合同是商业活动中最基本的法律文书，用于明确交易条款和保障双方权益。对于重要的条款，可以适当加入解释与争议解决的相关条款，以预防风险。以下是一些具有代表性的合同示例，供您学习和参考。
合同延期补充协议篇一
甲方：__________________（以下简称甲方）
乙方：__________________（以下简称乙方）
甲乙双方根据《_合同法》和《建筑法》及其它相关法律、法规规定，结合______开发具体情况，为加快______建设进度经双方协商一致，订立本补充协议。补充协议如下：
1、甲方自建开发的______亩土地，现正在建设的房屋由甲方负责建设完工，剩余的未建房屋由乙方组织建设。
2、甲方负责提供给乙方施工图，乙方按甲方提供的图纸按甲方要求施工。
3、乙方对______亩自建内的剩余房屋分期进行施工，乙方每施工完一期，按成本价给甲方，由甲方销售给本村村民，施工完成一个月内把房款交予乙方。超过一个月按建筑面积每平方米______元的价格计算总房款，并从房屋竣工起第二个月内计算利息（按一分计息）。
4、房屋竣工时间及标准
5、乙方施工成本价暂按______元每平方米计。
6、乙方施工完成的自建区房屋，不管甲方或乙方谁对外销售均由甲方出具相关的产权文书。
7、自建小区内的市政配套设施，由甲方负责完成。
8、如小区基础设施配套完成甲方还没有按合同给乙方价款乙方有权对外销售价格由乙方定，产权文书由甲方出具。
9、本补充协议与甲乙双方之前签定的______相辅相成，如有抵触，以本补充协议为准。
10、本补充协议如有未尽事宜，双方协商解决。
11、本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方：__________________
法定代表人：___________
乙方：__________________
法定代表人：___________
______年______月______日
合同延期补充协议篇二
发包人(全称)： 承包人(全称)：
依照《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就河上镇凤坞村文化娱乐中心工程总承包事宜在原合同、协议的基础上经协商一致，特订立本补充协议。
一、工程概况及承包范围
二、主要技术来源:20__年11月8日签署的《建设工程施工合同》及《补充协议》。
三、协议内容
根据发包人要求，在原有建筑物上增加一层，相关工程造价参照原合同造价，无相关条款双方协商确定。增加工程量暂定价为635037元，(大写：陆拾叁万伍仟零叁拾柒元整)。
四、工程质量标准
工程质量标准：合格。
五、付款货币和付款方式
付款货币和付款方式按主合同执行。
六、本补充协议书中有关词语的含义与原合同通用条款中赋予的定义与解释相同。若本补充协议与原合同、补充协议有冲突之处，均以本补充协议为准。
七、补充协议生效
补充协议订立时间： 年 月 日
补充协议订立地点：河上镇凤坞村
本补充协议在双方法定代表签字盖章后生效。
八、本补充协议一式三份，发包人一份，承包人贰份。
发包人(公章)：
法定代表人：
委托代表人：
合同延期补充协议篇三
甲、乙双方于2005年7月15日订立####合同。双方就该合同未尽事宜(或特定事宜)经共同协商，达成补充协议条款如下：
1、补充约定内容。
2、……
3、……
4、本补充协议与原合同具有同等效力，是《####合同》组成部分，原合同条款对本补充协议有效。
5、本补充协议自双方当事人签字或盖章时生效。
甲方：乙方：
年月日
合同延期补充协议篇四
出借方（甲方）
地 址：
借款方（乙方）
地 址：
签订地点：
鉴于乙方因不能如期偿还月日在甲方所在地项下的借款元（大写：，乙方向甲方申请延长借款期限，甲方审查同意乙方延期还款，甲、乙双方经协商一致达成如下补充协议：
一、乙方根据原合同应向甲方借用的资金借款人民币元（大写，应于截止到年月日止，上述借款未偿还金额写：xx元整），现约定延期到年月次性还清。
二、借款利率与利息
1、延期后的\\\\\\\\\\\\\\\借款利率与利息，按原合同的约定执行。
2、从延期之日起计息按季结息。
3、延期还款期届满时，当期利息与本金一并清偿。
三、延期后甲、乙双方的其他权利、义务以有关事项及按原合同约定定条款执行。
四、延期借款合同补充条列
1、原合同借款形式：
原合同签订地点：
2、如借款期之日乙方未按照合同规定，主动还清全部款项，乙方愿意接受人民法院起诉。
五、借款方（乙方）承诺与保证
本人乙方 月息支付利息及归还本金，本人放弃对此的抗辩权利并同意承担双方因此发生纠纷时，将争议交由出借人所在地人民法院裁决并愿意承担借款人所指出的诉讼费用（或仲裁费）保全费、公告费、执行费、差旅费、律师费及其它乙方未实现债权所支出的一切费用并愿意承担违约的相关法律责任。
六、借款人已通读上述条款，出借人已应借款人的要求做了相应说明借款人对所有内容无任何异议。
七、本协议与原借款合同内容有冲突以本协议及原本协议没有涉及的内容按照原借款合同执行。
