合同一旦签订，就具有法律约束力，双方必须按照合同的约定履行义务。合同中的相关风险应当在条款中得到明确的规定。合同的变更或解除应当依照合同约定或法律规定进行。
水电站承包合同篇一
1、违约责任：在。
合同。
有效期内，双方应认真履行本合同，任何一方不得擅自变更、解除、终止合同。违反本合同条款规定的，视为违约，违约方应赔偿对方由此所造成的经济损失。乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿一切经济损失。若甲方违约，乙方有权要求甲方赔偿一切经济损失。
2、解决争议办法：本合同执行中发生争议，双方协商解决或向有管辖权的人民法院起诉。
3、本合同未尽事宜，根据《中华人民共和国合同法》经双方协商一致，可以订立补充协议，签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。
4、未尽事宜按有关法律、法规和文件的规定执行。
六、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，任何一方均不得违约，否则，违约方应承担由此引起的全部法律责任和经济责任。
七、本合同共一式份，甲、乙双方各执壹份，有关部门存档份.
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：姓名：身份证：
姓名：身份证：
为了更加规范管理____________电站，经过股东会议决定，同意将电站承包给乙方二人承包运行管理。
一、承包项目：______________________的运行管理。
二、承包方式：甲方把电站运行管理权(财产保护权)承包给乙方，承包时间暂定壹年，从20xx年1月1日至20xx年12月31日止，乙方拥有电站的运行管理权(财产保护权)但无权转让运行管理权给第三方。乙方承包期内电站及电站所有财产属甲方，乙方有责任对财产进行保护，不得挪用、损坏和遗失，否则由乙方按照原价赔偿给甲方。
三、承包经费：甲方每度峰电提取肆分伍厘钱，谷电提取肆分钱给乙方作为承包费用。甲方1月、2月、9月、10月、11月、12月六个月每月底预付给乙方贰仟元(20xx元)人民币，3月、4月、5月、6月、7月、8月六个月每月底预付给乙方叁仟元(3000元)人民币，全年合计叁万元(30000元)作为乙方电站运作经费;余款到农历年底前按供电局结算电度数(不除线损)一次性结清，如果天旱无水发电，甲方也要保证上述每个月的运作经费。
四、机械维修：乙方有责任对电站机械进行保护与维修，正常操作与运作情况下出现机械损坏，配件贰佰元以下的由乙方承担经济责任，人工费也由乙方负责;配件贰佰元以上的由甲方出机械配件，人工费由乙方负责(损坏情况以水利部门核实为准)。如因人为操作不当出现的机械损坏，配件和人工费都由乙方承担。如因自然灾害所造成的损失，甲乙双方不用承担责任，但双方有义务尽快排除故障，恢复生产。
五、安全管理：乙方必须保证安全生产，确保机械设备的安全操作、输电线路的维护和安全隐患的及时排查，乙方聘用上岗人员必须年满18岁以上60岁以下，熟练水电站运行的操作工，禁止带病、饮酒及伤残人士上岗，乙方因违规操作而出现的一切伤亡事故，由乙方承担全部责任，甲方不负任何责任。乙方每年夏冬季要对输电线路下方的草木、渠道及压力管道的杂草进行一次安全标准清理。
六、管理程序：为了便于管理，甲方推出三名股东作为理事协助电站管理，其它股东不能直接干涉电站日常事务，乙方的日常事务必须经与三名理事研究，达成统一意见后方可执行。
七、职工管理：承包期内，由乙方安排电站职工，甲方原则上不能干涉。承包期内，乙方要和谐处理好与村民的关系，如因村民关系处理不当引起生产不正常，所造成的经济损失由乙方负责。
八、接待问题：镇村一级关系(包括抄表)的接待由乙方自行处理，市级以上的接待由甲方负责，甲方股东进电站的伙食问题自行解决，乙方没义务接待。
九、违约责任：电站机械有故障(含各种因素)影响电站生产，乙方要及时解决，并恢复生产，乙方解决不了的事情要及时通知甲方，共同解决;若乙方对电站管理不善，甲方可以随时终止合同并追究乙方责任和经济损失。甲方应严格遵守本合同所写的“第三项”，保证电站正常运作，逾期10天以上，按3%支付滞纳金给乙方。
此合同一式四份，甲方两份，乙方二份，不尽事宜，另行协商，本合同自签字后生效，双方自觉遵守。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
页，当前第。
2
页
1
2
水电站承包合同篇二
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
发包方拟实施流水电站工程总承包，发包人与承包人于20xx年月日在友好协商下，达成协议施工协议，接受承包人以合同价人民币约亿元(以实际结算工程量为准)作为本工程施工、完工和不缺陷等的投标价，双方达成如下协议：
1、工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20xx》为计算依据一级一档下浮15%取费计算，材料费采用工程所在地每季度公布的材料价格进行调差计算，工程完工验收标准按09标准执行验收。
2、承包人在签订本合同之日向发包方交纳20xx万元作为工程保证金，转入发包方的基本账户双控。招投标程序完成后，在承包方人员、机械进场三日内发包方举行开工典礼，开工三个月后一次性全部解控。如承包方不履行本协议，该工程保证金作为履约保证金，由发包方予以没收;如在上述资金双控期间乙方严重违约的，没有解控的工程保证金余额作为履约保证金由发包方予以没收。
3、本工程安全文明施工费和临时工程费用按工程总价的0.5%计算。
4、本合同自第二条约定的20xx万元保证金双控手续完善之日起生效。
5、结算方式：承包方进场施工三个月后，发包方在接到承包方报送的价款结算申请书相关资料后七日内完成审核，发包方对承包方完成工程量和价进行核定，该期间发包方无需向承包方支付任何款项。以后双方按每月结算，承包方每月25号申报单月工程量，发包方在接到承包方报送的相关资料后十日内完成审核，以发包方审核的量和价在七日内承包方支付工程完成量价款的85%，双方按此方式进行结算和支付工程款至工程完工。工程竣工验收合格发包方在扣除总价款的5%作为质量保证金，将工程全部尾款一个月内支付给承包方，工程质量保证金在合同约定条件成就时或竣工验收合格后一年支付给承包方。
6、履约保证金：发包方在签订本合同时不收取履约保证金，以本合同第二跳约定的承包方进场施工三个月所完成的工程量核定价款作为履约保证金，如该工程款额低于20xx万元的，以完成20xx万元工程量的价款作为履约保证金。
7、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，费用按市场计算。
8、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方全部责任和义务。
9、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包方的全部责任和义务。
10、施工期间造成的安全事故含法律责任均由承包方承担。未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包。民工保证金由承包方交纳和承担。
11、本协议为框架协议，招投标程序完善后双方以补充协议或者其他文书对本协议进行完善，与本协议发生冲突的以本协议为准。
12、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)发包人执叁份(包括正本一份)，承包人执叁份(包括正本一份)。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
