合同一经签署，双方都应当按照约定的方式和时间履行合同义务。在起草合同前，要充分了解交易的背景、目的和预期结果。注意合同的签署要素，并确保通过正确的法律程序获得合同进入法律保护的效力。
电网改造施工合同篇一
委托方(甲方)：
受托方(乙方)：
一、委托(受托)任务及内容：
根据《xxx合同法》及其他相关法律、法规和规章的规定，甲乙双方经协商一致，订立本协议。
二、委托方式：
按施工要求进行包工包料。
三、甲方责任：
1、有关土地的征用、障碍物拆迁、通道及树木砍伐、青苗赔偿、弱电措施等地方性工作。
2、帮助乙方解决施工时性住房及堆放材料的场地及施工方便等有关事项。
3、为了保证工程质量及施工顺利进行，甲方应派出工地代表1-2名，对乙方工作进行质量监督，办理签证手续。
4、甲方派出的工地代表，应对甲方承担责任，若因甲方责任造成乙方施工图中被迫误工、停工、连续三天以上时工期按实际影响天数顺延。
四、乙方责任：
1、负责本工程材料的加工运输、安装等工作。
2、施工中必须跨越的高低压线路及危害工安全的停电联系报批及其它与本工程有关的联系工作。
3、乙方必须按施工要求进行施工，质量达到电力相关规程标准要求，若因施工不良造成的事故或返工，其责任和费用由乙方负责。
4、乙方必须按合同规定的时间完成本工程的安装任务，不得拖延。
5、若是乙方原因造成误工及经济损失时其责任由乙方承担。
6、整个施工过程中的安全由乙方自己负责，甲方概不负责。
五、其他事项：
1、在施工途中如遇设计需要变更时，由甲方通知设计单位赴现场解决，变更后引起的费用增加部分由甲方另行增付。
2、由于甲方原因造成工程材料涨价费用增加部分由甲方另行增付。
3、因人力不可抗拒的自然灾害，影响乙方施工进度时，竣工时期按实际影响天数顺延。
4、如遇人力不可抗拒的自然灾害所造成的经济损失按国家有关规定办理。
六、工期与验收：
1、乙方自签订本合同之日起，尽快安排施工与作业申报，开始施工，工程全部完成后交付使用。
2、工程竣工后，乙方通知甲方，甲方收到通知后十天内组织人员进行验收，逾期不办则按工程验收合格处理。
3、如因乙方施工质量不良，造成运行后的故障，乙方负责赔偿甲方经济损失。
4、乙方负责壹年期内免费保修。
5、竣工时间年月日完成。
七、合同价款及付款和结账方法：
1、合计金额(大写)： (小写)：
2、付款和结账方法：乙方工程全部实施完成并经甲方验收合格后，乙方负责向甲方提供结算发票，甲方按合同总价款一次性支付工程总额的90%，质保期满后支付剩余10%。
八、合同的生效和分数：
1、本合同自双方签订之日起生效;
2、工程竣工验收移交，工程保修期满，合同签订价款结清后本合同自动失效;
3、本合同一式肆份。甲方执叁份，乙方执一份。具有同等法律效力。
九、附加条款：
协议条款中未尽事宜，双方协商解决。因执行协议同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，由甲方所在地仲裁委员会仲裁。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电网改造施工合同篇二
甲方：
乙方：
受甲方委托，确定该工程由乙方施工，按照《^v^合同法》及有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守：
一、工程概况：
1、工程名称：文化街萝卜会
2、工程地点：昌乐路文化街
二、施工范围及工程量
1、安装vv224×35mm电缆线160米，砌电缆井6座，电缆沟开挖回填。
3、电力部门所有报装手续的办理。
三、工程价款及付款方式：
1、本工程价款附清单壹份，总价款为壹万贰仟元整。
2、付款方式：合同签订后，甲方一次性将全额工程款付给乙方。
四、甲方职责
1、负责现场技术交底，办理好本工程红线走廊手续。
2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解2
决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。
3、根据国家现行规范组织工程验收。
4、协助施工单位抓好安全文明生产。
五、乙方职责
1、按批准的施工设计图纸施工。
2、由于乙方责任，施工时设置必要的安全措施，施工期间所发生的一切生产，交通(车辆、人身)事故由乙方负责。
3、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏，由乙方负全责。
六、其它
1、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，至本工程通电正式使用后失效。
甲方： 乙方：
代表签字 ： 代表签字 ：
签订日期： 年 月 日
电网改造施工合同篇三
甲方(债权人)：
法人代表发包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
按照《^v^民法典》和《^v^电力法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，为了明确责任，便于施工，结合本工程的具体情况，双方达成以下协议：
