在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希望能够帮到你哟!
最新工地水电合同样版精选篇一
承包方:_____________________ 简称:乙方
依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。
1、工程名称:______________________
5、单位工程造价:___________元/平方米(建筑面积)
按国家现行工程质量规范要求执行。若因乙方的原因造成返工,由此造成的一切损失由乙方负责。
1、甲方的权利和义务
(1)甲方可根据现行的施工规范,随时检查乙方的施工进度及施工质量,若发现施工进度及施工质量不符合国家现行规范或图纸设计要求,可书面通知乙方进行整改或返工,由此造成的一切损失由乙方负责,乙方若拒不整改,甲方有权要求乙方停止施工。
(2)甲方负责组织分部分项工程的中间验收、竣工验收。
(3)甲方必须按照合同的约定支付乙方的工程进度款。
2、乙方的权利和义务
(1)乙方负责安装的临时施工用水、电工程必须按照国家及地方的现行规范和建设单位的要求进行施工安装。
(2)乙方的每道分部分项工程完工后必须通知甲方进行验收,并由甲方组织监理及建设单位进行验收。
(3)乙方负责组织职工进行安全教育培训,进入甲方的施工现场必须配戴安全帽及一切安全措施。
(4)遵守甲方的一切规章制度,严格执行国家安全生产法律法规、文明施工,随时接受甲方对工程质量的检查及监督,若因本身原因造成的安全、质量事故由乙方负责。
(4)乙方在施工过程中做好成品保护工作,不得破坏甲方场地已有的设施。
(5)工程竣工后,协助甲方组织有关部门进行检查验收,按甲方要求做好工程收尾工作。
本合同一式二份,双方各执一份,经双方签字盖章后同具法律效力,在履行合同过程中,若发生争议及未尽事宜,双方协商解决,若协商解决不成的,向工程所在地仲裁机构或法律裁决,双方履行合同全部义务后,合同自行失效。
最新工地水电合同样版精选篇二
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
一、工程名称:
二、建筑面积: m2。
三、结构层次:框架。
四、承包方式:包工包料,包安全,自负盈亏
五、开竣工日期:按与建设单位总包合同
六、承包价格及付款方式
1、承包价格:按照与建设单位审定的决算及总包合同为依据,甲方在决算总价中收取管理费 %、规费按实收取、临设费及税金、水电费按实收取及配合费。质量保证金2%、安全保证金2%。
2、付款方式:按建设单位承包合同条款比例相应付款。
七、承包内容:
1、工程要求: 市优质工程, 市安全文明工地,确保工程工期。
2、完成施工图纸内所有水、电工班组的工作量(临时用水、电搭拆、检查、维修费用)无偿为甲方服务。
3、班组应确定专职质量检查员进行班组质量的自检工作。
4、所有本班组材料的清理、收集、码堆(包括开槽、砖渣清理)。
5、保证本班组施工项目顺利通过验收,包用户满意。
八、安全生产管理
1、严格执行安全生产管理制度,确保安全生产无事故,严禁酒后上班,若违反安全生产管理制度,视情节轻重每人每次处以100—500元的罚款。
2、承包人负责本班组各类安全生产活动,接受施工管理人员对班组安全活动的监督和指导,班组在施工过程中须严格执行各类操作规程和安全规范,发现安全隐患应立即进行整改,直至排除隐患。
3、承包人负责本班组人员的组织和管理,对本班组人员进行安全教育,施工中如承包班组未发生安全事故将给予承包单价中安全文明施工保证金。若发生安全事故,全额扣除承包单价中安全文明施工保证金。安全事故所产生的所有相关费用由承包班组自行解决,与项目部、公司无关。
4、施工过程中不论什么原因,擅自拉闸导致工地用电或塔吊不能使用者,均每次处罚班组1000元,当事人清除出场。
5、发生封门闹事现象,不论什么原因,均每次罚款1000元。
6、禁止打架斗殴事件发生,如发生,不论什么原因,项目部内部均每次 罚款500元,同时移送公安机关处理。
7、安全保证金按承包总价20%,进场施工必须对职工保一份江都市劳动局意外伤害保险,否则不允许进入施工现场施工,如不买保险一经查出重罚。
九、工程质量管理
1、该工程必须严格按施工图纸、图集、施工规范及操作规程等进行施工。
2、承包人应认真阅读图纸,及时发现图纸中存在问题,并向项目部汇报解决。
3、施工过程中,班组必须进行严格自检,再经施工质检及监理人员验收,合格后方可进行下道工序施工。如因质量问题必须进行处理或返工的,相关班组必须无条件执行。
4、施工中班组所购材料必须符合规范及建设单位指定的要求,检验合格后方可使用。
5、每道工序须报验合格,不合格每次罚款1000元,超过三次清退出场。
7、班组必须协助项目部共同把好质量关。
十、文明施工管理
1、班组应将自己所用建筑材料及周转材料按指定地点堆放整齐,做好施工过程中的材料清理、收集和按指定地点分类堆放。
2、班组应对每道工序、每个施工段做到工完料清,建筑垃圾清理干净并负责运出现场,运费各相关班组自行承担。