水电站承包合同篇三
随着时间的推移，越来越多事情需要用到合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编为大家整理的水电站发电承包合同模板-承包合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
发包方(甲方)：
法定代表人：
承包方(乙方)：山阳市衡运物资贸易有限公司
甲乙双方经充分协调，就甲方所有的 镇水力发电站承包事宜，达成如下协议：
一、甲方将位于 镇吕村的水力发电站及辅助用地20亩，承包于乙方进行经营，具体设备详见清单。
二、乙方承包期限为30年，时间自_____年____月____日至_____年____月____日。承包金每年 元。交付时间为每年_____年____月____日。
三、甲方负责为乙方办理有关经营手续，以保证乙方依法进行经营活动。
四、在承包期间，甲方应为乙方提供宽松的经营环境，保证乙方正常运营。
五、乙方负责对其水电站的设备进行维护，修缮和更新。所需固定资产投资计划应提前一个月告知甲方。
六、乙方承包前的'债权、债务由甲方承担，乙方承包后的债权债务由乙方承担。
七、如甲方违约导致乙方不能正常运营时，甲方应负责赔偿因此而造成乙方的经济损失。乙方应按时交纳每年的承包金，逾期不交，甲方有权力加收乙方一定比例的滞纳金。
八、因国家政策或其它不可抗拒因素，造成合同不能继续履行时，双方本着为对方负责的态度，妥善解决问题，力争使各自的经济损失降到最低。
九、承包期满，双方应对承包经营期间的资产进行合理清算，并优先由乙方进行继续承包。
十、未尽事宜，由双方本着互惠互利原则，另行协商解决。
十一、本合同一式份，双方各执一份。
甲方：乙方：
_____年____月____日_____年____月____日
水电站承包合同篇四
(甲方)：________________(以下简称甲方)。
(乙方)：________________(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
一、工程概况。
1、工程名称：________________引水工程。
2、工程地点：________________。
3、工程主要内容：________________给水管道安装。
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限。
工程期限8天，预定________年________月________日至________年________月________日止。
三、工程承包价及其它。
总承包价________元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任。
(一)甲方责任。
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;。
2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任。
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求。
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
六、付款方式。
开户行：________________。
账号：________________。
七、工期延误。
若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期。
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求。
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准。
不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任。
本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、合同份数。
本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，
十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
水电站承包合同篇五
一、乙方将__________年__________月__________日购买的_______________房屋退还给甲方。
二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、及其他部门办理房屋退房的相关手续。
三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。
四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款__________万元退还给乙方，将购房贷款__________万元退还给__________银行，归还银行利息的部分由乙方负责偿还。
五、违约金：_________________违约方需支付违约金_____万元。
六、本合同正本两份，双方各执一份，具有法律约束力。
七、本合同双方签字后生效，之前双方签订的房屋买卖合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解释权归甲方所有。
_____年_____月_____日。
水电站承包合同篇六
1、工程名称：
2、工程地点：
3、经甲乙双方多次协议后双方共同认可，达成本合同内所有语言及文字。
4、依照中华人民共和国劳务法、劳动法、民法典等法律法规。
5、承包煤矿工程范围及单价。
乙方清理煤矿山头(土方与风化石，含挖、推运1公里)甲方按照山头所施工的，已挖出的土石方，每立方按自然方补给乙方单价人民币20元(贰拾元整)。
6、煤矿按照每吨，含挖运30元(叁拾元)承包给乙方施工。
7、土石方工程量计款方式，甲方给乙方一月结算100%。
8、煤矿工程量暂定为500万吨，含挖装运每吨21元人民币(贰拾元整)煤矿承包工程价示为1.25亿元人民币(壹亿贰仟伍佰元整)甲方负责代垫乙方施工队油费，从进度款中结算时结回乙方。
9、承包施工工期为15个月正常施工天，从正式开工日算起，除扣雨大外与其他特殊原因，工期可以顺推。
10、甲方责任：同价款内于清理山头土石方的所有工程量专款专用，按照签约本合同内的结算工程进度款注明付款时间为准)。甲方不得以任何理由来违约乙方与拖欠乙方工程进度款，如有此现象发生，甲方负责赔偿乙方所有设备来回调迁费，并且负责乙方所有的设备挖机与双桥车的误工费，按照台班实际赔偿给乙方至以上所挖、装、运的所有煤矿工程款。
11、在乙方施工过程中，甲方必须负责本施工段内的周边政府有关部门至施工通道中施工运输，提供给乙方正常方便施工，并且负责乙方所有人员住宿至水电方便及乙方所有人员的人身安全保险费用。
以上第11条款所有费用不含在甲方承包给乙方的承包煤矿合同价款内的单价。
12、乙方责任。
甲、乙双方在正式签订劳务合同当天算起，乙方必须时间7天内调到8台三六零型号挖机、25台双桥车，并且所有证件齐全后为甲方验收合格为准。
13、甲乙双方责任。
甲乙双方受中华人民共和国劳动法、民法典，以及双方共同诚信共同遵守，互不违约、如有违约，由违约方负责全部经济及法律责任。
14、甲方付款结算方式。
