最热工程延期承诺书（模板22篇）

旅游是我们放松心情和增长见识的一种方式，深受人们喜爱。总结是一个复盘自己的机会，发现问题并改进自己。以下是我为大家收集的一些总结范文，希望能给大家带来一些启发和参考。

工程延期承诺书篇一

为了更好更快地完成本电力工程项目建设，保障工程如期送电运行;我单位在施工设备招标中有幸中标，在此郑重承诺：

1、前期与电业部门所有对接与沟通有甲方给予委托全面协调完成直至到送电工程竣工。

2、在工程的实施过程中，我们完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。质量检验标准决不低于招标文件或国家强制性标准要求。

3、在工程施工过程中，一定遵照投标文件中承诺的施工组织设计原则和业主制定的相关管理办法以及操作规程等，精心施工，确保质量，安全生产，保护环境，按业主要求的工期完工。

4、我单位施工人员、施工设备及提供的成套设备一定严格按照投标文件承诺按时、足额到位，确保工程顺利进行，如有更换，按招标文件有关规定执行。

5、我方完全同意对不平衡报价的修正，并严格履行计量、变更程序。

6、我方保证在施工过程中合理安排施工计划，采取有效措施，保证总工期的实现。

7、在施工过程中，我方一定严格执行工程款支付的有关规定，保证专款专用，绝不挪作它用。

8、在施工过程中，我方一定严格控制安全生产专项费用的使用，绝不挪作他用，保证安全生产无事故。

9、我方承诺，在全部工程交工验收后3个月内，完成竣工验收资料的整理和提交工作。

10、我方承诺，对项目审计、稽查和检查应全力配合，对审计和稽查的有关意见无条件的接受并及时整改。

11、我方保证在工程结束进入运营期后，完全配合管理单位进行缺陷、遗留工程的修复、完善及资料整理归档工作。

若我单位未能遵守上述承诺，甘愿接受招标人做出的任何决定。

承诺人：

工程延期承诺书篇二

本人系法定代表人（或授权委托人），代表我公司郑重向贵单位承诺：

如果我单位为咸阳领航尚宸项目住宅区室内精装修工程的总承包单位，在施工过程中，如我单位工期、质量等达不到合同文件要求，可分割部分工程量给其它承包人，直至终止施工合同；或因上级行政性指令等原因，要求提前竣工，可分割部分工程量给其它承包人，并且我单位不会向贵方提出任何要求。

在工程实施过程中，我单位拟派出的项目经理系我单位正式职工，保证在本项目施工期间无承担其他在建工程施工项目，保证按投标文件中拟派出的本项目工程现场管理人员全部到位，我单位在未经过贵司书面认可的前提下也不会擅自更改上述人员名单，否则按每人次罚款伍万元（主要工程技术人员未经贵单位书面同意，连续7天或累计30天未在施工现场，视为未到位，其中项目经理不得更改），直至终止施工合同，并且我单位不会向贵方提出任何异议或权利主张，该罚款贵司可以在发出索赔的书面通知及索赔凭证后直接在履约保证金中扣除。

在工程实施过程中，我单位保证不会转包该工程，若出现专业性分包，必须首先得到贵单位的认可（专业性分包不得大于承包金额的30%），否则贵方有权没收履约保证金并终止施工合同，我方承担由此造成的一切责任。

不论我单位是否中标，我单位均不会扩散招标文件及投标文件的内容。若由于扩散招标文件及投标文件的内容，对贵司产生负面影响，我单位将承担一切法律责任，并赔偿贵司因此而产生的一切经济损失。

若我单位中标，我单位将保证在不违背招标文件主要合同条款的基础上，与贵方签订施工合同，同时向贵司缴纳合同规定数额的履约保证金。否则，贵方有权没收投标保证金并收回中标通知书，我方承担由此造成的一切责任。

若我单位中标，我单位在签订施工合同前所缴纳的履约保证金的义务是接到贵司提出的因我司在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和索赔凭证后，在履约保证金的限额内，该索赔款直接在履约保证金中扣除，并且我单位不会向贵方提出任何异议或权利主张。