3、如违反上述规定,未在项目部现场管理人员规定时间内及时整改到位,每处处以200元罚款。
4、职工宿舍的卫生由班组管理,必须保证清洁,损坏公共财物按价赔偿。
5、本项目部不提供职工单身宿舍,班组自行解决。
6、职工生活用电由本班组承担。
十一、工程进度管理
1、班组必须严格按施工进度计划安排生产,必须按时完成,如不能按时 完成每次处以1000元罚款。
2、班组必须服从项目部施工管理人员调度,使各工种、各工序穿插配合协调施工。
3、为了确保工程进度,项目部制定的进度计划班组必须不折不扣完成,农忙、高温、冬雨季施工期间须同样确保,并不涉及到任何费用。
4、在合理情况下,班组不服从指挥,随便停工、误工,造成总进度的延误和其他工种的误闲,按每天处以1000元罚款,超过三次,并全额扣除承包单价中工期保证金。
5、在施工生产中班组必须严肃劳动纪律,统一作息时间。
十二、工程结算
1、工程承包价款须经项目部施工、质检、安全管理人员认可后方可按合同 约定进行计算。
2、班组承包以外用工,必须凭项目部出具的有效手续方可结算,点工工日实行当日核定,每月汇总,逾期不予结帐。
3、工程价款应按照有关奖惩规定进行结算,承包范围以内未做项目按规 定扣除。
4、班组在施工期间必须严格遵守劳动纪律,服从统一指挥、调度,如拒不遵守、服从或由于乙方原因在施工中造成重大安全、质量事故的,发包方有权要求乙方无条件退场,工程价款不予结算,同时向乙方追偿因此给甲方造成的损失。
十三、竣工验收及保修
1、本工程竣工验收以施工图纸、施工验收规范和质量验收标准为依据。
2、班组必须全面自检互检后,再由项目部组织全面检查,最终进行交付 验收。
3、工程竣工后,按国家规定进行保修。班组按承包价的5%作为保修金,在保修期内,如有质量问题,由责任班组负责维修。如班组不配合维修,由项目部派人维修,维修费用在保修金内扣除,并承担由此造成一切损失的赔偿责任;在保修期内,如无质量问题,到期后保修金全额退还(无息)。
4、工程交付使用后,因承包班组施工的质量问题造成赔偿时,承包班组负责赔偿。
本承包合同一式四份,双方各执两份,签字后生效,如一方违约,由违约方承担由此造成的一切损失。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
最新工地水电合同样版精选篇三
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律规定,结合本工程具体情况,现经双方友好协商,订立如下合同条款,供双方共同执行。
第一条、工程概况
1. 1、工程名称:
1. 2、工程地点:
1. 3、承包方式:包工、包料、包设计、包工期、包质量、包安全。
1.4、设计说明:
1.4.1、楼面顶层窗户上方拱形中间点缀七彩跳变的led点光源,窗户正面采用兰、白两色可控led数码管渐变。
1.4.2、楼体轮廓采用可控led七彩数码管勾勒,色彩变化为行云流水,七彩追逐的效果。
1.5、工期:本工程完工工期自合同生效收到甲方预付款之日起15日内。
1. 6、工程质量:按国家和甘肃省建筑安装工程质量标准验收。
第二条、甲方工作
2.1、项目具备开工条件和时间的要求。开工前天,向乙方进行施工现场交底。清除影响施工的障碍物,并向乙方提供施工所需的水、电、气、及电讯等设备,并说明使用注意事项。
2.2、指派专人负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查,联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。
2.3 、在施工过程中,如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责指派专人到有关部门办理相应审批手续。
2. 4、有权对原设计提出变更,在双方共同确认的条件下,做好变更记录。
2.5、项目验收交接后,按协议及确认的变更记录及时付款。
第三条、乙方工作
3.1、指派专人为驻工代表,负责合同的履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或方案进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3.3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.5、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条、关于工期的约定
4.1、甲方若要求乙方工期提前竣工时,应征得乙方同意,并向乙方支付因提前完工而采取措施的费用。
4.2、因甲方原因造成乙方不能按期完成工程,则工期顺延。
4.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期的,工期不顺延。
4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(累计计算),工期相应顺延。
