随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!
工程合同版 钻孔爆破合同优质篇一
1、开工时间：20xx年9月5日。
2、竣工时间：20xx年3月31日。
3、在施工过程中，如遇到下列情况则工期顺延：
（1）业主认可的工期延误；
（2）甲方原因造成工期延误。
4、乙方每天根据甲方施工进度安排，向甲方提供合理的工程进度和第二天的施工计划和用药计划，并按计划施工。
5、乙方因人员不足和不能按计划施工，影响工程进度，甲方可下达书面通知，要求其2日内调整人员，保证生产需要。若在规定时间内乙方仍不能满足生产，甲方有权采取其它工期补救措施直至更换施工队伍。责令乙方退场，并由乙方承担因此给甲方造成的全部经济损失，并不予乙方办理结算。
工程合同版 钻孔爆破合同优质篇二
设计人(以下简称乙方)：
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条 设计依据
2.1 发包人给设计人的委托书
2.2 发包人提交的基础资料
2.3 发包人提供的其他相关资料
第三条 合同文件的优先次序
3.1 合同书
3.2 发包人要求
3.3 有关设计事宜的函件 第四条 本合同设计项目的内容乙方对 项目进行幕墙设计，设计费按 元/m2收取;甲方选择乙方优先参加发包人的施工招标工作，如果设计人中标，本合同的设计费作为乙方的优惠条件，免收设计费，自动转为工程预付款(进度款)的一部分，并在工程 预付款(进度款)总额中抵扣。
第五条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件
第六条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件
第七条 设计费及支付方式
第八条 双方责任
8.1 发包人责任：
8.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内，向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责。
8.1.2 发包人负责组织设计交底。
8.1.3 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计错误，设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，但是同设计人自身原因，造成设计修改或返工的除外。
8.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。
8.2 设计人责任：
8.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提供的设计要求，进行工程设计，接受发包人和相关设计院及审图公司对图纸的审核。按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
8.2.2 设计合理使用年限为50年。
8.2.3 设计人按合同第四条、六条规定的内容向发包人交付资料及文件。
8.2.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收，设计人为本合同项目的服务期限至工程竣工验收通过为止。
8.2.5 设计人在工程施工期间需派专人负责与施工方、发包人等相关单位进行配合与解决问题。
第九条 违约责任
9.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金;已开始设计的，发包人应根据设计人已时行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.2 发包人应按本合同第七条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额百分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按9.1条规定支付设计费。
9.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
9.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之二。
9.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第十条 其他
10.1 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自行解决。本合同第六条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数，设计人另收工本费。
10.2 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。
10.3 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
10.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
10.5 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调整，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁，双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向工程所在地人民法院起诉。
10.6 本合同一式六份，发包人三份，设计人三份。