本承诺书与合同协议书及其它合同协议书组成部分的内容相违背之处，以本承诺书为准。

本承诺书的相关条款执行的解释权在于贵方，贵司无须将对上述条款执行的理由通知我单位，并且我单位不会向贵方提出任何异议或权利主张。

承包人（盖章）：

日期： 年 月日

工程延期承诺书篇三

在项目用地指标落实后，按照国家有关规定，xx年内开始施工;xx年内未施工的自愿按法律、法规规定交回所征用土地。

2、按照国家施工验收规范要求，认真组织施工，严把材料质量关、施工质量关，精心施工，确保工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20x)，否则愿承担相应的责任。

3、根据该工程的具体情况，编制详细的施工组织设计和进度计划，采用先进的施工方法和工艺。做到人员上够，工作面开足，确保项目建设如期完工。

5、及时向有关部门报告项目建设进展情况和存在的问题，并按有关部门做出的决定予以落实。

6、工程建设过程中，我公司将派专人定期到项目所在乡镇、村进行回访。预防和及时解决相关矛盾和问题，确保稳定。

7、项目建成后，切实加强经营管理，提高效益，并确保按期偿还债务。

8、完全履行项目合约责任和义务。

根据xx市人民政府主要领导批示xx市水利局关于x河改线工程委托xx区实施的请示xx号精神，为保证该项目工程顺利实施，确保xx河度汛安全，根据有关规定，特做出如下承诺：

一、严格遵守国家关于市场准入、工程施工许可、项目招标投标等有关规定，对该工程实行项目法人制、工程招标投标制、工程施工监理制。认真履行工程质量监督、工程竣工验收等法定建设程序。

二、在项目拆迁施工及建筑施工期间，保证监督好施工单位按照施工计划进行施工，做好施工场地的围蔽，保证施工场地内及周围的环境清洁卫生和施工安全，保证工程建设符合规划、建设管理要求。

三、严格专项资金管理和使用，认真做好本项目工程资金的管理和使用，决不出现截留、挤占和挪用现象。在项目资金拨付和管理上，认真接受上级部门对建设资金使用情况的监督和检查，发现问题及时纠正。

四、严格按照合同约定，按期、保质、保量完成施工任务。

建立健全务工人员工资支付制度，不恶意拖欠务工人员工资。

五、严格执行国家关于廉正建设的各项规定，认真加强廉正建设，做到工程安全、资金安全和干部安全。

六、如有违反以上承诺及国家有关规定的，愿意承担因此而产生的经济责任和经济处罚，并接受上级行政部门的行政处罚。

法定代表人：

签署时间：xx年x月x日

工程延期承诺书篇四

我公司郑重承诺（项目名称）拟派的项目经理（项目经理姓名），身份证号码：____，注册证书编号：_____，截止本项目投标截止时间，拟派项目负责人满足下列条件：项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

承诺人：____

（企业公章）

法定代表人：____

（签字或盖单）

年月日

工程延期承诺书篇五

××市财政局：

我单位负责建设的（项目名称）已于xxxx年xx月xx日完成并验收合格，现按要求提交全部的结算资料及相关资料，请予审核，在此我单位郑重承诺：

一、我单位所提交的立项文件、招标文件、投标文件、合同文件及补充协议、中标通知书、地质勘察报告、图纸设计审查意见等有关资料是真实的、合法的文件。

二、我单位所提交的施工图、工程量清单、竣工图、主要材料定价依据、设计变更、图纸答疑、会审纪要、工程量测量记录表、工程量计算表、计算图式及材料质量检验报告、工程计量签证、隐蔽工程纪录、相关会议纪要、工程竣工验收证书、质检证明等资料是真实的、完整的。

三、我单位已提交全部的结算资料及相关资料，今后不再提出其它调整或补充结算要求。

今后如发现送审资料不实、有虚假、隐匿等违规行为，我单位愿承担全部责任。

承诺单位：（盖章）

单位负责人（签字）：

日期：

1、综合性

建造一项工程设施一般要经过勘察、设计和施工三个阶段，需要运用工程地质勘察、水文地质勘察、工程测量、土力学、工程力学、工程设计、建筑材料、建筑设备、工程机械、建筑经济等学科和施工技术、施工组织等领域的知识以及电子计算机和力学测试等技术。因此，建筑工程是一门范围广阔的综合性学科。

