合同的履行应该按照约定的方式、时间和地点进行，对双方都有约束力。要写一份完美的合同，需要明确双方的意图和要求。预防合同风险，提高合同效力，欢迎参考以下合同范文。
电缆桥架安装合同篇一
建设单位：(甲方)
施工单位：(乙方)
签定地点：
根据《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商同意签订本合同，共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
一、承包范围：
二、承包内容：
1、搭设脚手架(满堂红)。
2、上部制作安装。
3、加强焊接。
4、下料，组对，焊接。
5、骨架下料，组对，焊接。
6、除锈、喷漆。
7、内部聚乙烯衬板安装。
一、本工程所用全部主材由甲方负责，乙方只负责本工程项目内的全部人工费和消耗材料(氧气、乙炔、电焊条等)，甲、乙双方保证所提供的材料符合设计文件和合同要求。
二、乙方施工所用的机械设备自备，费用自理。
三、工程完工验收合格乙方向甲方开建筑安装发票。
四、本工程按项目一一制作安装总造价：依据造价公司最终评审造价为准。
五、付款方式：施工单位进入现场开始施工时付___万元。
六、工程质保期为两年，质保金为%合同总价款，质保期内出现质量问题，乙方应无条件无偿返修，并达到设计及规范要求。质保期到期后无质量问题一次付清保修金，利息由乙方自行承但。
一、发包方：
1、施工中发生的设计变更，由甲方负责提供变更手续，并备齐施工所用的全部主材。
2、组织承包方和有关部门参加工程施工图纸的会审及技术交底工作，并保证按期开工。
3、配合乙方解决与其他施工单位的协调事宜。
4、防腐底漆、油漆由甲方购买。
二、承包方：
1、负责编制施工组织设计，按甲方要求制定工期及相关措施。
2、组织人员、设备、机械等进入施工现场。
3、乙方施工人员的住宿及仓库、办公室、等在现场工作期间由乙方自行解决，费用乙方自行承担，乙方施工、生活用水、电费用由乙方承担。
4、乙方施工中的消耗性材料、施工机械等自备、费用自理。
一、开工时间20______年____月____日
二、竣工时间20______年____月____日
三、本合同工期总日历天数0天
四、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延。
1、不属包干系数范围内的重工程量变更，使施工工程量增加。
2、不可预见或人力不可抗拒的因素而延误工期甲、乙双方协商解决、负责。
一、乙方必须严格按照国家颁发的建筑安装工程规程规范和标准进行施工。并接受发包方代表的临督及指导，严格执行《电力建设施工及验收规范》。
二、施工中要确保工程质量，达到优质工程施工标准。
三、乙方在施工中必须遵守下列规定：
1、乙方在施工过程中必须保持现场卫生清洁及材料工具等整齐堆放。
2、乙方在施工过程中发现对质量有影响的各方面问题，及时向甲方反映，共同解决。
3、乙方进现场前，应组织所有施工人员学习电厂有关安全规定，施工中严格遵守有关防火、安全及厂内各项规章制度，按甲方批复的施工安全技术组织措施方案严格组织施工，不得野蛮施工，施工中发生一切设备损坏和人身伤亡，其责任由乙方自负。因甲方原因此造成的设备损坏和人身伤亡责任由甲方承担。
一、制作及安装使用的材料都必须有产品合格证或质量证明书。特殊材质的材料除有产品合格证或质量证明书外，材料进厂由甲乙双方共同进行验收清点，必要时应梆材质复检，复检合格后方可使用。
二、乙方安装所用的材料需提前一周向甲方提出材料计划，并标明所用材料的使用部位、材质、规格、数量(以便施工)。
一、施工中合同规定的施工范围如发现有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同有关单位研究确定修改意见或变更文件，乙方按修改或变更的文件施工。
工程验收以国家颁发《电力建设施工及验收技术规范》《电力工业锅炉临察规程》为依据。
乙方责任：
一、若乙方工程质量验收不合格，按结算款的____%处以罚款，并负责返修达到合同约定的质量标准。
二、若乙方原因工程不能按期完工，乙方承担违约责任，工期每延误一天按结算款的___%处以罚款。
甲方责任：
一、未按合同的规定履行自己应负的责任，工期得以顺延并承担由此造成的损失。
二、如因甲方支付乙方的工程进度款不及时，导致工程不能正常进行而延误工期，其责任由甲方负责。
合同发生纠纷，应进行协商解决。协商解决不成到合同履行地人民法院起诉。
一、本合同一式四份，双方各持一份，未尽事宜双方协商解决。
二、本合同自双方代表签定，加盖公章或合同专用章即生效，合同保修期满，结清工程款后终止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
电缆桥架安装合同篇二
甲方：
乙方：
兹有甲方向乙方订购以下电气物质，经由甲乙双方遵循公平原则，在充分协商，取得一致的情况下，签订条款如下，以兹共同遵守。结合图纸及甲方要求生产。
第一条、交(提)货方式、地点及交货期：青海大美项目部指定地点。
第二条、运输方式及到达站和费用负担：出厂到目的地运输费、卸车费均由乙方承担。
第三条、数量和包装要求：以甲方实际验收数量和实际检定合格数量为准，包装要求散装。
第四条、检验标准、方法、地点及期限：货物到场后由甲方验收货物数量及包装，若在验收或使用过程中出现异议,自甲方书面通知之日起3日内乙方派人来解决,免费更换所有有异的材料,由此所产生的所有费用均由乙方负担。
第五条、结算方式：合同签订后，甲方支付10%的预付款，乙方按照甲方进度要求制作材料，材料供应至总量的'一半时，甲方支付合同价款的50%，材料全部到场经甲方验收合格后支付至合同价款的95%，剩余5%作为质保金，质保期为货物全部到场后六个月。甲方若使用承兑汇票付款，乙方需提供足额发票。
第六条、保修及保修期限：乙方对产品质量负责的期限为经甲方工程竣工验收合格后1年，在保修期内若出现质量问题，乙方需免费更换或维修，在此期间发生的一切费用，由乙方承担。乙方提供保修证书。
第七条、合同争议的解决：合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解。协商或调解不成的，任何一方可向合同签订地点的人民法院提出诉讼。
第八条、未尽商定事宜，甲乙双方协商解决。
第九条、本合同一式4份，乙方执1份，甲方执3份。经双方代表签字盖章生效。
甲方(公章)：xxxxxxxxx乙方(公章)：xxxxxxxxx
法定代表人(签字)：xxxxxxxxx法定代表人(签字)：xxxxxxxxx
xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日
电缆桥架安装合同篇三
随着人们法律意识的加强，越来越多事情需要用到合同，它可以保护民事法律关系。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的电缆桥架购买合同，欢迎阅读与收藏。
甲方(需方)：_____________
乙方(供方)：_____________
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规之相关规定，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方购买电缆桥架事宜，经友好协商达成一致，订立本合同。
1.1甲方根据自身安装项目的施工进度情况，于10日前以书面形式或电话通知乙方供货时间、规格、数量的需求计划。
1.2乙方必须严格按照甲方提供的计划，准时将所购电缆桥架送到施工现场，分楼号卸至指定地点。
三、购买的产品名称、型号、数量、单价、总额：