10.7 本合同自签订之日起效。
10.8 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
工程合同版 钻孔爆破合同优质篇三
乙方：
经过双方充分协商，达成本协议如下：
一、产品名称：花岗岩毛角石
1、工程地点：
2、规格要求：10公斤-100公斤，每立方比重1.7吨。
3、每立方价格：税后款13.00元(爆破、装车、破碎、清毛)。
4、结算方式：以乙方装车数量为准，港里收料小票核对后为准，每天现金结算。
二、甲方责任：
1、负责矿区一切税费和一切手续，负责一切外联事务。
2、负责提供乙方爆破用火工材料(按国家票据为准)，生产用油及生活费、租房、运机器费用和勾机拖板费用等(费用乙方负责)。结帐时甲方扣回(拖板费元甲方不准扣回，其余甲方结算时扣回)。
3、并给乙方元进厂费，此费乙方机械人工进场后付给，如果甲方造成停产用此款做乙方回去费用，此款由中介人管理，正常生产时退回(一个月退回)。
4、甲方每月保证给乙方爆破石料运走每月立方左右，如果甲方因山场、港里、车辆等造成停产由甲方赔偿给乙方当天产量的金额和全部费用。
5、进厂时拖板费来时甲方负责拖板费元，运机械费元，拖板费元结账时不准扣回，运机械费元结账时扣回，回去运机械费由乙方负责。
6、乙方在生产过程中，如爆破物品增高，甲方必须无条件给乙方调整爆破价格。
乙方责任：
1、乙方听从甲方指挥正常施工，对施工进行思想教育和安全教育，如出现安全问题，乙方负责全面责任(除人为事故以外)。
2、施工人员持证上岗，乙方必须给人员保险。
3、乙方月生产石料立方左右，如完不成并赔偿甲方的一切损失，如甲方给造成山场积压石料运不走，由甲方负责。
4、乙方负责甲方的爆破、安全员工资(两个人月工资元)。
三、合同期限：
以港里不收料为准，此山总方量鉴清楚，下年合同在同等条件下，乙方优先签定。
四、其它部分：
1、出现问题，双方协商解决，如解决不了，通过法律机关解决。
2、此合同一式四份，签字后生效。合同未尽事宜，签订补充合同条款与本合同具有同等法律效力。
甲方签字： 乙方签字：
年 月 日
工程合同版 钻孔爆破合同优质篇四
一、 工程概况：
工程名称：花渔新区工程
工程地点： 工程内容：布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒。（所有作业的施工机械、水电费及人工、材料费用）
二、 工程单价和工程量：
1、 工程单价：含税费）
2、 工程量：以甲乙双方验收方量计算签字为准。
三、 工程计价与结算：
1、
前支付实际完成工程量80%的进度款，施工中如甲方不按时支付乙方进度款，导致乙方无法正常施工的责任由甲方承担。
算及支付手续，逾期不支付的，按工程款10%收取滞纳金。
四、 工期要求：
本合同工期： 年 月 日至 年 月 日。
五、 双方责权利：
甲方责权利：
并保证相关资料真实性。
2、 甲方负责周边房屋现状调查（爆前调查资料甲乙双方各执一份），并协调四邻关系，因征地拆迁、堵工造成乙方窝工7个工作日以上经济损失的，由甲方承担，窝工7个工作日以内的费用乙方自行承担。
条相关规定执行。
4、 每次爆破作业前，甲方负责清理施工便道及场地，为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。
5、
1、 乙方责权利： 乙方必须按照所取得的《工程爆破设计施工资格证书》并按国家相应的法律、法规、标准和规程进行爆破施工，不包括甲方设计的地下管线、地面建筑、国家一二级文物、极重要设施、极精密贵重仪器设备及重要建（构）筑物等环境负责特殊要求的爆破作业。如甲方要求乙方对甲方涉及对以上情况进行爆破作业，由此产生的各种费用由甲方负责支付，不在此单价范围内。
2、 乙方负责编制《爆破设计方案》《爆破施工方案》费用乙方负责，办理民用爆炸物品使用相关手续。
3、 乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定，严格根据经审批后的《爆破设计方案》组织施工，由于爆破飞散物造成的一切经济损失和法律责任及施工过程中施工人员的一切安全事故责任由乙方自行负责。
4、 严谨违章作业、违章指挥、冒险施工，乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥，对违章指挥，乙方有权拒绝施工，因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。
6、 按照《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》gb6722-20xx及相规定，必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目，由此产生的爆破安全评估和安全监理费用由乙方承担。
7、 乙方严格按照《爆破设计方案》《爆破施工方案》实施爆破，如有违反，所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。
8、
9、 各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。 在合同执行过程中，如遇国家出台新法律、法规，本合同与新法律、法规有矛盾时，乙方有权修改本合同责权利，乙方按新法律法规规定执行。
六、 安全责任：
1、 甲乙双方必须严格执行《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等国家、省、市有关规定，做好安全防护工作。
2、 乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数，科学管理。精心施工，确保爆破震动控制在国家规范允许范围内。