在乙方施工中，挖、装、运煤矿从出煤当天算起，甲方必须给乙方每十天结算付款一次90%。只押乙方一次10%，以后以此类推，至本合同签订所有工程量为止。
15、本合同一式四份，甲乙方双各执两份。
16、以上甲乙双方以本合同内的所有语言、文字。至打字内的文字甲乙双方签字与盖章受同等法律保护。
甲乙双方不得出现哪一方私自更改本合同内文字。
甲方单位名称：乙方单位名称：
甲方法定代表人：乙方法定代表人：
甲方证件号码：乙方证件号码：
甲方详细地址：乙方详细地址：
签约地点：签约时间：
水电站承包合同篇七
承包人(乙方)：__________。
经甲乙双方充分协商，甲方将___水电站承包给乙方经营。双方的具体权利义务如下：
二、承包期限：
承包期限为三年，从___年___月___日到___年___月___日。承包期满，双方须继续合作，可以另行订立合同。
三、承包费上缴。
1、上缴方式：实行税后利润上缴;。
2、上缴数额：甲方收取税后利润的51%，作为承包费;乙方获取税后利润的49%，作为乙方承包所得利润。
四、双方的具体权利义务。
(一)、甲方的权利义务。
2、负责监督乙方进行正常生产，合理使用水电站的机器设备、设施。
本合同履行期间，乙方不能组织正常生产累计达两个月的;或因损坏、丢失、擅自处理机器设备(包括设施)的情形而不能及时修复、增补的，甲方有权单方解除本合同，并按财产移交表的财产价值和甲方应得的承包费向乙方索赔。
本合同生效后，甲乙双方对水电站财产进行移交(具体财产及其价值以移交表为准)。
(二)、乙方的权利义务。
2、负责合理安排职工、按时为职工发放工资;。
3、负责处理和承担职工的工伤事宜;。
5、对外协调好各种社会关系，保证水电站正常生产;。
7、本合同生效后三日内，向甲方交纳保证金3万元，以甲方出具的收条为准。
五、违约责任。
本合同签订后，合同双方应严格遵守履行，任一方不履行给守约方造成经济损失的，须向守约方支付违约金(违约金为3万元)。
六、免责条款。
因不可抗力原因导致本合同不能继续履行的，合同双方免责。但因不可抗力产生损害结果的，仍按本合同相关条款履行。
七、附件及未尽事宜处理。
1、财产移交表为本合同附件;。
2、本合同未尽事宜由合同双方协商签订补充合同，补充合同与本合同有同等法律效力。
八、合同效力。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方(公章)：______。
乙方(公章)：______。
法定代表人(签字)：______。
法定代表人(签字)：______。
______年___月___日。
______年___月___日。
水电站承包合同篇八
水电站的建设是水电开发的重要方式，那么水电站承包经营。
合同。
是怎样的呢?以下是在本站小编为大家整理的水电站承包经营合同范文，感谢您的阅读。
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
经甲乙双方充分协商，甲方将水电站承包给乙方经营。双方的具体权利义务如下：
二、承包期限：
承包期限为三年，从20xx年月日到年月日。承包期满，双方须继续合作，可以另行订立合同。
三、承包费上缴。
1、上缴方式：实行税后利润上缴;。
2、上缴数额：甲方收取税后利润的51%，作为承包费;乙方获取税后利润的49%，作为乙方承包所得利润。
四、双方的具体权利义务。
(一)、甲方的权利义务。
1、负责从公司进行电费结算，并负责将乙方应取得的49%的利润给乙方进行结算;。
2、负责监督乙方进行正常生产，合理使用水电站的机器设备、设施。
本合同履行期间，乙方不能组织正常生产累计达两个月的;或因损坏、丢失、擅自处理机器设备(包括设施)的情形而不能及时修复、增补的，甲方有权单方解除本合同，并按财产移交表的财产价值和甲方应得的承包费向乙方索赔。
本合同生效后，甲乙双方对水电站财产进行移交(具体财产及其价值以移交表为准)。
(二)、乙方的权利义务。
2、负责合理安排职工、按时为职工发放工资;。
3、负责处理和承担职工的工伤事宜;。
5、对外协调好各种社会关系，保证水电站正常生产;。
6、保证每年发电不低于，不足的情况下，甲方按本条款约定的最低发电量收取承包费;。
7、本合同生效后三日内，向甲方交纳保证金3万元，以甲方出具的收条为准。
五、违约责任。
本合同签订后，合同双方应严格遵守履行，任一方不履行给守约方造成经济损失的，须向守约方支付违约金(违约金为3万元)。
六、免责条款。
因不可抗力原因导致本合同不能继续履行的，合同双方免责。但因不可抗力产生损害结果的，仍按本合同相关条款履行。
七、附件及未尽事宜处理。
1、财产移交表为本合同附件;。
2、本合同未尽事宜由合同双方协商签订补充合同，补充合同与本合同有同等法律效力。
八、合同效力。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
发包方：(以下简称甲方)。
地址：
法定代表人：
承包方：(以下简称乙方)。
地址：
法定代表人：
为加强对水电站的管理，进一步搞活水利经济，提高水电站的经济效益，根据水电站目前的实际运行情况，经甲乙双方充分协商后，甲方同意将所属的水电站(每年万度发包给乙方承包经营。为明确双方的权利、义务关系，订立如下合同:。
一、承包内容：水电站现有水轮发电机组(250kw)及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等。
二、承包期限：自20xx年8月20日起至2060年8月20日止。
三、甲方义务。
1、甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续。
2、甲方经营电站之前的债权债务自行承担，与乙方无关。
四、乙方义务。
1、承包价款缴纳时间计算：乙方从承包期当年开始每年向甲方上缴电量30万度(承包电度折现金计算)。
2、乙方每年的承包款按承包电度折现金计算，每年承包价款分2次等额分别于当年度的1月1日和7月1日前一次性缴清(注：上缴承包电度税款及水资源费由甲方负责，乙方代缴可抵扣承包金，其它电度及一切税费由乙方负责)，电价按本辖区内上半年度供电公司收购小水电上网平均电价计算折现金交纳(注：如遇上网电价上调，承包电度的电价按有权单位批准的上网电价提高的幅度增加)。
3、乙方对承包标的享有自主经营权，在承包经营期间所发生的一切债权、债务由乙方自行承担，与甲方无关。
4、乙方在实行承包管理期间，应依法自主经营，自负盈亏，乙方在承包期内所发生的一切维修费用、管理工资及国家政策规定应缴税费(包括工商、税务、环保、安全、水利局等所有部门所要求的费用，除承包电度税款及水资源费由甲方负责外)乙方要全额负责。由于乙方引起的税费不交等原因影响执照等不能年检或被注销，由乙方负责并赔偿。企业土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责。
5、如乙方要技改扩容必须书面报告甲方，并按工程基本建设程序报批，承包期满后水电站现有的水轮发电机组(250kw)及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等设施归甲方，乙方对水电站进行技改或扩建，新增设施、设备在承包期满后归乙方所有。
7、因不可抗拒自然灾害造成重大经济损失，双方可另行协商。
8、乙方应按时支付承包金，无正当理由未支付承包金的，甲方可以要求乙方在规定期限内支付，乙方仍拒不支付的，甲方有权解除合同。
9、合同期满，若甲方要继续发包，在同等条件下，优先照顾乙方。
10、乙方应注意安全生产管理，落实安全措施，发生的一切安全事故所产生的一切法律责任、经济责任均由乙方自行负担，与甲方无关。