运费、装卸费、包装费、配件等费用均包含在单价中，且此单价不随市场原材料的价格波动而变化，货到施工现场时，无论市场原材料价格上涨还是下降，在本合同内单价均不做调价。
乙方按甲方提出的需求计划要求将电缆桥架全部进场，经甲方、乙方相关人员共同验收合格并签署验收单后，十日内付至全部电缆桥架总款额的90%，余款在竣工验收合格后一次性付清。
5.1乙方保证所供电缆桥架产品标准和技术要求符合国家标准，并满足图纸设计要求。
5.2乙方必须保证本合同中关于电缆桥架质量要求、技术标准、验收标准等的规定，同时乙方必须出具相应的批次、合格证(带企业标识牌)、检验报告、生产许可证、营业执照、售后服务承诺书等。
5.3乙方必须保证所生产的电缆桥架经现场检测全部合格。
5.4若乙方未按期交货，则视为乙方违约，由乙方向甲方支付1000元/天的违约金，并按甲方的要求重新组织材料进场，并承担由此给甲方带来的一切经济损失。
5.5甲方不按合同约定支付价款，按每日1000元/天支付违约金。
5.6若由于甲方要求或不可抗力因素造成乙方未按期交货，交货日期相应顺延。
5.7在质保期内，乙方应做好质保工作。若乙方生产的.电缆桥架在正常使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知24小时内无条件更换电缆桥架，并承担由此给甲方、住户和施工方带来的一切经济损失。如乙方不能按照合同约定及时处理，甲方有权代为处理，发生的一切经济费用甲方有权直接从质保金扣除，无须通知乙方。质保金不足以抵偿的，乙方在接到甲方书面通知后7日内将超出质保金的费用以支票或现金的形式支付甲方，否则视为乙方严重违约，乙方将承担由此给甲方带来的一切经济损失和法律责任。
5.8如所供产品有质量问题，乙方在三日内无条件更换，如乙方不能按时按质更换供货，则甲方有权解除合同并有权自行采购，乙方自愿无条件支付甲方自行采购所发生费用的两倍赔偿并无条件承担由此带来的一切直接和间接的经济损失及法律责任。
5.9电缆桥架厚度要求：500宽度桥架板为1.5mm钢板，400宽度桥架板为1.2mm钢板，300宽度桥架板为1.2mm钢板。桥架含外连接片、连接螺栓，材质为热板喷塑，颜色为淡灰色。
本合同在执行过程中发生争议，双方协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
7.1未尽事宜双方协商解决，另行签订补充协议;
7.2本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
电缆桥架安装合同篇四
第七条 对电缆桥架质量提出异议的时间和方法
7.1甲方在验收过程中，如发现桥架(或配件)的品种、规格、型号、颜色、质量等不符合规定，有权在收货后的 15日内向乙方提出异议;有权拒收不符合规定部分的桥架(或配件)，并有权拒付该部分的货款。逾期视为合格，甲方不得以任何理由拒收桥架(或配件)，并不得拒付货款。
7.2乙方在接到甲方的异议后，应在 7日内处理完毕。如乙方不予处理，则视为同意甲方提出的异议，且甲方有权单方处理该不符合规定的部分桥架(或配件)，因此所产生的一切责任和费用均由乙方承担。
7.3无论甲方是否提出异议，乙方作为桥架(或配件)的供货单位，均须严格遵照《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的规定，确保其提供的桥架(或配件)为合格产品且质量满足工程需要。
7.4乙方提供桥架(或配件)的质保期须符合桥架(或配件)的合理使用期限(最低不得少于2年)。
第八条 违约责任
8.1甲方须承担的违约责任
8.1.1 甲方如无正当理由而单方变更材料(或产品或设备)颜色、品种、规格、型号、质量或包装要求等，应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失。
8.1.2 甲方如无正当理由而单方退货的，甲方应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失。
8.1.3 甲方如未按本
合同
规定的日期向乙方付款，则应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失。8.1.4乙方送货或代运的桥架(或配件)，甲方如无正当理由而拒绝接货，则甲方应赔偿乙方因此所遭受的直接损失。
8.2乙方须承担的违约责任
8.2.1乙方如未经甲方书面同意而中途变更桥架(或配件)颜色、品种、规格、型号、质量或包装标准等，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的5%向甲方支付违约金。
8.2.2 乙方如违反本合同规定的期限而逾期交货,则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，每逾期一天，乙方须按本合同总价的万分之五/日的标准向甲方支付违约金。
8.2.3乙方如未按本合同规定的数量交货，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的5%向甲方支付违约金。如乙方少交的部分甲方仍然需要，则乙方必须在甲方书面要求的期限内如数补齐;如乙方仍不能按规定期限交货，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的5%向甲方支付违约金。
8.2.4 乙方如违反本合同的其他有关规定，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的5%向甲方支付违约金。
第九条 争议解决方式
第十条 附则
13.1本合同自甲、乙双方签字、盖章后生效，至双方履行完毕本合同规定的各项权利、义务后自行失效。
13.2本合同生效后，任何一方不得擅自变更。
13.3本合同一式 伍 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份。 (以下无正文)
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：
乙方：
兹有甲方向乙方订购以下电气物质，经由甲乙双方遵循公平原则，在充分协商，取得一致的情况下，签订条款如下，以兹共同遵守。结合图纸及甲方要求生产。
第三条、交(提)货方式、地点及交货期：青海大美项目部指定地点。
第四条、运输方式及到达站和费用负担：出厂到目的地运输费、卸车费均由乙方承担。
第五条、数量和包装要求：以甲方实际验收数量和实际检定合格数量为准，包装要求散装。
第六条、检验标准、方法、地点及期限：货物到场后由甲方验收货物数量及包装，若在验收或使用过程中出现异议,自甲方书面通知之日起3日内乙方派人来解决,免费更换所有有异的材料,由此所产生的所有费用均由乙方负担。
第七条、结算方式：合同签订后，甲方支付10%的预付款，乙方按照甲方进度要求制作材料，材料供应至总量的一半时，甲方支付合同价款的50%，材料全部到场经甲方验收合格后支付至合同价款的95%，剩余5%作为质保金，质保期为货物全部到场后六个月。甲方若使用承兑汇票付款，乙方需提供足额发票。
第八条、保修及保修期限：乙方对产品质量负责的期限为经甲方工程竣工验收合格后1年，在保修期内若出现质量问题，乙方需免费更换或维修，在此期间发生的一切费用，由乙方承担。乙方提供保修证书。
第九条、合同争议的解决：合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解。协商或调解不成的，任何一方可向合同签订地点的人民法院提出诉讼。
第十条、未尽商定事宜，甲乙双方协商解决。