第五条、关于工程质量及验收的约定
5.1、本工程以《建筑装饰装修工程质量及验收规范》等国家制定的施工以及验收规范和甲方的设计要求为质量评定验收标准。
5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
5.3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
5.4、工程竣工后,乙方应书面通知甲方验收,甲方自接到验收通知并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
第六条、付款方式
6.1、本合同生效 ,甲方分三次支付总额为36000.00元的合同价款。
6.2、第一次:合同签订后的2日内,甲方应向乙方支付合同价款的42%即15000.00元的工程材料款。
第二次:乙方进入现场开工后的2日内,甲方应向乙方支付合同价款的42%即15000.00元的工程进度款。
第三次:工程完工,验收合格后2日内,甲方应向乙方支付合同价款的16%即6000.00元的工程结算余款。
第七条、违约责任
7.1、由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方
7.2、由于甲方原因,逾期支付工程款,每逾期一天,甲方支付乙方的违约金,并承担延误工期的损失。
7.3、乙方应妥善保管甲方提供的设备和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
7.4、甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。
7.5、未经甲方书面文件同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
7.6、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成的损失由甲方负责。
7.7、因一方原因,经双方协商一致同意合同无法继续履行时,应通知双方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第八条、不可抗力
8.1、在本合同约定的工期内发生不可抗力事件,双方互不承担违约责任或损害赔偿责任。但如果因一方违约而延期并在延期阶段发生不可抗力事件而造成另一方损失的,不得以不可抗力事件为由主张其免除赔偿责任和违约责任。
8.2、本合同约定的工期内的不可抗力事件发生时,应立即书面通知对方,并于不可抗力发生之日起15日内由相应的主管部门出具不可抗力认定证明。如对不可抗力事件的认定有异议并因此发生仲裁纠纷,应以仲裁裁决的认定为准。
第九条、合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决。协商不成的,提交甘肃省仲裁委员会仲裁。
第十条、其他约定
10.1、本工程竣工验收合格后,若项目没有调整或增减,则按本合同价款结算;若变更或增加工程量,变更或增加项目在报价文件中已有列明单价的按报价书的单价和安装实际工程量结算,在报价文件中没有列明单价的工程,原则上按《甘肃省建筑安装工程预算定额》及现行相关文件、成交人的报价文件结算。本合同未涉及事项由双方协商一致后签订协议解决。
10.2、本工程竣工验收合格后保修期为壹年,保修期内出现质量问题,乙方在接到通知后24小时内响应到场,72小时内完成维修或更换,并承担修理调换的费用,若是由于甲方的原因造成的质量问题,乙方亦应负责修理,但费用由甲方负担。质保期满后发生质量问题,收取相应的材料及人工费。
第十一条、附则
11.1、本工程需要进行保险是或有未尽事宜,双方应另订协议。
11.2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。
11.3、本合同履行完成后自动终止。
11.4、与本合同有关的经双方确认的施工图纸、会审记录、项目变更文件、凭证、通知书、确认书等文件,以及乙方法定代表人身份证明书或法定授权委托人身份证明书(复印件),工商执照和资质证书(经乙方盖章的复印件)、乙方的报价文件等文件构成本合同的组成部分。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
最新工地水电合同样版精选篇四
九、安全及风险
1、乙方应严格按照《革什扎吉牛水电站安全生产管理办法》和国家、地方有关法律、法规和
规章制度
进行施工安全保护,加强对其从业人员的健康体检、施工安全教育,因乙方施工原因造成安全、质量事故,由乙方承担责任及相应的费用。2、乙方应为保证工程的顺利进行做好必须的一切安全防护、费用已包含在乙方承包单价中。甲方有权对危及施工安全的部位责令乙方进行处理或防护,费用由乙方承担。若乙方限期内拒不执行,甲方有权安排其他队伍进行施工,费用由乙方承担。
