旋挖桩劳务分包合同(通用14篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-11 13:53:18
旋挖桩劳务分包合同(通用14篇)
时间:2023-11-11 13:53:18     小编:雁落霞

合同是一种法律文书,用于约定双方的权利和责任。在起草合同时,务必清晰明确地表达双方的意图和要求。合同的签订和履行需要双方的共同努力和积极配合,以达到合同的目标和效果。

旋挖桩劳务分包合同篇一

甲方(发包单位):乙方(承包单位):

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程内容、性质及数量:

四、工程工期:

五、工程质量要求:

六、工程造价:

七、工程承包方式及取费标准:

八、工程价款的拨付及结算方式:

九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中:十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算:

1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。

2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。

3、工程工期:

4、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。

十一、甲方责任:

1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。

2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。

4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。

5、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。

十二、乙方责任:

1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。

2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。

3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。

4、严格执行安全。

协议书。

中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。

5、按国家和重庆市的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。

(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。

(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。6、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。

十四、甲、乙双方在签订本合同时,必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。

1、安全生产协议书;。

2、治安、保卫、防火等协议书。

十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项,可另行约定。

十六、违约责任:

1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:

(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时,应向乙方支付违约金元,甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。

2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付元的违约金;(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付元的违约金;(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付元的违约金,乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。

3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十七、本工程甲方委派同志为现场负责人,乙方委派同志为现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。

十八、争议:

甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。

十九、本合同自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。

二十、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份,双方各执壹份,另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。本合同副本份,甲方执份,乙方执份。

甲方(合同章):乙方(合同章):

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

地址:地址:电话:电话:

开户银行:开户银行:帐号:帐号:

年月日年月日。

发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

一、工程项目:

1、工程范围:乙方承包甲方的木养护。

2、工程期限年月日开工,年月日历工作天数:365日。

3、为保证工程的按期完成,乙方应保证人的施工队伍,并于年8月1日前全部到岗。

4、工程款,结算时以实际发生为准。

二、工程质量:

乙方的施工工程质量应符合园林绿化的施工要求。

适用标准:《城市园林绿化工程施工及验收规范》(db11/t212—20xx),《城市园林绿化养护管理标准》(db11/t213—20xx)。

三、双方责任:

(一)甲方责任:

1、及时将施工计划内容及完成时间通知乙方,并对工程质量进行检查、监督、验收;。

2、协助乙方对施工人员进行安全、技术培训与施工中的技术指导;。

3、为劳务人员提供必要的住宿和生活条件。乙方施工所用工具由甲方提供,并签订工具使用协议。

(二)乙方责任:

1、确保工程按甲方安排进度日期及甲方指定的项目完成日期及时完

工,并保质保量;。

5、每月按时向派遣人员发放工资,并负责按当地有关规定代收代缴保险费,对派往甲方人员的保险手续全部交给甲方、由甲方存档,以备年检。在合同期限内(除甲方原因外),出现一切事故乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方,同时按照国家有关法律、行政法规对事故进行处理,一切相关费用都由乙方承担。

四、违约责任:

1、在施工过程中经检验未达到按合同约定的施工要求及数量,乙方应在合同约定期限内无偿返工。经返工仍不能保证工程质量,甲方有权终止合同,由此造成的经济损失,乙方应予赔偿。

3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方每日1000元的逾期违约金。

七、合同说明。

1、甲乙双方应遵守合同,如有问题协商解决,单方违约,对方有权利追诉其法律和经济责任,并要求经济赔偿。

2、如果有客观原因不能遵守协议,需提前一个月通知对方,双方协商解决,若需要修改或解除合同,应做好有关善后工作。

3、未尽事宜,经双方协商后签订补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。

甲方(公章):乙方(公章):

甲方代表签字:乙方代表签字:

年月日年月日。

2

页,当前第。

2

1

2

旋挖桩劳务分包合同篇二

工程承包人:(以下简称甲方)。

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》以及其他有关法律、行政法规,本着双方平等、自愿、公平诚实守信的原则。甲方将其承建的华宇·上院——售楼部、1#、9#、10#、15~20#及1、2号车库工程承包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务关系,结合本工程项目部的具体管理要求及本工程的实际情况,经甲、乙双方协商并达成一致后签订以下合同条款,一致共同遵守。