一、工程项目及内容(工程概况)
1.工程名称：____________
2.工程地点：____________
3.工程内容或承包范围：__________________
4.图纸：图纸是乙方施工的依据，一式三份，甲乙双方各持一份，客户中心一份。
图纸提供方式：电力设计部门设计并由电力相关部门批准的工程设计施工图纸。
二、合同工期
开工日期：___年___月___日(不得提前于电力相关部门批准同意施工的日期)，竣工日期：___年___月___日(注：工程完成时间以电力部门批准施工的日期开始计算。
)合同工期总天数为___天，如因甲方未能提供工程施工的条件(工程手续、场地等)或因其他原因耽误乙方施工，致使工期延期，因此造成的损失由甲方承担。
如因自然气候、停电及其他客观条件影响施工，工期顺延。
三、承包方式：_______________________
四、工程总价：______________________
五、工付款方式
1.工程开工前，甲方预付乙方工程款_________元(大写：__________整)，用于工程前期线缆铺设。
2.设备到甲方指定安装位置，甲方支付乙方________元(大写：__________整)
3.乙方安装完毕，经设备可正常用电，经相关部门验收合格，甲方在_____年__月__日前付清剩余________元(大写： _________整)
六、工程质量及验收
1.乙方对设计单位的设计图纸应会审，应按图施工，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
2.乙方应严格按照设计要求和国家颁发的电器装置安装工程及验收范围进行施工，不合格的工程不准交工。
如因乙方责任造成返工者，则有乙方承担一切损失。
3.工程验收：自乙方向甲方提供竣工验收申请之日三日内，由甲乙双方提请相关电力部门验收。
4.甲方须派代表在施工现场协助乙方完成甲方负责的工作(场地清理等保证施工顺利进行)。
七、违约责任：如有违反本合同相关事宜的，违约方应向对方支付本工程价款总额 %的违约金。
八、施工安全：在施工过程中，由于乙方应当严格按照相关施工操作规定进行施工，在施工期间造成的一切事故或损失，由乙方承担所发生的一切费用及相关责任。
施工中发生的其他意外事故及损失由乙方全部承担。
九、设备质保、维保
1、乙方给甲方安装的设备和材料必须是正规厂家，技术规范符合国家法律法规要求的，否则带来的一切后果由乙方负责。
2、设备质保期_____年，日常维保由乙方负责。
十、争议：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，如协商不成功，则依法诉讼由工程所在地的人民法院管辖。
十一、其他
1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。
2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部费用由乙方承担。
十二、本协议未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
十三、本协议一式___页___份，甲乙双方各持____份，自双方签字盖章后生效。
发包方(甲方公章)： 承包方(乙方公章)：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
电网改造施工合同篇四
包发单位(简称甲方)
承包单位(简称乙方)
为了保证本工程施工安全，顺利完成工程任务，按照《^v^合同法》、国电公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全施工管理规定》和四川省电力公司资阳公司的有关规定，经甲、乙双方协商，签定本协议。
一、协议范围
本协议包括 石湍 镇 长沟 村高低压线路及户表工程安全工作。
二、双方安全职责
(一)、甲方职责：
1、 施工管理中，严格贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，监促乙方在施工中提高安全施工管理水平，保障设备、职工在劳动工程中的安全。
2、 严格审查乙方施工人员素质(含负责人、技术员、工人)及特种作业人员取证(安全合格证、操作证)情况。
3、 严格审查乙方有满足工程需要，保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、安全用具。
4、负责检查、监督执行工程的施工“作业指导书”乙方全部实施。
5、 开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底和考核。
6、 有权监促检查乙方在执行安全工作规程和有关规定中的违章行为，制止违章作业，必要时有权令乙方停工或给予经济惩罚。
7、 监督与监促乙方对现场使用民工的安全管理。
(二)、乙方职责：