第十一条、本合同一式4份，乙方执1份，甲方执3份。经双方代表签字盖章生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
共
2
页，当前第2
页1
2
电缆桥架安装合同篇五
买方：
地址：
委托代理人：
联系电话：
卖方：
地址：
电话：
税号：
开户行及账号：
委托代理人：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方友好协商，就买方购卖方生产的“冠通”牌电线、电缆产品，达成如下合同条款：
第一条、买方购买见附表：电缆正差1米，按实际米数结算。电缆采购合同范文节选！
第二条、产品的交（提）货时间、地点：
1、产品的交（提）货时间为：
2、产品的交（提）货地点为：
第三条、产品的交接方式：
1、产品的运输方式为卖方送货（本市），运费由卖方承担。
2、产品的收（提）货人为______该收（提）货人在卖方送货单上盖章或签字，视为买方收（提）货。
3、合同订立后，买方如果要求变更交（提）货地点或收（提）货人时，应在合同规定的交货期限二天前以书面形式通知卖方，否则视为未变更。
第四条、提前或逾期交（提）货的处理
1、实际交（提）货日期早于或迟于合同规定的日期不超过二日的，视为双方守约，合同继续履行，双方互不追究责任。
2、双方逾期交货时间超过二天时，视为卖方逾期交货，卖方逾期交货部分货款的千分之五，向买方支付违约金，合同继续执行。
3、买方逾期收（提）货时间超过二天时，视为买方逾期收（提）货，买方逾期收（提）货部分货款的千分之五，向卖方支付违约金，合同继续履行：
4、买方逾期收（提）货时间超过三个月时，视为买方拒绝收（提）货，卖方有权解除合同，自行处理货物，所收货款不予退还。
第五条、产品货款的结算方式：
1、本合同订立三日内，买方向卖方预付30%作为定金卖方组织生产，货到现场付清全款。
2、收（提）货时，买方对产品进行验收，验收合格后卖方组织卸货。
3、预付款在最后一批交（提）货的货款中冲抵货款。
4、货款支付方式为______，买方使用其他单位或个人的支票、银行卡等支付方式代为支付货款的，应提供该单位或个人的书面授权，并承担因此而产生的法律责任。
6、预付款收到后合同生效，合同内产品价格为固定价，合同签订后不随市场变动，否则，承担违约责任。
第六条、逾期付款的处理
1、买方收（提）到产品时而尚未付款的，视为买方逾期付款。
2、逾期付款违约金应于最后一次交（提）货前，与货款一并付清。
3、在买方付清产品货款前，产品的所有权归卖方所有，买方不得以任何理由或借口，以任何形式哄抢、扣押、留滞、折抵或损害卖方产品、运输车辆；否则，卖方除有权按本合同第四条第4款拒绝收（提）货情形处理外，并追究买方的法律责任。
第七条、产品的质量标准及质量异议的提出
1、产品的质量除双方另有约定外，执行国家相关标准。
2、买方对产品的规格、型号、数量、质量不和规定，应妥善保管，并在7日内向卖方提出书面异议；否则，视为卖方所交产品的质量符合合同的规定。
3、买方提出的书面异议中，应说明不符合规定的合同号、型号、规格、收货日期、检验方法、检验情况和检验证明，保留相关证据，并提出不符合规定的产品处理意见。
4、卖方在接到买方有效书面异议后，应在收到书面异议的当日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
5、对买方提出的质量异议，经卖方确认确属卖方质量责任时，双方同意采用无偿退货、修理或更换方法处理；应买方储存、保管、使用、保养不善等原因，造成的产品质量责任，由买方自行承担。
第八条、产品的包装及回收
电缆轮具，归卖方所有，如有丢失，按厂价赔偿。
第九条、凡因本合同签订及履行而发生的一切争执，均由工程所在地人民法院管辖审理。
第十条、本合同一式二份，均为正本，双方各执一份；双方盖章、卖方依本合同收到预付款后生效。电缆采购合同范文节选！
卖方：
代表：
地址：
电话：
账号：
签订时间：______年______月______日
买方：
代表：地址：
电话：账号：
签订时间：______年______月______日
电缆桥架安装合同篇六
买方：
地址：
委托代理人：联系电话：
卖方：
地址：电话：
税号：
开户行及账号：
委托代理人：联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方友好协商，就买方购卖方生产的“冠通”牌电线、电缆产品，达成如下合同条款：
第一条买方购买见附表：电缆正差1米，按实际米数结算。电缆采购合同范文节选!
第二条产品的交(提)货时间、地点：
1、产品的交(提)货时间为：
2、产品的交(提)货地点为：
第三条产品的交接方式：
1、产品的运输方式为卖方送货(本市)，运费由卖方承担。
2、产品的收(提)货人为该收(提)货人在卖方送货单上盖章或签字，视为买方收(提)货。
3、合同订立后，买方如果要求变更交(提)货地点或收(提)货人时，应在合同规定的交货期限二天前以书面形式通知卖方，否则视为未变更。
第四条提前或逾期交(提)货的处理
1、实际交(提)货日期早于或迟于合同规定的日期不超过二日的，视为双方守约，合同继续履行，双方互不追究责任。
2、双方逾期交货时间超过二天时，视为卖方逾期交货，卖方逾期交货部分货款的千分之五，向买方支付违约金，合同继续执行。
3、买方逾期收(提)货时间超过二天时，视为买方逾期收(提)货，买方逾期收(提)货部分货款的千分之五，向卖方支付违约金，合同继续履行：
4、买方逾期收(提)货时间超过三个月时，视为买方拒绝收(提)货，卖方有权解除合同，自行处理货物，所收货款不予退还。
第五条产品货款的结算方式：
1、本合同订立三日内，买方向卖方预付30%作为定金卖方组织生产，货到现场付清全款。
2、收(提)货时，买方对产品进行验收，验收合格后卖方组织卸货。
3、预付款在最后一批交(提)货的货款中冲抵货款。
4、货款支付方式为，买方使用其他单位或个人的支票、银行卡等支付方式代为支付货款的，应提供该单位或个人的书面授权，并承担因此而产生的法律责任。
6、预付款收到后合同生效，合同内产品价格为固定价，合同签订后不随市场变动，否则，承担违约责任。
第六条逾期付款的处理
1、买方收(提)到产品时而尚未付款的，视为买方逾期付款。
2、逾期付款违约金应于最后一次交(提)货前，与货款一并付清。
3、在买方付清产品货款前，产品的`所有权归卖方所有，买方不得以任何理由或借口，以任何形式哄抢、扣押、留滞、折抵或损害卖方产品、运输车辆;否则，卖方除有权按本合同第四条第4款拒绝收(提)货情形处理外，并追究买方的法律责任。
第七条产品的质量标准及质量异议的提出
1、产品的质量除双方另有约定外，执行国家相关标准。
2、买方对产品的规格、型号、数量、质量不和规定，应妥善保管，并在7日内向卖方提出书面异议;否则，视为卖方所交产品的质量符合合同的规定。
3、买方提出的书面异议中，应说明不符合规定的合同号、型号、规格、收货日期、检验方法、检验情况和检验证明，保留相关证据，并提出不符合规定的产品处理意见。
4、卖方在接到买方有效书面异议后，应在收到书面异议的当日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
5、对买方提出的质量异议，经卖方确认确属卖方质量责任时，双方同意采用无偿退货、修理或更换方法处理;应买方储存、保管、使用、保养不善等原因，造成的产品质量责任，由买方自行承担。
第八条产品的包装及回收
电缆轮具，归卖方所有，如有丢失，按厂价赔偿。
第九条凡因本合同签订及履行而发生的一切争执，均由工程所在地人民法院管辖审理。
第十条本合同一式二份，均为正本，双方各执一份;双方盖章、卖方依本合同收到预付款后生效。电缆采购合同范文节选!
