条、承包方式
1、本合同工程项目实行单价承包。
2、由乙方包人工、包施工机械设备、包安全生产、包工程质量。
第三条、合同单价
1、爆破石方(含税)综合单价为 元/m3(不含税)。
2、非爆破区挖运土石方至指定地点堆填,整理修坡(运距2km以内)综合单价为 元/m3(含税)。
3、乙方负责办理分包工程所有税务事宜,开据发票。
第四条、工程数量
按甲、乙双方现场确认验收合格的工程数量为准。
第五条、合同工期及调整
1、合同工期
乙方分包工程工期为4个月。乙方应保证其施工能力能够满足甲方施工进度计划要求,并按甲方的施工组织设计和工程进度计划组织施工。
2、工期延误
承包人应在甲方通知后,立即进场组织施工。因乙方原因造成的甲方的节点工期或总工期的延误所导致的建设单位、监理对甲方的罚款、索赔、赔偿等,由乙方负责并赔偿由此给甲方造成的一切损失。
第六条、设备、人员及费用的承担
1、乙方按合同要求进场的施工设备,其性能应满足施工达到的相应要求。并由乙方提供为达到设备使用性能和保障能力而必备的修理保养人员。
2、设备使用的一切费用已包含在工程施工合同单价之内。
3、乙方确保进场设备具备国家相关法律法规规定的安全性能和装置及相关的安全防护措施,并提供相应的施工安全应急预案。
4、甲方对乙方设备的性能鉴定不能免除乙方设备安全使用及安全性能的相关责任,由于乙方机械安全事故引起的一切后果由乙方负责。
5、乙方应按山东省有关部门规定为其属下的全体人员及机械设备购买相关保险、费用由乙方负责。
6、乙方为完成工程施工所发生的人员和机械设备等一切费用已包括在合同单价中(甲方提供的设备除外)。
7、由于乙方不按施工规范操作、野蛮施工、爆破所用相关材料现场储存管理混乱等原因,造成安全事故引起的一切后果由乙方负责。
8、乙方应承担的各项费用或罚款,由乙方直接支付或在乙方的工程结算款中扣除。
第七条、施工管理
1、甲方施工管理
1.1工程开工前甲方负责向乙方提供设计图、技术资料和施工技术交底,并给乙方下达工程施工形象要求与月施工进度计划。
1.2协助乙方进行施工现场总体布置规划。
1.3甲方有行使对乙方的施工指挥调度权、施工管理权、质量环保安全管理监督权;当施工进度滞后,甲方有权要求乙方增加人员、设备和提出措施保证施工进度要求,乙方不得拒绝。
1.4乙方违章作业、不服从指挥,甲方有权制止施工、停工整顿,乙方对此造成的一切后果承担所有责任(包含法律责任)。
1.5当乙方无视施工技术规程、规范和质量标准,野蛮施工、工艺粗糙,爆破造成新的危岩体,从而使治理区域超出设计治理范围,回填量增加,甲方有权要求乙方停工整顿和更换作业人员,乙方还应承担相应的一切责任和损失。
1.6乙方不得分包或转包。如甲方发现乙方有分包或转包情况,有权要求乙方限期清退分包或转包队伍,并自行清结相关债务,解除合同,同时追究乙方的违约责任。
1.7甲方负责向乙方施工人员提供临时办公及住宿。提供水、电的生活设施。
2、乙方施工管理
2.1乙方必须按甲方月进度计划的'要求、施工强度组织施工,提供满足施工需求能力的人力、设备资源确保工程总工期目标。开工前,必须书面向甲方提交劳动力清单及工期保证措施。
2.2乙方必须按甲方提供的设计图纸、文件和适用的施工技术规范、规程和质量标准等组织施工管理,严格施工程序和施工工艺,在工程中发生质量事故、质量缺陷必须返工返修达到设计的质量标准,所发生的费用和工期延误损失由乙方承担;由此延误了总工期,应承担相应的经济处罚。
2.3乙方的负责人应确保常驻工地指挥生产的时间每月不得少于25天,离开工地须甲方项目经理批准。
2.4乙方的施工管理、技术负责人及关键岗位、特种作业人员调离或调整,应及时通知甲方。
2.5乙方有权拒绝甲方施工管理人员的违章指挥。
第八条、安全生产
2、根据本工程特点,乙方严格爆破参数控制选择,采用设计要求的爆破方式,严禁随意更改设计,严禁使用自制炸药,爆破施工采用的所有材料的申报、领取、存储、使用、销毁等都必须符合第1条相关法律法规的规定,否则造成的一切后果由乙方承担。
3、乙方在爆破前应全面了解存在的风险,做好现场安全巡查警戒,按要求设置警戒线;安排专职警戒人员,防止外来人员进入爆破安全距离以内。采取有效的安全防护措施,控制爆破震动、飞石、冲击波等方面的危害影响。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工,因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应的责任及发生的费用。
4、乙方必须保证进入作业面的工作人员的岗前安全培训。开工前和每项工程前必须对全体员工分工种进行安全知识教育培训,安全技术交底。
5、必须保证进入作业面的工作人员安全着装及安全防护(费用已含在项目单价中),采取相应的安全措施,设专人监护。
6、特种作业(操作)人员,必须经过法定部门安全技术培训,经考试合格持证后上岗。
7、乙方应认真落实职业健康安全方针,加强职业防护,在有危险性的施工生产区域作业,有可能造成机械伤害、倒塌、爆炸、触电、中毒、窒息、设备毁坏等各类生产事故时,乙方应主动制订安全防范措施和应急安全预案。
8、乙方负责购买建筑施工人员团体意外伤害保险及附加建筑施工人员团体意外伤害医疗保险,保险费已包含在承包单价中。
9、乙方必须服从甲方的安全管理和监督并承诺遵守甲方的各项安全管理规定和奖惩制度,如违反甲方规定和制度,根据甲方的奖惩规定接受甲方的相应处罚。
10、发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按隶属关系立即上报所属上级并通知甲方,按隶属关系组织事故处理和进行善后工作,事故所发生的一切费用由造成事故的责任方承担。甲乙双方对事故责任有争议时,应由双方协商解决。
11、乙方施工人员严禁在施工现场打架、斗殴,对于现场打架、斗殴人员,每人每次罚款500元从乙方工程款中扣除。并承担相应经济、法律责任。
12、乙方负责所有与分包工程有关的技术、安全资料的编制整理,上报甲方。
第十条、工程计量、结算与支付
1、在施工前,甲、乙双方应对具体工程范围区域进行地形断面、剖面或地形原状进行测量,爆破区上方覆盖土和强风化岩石清理后,经双方负责人签字、盖章确认,并作为结算时的计量依据。