1、 在施工中要严格贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，落实各种安全工作规程、规定，保障设备、职工在施工过程中的安全。
2、 向甲方提供真实的保证安全施工的机构。经过检查和试验合格的机械，工器具及安全防护设施用具的配备资料。
3、 向甲方提供真实的施工人员的技术素质(包括负责人、技术人员和工人)及特种作业人员取证资料(安全合格证、操作证)。
4、 严禁使用未成年和不适合现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。
5、 工程开工前必须自上而下进行安全技术交底，全体施工人员均应掌握工程特点及施工安全措施。
6、 在施工过程中要严格执行施工“作业指导书”。 开工前应组织施工人员学习《电业安全工程规程》、《电力建设安全工作规程》等规程规定，并经考试合格后方可进行工作。
7、 加强对临时工的现场管理工作，对所使用的民工进行安全知识教育，临时工不得从事高空和电气作业。
8、 定期或不定期组织施工现场安全检查，及时纠正违章行为，制止违章作业，必要时应停工处置不安全因素。
9、乙方必须接受甲方的监督、管理和指导，对甲方提出的安全意见必须及时整改。
10、 严格按照《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》组织施工。
三、双方在工程中如违反安全合同中任何条款，导致发生的事故，按其责任划分各自承担安全责任。
四、参照《电力建设安全施工管理规定》的通知中第八十条规定，甲方预扣与乙方签定的施工合同价款的5%作为安全施工保证金。发生死亡事故扣除保证金的100%;发生重伤事故扣除保证金的50%。
甲方：法定代表人(委托人)：
乙方：施工负责人：
年 月 日
电网改造施工合同篇五
甲方：
乙方：
为确保电力线路安装工程的顺利实施，根据《^v^合同法》、《^v^电力法》、《电力供应与作用条例》的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守，严格履行。
一、 工程概况：
工程名称： 工程内容：
工程地点： 工程期限： 工程总造价： 工程总造价(大写：)
二、 工程质量标准：
安装35kv及以下架空电力线路施工及验收规范》施工。
三、甲方的权利和义务：
按期开工。
四、乙方的权利和义务：
不得随意变更经双方认可的安装施工方案如必须变更，需经甲方同意，否则造成的损失由乙方自负。施工安全由乙方自行负责。
五、违约责任：
六、争议的解决方式： 甲乙双方因履行本合同发生争议时，应依本合同之原则通过协商解决，协商不成时，双方共同提请电力管理部门行政调解，调解不成时双方选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。
七、本合同效力及未尽事宜。条例》等有关法律、规章的规定办理，如遇国家法律、政策调整时，本合同作相应调整。面协议签订前，本合同继续有效。
甲方(签字)： 乙方(签字)：
年 月 日 年 月 日
电网改造施工合同篇六
建设单位:(以下简称甲方)
实施单位: (以下简称乙方)
负责人(签章)：
第一条：乙方承担的送电工程建设任务
工程名称：送电工程
工程地址：
工程竣工后按实际面积计算，费用进行相应增减。
第二条：甲乙双方责任
甲方责任如下：
(一)甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。
(二)依据供电部门提供的高压供电方案配合乙方到规划部门办理路由批复手续。
乙方责任如下：
(一)居民住宅：从供电线路(或变电站、开闭站的电缆接头)至居民表计以上的所有供配电设施。
(二)公建设施：从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。
(三)送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购臵、安装、调试等费用。
(四)乙方在施工过程的安全由乙方负责。
第三条：合同金额及付款方式
经双方商议，合同总金额为人民币 x元，大写肆佰陆拾陆万元整。(甲方前期购买的变压器等装臵费用150万元，施工建设完工后资产无偿移交给供电部门。)
甲方先交伍拾万元做为前期费用。
如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。
第四条：规划、设计变更的约定及违约责任
合同签订后，如有任何变更，甲方应在有关部门批准同意之日起3日内，书面通知乙方，如乙方已开始设备材料采购，则本合同价款不变，如乙方还未开始进行设备材料采购，则按照变更后的工程量重新商定合同金额。
第五条：质量保证
(一)乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规定。
(二)甲方应保证按照乙方审定的设计图纸向乙方提供配电设施用房及线路通道，并能满足国家标准及规范，同时符合电力部门安全运行要求。