3、 如发生重大爆破安全事故，乙方应按国家相关规定立即上报上级主管部门（同时通知甲方），并按政府有关部门规定处理，承担一切责任。
七、 违约责任
除不可抗力的原因，任何一方不履行合同，均要承担违约责任。
1、 甲方不安合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。
2、 如乙方原因不按期完工给甲方造成损失的，由乙方承担并赔偿甲方损失。
八、 工程停建或缓建的处理：
由于政策变化，不可抗力以及甲乙双方之外的原因导致工程停建或缓建，是合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自由机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付工程价款和赔偿乙方相关损失。
九、 工程计量结算支付完成后，本合同自行失效。
十、 本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。
甲方： 乙方：
法人（签字）： 法人（签字）：
工程合同版 钻孔爆破合同优质篇五
乙方：________________
一、工程地点：__________________
二、工程量：_______________
三、工程造价：__________________
四、付款方式：_________________乙方设备进场开始_____________作业，甲方支付乙方工程款的50%，尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任
(一)甲方责任：_________________
1.负责___________________，以方便乙方_____________作业。
2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任：_________________
1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方_____________楼体结构不予影响及破坏。
3.作业人员持证上岗。
4.加强安全警戒工作。
六、违约责任
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
工程合同版 钻孔爆破合同优质篇六
发包人：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，签订本合同。
1、工程名称：土石方工程
2、工程地点：
3、工程范围：范围内的土石方工程。
4、工作内容：
(1)工程范围内的清表，包括林木砍伐、树兜挖除及灌木、杂草、农作物、垃圾清理等内容，所有清表垃圾均需外运弃置。
(2)场内土石方平衡。
(3)基坑/地下室土石方开挖、装运、回填。
(4)石方爆破或机械处理。
(5)淤泥、流沙的开挖、清运。
(6)多余土石方外运。
5、承包方式：
(1)本工程采用清单综合单价包干的形式，在承包范围内以包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、包协调各类外部关系、包验收合格、包市场风险、包税金、包利润、管理费、规费、检测费用的形式由乙方承包。
(2)如本工程需采用爆破，则由乙方负责办理爆破许可证等相关工作并承担相关费用。
(3)如本工程需办理外运弃置或外购土石方等手续的，则由乙方办理相关的手续并承担相关费用。
1、开工日期：暂定________年____月____日进场施工，具体开工日期以甲方下发的开工令为准。
2、合同总工期：日历天。乙方需在总工期期限内完成合同约定的所有工作，并完成所有设备离场工作。本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日在内。
3、节点工期：。
4、甲方可以根据现场的施工条件，合理安排本合同工程项目进行分段施工，乙方需无条件的按甲方现场管理代表下发的分段施工指令组织施工。
5、因甲方原因或不可抗力原因导致工期延误的，经甲方确认后，相应工期予以顺延。
1、按国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法律、法规要求和设计要求组织施工。
2、施工技术要求详见本合同附件3。
2、施工质量验收按附件3《土石方工程施工技术要求》执行。
3、其它条款按通用条款第12条执行。
1、合同暂定总价：。
2、计价方式：综合单价包干，暂定工程量，按乙方实际完成的合格工程量据实结算。
3、包干单价及暂定工程量详见附件1。
1、计量依据：本工程开挖前的原始地形图以甲方、乙方签字认可的测量数据为计量依据；各施工区段完工后以甲方、乙方、场地接受方三方签字认可的测量数据为计量依据。
2、甲方指定的本工程内的零星机械台班和其它临时性工作，能按方量计算工程量的按方量乘以相应的综合单价计算费用，不能以方量计算的，以实际发生的签证确认，单价按《零星土石方机械台班租赁单价表》执行。
1、乙方需在合同签订后七个日历天内向甲方缴纳的履约保证金或银行履约保函。乙方未及时缴纳的，甲方有权在进度款中扣除相应金额作为履约保证金。
2、甲方每月支付至乙方实际完成施工合格工程量金额的80%。乙方每月10日前申报上个月的进度，《工程进度款申请表》经现场核实确认后，甲方在七天内完成进度款审核、并将审核结果通知乙方，甲乙双方代表共同审定、确认进度款金额，在收到乙方等额、合格有效的发票后五天内支付。
3、工程全部竣工验收合格，乙方按甲方要求提交齐全相关结算资料后，甲方在30天内回复审核意见，双方达成一致后余款在结算完成后叁个月内付清。