2、社会性

建筑工程是伴随着人类社会的发展而发展起来的。所建造的工程设施反映出各个历史时期社会经济、文化、科学、技术发展的面貌，因而建筑工程也就成为社会历史发展的见证之一。

3、实践性

建筑工程涉及的领域非常广泛，因此影响建筑工程的因素必然众多且复杂，使得建筑工程对实践的依赖性很强。

4、技术上、经济上和建筑艺术上的统一性

建筑工程是为人类需要服务的，所以它必然是集一定历史时期社会经济、技术和文化艺术于一体的产物，是技术、经济和艺术统一的结果。

工程延期承诺书篇六

致： （招标人名称）： 根据你方招标的 工程的招标文件、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿意全部按照招标文件的规定，郑重提交我们的投标文件，并作出以下承诺：

1、我方愿以所报的投标总价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的`条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任，实行综合单价风险包干，且我们理解招标文件中关于投标报价的有关规定，并且无意询求此外的任何解释。

2、我方将派出（项目经理姓名）作为本次招标工程的项目经理。项目经理将认真履行项目经理管理岗位职责,对工程项目施工全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务,并保证常驻现场。

3、在中标后，投入本工程的技术人员和管理人员将常驻现场，并不随意更换所拟派的项目技术人员和管理人员，如确需更换，须报监理公司、发包人审批认可。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到 。严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。

5、若我方中标，在中标后自愿按招标文件要求提交工程履约保证给招标人。

6、我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期

天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、我方提供的资料全部为真实资料，如我方提供的业绩资料不真实或存在虚假，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

8、我方已详细审核全部招标文件及工程量清单，包括修改补充通知、答疑（如有时）及有关附件，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。

9、投入本工程的建筑原材料、构配件的质量都是经质量检验合格的产品。

10、我单位将严格按照招标人发出的设计图纸进行施工，不擅自改变设计图纸进行施工。

11、项目管理部将制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全生产、文明施工的管理规定。所有工程建设施工作业人员都是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。

13、除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

14、我们理解招标文件中关于定标的方法，并且无意询求此外的任何解释。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

电话： 传真：

日期： 年 月

日

工程延期承诺书篇七

本站后面为你推荐更多工程承诺书！

一、质量验收

本工程已按《建设工程质量管理条例》第十六条规定进行了竣工验收条件具备、验收合格，并在建设工程质量监督站进行备案(江苏建设工程竣工验收备案清单附后)

二、保修期限

1、屋面、外墙面、渗水漏水。

2、厨房、地下室、厕浴间渗水漏水。

3、水泥地面空鼓、裂缝、起砂。

4、内墙抹灰起皮、空鼓、瓷砖脱落、外墙粉刷自动脱落。

5、门窗、壁厨开关不良、缝隙过大或过小。

6、卫生间、厨房地面积水。

7、各种通水管道、截门漏水、通气孔或烟道不通。

8、电气箱、盘和线路设备给排水管道设备工程质量。

9、房屋建筑的地基基础工程和主体结构。在合理使用寿命年限内10年，国家对住宅工程另有规定的按国家规定。

三、保修处理

我们自收到客户保修要求后，本着“急用户之所急”的态度，对影响使用的项目随报随修，其它项目在三日内与用户商定时间保证按期完成。对紧急问题可组织抢修。

对因气候等因素无法在10日内彻底保修者，先进行保证生活条件的措施性处理，一旦具备条件，立即组织处理，并向客户说明解释清楚。

四、保修起始日期

自入住通知单通知入住日期开始计算。

五、保修范围内的问题

对因自然灾害，不可抗力造成的质量损害，对购房者拆、改、修和使用不当而造成的质量问题不在保修范围内。

六、其它

对超过规定期限或超出保修范围者，在力所能及条件下，可进行维修服务，按规定收取成本费和较优惠的人工费。

七、监督投诉

凡有关工程人员对保修工作推脱、拖拉、敷衍处理，不负责任、为难用户者，客户可向物业公司、直至本公司投诉。

投诉电话：xxxxxxxxx投诉部门：xxxxxxxxx

八、物业管理

本公司已委托___________物业管理有限公司对本商品住宅保修，保修时，请客户直接与该物业管理公司联系。

九、公司为各业主建立维修台帐，如需查询维修记录请到物业公司工程部。

xxx

20xx年xx月xx日

工程延期承诺书篇八

致： (招标人)

