通过总结，我们可以更好地总结和概括出关键点，使之更易于理解和传播。切忌拖泥带水，过多的废话会让读者产生困惑和失去阅读兴趣。接下来是一些精选的总结样本，希望能够为大家写作总结提供一些启示和参考。
承包解除申请书篇一
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
1、工程名称：
2、工程范围：
3、承包单价：
4、承包内容：
5、承包范围：
6、承包方式：
7、工程期限：
计划开工日期：___年___月___日，计划竣工日期：___年___月___日，总共___天。
1、甲方的职责
(1)提供乙方承包范围内的工程计算，负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。
(2)提供必要的安全设施及生活设施及水电。
(3)负责竣工图编制、工程结算和审价工作。
(4)工程完工时，及时安排人员验收。
2、乙方的职责
(1)乙方需严格遵守安全施工规范，服从项目管理人员的指导，施工过程中因乙方施工不当造成的安全事故由乙方全部承担。
(2)乙方必须严格执行项目部制定的进度计划和质量要求，乙方在施工和管理过程中因质量问题给甲方造成的损失均由乙方承担。施工过程中如不按图施工，及不按照施工规范操作，而引起的总项目部罚款由乙方负责。
(3)乙方须文明施工，做到施工现场整洁，严禁施工材料乱堆放。
(4)乙方严格按照总项目部制定的施工工期合理组织人员，按期完成施工任务。如因甲方因素造成工期延误，则乙方不承担责任。
(5)乙方在施工过程中要和各个班组协调配合好，若因乙方协调不当造成的损失由乙方负责。
(6)乙方需按照规定为水电工人购买人身保险，水电工人应当具备相应的资质。
工程完工后，甲方完成验收时，双方进行结算，乙方准备好结算依据。
每月___日乙方向甲方报告工程进度，甲方于次月___日支付给乙方进度款的百分之___(依据总承包方合同付款方式)。
1、进入现场施工的人员，必须执行本公司的规章制度，由乙方负责督促各项工作的安全生产，杜绝违章作业。作业时间持证上岗，使用的.机械专人操作。
2、实施安全、文明施工。
3、乙方特殊工种必须持证上岗，如发现被有关部门查获罚款均由乙方负责。
4、所有的机械、灯具及电线线路不能自行拆装。
5、在施工过程中，因乙方违章操作所发生的一切人身伤亡事故，一切费用由乙方自行负责。
1、乙方进场工作后，必须把本班组人员身份证及有关手续交给甲方查验，无证件的工人，不准进场施工，乙方承包人对本班组人员的行为负全部责任。
2、打架斗欧均属违法行为，甲方不予支持，发生纠纷，乙方应及时协调或向甲方管理人员反映调解，凡参与或指使打架斗殴一律处罚人民币___元/人，情节严重均交司法机关惩处，乙方不得以任何理由推托责任，打架斗殴所发生的医疗费、误工费、罚款均乙方负责人承担。
乙方必须确保工程质量，达到___标准，如因乙方造成的质量因素而达不到此质量标准的，则处以乙方工程总价的___%处罚。
1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的___%承担违约金，或每天按___元向甲方支付违约金。
双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
1、本协议经双方签字、盖章后生效。
2、本协议于___年___月___日在___(地点)签署。
3、本协议一式___份，双方各执___份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
承包解除申请书篇二
为了加快小城镇发展步伐，推进城市化进程，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地承包法》等法律法规的规定，本着自愿、平等、有偿的原则，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：
一、位置：______________________。
二、面积：______________________。
三、土地补偿标准：______________________。
四、土地补偿金额：______________________。
五、甲方在本协议签订之日起
八、本协议自协议签订之日起生效，自补偿款到位之日起执行；
十、本协议未尽事宜由双方协商解决；
十一、本协议一式三份，张湾乡政府和甲乙双方各持一份。
甲方：___________（签章）
乙方：___________（签章）
___________年___________月___________日
承包解除申请书篇三
甲方：
乙方：姓名：______ ，身份证号： __________
甲乙双方于______年____月 _____日签订为期___年/月的劳务承包合同，甲方（因经营方式调整）/乙方（因个人原因）不能再履行劳务承包合同协议，现甲乙双方同意解除劳务承包合同。
经双方协商一致，签订本协议如下：
2.双方确认：本协议是双方共同协商的结果，其内容是双方真实意思表示，合法有效，双方共同遵守。
