范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
承包协议书篇一
甲方：（xx公司）
乙方：（复兴承包区）
经过甲乙双方协商达成以下协议，甲方授权乙方经营复兴片区的快递业务，承包期为2年。
一 乙方必须按照甲方规定的时间派送完成所承包区域的派件，甲方支付乙方每票1。5元，如乙方在甲方规定的时间内没有送到或遗失其损失由乙方承担。
二 乙方所收快递业务必须按照双方协商的价格按时送到甲方公司上交，乙方必须按照邮政法邮寄业务，如有禁忌品后果自负。
四 甲方在授权其内必须保障对乙方所经营区域的快递业务的正常运转，甲方在两年内不得收取乙方其它任何费用，为了保证甲方的市场，乙方必须交纳甲方保证金两千元。
五 甲方授权其内不得在乙方所承包范围内开设任何分部及代理商。
此协议一式两份双方各执一份，此协议双方签字后即生效，双方如有争议可向人民法院提起诉讼并已此协议作为起诉依据。
甲方： 乙方：
承包协议书篇二
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就私人住宅建设工程人工费协商一致，订立协议并共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：庆阳市西峰区老城队
二、工程范围及内容
1、建筑面积：以实际建筑面积按照国家有关规定计算。
2、承包范围：工程主体、内外粉、外墙瓷砖、地板砖。
3、甩项工程：整体工程刷白、油漆、门窗、水电暖、屋面处理、装饰装修。
三、承包价格
按实际建筑面积（人工费）每平方米元。
四、付款方式
按进度付款，开工付基础成付元，一层主体成付25000、00元，二层主体成付25000、00元，内外粉成付元，其余款项工程完工后一次性付清。
五、甲方责任
按工程进度预付工程款，并保证施工材料的到位。
六、乙方责任
严格按照图纸及国家有关规范条例施工，按时保质保量完成工程项目。
七、附则
1、本协议双方签章后生效。
2、本协议于 年 月 日在签署
3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争执，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。
4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人： 法定代表人：
年月日 年 月 日
承包协议书篇三
甲方：(以下简称甲方)
乙方： （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程项目：总建筑面积约 平方米（ 栋楼）。
四、进场时间： 定于年 月底前（以进场通知书为准）。
五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。
六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。
八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。
九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。
十、结算方式和计价标准：
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价：执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算；
5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。 十一、付款办式：
1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。
盗，确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任
（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。
（2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的`垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地址： 地址：
承包协议书篇四
甲方：_____________（通常为学校）
乙方：___________（通常为承包人）
甲乙双方就学校商店的承包经营的相关事宜协商一致，达成如下协议：
第一条 甲方将位于______的商店交给乙方经营，乙方愿意承包经营。
第二条 本合同的有效期限为___年，自___年___月___日至___年___月___日。合同自签订之日起生效。
第三条 学校商店的经营应坚持服务教学、服务师生、依法经营、不以营利为目的的原则。
