开发商致辞 开发商购房合同

格式:DOC 上传日期:2023-09-02 18:18:28
开发商致辞 开发商购房合同
时间:2023-09-02 18:18:28     小编:碧墨

合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是小编为大家带来的合同优秀范文,希望大家可以喜欢。

开发商致辞 开发商购房合同篇一

代理人:_________

根据中华人民共和国以及_________市房地产法规的有关规定,甲、乙双方经过平等协商,签订本协议。

一、销售模式说明

本项目商业类产品施行分期销售。

本协议不表明甲乙双方对_________商业类产品进行认购或者进行类似性质的活动,而仅是甲、乙双方约定,待_________商业类产品正式发售后,乙方有按优先权顺序依次享有优先挑选、认购、购买产品的权利。

二、标的物

1、产品:_________商业产品

2、物业地址:_________。

三、优先权确认

姓名/公司名称:_________

代理人:_________

身份证号码/护照号码:_________

公司注册号/法人代码:_________

地址/法定地址:_________

电话:_________

邮政编码:_________

传真:_________

电子邮箱:_________

乙方有意购买本协议第二条第一款所指明的物业产品类型,本协议确认的优先权号码为_________。_________居住类产品正式发售后,乙方按优先权顺序依次享有优先挑选、认购、购买本种类产品的权利。

四、优先权保证金

1、为了确保在项目正式开盘销售时,乙方能够按照所拥有的优先权享有相应的优先挑选及购买产品的权利,经甲乙双方协商一致,乙方愿意以每套产品_________元金额向甲方支付优先权保证金。乙方意向购买的产品数量为_________套,乙方向甲方支付人民币_________元整。

2、甲、乙双方正式签订《_________市商品房预售合同》,本协议优先权保证金自动充抵部分乙方所购产品首期款。首期款不足部分根据甲、乙双方签订的《_________市商品房预售合同》,乙方需另行补齐。

五、优先权终止及失效

1、甲方在正式签订《_________市商品房预售合同》前三个工作日电话或书面通知乙方选房,并办理相关购房手续。

2、乙方与甲方正式签订《_________市商品房预售合同》之前,乙方有权放弃优先权。

3、在甲方正式通知乙方选房后的三个工作日内,若乙方尚未与甲方正式签署《_________市商品房预售合同》,则视为乙方自愿放弃本协议约定的优先权。

4、自甲方接到乙方书面告知其自愿放弃优先权之日起,甲方开始为乙方办理免息退还优先权保证认金的手续,并在十五个工作日内将乙方按本协议支付的优先权保证认金无息退还给乙方。同时,本协议自动终止。

六、其他

本协议共三页,一式四份,甲、乙双方各执二份,自双方签章之日起生效。

甲方:____________________

乙方:____________________

甲乙双方为购销________渡假村商品房事宜,经洽商签订合同条款如下,以便共同遵守。

一、乙方向甲方购买座落在________渡假村________组团内________楼房________栋。建筑面积为________平方米。其面积以________省《建筑面积计算规则》为准。

二、商品房售价为人民币________元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用,但不包括建筑税和公证费。

三、付款办法:

预购房屋按房屋暂定价先付购房款40%,计人民币________元,(其中10%为定金)。待房屋建设工作量完成一半时再预付30%、房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。

四、交房时间:

甲方应于一九____年____月将验收合格的房屋交付乙方。

五、乙方在接到甲方接房通知后的十天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时,须委托甲方代管,并付甲方代管费(按房价的万分之一/日计取)。

六、乙方从接管所购房屋之日起,甲方按照国家规定,对房屋质量问题实行保修(土建工程保修一年,水电半年,暖气一个采暖期)。

七、违约责任:

1、本合同生效后,如乙方违约,乙方已缴定金不退;如甲方违约,则应双倍退还定金。

2、甲方如不能按期交付乙方所购房屋时(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方承担应交房屋售价万分之一的罚金。甲方通过努力交付房屋,乙方又同意提前接管时,以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。