八、保留原借款合同，原借款合同与延期借款合同具有同等法律效应。
九、本协议自双方签字盖章之日起生效，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（姓名、盖章）：乙方（姓名、盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
签订日期：
合同延期补充协议篇五
地址：_________
乙方(承包方): ________
地址:________________
按照《_合同法》和装饰装修工程施工的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方本着自愿、平等、诚实、信任的原则协商一致，共同订立如下条款，以资双方共同信守。
第一条：工程概况
工程名称：_________有限责任公司____________土建工程
工程地点：_________
工程项目及承包范围：具体详见《工程预算书》。
工程内容：监测观测孔、避雷设施等项目，具体见工程清单《附表》
承包方式：包工包料。
施工日期：自20__年7月1日始，至20__年8月15日止，工期共45天。
合同总额：人民币_____________(小写：__________元)。
第二条：工程款付款方式的约定
于本工程施工完毕，验收合格后的15个工作日内，以结算单作为最终结算依据。
因甲方原因发生工程项目(内容)变更或工程项目(内容)增加引起的工程总造价发生变化，经甲乙双方按实际发生增加的工程量，以工程补充协议形式增加相应的工程造价。
非甲方原因延误工期，导致工程不能按约定进度进行时，甲方应付的工程款项，可根据实际情况经甲乙双方协商一致后，延期支付。
甲方应付的工程款项，不得交付予非合同签署人或非合同签署人之委托人，否则，由此产生的一切后果由甲方自行承担。
第三条：工期约定
本工程施工日期自20__年7月1日始，至20__年8月15日止，工期共45天。
因甲方原因，增加工程量和或工程项目更改时，工期顺延。
因乙方安排组织施工不当导致的工期延误，工期不顺延。
因停水、停电、台风等不可抗拒因素导致的工期延误，工期顺延。
以上条款中之工期顺延条款造成合同工期延误，甲乙双方互不支付工期延误费;工期不顺延条款造成合同工期延误，由乙方按照工程总造价的标准每天向甲方支付违约金。
因施工中第三方干扰以及甲方不能提供每天工程施工时间达八小时等原因，工期相应延顺。
第四条：工程质量及验收的约定
乙方须按照本合同之附件《工程结算书》按所注明标准进行验收。
竣工工程验收：工程施工完毕，乙方须提交《竣工验收报告单》通知甲方进行竣工工程验收;甲方自接到《工程验收通知单》三日内，组织公司相关部门进行竣工工程验收。竣工验收完毕，甲乙双方签署《工程竣工验收证》并办理工程移交手续。
如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时以书面形式通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认工程竣工日期。
第五条：服务的约定
保修期限：工程竣工验收合格之日起(以《竣工验收记录》签署的日期为准)365个自然日内，即一年。
保修内容及保修范围：乙方以包工包料形式进行的施工项目因乙方所用材料质量、施工工艺不当引起的质量问题，乙方实行全部免费保修。
第六条：争议解决的约定
与本合同的有效性、履行、违约及解除等有关的争议，甲乙双方友好协商解决。
如双方协商解决不成，双方可选择下列第 条方式解决争议：
向太原市仲裁委员会申请仲裁解决;
向合同签署地人民法院提起起诉。
第七条：其他约定
.本书面约定作为《_________1#尾矿库在线监测系统工程施工合同》(_________施字(20__)001号)之土建工程补充《合同》。
.本土建工程补充《合同》之约定的工程造价包含在《_________1#尾矿库在线监测系统工程施工合同》约定的工程造价之内。
第八条：附则
本合同一式四份，双方各执两份。
本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
合同延期补充协议篇六
乙方：______________
根据《劳动合同》甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，签订补充协议，以资遵守。
《劳动合同》约定：“甲乙双方应按规定参加社会保险。甲方应按有关规定为乙方缴纳养老、医疗等社会保险费，乙方应缴纳的社会保险费由甲方代扣缴。”
现乙方要求将甲方应交的各项养老、医疗、失业等保险直接以现金方式同工资一起发放，由乙方自行承担一切法律责任。乙方也有此项要求并书面提出申请，在此前提下甲方将应交纳的养老、医疗、失业等保险费及乙方本人应交部分费用以现金方式直接发放给乙方。如*要求企业进行缴纳，甲方被追究责任，乙方应将发放的全部费用退还甲方，由甲方再行缴纳。