第四条 商店经营必须办理合法经营手续。具体手续由_________办理，办理手续的相关费用由______承担。
第五条 乙方按学期（或学年）交纳承包费用。标准为___元／期。交款方式为______。
第六条 甲方的权利和义务
1．对商店的经营活动进行监督管理；
2．按合同约定收取承包费用；
3．为乙方的经营提供安全卫生的经营场地和相关设施；
4．学校购物在质量、价格同等的情况下，应保证承包人的优先供货权；
5．不得允许除承包人以外的第三人在校内从事与乙方项目相同的经营。
第七条 乙方的权利与义务
1．对商店依法行使经营权；
2．依法经营，主动接受有关职能部门和甲方的监管，热情为师生服务；
3．不销售不符合安全卫生标准的学生用品和不符合食品卫生标准的食品和其他不利于学生身心健康的商品。
第八条 违约责任
1．因场地、设施存在安全隐患，乙方提出后甲方未采取措施排除，由此而发生的安全事故，由甲方承担责任；因事故给乙方造成损失的，甲方应予赔偿，乙方可以解除合同。
2．乙方违法经营发生安全事故的，由乙方承担责任，甲方可以解除合同；甲方对乙方的经营未尽监管职责的，甲乙双方共同承担责任。
3．乙方不按时交纳承包费用的，按应交纳费用的___％向甲方交纳违约金，甲方可以解除合同。
4．甲方不履行第六条第4项和第5项规定的义务，乙方可以要求减少承包费用直至解除合同。
第九条 争议的处理
双方因合同的解释或履行发生争议，由双方协商解决。协商不成，按下列第___项处理：
1．提交______合同仲裁机构仲裁。
2．向______人民法院提起诉讼。
第十条 本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决。
第十一条 本合同一式二份，双方各执一份。
甲方：_________（公章） 乙方：_____（签章）
法定代表人：___（签字）
_____年_____月______日 ____年______月___日
承包协议书篇五
法定代表人-----------------------------------
承包人（乙方）-----------------------
法定代表人-----------------------------------
双方本着“真诚合作，共同发展”的原则，经友好协商签订此协议
自 年 月 日起至 年 月 日，共 年。
江西省南昌市
（一） 甲方
1. 应承包协议规定，我方要对南昌市所有美的小家电产品进
行售后服务，包括：技术检测、维修、零部件的更换。
2. 应承包协议规定，我方将维修网点增至25个
3. 新增加的店面按照对方的规定进行设计，装修
4. 我方交给乙方150万的保证金
（二） 乙方
1. 应承包协议规定，乙方对甲方的服务给予回报
1.1服务的产品在保修期内，每次的服务费为45元并以出厂价提供配件
1.2服务的产品在保修期外，甲方可以根据市场情况自行定价，乙方可以以出厂价提供备件并为此次维修提供服务费6元。
2.乙方为甲方提供为期三周的技术服务人员的培训
3.乙方支付甲方新设的维修网点的装修费用
4.协议期满后，只要客服满意度达到80%乙方必须与甲方续签
5.乙方为甲方提供价值八十万的原装配件
1.如果甲违约，乙方可以直接从保证金中扣除罚金
2.如果乙方将服务转包第二方或以任何借口试图不以出厂价提供原配件，乙方将有权提出赔偿（严重时可以索回保证金）
如果双方就本协议发生争议时，双方应协商解决，协商不成，可以选择以下解决途径
1. 向黑白家电协议仲裁委员会申请仲裁
2. 向南昌市法院起诉
协议正本一式两份，发甲方、乙方各执一份，副本一式一份，送仲裁委员会
甲方（盖章）-----------------------------
法定代表人（盖章）-------------------
乙方（盖章）------------------------------
法定代表人（盖章）--------------------
鉴（公）证意见--------------------------
鉴（公）证机关（盖章）----------------
签约日期 ：-----------年-----月----日
承包协议书篇六
甲方：
乙方：
今有甲方委托乙方代管甲方货物，乙方主要负责承包货物，装卸发货、移库、盘点、铲车搬运、信息反馈、货物安全、消防安全、卫生安全等工作。经双方友好协商，并根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，签订本合同。
第一条：乙方责任
2、乙方在货物保管期间，造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的，应承担赔偿责任；
3、由于乙方的责任，造成退仓不能入库时，应按合同规定赔偿存货方运费和支付违约金；
5、结算吨位按照入库吨位结算 元/吨，每次月 日结清（每月保底吨）。
6、乙方应严格遵守国家的相关法律法规，严格执行消防安全管理条例流程，设置消防安全员，专人进行消防安全检查和监督。由此造成的损失和法律责任由乙方独立承担。