八、乙方需要安装电话,由甲方解决,费用由乙方承担。

九、乙方对所购房屋享有所有权,但必须遵守国家有关房屋管理规定及渡假村管理办法。

十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执,应首先通过友好协商解决,如双方不能达成一致意见时,应提交有关仲裁机关进行仲裁。

十一、本合同一式九份,正本两份,双方各执一份;副本六份,双方各执三份,正副两本具有同等法律约束力。

十二、本合同双方签字盖章经公证后生效。本合同未尽事宜另行协商。

十三、本合同附件:

1、房屋平面位置及占用土地范围图(略)

2、________渡假村别墅暂行管理方法(略)

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

代表:代表:

地址及电话:地址及电话:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

____年____月____日____年____月____日

开发商致辞 开发商购房合同篇二

同志们!

第一,迅速走出节日氛围,全面启动节后各项工作。

春节已经过去,春光一刻值千金,跨越发展不等人。公司全体员工要迅速从节日的氛围当中走出来,把新春的喜悦转化为推进各项工作的强大动力。公司各部门负责人要带头实干,通盘考虑,精心安排好新年度的工作;公司上下要立即行动起来,埋头苦干,狠抓落实,全面启动节后各项工作。

第二,深入开展“全员创业、全员营销、全员绩效考核、全员成功、全员富裕”活动,精心筹划好20xx年的各项工作。

请各部门负责人做好充分准备。要始终坚持奖优罚劣的导向。要完善责任落实体系,加强效能建设,严格实行督查考核,使今年的各项工作质量更好、速度更快、实力更强。三要聚焦重点行业、重点地区、重点客户、重点业务、重点项目,全力突破市场开发的关键节点。通过政策聚焦、要素聚集、力量聚合,全力以赴寻求突破。

第三,全力以赴,大干当前,奋力夺取首季“开门红”。

从全公司来说,当前一是要搞好20xx年度考核结算的扫尾工作,在2月20日前完成20xx年度考核结算的各项工作,对在20xx年度业绩考核中表现突出、业绩显著的先进集体、先进个人予以表彰。二是要落实各部门20xx年的工作责任目标,落实工作责任目标考核办法以及配套的业绩考核办法、费用管理办法、绩效工资计发办法。三是要围绕重点行业、重点地区、重点客户、重点业务、重点项目抓好市场突破。公司将于近期召开市场开发工作会议,落实市场开发的各项工作。四是要抓好所有项目的执行工作,抓好项目进度节点控制、质量管理、过程控制,保质、按期完成客户的委托。五是要抓好与中科院、环科院等大专院校、科研院所的合作工作,强化科研开发。

公司各部门要紧紧围绕公司的工作目标,进一步分解落实,细化工作措施,加快工作节奏,确保各项指标全面超时序,顺利实现首季“开门红”。从现在开始,公司和各部门每周六要排出下周的工作要点,每月30日前要排出下月的工作要点,并集中力量、集中精力,抓紧抓实抓到位;每位员工都要有工作计划,各部门负责人要对本部门所有人员加强督查、考核;公司办公室要加强对各部门的督查、考核,将督查、考核结果作为业绩考核的依据。

同志们!新的一年新的起点。20xx年,我们要坚持“大气包容、敬天爱人、创新争先、卓越精进” 的中智精神,大胸怀、大格局、大气、大方、大度,有容乃大,虚怀若谷;高起点、高标准,有高必大;大谋略、大手笔,大气磅礴;大胆尝试、大胆开拓、大胆创新,实现大发展。我们要始终保持积极向上的精神状态,在公司上下形成“部门争先、地区争先、条线争先、人人争先”的生动局面,为中智的发展、员工的成功,作出自己的努力! 最后,我祝公司全体同仁,20xx年在中智的舞台上,大展宏图、再创辉煌!祝大家的生活更加美好,青春更加精彩闪亮!