甲方（盖章）：______________
乙方（签名）：______________
___年__月__日
合同延期补充协议篇七
房屋租赁合同补充协议范本
关于借款合同补充协议书范本
房屋买卖合同补充协议范本
劳动合同补充协议书范本
仲裁补充协议书范本
商铺租赁合同补充协议
最新仲裁补充协议书范本
工程施工补充协议书范本
2016最新仲裁补充协议书范本
合同延期补充协议篇八
托运方(甲方)：
开票方(乙方)：
一、甲方与乙方签署《货物运输合同》，仅限于乙方为丙方代理开具货物运输发票时使用。
二、《货物运输合同》中确定的运输货物，实际承运方为丙方，乙方仅为丙方开具相关货物运输发票结算使用，合同中所规定的一切责任均由丙方完全承担，乙方不承担任何责任。
三、《货物运输合同》中确定的运输货物及运输过程中发生的一切事故、损失和社会、法律责任均由丙方完全承担，乙方不承担任何责任。
四、履行合同发生争议，甲、乙、丙三方及时协商解决，如协商不能解决争议，可向乙方所在地人民法院起诉。
五、本协议生效后，即成为甲方与乙方所签署《货物运输合同》不可分割的组成部分，并具有同等的法律效力，《货物运输合同》中条款与本协议抵触时，以本协议为准。
六、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。经三方代表签字、盖章后生效。
七、本协议有效期自 年 月 日至 年 月 日。
托运方(甲方)：
代表人：
开票方(乙方)：
代表人：
承运方(丙方)：
代表人：
合同延期补充协议篇九
工程地点：_____________
发包人：_____________
承包人：_____________
补充协议
发包人：_________________(以下简称：_________________甲方)
承包人：_________________(以下简称：_________________乙方)
一、写明具体补充的内容。
二、 如有未尽事宜，双方另行协商。
三、 此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。
四、 本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
甲方(盖章) ___________
法定代表人(签章) ___________
乙方(签章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
合同延期补充协议篇十
住所：_________
联系电话：_________
乙方(卖方)：_________
住所：_________
联系电话：_________
甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。
第一条、合同标的
1、产品的名称：_________
2、品种：_________
3、规格：_________
4、价格：_________
第二条、产品的技术标准(包括质量要求)
1、按国家标准执行。
2、按部颁标准执行。
3、由甲乙双方商定技术要求执行。
第三条、计量及标准
1、产品交付数量以乙方上游生产企业产品出厂的法定计量为准，如甲方对乙方的计量有异议，可委托甲乙双方认可具有国家认可资质的检验机构在交付地点对装载数量进行检验，商检量与乙方上游生产企业计量误差在______5以内，仍以生产企业计量为准。商检量与乙方上游生产企业计量误差超出______%，以检验机构计量为准。检验费由计量过失方支付。
2、甲方应保证产品接卸单位的设备以及储存产品的罐区具有合法的接卸、储存危险化学品的资格，并达到国家关于接卸、储存危险化学品设备安全及数量、质量标准。
第四条、产品的包装标准和包装物的供应与回收
产品的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行。国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。产品的包装物，除国家规定由甲方供应的以外，应由乙方负责供应。
第五条、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)
1、产品的交货单位：______________
2、交货方法：
(1)乙方送货。
(2)乙方代运(乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具)。
(3)甲方自提自运。
3、运输方式：______________。
4、到货地点和接货单位(或接货人)________________。
第六条、产品的价格与货款的结算
1、产品的价格：
(1)按甲乙双方的商定价格。
(2)按照订立合同时履行地的市场价格。
(3)按照国家定价履行。
2、产品货款的结算：
产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算，按照________银行结算办法的规定办理。