我们在此再次声明，投标文件所提供拟参加本合同工程的人员和试验仪器、设备等是完整的、真实的和准确的，并郑重承诺如下：

我们在投标文件中提供的资料(包括原件)均是真实有效的，如果在评标期间发现我们提供了虚假资料或原件作假或私刻相关单位公章的情况，我们同意业主将我们的标书作废标处理，没收我们的投标保证金;如果在合同实施期间发现我们提供了虚假资料或原件作假或私刻相关单位公章的情况，我们愿意接受业主的任何处罚，包括终止合同，没收我们的合同履约担保金。若发生上述任一情况时，我们同意按投标人须知3.9条规定处理。

如果我们的投标被接受，我们保证按投标文件承诺的时间和内容派往实施本合同的人员、试验仪器及设备等，以确保按合同要求完成本合同工程，否则愿意接受业主的任何处罚，包括业主另选中标单位，直至被清退出场，并为此负一切法律责任。同时我们也承诺，在合同实施期间，专业监理工程师及以上人员更换人数不超过30%，否则我们愿意接受业主的任何处罚，包括终止合同;若有人员、仪器及设备不能满足要求，随时应业主的要求予以更换，直至业主满意为止。

投标人： (盖章) 法定代表人： (签字)

被授权的代理人： (签字) 日期：年 月 日

工程延期承诺书篇九

若我单位在新建车间__________等项目招标中，有幸成交，在该项目实施过程中，我方对工程质量做如下承诺：

1、依法取得相应等级的资质证书，并在资质等级许可的范围内承揽工程，不转包或违法分包工程。

3、按照工程设计要求、施工技术要求和合同约定，对进入现场的原材料、用具、机械设备等进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。

4、建立、健全工程质量检验制度，严格工序管理，做好分项工程质量验收及记录工作。

5、建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训工作未经教育培训及考核不合格的人员，不得上岗作业。

6、严格依法履行建筑工程质量保修义务，(质量保修期至工程竣工验收合格之日起计算)。

以上是我单位对该工程的质量承诺，若工程验收我方达不到承诺的优良标准，我方愿接受工程造价的_____%作为惩罚。严重时，甘愿受法律法规处罚，并自动撤出现场。

承诺单位(公章)：____________

法定代表人(签字)：__________

时间：_____年_____月_____日

工程延期承诺书篇十

为保证生活饮用水（以下简称饮用水）卫生安全，保障人体健康，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《城市供水条例》、《生活饮用水卫生规范》、《生活饮用水卫生标准》的有关规定，制定以下生活饮用水卫生安全保障承诺书。

二、严格执行《生活饮用水卫生规范》和《生活饮用水卫生标准》，保障生活饮用水安全；

四、严格操控自来水生产工艺流程，并按规范投加消毒剂，保证管网末梢水余氯含量；

六、严格水质监测制度，经常开展浑浊度、肉眼可见物及游离余氯等指标测定；

七、严格落实水质风险报告制度，发现异常情况及时报告主管部门和环保、卫生部门；

八、严禁瞒报水质异常情况，严禁未经健康体检或有碍饮用水卫生的人员从事直接供、管水工作。自来水生产实行卫生许可制，未经卫生许可不得生产自来水。

承诺单位：

承诺人：

x年x月x日

工程延期承诺书篇十一

甲方：

乙方：

鉴于：

2、 乙方在合同项下的付款情况如下(单位：人民币元/万元)

应付金额

实付金额

未付金额

3、 甲方已完全、适当地履行合同义务，乙方对此并无任何异议;