3.乙方已清楚了解本协议所以条款的含义，无异议和不明确之处，愿意按协议约定严格执行。
4.本协议即双方签章生效，协议书一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
乙方（签字或盖章）：
法定代表人：
经办人：
签订日期：
签订地点：
承包解除申请书篇四
乙方：_________________
为了加快小城镇发展步伐，推进城市化进程，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地承包法》等法律法规的规定，本着自愿、平等、有偿的原则，经甲乙双方友好协商，同意就土地承包中止达成以下协议：
一、位置：_________________
二、面积：_________________
三、土地补偿标准：_________________
四、土地补偿金额：_________________
五、甲方在本协议签订之日起日内全额支付乙方土地补偿款;甲方按实际土地面
积支付乙方补偿款后，自动收回该地块的使用权;
六、乙方收到甲方支付的补偿款之日起，不在享受该地块的使用权，不得对该地块的
使用权归属及其地上附着物提出异议;
七、甲乙双方必须严格按照协议内容执行，不得以任何理由违约。甲方必须在规定的
八、本协议自协议签订之日起生效，自补偿款到位之日起执行;
十一、本协议一式三份，张湾乡政府和甲乙双方各持一份。
甲方：___________
乙方：___________
____年_____月_____日
承包解除申请书篇五
申请人：**************。住所地：************法定代表人：************公司董事长。
被申请人：*********，男，汉族，*********公民身份号码：*****申请事项：请求贵院依法对被申请人采取高消费限制令，以便执行生效的鹿城区人民法院（20xx）鹿民一民初字第70号判决书。
事实和理由：申请人与被申请人未履行货款支付义务一案，20xx年10月21日鹿城区人民法院出具鹿民一民初字第**号判决书。依据该判决书，被申请人应在**年10月30日前向申请人支付人民币计*******元。判决书出具后，被申请人未在规定时间履行判决书内容，申请人已经向贵院申请强制执行，被申请人未在法院执行通知书规定时间内履行给付义务。
为维护申请人合法权益，促使被申请人履行义务，现依据《最高人民法院关于限制被执行人高消费的若干规定》，申请对被申请人限制高消费，望贵院支持。
此致鹿城区人民法院
申请人：*************
20xx年10月23日
承包解除申请书篇六
申请人：
地址：电话：138xxxxxx
法定代表人：职务：董事长
申请请求：请求贵院依法作出裁定，解除对申请人的财产保全措施。
事实及理由：
20xx年3月3日，建筑设计研究院对申请人提起诉讼及财产保全，贵院作出（20xx）海民一初字第102号裁定：冻结申请人在支行的账户存款柒拾万元，账号为：xxxxxx15.现申请人依据相关的法律规定提供担保并向贵院申请解除财产保全措施。
担保财产：等值货币担保700000元（柒拾万元）人民币，存放于贵院作为担保。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第95条、第251条、及《最高人民法院关于在经济审判工作中严格执行的'若干规定》第14条、第15条之规定，被申请人提供担保的，人民法院应当及时解除财产保全。
在民事诉讼的判决作出以前，申请人并不一定败诉，因此申请人的合法权益同样应受法律的保护，申请人不应该承担因财产保全而带来的损失。财产保全措施的目的是保障将来的判决能够得以顺利执行。申请人如果提供了相应的担保，就不会影响将来判决的执行。因而，在这种情况下，为了保护申请人的合法权益，人民法院应该解除财产保全措施。
此致
人民法院
申请人：
20xx年5月29日
承包解除申请书篇七
现如今，各种协议频频出现，签订协议能够保证双方合作愉快。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编整理的解除承包协议书，欢迎阅读与收藏。
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
1、工程名称：
2、工程范围：
3、承包单价：
4、承包内容：
5、承包范围：
6、承包方式：
7、工程期限：
计划开工日期：___年___月___日，计划竣工日期：___年___月___日，总共___天。
1、甲方的职责
(1)提供乙方承包范围内的工程计算，负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。
(2)提供必要的安全设施及生活设施及水电。
(3)负责竣工图编制、工程结算和审价工作。
(4)工程完工时，及时安排人员验收。
2、乙方的职责
(1)乙方需严格遵守安全施工规范，服从项目管理人员的指导，施工过程中因乙方施工不当造成的安全事故由乙方全部承担。
