2022年金刚砂耐磨地坪工程施工合同书(三篇)

格式:DOC 上传日期:2022-12-06 19:56:43
2022年金刚砂耐磨地坪工程施工合同书(三篇)
时间:2022-12-06 19:56:43     小编:zdfb

在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写,我们一起来了解一下吧。

金刚砂耐磨地坪工程施工合同书篇一

承建单位(以下简称乙方):

兹因甲方建设需要,现向乙方发包金刚砂地坪工程(包工包料),根据《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,结合甲方工程实际情况,双方协商一致,签订本合同。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程范围:

四、工程内容及价格:

品名类型:

规格:

颜色:

面积:

单价:

总价:

本合同暂定总价为人民币____元整,若在实际施工时数量增减,则按合同中所列单价为准增减合同总价。

五、承包方式:为包工包料工程。

乙方负责提供材料、包安全、包质量、包施工。

六、工程施工计划:

6.1、计划开工时间:____年____月____日;实际开工时间:____年____月____日;

6.2、计划完工时间:____年____月____日;实际完工时间:____年____月____日;

七、付款方式:

7.1、合同签订当日,甲方支付工程预付款,计人民币____元整;材料、机械到工地时甲方即付人民币____元整;工程进行到____时即付工程款,计人民币____元整;工程完工当日甲方即付清工程余额。

7.2、因实际数量增减而调整的合同总款在工程决算时予以调整。

7.3、所有结算方式:____。

八、施工方法及合作要求:

8.1、乙方一切人员应听从自觉遵守甲方制订的各项规章制度,听从施工管理人员的统一指挥,统一调配。

8.2、甲方须免费提供给乙方施工所需的水及电;须免费提供给乙方放置材料、设备的地面空间及人员住宿(要求:场地须干燥防潮湿、水气)。

九、工程工期延误:

9.1.0、对以下情况造成工期延误,经双方代表监证后,工期相应顺延:

9.1.1、甲方不提供场地施工所需的水、电,道路通畅,障碍物清除,而影响进场施工;

9.1.2、非乙方原因造成停电、停水而影响施工;

9.1.3、如因重大的设计变更或相关政府职能部门的政策调整而影响正常施工;

9.1.4、未按乙方提供于甲方确认的施工方案及要求执行而影响正常施工;

9.1.5、由于天气及温度变化致使无法施工;

9.1.6、由于人力不可抗拒的因素所影响的施工;

9.1.7、由于甲方未按合同要求付款或拖延付款;

9.1.8、经双方代表同意认可工期顺延的其它情况。

十、质量及验收:按照甲、乙双方对本工程施工方案的确定,硬化剂地坪工程质量应达到以下标准:

10.1、表面平整度:与混凝土层(含找平层)平整度一致。

10.2、本工程验收标准的依据为:合同中约定的质量标准。

10.3、验收方式:双方约定验收方式为下述条款中的第条。

.分阶段验收:如果本工程工期较长或需要分阶段、分场地施工,必须进行分段验收;每完成一次工程量,验收一次,并办理验收手续,直至工程竣工验收完毕。

.一次性验收:本工程竣工后,一次验收,验收合格后交付甲方。

10.6、其它验收约定:

.按上述验收方式,工程一经验收合格即交付甲方,但一定要等到混凝土标准养护期满后方可使用。

如果甲方因故(条件限制或客观因素)推迟或拖延验收,乙方只负责二天的现场维护,从第三天起自动交付甲方。

.本工程验收不合格,如果原因完全是由乙方造成的,由乙方承担相应的经济责任并负责维修,如果原因与乙方无关,甲方需在验收上注明并按合同支付乙方应得款项。

.本工程未经验收,甲方(包括其他第三方)提前使用或擅自使用,由此而引起的质量或其它原因是由甲方承担责任。

.本工程的验收属于分项工程项目的验收,无需整体工程项目竣工后再办验收手续。

验收期限从工程竣工之日起最长不得超过10天。

超过此期限,乙方视验收合格,甲方须按合同条款支付一切工程费用。

若逾期不付,则按工程款总额的千分之三每天累计赔付滞纳金。

.保修内容:乙方承包的工程范围。

免费保修内容是指在竣工后由于乙方使用的材料或施工造成的质量缺陷。

.保修范围:本工程保修范围不包括因为甲方使用不当、基层构原因造成的缺陷或人为的破坏、不可抗拒事故造成的损坏,出现上述情况需要维修的,乙方将按维修工程量结算材料成本、人工等费用。