11、甲方应于合同生效后15天内将本合同所列的经营场所及主要设备移交给乙方经营、使用和维护，双方要办理交接手续;交接时，双方人员对承包标的进行清点并列出详细清单，双方代表签字后交接，《水电站承包资产移交清单》作为本合同的附件。
共
2
页，当前第。
1
页
1
2
水电站承包合同篇九
发包方：（以下简称甲方）。
地址：
法定代表人：
承包方：（以下简称乙方）。
地址：
法定代表人：
为加强对水电站的管理，进一步搞活水利经济，提高水电站的经济效益，根据水电站目前的实际运行情况，经甲乙双方充分协商后，甲方同意将所属的水电站（每年万度发包给乙方承包经营。为明确双方的权利、义务关系，订立如下合同：
水电站现有水轮发电机组（250kw）及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等。
自20_年8月20日起至20xx年8月20日止。
1、甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续。
2、甲方经营电站之前的债权债务自行承担，与乙方无关。
1、承包价款缴纳时间计算：乙方从承包期当年开始每年向甲方上缴电量30万度（承包电度折现金计算）。
2、乙方每年的承包款按承包电度折现金计算，每年承包价款分2次等额分别于当年度的1月1日和7月1日前一次性缴清（注：上缴承包电度税款及水资源费由甲方负责，乙方代缴可抵扣承包金，其它电度及一切税费由乙方负责），电价按本辖区内上半年度供电公司收购小水电上网平均电价计算折现金交纳（注：如遇上网电价上调，承包电度的电价按有权单位批准的上网电价提高的幅度增加）。
3、乙方对承包标的享有自主经营权，在承包经营期间所发生的一切债权、债务由乙方自行承担，与甲方无关。
4、乙方在实行承包管理期间，应依法自主经营，自负盈亏，乙方在承包期内所发生的一切维修费用、管理工资及国家政策规定应缴税费（包括工商、税务、环保、安全、水利局等所有部门所要求的费用，除承包电度税款及水资源费由甲方负责外）乙方要全额负责。由于乙方引起的税费不交等原因影响执照等不能年检或被注销，由乙方负责并赔偿。企业土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责。
5、如乙方要技改扩容必须书面报告甲方，并按工程基本建设程序报批，承包期满后水电站现有的水轮发电机组（250kw）及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等设施归甲方，乙方对水电站进行技改或扩建，新增设施、设备在承包期满后归乙方所有。
6、乙方承包经营期间所有与电站有关证照及年检等事项由乙方负责。承包期间，乙方应合理使用甲方交付经营的财产和设施设备，并负有维护和保管的责任；未经甲方书面同意，乙方不得对交付的财产、设施设备变卖，不得转包他人，不得用于借贷抵押或担保。
7、因不可抗拒自然灾害造成重大经济损失，双方可另行协商。
8、乙方应按时支付承包金，无正当理由未支付承包金的，甲方可以要求乙方在规定期限内支付，乙方仍拒不支付的，甲方有权解除合同。
9、合同期满，若甲方要继续发包，在同等条件下，优先照顾乙方。
10、乙方应注意安全生产管理，落实安全措施，发生的一切安全事故所产生的一切法律责任、经济责任均由乙方自行负担，与甲方无关。
11、甲方应于合同生效后15天内将本合同所列的经营场所及主要设备移交给乙方经营、使用和维护，双方要办理交接手续；交接时，双方人员对承包标的进行清点并列出详细清单，双方代表签字后交接，《水电站承包资产移交清单》作为本合同的附件。
1、违约责任：在合同有效期内，双方应认真履行本合同，任何一方不得擅自变更、解除、终止合同。违反本合同条款规定的，视为违约，违约方应赔偿对方由此所造成的经济损失。乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿一切经济损失。若甲方违约，乙方有权要求甲方赔偿一切经济损失。
2、解决争议办法：本合同执行中发生争议，双方协商解决或向有管辖权的人民法院起诉。
3、本合同未尽事宜，根据《中华人民共和国合同法》经双方协商一致，可以订立补充协议，签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。
4、未尽事宜按有关法律、法规和文件的规定执行。
甲方：乙方：
代表：代表：
年月日年月日。
水电站承包合同篇十
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
发包方拟实施流水电站工程总承包，发包人与承包人于20_年月日在友好协商下，达成协议施工协议，接受承包人以合同价人民币约亿元(以实际结算工程量为准)作为本工程施工、完工和不缺陷等的投标价，双方达成如下协议：
1、工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20_》为计算依据一级一档下浮15%取费计算，材料费采用工程所在地每季度公布的材料价格进行调差计算，工程完工验收标准按09标准执行验收。
2、承包人在签订本合同之日向发包方交纳20_万元作为工程保证金，转入发包方的基本账户双控。招投标程序完成后，在承包方人员、机械进场三日内发包方举行开工典礼，开工三个月后一次性全部解控。如承包方不履行本协议，该工程保证金作为履约保证金，由发包方予以没收;如在上述资金双控期间乙方严重违约的，没有解控的工程保证金余额作为履约保证金由发包方予以没收。
3、本工程安全文明施工费和临时工程费用按工程总价的0.5%计算。
4、本合同自第二条约定的20_万元保证金双控手续完善之日起生效。
5、结算方式：承包方进场施工三个月后，发包方在接到承包方报送的价款结算申请书相关资料后七日内完成审核，发包方对承包方完成工程量和价进行核定，该期间发包方无需向承包方支付任何款项。以后双方按每月结算，承包方每月25号申报单月工程量，发包方在接到承包方报送的相关资料后十日内完成审核，以发包方审核的量和价在七日内承包方支付工程完成量价款的85%，双方按此方式进行结算和支付工程款至工程完工。工程竣工验收合格发包方在扣除总价款的5%作为质量保证金，将工程全部尾款一个月内支付给承包方，工程质量保证金在合同约定条件成就时或竣工验收合格后一年支付给承包方。
6、履约保证金：发包方在签订本合同时不收取履约保证金，以本合同第二跳约定的承包方进场施工三个月所完成的工程量核定价款作为履约保证金，如该工程款额低于20_万元的，以完成20_万元工程量的价款作为履约保证金。
7、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，费用按市场计算。
8、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方全部责任和义务。
9、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包方的全部责任和义务。
10、施工期间造成的安全事故含法律责任均由承包方承担。未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包。民工保证金由承包方交纳和承担。
11、本协议为框架协议，招投标程序完善后双方以补充协议或者其他文书对本协议进行完善，与本协议发生冲突的以本协议为准。
12、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)发包人执叁份(包括正本一份)，承包人执叁份(包括正本一份)。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
水电站承包合同篇十一