4、施工用水、电费扣除：施工用水、用电量经甲方、总承包单位、乙方签字确认，水电费由甲方代缴后在乙方当期进度款中扣回。当期进度款不足以抵扣的，从乙方下期进度款或结算款中扣除。
1、甲方责任
(1)甲方委派(电话：)为现场管理代表，代表甲方处理日常管理事宜，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。
(2)及时确认乙方所完成的工作量，并按合同约定支付工程款。
工程合同版 钻孔爆破合同优质篇七
乙方：
一、项目概况：
(一)开采地点：云县爱华镇平掌村委会小河边组中山坡石场
(二)项目名称：开采、生产加工成品料
(三)开采期限：自2012年十月十八日至2013年十月十八日止，期限壹年。
二、双方责任：
(一)甲方责任
1、甲方提供现有石山和开采生产场地、供乙方安排各项堆料场地使用，办理开采手续。
2、协调政府各有关部门的工作，和爆破中与当地村民中偶尔出现问题的工作，法律、法规等政策性问题除外。
3、保证通电至石场变压器为止供乙方使用，电压能带动所有生产机器，通路从平掌村委会至石场成品料场，通水至石场。
4、提供全新生产成品料设备一套，即破碎机生产线，安装
调试正常由乙方验收合格为准，交由乙方使用，使用期内的维修、更换零部件等乙方自负。
5、提供住宿场所，厨房场所。
6、负责石料销售，货款结算回收。
7、甲方负责购买炸材雷管，所产生的费用由乙方负责。
8、甲方应按双方合同拟定产量销售，合同期满，未销售的剩余石料应结算给乙方。
(二)乙方责任：
1、要求员工遵守国家法律，及行政法规，尊重当地乡规、民欲，和谐百姓。如违反此项条款者与甲方无关。
2、生产加工石料全部工序，从剥离山皮土方，连接石场路道至生产成品料(可销售料)及其它所需废次料装运上车。装运上车前有关生产全过程中所产生的一切费用和责任均由乙方负责。
3、除甲方现有设备设施以外，其它的所需生产、安全等设备设施，管理人员、技术人员、工作人员聘用及费用均由乙方负责。
4、保证安全生产，严格管理：如酒后上班、上班赌博、上班带病、违规、冒险操作、吵架闹事和其它安全事故所产生的后果及费用均由乙方负责。
5、与每位聘用员工购买社会保险、劳动保险、含工伤意外保险，签订用工合同，同时该资料复印后交甲方存档。
6、爆破石料时，施工人员应远离施工场地，并确保周围可
能石块会飞落的地方无其它人员，方可引爆，如因疏忽所造成的后果乙方自负。
7、本石场在开采期间除本合同拟定石料外，如发现矿产资源。和其它物体、物料，均属甲方所有，乙方无权干涉。
8、甲方在维修公路时如有特殊情况，需要动用乙方挖机时，应无条件给予使用，但必须在不影响乙方生产的情况下可行。
9、保证石料加工质量符合建筑要求，不含泥、沙，不参杂风化石。保证日产量500方、年总产量20万方。如因质量问题造成无法销售时，由乙方负责。
10、石料装车人员必须按甲方开具的销售票据，如数装车，如果发觉无票装车或超量装车的，甲方将罚款每车次1000元(不含货款)。
11、该项目不得转让第三方，自合同签字之日起十五天内保证全部设备进场，若无进场视为违约，甲方并有权单方面终止合同。
12、合同期满甲方所属机械设备及其它设备设施应保证能正常运作生产，交甲方验收，如有损坏时应由乙方修理完好，或按价赔偿，同时石场保证三层阶梯明显。
三、生产石料单价，按销售装运上车后数量计价
1、毛石：，乙方收入。
成品料石(公分石)
四、结算方法
每月结算一次，甲方按当月售出数量付还乙方每立方应得单
价百分之八十的金额，剩余百分之二十每三个月结算一次、留于甲方作为安全基金，合同期满甲方将实存余款付清乙方。
五、双方责任
1、甲、乙双方在由于自然灾害和战争等不可抗力的因素受到损失的和政府法律、行政法规等政策性所造成的损失，双方均不为对方负责。
2、若遇物价或人工价格大幅上涨，乙方有权与甲方协调上涨价格补差。
六、以上条款纯属双方真诚意愿，任何一方无权单方面在合同期内修改和终止。若以上条款有一方违约者，根据另一方当时每天实际可收入利润、按天数计算、赔偿另一方经济损失。
七、合同期满双方需要继续合作，将本着友好协商，另行签订协议，未尽事宜可另补充协议，协商未果时，可以向施工所在地人民法院提起诉讼。
九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字(签章)后生效，均具有法律效应。
甲方代表： 乙方代表：
身份证号： 身份证号：
2012年 月 日
采石场承包合同范文，尽在酷猫写作。
工程合同版 钻孔爆破合同优质篇八
乙方：_________________工程有限公司
一、工程地点：_________________
二、工程量：约_________________m3
三、工程造价：_________________元人民币
四、付款方式：乙方设备进场开始钻眼作业，甲方支付乙方工程款的_________________%，尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任：
(一)甲方责任：
1.负责清除水池内原有松石、浮土，以方便乙方钻眼作业。
2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任：
1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方2#住宅楼结构不予影响及破坏。
3.作业人员持证上岗。
4.加强安全警戒工作。
六、违约责任：
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份，双方各执二份。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/3225839.html】