资质证书号码:

发证机关:

资质专业及等级:

复审时间及有效期:

第一条、承包范围和内容:本工程的售楼部、1#、9#、10#、15~20#及1、2号车库的50%人工挖孔桩、独基、条基、筏板基础的土石方开挖及场内转运至甲方指定地点和抽基槽(坑)内积水、清理坑槽内泥渣等直到甲方验收浇注砼为止,挖出的土石方人工转运至指定地点。

第二条、承包方式:包工不包料。上述承包内容以人工费形式承包给乙方,甲方只向乙方提供施工所需水、电(三级配电箱以后部分全部由乙方承担)。其余机械设备(包括抽水设备、所需的电缆、电灯、空压机、水钻、铁铲等工具、用具)由乙方自己提供并负责维修保养。

第三条、施工工期:从20xx年月日开工起售楼部、1#、9#、10#、15~20#及1、2号车库的50%部分天必须完工,开工日期以甲方正式通知开工日期为准(建设方和甲方原因延期的除外)。每延长一天工期甲方向乙方按20xx元/天进行处罚,在乙方结算工程款中扣除。

第四条、承包单价:

1、条基、独立柱基、筏板基础土方单价按50元/m计算。

2、条基、独立柱基坑、人工挖孔桩、筏板基础(含护壁、护壁模板、支护、浇筑和拆除等工作内容)用空压机施工的按深度1米小于1立方米的按150元/m、深度1米大于1立方米按150元/m,桩基深度12米以上按160元/m。

3、人工操作用水钻作业凿打条基、独立柱基基坑、人工挖孔桩施工的按0~12米以。

注:以上各条所列单价为全包干价,包括但不限于施工现场内的其它相关费用(如材料转运、抽水、三级配电箱以后的线缆、材料进场下车、清理、堆码和施工中涉及到的所有工具等费用)和公司管理、费税及安全文明施工费、垫支利息等,为工程结算价。

第五条、工程量确认。

根据合同约定达到混凝土浇灌时,由甲方的施工员、造价员、生产经理与乙方代表共同对开挖深度及石质成分进行收方签字确认,长、宽按设计尺寸。收方后一式三份,甲方两份,乙方一份。

第六条、双方职责。

(一)甲方职责。

1、负责对乙方进行技术交底、工程质量要求交底和安全生产教育。

2、办理入场手续,提供水源、电源接口位置。向乙方下达施工进度要求和必须完成的劳动力作业计划。

3、根据合同到期支付工程款给乙方。若乙方单方解除合同,提前退场,则甲方按乙方实际完成工程量的70%予以结算,由此造成的损失均由乙方承担。

4、按计划和本合同约定及时供应施工用材和周转材料。

5、提供必需的材料库房、职工的住宿(一人一个床位),对于班组多占的床位(包括空余的上铺),按15元/月·辅计费。

6、负责施工中的技术指导和安全质量监督,协调现场各方面的关系,协调工程质量和安全文明施工中存在的问题并发出整改指令。

(二)乙方职责。

本合同乙方签订人为第一责任人,对工程施工的安全、管理、教育、检查等负全面责任,负责做好全体施工人员的安全文明施工量化及各项制度的贯彻落实、教育工作。

1、对班组的职工进行安全交底,落实职工班前教育(并作好书面记录)交甲方安全员存档,落实甲方发出的工程质量、进度和安全文明施工中存在问题的整改指令。

2、乙方人员进场后必须向甲方提交身份证复印件1张、照片3张,由甲方办理有关证件。没有相关证件的人员,乙方不得接受,更不得参与施工。进场作业的施工人员必须符合“重庆华姿建筑工程有限公司务工须知”(附后)有关规定。