发包方：___________（以下简称甲方）。
地址：___________。
法定代表人：___________。
承包方：___________（以下简称乙方）。
地址：___________。
法定代表人：___________。
为加强对水电站的管理，进一步搞活水利经济，提高水电站的经济效益，根据水电站目前的实际运行情况，经甲乙双方充分协商后，甲方同意将所属的水电站（每年万度发包给乙方承包经营。为明确双方的权利、义务关系，订立如下合同：
一、承包内容：水电站现有水轮发电机组（250kw）及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等。
二、承包期限：自___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止。
三、甲方义务。
1、甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续。
2、甲方经营电站之前的债权债务自行承担，与乙方无关。
四、乙方义务。
1、承包价款缴纳时间计算：乙方从承包期当年开始每年向甲方上缴电量30万度（承包电度折现金计算）。
2、乙方每年的承包款按承包电度折现金计算，每年承包价款分2次等额分别于当年度的1月1日和7月1日前一次性缴清（注：上缴承包电度税款及水资源费由甲方负责，乙方代缴可抵扣承包金，其它电度及一切税费由乙方负责），电价按本辖区内上半年度供电公司收购小水电上网平均电价计算折现金交纳（注：如遇上网电价上调，承包电度的电价按有权单位批准的上网电价提高的幅度增加）。
3、乙方对承包标的享有自主经营权，在承包经营期间所发生的一切债权、债务由乙方自行承担，与甲方无关。
4、乙方在实行承包管理期间，应依法自主经营，自负盈亏，乙方在承包期内所发生的一切维修费用、管理工资及国家政策规定应缴税费（包括工商、税务、环保、安全、水利局等所有部门所要求的费用，除承包电度税款及水资源费由甲方负责外）乙方要全额负责。由于乙方引起的税费不交等原因影响执照等不能年检或被注销，由乙方负责并赔偿。企业土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责。
5、如乙方要技改扩容必须书面报告甲方，并按工程基本建设程序报批，承包期满后水电站现有的水轮发电机组（250kw）及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等设施归甲方，乙方对水电站进行技改或扩建，新增设施、设备在承包期满后归乙方所有。
7、因不可抗拒自然灾害造成重大经济损失，双方可另行协商。
8、乙方应按时支付承包金，无正当理由未支付承包金的，甲方可以要求乙方在规定期限内支付，乙方仍拒不支付的，甲方有权解除合同。
9、合同期满，若甲方要继续发包，在同等条件下，优先照顾乙方。
10、乙方应注意安全生产管理，落实安全措施，发生的一切安全事故所产生的一切法律责任、经济责任均由乙方自行负担，与甲方无关。
11、甲方应于合同生效后15天内将本合同所列的经营场所及主要设备移交给乙方经营、使用和维护，双方要办理交接手续；交接时，双方人员对承包标的进行清点并列出详细清单，双方代表签字后交接，《水电站承包资产移交清单》作为本合同的附件。
五、其他事项。
1、违约责任：在合同有效期内，双方应认真履行本合同，任何一方不得擅自变更、解除、终止合同。违反本合同条款规定的，视为违约，违约方应赔偿对方由此所造成的经济损失。乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿一切经济损失。若甲方违约，乙方有权要求甲方赔偿一切经济损失。
2、解决争议办法：本合同执行中发生争议，双方协商解决或向有管辖权的人民法院起诉。
3、本合同未尽事宜，根据《中华人民共和国合同法》经双方协商一致，可以订立补充协议，签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。
4、未尽事宜按有关法律、法规和文件的规定执行。
六、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，任何一方均不得违约，否则，违约方应承担由此引起的全部法律责任和经济责任。
七、本合同共一式___________份，甲、乙双方各执壹份，有关部门存档___________份。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
水电站承包合同篇十二
建设单位(甲方)：
承包单位(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方本着平等协商、诚实守信的原则，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况。
1、工程名称：循环水零车间改造工程。
2、工程地点：
3、工程内容：施工图纸设计改造内容，主要包括弧形筛池、气浮池、第四级生物滤池、车间防滑地面和排水沟改造、设备间改造。
二、工期要求。
本工程施工工期40日历天，因设计变更、恶劣天气或其他不可抗拒因素影响，经双方协商一致，工期可相应顺延。工期无故延迟一天，扣工程款总额的5‰。
三、承包方式。
本工程采用包清工的方式进行承包，所有工程原材料及施工辅助材料由建设单位提供。
本工程不得转承包。
四、合同价款。
本工程合同施工费51.5万(伍拾壹万伍仟)元整。如有设计变更或工程量增减，以实际发生工程量参照承包方报价进行调整。
五、工程质量及验收。
1、工程质量标准：合格。
2、施工单位确保按设计图纸施工，建设单位确保原材料质量。
3、隐蔽工程及单项工程竣工后，施工单位应立即提交验收通知，有建设单位进行工程质量验收。
六、双方主要责任。
(一)甲方。
1、及时提供详细的施工图纸。
2、及时供应原材料并保证质量。
3、派驻工地代表，对工程用料、质量、进度进行监督检查，协调现场发生的各类事宜。
4、按合同约定支付工程款，承担因拖欠工程款所造成的一切后果。
(二)乙方。
1、施工界区内的用水、电线路架设。
2、严格按照设计图纸进行施工，确保工程质量和进度。
3、积极配合甲方，协调解决现场发生的各类事宜。
4、文明施工，工具材料摆放整齐，保证材料合理使用。造成原材料浪费，应按价赔偿。
5、严格按照安全生产操作规程施工。如因违章操作发生工伤事故，自行负责，甲方不承担任何责任。
6、按照建筑工程施工要求，提供施工日志，出具国家正式税务发票，并配合甲方做好验收工作。具体事宜由双方根据实际情况协商。
七、工程款支付。
完成全部合同内容，付至合同价款的95%。其他5%作为质量保证金，竣工之日起一年后不计息付清。
八、违约责任。
双方发生争议，应协商解决。如协商不成，可向莱州市人民法院提起诉讼。
九、附则。
本合同一式两份，双方代表签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
水电站承包合同篇十三
承包方：(以下简称乙方)地址：邮编：电话:法定代表人：职务：
为加强管理，适应改革需要，搞活水利经济，在确保水库安全运行情况下，提高水库电站的经济效益，根据《县政府第四次常务会议纪要》文件精神，经公开竞价，甲方同意将所属岭埔水库水电站30年经营管理权以交纳电量(每年)_______万度发包给乙方承包经营。为明确双方的权利、义务关系，经平等协商后订立如下合同：
一、承包内容：岭埔水库水电站现有水轮发电机组(400kw)及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等。
二、承包期限：自年月日起至年月日止。