第六条：甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：
电网改造施工合同篇七
甲方：
乙方：
根据《xxx合同法》及其他有关法律、法规之规定，为明确双方责任，维护双方合法权益，经双方充分协商，特签订本合同，希甲乙双方恪守信用，共同遵守。
甲方在________________________的通信预埋及监控预埋安装(具体面积按实际施工面积为准)承包给乙方施工。
1、包工包料，施工用的各种工具及设备由乙方自备。
2、承包施工工作内容：通信预埋及监控预埋所包含的图纸的内容。
必须保证所有管道通畅无堵塞现象，必须按国家现行验收标准验收，必须达到合格以上的质量标准；施工现场必须达到成都市市建设局的标准化施工的验收准标。
乙方在施工中必须遵守安全操作规程，文明施工。在施工过程中所发生的任何安全事故与甲方无关，由乙方自行负责。甲方应提供蓝图及原有预埋管线。
本工程总价为____________大写_____________元。工程将在_______年____月____日主要部分完工；工程竣工验收合格后在____月____日支付______%工程款；余款待一星期内全额付清。
1、因现场地势原因最终于联通工程人员及广播工程人员商定将原梅花管换成75碳素波纹管做预埋。因承载原因路面高分子井盖改为500x500x50。
2、预算备注尺寸应以现场施工条件尺寸为准。
3、本预算不包含建渣外运。
1、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关健工序工期计划的，每延误一日，应向甲方支付__________元的违约金。以此内推。
2、因甲方原因及不抵抗因素的.不能施工应工程工期顺延。如情节严重的应做一定的经济补偿给乙方。
3、乙方的施工达不到合同约定的质量要求，乙方必须返工至合格，返工的工料损失由乙方承担，并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金，工期延误责任由乙方承担。
4、一旦发现有乙方进场人员偷盗甲方材料，将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款，情节严重者报xxx门处理。
5、为确保工程质量，乙方不得将工程转包，如乙方有转包情况，乙方必须向甲方支付不低于工程价款50%违约金。
6、甲方应配合乙方组织施工，如甲方原因及第三方(联通公司，广播公司)原因不能及时协调如图纸线路不清楚改动，工期顺延。
1、双方确认，均已充分了解本合同全部条款的真实含义，十分清楚合同约定相关各自的权力和义务，签订本合同时系双方真实意思表示，不存在任何被隐满或被欺诈的可能和情形。本合同内容除非双方确认，涂改(或单方面修改)无效。
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。双方签字生效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
乙方：
日期：
电网改造施工合同篇八
*方:
乙方:
义教楼，教师宿舍楼由于电线接入时间比较长，线路已经老化，经常出现一些小问题，为了安全起见，经学校行政班子协商，决定改造线路。经*乙双方现场查看友好协商签定本合同。
一、改造时间:20xx年6月25日至20xx年7月5日。
二、改造材料:包工包料。所涉及材料均采用贵州产贵王牌或贵州产的玉蝶牌
三、工程安全:乙方要有高度安全责任感保护好自身安全，*方不负责乙方在施工中的安全，乙方在施工中要对*方全校师生人身安全高度负责，对*方电器财产高度负责，如果在施工中由乙*作不当造成师生人身安全，电器财产损坏乙方要负全部责任。
四、施工费用:
经*乙双方现场勘测考查协商确定费用:伍仟肆佰叁拾贰圆(5432元)
五、材料检验:
施工前乙方先将材料运到*方指定地方由*方检验，经检验合格后，乙方材料全部放在*方指定地方由*方负责保管。如果在检验中*乙双方有异议，由*方请供电所*人员来检验，不合格不接收不负责乙方经济损失。
六、施工要求
1、线路规划*乙双方一起实地查看完成。
2、布线要做到美观大方实用。
3、在施工中由于乙方*作不当毁坏*材料，乙方要赔偿相应的材料。
七、付款:
施工完成经*方检验合格并试用20天无异样，全额付款。如果*方违约在违约期间按银行同期贷款利息支付。
*方:乙方:
年月日:
电网改造施工合同篇九
建设单位：（简称甲方）
施工单位：（简称乙方）
一、工程内容：
2、负责对改造使用的铁塔提供图纸（包含土建施工图和铁塔图纸）；
3、组装779和7713铁塔并负责切改线路；
5、负责甲方原有铁塔材料的核对及拆卸工作并保证新组装的终端塔材料足够；
6、负责从原有切改线路中拆卸固定架空线路用的绝缘子、耐张线夹、防震锤等金具。 以上工程内容经双方协商，总计费用为贰万元（ 元）。
二、甲方应付责任：
1、负责在铁塔具备架线前的工程场地联系和协调工作。
2、负责线路的停、送电联系。
3、根据乙方提供图纸及施工要求，按图纸进行质量验收。
4、负责按图纸设计所需的标准和非标准的金具及部分零星材料。