开发商致辞 开发商购房合同篇三

开发商称,赚一亿元的楼盘,可处理成只赚万元或更低

开发商维持房地产高利润的“手法”通常有以下三种:

一是做假账、巧避税。

一些开发商对记者说,房地产商手上往往都有猎头公司招来的资深会计,深谙开发商做假账的需要好范文版权所有,可以轻车熟路地将楼盘账目上的成本金额加大。明明赚一亿元的楼盘,可以处理成只赚万元或者更低,给外界造成楼盘成本越来越高、不得不提高售价的假象。

二是调高楼盘容积率。

这位开发商对记者说,当然,能做到调高容积率的房地产商必须很有“实力”,往往都是和政府相关主管部门相当熟络的“业内通天大腕”。其中的环节大都是暗箱操作,不为外人所知。

三是差价空转。

按照国家的政策,土地必须先进入各地的“土地储备中心”,然后再挂牌拍卖。有的房地产商会与当地政府事先达成私下协议,许诺如果得到这块土地,将会如何回报,如无偿替政府承担一些好范文版权所有公益性建设、为市民修建一个广场、修路架桥等等,政府将给于适当比例的土地优惠。于是,地方政府往往会在土地挂牌拍卖之前有针对性地设置门槛,以阻断其他竞拍者。

当事先做了工作的开发商如愿拿下土地标的后,账目上按对外拍卖的价格将钱划到地方财政,紧接着又会给地方财政打一份报告,说明自己无偿修建市政公益设施,希望政府给予价差补贴或优惠。然后就像企业出口创汇、外贸退税等一样,财政会通过土地局返还开发商约定比例的款项。这样开发商实际上是以折扣价买到了好地块,如果管理和控制建筑成本有效,返还的款项除了修建公益设施还可能有剩余。而房地产开发商还会以“楼盘周围环境绿化好、公益市政设施齐全”为由抬高房价。这样,修建市政设施的成本通过高涨的房价最终还是摊到了百姓头上,开发商自然稳赚不赔。

开发商致辞 开发商购房合同篇四

买方/以下简称乙方、:________________

甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定,已依法通过划拨方式取得________市______区/县、________地块的国有土地使用权,土地面积为______平方米,国有土地使用证件为______。甲方在上述地块上建设的项目名称为______,现已竣工,取得房屋所有权证/房屋所有权证______字______号,经________市房屋土地管理局审核,准予上市销售,________市经济适用住房销售许可证号为____房内证/经、字第______号。

乙方自愿购买甲方的______房屋,甲方愿意出售,甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地使用权转让给乙方。双方经友好协商,就上述房屋的买卖事项,订立本合同。

该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为______平方米/包括套内建筑面积______平方米,分摊的共有共用建筑面积______平方米、,共有共用部位详见附件二。土地使用面积为______平方米/含共有共用面积、。上述面积已经房屋土地管理部门测绘。

双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币______元,价款合计为人民币/大写、______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整/小写、______元。乙方预付的定金______元,在乙方支付购房价款时转为购房价款。

第四条、交付

甲方同意在______年______月______日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建设工程质量监督部门出具的《________市建设工程质量合格证书》,并办妥全部交接手续。交付地点:_____________________。甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《________市建设工程质量条例》及有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。

乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方委托的管理公司负责管理。

双方同意在签订本合同后一个月内,持本合同和有关证件共同到________市_______房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续,申领房地产权属证件,并按规定交纳有关税费。

本合同生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第___天起至实际交付之日止,每延期___日,甲方按乙方已支付房价款金额的万分之______/大写数字、向乙方支付违约金。逾期超过______日/遇法定节假日顺延、甲方仍未交付房屋的,乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后___日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方,利息按利率计算。

本合同生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定付款之日第_____日起至实际付款之日止,每延期_____日,乙方按延期交付房价款的万分之______/大写数字、向甲方无能为力付延期违约金。逾期超过______日/遇法定节假日顺延、乙方仍未付款的,甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。

第十条、双方凡因履行本合同引起的纠纷,应协商解决。协商不成的,双方同意按以下第______种/大写、方式解决纠纷。

1、提交________仲裁委员会仲裁。

2、任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。

第十一条、本合同正本一式____份,甲乙双方各执____份,副本______份,房地产交易管理部门____份______________________________。

开发商致辞 开发商购房合同篇五

今天,我们在这里隆重集会,庆祝金海路农贸市场建成使用。在此,我代表东台镇党委、政府向莅临指导的各位领导、各位来宾、各界朋友表示热烈的欢迎!向金海街道的居民和农贸市场的广大经营户致以良好的祝愿!