三、甲方义务。
1、甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续。
2、甲方的债权债务自行承担，与乙方无关。
3、若因国家政策调整或不可抗拒因素，需收回上述经营管理权，甲方应退还乙方已缴纳的履约保证金(扣除当年度应缴纳的承包价款所剩余的部分)。
4、电站原有的职工，由甲方自行安置。
四、乙方义务。
1、承包价款缴纳时间计算：乙方从承包期的第一年至第二十九年即年月日至年月日，每年向甲方上缴电量___万度(承包电度折现金计算)，最后一年即第三十年2039年月日至年月日(按承包电度折现金计算)。
2、乙方必须在成交确认书发出3日内一次性付给甲方承包期限最后一年的承包款___万元(按中标电度以0.2元/度折现金计算)，作为承包期间的履约保证金。
第一年至第二十九年的每年承包款按承包电度折现金计算，每年承包价款分2次等额分别于当年度的1月1日和7月1日前一次性缴清(注：上缴承包电度税款及水资源费由甲方负责，乙方代缴可抵扣承包金，其它电度及一切税费由乙方负责)，电价按本辖区内上半年度华安电力发展有限公司收购小水电上网平均电价计算折现金交纳(注：每度电价格不得低于0.2元;如遇上网电价上调，承包电度的电价按有权单位批准的上网电价提高的幅度增加)。
3、乙方对承包标的享有自主经营权，在承包经营期间所发生的一切债权、债务由乙方自行承担，与甲方无关。
4、为确保水库安全运行，乙方放水发电应服从甲方水库运行调度，如遇停机无发电，也应放适当流量的水，保证下游农田灌溉。乙方不得擅自启闭水库放水闸、违章操作，否则应承担水库安全责任。
5、乙方在实行承包管理期间，应依法自主经营，自负盈亏，乙方在承包期内所发生的一切维修费用、管理工资及国家政策规定应缴税费(包括工商、税务、环保、安全、水利局等所有部门所要求的费用，除承包电度税款及水资源费由甲方负责外)乙方要全额负责。由于乙方引起的税费不交等原因影响执照等不能年检或被注销，由乙方负责并赔偿。企业土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责。
6、如乙方要技改扩容必须书面报告甲方，并按工程基本建设程序报批，承包期满后所有设施含技改新增的部分无偿归甲方所有。
7、乙方承包经营期间电站产权所有制不变、法人不变，所有与电站有关证照及年检等事项由甲方负责。承包期间，乙方应合理使用甲方交付经营的财产和设施设备，并负有维护和保管的责任;未经甲方书面同意，乙方不得对交付的财产、设施设备变卖，不得转包他人，不得用于借贷抵押或担保。
8、因不可抗拒自然灾害造成重大经济损失，双方可另行协商。
9、乙方应按时支付承包金，无正当理由未支付承包金的，甲方可以要求乙方在规定期限内支付，乙方仍拒不支付的，甲方有权解除合同。
10、乙方在承包期内，不得将承包物转承包或承包给第三者，否则甲方有权单方解除合同。
11、乙方对水电站进行技改或扩建，新增设施、设备在承包期满后归甲方所有，并确保该水电站能正常运转。
12、合同期满，若甲方要继续发包，在同等条件下，优先照顾乙方。
13、乙方应注意安全生产管理，落实安全措施，发生的一切安全事故所产生的一切法律责任、经济责任均由乙方自行负担，与甲方无关。
14、甲方应于合同生效后15天内将本合同所列的经营场所及主要设备移交给乙方经营、使用和维护，双方要办理交接手续;交接时，双方人员对承包标的进行清点并列出详细清单，双方代表签字后交接，《岭埔水库水电站承包资产移交清单》作为本合同的附件。
水电站承包合同篇十四
乙方：
2010年1月22日，信宜市水务局（以下简称甲方）向社会公开招标发包其属下企业信宜市响水电站（以下简称电站）经营权。在竞标中，xxx（以下简称乙方）中标。按招标规定，电站经营权由乙方承包。为了更好地管理好该电站，经甲、乙双方协商，本着诚实、守信、公平、公开、公证、务实的原则，订立本合同。
一、电站权属问题。
（一）所有权。
电站的所有权永属甲方所有。该电站一切固定资产，不论新旧和何种形态，其产权、财物处置权属甲方所有。
（二）甲方将电站经营权发包给乙方，在承包期限内，乙方只有电站的经营权、使用权、管理权、收益权。
二、承包期限。
乙方承包甲方的电站的经营权、使用权、管理权、收益权的时间为：从2010年月日起至2020年月日止。
三、乙方义务及权利。
（一）义务。
1、如无特殊情况，乙方每年向甲方交纳人民币叁拾捌万伍千元（小写。
385000．o0元）租金，分两次交，第一次于每年的7月30日前交纳贰拾万元整（小写200000．o0元），第二次于次年的l月30日前交纳壹拾捌万伍千元（小写l85000．o0元）。
2、乙方将电站每年的税后电费总额的30％划给信宜市财政局。
3、乙方负责缴纳电站的营业税。
4、电站发生机械、生产、人员、灾害等事故，乙方1小时内向甲方报告。
（二）权利。
1、在承包期限内，乙方履行本合同规定的义务，拥有电站的经营权、使用权、管理权、收益权，甲方不得干涉。
2、乙方拥有电站员工的聘任、管理、使用等权利，甲方不得干涉。乙方有权聘用电站部分原职工。
3、乙方拥有电站的改造、维修方案制订权。
4、如遇特大自然灾害，造成电站毁灭或未毁灭但已损毁严重，乙方有权终止本合同，退出承包，有权领回全部押金。
四、甲方义务、责任及权利。
（一）义务、责任。
1、电站的一切证件由甲方负责办理，也可委托乙方代办理。办理电站证件的所有费用由甲方负担。甲方要按规定按时办理电站相关证件的年审。
2、甲方派日常管理人员与乙方经营管理负责人协调电站日常工作，
如有变换甲方管理人员，当日知会乙方。
3、因电站属甲方所有，根据《中华人民共和国物权法》规定，电站所得税由甲方负责缴纳。
4、甲方负责因电站发包造成原职工下岗的思想解析工作、安置工作、谴散工作。如因电站原职工思想不通，造成电站承包期间给乙方造成经济损失，由甲方负责全额赔偿给乙方。
5、电站一切农业关系均由甲方负责处理完毕，不得影响乙方生产。
（二）权利。
1、甲方有与乙方协商制订电站改造、维修方案的权利。
2、甲方有每年从乙方收取人民币叁拾捌万伍干元（小写385000。o0元）租金的权利，如乙方不按时按额交纳，有终止电站承包合同的权利。
五、押金、守约、违约问题。
（一）押金交付方式。乙方向甲方交纳人民币壹佰伍拾万元（小写1500000。o0元）作押金。竞标时，乙方提交的竞标保证金自动转入作承包押金，不足部分，乙方在签本合同一次性交清，共150万元人民币。甲方开具收据给乙方。乙方如约履行合同，甲方在合同到期之日，将押金及其产生的利息全数退回给乙方。本承包合同到期，如甲方不按时退还押金，乙方按日利率万分之十向甲方计收滞纳金。
乙双方共同选定的银行或信用社，共同监督，每次存定期五年。不经甲、乙双方同意，甲方不得自行提取、动用押金。
（三）押金利息归属。人民币壹佰伍拾万元（小写1500000。o0元）押金作为存款产生的利息归乙方所有。
（四）如乙方要解除本合同，不承包，保证一切机械运行正常，并交清该年度内承包款项给甲方，甲方扣除10万元押金后，5天内将余下140万元押金全数归还乙方。如甲方违约，甲方10天内双倍返还押金给乙方。
1、现有设备使用，维护，操作方法正确（确保上班当值人员持证上岗），如果电站机械自然老化，如压力管壁外层氧化生锈、压力管变薄、穿孔出现事故。购进更换现有设备造册登记，维修过程中更换被损物件，统一交给甲方。
2、新增固定资产，如原发电机欠发无功，对网路造成影响，欠发3度无功扣（罚）1度有功，电力部门已经作出处罚都不整改，仍然无动于衷做法，提出疑问，为什么要这样做，对该问题一次性投入，该固定资产长期使用，固定资产属甲方，应由甲方出资购进。
3、甲方交好的，正常的电站机械给乙方经营，到时交回给甲方的也一样，或至少都正常运作，但外表旧了些少，属合理。