3、乙方承诺:积极协助并服从甲方对火工产品的管理,因乙方原因而造成的责任及一切后果由乙方承担。
4、在本合同洽商期间,鉴于本合同工程的地域特殊性及不良的施工外部环境可能会对合同履行造成的停工等阻碍,甲方已就所能够了解到的信息向乙方进行了充分的告知。乙方独立的对施工中可能存在的风险有充分的认识和评估。并就甲方所提示的风险对其自身施工组织有相应的安排。基于上述前提条件,双方约定:在本合同履行期间,当上述可能存在的风险发生时,双方应积极协商,将可能发生的风险及损失降低到最低。双方尽最大的努力保证合同的顺利履行。当有甲方所不能预见的或甲方所无力化解的风险发生并由此造成的乙方损失时,乙方免除甲方的责任。但甲方承诺:甲方可能从主合同处获得的应由乙方获得的风险补偿,由乙方全额获得。
十、双方的权力和义务
1、甲方按合同规定为乙方办理中间进度款支付及完工结算。
2、甲方根据自有营地设施向乙方提供部分房屋的使用,乙方承担该住房的维护、修缮等;并做好营地乙方范围内的环境卫生、生活废弃物回收处理、自身责任区的治安保卫等工作。
3、施工过程中,若乙方不服从甲方的合理调度和指挥,甲方有权按有关规定进行处罚,直至终止本合同。
4、乙方施工资源配臵不能满足甲方要求时,甲方有权根据
施工斡旋和生产需要对本合同工程项目进行调整或收回,乙方对此不得有任何异议。由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。
5、乙方按甲方要求统一规划堆放材料、机具,按甲方要求设臵标牌。
6、乙方主要管理人员短期离开现场必须征是甲方的同意。
7、乙方不得将本工程分包或转包。否则甲方可单方面终止本合同且不承担任何责任。
十一、施工配合
甲方或施工场地内第三方的工作,需乙方配合,如与其其他分部分项(专业)工程施工相关的留孔、补洞、预埋、修补、运输等以及为其提供便利条件等施工时,乙方应按甲方的指令予以配合。此类的交叉、配合工作内容及其费用已包括在本合同甲方承包单价中,也已包括在本合同约定的工作期限(总日历工作天数)内,其相互配合对工作期限的影响不作顺延。
十二、其他
1、本合同具有排他性,在未得到对方允许前,无论本合同是否履行,双方均不得向第三方泄露协议的部份或全部内容。
2、甲方和乙方在合同上签名并盖章后合同生效。乙方所承担的工程完工并验收移交,质保期满,工程款支付完毕,且协议双方均未遗留按协议规定应承担的责任和履行的义务时,合同自然中止。
3、本合同未尽事宜,经双方协商一致后,可对本合同进行补充或修改并形成补充协议。补充协议与合同具有同等效力。
4、双方若发生合同纠纷,首先应协商解决,若协商解决不成,可提请工程所在地仲裁机构仲裁。未达成书仲裁协议的,任一方均有权向人民法院起诉。
5、本合同正本两份,具有同等效力,由甲乙双方各分别保存一份。
甲方: 乙方:
时间:年 月 日 时间:年 月 日
(甲方): (以下简称甲方) (乙方): (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规,结合实际情况,经双方协商,达成以下合同条款。
一、工程概况
1、工程名称:上营变电站引水工程。
2、工程地点:上营村。
3、工程主要内容:1500米dn40给水管道安装。
4、承包方式:包工包料。
二、工程期限
工程期限8天,预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。
三、工程承包价及其它
总承包价80000元,工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任
(一)甲方责任
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;
2、监督工期及工程质量、施工进度,配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中,每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求,方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明,经甲方工程负责人及监理方共同认可,方可进场施工。
六、付款方式
工程结束付50%,整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称:
开户行:
账号:
七、工期延误
若甲方原因则工期顺延,若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的,甲方有权终止合同,由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求
十、不可抗拒的自然灾害认定标准
不可抗拒的自然灾害发生,造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任
本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按合同法规定标准进行赔偿。