金海路农贸市场的建设,是镇党委、政府实践科学发展观,为民兴办的一项实事工程,对于方便群众生活,完善城市功能、美化城市环境、提升城市文明程度具有重要意义。从20xx年7月份开始仅用半年时间,金海街道一班人就齐心协力、密切配合,完成了农贸市场的土地协调、规划设计、手续审批、建筑施工,搬迁安置等工作,市场配有300多个摊位,23间门面房,使社区居民尽早享受到农贸市场建设的成果。

各位领导,同志们,农贸市场的培育和繁荣需要社会各界的精心呵护。借此机会,我提几点希望和要求,一是金海街道全街上下要团结协作,再接再厉,继续在推动发展、服务辖区居民上求突破、谋新篇,走好强居便民的新路子。二是在市场发展上,要建好市场、管好市场,形成特色,丰富商品种类,提升管理水平,加大对外宣传力度,使金海路农贸市场成为方便居民、促进就业、服务发展的良好平台。三是希望广大经营户要以服务为宗旨,服从市场管理,共同打造诚信市场,树立起良好的市场形象,推动农贸市场的发展繁荣。

最后,祝金海路农贸市场开业兴旺!祝大家猪年新春愉快,阖家幸福!祝各位经营户:生意兴隆,财源广进!

谢谢大家!

开发商致辞 开发商购房合同篇六

1.本人同意并接受马坊新村一期b区地块住宅项目开发商——北京宝晟住房股份有限公司作出的建房承诺。同意订购该项目地块内的住宅,并对本人购房事宜承担相应法律责任。

2.本人自愿向开发商交纳诚意金,以求开发商为本人保留意向房屋。

3.上述意向购买的房屋坐落为正式签订购房合同的最终房屋,本人不会向开发商提出换房要求。

4.如本人在签订正式购房合同时提出更换购房人姓名的,开发商可视为本人放弃购买此套房屋,30日内退还本人已付款项(不计利息),双方互不追究其他责任。

5.如本人在开发商通知签订正式购房合同前自愿放弃购买此套房屋,本人凭 * 件及交款凭证申请办理退款手续,开发商可在接到本人书面放弃申请30日内无条件退还本人已付款项(不计利息),双方互不追究其他责任。

6.如由于开发商原因导致最终无法签订正式购房合同的,开发商可在通知本人后30日内无条件退还本人已付款项并退还同期活期存款利息,本人会配合其办理所有手续,双方互不追究其他责任。 7.本人应在接到开发商通知签订正式购房合同的十日内履行签约手续。如有逾期开发商有权视同本人自动放弃此套房屋,可将房屋收回另行出售。开发商退还本人已付款项(不计利息),双方互不追究其他责任。

8.本人确保本承诺书的联系地址、电话准确可靠,如有变更,应及时书面通知开发商,否则由此引发的一切问题由本人自行解决,与开发商无关。

9.本人所购房屋的具体内容以及与开发商双方的权利、义务按照开发商制定的购房合同规定执行,本人无异议。

10.本人同意接受开发商指定的物业单位对物业实施管理,不会对前期物业管理办法提出异议。

11.本人对此次意向购买行为负有保密责任,不会向第三方提及、告知。如因本人原因造成本意向购买行为泄密或失败,本人愿承担相应后果及责任,对开发商进行相应的经济赔偿。

12.本承诺书自签署之日起生效直至与开发商签订正式《商品房现房买卖合同》。

承诺人签字: * :

邮寄地址: 邮编:

年 月 日

开发商在承诺书上盖章了

房子会在6月30日之前交付的,昨天业主代表从开发商处得知的信息,档案审核工作已经结束,下周一规划局已经同意盖章,盖好章就可以交付了。现在这个阶段是黎明前的黑暗,一切都快了!同时,我们从物业处弄到的《装修管理规定》,开发商问物业要,物业不给。没关系,我们会复印好送到开发商那边去的,物业你可以继续你们的圈钱计划!