十年后就拆走或无偿送给甲方，因为远程计量属高压计量组成部分。交接前一切设备运行正常，如有残缺的甲方负责修理完毕才交给乙方使用。
4、无过错行为造成的需维修问题。
（1）、小额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以下的，由乙方解决。
（2）、大额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以上的，由甲方负担。
（3）、一切油类生产易耗物均由乙方负责，从中标之日起电站内存油类及其他物料乙方可使用，乙方用完后，其需多少甲方不负责。
5、行为过错造成的需维修问题。
如乙方人为造成，需维修的，如操作失误等，不管费用大小，由乙方负担。如甲方人为造成，需维修的，不管费用大小，由甲方负担。
6、自然灾害造成的需维修问题。
因电站属甲方所有，一切自然灾害造成电站需维修的费用，由甲方负担。小额度每次500元内的均由乙方承担，超额部分全由甲方承担。
七、特殊情况下租金问题。
（一）自然灾害造成的停产情况下租金问题。
水电站承包合同篇十五
近日，总书记在致金沙江白鹤滩水电站首批机组投产发电的贺信中指出：“白鹤滩水电站单机容量最大功率百万千瓦水轮发电机组，实现了我国高端装备制造的重大突破。全体建设者充分发扬了精益求精、勇攀高峰、无私奉献的精神，团结协作、攻坚克难，为国家重大工程建设作出贡献。”社会主义是干出来的，新时代是奋斗出来的，年轻干部要汲取白鹤滩头的精神养分，勇立时代潮头，浪遏飞舟。
磨砺至臻至善、精益求精的匠心精神。“建世界一流工程，创世界一流质量”，这从不是一句口号。从1958年全国科学规划会上，提出研制30万千瓦、45万千瓦、60万千瓦、80万千瓦、100万千瓦水电机组等5个方案的构想，到20xx年8月国家科技部设立百万千瓦水轮发电机组关键技术研究课题，再到今日实现首批机组正式投产发电，这是我国制造业从无到有、从弱到强的巨变缩影，更是无数建设者匠心精神的集中体现。只有不忘本来才能开辟未来，只有善于继承才能更好传承。年轻干部要接过前辈的`“接力棒”，以精益求精为支点，持续打磨工作方法，做“事经我手请放心、文经我手无差错”的“行家里手”，把精雕细刻、精益求精当成一种工作常态。
培育勇于登攀、敢于超越的进取意识。“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。白鹤滩水电站工程规模巨大，地质条件复杂，地处金沙江干热河谷地带，综合技术难度位居世界第一，主要技术指标6项世界第一……沧海横流，方显英雄本色，困难从不能阻挡中华儿女前进的步伐，我们在水电工程建设史上打造了引领全球的又一张“国家名片”。当前，我国还有很多浅滩要涉，还有很多“硬骨头”要啃，更需要年轻干部有逢山开路、遇河架桥的进取意识，少一点假把式，多一些真功夫，不断创新工作思路、工作方法，勇于担当、敢为人先，开拓创新、锐意进取，真正做到干实事、鼓实劲、出实招、求实效。
涵养淡泊名利、默默奉献的崇高品质。“非淡泊无以明志，非宁静无以致远”。白鹤滩水电站的“心脏”，在位于金沙江两岸山体深处的地下厂房内；而无数科研工作者、水电站建设者更是远离亲人，一头扎进深山。他们舍弃生活方式的多彩而选择单调，舍弃功成名就的机会而选择平凡，不计个人得失，不求名利地位，以苦为乐，却始终无怨无悔。年轻干部要不断涵养淡泊宁静的豁达处世态度和胸怀境界，以淡泊之心看轻名利，不被利益所诱惑，沉得住气、静得下心，做到志存高远，看淡个人得失，倾情投入、奉献自我，在朴实事业上担当作为、尽责守职、奋力苦干，谱写新时代的青春之歌。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
水电站承包合同篇十六
发包单位：________(以下简称甲方)。
承包人：________(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况。
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按________米计算。
第二条：施工方案。
1、护坡。
(1)、基底宽________米，厚________米，自下而上慢慢收至高度为________米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。
(2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。
(3)、完工后做围墙10米左右。
(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。
第三条：合同工期。
1、经双方协商确定,工程期为________日，暂定于自________年________月________日起至________年________月________日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
第四条：价格及付款方式。
1、工程总承包价为________元。
2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。
第五条：甲方义务。
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
第六条：乙方义务。
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。
第七条：施工安全。
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
第八条：验收。
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。
第九条：违约责任。
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。
第十条：其它。
本合同于________年________月________日由双方在________签订，自双方签字或盖章后生效，一式________份，上方各执一份，上交份。
发包单位(甲方)(盖章)________。
授权代理人(签字或盖章)：________。
联系电话：________。
承包人(签字或盖章)：________。
联系电话：________。
________年________月________日。
发包方(甲方)：________________________________。
法定代表人：____________职务____________。
承包方(乙方)：________________________________。
法定代表人：____________职务____________。
水电站承包合同篇十七
(甲方)：(以下简称甲方)(乙方)：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
一、工程概况。
1、工程名称：上营变电站引水工程。
2、工程地点：上营村。
3、工程主要内容：1500米dn40给水管道安装。
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限。
工程期限8天，预定20_年4月2日至20_年4月10日止。
三、工程承包价及其它。
总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任。
(一)甲方责任。