卖方：买方：
代表：代表：
地址：地址：
电话：电话：
账号：账号：
本合同签订时间：年月日
电缆桥架安装合同篇七
甲方(需方):乙方(供方)：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规之相关规定，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方购买电缆桥架事宜，经友好协商达成一致，订立本合同。
1.1甲方根据自身安装项目的施工进度情况，于10日前以书面形式或电话通知乙方供货时间、规格、数量的需求计划。
1.2乙方必须严格按照甲方提供的计划，准时将所购电缆桥架送到施工现场，分楼号卸至指定地点。
暂定人民币元(大写：人民币元整。本合同所约定的单价费用为包干价不再调整。最终结算时实际供货量如有增减，按投标报价中的对应型号价格结算。
材料的价格波动而变化，货到施工现场时，无论市场原材料价格上涨还是下降，在本合同内单价均不做调价。
乙方按甲方提出的需求计划要求将电缆桥架全部进场，经甲方、乙方相关人员共同验收合格并签署验收单后，十日内付至全部电缆桥架总款额的90%，余款在竣工验收合格后一次性付清。
5.1乙方保证所供电缆桥架产品标准和技术要求符合国家标准，并满足图纸设计要求。
5.2乙方必须保证本合同中关于电缆桥架质量要求、技术标准、验收标准等的规定，同时乙方必须出具相应的批次、合格证(带企业标识牌)、检验报告、生产许可证、营业执照、售后服务承诺书等。
5.3乙方必须保证所生产的电缆桥架经现场检测全部合格。
5.4若乙方未按期交货，则视为乙方违约，由乙方向甲方支付违约金，并按甲方的要求重新组织材料进场，并承担由此给甲方带来的一切经济损失。
5.5甲方不按合同约定支付价款，按每日
5.6若由于甲方要求或不可抗力因素造成乙方未按期交货，交货日期相应顺延。
5.7在质保期内，乙方应做好质保工作。若乙方生产的电缆桥架在正常使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知24小时内无条件更换电缆桥架，并承担由此给甲方、住户和施工方带来的一切经济损失。如乙方不能按照合同约定及时处理，甲方有权代为处理，发生的一切经济费用甲方有权直接从质保金扣除，无须通知乙方。质保金不足以抵偿的，乙方在接到甲方书面通知后7日内将超出质保金的费用以支票或现金的形式支付甲方，否则视为乙方严重违约，乙方将承担由此给甲方带来的一切经济损失和法律责任。
5.8如所供产品有质量问题，乙方在三日内无条件更换，如乙方不能按时按质更换供货，则甲方有权解除合同并有权自行采购，乙方自愿无条件支付甲方自行采购所发生费用的两倍赔偿并无条件承担由此带来的一切直接和间接的经济损失及法律责任。
5.9电缆桥架厚度要求：500宽度桥架板为1.5mm钢板，400宽度桥架板为1.2mm钢板，300宽度桥架板为1.2mm钢板。桥架含外连接片、连接螺栓，材质为热板喷塑，颜色为淡灰色。
本合同在执行过程中发生争议，双方协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
7.1未尽事宜双方协商解决，另行签订补充协议; 7.2本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
甲方(需方)盖章：乙方(供方)盖章：代理人：代理人：日期：
电缆桥架安装合同篇八
发包单位(甲方)：
承包单位(乙方)：
“江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方，根据《^v^经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关的法规和文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，特签订本合同。
1、工程名称：江语城小区配电工程
2、工程地点：恩施市施州大道608号——红庙经济开发区下官田
3、承包方式：包工包料
4、工程内容：安装630kva箱变一台、400kva箱变一台、高压计量箱二台、自备发电机、10kv高压引入、高、低压电缆引至各配电箱,用户电表。(见设计图，满足供电需求，不含土建部分)。
5、承包方式：包工包料
6、工程造价：经双方商定，工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用)：()包干。
1、本工程总工期为：以建筑工程同步
2、本工程开工日期：以甲方约定时间为准。
3、400kva箱变一台，必需在____年____月____日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。
4、乙方必需在____年____月____日完成原门前高压线路搬迁等工作，配合甲方撤除原建筑物并承担因此发生的费用(高压线路搬迁)。
1、甲方责任：
(1)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。
(2)提供到电力部门办理相关手续的所有资料和证件。
(3)指定代表与乙方联系，负责工程施工过程中外围协调工作，对工程进行监督和验收。
(4)开工前消除障碍，协调外部环境，使施工现场具备施工条件。
2、乙方责任：
(1)按合同要求按期保质保量完成所承担的全部工程,乙方必须按有关技术规范标准严格施工，因工程质量不合格所引起的一切责任，由乙方承担。
(2)乙方在工程中必须确保工程施工安全文明，对施工中一切安全事故负责并承担因此所发生的一切费用。
(3)在甲方提供相关证明资料的前提下负责代理甲方到当地供电等部门办妥供电入户的相关手续。
(4)负责对已完工程在未交付使用前的维护，并清理好现场。
(5)代理甲方负责整个供电工程的验收并承担发生的一切费用。
合同签定后，甲方在2日内向乙方支付计人民币元为定金，400kva箱变到工地安装支付人民币元，其它工程设备材料到场后甲方支付50%工程款材料款，工程竣工经甲、乙双方和供电、消防等相关部门验收合格后，甲方10日内支付给乙方工程总价款45%的工程款(定金冲减)，其余5%留作工程质量保修金，一年保修期满后工程无质量问题一次性付清(保修金不计息)。
1、对在执行本合同过程中出现的争议由双方共同协商解决，或提交仲裁机构冲裁。
2、凡出现违反本合同条款均视为违约，违约方除负责赔偿损失外，还应支付工程总费用8%的违约赔偿金。
1、本合同经双方签字盖章后生效，任何一方不得擅自变更或解除，否则一切后果由责任方承担，本合同在所有款项结算完毕后自动效。
2、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。
3、本合同一式肆份，双方各执贰份。
甲方(章)：法定代表人：委托代理人：
乙方(章)：法定代表人：委托代理人：
____年____月____日
电缆桥架安装合同篇九
承包单位 : 建筑工程有限公司 以下简称乙方
一、承包工程项目
1 、工程项目名称 :
2 、工 程 地 址 :
3 、承 包 范 围 :
4 、承包形式： 包工包料 。
5 、工程项目期限 : 年 月 日至: 年 月 日
6 、工程合同总工期： 日历天。
二、协议内容
1 、安全文明施工目标
1) 不发生轻伤及以上人身事故。
2) 不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。
电缆桥架安装合同篇十
甲方(需方): 乙方(供方)：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规之相关规定，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方购买电缆桥架事宜，经友好协商达成一致，订立本合同。
一、 供货时间：
1.1甲方根据自身安装项目的施工进度情况，于10日前以书面形式或电话通知乙方供货时间、规格、数量的需求计划。
1.2乙方必须严格按照甲方提供的计划，准时将所购电缆桥架送到施工现场，分楼号卸至指定地点。
二、本合同总价款：
暂定人民币 元(大写： 人民币 元整。本合同所约定的单价费用为包干价不再调整。最终结算时实际供货量如有增减，按投标报价中的对应型号价格结算。
材料的价格波动而变化，货到施工现场时，无论市场原材料价格上涨还是下降，在本合同内单价均不做调价。
四、结算及付款方式：