5、协助乙方联系施工人员的住宿、生活用水、用电等工作。
6、乙方进场前甲方预付30%施工费，工程验收后30天内一次结算付清。
7、甲方负责组织有关部门到电厂进行验收、送电、调试工作。
三、乙方应付的责任：
1、乙方应严格按照图纸要求进行施工，严把质量关，因施工质量不合格的返工，造成的责任由乙方全部承担。
2、乙方接到甲方通知切改线路时间后，应提前3天到现场，并组织人员做切改准备。
3、乙方应根据甲方要求管理本施工队伍人员的生活、住宿。
4、乙方在施工中应严格安照电力部《电业安全工作规程》(电力线路部分)进行管理，配备人员必须经国家有关机构认可，对在施工出现的一切人身事故、设备损伤由乙方负责。
5、乙方在施工中严格加强材料管理，不得丢失和浪费。
6、本工程从甲方联系停电时间起，共5天，乙方必须保证在该段时间内施工完毕并负责验收条件。如遇特殊天气影响或其它情况的`影响受阻，工程顺延。
四、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。
五、未尽事宜，双方协商解决。
单位公章 ：单位公章：
代表人签字： 代表人签字：
年 月 日 年 月 日
电网改造施工合同篇十
电话：_________ 乙方：_________
电话：_________
根据节电改造工程试装测试和验收的情况，*、乙双方对此项节电改造感到满意，现正式签订《节电改造工程合同书》对位于_________的全部用电设备进行全面的节电改造。
一、用电设备的种类、数量及相应的节电设备种类和数量
用电设备
所需节电
设备型号
扶手电梯
电网改造施工合同篇十一
简称乙方
一、 甲方危房改造面积为620平方米，每平方米按300元计算，总投资为万元。
二、 甲方为了巩固“普九”成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的配套用房。要求乙方保证质量，不得偷工减料，如40年有质量问题，由乙方承担一切责任。
三、 二楼前后出阳台，靠街道阳台为封闭型，配铝合金窗，院内阳台不封闭，每两家工艺楼梯，楼梯顶各设水箱一个，屋面盖红瓦，用夹板材料打吊顶。
四、 外墙全部粉刷渣子，内墙以涂料为主，卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线，门窗必须带纱门)
五、 甲方不负责乙方在建房中的一切事故，(包括社会上来人扯皮打架闹事等，)所有大小事故乙方负全部责任。
六、 签字之日后半个月动工，3个月完工。动工时预付资金3万元，交房时再付3万元，其余欠款由承包人垫资，学校分四年平均付清。
七、 甲乙双方必须信守合同，合约从签字之日生效，合约一式两份，甲乙双方各持一份。口说无凭，立约为据。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电网改造施工合同篇十二
甲方： 乙方：
根据《^v^经济合同法》有关规定和改造工程的有关要求，结合本工程的具体情况，为明确双方义务及权利，保证施工正常进行，经双方协商一致，特定立本合同。
第一条、 工程项目
1、工程名称：
2、工程地址：
第二条、 工程造价
本工程造价为：rmb： 元(大写： )
第三条、工程款支付
工程款的支付:签定合同后甲方按照下表约定分 3 次向乙方预付或支付工程款，甲方不按时拨付工程款，乙方有权进行停工，甲方承担由此造成的一切后果。
第四条、 不可抗力
第五条、 工程监督
乙方供应的主要材料应符合国家要求，甲方有权监督工程材料及施工质量，如不符合规定，通知乙方返工重做，其费用及损失概由乙方负担。
第六条、 工地管理
1、乙方工人应严守施工现场管理制度，如有规定外行为触犯地方治安条例，所引起的纠纷，概由乙方负责，与甲方无关。
2、甲方需向乙方提供材料、设备的存放场地，并提供现场施工用电、用水等正常施工所具备的条件。
第七条、 工程责任
1、本工程验收前，现有已完成成品及未完之材料等皆归乙方所有，如保管不当而导致损失，概由乙方负责。
2、现场已竣工的工程成品保护，乙方应严格遵守，如发生损坏，乙方应负赔偿责任。
第八条、 工地清理施工中产生的垃圾，乙方应清除至甲方指定地点。拆除的管料、阀门等可回收物归乙方所有，乙方有权自行处理。工程完工后，所有工地废料、杂物及临时设备等，由乙方负责清运至指定堆放处。
第九条、 竣工验收标准与保修
1.乙方严格按照图纸施工，符合水暖施工规范要求。
2.在甲、乙方进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成，经验收合格后，再进行移交。
3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责免费保修一年。在保修期内确因乙方安装造成的质量问题，乙方应负责无偿修理。保修期满后乙方有责任对本合同的货物提供及时有偿的服务。
第十条、 保修条款
2、乙方保修工作方式：在甲方发现工程出现质量问题并电话通知乙方后3日(节假日包括在内)内，乙方必须安排熟练的技术工人完成整修或更换工作，费用由乙方承担。