4、 乙方请求延期支付上表所列未付款项(以下简称"未付款项")，甲方同意在本协议约定的条件下，接受乙方此一请求。

就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：

1、 乙方将分 期，在本条约定的截止日之前，按照下表(以下简称"还款时间表")载明的金额偿还合同项下的款项：

第一期 第二期 第三期

截止日

还款金额

延期合计

2、 乙方按照还款时间表，在每期截止日之前偿还的款项(以下简称"延期款项")，不论是否超过合同约定的付款期限，甲方均不再要求支付违约金。

3、 乙方未按照还款时间表还款，自截止日次日(含)起，超过截止日的金额(以下简称"再次逾期款项")每日应支付%的逾期付款违约金。

4、 根据第3条计算得出的再次逾期款项应支付的违约金低于按照合同约定的计算方法乙方应支付的违约金数额时，甲方有权选择采用两者中较高的一个。

7、 本协议解除，甲方有权按照合同要求乙方支付逾期付款违约金。延期款项仍可以计入逾期款项中。

8、 本协议一式两份，具有相同法律效力，双方各执一份。

9、 与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。如合同关于司法管辖权的约定与本条之约定不符，应以本条的约定为准。

10、 本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方： 股份有限公司

(签字盖章)

年 月 日

乙方：

(签字盖章)

年 月 日

工程延期承诺书篇十二

我许洪军，自愿承担江宇动力机械厂区与门面附属房搭建工程的安全责任。用电、架高等在搭建过程中严格按操作规程办事，工人按规定戴防护安全帽、绝缘手套，不私拉乱接。高空作业搭建稳固钢管架构。如在施工过程中发生任何安全事故，概与甲方无关，一切经济安全责任由我许洪军承担。

承诺人：

年 月 日

协 议 书

甲方：许洪军

乙方：徐之根

甲方在江宇动力机械厂区车间与门市之间通道内搭建钢结构屋面工程，乙方自愿承担此工程的搭建和安装，在制作和安装过程中，必须听从甲方的指挥，不得违章操作，在施工过程中安全责任乙方自负，与甲方无关。

甲方： 乙方：

20xx年7月19日

工程延期承诺书篇十三

实习已经和家长沟通过了，家长了解并同意实习。自觉按照学院《20xx级、20xx级学生实习管理规定》的相关规定，定期与学院辅导员、责任教师沟通，汇报实习情况。同时承诺:

1、服从实习单位的安排，严格遵守实习单位的安全管理制度和操作规程等相关规章制度，服从现场工作人员的指挥。注意人身财产安全，配合防火防盗。

2.严格遵守实习单位的作息制度。不得迟到、早退、旷工或擅自离开实习单位。因工作联系或其他原因必须离开实习单位的，应向实习单位请假。批准后才能离开，不要单独行动，也不要留在外面。

3.实习期间遵守交通规则；不要在江、河、湖、特海游泳进行思想报道；注意食品卫生，防止疾病传播。

4、言行要文明礼貌，不喝酒，不闹事，不闹事。不要参加与学生身份不相称的活动。

5.勤学好问，虚心向实习单位的工作人员学习，尊重实习单位的导师和同事，积极参加实习单位开展的各种有益活动，充分发挥学生应有的素质和才能。

6.积极与毕业设计老师沟通，根据毕业设计老师的要求按时完成并上交毕业设计相关材料，并根据实习进度写好实习日志(日志由领导老师按规定汇总后报教务处备案)。

7.不要做任何有损学院和实习单位声誉的事情。实习期间如有违反学校和企业规定的行为，本人愿意接受学校和实习单位的批评、教育和处罚。

8.我和父母愿意积极配合学校做好学生实习期间的教育和督导工作，保证沟通顺畅。

9.学生在实习期间，因违反实习管理规定和实习单位安全规章制度，造成他人伤害或给国家和企业造成经济损失而造成的自身伤害和学业问题，由学生及其家长承担经济和法律责任。

承诺人：xxx

20xx年xx月xx日

工程延期承诺书篇十四

本人姓名_________，工作单位___________________________。

本人至2016年5月26日向xxx借款80000元整(大写：捌万圆整)，仍欠_______元整。

为及时还清所欠钱款，保持个人的良好信誉，我承诺以下几点：

1、本人保证今后的工作收入(或筹集到的款项)先用于缴交拖欠，每月还款_______，还款时间每月月初5号—10号之间。还款方式以现金方式为主，银行转账只提供工行。xx收到款之后要出具相应的收据。

2、遵守国家法律、法规。

3、本人同意将本人的________________提供抵押;提供担保人_______(如有担保人在此承诺书之后再签订担保人协议)