我们此次和开发商交涉的目的已经达到,我们的要求很简单,打破惯例,先交房后签物业,坚持从开发商手里接房,而不是先签了物业合同后才可以验自己的房子!

物业的任何不合理规定,业主都不予承认,如果物业不端正态度,以为业主可以任你们拿捏,那么你们被炒是肯定的!

物业你虽然是三流的公司收了业主一流的钞票,但我们业主是讲道理的,只要你能提供相应的服务,业主不会因为你是三流公司而看扁你的。但你现在还没开始就把自己当盘菜了,你们连自己本身的职责都没有弄清,你是来服务业主的,不是来管理业主的,请不要以管理者的口气和业主说话!!

办理按揭开发商承诺书

房地产户籍管理所:

一、购房人购买的房地产坐落于渭南开发区敬贤大街今朝馨苑项目 楼 单元 楼 户,房地产的具体情况见购买房地产合同。

二、我方出售的房地产具备合法的销售条件,产权清楚,不存在任何产权纠纷和财务纠纷,在出售前未被抵押、查封或转让。 三、购买人购买的房地产拥有全部产权,具有占有、使用、收益、处分的权利。

四、在房地产抵押期间保证该宗房地产产权不转移,并按照有关规定办理房屋权属证书,同时保证将其直接交付你处。

五、在办理完房屋权属证书并交付你处之前,我方机构发生变更、撤销时,我方应提前通知你处,本承诺的全部义务有变更后的机构承担或我方作出撤销决定的单位承担。

电话:

年 月 日

开发商签放心房承诺书

放心房承诺书”。这三家开发商就项目内的部分房源做出承诺,在接下来的一至两个月内,提供的这部分房源是最低价格,如果开发商在承诺的时间内价格下调,则将对其间购买的购房者进行差额赔付。

专家点评:资深房地产专家谢逸枫认为,“放心房承诺书”就是开发商利用购房者追求暴利的贪恋心理,给购房者下的“套”,纯粹是开发商老掉牙的营销噱头,几年前就在各大城市曾出现过,后因开发商规定的时间短暂,或购房者无法认定开发商是否降价销售,最后不了了之。其实,“放心房承诺书”里隐藏巨大的“陷阱”,一旦开发商不认账,已购房的人唯有只认倒霉。

未拿预售证先圈定买家

近日市民李先生向记者投诉,称位于芳村某楼盘还没有拿到预售证却已开始积极推货,开发商要求买家交5万元的定金,并要求购房者尽快交首期款。如果只交了定金而没有交首付,就不能确保买家买到心水单位。随后,记者到该项目了解,发现其的确还没有拿到预售证,而销售人员却对外宣称两房单位已卖完了,目前只有少量三房单位可销售。当记者质疑未拿到预售证怎么可以卖楼时,该销售人员则解释说是买家交了定金定下来的房子。

专家点评:谢逸枫表示,开发商未拿预售证就私下收取买家的定金,此举属于违规。况且,未开盘选房和签定商品房买卖合同,就要求购房者缴纳首付,并威胁购房者选不到自己想要的房,纯粹是违反规定。

内容仅供参考

开发商致辞 开发商购房合同篇七

大家好!

很荣幸能邀请到各位来参加莒州文化中心的投资推荐会。我代表莒县恒力置业有限公司向各位的到来表示诚挚的谢意!