第二条：双方责任
1、 乙方应提供时，不分节假日的全天候服务，随时满足甲方提货的需求；
2、 在工作过程中，乙方人员应该接受甲方有关人员的正确指导，遵守甲方的操作规程；
5、乙方不得存放违法物资；
7、双方在合作过程中，应本着求同存异，友好协商的原则，有问题及时协商解决，不能将问题积累下来，从而影响双方的`合作。
第三条：变更及解除合同
双方在合同期满前一个月，应书面通知对方续签或终止合同，如果继续承包，则甲方应在同等条件下优先承包给乙方，并续签合同。
第四条：违约及仲裁
本合同未尽事宜，双方协商解决。若在合同执行中产生纠纷，协商无效时，诉讼方可向签订地张家港市有管辖权的人民法院申诉解决。
第五条：合同的生效
本合同自双方签字并加盖公章之日起生效。本合同一式两份，甲
乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表人：法定代表人：
签约时间： 签约时间：
承包协议书篇七
甲 方：____________ 公司 (以下简称"甲方")
乙 方：____________ (以下简称"乙方")
一、经营方式：____________
1 、甲方只提供乙方部分厨房设备及经营场所，现有物品及设备均提供乙方无偿使用，但需乙方支付押金5000元，合同期满后返还。
2 、乙方负责厨房区域内设施的维护，若财产发生人为损坏，乙方需照价赔偿。
3 、乙方对所需物品、材料自行采购、加工，自负盈亏，甲方不参与乙方任何经营性行为。
4 、乙方根据经营需要自行安排厨房员工。
二、 双方权利及义务：____________
1、甲方按承包合同规定监督乙方依法经营、履行合同。
2、如乙方不按合同规定营业，甲方有权利收回出租场地。
3、乙方必须保证食品卫生安全和生产安全，责任自负。
4、如乙方需办理任何手续如营业执照等证件，均由乙方自行办理。
5、如在乙方经营期间所发生任何法律及社会因素产生的问题及纠纷，由乙方自行解决，与甲方无关。
6、甲方提供乙方经营所需水电，但电费需另外计算，不含在租金中。
三、 结算方式：____________
每月租金_______元(房屋使用费)，自合同签订日期之日起，由乙方以现金形式先行缴付甲方合同价款_______%(人民币_______元整)，合同进行到中期时，乙方支付下半年租金。
四、合同期限：____________
合同期一年，即从________年 _______月 _______日至________年 _______月 _______日止。合同自签订日期之日起开始生效。
五、合同终止条例：____________
六、违约责任：____________
1 、因乙方提供不洁食物造成用餐人员食物中毒的，由乙方负责赔偿并承担相应的法律后果。
2 、乙方未按时缴纳甲方租金超过15日(以合同日期算起)的，应承担违约金50%。
3 、一方有意终止合作而没有提前通知对方，须赔偿对方合同价款50% 。
八、 其它：____________
1、如甲方出售售楼处，合同到期后，乙方仍有意向租用场地，需自行与购房方结合。
2、本合同壹式肆份，甲方执叁份乙方执壹份，双方签章后生效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方：____________ 乙方：____________
甲方代表：____________ 乙方代表：____________
签约日期：_______年 _______月 _______日
承包协议书篇八
乙方：
工程地址：___纺织机械公司
签订时间：20__年10月10号
甲乙双方经过友好协商，就甲方所承包的咸阳经纬纺织机械公司，位于咸阳市玉泉西路的钢结构厂房，防火涂料涂装工程中承包一事达成以下协议。
第一条：工程范围
乙方的工作量为全部工程的钢结构防火涂料涂刷。
第二条：安全责任
乙方负责涂刷过程中全部安全责任，任何意外，事故，人身伤害都与甲方无关，乙方负责由此产生的一切后果，乙方人员应服从甲方管理人员的管理，严格按照安全操作规范办事。
第三条：承包价格
第四条：涂刷变数及面积计算
钢结构防火涂料整体涂刷2遍，按照钢结构实际展开面积计算，中途建设方要求换涂料颜色，按照涂刷面积计算及另计面积。
第五条：付款方式
第一次：乙方进场作业，三天内付，甲方支付乙方__万元(___元)。
第二次：乙方进场作业，进程达到工作量的三分之一。甲方支付乙方_万元(___元)(10天内)
第三次：乙方进场作业，进程达到工作量的二分之一。甲方支付乙方_万元(___元)(20天内)
第四次：乙方进场作业，进程达到工作量的90%。甲方支付乙方_万元(___元)(40天内)
第五条：工程全部完工甲方验收完工，甲方支付乙方_万元(___元)(50天内)
第六条：消防部门验收通过，按实际结算面积计算，结清剩余款项的95%，剩余5%的质保金6个月内无质量问题，再付清质保金。
第六条：双方责任
甲方责任