4、若本人因故要出国(境)留学或定居，愿意交清全部欠款后再办理出国(境)等相关手续。

5、在欠款期间，若本人因故转工作单位或家庭地址、联系方式等相关信息有变动，保证及时将信息反馈给xx。若因不及时反馈信息造成不良后果法律责任由本人承担。

6、本人保证一定在20___年___月___日前还清所欠的钱款，做诚信人，恪守信用。

7、本承诺书一式二份，一份存xx，一份本人保存。

家庭地址：_________________________________

邮政编码：________

家庭联系电话：___________________

工作单位：__________________________

本人联系电话：________________

身份证号码：__________________________.

工程延期承诺书篇十五

在现在社会，承诺书对我们的作用越来越大，承诺书是单方意思表示，不具有合同效力。承诺书的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的延期付款申请及承诺书范文，希望对大家有所帮助。

甲方：

乙方：

鉴于： 保 证 书

2、 乙方在合同项下的'付款情况如下(单位： 人民币元/万元)

应付金额

实付金额

未付金额

3、 甲方已完全、适当地履行合同义务，乙方对此并无任何异议；

4、 乙方请求延期支付上表所列未付款项(以下简称“未付款项”)，甲方同意在本协议约定的条件下，接受乙方此一请求。

就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：

1、 乙方将分 期，在本条约定的截止日之前，按照下表(以下简称“还款时间表”)载明的金额偿还合同项下的款项：

第一期 第二期 第三期

截止日期：

还款金额：

延期合计：

2、 乙方按照还款时间表，在每期截止日之前偿还的款项(以下简称“延期款项”)，不论是否超过合同约定的付款期限，甲方均不再要求支付违约金。

3、 乙方未按照还款时间表还款，自截止日次日(含)起，超过截止日的金额(以下简称“再次逾期款项”)每日应支付 %的逾期付款违约金。

4、 根据第3条计算得出的再次逾期款项应支付的违约金低于按照合同约定的计算方法乙方应支付的违约金数额时，甲方有权选择采用两者中较高的一个。

5、 本协议解除，甲方有权按照合同要求乙方支付逾期付款违约金。延期款项仍可以计入逾期款项中。

6、 本协议一式两份，具有相同法律效力，双方各执一份。

7、 与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。如合同关于司法管辖权的约定与本条之约定不符，应以本条的约定为准。

8、 本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方：xxx股份有限公司

(签字盖章)

年月日

乙方：

(签字盖章)

年月日

工程延期承诺书篇十六

海盐科路人力资源有限公司：

本人自愿与贵公司签订劳动合同。本人承诺，在本劳动合同存续期间，本人与

其他

承诺人签字：

年 月 日

员工姓名： 身份证号码：

单位名称：xx-x有限公司

本人 进入xx-x有限公司(以下简称“公司”)后，成为该公司正式员工，现就本人有关社保购买事宜做出如下承诺和要求(申请和承诺)：

二、本人由于不愿意缴纳社保(养老保险)中员工个人缴纳部分的款项，因此，自愿要求公司不要为本人在就职期间购买该社会保险中的'养老保险。

三、本人承诺因公司按照本承诺书要求未为本人购买社会保险的，因此而导致本人未享受到社保待遇的后果和责任完全由本人承担，给自己和公司造成的所有损失和法律责任一律与公司无关，一切后果自负。

四、本人承诺在与公司劳动关系存续期间及解除以后，我均不会就社会保险问题以任何方式对公司提出任何要求，也不会通过政府部门及司法机关实施对公司不利的行为。

五、本人签订本承诺书完全出于自身真实意愿，自签订之日起，即时生效。

申请人(签字)： 公司审批人：

盖章： 公司盖章：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

xx-xxx-xx有限公司：

本人于 年 月 日入职贵公司，职位是 。本人入职时，公司已向我告知应按法律规定缴纳各项社会保险费用，公司也一直要求给予本人缴纳社会保险。但本人已经购买社保，故请贵公司不在为我办理社会保险（含养老、医疗、失业、工伤、生育保险等），即本人放弃贵公司为本人缴纳社会保险的权利。