乙方按甲方提出的需求计划要求将电缆桥架全部进场，经甲方、乙方相关人员共同验收合格并签署验收单后，十日内付至全部电缆桥架总款额的90%，余款在竣工验收合格后一次性付清。
五、电缆桥架的质量要求、技术标准及违约责任
5.1乙方保证所供电缆桥架产品标准和技术要求符合国家标准，并满足图纸设计要求。
5.2乙方必须保证本合同中关于电缆桥架质量要求、技术标准、验收标准等的规定，同时乙方必须出具相应的批次、合格证(带企业标识牌)、检验报告、生产许可证、营业执照、售后服务承诺书等。
5.3乙方必须保证所生产的电缆桥架经现场检测全部合格。
5.4若乙方未按期交货，则视为乙方违约，由乙方向甲方支付违约金，并按甲方的要求重新组织材料进场，并承担由此给甲方带来的一切经济损失。
5.5甲方不按合同约定支付价款，按每日
5.6若由于甲方要求或不可抗力因素造成乙方未按期交货，交货日期相应顺延。
5.7在质保期内，乙方应做好质保工作。若乙方生产的电缆桥架在正常使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知24小时内无条件更换电缆桥架，并承担由此给甲方、住户和施工方带来的一切经济损失。如乙方不能按照合同约定及时处理，甲方有权代为处理，发生的一切经济费用甲方有权直接从质保金扣除，无须通知乙方。质保金不足以抵偿的，乙方在接到甲方书面通知后7日内将超出质保金的费用以支票或现金的形式支付甲方，否则视为乙方严重违约，乙方将承担由此给甲方带来的一切经济损失和法律责任。
5.8如所供产品有质量问题，乙方在三日内无条件更换，如乙方不能按时按质更换供货，则甲方有权解除合同并有权自行采购，乙方自愿无条件支付甲方自行采购所发生费用的两倍赔偿并无条件承担由此带来的一切直接和间接的经济损失及法律责任。
5.9电缆桥架厚度要求：500宽度桥架板为1.5mm钢板，400宽度桥架板为1.2mm钢板，300宽度桥架板为1.2mm钢板。桥架含外连接片、连接螺栓，材质为热板喷塑，颜色为淡灰色。
六、合同纠纷的解决方式：
本合同在执行过程中发生争议，双方协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他事项：
7.1未尽事宜双方协商解决，另行签订补充协议; 7.2本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
甲方(需方)盖章： 乙方(供方)盖章： 代理人： 代理人： 日期：
电缆桥架安装合同篇十一
一、工程内容： 包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程(详见图纸)。 以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期：
1、开工日期：本项目工程工期从________年____月____日起至________年____月____日止，共 个日历天。
2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
三、工程合同价款： 经协商本合同总承包价款为人民币：x元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
四、承建方式 乙方对水电及园建工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方负责提供所承建工程的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。
2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
五、工程付款办法
第二天安排人员进场施工。
2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。
3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%， 即人民币：贰拾壹万陆仟元整。
4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：壹拾万零捌仟元整。
六、程质量要求：
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。
七、工程竣工验收结算： 乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于三十三个工作日内结算完毕。
八、延期违约责任： 乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币1000元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
九、质保内容 质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
一、双方在施工中的几项规定：
1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。
2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。
电缆桥架安装合同篇十二
甲方：(以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工业有限责任公司卷烟厂电缆桥架购置项目事宜，经双方友好协商，达成共识，签订本合同。
一、 工程概况
1、项目名称：工业有限责任公司卷烟厂电缆桥架购置项目
2、合同总价(大写)：人民币柒拾肆万玖仟伍佰零伍元叁角伍分整(小写：749505.35元)
3、主要货物一览表：
二、 付款方式：
合同签订后，货物送达甲方指定地点、安装、调试后支付合同总金额75%的货款;设备验收合格后支付合同总金额20%的货款;满质保期后支付合同总金额5%的余款。
三、 交货期限及交货地点：
1、交货期限：合同生效后30天内到货，30天完成桥架的安装。
2、交货地点：高新技术产业开发区金圣工业科技园。
3、乙方应尽量配合甲方的工期要求调整供货时间。
四、 质量要求：
乙方所供产品必须符合国标及规范要求、国家建材行业相关标准，并完全满足甲方设计使用要求。如达不到质量要求，乙方应立即无条件退货更换，直至达到合同约定条件，由此产生的一切费用由乙方承担。
五、 乙方对质量负责的条件及期限：
1、乙方对其按本合同向甲方提供的全部货物及服务保证如下：
(1)货物是全新的、未使用过的，并且是采用优质材料及先进的工艺制造的;
(3)货物在正确安装、合理操作和维修保养的前提下，在使用寿命期内运行正常、良好;
2、甲乙双方在甲方指定的交货地点对产品的数量、外观和相关资料进行清点检查，如发现因产品包装和运输造成的质量问题及数量不符、资料不全的，由乙方负责尽快解决，并重新交付验收。
3、乙方应对所供的产品按规范进行包装;并制定运输方案，确保所供产品安全、完好运输至甲方制定地点。如果因包装和运输原因导致的产品丢失、损坏，则由乙方承担全部责任。
4、合同所供产品的质量保修期为一年(设备通过甲方的验收之日计起)，质保期内所有费用由我方承担(含差旅费、住宿费、服务费及更换零配件费用等)。如在质保期内因甲方人员人为因素造成损坏的，乙方负责维修，但要酌情收取材料费。
5、属于质保范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知时起24小时内派人维修，乙方不在约定期限内派人保修的，每延迟一天须向甲方支付质保金1%的违约金。
六、 产品验收：
1、货到工地后，甲方对货物的外观、数量、型号、规格进行初步验收，验收结束后，甲方即时出具验收报告。如有异议七日内提出，乙方在收到甲方异议后七日内作出回复。对一次性开箱不合格的货物乙方予以换新，并承担一切与之有关的费用。
2、货到工地安装完毕后，进行调试，甲乙双方对货物的质量进行验收，并于调试完毕之日起七天内出具验收报告。
验收标准：第一阶段的验收标准为货物外观无损坏，数量、型号、
第二阶段的验收标准为相关设备技术符合文件要求。
3、货物内在质量由乙方负责，保证达到企业标准及国家标准，产品保质期为调试验收合格签字之日起12个月。
七、 安全、保证：