十一、甲方责任:

11.1、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见,甲方应在收到书面通知的2天内会同设计方进行处理并签证。

因此而发生的增加费用由甲方承担,并调整合同造价。

11.2、监督检查工程质量、进度,负责设计图纸变更,工程期间的质量验收及其它事宜。

11.3、如工程中途停建或设计变更以及设计错误,甲方应采取措施弥补或减少损失,赔偿乙方所造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等损失。

11.4、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。

11.5、在竣工验收后的保修期内,因使用不当引起的工程质量问题,其返修费用由甲方负责。

十二、乙方责任:

12.1、负责包工、包料、按施工规范及文明施工条例完成本施工项目的一切事项。

12.2、负责本班组人员在施工作业过程违章施工操作规程所造成的一切责任事故。

12.3、负责甲方提供的机械设备的完好性。

12.4、负责将甲方提供施工用具回收。

12.5、负责施工用一切辅助材料及工具。

(甲方提供除外)

十三、违约责任及争议解决办法:

13.1、甲、乙双方未能按合同条款履约,同时也未按照合同规定进行处理,由此引起的争议,应由双方协商解决。

协商不成,可提交当地有管辖权的仲裁机构进行仲裁或由双方同意指定的人民法院提请诉讼。

13.2、甲、乙双方任何一方未能履行合同条款或在执行合同条款中擅自违约,另一方有权追究其违约责任;同时,违约方必须承担由此引的一切经济损失,并按合同总金额10%月累计赔偿给对方。

十四、本合同一式贰份经双方代表签字后成立。

14.1、保质期:至竣工之日起算起____个月。

14.2、本协议在执行中遇到问题,可通过协商解决,并可以补充协议的方式作为本合同的附件,经双方签字后与本合同具有同等效力。

14.3、如甲、乙双方达成不属于本合同约定的其他工程合作项目,必须另外签订合同。

甲方(签章): 乙方(签章):

签约代表: 签约代表:

联系电话: 联系电话:

签约日期:年月日 签约日期:年月日

金刚砂耐磨地坪工程施工合同书篇二

建设单位(以下简称甲方):

承建单位(以下简称乙方):

兹因甲方建设需要,现向乙方发包金刚砂地坪工程(包工包料),根据《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,结合甲方工程实际情况,双方协商一致,签订本合同。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程范围:

四、工程内容及价格:

品名类型:

规格:

颜色:

面积:

单价:

总价:

本合同暂定总价为人民币____元整,若在实际施工时数量增减,则按合同中所列单价为准增减合同总价。

五、承包方式:为包工包料工程。乙方负责提供材料、包安全、包质量、包施工。

六、工程施工计划:

6.1、计划开工时间:____年____月____日;实际开工时间:____年____月____日;

6.2、计划完工时间:____年____月____日;实际完工时间:____年____月____日;

七、付款方式:

7.1、合同签订当日,甲方支付工程预付款,计人民币____元整;材料、机械到工地时甲方即付人民币____元整;工程进行到____时即付工程款,计人民币____元整;工程完工当日甲方即付清工程余额。

7.2、因实际数量增减而调整的合同总款在工程决算时予以调整。

7.3、所有结算方式:____。

八、施工方法及合作要求:

8.1、乙方一切人员应听从自觉遵守甲方制订的各项规章制度,听从施工管理人员的统一指挥,统一调配。

8.2、甲方须免费提供给乙方施工所需的水及电;须免费提供给乙方放置材料、设备的地面空间及人员住宿(要求:场地须干燥防潮湿、水气)。

九、工程工期延误:

9.1.0、对以下情况造成工期延误,经双方代表监证后,工期相应顺延:

9.1.1、甲方不提供场地施工所需的水、电,道路通畅,障碍物清除,而影响进场施工;

9.1.2、非乙方原因造成停电、停水而影响施工;

9.1.3、如因重大的设计变更或相关政府职能部门的政策调整而影响正常施工;

9.1.4、未按乙方提供于甲方确认的施工方案及要求执行而影响正常施工;

9.1.5、由于天气及温度变化致使无法施工;

9.1.6、由于人力不可抗拒的因素所影响的施工;

9.1.7、由于甲方未按合同要求付款或拖延付款;

9.1.8、经双方代表同意认可工期顺延的其它情况。

十、质量及验收:按照甲、乙双方对本工程施工方案的确定,硬化剂地坪工程质量应达到以下标准:

10.1、表面平整度:与混凝土层(含找平层)平整度一致。

10.2、本工程验收标准的依据为:合同中约定的质量标准。

10.3、验收方式:双方约定验收方式为下述条款中的第条。

a.分阶段验收:如果本工程工期较长或需要分阶段、分场地施工,必须进行分段验收;每完成一次工程量,验收一次,并办理验收手续,直至工程竣工验收完毕。

b.一次性验收:本工程竣工后,一次验收,验收合格后交付甲方。

10.6、其它验收约定:

a.按上述验收方式,工程一经验收合格即交付甲方,但一定要等到混凝土标准养护期满后方可使用。如果甲方因故(条件限制或客观因素)推迟或拖延验收,乙方只负责二天的现场维护,从第三天起自动交付甲方。

b.本工程验收不合格,如果原因完全是由乙方造成的,由乙方承担相应的经济责任并负责维修,如果原因与乙方无关,甲方需在验收上注明并按合同支付乙方应得款项。

c.本工程未经验收,甲方(包括其他第三方)提前使用或擅自使用,由此而引起的质量或其它原因是由甲方承担责任。

d.本工程的验收属于分项工程项目的验收,无需整体工程项目竣工后再办验收手续。验收期限从工程竣工之日起最长不得超过10天。超过此期限,乙方视验收合格,甲方须按合同条款支付一切工程费用。若逾期不付,则按工程款总额的千分之三每天累计赔付滞纳金。

e.保修内容:乙方承包的工程范围。免费保修内容是指在竣工后由于乙方使用的材料或施工造成的质量缺陷。

f.保修范围:本工程保修范围不包括因为甲方使用不当、基层构原因造成的缺陷或人为的破坏、不可抗拒事故造成的损坏,出现上述情况需要维修的,乙方将按维修工程量结算材料成本、人工等费用。

十一、甲方责任:

11.1、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见,甲方应在收到书面通知的2天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用由甲方承担,并调整合同造价。

11.2、监督检查工程质量、进度,负责设计图纸变更,工程期间的质量验收及其它事宜。

11.3、如工程中途停建或设计变更以及设计错误,甲方应采取措施弥补或减少损失,赔偿乙方所造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等损失。

11.4、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。

11.5、在竣工验收后的保修期内,因使用不当引起的工程质量问题,其返修费用由甲方负责。

十二、乙方责任:

12.1、负责包工、包料、按施工规范及文明施工条例完成本施工项目的一切事项。

12.2、负责本班组人员在施工作业过程违章施工操作规程所造成的一切责任事故。

12.3、负责甲方提供的机械设备的完好性。

12.4、负责将甲方提供施工用具回收。

12.5、负责施工用一切辅助材料及工具。(甲方提供除外)

十三、违约责任及争议解决办法:

13.1、甲、乙双方未能按合同条款履约,同时也未按照合同规定进行处理,由此引起的争议,应由双方协商解决。协商不成,可提交当地有管辖权的仲裁机构进行仲裁或由双方同意指定的人民法院提请诉讼。

13.2、甲、乙双方任何一方未能履行合同条款或在执行合同条款中擅自违约,另一方有权追究其违约责任;同时,违约方必须承担由此引的一切经济损失,并按合同总金额10%月累计赔偿给对方。

十四、本合同一式贰份经双方代表签字后成立。

14.1、保质期:至竣工之日起算起____个月。

14.2、本协议在执行中遇到问题,可通过协商解决,并可以补充协议的方式作为本合同的附件,经双方签字后与本合同具有同等效力。

14.3、如甲、乙双方达成不属于本合同约定的其他工程合作项目,必须另外签订合同。

甲方(签章): 乙方(签章):

签约代表: 签约代表:

联系电话: 联系电话:

签约日期:年月日 签约日期:年月日

金刚砂耐磨地坪工程施工合同书篇三

发包方(以下称甲方):__________________

承包方(以下称乙方):__________________

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

第一条 工程项目

1、工程名称:__________________.

2、工程地点:__________________.

3、承包方式:__________________.

第二条 工程期限

合同工期总日历天数______天。

第三条 工程价款、结算及付款方式

本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组______元/组(一组______块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。

3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。

4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用。

第四条 甲乙方责任

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。

第五条 安全施工

乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

第六条 奖惩责任

1、如______月______日前安装达到1mw光伏板安装,则按1mw=______元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条 纠纷解决办法

因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条 附则

本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。

甲方:__________________

乙方:__________________

______年______月______日

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/311413.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档