若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。
双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、合同份数
本合同一式六份,甲方四份、乙双方二份,
十三、若有未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。
甲方: 乙方:
法人代表: 法人代表:
委托代表: 委托代表:
年 月 日
共
2
页,当前第2
页1
2
最新工地水电合同样版精选篇五
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,并遵循 平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方的 水、电、暖安装工程,以建筑面积每平方米 元,共 平方米,共计 元人民币的人工费总价款承包给乙方。
甲、 乙双方达成协议如下:
第一条 工程概况及承包内容
1 水、电、暖安装工程。 2 施工地点3 工期:年月日开工至日竣工。 4 承包内容:根据甲方提供的给排水施工图纸、电气施工图纸、采暖施工图纸及水、电、暖安装工 程会审、变更记录的内容。
第二条 甲、乙双方责任的约定
1 甲方向乙方承诺,按照本合同约定的日期和方式支付给乙方本合 同约定的人工费总价款及其他应当支付的费用,并按乙方提供的材料 预算计划向乙方提供本合同工程所需合格施工材料及劳动保护用品。 甲方有责任在本合同工程施工现场协调各工种之间的交叉施工,协调 不成所造成的损失及工期的延误,责任及损失由甲方承担,工期顺延。
2 乙方向甲方承诺,严格按照本合同工程图纸设计、施工要求及国 家、地方现行的建筑按照工程标准、规范及规定进行施工,自备施工工具,耗材除外。并向甲方承诺,由于乙方在施工过程中不按施工要求施工所造成的直接损失或在保修期内由于施工质量差、责任心不到位、不符合施工要求所造成的直接损失,责任及损失由乙方承担。 3 本合同工程在保修期内,由于第三者人为原因、业主使用及维护不当或所用施工材料质量差等因素所造成的损失,乙方不承担责任及损失。
4 本合同工程在施工中或保修期内,因气候、停电等不可预见因素或不可抗力所造成的损失或工期的延误,经甲、乙双方确认后,乙方不承担责任及损失,工期顺延。
5 乙方进入施工现场后应严格遵守安全操作规程及相关规定。
第三条 施工材料的约定
1 乙方必须至少提前三天向甲方提交下一道工序本合同工程所需施工材料预算清单,并注明数量及规格。
2 甲方提供的施工材料必须是符合本合同工程设计及施工要求的合格产品,并至少提前一天供应到施工现场。甲方提供的施工材料如果不符合本合同工程设计及施工要求或质量不合格的,或没有按时到达施工现场的,乙方应及时向甲方提出建议,甲方仍表示使用或仍延迟到达施工现场的,由此造成的损失,责任及损失由甲方承担,工期顺延。
3 在施工过程中,甲、乙双方必须遵循平等互利的原则。甲方向乙方提供的本合同工程施工材料到达本合同工程施工现场后,由甲、乙双方共同保管。由于乙方直接原因所造成的本合同工程施工材料保管不当或施工浪费,并超出施工材料废品率以外的损失,由乙方负责按原价赔偿。在施工中,乙方必须节约用料,若故意浪费施工材料,必须按所浪费材料的原价进行赔偿。
第四条 付款方式及违约责任的约定
1 甲方向乙方承诺,付款方式为水、电预留完工后付人工费总价款的20%,箱、盒及排水管安装完工后付人工费总价款的20%,给水及采暖安装完工后付人工费总价款的30%,穿线及开关插座安装完工后付人工费总价款的20%,剩余10%工程竣工并验收合格后三个月内支付给乙方。
2 甲方未按本合同的的时间或方式付款给乙方的,每逾期一天,甲方必须向乙方支付五十元的违约金。
3 由于乙方直接原因造成本合同工程逾期竣工的,每逾期一天,乙方必须向甲方支付五十元的违约金。
第五条 纠纷及处理方式的约定
2 因付款时间、方式或其他原因甲、乙双方发生争议时,双方应协商解决。双方不愿协商或协商不成的,可按照本合同的约定向当地人民法院提起诉讼。
第六条 合同变更及终止的约定
1 本合同由甲、乙双方签字(盖章)后,双方必须严格遵守,任何一方需要变更合同内容,必须经双方协商一致后签订补充协议。
2 本合同签订后竣工前,甲、乙双方如果一方要终止合同,需以书面形式向对方提出,经对方同意后,提出终止合同一方必须按本合同人工费总价款的10%支付给对方违约金,支付完账款后本合同终止。 3 本合同签订后施工中,由于工程变更所造成本合同工程人工费总价款变更的,甲、乙双方可以向对方提出本合同人工费总价款的追加或消减,经双方协商一致后必须签订补充协议。
4 本合同签订后竣工前,若乙方无法按所承诺的工程质量及工期竣工的,甲方有权终止本合同;本合同签订后竣工前,若甲方未按所承诺的付款方式付款的,乙方有权终止本合同。上述原因终止合同的无需支付违约金。办理清算手续并支付完账款后,本合同终止。