乙方在设备到货、仓储、安装、调试和验收期间应接受甲方的协调和管理，签订《安全环保协议书》。安装调试过程中，乙方应采取严格的安全措施，如出现安全事故，由乙方承担事故的全部责任以及发生的一切费用。
八、 货物包装：出厂原包装。
九、 违约责任：
1、乙方如逾期交货，每逾期一天须向甲方支付合同造价款的0.1%的
2、经甲方验收(第二阶段验收)，乙方的货物有质量问题，乙方须立即维修或调换，同时须向甲方支付合同造价款20%的违约金。
3、其余有关违约约定，均按照《中华人民共和国合同法》有关规定执行。如有纠纷，甲乙双方通过友好协商方式解决。
4、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;争议无法协商解决时可交由甲方所在地的人民法院裁决。违约造成直接或间接损失，由违约方承担。
十、 合同生效及其他：
1、产品检测不合格或因质量问题给甲方造成损失的，乙方无条件退货并承担由此造成的一切责任。
2、乙方必须于发货前两天通知甲方送货时间并在货到工地后及时通知甲方联系人。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效，保质期满后失效;
4、未尽事宜，双方另议补充协议;
5、本合同一式陆份，双方各执叁份。
甲 方：
乙 方：
电缆桥架安装合同篇十三
甲方(需方):
乙方(供方)：
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规之相关规定，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方购买电缆桥架事宜，经友好协商达成一致，订立本合同。
一、 供货时间：
1.1甲方根据自身安装项目的施工进度情况，于10日前以书面形式或电话通知乙方供货时间、规格、数量的需求计划。
1.2乙方必须严格按照甲方提供的计划，准时将所购电缆桥架送到施工现场，分楼号卸至指定地点。
二、本合同总价款：
暂定人民币 元(大写： 人民币 元整。本合同所约定的单价费用为包干价不再调整。最终结算时实际供货量如有增减，按投标报价中的对应型号价格结算。
三、购买的产品名称、型号、数量、单价、总额：
运费、装卸费、包装费、配件等费用均包含在单价中，且此单价不随市场原材料的价格波动而变化，货到施工现场时，无论市场原材料价格上涨还是下降，在本合同内单价均不做调价。
四、结算及付款方式：
乙方按甲方提出的需求计划要求将电缆桥架全部进场，经甲方、乙方相关人员共同验收合格并签署验收单后，十日内付至全部电缆桥架总款额的90%，余款在竣工验收合格后一次性付清。
五、电缆桥架的质量要求、技术标准及违约责任
5.1乙方保证所供电缆桥架产品标准和技术要求符合国家标准，并满足图纸设计要求。
5.2乙方必须保证本合同中关于电缆桥架质量要求、技术标准、验收标准等的规定，同时乙方必须出具相应的批次、合格证(带企业标识牌)、检验报告、生产许可证、营业执照、售后服务承诺书等。
5.3乙方必须保证所生产的电缆桥架经现场检测全部合格。
5.4若乙方未按期交货，则视为乙方违约，由乙方向甲方支付1000元/天的违约金，并按甲方的要求重新组织材料进场，并承担由此给甲方带来的一切经济损失。
5.5甲方不按合同约定支付价款，按每日1000元/天支付违约金。
5.6若由于甲方要求或不可抗力因素造成乙方未按期交货，交货日期相应顺延。
5.7在质保期内，乙方应做好质保工作。若乙方生产的电缆桥架在正常使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知24小时内无条件更换电缆桥架，并承担由此给甲方、住户和施工方带来的一切经济损失。如乙方不能按照合同约定及时处理，甲方有权代为处理，发生的一切经济费用甲方有权直接从质保金扣除，无须通知乙方。质保金不足以抵偿的，乙方在接到甲方书面通知后7日内将超出质保金的费用以支票或现金的形式支付甲方，否则视为乙方严重违约，乙方将承担由此给甲方带来的一切经济损失和法律责任。
5.8如所供产品有质量问题，乙方在三日内无条件更换，如乙方不能按时按质更换供货，则甲方有权解除合同并有权自行采购，乙方自愿无条件支付甲方自行采购所发生费用的两倍赔偿并无条件承担由此带来的一切直接和间接的经济损失及法律责任。
5.9电缆桥架厚度要求：500宽度桥架板为1.5mm钢板，400宽度桥架板为1.2mm钢板，300宽度桥架板为1.2mm钢板。桥架含外连接片、连接螺栓，材质为热板喷塑，颜色为淡灰色。
六、合同纠纷的解决方式：
本合同在执行过程中发生争议，双方协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他事项：
7.1未尽事宜双方协商解决，另行签订补充协议;
7.2本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
甲方(需方)盖章：乙方(供方)盖章：
代理人：代理人：
日期：
电缆桥架安装合同篇十四
发包方：________ (以下简称甲方)。
承包方：________ (以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国劳动民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本协议。
一、工程概况
1.工程名称：________。
2.工程地点：________。
3.承包范围及内容：商铺桥架改造及拆除排气管道等，具体内容详见综合单价表中的工作内容。
4.承包方式：本工程采用固定综合单价包干的形式进行承包，本工程采用包人工、包辅材不包主材、包工期、包质量、包管理、包安全文明施工的包干方式，全面负责本协议范围内的全部工作内容。
二、工程工期及质量标准
1.施工工期：30个日历天，若因自然灾害或不可抗力等因素而影响合同履行，经过双方协商，可以通过书面形式确定顺延工期。
2.质量标准：本工程质量严格按照国家相关规范、规程及图集执行，达到合格标准。
三、合同造价
1.乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，是不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用，一次包死不再调整的单价，工程量按实际结算。
2.综合单价表
项目名称工作内容数量单位单价(元)
桥架和电线拆除包含拆除桥架、支架、电线人工费;租赁脚手架及其他设备费用1m22
开孔包含开孔人工费、租赁脚手架及其他设备费用1个40
160pvc排气管拆除包含160pvc排气管拆除人工费、租赁脚手架1m8
开槽敷设pvc线管和电线安装包含开槽、线管、电线安装人工费1m12
拆除、安装电表线(进户线)包含拆除、安装电表线人工费1个180
3.乙方在签约前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况，进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。
四、安全文明施工要求
1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，乙方应有周密的安全施工方案和措施，消除事故隐患。机械设备使用前应进行安全生产操作规程的交底，在输电线路、地下管道、易燃易爆地段附近施工开始前提出安全防护措施。
2.乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，对他们的安全负责，随时接受甲方组织的安全检查人员依法实施的监督检查。
3.乙方应及时做好安全生产的相关资料。
4.若乙方违反国家相关条例或法规，而造成的火灾事故以及人身伤亡事故，一切损失均由乙方负责。
5.乙方应加强自身的管理，做好现场人员的安全、文明教育，指定专人负责其安全生产，自行购买个人意外伤害保险。进入施工现场作业人员必须戴好安全帽、拴好安全带，施工中所发生的安全事故概由乙方自行承担其后果和经济责任。
6.在施工期间，贯彻谁施工谁负责安全的原则，如发生伤亡事故，甲方有协助紧急抢救的义务。对其善后处理由乙方对伤亡事故全面负责，所涉及的费用由乙方全面解决。
五、付款及结算方法
工程完工后，按实际完成量进行结方，上报甲方审计。甲方应在十个工作日内审核完进行支付并扣除5%质量保证金，待工程竣工验收一月内无息退还。
六、材料设备等配备及现场管理
1.甲方负责主材供应，乙方负责自备辅材。(?)