近一段时间以来,莒州文化中心在莒县受到了领导的重视,市民的关注和投资商的欢迎,我们也由衷地感到高兴。下面我将向大家详细地介绍莒州文化中心这个项目的规划、背景和服务政策,供大家参考。

首先介绍一下我们公司,莒县恒力置业是山东恒力控股集团有限公司的子公司,恒力集团总注册资金17473万元,是一家集项目投资、房地产开发、建筑施工、地产营销、物业管理、文教培训、文化研究、建筑智能化等产业于一体的多元化大型企业集团。除了莒县恒力置业有限公司,集团公司还下设有山东博大房地产开发有限公司,山东长城建设有限公司,山东邦正文化发展有限公司,淄博瑞家物业管理有限公司,五莲恒力置业有限公司和山东省南郊集团建坤技术服务有限公司等九家子公司。

公司自组建以来,先后承建西安山东会馆项目,泰安阳光景园项目,日照市北区工业园综合管网,青州金融中心,禹城盛雅小区,博大广场,淄博学林佳园,和风庭院,信用大厦,淄博盛景佳园、莒州文化中心、五莲商业街等多个住宅楼和商务楼开发项目,总开发面积达到160万平方米,都取得了较好的经济效益和社会效益。

二、莒州文化中心是莒县今年打造的“三城两园两中心”重点项目之一,该中心选址位于莒州博物馆对过,占地2.2公顷。北临规划中的县委、县府办公大楼,坐落位置恰好是莒县政治、经济、文化中心。该项目采取招商引资、政府合作的方式,即政府提供土地,恒力集团投资建设,项目总建筑面积约为50000平方米左右(其中8000平方米为政府相关职能部门使用,为妇女儿童活动中心;其余面积归恒力集团独立所有,并办理相关土地、房产手续,也可分割转让)。

三、莒州文化中心作为莒县第一个一站式购物中心具有着非同寻常的意义,在这里我想首先向大家介绍一下什么是一站式购物中心,一站式购物中心是目前零售业的最新业态形式,是指集各种零售业、娱乐、餐饮及休闲于一体,满足人们各种需要的、对购物者充满吸引力的购物、休闲场所。并且发挥一定的城市功能。

一站式购物中心拥有者其他购物形态所不具有的勃勃生机,不仅是有特殊活动的时候,就是平时,这些地方也是非常热闹,一提到买东西,很多人第一个想法就是到购物广场去,比如青岛的香榭丽舍、武汉的万达广场、青岛的五四广场,都已经成了一个城市商业、零售业的代名词。尤其是对比较年青的人来说,去这样的地方已经成了他们生活的一部分,是一种生活方式。而传统的占地面积小,向高处发展的大商场的吸引力明显比这种新型购物中心要差很多。

我们也细致地了解了莒县近些年来的经济发展状况、商业发展状况和城市的总体规划,以及所有这些因素的发展前景。了解的结果让我们欢欣鼓舞,淄博现在已完全具备了建休一站式购物中心的条件。而且,莒县的城市化进程还在不断地加快,城市人口也在不断的增加,商业容量自然也会越来越大,所以我们这个项目在莒县可以称为水到渠成。

三、项目确定后,我们还进行了一系列的调查,为最终的经营模式进行了详尽的评估,最终我们决定采取一种三家共赢的模式,一赢是商家,我们正在与银座、日照百货、新世纪等大型商家洽谈,并且他们也陆续的对我们进行了回访,大型品牌超市的进入对人流的拉动起着至关重要的作用,二赢投资经营商,我们的商铺出售后,在统一的运营,管理和大商家的合作下,相信无论你是投资者还是经营者都会收到意想不到的效果,三赢为开发商,开发商自留物业,保证跟广大经营者、投资者、商家共获利。

四、我们来谈谈物业管理,莒州文化中心作为莒县的重点和形象工程,我们将会引进最先进的物管公司进行统一的管理,只有服务周到的专业物管才能成为与形象工程相匹配的形象物管。

最后,祝大家能有一个愉快的周末。

开发商致辞 开发商购房合同篇八

今天我们在这里举行x公司岗位技能练兵比赛。这是x公司开业以来举行的第一场岗位技能比赛。公司自开业以来,从一个小小的发展到现在15000玉米的营业面积,从业人员从最初的二三十人发展到现在的100多人,营业额从去年的1500万增加到现今年的2500万,在这两年半的时间里分公司取得了不小的成绩。成绩的取得离不开我们分公司全体职工的共同努力。更离不开你们这些一线职工的辛勤劳动。在这里首先向你们表示中心的感谢。