2、在工程竣工后,有设计图的部分按设计图,其他的按甲、乙双方现场负责人对具体工程施工内容进行地形断面、剖面或地形原状进行测量,并经双方负责人签字、盖章确认,作为最终结算时的计量依据。
3、结算时通过两次地形断面、剖面或地形原状测量的结果、并依据设计图纸进行计算土石方实际完成的工程量,因乙方施工不当造成的超出设计范围的工程量不予计量。
4、每个月(即每月的28日)按实际工程量(经甲乙双方现场测量签认的工程量)结算月进度款,并于甲方收到建设单位支付工程进度款后的七个工作日内支付乙方 %的工程进度款。
5、乙方按甲方所发联系函内容及设计图纸完工后,建设单位、监理和甲、乙双方按规范标准共同验收,验收合格后一个月内付清结余款项。
6、甲方如在乙方正在施工且未验收的工程内施工其他配套工程时,甲、乙双方必须现场对已具备验收的工程进行验收签字认可合格后方可施工,如因工程需要,确实需进行配套工程施工,乙方必须配合,对于非乙方原因造成的质量问题,乙方不负责任,但乙方必须负责返工修复,费用由甲方或责任方承担。
第十一条、合同解除与终止
1、若发生下列情况之一,甲方有权单方决定解除合同,所造成的一切后果和责任均由乙方承担。
1.1乙方原因工期严重滞后,在甲方规定的赶工期限内仍达不到要求;
1.2乙方原因发生质量或者安全事故,拒绝返工、整改或者返工、整改验收不合格;
1.3出现本合同其它约定解除情形的。
2、若发生下列情况之一,合同自然终止,双方互不追究违约责任:
2.1因不可抗力,导致合同无法履行;
2.2甲方与建设单位合同终止或项目取消;
2.3因工程设计变更导致合同内容不存在。
第十二条、附则
1、本合同经甲、乙双方法人代表或法人代表委托代理人签字并加盖单位公章后生效。且双方均未遗留按合同规定应履行的义务时,合同自然终止。
2、未经甲方同意,乙方不得将本合同的任何权利和义务转让他人。
3、甲方有权监督乙方员工工资发放情况。乙方应及时发放所雇员工工资,并按期向甲方提供其员工工资发放清单。如果乙方无故拖欠员工工资,甲方有权利用乙方工程结算款予以代发,乙方无异议并应积极配合。甲方因乙方拖欠员工工资受到当地劳动部门处罚,由乙方承担由此造成的一切损失。若损害甲方形象的,将按1万元/次给予乙方经济处罚。
4、本合同未尽事宜,应经甲乙双方协商达成共识后补充修订,发生合同纠纷时,应尽可能协商解决;双方协商不能解决的向项目所在地申请仲裁或起诉。
5、合同双方应对合同内容保密,未经对方许可,不得泄露给第三方,违者应对泄密造成的一切后果承担责任。
6、本合同一式四份。甲、乙双方各持二份。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
劳务个人分包合同篇十五
联系方式:______。
乙方(委托人):______。
联系方式:______。
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》,依平等、自愿、等价有偿的原则,经过充分协商达成如下协议:
1、甲方接受乙方的委托,负责就项目(以下简称“该工程项目”),向乙方提供关于该工程项目的重要信息,引荐乙方和该项目的招标单位洽谈,协助乙方投标,并最终促成乙方与招标单位签订该。
2、“成功”是指完成本条所列全部委托事项。
乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同,甲方仅为乙方提供的信息,或为乙方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
从____年____月____日至____年____月____日。
1、本项目报酬为项目签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。
2、成功后,乙方应在收到第一笔工程预付款三日内,向甲方支付报酬的50%,并在收到第二笔工程预付款三日内,向甲方支付剩余50%报酬。
3、乙方应以的方式支付报酬。
活动费用是指甲方为完成委托事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付作为活动费用。人促成施工合同签订的,活动的费用由人负担,并从报酬中扣除;人未促成合同成立的,甲方有权不向乙方返还活动费用。
1、甲方向乙方提供有关该工程项目的信息,并保证其提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
2、乙方应按本合同的要求向甲方支付报酬及活动费用。
3、成功的,则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任,均与甲方无关。
1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。
2、双方不得以其在签订合同或实施行为过程中所获取的对方的商业秘密,实施对另一方不利的任何行为,否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方承担相应的法律责任。
1、经双方协商一致,可以变更或解除本协议。
2、事项完成的、事项已无法完成的、事项的完成已无意义的或期限届满的`,本合同终止。
3、因不可抗力等导致本合同目的不能实现的,本合同终止。
1、甲方未按本合同的约定履行其义务,隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的,应向乙方支付违约金人民币元(大写圆整)。
2、乙方未按合同的约定向甲方支付报酬或活动费用的,乙方应当按日以逾期未付金额的向甲方支付相关的违约金。
3、乙方不得隐瞒或提供虚假的施工合同金额,否则须按施工合同实际金额的向甲方支付违约金。
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方均应协商解决,协商不能达成一致的,双方应提请北京仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
1、本合同未尽事宜,双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章):______乙方:(盖章)。
法定代表人或授权签字人:______法定代表人或授权签字人:______。