5 非乙方原因工程半途停工达半年以上,乙方有权要求甲方在三个月内结清已施工工程量的账款,支付完后乙方有权终止合同。
第七条 附则
1 本合同工程保修期给排水工程 年,电气工程 年,采暖工程 个采暖期,保修期以后乙方不负责维修。
2 本合同甲、乙双方签字(盖章)后立即生效,且涂改无效。 3 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方签字(盖章):
乙方签字(盖章):
20xx年x月x日
最新工地水电合同样版精选篇六
承包方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条 工程项目 一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容: 四、承包形式:
第二条 工程期限 一、合同工期总日历天数 天
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;
3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。 第三条 工程价款、结算及付款方式(是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票?)
双方同意按下述第 方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。
第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同
包干价为 元人民币(大写: )。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后 日内,甲方支付 元工程款;
2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付 元工程款;
3、余款 元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。
第二种方式:本合同实行按实结算,双方使用晨曦软件,依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮 %作为本合同的结算价款。
1、甲方于 支付 元;
2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的95%,留5%做质保金,待保修期满后15个工作日内付清。
3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
第四条 建筑材料、设备的供应和采购
一、工程材料、设备由乙方采购。(是否都是包工包料?)
二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。(材料进场是不是要甲方确认?)
第五条 施工与设计变更
一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。
三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,工程采用包干价,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。
第六条 工程质量管理及验收
一、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
二、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。 验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。
第七条 安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第八条 质量保修
一、本工程保修期限为 年,自工程竣工验收合格起算。
二、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后 小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
乙方保修联系电话: ;乙方保修联系人: 。
第九条 违约责任(乙方擅自修改图纸的违约责任,甲方延迟付款的违约责任均无)
一、乙方未能按时竣工的,每延期一日应按工程总价款的 向甲方支付违约金(从工程款中直接扣除);无故延期15日以上视为根本性违约,甲方有权解除本合同,乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外,还应向甲方支付违约金人民币 元。
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金(可从工程款中直接扣除),此外应赔偿因此给甲方造成的损失。(可否作为解除合同条件?)