2.乙方应自备安全帽、安全带、安全绳等劳保用品。
3.甲方所供材料到工地后，乙方指派专人领料后分类堆放标识，如因乙方原因发生损坏，由乙方负责照价赔偿。
4.乙方应合理的计划周转材料，若在施工中乱锯、不收捡等造成材料损耗量过大，乙方应照价赔偿损耗以外的材料。
5.施工过程中如发现材料数量剩余时，乙方应及时通知甲方调整进度备料并合理套用余料。
6.乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分由乙方负担。
七、违约责任
1.乙方分包的工程项目，不得擅自另行分包，在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，乙方除支付甲方违约金 元外，另负责赔偿返工的一切损失。
2.乙方应精心组织施工，保证工程质量，如质量不符合国家验收规范标准，必须返工修理，其工料费损失由乙方承但，如工程质量低劣又无法挽救的应由乙方负责赔偿全部工料损失，并支付甲方 元违约金。
3、乙方逾期交付合格工程，应按每日 元向甲方支付逾期违约金，逾期 日以上，甲方有权解除本合同，乙方向甲方支付违约金 元。
八、其他
1.合同生效和终止：双方签字盖章后生效，结清工程量款时失效。
2.其它未尽事宜经双方相互协商并签订补充协议，与本合同具有同等效力。
3.本合同发生纠纷时，甲、乙双方应及时协商，协商不成时可向工程所在地人民法院起诉。
4.本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。
甲方名称：乙方名称：
(盖章)(盖章)
签约代表：签约代表：
(签字)(签字)
签署日期： 年月 日签署日期： 年月 日
联络地址：联络地址：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
电缆桥架安装合同篇十五
供方：（以下简称甲方）
需方：（以下简称乙方）
本着平等自愿、互惠互利的原则，甲乙双方根据《xxx合同法》的相关规定，就乙方向甲方购买电缆套管产品事宜，双方协商一致，达成如下条款：
一、产品规格、数量、价格：
规格型号
数量（m）
单价（元/根）
长度为6米/根
1、以上价格为货到乙方工地价，但不包括到指定地点后的卸货费用。
2、以上供货数量根据乙方需要分批发货，总数量以入库验收总量为准。
二、质量与验收：
1、产品执行标准：产品质量应符合国家及其相关行业标准规范规定。
2、甲方发货时随货附送相应产品合格证、检测报告及相关资质证明给乙方。
3、甲方产品质量应与所送样品一致，否则乙方拒绝收货。
4、乙方若对产品质量有异议，应自货物送检后一周内书面提出，超出期限或未提出异议视为产品质量合格。
三、交货方式及运费承担
1、交货时间：甲方应在接到乙方发货通知后及时组织发货，货物最迟应在通知发出后___日内到达工地。
2、到货地点：新邵大道项目部工地或仓库，具体卸货地点货到时再定。
3、接货联系人：
4、甲方按乙方要求采用汽车运输方式发货，费用由甲方承担。
5、产品运输损耗由甲方承担。
四、付款方式
1、结算单价为___元/根，长度为___米/根，此单价含运费不含卸车费。
2、每批次货送到验收后，双方共同在项目部的入库验收单上确认实际交货数量。
3、待整批货全部送到以后，根据验收实际总量乘以单价一次性结算货款总价，并在___日内结清全部货款。
五、违约责任
1、甲方不能按时交货的，乙方可以在总结算款中扣除甲方该批货款额20%的违约金。
2、甲方所交货物品种、型号、规格、质量不符合同规定的，乙方拒收，由此而产生和费用由甲方承担。
六、其他
1、本合同未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议，协议与本合同具有同等效力。
3、本合同履行过程中发生争议，双方应先协商解决，协商不成时，双方可以到乙方所在地人民法院提起诉讼。
合同期限自___年___月___日起至___年___月日___止。
本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（签字盖章）乙方（签字盖章）
账号：账号：
开户行：开户行：
户名：户名：
电话：电话：
签订协议地点：
签订协议时间：___年___月___日
电缆桥架安装合同篇十六
甲方(需方)： 乙方(供方)：
因甲方建设 工程的需要向乙方订购 ，为保证产品的质量和供货，根据《xxx合同法》、《xxx产品质量法》和《xxx消费者权益保护法》及有关规定，经甲乙双方共同协商同意，双方本着平等互利的原则，签订本合同。
一、材料名称、规格型号、品牌、数量、单价、总价
1、上述单价中已包含材料的成本费、装车费、运费、保险费、利润、税金及货到工地包卸货等的一切费用。数量以甲方向乙方实际订购及收货的合格数量为准，最终按实结算。
2、上述材料单价为固定价格，若因市场变化导致上述材料的单价上涨或下跌均不调整(变更除外)，则甲乙双方应在乙方送货前商量好材料价格并以书面形式变更，如无书面形式变更，则以本协议确定价格为准。在没有得到甲方明确指示前，或在乙方明确要求变更价格前，乙方不得送货，否则损失自担。
二、技术标准及质量要求
1、产品质量必须符合国家现行标准或规范、行业标准或规范、地方政府有关的现行规定。本合同产品质量执行如下标准： 。乙方所供应的材料应为全新、未使用过的符合上述质量要求的货品，质量须不低于此等规范要求。
2、产品样板(如有)：合同签订前两天，乙方应按甲方要求提供产品样板给甲方留存，作为批量产品验收的标准之一。甲方确认的产品样板时仅对其尺寸、造型或色泽等外观负责。若乙方提供的样板不符合国家有关质量标准，即使在甲方确认定板后乙方供应同等产品并被甲方使用，而后出现产品质量问题的，乙方不能免责，仍然须对产品的质量负责。
三、交货条款
1、订货方式：甲方在合同中直接签订合同内的表箱内的电器原件厂家及电器原件的配置，甲方以传真或者手机短信息的形式将每批次到货通知传至乙方。到货通知中注明每批到货的规格数量、到货时间等。乙方收到该批次到货通知后回复甲方，以示确认收到。传真号码和手机号码双方确定为： ，如无书面，则发生在该两号码之间的传真、短信视为双方的真实意思表示，双方确认其真实性。
2、运输方式： 甲方验收前的损耗由乙方负责。
3、交货地点：
4、交货时间：
5、产品的组装标准和包装物的供应与回收：采用适合长途运输的出厂标准包装，由乙方自行提供，包装费用包含在合同总价当中，包装物乙方不回收。
6、交货要求：
、准确无误。
、型号、规格无差错。
、符合甲方的交货顺序及配套要求。
7、交货资料
、交货清单;
、质量保证书。
生产厂家的产品合格证。
四、产品验收
1、验收时间
产品运送到接货地点卸车后，甲方或指定接货部门(人)在 小时内组织验收。
2、验收方式
由甲方或指定接货部门(人)在指定卸货地点开箱检验或抽检;接货地点在甲方指定工程所在地的，在工程所在地进行验收。具体检验方法或检验比例、数量要求如下： (甲方提供堆放地点， 甲方在 天内验收完毕，或委托专业班组进行验收。)