甲方提供涂料及附属材料，承担施工现场的水和电。负责与土建方，监理方，总包方等协调关系，预计工期50天，如遇不可抗拒因素工期推迟，中途建设方要求换涂料颜色，甲方承担乙方所涂刷的面积，另行结算。
乙方责任
坚持质量第一，保证工期，乙方负责工人吃。住。交通。工具。劳动防护等自理，乙方应对主材料节约使用，如发现浪费，从乙方工程款中扣除，合理安排施工工序及劳动使用，出现窝工由乙方负责，因乙方自身原因工期延误，施工质量存在问题，达不到质量要求建设方反应配合态度不好，影响公司信誉，按照相关规定处罚。
甲方：___消防设备安装有限公司乙方：
代表人：代表人：
承包协议书篇九
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着精诚合作、平等互利的原则，经友好协商，就相关厨房承包合作事宜达成如下，双方共同遵守。
甲方承包紫誉宾馆全体顾客的伙食给乙方，乙方做好伙食承包相关工作。
合作期限自 年 月 日至 年 月 日。
1、收费标准：乙方根据营业额的 向甲方支付进场费用。
2、结算方式：乙方与顾客现金结算，与甲方每月 号结算进场费用。
（一）甲方的权利与义务
双方签署合同之日起，甲方将其紫誉宾馆全体顾客的用餐（午餐与晚餐）承包给乙方，并在合同期内不得选择其他餐饮单位合作。
（二）乙方的权利和义务
1、乙方须根据顾客的要求按时、按质、按量地完成伙食供给，菜品的色、香、味俱全。
2、甲方有权根据乙方活动内容及质量提出合理建议，乙方需积极与甲方进行协商，并根据协商结果作相应调整。
3、乙方承担前期伙食价目表及相关的一些广告制作费用。
4、如乙方终止合同需提前一个月告知甲方，信誉保证金 元。
5、如乙方菜品引起的食品安全问题，须由乙方负责。
6、乙方须向甲方承诺：原材料、油等符合国家质量检验相关标准。
1、乙方须按合同规定时间如期履行合同内容中的伙食承包工作，如违约，应给予甲方经济赔偿，赔偿金额按合同法有关规定执行。
2、本协议委托内容确定以及费用总额、委托变更、中止、解除和提前终止需双方确认。如任何一方违约，违约方须赔偿对方。
3、乙方工作人员接听电话须使用礼貌用语、服务态度等方面必须遵守甲方规章制度，由此引起的投诉，甲方有权按照宾馆制度对乙方进行处罚。
1、本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。
2、本协议中未尽事宜，双方协商解决，并另行签定补充协议。
3、本协议自签定之日起生效。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
法定代表人： 法定代表人：
联系方式： 联系方式：
年 月 日
承包协议书篇十
甲方：：z温泉度假村（简称甲方）
乙方：（简称乙方）
经双方友好协商，本着"方便员工、服务员工、满足员工需求"的原则，就乙方承租员工小卖部的事宜达成如下协议：
z温泉度假村员工小卖部
乙方每月支付甲方租金费人民币壹仟伍佰元（含经营用水、电等）。
租金支付办法：乙方应在每月的3日前将当月的租金以现金的形式交于甲方，逾期不交，甲方有权按每日2%收取滞纳金。工业滤布超过一个月不交租金，甲方有权单方面解除合同。
签订协议后三日内，乙方须向甲方交纳3000元，作为合同保证金，合同期满，甲乙双方结清帐务后，甲方将保证金退还乙方。
食品、饮料、日用小商品经营。严禁销售刀具、烟花、酒类（包含啤酒、药酒）等违禁物品。
1、甲方提供现有小卖部设施及场地；
2、甲方提供水、电并给乙方工作人员办理"出入证";
3、甲方负责对设施设备的安全和卫生检查。
1、乙方必须提供营业执照、税务登记证等相关证件。
2、乙方指派1-2名售货员，持健康证到保安部备案方可上岗，且上岗人员必须衣着整齐、注意个人卫生、文明用语，要听从甲方的制度管理。
3、乙方自行负责工作人员的吃、住及管理。
4、乙方出售商品必须符合国家质量标准，且有合格证，食品类必须有qs标志。
5、乙方经营时间、商品内容必须符合甲方的要求（中午10:30-13:30、下午16:30-20:00为必须保证的营业时间）；进货时间（每日下午15:00-16:00、晚上18:00-21:00为规定进货时间，如遇黄金周应将进货时间提前，保证不影响客人进出，不影响员工休息），进货渠道正规，乙方工作人员须遵守甲方的有关管理规定及制度。
6、未经甲方同意乙方不得擅自增加和安装电器设施设备，乙方原因导致甲方财产损失、设施设备破坏，乙方必须按规定赔偿。
1、乙方不得将小卖部转租他人，不得违规、违法经营。
2、由于乙方提供的商品的原因引起事故，乙方承担全部责任，同时甲方有权单方面解除协议。
3、本协议到期后，如甲方续租，在同等条件下，乙方享有优先权。
员工小卖部资产物品移交表。
甲方：z温泉度假村
乙方：
代表：
身份证号码：
联系电话：
z联系电话：
签订日期：20xx年4月1日
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/3717659.html】