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;。
2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任。
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求。
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
六、付款方式。
开户行：禄丰农行营业室。
账户：
七、工期延误。
若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期。
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求。
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准。
不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任。
本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、合同份数。
本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，
十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
水电站承包合同篇十八
甲方：
乙方：
依照((中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就__县罗溪水电站土建工程承包一事协商一致，订立本合同：
一、工程概况。
1、工程名称：__水电站土建工程。
2：工程地点：__县长塘镇罗溪村。
3、工程造价：约万元(以实际结算为准)。
二、承包范围。
土建工程总承包。
三，承包方式。
本工程以建设单位提供的施工图纸实际包工包料、包工期、包安全的承包方式。
四、开工和竣工日期
1、开工日期20_年____月____日。(以甲方书面通知为准)
2、合同工期，依据国家工期规定，本项目有效工期300日。
五、工程质量和验收。
1、本工程按设计要求和验收规范达到合格。争取优良。
2、承包方必须严格按照施工图纸说明文件和国家颁布的建筑工程规范和标准进行施工，严格执行施工规范和操作规程，并接受发包方和监理方的监督。
3、承包方采购的材料必须按有关规定提供质量合格证或进行检验合格方可用于工程，材料由乙方自行采购，甲方签字认可。
4、工程竣工验收以国家颁发的《于基本建设项目验收暂行规定》、《工程竣工验收规范》及国家有关部分制定的竣工验收规定作为依据，工程验收时间由乙方提出书面报告，并提交完整、齐全的验收资料。甲方应在国家规定的时间内组织验收完毕。
5、工程竣工移交甲方前，乙方负责对新建项目的一切设施进行保护。因乙方原因造成的工程质量问题或保护不当造成的质量问题，出现返工或延误工期或造成的经济损失由乙方承担。
6、本工程如达到优良工程，甲方按工程总造价____%给予乙方奖励。
六、结算方式。
1、本合同工程按实结算，结算执行《湖南省水利水电建筑工程20_预算定额》。湖南省如有新的水利水电预算定额执行新定额。
2、人工工资和材料调差执行湖南省最新相关文件和安化县定额站季度文件。
3、本合同工程结算按上述定额下浮%(人工工资不下浮)。
七、工程款支付。
本合同生效后，甲方发出书面进场通知，乙方进场三日内拨付开工项目造价%作为进场费。待乙方完善临时设施三日内，甲方拨付开工项目的造价%作为备料款，以后按月进度的75%拨付进度款。由此类推。完工验收合格结算时三十个工作日内付至施工项目总造价的%，余____%作为保修金，保修期按国规定执行。民工工资保证金、工伤保险金按湖南省有关规定执行。
八、双方责任。
1、甲方责任。
负责组织乙方技术人员对本工程施工图纸等技术文件进行交底和会审工作;协助乙方选择工程建设的临时设施场地;准确提供施工使用的水准点和标高控制点;提供施工地段的地质资料，图纸和施工时用的电源、水源;委派驻工地代表协助监理对工程进度质量安全及隐蔽工程进行检查，及时办理验收及技术签证，对施工过程中的变更及时向乙方下达变更通知;负责协调各方关系，办理报建、开工许可、场地临时设施拆除等相关手续，确保正常施工;负责解决乙方民工居住场地和施工材料存施地，做好安全工作;按合同约定及时支付工程款。
2、乙方责任。
组织精干人员进行施工;按规定时间向甲方提交施工组织设计和工程进度计划;编制施工方案、施工安全措施;按规定时间提交隐蔽工程验收通知、月进度报表、竣工验收报告，竣工结算书及有关资料;严格按照规范进行施工、讲究文明施工、做好安全隐患，因承包方的原因造成的安全责任事故均由承包方承担;承包人不得将本工程整体转包他人;按期保质保量完成施工任务。
九、违约责任。
1、本合同签订后，因甲方原因致本工程不能按合同约定开工或履行合同义务，应按((中华人民共和国经济合同法》承担违约责任。
2、本合同签订后，因乙方原因致本工程不能如期开工、竣工、工程不能按约定质量标准完工或不能按合同约定履行义务，乙方应按((中华人民经济合同法》承担违约责任。
十、附则：
1、其它未尽事宜参照通用合同条款执行。
2、本合同乙方向甲方交纳合同履行金一万元，合同经双方签字或盖章，先交____万元生效，其余____万元乙方接到书面进场通知书后，七日内交清，此款在进场四个月退还，不计息。
3、合同生效之后未尽事宜，经双方协商可签订补充协议作为本合同附件，具同等法律效力。
4、双方在履行合同中发生争议，可协商调解，如协商不成可向安化县人民法院起诉。
5、本合同一式四份，双方各执两份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
水电站承包合同篇十九
经甲乙双方充分协商，甲方将水电站承包给乙方经营。双方的具体权利义务如下：
承包期限为三年，从___________年___________月___________日到___________年___________月___________日。承包期满，双方须继续合作，可以另行订立合同。
1、上缴方式：实行税后利润上缴；
2、上缴数额：甲方收取税后利润的51%，作为承包费；乙方获取税后利润的49%，作为乙方承包所得利润。
（一）、甲方的权利义务。
1、负责从公司进行电费结算，并负责将乙方应取得的49%的利润给乙方进行结算；
2、负责监督乙方进行正常生产，合理使用水电站的机器设备、设施。
本合同履行期间，乙方不能组织正常生产累计达两个月的；或因损坏、丢失、擅自处理机器设备（包括设施）的情形而不能及时修复、增补的，甲方有权单方解除本合同，并按财产移交表的财产价值和甲方应得的承包费向乙方索赔。
本合同生效后，甲乙双方对水电站财产进行移交（具体财产及其价值以移交表为准）。
（二）、乙方的权利义务。
1、负责水电站的生产经营事宜；
2、负责合理安排职工、按时为职工发放工资；
3、负责处理和承担职工的工伤事宜；
5、对外协调好各种社会关系，保证水电站正常生产；
7、本合同生效后三日内，向甲方交纳保证金3万元，以甲方出具的收条为准。
本合同签订后，合同双方应严格遵守履行，任一方不履行给守约方造成经济损失的，须向守约方支付违约金（违约金为3万元）。
因不可抗力原因导致本合同不能继续履行的，合同双方免责。但因不可抗力产生损害结果的，仍按本合同相关条款履行。
1、财产移交表为本合同附件；
2、本合同未尽事宜由合同双方协商签订补充合同，补充合同与本合同有同等法律效力。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/10252095.html】