第十一条、 解决纠纷方式
因履行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的，依法向工程所在地区人民法院起诉。
第十二条、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章之日起生效。
签约单位：
甲方(公章)： 负责人： 日期：
乙方(公章)： 负责人： 日期
电网改造施工合同篇十三
甲方(业主)：
乙方(水电施工)： 本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议：
一、装修施工地点：
三、工程造价：本项工程总费用 元人民币。
四、 材料供应及改造工程量的约定：
五、乙方承包内容：
1).水电开槽、布管、穿线
2).所有水电施工过程的垃圾整理装袋
3).开关面板安装
六、对乙方要求：
1).严格遵守规定的装饰装修施工时间，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2).施工过程严格按照行业标准。水电施工过程的垃圾整理装袋，不负责下楼。
3).工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4).由乙方原因造成的需二次到现场与其它工种配合施工，乙方需要接到甲方通知后48小时内到场解决。
5).水电工程保修一年。
七、对甲方要求：
1).甲方需积极配合并保证乙方的正常施工条件如：协调物业停、供水电,水钻钻眼,装修材料运输等等。
2).甲方需及时向乙方提供合格的施工所需附属工具如：人字梯、马凳、铁锹及垃圾袋等等。
3).甲方在水电收尾安装时必须保证按乙方开具的后期购货清单提供准确的相关安装需要的物品。
4).甲方原因造成二次到现场施工，甲方需提前48小时通知乙方并承担相关费用每人次不低于100元。
八、工程竣工：甲方组织验收，并办理验收手续。由甲或乙方原因造成质量问题，其返工费用由各自方承担。
九、付款方式：
十、其它约定：
1).因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
2).合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金。
十一、附则：
(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
(三)合同签订后甲方需支付乙方诚意定金
甲方签字(盖章)： 乙方签字(盖章)：
年 月 日 年 月 日
电网改造施工合同篇十四
甲方：乙方：
根据国家相关法规规定，经甲、乙双方友好协商，甲方将兴隆xx临xx三间平房改建工程包工给乙方施工，并达成以下协议：
一、工程概况
1、两层为砖混结构，一层向前补建及地基处理，二层新建，屋顶为钢筋混凝土现浇面。
2、建筑面积约为140多平方米。
3、一层补建混凝土地座和混凝土地面及内外墙体粉刷水光。
4、室内钢筋混凝土现浇楼梯一座。
5、临xx墙面全部贴瓷，原一层前窗门及有关墙体需拆除活路。
6、格式及地平界限和南邻家相同。
7、一层所有地面及院内地面全部升高压光处理。
一、二层卫生间内贴磁处理，并配合上下水路安装施工活路。
其它活路以简图说明为准。
二、承包方式
1、包工不包料。
2、一切施工设备、机具由乙方承担。
三、付款形式
1、全部工程总包价为35000元（叁万伍仟元整），室内现浇楼梯另计。
2、合同签订后，施工人员设备进入工地，开始施工，甲方付给乙方3000元工程预付款，主体完工付给乙方10000元工程款，剩余部分待竣工验收合格后全部结清。
3、室内楼梯待完工验收合格后即时结清。
四、双方责任
甲方责任：
1、向乙方提供施工草图；
2、提供水电到现场，确保顺利施工；
3、向乙方提供所需施工材料到场；
4、确保乙方施工人员、材料、机械顺利出入；
5、有权对乙方不符合安全质量标准等情况进行监督、整改。
乙方责任：
1、严格施工进度，杜绝材料浪费，确保施工用料。
2、严格按建筑标准规范施工，确保施工质量。
3、严格按照安全操作规程进行施工，施工期间一旦发生任何机械、人身等事故，一切由乙方自行承担和处置。
4、施工人员施工时，随时清理各处落地沙灰及物品材料堆放。
5、严格教育施工人员遵纪守法，否则后果自负。
6、竣工后如出现任何质量问题，造成一切后果，损失自行承担处理。
五、工期
1、开竣工日期________年____月____日至________年____月____日。
2、总日历工期：1个月，共计____日历天。（特殊情况除外）
六、其它事宜
1、未尽事宜由双方友好协商解决；
2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份；
3、施工期间，如需补充，合同同样具有法律效力；
4、本合同经甲乙双方签字之日即生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
电网改造施工合同篇十五
乙方：_________________