三、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第十条 纠纷解决办法 因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 附 则
一、甲方代表为 ,乙方代表为 。
二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
最新工地水电合同样版精选篇七
注册地址
乙方性别居民身份证号码
出生日期年月日
在甲方工作起始时间年月日
家庭住址
邮政编码
户口所在地省(市)区(县)街道(乡镇)
根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限
第一条 本合同为期限劳动合同。
本合同于年月日生效,其中试用期至年月日止。
本合同于终止。
二、工作内容
第二条 乙方同意根据甲方工作需要,担任
岗位(工种)工作。
第三条 乙方工作应达到
标准。
三、劳动保护和劳动条件
第四条 甲方安排乙方执行工时制度。
执行标准工时制的,乙方每日工作时间8小时,每周工作40小时。
执行综合计算工时工作制的,乙方平均每天工作时间不超过8小时,平均每周工作不超过40小时。
执行不定时工作制的,在保证完成甲方工作任务情况下,乙方自行安排工作和休息时间。
复员、转业退伍军人初次参加工作未满3年的;
建设征地农转非工人员初次参加工作未满3年的;义务服兵役期间的;
(八) 集体协商的职工代表在劳动合同期内自担任代表之日起5年以内的。
第二十三条 乙方解除本合同,应当提前30日以书面形式通知甲方,甲方应予已办理相关手续。但乙方给甲方造成经济损失尚未处理完毕的除外。
第二十四条 有下列情形之一的,乙方可以随时通知甲方解除本合同:
(一)在试用期内的;
(二)甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
(三)甲方未按照本合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的;
(四)甲方未依法为乙方缴纳社会保险费的。
第二十五条 本合同期限界满后,因甲方原因未办理终止手续,
乙方要求解除劳动关系的,劳动关系即行解除。
八、劳动合同的终止、续订
第二十六条 有下列情形之一的,本合同终止:
(一)合同期限届满的;
(二)合同约定的终止条件出现的;
(三)乙方达到法定退休条件的;
(四)甲方依法破产、解散的;
(五)法律、法规、规章规定的其他情形。
第二十七条 本合同期限界满前30日,甲方应将终止或续订劳动合同意向以书面形式通知乙方。甲方未提前通知乙方而终止劳动合同的,以乙方上月日平均工资为标准,每延迟 日,支付乙方 日工资的赔偿金。
第二十八条 有下列情形之一的,应续订本合同并及时办理续订手续:
(一)甲乙双方同意续订劳动合同的;
(二)本合同期限届满后,未办理终止劳动合同手续仍存在劳动关系,乙方要求续订劳动合同的。
出现本条第(二)项情况,双方就续订的劳动合同期限协商不一致时,续订的劳动合同期限从签字之日起不得少于 2个月;乙方符合续订无固定期限劳动合同条件的,甲方应与其签订无固定期限劳动合同。
九、经济补偿与赔偿
(二)支付乙方的工资报酬低于北京市最低工资标准的,在补足低于标准部分的同时,另外支付相当于低于部分25%的经济补偿金。
(一)经与乙方协商一致,甲方解除本合同的;
(三)本合同期限届满,因甲方原因未办理终止手续仍存在劳动
关系,甲方与乙方协商一致,解除劳动关系的。
(三)甲方裁减人员的。
第三十二条 甲方向乙方支付的经济补偿金的计发标准不得低于北京市最低工资。
第三十三条 甲方解除本合同后,未按规定发给乙方经济补偿金的,除全额发给经济补偿金外,还需按该经济补偿金数额的50%支付额外经济补偿金。
第三十四条 甲方依据本合同第二十条第(一)项解除劳动合同的,应支付不低于6个月工资的医疗补助费。患重病的还应加发50%的医疗补助费,患绝症的加发 00%的医疗补助费。
第三十五条 甲方违反本合同约定解除劳动合同或由于甲方原因订立无效劳动合同,给乙方造成损害的,应按损失程度承担赔偿责任。
第三十七条 乙方因存在本合同规定的第十九条第(二)项、第(三)项规定的情形,被甲方解除本合同,且给甲方造成损失的,应当承担赔偿责任。
第三十八条 乙方违反本合同约定条件解除劳动合同或违反保守商业秘密事项,给甲方造成经济损失的,应依法承担赔偿责任。
双方约定
十、当事人约定的其他内容
第三十九条 甲乙双方约定本合同增加以下内容:
十一、劳动争议处理及其它
第四十条 双方因履行本合同发生争议,当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,应当自劳动争议发生之日起,60日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
第四十一条 本合同的附件如下
第四十二条 本合同未尽事宜或与今后国家、北京市有关规定相悖的,按有关规定执行。
第四十三条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公 章) 乙方(签字或盖章)
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)
签订日期: 年 月 日
签证机关(盖章) 签证员(签字或盖章)
签订日期: 年 月 日
最新工地水电合同样版精选篇八
在我国水电工程投资多元化的今天,我国水电工程承包
合同
出现了越来越多的漏洞和弊端。在这样的情况下我们如何保障自身的权益呢?以下是本站小编整理的承包水电工程合同,欢迎参考阅读。甲方:鑫裕装饰工程责任有限公司(发包方)
乙方:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍(承包方)
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条:工程概况
1. 装修施工地
第二条:材料供应的约定
1.甲方提供的材料,乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计,施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。 乙方自带施工地必须工具(锥子,切割片等),要保证安全性,良好使用性,乙方自行工具维修费和损耗费用。
第三条:关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修施工规范》gb50210—20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327—20xx并参照《广东省家庭装饰装修工程质量标准及其他db—35/t98》及《深圳市家庭装饰工程质量验收标准》。
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条:有关安全生产和防火等的现场管理约定
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条 :关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定
1 在工人进场后三天给部分生活费,施工中途在给予部分生活费,工程完工后全款付清。