(2)乙方必须严格执行项目部制定的进度计划和质量要求，乙方在施工和管理过程中因质量问题给甲方造成的损失均由乙方承担。施工过程中如不按图施工，及不按照施工规范操作，而引起的总项目部罚款由乙方负责。
(3)乙方须文明施工，做到施工现场整洁，严禁施工材料乱堆放。
(4)乙方严格按照总项目部制定的施工工期合理组织人员，按期完成施工任务。如因甲方因素造成工期延误，则乙方不承担责任。
(5)乙方在施工过程中要和各个班组协调配合好，若因乙方协调不当造成的损失由乙方负责。
(6)乙方需按照规定为水电工人购买人身保险，水电工人应当具备相应的资质。
工程完工后，甲方完成验收时，双方进行结算，乙方准备好结算依据。
每月___日乙方向甲方报告工程进度，甲方于次月___日支付给乙方进度款的百分之___(依据总承包方合同付款方式)。
1、进入现场施工的人员，必须执行本公司的规章制度，由乙方负责督促各项工作的`安全生产，杜绝违章作业。作业时间持证上岗，使用的机械专人操作。
2、实施安全、文明施工。
3、乙方特殊工种必须持证上岗，如发现被有关部门查获罚款均由乙方负责。
4、所有的机械、灯具及电线线路不能自行拆装。
5、在施工过程中，因乙方违章操作所发生的一切人身伤亡事故，一切费用由乙方自行负责。
1、乙方进场工作后，必须把本班组人员身份证及有关手续交给甲方查验，无证件的工人，不准进场施工，乙方承包人对本班组人员的行为负全部责任。
2、打架斗欧均属违法行为，甲方不予支持，发生纠纷，乙方应及时协调或向甲方管理人员反映调解，凡参与或指使打架斗殴一律处罚人民币___元/人，情节严重均交司法机关惩处，乙方不得以任何理由推托责任，打架斗殴所发生的医疗费、误工费、罚款均乙方负责人承担。
乙方必须确保工程质量，达到___标准，如因乙方造成的质量因素而达不到此质量标准的，则处以乙方工程总价的___%处罚。
1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的___%承担违约金，或每天按___元向甲方支付违约金。
双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
1、本协议经双方签字、盖章后生效。
2、本协议于___年___月___日在___(地点)签署。
3、本协议一式___份，双方各执___份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
承包解除申请书篇八
甲方：
乙方：
甲、乙双方于 年 月 日签订的《房屋租赁》，原所签订的期为 年 月 日至 年 月 日止。现甲、乙双方经过友好协商，均表示同意提前解除该租赁，已达成以下协议：
一、经甲、乙双方协商同意，双方于 年 月 日签订的《房屋租赁》于 年 月 日因乙方拖欠房屋租金过多而提前解除。截止到此，乙方所欠的租金为 。
二、乙方在办理解除前，自愿退出该租赁房屋，并核算清所欠甲方的所有应缴费用，如租金、管理费、水电费等。
三、在办理解除前，乙方将乙方房屋中的所有物品存放于甲方的仓库中，用于留置。在解除后，缴纳完所欠的甲方全部费用时，再将其在一天内自主取回。逾期的，甲方有权自行处理，并不赔偿乙方任何损失。
四、乙方在办理解除后，退还房屋给甲方时，原有水、电及消防等设备等应该保持正常，乙方不得损坏屋内设施和原有装修，损坏应照价赔偿。
五、办理解除后，乙方应缴清所欠甲方的一切应缴费用 ，若乙方未能在解除后30日内缴清所有欠款的，甲方每月按全部欠款的5%加收滞纳金。
六、如因乙方未能按约定期限办理完退房手续，给甲方造成任何损失的，甲方有权用向乙方要求赔偿。
七、鉴于甲、乙双方的合作关系，甲方同意在双方解除后，给予乙方不超过 天的搬迁及清理时间。如乙方不按时退场的，每逾一天，需向甲方支付 元的违约金。
八、甲、乙双方签署本协议后，有关甲、乙双方的租赁关系结束，但不影响《房屋租赁》中结算和清理条款的效力。
九、乙方退租后，产生的任何损失甲方不承担赔偿责任。乙方退租前，产生的任何损失和经营风险由乙方自己承担责任。
十、在执行本解除协议过程中如产生争议，甲方与乙方应尽力通过协商解决，协商不成，任何一方可提交北京仲裁委员会通过仲裁裁决。
十一、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
十二、本协议自双方签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
电话：
电话：
地址：
地址：
年 月 日
年 月 日
承包解除申请书篇九
经协商，双方同意解除茶楼承包经营合同，并达成一致意见，为明确责任，保障双方合法权益，特签定本协议，以资共同遵守：
一、乙方于20__________年______月______日前将茶楼，建筑面积为633.79平方米，退回给甲方。
二、甲方向乙方支付提前解约违约金人民币_________元。
三、甲方同意向乙方支付补偿金人民币_________元，用于补偿乙方的损失。
四、乙方于________年____月____日支付的中央空调保养费约人民币_____元，由甲乙双方协商，甲方根据实际票据金额进行分摊元。
五、乙方添置2张全自动麻将桌和一台发电机，约人民币10，000。00元，由甲方根据实际票据金额进行分摊元。