第七条、验收
1、产品交付时，双方按规定提取产品样品(乙方委托上游生产企业保存产品样品)，以备检验。
2、甲方在接收乙方产品同时对产品进行确认，如与合同约定不符，须在________小时内向甲方提出异议，逾期不提出视为甲方所交付的产品符合合同约定。特殊情况由双方协商后妥善解决。
3、在验收期内，如甲方认为产品质量或数量不符合合同约定，双方当事人共同指定具有国家认可资质的检验机构作为检验部门。该部门的检验结果是最终的，双方均受其约束。如检验结果符合合同约定标准，检验费及相关费用由甲方承担。否则，检验费由乙方承担。
第八条、对产品提出异议的时间和办法
1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在________天内向乙方提出书面异议。在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过________年内未通知乙方的，视为产品合乎规定。
2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的.，不得提出异议。
3、乙方在接到需方书面异议后，应在________天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第九条、乙方的违约责任
1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的______%的违约金。
2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价。如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
3、乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。
4、乙方逾期交货的，应比照________银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
5、乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
6、产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
7、乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款。合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任。甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后________天内通知乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货。
第十条、甲方的违约责任
1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款______%的违约金。
2、甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的，除交货日期得顺延外，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按顺延交货部分货款计算，向乙方偿付顺延交货的违约金。如果不能提供的，按中途退货处理。
3、甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照________银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
4、甲方逾期付款的，应按________银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
5、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
6、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
第十一条、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条、健康、安全和环境保护
甲乙双方须确保在销售、运输、存储、加工、使用等过程中遵守安全、环境与健康等法律法规的有关要求，承担安全、环境与健康责任。
第十三条、本合同一式______份，供需双方各执______份，具有同等法律效力。
甲方(签字)：_________
签订地点：_________
_________年________月______日
乙方(签字)：_________
签订地点：_________