2.乙方承包内容:
(1)水电开槽、布线、穿线、埋槽;
(2)所以水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋);
(3)水电施工地穿墙、打孔、切割;
(4)开关面板安装;
(5)后期灯具的安装。
第六条:工程结算方式,按实结算、总价结算元/平米(套内面积)。 第七条:违约责任 1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付 的违约金。 2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付 的违约金。
商、调解解决、或协商调解不成事,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
第八条:合同的变更和解除
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守,任何一方需变更合同内容,应协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出, 经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。延。
第九条:其他约定 1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺2.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工作的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方30元/天的劳务费。
3保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题有乙方免费维修,在接到甲方通知后必须半小时内到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可预见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条:附则
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后过程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)水电过程保修五年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字(盖章): 年 月 日 乙方签字(盖章):
年 月 日
甲方: (发包方) 乙方: (承包方) 本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况
1.承包项目及工程量
第二条 材料供应的约定
1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。 乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
共
2
页,当前第1
页1
2
最新工地水电合同样版精选篇九
水电站施工过程浩大,其中交叉作业存在着较大的安全风险和隐患。水电站
施工合同
怎么写呢?以下是在本站小编为大家整理的水电站施工合同范文,感谢您的欣赏。甲方(发包单位):
乙方(承包单位):
甲方同意将 工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。
一、工程项目名称(工程地点):工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2km引水明渠清淤及加固。),清淤固工程),包模板2300元/米。
二、承包方式:
1、包工包料;
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间:年月月工,雨天顺延。
四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法:
1、总工程价款(金额大写元整;
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。
九、补充协议:
甲方: (公章) 法人代表:
乙方: (公章)法人代表:
年 月日
(甲方): (以下简称甲方) (乙方): (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规,结合实际情况,经双方协商,达成以下合同条款。
一、工程概况
1、工程名称:上营变电站引水工程。
2、工程地点:上营村。
3、工程主要内容:1500米dn40给水管道安装。
4、承包方式:包工包料。
二、工程期限
工程期限8天,预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。
三、工程承包价及其它
总承包价80000元,工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任
(一)甲方责任
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;
2、监督工期及工程质量、施工进度,配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中,每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求,方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明,经甲方工程负责人及监理方共同认可,方可进场施工。
六、付款方式
开户行:禄丰农行营业室
账号:309801040003724
七、工期延误
若甲方原因则工期顺延,若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的,甲方有权终止合同,由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求
十、不可抗拒的自然灾害认定标准
不可抗拒的自然灾害发生,造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任
本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按合同法规定标准进行赔偿。
若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。
双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、合同份数
本合同一式六份,甲方四份、乙双方二份,
十三、若有未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。
甲方: 乙方:
法人代表: 法人代表:
委托代表: 委托代表:
年 月 日
共
2
页,当前第1
页1
2
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/3256957.html】