一、工程项目：_________________旧房改造，将原有旧房拆除，按照甲方所提供图纸进行施工。
二、施工地点：_________________
三、工程内容及施工范围，经过双方协商以达成一致，签订以下合同
3.1、乙方在拆除完毕后，旧料属于甲方所有，旧房拆除后的建筑垃圾由乙方清理。
3.2、甲方只负责材料的采购，乙方负责施工工具，施工中所需要的模板，脚手架。
3.3、门窗采用________________塑钢材料，洞口超过________________米必须做过梁。
3.4、甲方负责提供水暖电材料，乙方负责安装。二层所有的房间地面贴瓷砖，卫生间、厨房墙面贴瓷砖，一楼和三楼的卫生间、厨房贴至________________米处。
3.5、在施工过程中，乙方负责所有外墙面抹平，粉刷内墙面负责抹平，一楼和三楼地面用水泥抹平。东山墙和西边路面、院内用水泥抹平。
3.6、原地基有空虚的地方，乙方必须在打地梁时挖到实处，以保证房屋的.承载力。
3.7、房屋的所有防水都由乙方负责材料和施工。
3.8、三层屋顶用小瓦或片瓦，甲方负责任何一层预制板，其余各层都由乙方负责。
3.9、经双方协商每平米造价________________元，阳台按一半计价，地面的所有垃圾由乙方负责清理，拆除后所有建筑材料归乙方。
3.10、建筑施工中安全第一，一切任何事故由乙方承担，甲方不承担任何责任，乙方必须按甲方图纸施工。甲方负责水电。
四、付款方式：_________________一层上板后，付乙方________________万元;二层上板后，付乙方________________万元;三层屋顶用小瓦或片瓦施工结束后，付乙方________________万元;室内墙面抹灰、水暖电安装完毕后，付乙方________________万元;室内瓷砖、门窗安装完毕后，付乙方________________万元;施工全部结束后除扣除总价的________________%保质金外，其余的工程款全部付清。
五、从签订合同之日起，乙方必须在三个月内完工，否则扣除________________%的违约金。
六、本合同壹式贰份，双方各执壹份。
电网改造施工合同篇十六
甲方：_________________(以下简称甲方)。
乙方：_________________(以下简称乙方)。
甲方将本公司鱼塘改造工程承包给乙方施工。经双方协商签订以下鱼塘改造施工合同条款，以资共同信守。
一、施工时间：_________________年月日——年月日。
二、施工内容：_________________。
1、2、对部分鱼塘进行清淤(改塘底)，所清出的淤泥用于塘基的加固和护坡，其中需要清淤的鱼塘约有31个，共计面积亩。
三、工程款计算和支付方式：_________________。
1、工程款按台班计算，一台班8小时，由当班司机和甲方现场代表在当天停机后共同签单确认(台班价钱由甲乙双方根据施工机械共同商定)。
2、乙方施工完毕后，经甲方验收合格，甲方需在七天内统计并支付全部工程款。
四、违约。
同期利率计算)。
2、如乙方不能在合同约定限期内完成该工程，须赔偿甲方违约金200000(贰拾万元)及由此给甲方造成的损失，并不得收取该合同定义之工程款。
五、该合同一式二份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份。
甲方(签章)：_________________。
乙方(签章)：_________________。
年_____年_____月____日。
电网改造施工合同篇十七
甲方：(简称甲方)
乙方：(简称乙方)
甲乙双方为承建房改造项目，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法.》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿和诚信的原则，结合工程具体情况，双方达成以下协议：
第一条、 工程概况
1.1工程名称：危房改造项目
1.2工程地址：*区域内*个行政自然村
1.3工程内容：门窗、外粉涂料、屋内地面、房顶
1.4质量等级：合格
1.5承包方式：包工、包料
1.6工 期：90天
1.7 小写：
第二条：甲方义务
2.1对施工过程中的质量进行监督、指导。
2.2负责施工过程协调工作，保证水电供应。
3.1严格按照国家建筑施工规范进行施工。
3.2乙方负责在施工过程中以及施工现场全部人员的人身安全。
3.3不得损坏施工现场周围的建筑物和其它设施。
3.4做到文明施工，保持施工现场清洁。
第四条：工程款付款和结算办法
4.1工地开始施工，门窗提前定做，预付合同总价款30%;工程达到70%时，支付合同总价款30%;工程达到95%时，支付合同总价款25%;工程全部竣工、验收合格后，支付合同总价款10%;余5%一年后无质量问题，七个工作日内全部退还。
4.2工程在施工过程中，发生工程量增加和变化，需经甲方代表和用户签字确认。本工程结算依据执行《甘肃省建筑工程工程量清单综合单价》20xx年定额及相关配套的文件和《xx县建设工程造价信息》(近期)文件依实决算。