3、乙方必须配备兼职质量员、安全员各1名,进行现场安全及质量检查工作,特殊作业人员必须专业培训并取相关上岗证书后方可上岗作业。

4、严格遵守国家的法律法规和甲方的一切规章制度,违者按章接受处罚。

5、承包协议签订后,乙方必须立即组织作业人员进场施工,保证每月工资的按时发放。

6、乙方必须认真执行双方签订的《建筑施工安全生产协议》,并接受甲方的检查、监督和指导。如乙方在施工中有安全事故发生,按下列条款执行:

a、发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

b、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按相关规定处理。

c、凡安全事故医疗费每次在20xx0元以下(含20xx0元),由乙方自行负责。凡每次安全事故医疗费在20xx0元以上的部份,甲方承担70%,乙方承担30%。交通费、续医费及伤员治疗期间内的工资、护理费、一切赔偿费等均由乙方承担。

7、乙方在施工中,不得将合同中的工作范围转包给他人施工,施工过程中如遇农忙季节时,乙方施工人员必须满足工程进度要求,作业人员不得随便离开工地。乙方如不能满足甲方的工程进度和质量要求或转包给他人施工的,甲方有权随时终止协议,本合同范围内的工程委派给他人施工,并对乙方已做工程款下浮30%结算。

8、本工程施工过程中无任何零星点或签证计工。凡属于使用的材料进场,乙方必须及时派人下车、清理、堆码整齐。如进场材料乙方无人处理的,甲方可指派他人进行处理,指派他人施工按2倍的工资在乙方工程款中扣除。

9、乙方施工中如有疑点及安全隐患必须及时向甲方报告,以免造成损失。如因乙方原因隐瞒不报,导致工程出现质量、安全事故、材料损失等后果,甲方有权追究乙方相关责任,并要求乙方给予经济赔偿。如对乙方提出的安全隐患甲方不理睬,所导致的损失由甲方承担。

10、乙方在施工过程中如对甲方材料造成浪费或对甲方财物有所损坏的,除照价赔偿外,另视其情节处以相应价值的1~2倍罚款。

11、甲方指定的其它工作乙方在能够胜任的情况下,乙方不能拒绝施工,其施工部分按计件或计时计算,如发生计时工按70元/天。

12、每天必须对所有基础的洞口进行防护(包括遮盖或在洞口边搭设栏杆),如果乙方没有进行防护,甲方可以指派其他人员防护,所产生的费用在乙方的承包单价中扣除。

第三条、质量安全验收标准。

《重庆市建筑工地文明施工标准》渝建发20xx-39。

第四条、工程价款支付。

本工程由乙方全部垫资完成,垫资期为基础土石方完工、收方结算后付50%,余款6个月付清。

第五条、关于农民工工资管理。

1、工资支付管理办法。

乙方是农民工工资发放的责任主体,必须设专人管理农民工工资发放。在本工程中,不允许拖欠农民工工资的现象发生。

2、工资公示制度。

乙方必须建立农民工工资公示制度,在施工现场或生活区醒目位置每月必须公示工资发放表,如实记录发放时间、发放名单、发放数额等工资发放情况,工资发放表公示时间不得少于5日,并保存两年以上备查。

如发生农民工工资纠纷,乙方应提供详实的工资发放书面原始记录。

违约责任:甲乙双方本着诚实、守信的原则,严格按照本合同执行。任何一方违约,违约方将承担相应的法律责任同时一并承担相关经济损失。

第五条、附则。

1、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效,具有法律效力。

3、本合同自签订后,乙方管理人员不到场、有再转包行为;质量、工期、安全达不到要求;不服从甲方人员的安排指挥;甲方有权随时终止协议,所造成的一切后果由乙方自负。

4、本合同未尽事宜,双方可协商补充。

甲方:乙方:

甲方代表:乙方代表:

身份证号码:

签订时间:年月日。

旋挖桩劳务分包合同篇三

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》以及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程的劳务事项,经协商一致,订立本合同。

第一条工程概况:

1.工程名称:

2.工程建设地点:

3.工程面积:

第二条劳务工作内容的约定:根据甲方与建设方所签订的工程施工图及相应的调整增减的绿化工程项目和甲方绿化施工员指定的工作项目。

第三条工作质量标准的约定:按绿化植物栽种的相关要求为标准。(《绿化工程施工操作规程》为合同的附件1)。

第四条执行代表:

1、甲方指派绿化施工员为代表,协调本合同的履行。

2、乙方指派为代表,协调本合同的履行。

第五条劳务费的约定及支付办法:

1、按照双方确定的《绿化工程施工定额》为劳务费用的结算依据(《绿化工程施工定额》为本合同附件2)。

2、实作工程量单一式四份进行统计后双方签字确认。此工程量单作为月结劳务费依据。

第六条安全责任:

1、乙方按有关规定制定严格的安全防护管理办法,确保安全施工。如造成安全施工责任事故,其责任损失由乙方承担。

2、做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理。防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事等不法行为。预防人员伤亡事故的发生。施工过程中严格控制噪音、粉尘污染,不影响周边居民正常生活。

第七条甲方对乙方人员违规行为处罚约定:

1、乙方代表无故脱岗半天以上罚款100元/次;拒不听从甲方绿化施工员的管理安排可以罚款200元/次。

2、乙方应节约现场用水、用电,保障现场安全生产。做到人走关水、关电。若乙方烧自制水乌龟发现一次罚款100元/次;对拒不听从劝告且连续被现场管理人员发现两次及以上者将加重处罚,处罚金额视情节的轻重而定。

3、乙方所有人员,在施工现场不得赤膊,穿拖鞋上班,违者罚款20元/人次。

4、乙方操作人员高空作业时必须系安全带,违者罚款200元/人次。若甲方要求戴安全帽才能进入施工现场,乙方不戴安全帽进入现场罚款20元/人次。

5、乙方不得聘用三无人员、未成年人和盲流人员作业,违者交司法机关处理,并处罚款100元/人。

6、

乙方员工不得在项目实施的公共场地打架斗殴,无论任何原因,甲方将处罚乙方至少200元/次(最多不超过1000元)的罚款,情节严重的交司法机关处理。

7、作业人员酒后上班将造成质量、人身安全隐患,如发现乙方作业人酒后上班,除加强安全教育外并可处罚50元/人次。

第八条其它:

1、甲方按劳务费总额的2%结算给乙方作工具配置费。施工所用一切工具乙方自备。

2、甲方提供相关用水、用电设施并承担费用。

3、乙方人员不得盗窃甲方和业主方的任何公、私财物。凡是被甲方或业主方人赃并获的,甲方将按该财物等值的3倍给予处罚乙方。同时对举报有功人员将给予等价赔偿以外的罚金的50%给予奖励,并对举报有功人员公司将给予严格的保密。

4、乙方人员在施工过程中,因意外原因损坏了甲方或业主方的公、私财物,甲方将按该财物的等值价格要求乙方赔偿。

5、乙方承担相关人员的安全事故责任。

第九条特别约定:

一、在本合同履行过程中,双方约定:乙方人员请甲方人员吃饭、娱乐、送钱送物等行为均视为商业贿赂。甲方可对其乙方的这类行为进行以下处罚:乙方人员请甲方人员吃饭、娱乐等行为,甲方将处罚乙方1000送钱、送物给甲方人员的行为,将按合同总额的510%处罚元/次。

乙方。

二、对举报有功人员的奖励:凡是对举报有功的人员,公司除了重奖之外,还将给予严格的保密。

1、对以上第一条的举报者,公司将按处罚金额的50%给予奖励。

2、对以上第二条的举报者,公司将按处罚金额的30%给予奖励。

第十条乙方有教育和管理自已工人遵章守纪的义务。以上凡是对乙方人员违规行为的处罚,甲方均以乙方为主体,凭据处罚决定书在乙方劳务费结算时扣减。

十一未尽事宜,双方另行协商,协商不成均可向工程所在地人民法院起诉。

十二本合同一式贰份,双方各执壹份,签字盖章后生效,双方履约完毕自动失效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

旋挖桩劳务分包合同篇四

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于________________________(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

资质证书号码:

发证机关:________。

资质专业及等级:

复审时间及有效期:

工程地点:________________________________。

分包范围:________________________________。

3、分包工作期限。

开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天

4、质量标准。

工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定________等级。

5、合同文件及解释顺序。

组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1)本合同;

(2)本合同附件;

(3)本工程施工总承包合同;

(4)本工程施工专业承(分)包合同。

6、标准规范。

除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:

1、工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。

2、劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。

8、图纸。

1、工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。

9、项目经理。

1、工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为________,职务:,职称:________。

2、劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为________,职务:,职称:________。

10、工程承包人义务。

2、除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:

(1)在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:________________________。

(3)在年月日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;

(4)在年月日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外):

(6)在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施:

7、按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬;

8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;

9、劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

10、除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

12、安全施工与检查。

1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。

2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承担相应责任及发生的费用。

13、安全防护。

1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后实施,防护措施费用由工程承包人承担。

2、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人,并提出相应的安全防护措施,经工程承包人认可后实施,由工程承包人承担安全防护措施费用。

3、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由劳务分包人提供使用计划,经工程承包人批准后,由工程承包人负责供应。

14、事故处理。

1、发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

2、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按相关规定处理。

15、保险。

1、劳务分包人施工开始前,工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需劳务分包人。支付保险费用。

2、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由工程承包人办理或获得保险,且不需劳务分包人支付保险费用。

3、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险,并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围(内容)为:________________________________。

4、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为:________________________________________________________________________。

5、保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。

16、材料、设备供应。

1、劳务分包人应在接到图纸后天内,向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件一);经确认后,工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的,劳务分包人必须及时进行,费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳务分包人应在验收时提出,工程承包人负责处理。

2、劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,劳务分包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

3、工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求):

4、工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用,由劳务分包人凭采购凭证,另加%的管理费向工程承包人报销。

17、劳务报酬。

1、本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算:

(1)固定劳务报酬(含管理费);

(2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费),按确认的工时计算;

(3)约定不同工作成果的计件单价(含管理费),按确认的工程量计算。

2、本工程的劳务报酬,除本合同6规定的情况外,均为一次包死,不再调整。

3、采用第(1)种方式计价的,劳务报酬共计________________元。

4、采用第(2)种方式计价的,不同工种劳务的计时单价分别为:

________________,单价为________元;

________________,单价为________元;

________________,单价为________元;

________________,单价为________元;

________________,单价为________元。

5、采用第(3)种方式计价的,不同工作成果的计件单价分别为:

________________,单价为________元;

________________,单价为________元;

________________,单价为________元;

________________,单价为________元;

________________,单价为________元。

6、在下列情况下,固定劳务报酬或单价可以调整:

后续法律及政策变化,导致劳务价格变化的,按变化前后价格的差额予以调整;

18、工时及工程量的确认5212。

1、采用固定劳务报酬方式的,施工过程中不计算工时和工程量。

2、采用按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人,由工程承包人确认。

3、采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务分包人按月(或旬、日)将完成的工程量报工程承包人,由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可,超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量,工程承包人不予计量。

19、劳务报酬的中间支付。

1、采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付:

(1)合同生效即支付预付款________元;

(2)中间支付:

第一次支付时间为年月日,支付________元;

第二次支付时间为年月日,支付________元;

2、采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为________________________________________________________________。

3、本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬,应与上述劳务报酬同期调整支付。

20、施工机具、周转材料供应。

1、工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备,性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人,保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时,费用另行约定。

2、工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。

3、工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。

21、施工变更。

1、施工中如发生对原工作内容进行变更,工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

(2)增减合同中约定的工程量;

(3)改变有关的施工时间和顺序;

(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

2、因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失,由工程承包人承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。

3、施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失,由劳务分包人承担,延误的工期不予顺延。

4、因劳务分包人自身原因导致的工程变更,劳务分包人无权要求追加劳务报酬。

22、施工验收。

1、劳务分包人应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕,应向工程承包人提交完工报告,通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收,验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的,视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时,劳务分包人应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的`相关损失。

2、全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格,劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任,在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。

23、施工配合。

1、劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收,以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时,劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外,劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。

2、劳务分包人按约定完成劳务作业,必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时,工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合,且工程承包人应承担因此而发生的费用。