本人在此承诺：因本人自愿放弃公司为本人缴纳社会保险的权利而产生的一切后果均由本人自行承担，与贵公司无关。本人并承诺不得以此为由要求解除与贵公司的劳动关系并要求贵公司作任何经济补偿。

特此承诺。

承诺人：

身份证号：

年 月 日

工商局

我们于  年 月 日共同投资设立的             公

司，注册资本  万元，现己缴纳 万元。自公司成立以来无违法违规行为。公司原规定的出资期限至  年  月  日,由于                          原因，现申请延长出资期限至  年  月  日。

全体股东己详细阅读本承诺书背面所列《公司法》、《公司登记管理条例》的有关条款并知晓上述条款内容及其他相关法律法规规定，现一致承诺：保证在延长的出资期限内缴足注册资本，各股东以其认缴的出资额承担责任；如违反有关规定，愿无条件承担相应的法律责任。

公司全体股东盖章(签字)

年    月    日

注；申请延长期限不得超过两年。

截止至 年12月31日，本人还有 年剩余年休假 天，特此本人自愿申请将 年剩余年休假 天延期到 年 月 日前全部休完，逾期本人自愿放弃 年剩余年休假天数。

本人承诺以上行为属自愿调整，不向公司以任何形式追索任何补偿。

申 请 人： 部门经理： 总 经 理： 申请日期： 批准日期： 批准日期：

注：所有人员必须经总经理审批后，人力资源部方可办理年休假延期手续。

工程延期承诺书篇十七

借款人：xxx身份证号：xxxxx

担保人：xxx身份证号：xxxxx

借款人xxx向xxx分别于20xx年2月9日借款25万元和20xx年4月28日借款20万元，总计45万元，借款期限均为2个月，担保人承担连带保证责任。借款到期后，借款人xxx、担保人xxx和债权人xxx三方在20xx年2月15日达成延期归还协议各一份。现因借款人潘建立躲债失联，担保人也因经营资金周转困难一时无法履行保证义务，经担保人与债权人友好协商，并经债权人同意，担保人请求债权人将担保人的担保责任转为一般保证责任，并承诺债权人向借款人主张还款义务并穷尽法律程序后债权仍无法实现情况下，担保人在债权人向法院申请执行之日起3个月内，借款人仍无法履行全部法律判决的义务时，由担保人无条件履行法律文书所确定的全部判决义务。

担保人高华方愿为借款人的上述两笔借款继续担保，并且承担一般保证责任，担保期限为还款期限届满之日（债权人向法院申请执行之日起3个月后）起两年。

x年x月x日

工程延期承诺书篇十八

于年月日离校，前往该单位提前离校实习，并为其保证做到以下几点：

1、实习期间遵守单位的规章制度，信守实习协议，给用人单位留下好印象;

5、毕业论文方面：在校外工作期间，经常与毕业论文指导老师(老师)保持联系，按照老师的要求及时对毕业论文进行修改，保证在规定时间有质量地完成毕业论文，如不能完成，责任自负。

学生签名：电话：

家长签名：电话：

年月日

工程延期承诺书篇十九

借款人：有限责任公司（以下简称甲方） 贷款人：有限公司（以下简称乙方）  鉴于：

甲方因 ，不能如期偿还 年  月日签订的 元借款合同（以下简称原合同）项下的借款，向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款。甲、乙双方经协商一致，达成如下补充协议：

一、 甲方根据原合同应向乙方借用的资金借款人民币元（大写： 元整）应于年  月日到期。截止到年  月  日止，上述借款未还偿还金额  元（大写： 元整），现约定延期到 年  月日偿还。

二、 借款利率与利息

延期后的借款利率与利息，按原合同的约定执行。

），为年利率  %。

2、 从延期之日起计息，按月结息。

3、 延期还款期届满时，当期利息与本金一并清偿。

三、 延期后甲、乙双方的其他权利、义务以及有关事项，仍按原合同约定的条款执行。

四、 本协议自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效，至本协议项下借款本金及利息全部清偿时自动失效。

五、 本协议一式  份，甲、乙双方各执  份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）： 代表人： 代表人：

日期：年  月  日

工程延期承诺书篇二十

现有义乌市南希工艺品有限公司的营业期限为：

20xx年x月x日至20xx年x月x日止，因工作疏忽的原因，未及时办理公司营业期限延长事宜，在此期间所产生的一切法律后果，由公司及股东楼天生(身份证号码：)、陈荷香(身份证号码：)承担。特此承诺。