六、乙方第一年承包经营期间（________年____月____日至________年____月____日）的费用280，000。00元已经交清，乙方实际使用11个月，甲方同意退还一个月的承包经营费即人民币23，333。00元。
七、乙方承包经营期间的水电费、物业服务费、垃圾费等所有费用，由乙方自行结清，并提供相应票据复印件。
八、甲乙双方根据《物资交接清单》，对物业、设备、用具等有关费用一次性交接完毕，上述物品在乙方使用过程中有损坏的，由甲方在乙方缴纳的押金（人民币50，000。00元）中扣除。
九、乙方缴纳的押金（人民币50，000。00元）扣除本协议第七、八款下的费用后，仍有剩余的，由甲方于________年____月____日前一次性全部无息退还；乙方缴纳的押金（人民币50，000。00元）不足以抵扣本协议第七、八款费用的，由乙方自行补足或者从甲方支付的补偿款、违约金和承包经营费中抵扣。
十、甲乙双方于20__________年一次性结清所有款项，乙方搬离出茶楼，并将茶楼退还给甲方，承包经营合同于________年____月____日解除。
十一、承包经营合同解除后，双方再无任何纠葛。
十二、本合同经双方盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。《物资交接清单》作为本合同附件，与本协议有同等效力。
（以下无正文）
承包解除申请书篇十
尊敬的学校领导、各位老师：
我是xx学院会计电算化专业07-2班的学生，我叫。我于20xx年x月x日在学校组织的200x-200x学年第x学期期末考试中，违反了考场管理规定，夹带小抄企图作弊，干扰了正常的考试秩序，并在同学中造成了恶劣影响。由于上述事实以及《浙江树人大学学生纪律处分规定》，我被浙江树人大学于二00x年x月x日被学校给与了x处分。
认真的考虑这次作弊事件中我所犯下的错误，第一个错误：我在那么多人的帮助下，没有将老师所教授的课程学习好;第二个错误：在没有学好专业课的情况下，我不是通过努力补习而是采取投机取巧的方式来应付考试，忽视学校的校规校纪。
在认识到自己的错误后，我深深的谴责着自己的所做所为，反思了自己之前对待生活、对待学习的态度和观念，潜心地从自己身上找缺点、查不足;事实上，这一年多以来，我也按老师同学们的希望在努力着，并在生活上和学习上向着那些优秀的学生看齐。我处处严格要求自己，在纪律和学习上都比以前更加努力认真的对待，坚持从认识上、从观念上转变，要求上进，关心集体、关爱他人，常和优秀的同学交流!积极参加校系的活动，以一种乐观积极的态度进行着大学生涯的每一步。
现在的我已经在一家单位进行实习，更是深刻的感受到老师的良苦用心。要是没有老师及时的发现，没有老师的谆谆教诲，没有同学们老师们的监督和帮助，我想此刻我的很难胜任这份工作，我的前途将一片黑暗!
再次感谢老师们对我的教诲，我会在即将来临的人生新阶段迈出自信的第一步。希望老师能根据平时的表现，恳请老师准予撤消处分。
此致
敬礼
申请人
年月日
猜你感兴趣
承包解除申请书篇十一
乙方：_________________
经甲乙双方友好协商，将________年____月____日
日承包租赁的黄岭岩花椒地，自从甲方郑安洪转租给乙方__________耕种，我乙方一直无经验培植好这花椒地，现造成很大损失，无法继续发展下去，经双方协商条例如下：
1、于________年____月____日正式终止承包租赁合同。
2、甲乙双方无债权债务。
3、在我乙方承包过程中，修了临时房一套，现暂时给平永贵居住。如有特殊变动的情况下，由我乙方自行解决，与甲方无关。
4、本合同签字之日起，具有同等的法律效力。
5、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
甲方：_________________乙方：_________________
________年____月____日________年____月____日
承包解除申请书篇十二
乙方：_________
合同签订时间：_________
合同签订地点：_________
经双方协商一致，签订本协议如下：_______
2、甲方同意在乙方妥善办理所有工作移交手续后结清以下款项
a)月份工资：共计____元
b)相应比例年终奖：共计____元
c)经济补偿金：共计____元
d)乙方尚欠甲方欠款及资产损失赔款：共计____元;
e)其它：共计____元;
f)其它扣款以员工离职交接表中所列资产移交情况为准。
3、甲方为乙方缴交社会保险金至_______年_______月_______日
4、甲方根据相关劳动法规和规定，向乙方提供劳动合同解除的证明并办理相关退工手续;
5、乙方应当于本协议签订后1日内妥善办理所有工作移交手续，离职后不得作出有损公司名誉或利益之行为。
6、乙方自愿放弃其他所有诉求。
7、此协议书一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(盖章)：_______乙方(签字)：_______