要实现企业的全面、可持续、跨越发展,培养和造就一大批具有高素质的优秀技能员工显得尤为重要,举办职工职业技能比武,是我们商城全面深入开展职工素质建设工程,努力打造知识型、技能型和创新型职工队伍的重要举措。结合公司实际,公司分会组织开展这次职工技术练兵比赛活动,其目的就是要在全公司树立“学好技术为荣,不学技术为耻”的观念,从多方面提高人人学技术的积极性,进而提高职工队伍整体素质,为公司的改革发展提供不竭的人才保障。下面针对这次活动我提二点要求: 一、认清形势、统一思想,充分认识开展技术比武活动的重要意义 要通过举办这次活动,使得公司广大职工的敬业、创业热情大大加强,营造了浓厚的“学技术、提素质、争先进、创业绩”的良好氛围。实践证明,技术练兵比赛活动是引导广大职工立足岗位,加强职业文明修养,锻炼岗位技能,实践技术创新,全面提升岗位质量的一项重要举措。今年分公司的营业奋斗目标是三千万,时间紧,任务重,这一切将给我们工作带来前所未有的机遇和挑战。要实现以上目标,需要大家共同努力。只有爱岗敬业,熟练掌握岗位技能要求,才能做一名称职的营业员,做一名优秀的营业员,从而创造我们商城的良好购物环境,满足顾客的要求,提升知名度,为公司的长远发展打下坚实的基础。

第二,希望通过比武活动,以比促学,以比促能,进一步激发职工的创造、创新热情和不甘落后的拼搏精神,营造一种你争我赶的良好竞争氛围。通过比武,在公司掀起开展岗位能手活动的新一轮高潮,进一步增强凝聚力和战斗力,更好地引导职工立足本职岗位,敬业创业,提高技能,争创一流工作业绩,努力成为具备完整素质的劳动者和合格人才。

最后预祝大家赛出风格,赛出风采,赛出你们应有的成绩。

谢谢大家。

开发商致辞 开发商购房合同篇九

1.本人同意并接受马坊新村一期b区地块住宅项目开发商——北京宝晟住房股份有限公司作出的建房承诺。同意订购该项目地块内的住宅,并对本人购房事宜承担相应法律责任。

2.本人自愿向开发商交纳诚意金,以求开发商为本人保留意向房屋。

3.上述意向购买的房屋坐落为正式签订购房合同的最终房屋,本人不会向开发商提出换房要求。

4.如本人在签订正式购房合同时提出更换购房人姓名的,开发商可视为本人放弃购买此套房屋,30日内退还本人已付款项(不计利息),双方互不追究其他责任。

5.如本人在开发商通知签订正式购房合同前自愿放弃购买此套房屋,本人凭身份证件及交款凭证申请办理退款手续,开发商可在接到本人书面放弃申请30日内无条件退还本人已付款项(不计利息),双方互不追究其他责任。

6.如由于开发商原因导致最终无法签订正式购房合同的,开发商可在通知本人后30日内无条件退还本人已付款项并退还同期活期存款利息,本人会配合其办理所有手续,双方互不追究其他责任。 7.本人应在接到开发商通知签订正式购房合同的十日内履行签约手续。如有逾期开发商有权视同本人自动放弃此套房屋,可将房屋收回另行出售。开发商退还本人已付款项(不计利息),双方互不追究其他责任。

8.本人确保本承诺书的联系地址、电话准确可靠,如有变更,应及时书面通知开发商,否则由此引发的一切问题由本人自行解决,与开发商无关。

9.本人所购房屋的具体内容以及与开发商双方的权利、义务按照开发商制定的购房合同规定执行,本人无异议。

10.本人同意接受开发商指定的物业单位对物业实施管理,不会对前期物业管理办法提出异议。

11.本人对此次意向购买行为负有保密责任,不会向第三方提及、告知。如因本人原因造成本意向购买行为泄密或失败,本人愿承担相应后果及责任,对开发商进行相应的经济赔偿。