股东签章：

义乌市南希工艺品有限公司

20xx年x月x日

证 明

兹证明坐落在义乌市苏溪镇胡宅新村14弄9号房屋三间，房屋所有权属 叶美林 所有，情况属实。

委 托 书

义乌市公安局：

本人是义乌市稠城国伟文胸行的法定代表人，因工作繁忙，现特委托杨子林前来办理公章审批事宜。望审核后给予方便。

委托人：

20xx年x月x日

工程延期承诺书篇二十一

投资有限公司：

由x有限公司担保、本人在贵公司的个人信誉借款元整（，按双方协议每月利息为（。现本人承诺借期为x年x月x日至x年x月x日，到期本人如不能按时归还，自愿以本人名下个人财产由你公司进行处置归还；每月在xx日前支付下月利息共元整（，如过期本人自愿则按5%/天支付资金占用费。

特此承诺。

承诺人（签名）：xxx

20xx年x月x日

工程延期承诺书篇二十二

现有义乌市南希工艺品有限公司的营业期限为：二00四年九月十日至二00九年九月九日止，因工作疏忽的原因，未及时办理公司营业期限延长事宜，在此期间所产生的一切法律后果，由公司及股东楼天生（身份证号码：330725195709073210）、陈荷香（身份证号码：330725195907053229）承担。特此承诺。

股东签章：

义乌市南希工艺品有限公司

二0一0年三月三日

工商局：

我们于 年 月 日共同投资设立的 公司，注册资本 万元，现已缴纳 万元。自公司成立以来无违法违规行为。公司原规定的出资期限至 年 月 日，由于 原因，现申请延长出资期限至 年 月日。

全体股东已详细阅读本承诺书背面所列《公司法》、《公司登记管理条例》的有关条款并知晓上述条款内容及其他相关法律法规规定，现一致承诺：保证在延长的出资期限内缴足注册资本，各股东以其认缴的出资额承担责任；如违反有关规定，愿无条件承担相应的法律责任。

公司全体股东盖章（签字）：

年 月 日

注：申请延长期限不得超过两年。

本人于 年 月 日入职公司，本人承诺自入职之日起十五日内按照《新员工入职通知表》中列明的材料（________________________________）提交至人事行政部，如因个人原因未按期提交而延误办理员工社保、公积金及其他业务，由此造成的一切不利后果均由本人自行承担。

承诺人：

在《药品经营许可证》或《药品gsp认证证书》延续期间，我公司郑重作出如下承诺：

1.严格遵守药品监督管理法律法规，严格按照新修订gsp有关经营行为规范要求，切实加强药品经营质量管理，诚实守信的`开展药品经营活动。

2.严格按照公司制定的新修订gsp实施计划，认真分步实施推进，在规定的时限内完成改造。

3.于2015年6月30日前申请gsp检查；在延续期满后，我公司未能通过新修订gsp检查的，将停止其药品经营活动。

4.在证书延续期间，公司违反药品监督管理法规，发生销售假劣药品等违法行为的，我公司无条件接受食品药品监管部门给予的行政处罚或处理。

5.提交的申请材料真实有效。

承诺单位：

法定代表人（签名）：

年 月 日

根据《中华人民共和国劳动合同法》第五十条规定：“用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。”和《天津市就业促进条例》第十九条规定：“用人单位招用劳动者，应当自录用之日起30日内到公共就业服务机构为劳动者办理就业登记手续；用人单位与劳动者终止或者解除劳动关系后，应当自终止或者解除之日起15日内到用人单位所在地的公共就业服务机构办理备案手续。”

现我单位 （单位名称）由于 原因，未在 (用工/退工) （30日/15日）内办理 （就业登记/退工备案）手续，如由此引起在规定时限内不能退档至户籍地、不能享受失业保险待遇、不能在户籍地办理失业登记、不能在户籍地个人缴费、不能享受失业期间相关促进就业政策等后果，由我单位承担全部责任。

（单位名称）（公章）

年 月 日

超期人员名单如下：

【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/5019612.html】