(以劳动合同中“甲方”名称填写并盖章)
承包解除申请书篇十三
甲方：
乙方：姓名：______，身份证号：__________
甲乙双方于______年____月_____日签订为期___年/月的劳务承包合同，甲方（因经营方式调整）/乙方（因个人原因）不能再履行劳务承包合同协议，现甲乙双方同意解除劳务承包合同。
经双方协商一致，签订本协议如下：
2.双方确认：本协议是双方共同协商的结果，其内容是双方真实意思表示，合法有效，双方共同遵守。
3.乙方已清楚了解本协议所以条款的含义，无异议和不明确之处，愿意按协议约定严格执行。
4.本协议即双方签章生效，协议书一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
乙方（签字或盖章）：
法定代表人：
经办人：
签订日期：
签订地点：
承包解除申请书篇十四
乙方：_________________
根据实际情况，在平等协商，自愿互谅的基础上，本于诚信，甲乙双方达成如下协议：
第一、甲乙双方同意解除__________年7月16日签订的《工程承包合同》及其它相关协议。自协议解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消灭。甲乙双方相互不再以任何形式追求对方的违约责任。
第二：甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。
第三：于合同未能履行是由于客观经济形势变迁造成的，甲方同意于本协议签订之日一次性退还乙方已经交纳的甲方施工管理费16.5万元;待该工程施工完成计量结算后(__________年12月6日前)甲方退还乙方已交纳甲方10万元履约保证金。
第四、甲乙双方都保留通过诉讼解决本合同争议的权利，在本协议生效后，如果任何一方不履行本协议约定的义务，另一方有权寻求通过诉讼解决争议。在诉讼过程中，本协议将不利于违约方的解释。
第五、未尽事宜双方协商解决。
甲方(盖章) ___________
法定代表人(签章) ___________
乙方(签章) ___________
____年_____月_____日
承包解除申请书篇十五
鉴于,贵司(发包人：_________________________有限公司)与我司(承包人：_________________________有限公司)于______年______月______日就工程地点位于_________________________,工程名称:_______________________项目，以下简称“该工程”)签订《_________________________施工合同》(以下简称“该合同”)。
由于该工程至今(______年______月______日至______年______月______日)未能领取相关施工许可证：_________________________，不具备法定开工条件;根据该合同_________________________条款约定以及《合同法》的相关规定，承包方可以解除合同。现我司正式书面通知贵司：从即日起，解除该合同。
因我司没有履行与本合同相关的任何行为，也没有从本合同或本项目中获得任何利益，因此本项目实际产生的任何权利和义务或法律行为与我公司无关。
特此通知!
承包解除申请书篇十六
甲 方：
乙 方：
甲方与乙方于20xx年2月8日签订就乙方承包经营权，签订了《承包合同》一份（详见《承包合同》）。
在承包期间，甲方如约履行了自己合同中约定的出资义务，共计投资304.5万元给乙方支配使用至今，但乙方至今未能依约向甲方提供担保，又拖欠甲方承包费、租金（代垫）、水电费（代垫）等，加之乙方经营期间的效益，并未达到当初对甲方的承诺，现乙方为避免双方的损失进一步扩大，向甲方申请提前解除承包，经双方多次协商，现达成如下协议，并自愿共同遵守：
七、 本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订书面补充协议；
八、 本协议一式三份，甲方执一份，乙方每人各执一份。
甲方：
乙方：
签订日期：
承包解除申请书篇十七
乙方：_________________
经甲乙双方友好协商，将________年____月____日
日承包租赁的`黄岭岩花椒地，自从甲方郑安洪转租给乙方__________耕种，我乙方一直无经验培植好这花椒地，现造成很大损失，无法继续发展下去，经双方协商条例如下：
1、于________年____月____日正式终止承包租赁合同。
2、甲乙双方无债权债务。
3、在我乙方承包过程中，修了临时房一套，现暂时给平永贵居住。如有特殊变动的情况下，由我乙方自行解决，与甲方无关。
4、本合同签字之日起，具有同等的法律效力。
5、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
________年____月____日________年____月____日
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/4468815.html】