12.本承诺书自签署之日起生效直至与开发商签订正式《商品房现房买卖合同》。

承诺人签字: 联系电话:

邮寄地址: 邮编:

年 月 日

开发商在承诺书上盖章了

房子会在6月30日之前交付的,昨天业主代表从开发商处得知的信息,档案审核工作已经结束,下周一规划局已经同意盖章,盖好章就可以交付了。现在这个阶段是黎明前的黑暗,一切都快了!同时,我们从物业处弄到的《装修管理规定》,开发商问物业要,物业不给。没关系,我们会复印好送到开发商那边去的,物业你可以继续你们的圈钱计划!

我们此次和开发商交涉的目的已经达到,我们的要求很简单,打破惯例,先交房后签物业,坚持从开发商手里接房,而不是先签了物业合同后才可以验自己的房子!

物业的任何不合理规定,业主都不予承认,如果物业不端正态度,以为业主可以任你们拿捏,那么你们被炒是肯定的!

物业你虽然是三流的公司收了业主一流的钞票,但我们业主是讲道理的,只要你能提供相应的服务,业主不会因为你是三流公司而看扁你的。但你现在还没开始就把自己当盘菜了,你们连自己本身的职责都没有弄清,你是来服务业主的,不是来管理业主的,请不要以管理者的口气和业主说话!!

办理按揭开发商承诺书

房地产户籍管理所:

一、购房人购买的房地产坐落于渭南开发区敬贤大街今朝馨苑项目 楼 单元 楼 户,房地产的具体情况见购买房地产合同。

二、我方出售的房地产具备合法的销售条件,产权清楚,不存在任何产权纠纷和财务纠纷,在出售前未被抵押、查封或转让。

三、

购买人购买的房地产拥有全部产权,具有占有、使用、收益、处分的权利。

四、在房地产抵押期间保证该宗房地产产权不转移,并按照有关规定办理房屋权属证书,同时保证将其直接交付你处。

五、在办理完房屋权属证书并交付你处之前,我方机构发生变更、撤销时,我方应提前通知你处,本承诺的全部义务有变更后的机构承担或我方作出撤销决定的单位承担。

电话:

年 月 日

开发商签放心房承诺书

放心房承诺书”。这三家开发商就项目内的部分房源做出承诺,在接下来的一至两个月内,提供的这部分房源是最低价格,如果开发商在承诺的时间内价格下调,则将对其间购买的购房者进行差额赔付。

专家点评:资深房地产专家谢逸枫认为,“放心房承诺书”就是开发商利用购房者追求暴利的贪恋心理,给购房者下的“套”,纯粹是开发商老掉牙的营销噱头,几年前就在各大城市曾出现过,后因开发商规定的时间短暂,或购房者无法认定开发商是否降价销售,最后不了了之。其实,“放心房承诺书”里隐藏巨大的“陷阱”,一旦开发商不认账,已购房的人唯有只认倒霉。

未拿预售证先圈定买家

近日市民李先生向记者投诉,称位于芳村某楼盘还没有拿到预售证却已开始积极推货,开发商要求买家交5万元的定金,并要求购房者尽快交首期款。如果只交了定金而没有交首付,就不能确保买家买到心水单位。随后,记者到该项目了解,发现其的确还没有拿到预售证,而销售人员却对外宣称两房单位已卖完了,目前只有少量三房单位可销售。当记者质疑未拿到预售证怎么可以卖楼时,该销售人员则解释说是买家交了定金定下来的房子。

专家点评:谢逸枫表示,开发商未拿预售证就私下收取买家的定金,此举属于违规。况且,未开盘选房和签定商品房买卖合同,就要求购房者缴纳首付,并威胁购房者选不到自己想要的房,纯粹是违反规定。

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/3329896.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档