_________年________月______日
合同延期补充协议篇十一
乙方：________________
甲乙双方于________年________月________日签订了一份金额为________________元，编号为________________的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：
1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从________年________月________日至 ________年________月________日)更改为乙方将向甲方提供______个月的服务(服务时间分为两段从________年________月________日至________年________月________日，以及从 年 月 日至 年 月 日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
乙方：________________
日期：________年________月________日
合同延期补充协议篇十二
申请事项：请求法院延期对___(案号)延期审理。
申请理由：
申请人诉___交通事故人身损害赔偿纠纷一案，你院正在审理当中。由于申请人在事故受伤较重，应当可以评上残疾等级，获得残疾赔偿金。但起诉时由于时间仓促，申请人未能作伤残鉴定，为了能够一次性解决问题，减少诉累，但本人申请延期审理，等本人伤残鉴定结论出来增加诉讼请求后，再恢复审理。
此致
___人民法院
申请人签：
年月日
合同延期补充协议篇十三
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款，以明确双方当事人的权利和义务，并共同遵守。
1、经甲、乙双方协商一致，乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身的能力及表现，调整乙方具体工作部门和岗位及劳动报酬。
乙方如不同意的，甲乙双方签订的劳动合同自然终止，双方不承担违约及经济补偿、赔偿责任。
2、甲方与乙方协商一致后确定乙方月工资为人民币 元(其中月基本工资为人民币元，基本工资作为计算加班工资、其他假期工资以及社保等核算的基数。
基本工资之上的报酬，为岗位及综合能力所体现的回报，一岗一定，不作为其它保险福利的依据)，试用期工资为元，上述工资均为税前工资。
3、保密义务：甲方的销售信息、采购信息、人事财务信息、管理制度(包括工作规范、业务流程等)、客户信息等经营信息，以及甲方注有“保密”的资讯等，均属甲方商业秘密，未经甲方同意，不得泄露他人及本公司无关人员。
4、双方约定的其他事项
4.1乙方接受甲方出资引进、培训或者提供其他特殊待遇，甲、乙双方签订专项培训协议约定各自的权利和义务，该协议作为劳动合同的补充。
4.2劳动合同生效后，乙方未按甲方规定的时间提供办理录用和社会保险手续的有关资料、证明的，甲方可视作不符合录用条件解除本合同或视作乙方主动放弃其应享有的保险福利待遇。
4.3劳动合同期间，甲方发现乙方提供了得以受聘于甲方的虚假资料，可以立即解除本合同。
5、其他:本合同补充条款如与国家法律、法规相悖时，以国家法律、法规为准。
甲方盖章：
乙方签字：
签订日期： 年 月 日
合同延期补充协议篇十四
请求事项：请求人民法院依法延长对被申请人账号2144__6740__000__(户名：__市____加工厂，开户行：交通银行__市__分行__支行)的冻结等财产保全措施的期限。
事实和理由：申请人与被申请人因买卖合同纠纷一案，在诉讼中经申请人书面申请，人民法院依法裁定并对被申请人的账号采取了冻结等财产保全措施。现经人民法院依法判决，被申请人仍未履行判决书确定的义务。为防止被申请人采取转移财产等妨害民事诉讼的措施，特申请贵院延长对被申请人财产保全措施的期限。
祈盼批准为谢!
此致__市__区人民法院!
申请人：中山市____有限公司
年月日
合同延期补充协议篇十五
一.乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,直至本项目完工.必须继续执行甲、乙双方签订的建设工程委托监理合同的具体规定。
二.本协议为双方签订的建设工程委托监理合同的延续,直至整个项目的竣工验收完毕,包括原合同规定的内容。绿化、道路等工程不再另行聘请监理。
三.本协议有效日期为：_________________年_____月______日至本项目竣工验收,费用按月包干结算的方式。
四.监理费用
按月计算,包干价格为__________万/月.乙方必须保证监理人员5人以上,如遇工程进度加快，乙方必须机动增加监理人员，以保证工程质量。
合同延期补充协议篇十六
需方：(以下简称乙方)_________
一、产品规格及数量
二、制造标准：国家标准。
三、质量检验：为确保产品之质量，本公司于产品出厂前均按国家标准或企业标准严格检验。