4.3本合同所约定的专用条款和通用条款，均参照国家住房和城乡建设部和国家工商管理局联合制定的《建设工程施工合同》通用条款和专用条款的版本，并赋予他们相同的含义和词义。
4.4承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工，并在质量保修期内承担保修责任。
5.1乙方应对施工过程中的安全负责，应全面关照施工现场家庭成员的安全，保持其管辖范围内的施工现场和尚未完工的工程处于有条不紊的状态，以免发生人身安全事故。乙方工伤事故及一切费用由乙方承担。
5.2在施工过程中乙方应采取有效、合理措施，保护好家庭财产、避免环境污染。
5.3每户必须在不影响主体结构、建筑设计规范的前提下进行改造。
本合同一式六份，甲方四分，乙方两份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电网改造施工合同篇十八
承包方(乙方)：———————————
按照《中华人民共和国民法典》和国务院《建设工程勘察设计管理条例》的规定，结合本工程具体情况，双方签订此施工合同。
1、工程名称：酒店两台电梯改造工程
2、工程内容：酒店两台电梯改造及检修
3、承包范围：两台电梯改造，包括更换电梯控制柜、厅门传动系统、轿门电子感应光幕、对重缓冲器、钢丝绳，电梯轿厢装潢，电梯导靴衬，电梯门滑轮等。两台电梯整体检修。
4、承包方式：包工包料
5、工 期： 年—月—日----- 年—月—日
第一条、 工程价款与支付
1、合同价款的确定依据现行国家、省、市有关文件及“工程预算书”定额执行。
2、本工程价款计算确定为人民币24.5万元。决算金额不得超过本金额，超支部分甲方不予支付。
3、工程款的拨付：合同签订后付工程造价25%的工程预付款，工程完工支付25%，其余的50%为质量保证金，保修期满无质量问题后支付。
第二条、 工程质量
1、工程质量必须达到现行国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，经协商本工程的质量等级约定为合格。工程质量必须符合市技术监督局的要求。
2、工程施工必须按照施工图来进行，必须达到效果图的标准，完工后达到甲方及有关部门验收合格标准。
3、工程质量达不到上述要求时，乙方负责无偿返修，直至达到要求，同时承担由此造成的各种相关费用损失，并按法定违约金标准(1%)按日支付违约金。
第四条：双方的责任
1、甲方责任：
1.1、会审施工图纸。
1.2、提供具备施工条件的施工场地。
1.3、因甲方原因影响施工工期将相应顺延，由此发生的费用由甲方承担。
2、乙方责任：
2.1、乙方于开工前一周提供施工图纸、施工组织设计、资质证明及工程进度、材料设备计划等施工必备手续。
2.2、施工过程使用的水、电、汽费用由乙方承担。
2.3、乙方必须使用符合国家质量标准的原材料，如因使用原材料不合格造成工程质量问题，无论是否超过保修期，乙方均负责赔偿直接和间接损失。
2.4、乙方负责施工安全，施工期间因乙方造成的一切事故，乙方负全部责任。
2.5、合同生效一周内乙方必须进入现场施工，如逾期未进入现场施工，甲方有权单方终止合同，乙方返还预付款并按法定标准(1%)支付违约金。
2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的损失，经甲方确定直接损失和间接损失后，由乙方承担。
第五条：竣工验收与保修
1、工程竣工一周后，乙方向甲方提供竣工资料和竣工验收报告。甲方收到竣工资料10天内组织有关部门进行验收。
2、工程竣工验收后，按照国家有关保修条例要求在乙方所承包的范围内，工程保修期为一年。
第六条：争议的处理
双方因合同发生争议，首先请工程所在地建设行政主管部门调解，经调解后如双方未达成协议，由甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条：未尽事宜及补充条款如下：
1、甲方派出人员及监理人员有权对工程进行总体监督，包括工程质量、材料质量与使用、工程进度等与x酒店电梯改造工程有关事宜。对违反合同的施工以及施工质量等问题有权提出修改，乙方必须无条件执行，对于修改期间造成的直接损失和间接损失，由乙方承担。
2、随着工程进度情况，乙方应及时整理相应的内业资料并及时向甲方及有关部门报验，待验收合格后，方可进入下道工序施工。
3、工程竣工验收时，必须经市技术监督局验收合格，并由乙方办理验收合格手续。
4、未尽事宜由双方共同协商解决。
第八条：本合同一式两份，自签订之日起生效。
发包方(章)： 承包方(章)：
地 址： 地 址：
法定代表人 ： 法定代表人 ：
委托代理人 ： 委托代理人 ：
电 话： 电 话：
电 挂： 电 挂：
开 户 银 行： 开 户 银 行：
帐 号： 帐 号：
邮 政 编 码： 邮 政 编 码：
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/5409382.html】