3、验收标准
接货地点验收时 ，有国家验收标准的，遵照执行或按照高于该标准的合同约定条款执行;没有国家相应标准的，按照该行业标准或高于该标准的合同约定条款执行;有材料样板的，结合样板验收。验收不影响乙方在保修期间应担负的责任与义务。
五、合同价款、支付条款
1、合同暂定总价(实际以结算金额为准)：大写人民币 元(金额小写： )。
2、结算方式及时间：
电缆桥架安装合同篇十七
甲方： 合同编号： 地址： 电话：
乙方： 地址： 电话：
依照《中华人民共和国民法典》，经双方友好协商，本着公平、公正、平等、互利的原则，就甲方 项目向乙方购买电缆桥架事宜，为明确双方权益和义务，特签订如下协议以共同遵守：
第一条 名称、规格型号、质量标准(或技术指标)
1.1材料(或产品或设备)名称： 电缆桥架
1.2规格型号： 详见合同清单
1.3质量标准(或技术指标)：乙方供应产品的质量、规格、性能符合cecs31__xx年期满付清。(以实际用量结算)
5.6 支付方式：以人民币结算;采用 转账 支付方式。
5.7乙方负责到甲方办理结算的人员必须持有授权委托书，且必须在授权委托书中明确注明授权的内容、授权权限、授权期限等。没有授权委托书的，甲方有权不予支付合同价款、不予办理结算。由此发生的一切责任和费用，由乙方承担。
第六条 验收规定
6.1验收时间： 桥架进场签收后即验收、复检。
6.2验收标准：货物抵达后，由甲、乙双方及监理共同验货，按cecs31__xx年)。
第八条 违约责任
8.1甲方须承担的违约责任
8.1.1 甲方如无正当理由而单方变更材料(或产品或设备)颜色、品种、规格、型号、质量或包装要求等，应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失。
8.1.2 甲方如无正当理由而单方退货的，甲方应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失。
8.1.3 甲方如未按本合同规定的日期向乙方付款，则应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失。
8.1.4乙方送货或代运的桥架(或配件)，甲方如无正当理由而拒绝接货，则甲方应赔偿乙方因此所遭受的直接损失。
8.2乙方须承担的违约责任
8.2.1乙方如未经甲方书面同意而中途变更桥架(或配件)颜色、品种、规格、型号、质量或包装标准等，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的5%向甲方支付违约金。
8.2.2 乙方如违反本合同规定的期限而逾期交货,则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，每逾期一天，乙方须按本合同总价的万分之五/日的标准向甲方支付违约金。
8.2.3乙方如未按本合同规定的数量交货，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的5%向甲方支付违约金。如乙方少交的部分甲方仍然需要，则乙方必须在甲方书面要求的期限内如数补齐;如乙方仍不能按规定期限交货，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的5%向甲方支付违约金。
8.2.4 乙方如违反本合同的其他有关规定，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的5%向甲方支付违约金。
第九条 争议解决方式
第十条 附则
13.1本合同自甲、乙双方签字、盖章后生效，至双方履行完毕本合同规定的各项权利、义务后自行失效。
13.2本合同生效后，任何一方不得擅自变更。
13.3本合同一式 伍 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份。 (以下无正文)
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电缆桥架安装合同篇十八
购货方：
供货方：
依照xxx合同法及其他相关法律、行政法规的规定，经甲乙双方自时间愿、公平协商，就
楼电缆供应事宜协商一致，为明确甲乙双方的权利、义务，订立本合同，以期双方共同遵守。
一、产品名称、规格、数量及金额、产品名称、规格型号、计量单位、 数量、单价、总价款：
合同总价：约388964元;大写约为：叁拾捌万捌仟玖佰陆拾肆元。 说明：
1、此合同中国人保价格含检测费、含税，包含乙方生产、运输、装卸过程中的所有费用，除此之外甲方不再承担任何其他费用，本合同单价不因任何原因而调整。
二、质量要求质保期、技术标准：
1、乙方材质是什么意思保证所供电缆是： 生产的 牌正牌电缆产品。
2、产品的质量要求：符合国家和材质pu是什么材料河北省现行相关标准及规范，符合设计图纸及相关技术参数要求，达到消防及国家相关检测验收合格标北京时间校准准。甲方要求乙方所供产品质量等级为合格级品，乙方发货时应随产品时间规划局附证明其质量等级的出厂合格证及检测报告等相时间的朋友2022跨年演讲关质量证明文件。
3、产品的质保期为工程竣工验收后一年，产品实行“三包”。因产品质量问题给甲方造成的全部损失由乙方承担。
4、验收标准：产品技术、性能指标应符合国家标准，乙方发货时必须附该质保产品的质量证明文件及材质检验单等技术资料，甲方以此标准材质pu是什么材料及国家现行的相关规范、标准对产品进北京限号行验收，如乙方提供的资料及经甲方、监理验收或经国家主管部门认可的检测、检验部门复验证明不符合国家标准的北京天气产品，均为不合格产品，甲方应在验收后5天内向乙方提出书面异议，乙方对其不合格产品负责。
5、本合同产品取样及检测等费用由乙材质包裹方承担，如检测不合格甲方全部退货，乙方自行承担全部相关损失及费用。
三、供货时间、地点：
1、供货时材质pp是什么材质间：乙材质abs是什么方根据甲方要求时间供货至现场。 甲方在需要进货前7日内通知乙方，乙方安排生产及发货事宜。
2、供货地点：乙方送货至甲方施工工地，乙方按甲方提供的存放材质转换npc在哪场地自行卸货、存放，经监理、甲方和乙方三方共同对规格型号合同模板格式、数量及外观验收后方能交货。
四、产品包装标准及费用：产品必须有原厂包装且保证产品不受损害，电缆轴中国人由乙方回收，包装、运输及装卸费用由乙方承担。
五、付款任和方式及要求:
1材质一般有哪些、付材质pu是什么材料款方式：付款;全部电缆到工地后经甲方、监理验收合格并取得复检报告后甲方付至合同总价的;工程竣工验收时间的朋友甲方付至乙方全部供货金额的余全部货款材质分析的作为质保金，质保期为工程竣工验收后一年，质保期满质保金一次性付清。
2、甲方支付合同价款时，时间是让人猝不及防的东西乙方必须开具正式发票。
六、其它约定事项:
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/4290060.html】