____年____月____日____年____月____日。
劳务个人分包合同篇十六
甲方:
乙方:
陆良城市综合开发有限公司一期工程。
陆良县。
四、承包范围:
本工程承包范围为甲方提供的土建施工图、图纸答疑中的全部模板工作内容。(备注:层次为。
执行甲方与总承包签订的合同工期。
1、乙方在施工过程中必须密切与甲方施工、技术、材料、质量安全过程中随时砼甲方联系,未经甲方书面同意或未经甲方签认分项质量,乙方不得擅自施工。
2、本合同签订后,甲方派代表,电话,乙方派同志为乙方现场代表,电话,负责履行本合同中的约定。
3、本合同未尽事宜,由甲乙双方签字后生效,工程完工、结清帐务自行失效。
甲方(公章):_________。
____年___月____日。
乙方(公章):_________。
____年___月____日。
劳务个人分包合同篇十七
甲方(发包单位):
乙方(承包单位):
根据《中华人民共和国》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。
1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。
2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。
3、工程工期:
4、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
4、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
5、按国家和市的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。
(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。
分部分项。
工程名称单位名称人工基价。
(元)经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除备注质量工期文明施工。
1、安全生产协议书;
2、治安、保卫、防火等协议书。
1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时,应向乙方支付违约金元,甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。
2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付元的违约金;
(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付元的违约金,乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。
甲方(合同章):
乙方(合同章):
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
地址:
地址:
电话:
电话:
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐号:
年月日年月日。
劳务个人分包合同篇十八
承包人:(简称甲方)。
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
三、劳务报酬。
1、本工程的劳务报酬金额约为;
2、本工程的劳务报酬均为一次包死,不再进行调整;四、工程结算工程开工后施工人员进入现场,暂付分项工程的;工程竣工,经甲、乙双方共同验收合格,甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款,并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。
五、质量标准。
2、标准规范除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:
(1)模板支撑须牢固,无跑、漏、胀等现象出现;
(2)合理使用周转材料,杜绝浪费;
(3)拆除模板应经施工技术人员同意;
(4)操作时应按顺序分段进行,严禁猛撬,硬砸或大面积撬落和拉倒;
(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚;
六、施工验收及工程量的确认。
1、乙方应确保所完成施工的质量,符合本合同约定的质量标准;
七、双方责任和义务、甲方责任和义务。
(一)。
1、除非本合同另有约定,甲方完成乙方施工前期的下列工作:
(2)在年月日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置;
2、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收;
3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审;
4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要;
5、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系;、乙方责任和义务。
4、在向甲方提报所需材料时,须按施工图纸及甲方要求计量;
7、工作期间必须佩带安全帽且严禁饮酒、打架,如违者出现任何事故,当事人自行负责;
八、施工变更。
3、因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬;
九、违约责任:由过错方承担违约责任。
十、争议:在本合同履行期间,双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的,可向当地所属人民法院起诉。
十一、合同有效期及份数。
2、合同一式两份,由甲、乙双方各执一份。
工程承包人:(公章)劳务分包人:(公章)。
委托代理人:委托代理人:
合同订立时间:年月日合同订立时间:年月日。
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/18468685.html】