四、包装方式：普通包装。
五、运输方式：汽运。
六、交货日期：合同签订15天内。
八、验货方式：需方收到产品后，应于当天内完成外形之验收，逾期则视为需方已验收合格，内部验收则按供方企业标准验收，需方应于10日内完成。
九、纠纷解决：双方协商解决。协商不成，按合同法解决。
十、违约责任：若需方未按时付款与供方，或供方未能按期交货与需方，逾期一日，违约方每日罚滞纳金万分之二点五。
十一、质量保证：符合国家标准及企业标准的合格品、实行三包，质保期为安装调试合格日起12个月或货到18个月(以先到时间为准)。但若遇台风、地震或其它不可抗力事件，本公司则不负保固责任。
十二、需方在货款尚未付清前，产品之所有权归属于供方。
十三、担保方式：无
十四、本购合同壹式贰份，供方、需方各执壹份为凭。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
合同延期补充协议篇十七
敬爱的党组织：
我是20__年3月10日被批准为中国共产党预备党员的，预备期为一年，到20__年3月10日预备期满。现由于刚面试上一份来之不易的工作，正在外地培训，需申请延期转正。
这一年来，我在党组织团结求实，互相友爱的大家庭中亲身感受到党组织的关怀和团结奋斗的快乐，在这一年中我认真按照党员的标准严格要求自己，在各方面有了较大的进步。尤其在组织的关怀与培养下，在支部党员的帮助教育下，无论从政治上，还是思想上都有了很大的提高。特别是通过党内一系列教育活动，了解了党的光荣传统，加深了对党的宗旨的认识，增强了自己的党性，进一步认识到做一个合格的中国共产党员，不仅要解决组织上入党的问题，更重要的是要解决思想上入党的问题。在一年的预备期里，我认真的按照党员的标准严格要求自己，努力把自己锻炼成新时代的合格的共产党员。随着20__年3月10日的来临之际，终于可以实现成为一名共产党员的梦想，但由于自己与应聘的五星级酒店签订了合同，要进行2个月的封闭式培训，不允许请假，我的内心也是百感焦急，既然签订了合同，我想我要做一个诚信的人，出于这个原因特向尊敬的校党组织提出延迟转正的申请。
作为一名刚迈出校门的学生，找到一份合适的工作真的来之不易，而且来到一个完全陌生的环境，面对着工作的压力，人际关系的处理等诸多问题，学习与生活上都有了很大的困难。但我并没有迷失方向，我知道这只是个开始，也是个必经的过程，我必须无惧困难，勇往直前，发扬光大我党的优良传统，经受起考验，然后把自己的全部奉献给祖国，奉献给祖国的社会主义建设和早日实现共产主义的宏伟目标。
现在正是我国两会的召开之际，我在晚上下班后，通过网络上观看了党和国家的这一重要会议，认真的听取和了解政协委员们提出的关于国计民生的重要问题与解决方案。同时看着祖国的富强和体制的完善，深深的为自己是一名中国人而感到自豪，更为自己是一名中国共产党员而感到骄傲。在这里，我更加注意自己的言行举止，因为我知道，我不仅仅是我自己一个人的形象，代表着中国共产党形象。
我深知，作为一名共产党员，不仅要做一个解放思想、实事求是的先锋，更重要的是要在不断改造客观世界的同时，努力改造自己的主观世界，树立共产主义远大理想，做一个彻底的唯物论者和无神论者。为了达到一个共产党员的标准，实现自已的理想，在平时，我能认真学习党和国家的路线、方针、政策，坚持四项基本原则，拥护改革开放，始终把马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”作为自已的行动指南，时刻对照党员标准要求自己的言行，牢固树立正确的人生观、世界观、价值观，处处维护党的形象和利益。不信谣，不传谣，在思想上、行动上同党中央保持高度一致，经受了组织对我的严峻考验。
我衷心的渴望按期转为中国共产党正式党员，但是请党组织看我了我的情况说明后，考虑我的延迟转正申请，我将虚心接受党组织对我的审查和考验。虽然这次不能如期转正，我也不会气馁，不会放弃，会反省自身的不足，深刻的检讨，更加严格要求自己，以达到党的标准，成为一名合格的，光荣的共产党员。
申请人：___
__年__月__日
合同延期补充协议篇十八
建设单位：_________________(甲方)
施工单位：_________________(乙方)
_________________ 有限公司，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。
1.增加工程：_________________凡招投标清单文件以外的工程均为增加工程，增加工程量以三方现场收方签证为准，作为计量依据。
2.新增工程计价均按 _________________ 定额的市政工程定额及最新调整文件进行调整计算增加工程量价款。
3.凡招投标范围内的工程量执行原清单价目进行竣工结算。
4.本协议一式6份，甲方一份，乙方一份。
5.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/5550997.html】