24、劳务报酬最终支付。

1、全部工作完成,经工程承包人认可后14天内,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付。

2、工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。

3、劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时,按本合同关于争议的约定处理。

25、违约责任。

1、当发生下列情况之一时,工程承包人应承担违约责任:

工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

2、工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日‰的违约金。

3、工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金________元,工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间。

4、当发生下列情况之一时,劳务分包人应承担违约责任:

(1)劳务分包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付元的违约金;

(3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金________元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。

5、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

26、索赔。

26、1工程承包人根据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时,劳务分包人应予以积极配合,保持并出示相应资料,以便工程承包人能遵守总(分)包合同。

26、3当本合同的一方向另一方提出索赔时,应有正当的索赔理由,并有索赔事件发生时有效的相应证据。

26、4工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,以及应由工程承包人承担责任的其他情况,造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失,劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔:

索赔事件发生后21天内,向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;

(5)当该项索赔事件持续进行时,劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向,在索赔事件终了后21天内,向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。

26、5劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,给工程承包人造成经济损失,工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。

27、争议。

1、工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第种方式解决争议:

(1)双方达成仲裁协议,向________仲裁委员会申请仲裁;

(2)向有管辖权的人民法院起诉。

2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:

单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

调解要求停止合同工作,且为双方接受;

仲裁机构要求停止合同工作;

法院要求停止合同工作。

28、禁止转包或再分包。

1、劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,劳务分包人将依法承担责任。

29、不可抗力。

1、本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

2、不可抗力事件发生后,劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作,劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内,劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

3、因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担:

(2)工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;

(3)劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失,由劳务分包人自行承担;

(6)工程所需清理、修复费用,由工程承包人承担;

(7)延误的工作时间相应顺延。

4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

30、文物和地下障碍物。

1、在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。

2、劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时,劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,同时提出处置方案,工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案,工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时,工程承包人应报请有关部门协同处置。

31、合同解除。

1、如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬,劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天,工程承包人仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同。

2、如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。

3、如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同。

4、合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

32、合同终止。

1、双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。

33、合同份数。

1、本合同正本两份,具有同等效力,由工程承包人和劳务分包人各执一份;本合同副本份,工程承包人执份,劳务分包人执份。

34、补充条款。

35、合同生效。

合同订立时间:年________月日。

附件一:工程承包人供应材料、设备、构配件计划。

附件二:工程承包人提供施工机具、设备一览表。

附件三:工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表。

工程承包人:(公章)________________劳务分包人:(公章)。

住所:________________________住所:________。

法定代表人:________________法定代表人:________。

委托代理人:________________委托代理人:________。

开户银行:________________开户银行:________。

帐号:________________帐号:________。

邮政编码:________________________邮政编码:

旋挖桩劳务分包合同篇五

发包方(甲方):

承包方(乙方):

一、承包事项: 时代阳光 工程施工资料

二、承包方式: 0.8 元/m2,总建筑面积为: m2,总价款为: 元。

三、承包范围:

工程施工中的基础、主体、屋面、装饰、给排水、电气、初验、竣工验收(含人防)。

四、工作内容

乙方保证施工资料编制、整理与工程进度同步。

1、各栋号承建商必须提供一套完整有效的材料合格证与检测报告。

2、报验申请表、检验批、隐蔽工程验收记录表编制一份原件;基槽、基础、主体、初验、竣工验收记录表编制6份原件,供建设、监理、施工总包、质监科、备案科。

3、建设单位、声像、监理单位资料、安全检查记录表不在乙方职责内。

4、太阳能、消防、节能、电梯、人防设备安装资料等分包单位由分包单位负责。

5、纸制资料与声像交档案馆、质监员与备案科发生的费用乙方一概不承担。(纸制资料在齐全的情况下)

6、深基坑、模板、外架专项安全论证方案编制需另外计算。(20xx元/套,不含专家费用)

五、结算

按进度对款:以单栋号计算,基础验收后付30%,主体验收后付的30%,工程初验后付30%,工程竣工验收备案后付剩余费用。

甲方负责人:

年 月 日

乙方负责人:

年 月 日

旋挖桩劳务分包合同篇六

协议双方当事人:

甲方:

乙方:泥工班。

为确保工程质量、施工进度、安全目标的实现,甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上,经协商一致,签订本协议,以资双方共同遵守。

1工程概况。

2.承包形式:包清工方式承包,包人工、包工期、包质量、包安全,以人工费定额组价为依据。

3施工总工期:开工日期年月日,

竣工日期年月日,总共日历天。

4.工程质量遵守国家有关建筑行业和工程施工质量的验收规范及甲方的质量要求,以甲方制定的质量要求为准。

第四条安全生产、文明施工。

5.乙方施工应严格遵守安全操作规程及安全技术措施,正确使用安全保护用品,切实做到安全生产,文明施工。

6.本协议执行期间,双方不得随意变更或解除协议,协议如有未尽事宜,应由双方共同协商,达成补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。

7.本协议自双方代表签字后生效,至工程验收交接及甲方付清全部工程款后终止。

8.本协议一式二份,双方各执一份。

甲方:乙方:泥工班。

甲方代表盖章(签字):乙方代表盖章(签字):

签约日期:

旋挖桩劳务分包合同篇七

发包方:_____________(以下简称甲方)。

承包方:_____________(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将xx公司xx工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。

一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下:

该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。

二、本合同期限:

从________年____月起至________年____月止。

三、工程质量标准:

所有分项工程质量确保优良。

四、劳务管理费的上缴及付款方式:

1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的%返回乙方作为奖励。

付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付50%,装修完工前付50%。

五、乙方的职责。

1、乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。

协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。

六、乙方的职责:

1、全面履行xx公司与xx建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。

2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50%进行处罚。

七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。

八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。

甲方:_____________乙方:_____________。

甲方代表:_____________乙方代表:_____________。

旋挖桩劳务分包合同篇八

甲方:

乙方:

1、工程名称:乌海市地质花园9#、10#楼

2、工程地点:乌海市海渤湾区地质花园

3、承包方式:劳务合同(包工不包料)

5、分包工作期限:

开始工作日期:__年__月__日,结束工作日期:__年__月__日。

甲方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为:

乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为:

1、乙方须向甲方所属项目提供身份证、计生证、暂住证、

职业技能岗位证书复印件及进场人员花名册。

2、乙方劳务人员必须是18至45周岁的身体健康的男性公民,进场工种和人数为:水暖工10人,并根据甲方需要配备具有专业管理能力的专职人员,乙方人员进场试用期为15天,经考核不能胜任工作,应立即退场,往返一切费用自理。

且该施工人员必须退场,在此期间施工现场期间出现的一切安全事故,均由乙方承担全部责任。

4、在合同履行期间,乙方必须遵守甲方有关规章制度,服从甲方所属项目的工作安排、技术指导和调动,不得随意退场,否则乙方承担由此造成的全部经济损失。

1、分包范围:地质花园9#、10#住宅楼水暖工程

提供劳务分包内容:给排水、采暖(不包括地热盘管和安装分水器)、空调冷凝系统和落水管安装及相关的洞口预留(包括消防系统预留洞口),零工每工日50元。

2、合同价款:水暖工程按建筑面积6元/m2。

3、2、1上述价款已包括各类人员工资、补贴、各类保险、劳动保护费及地方证件费、暂住费、计划生育费等一切费用。

2、2上述单价均为优良价,与质量、环境和安全、工期、材料节约等指标挂钩,其中质量、工期、环境(含文明施工)、安全、材料节约各占本合同总价款5%,任何一项指标未达到要求按相应比例扣减。

(1)合同中已有相同或类似的价格,参照该价格执行;

(2)无参照价格的双方按实际价格协商确定:

1、劳务供方每月按实际与甲方核实,确认工作量,对劳务供方未经甲方认可超出设计图纸范围或因劳务供方原因造成返工的工程量,甲方不予计量,并由乙方承担由此造成的经济损失。

2、因建设单位设计变更增减的工作量按实际施工图纸进行调整,单价按合同规定执行。

1、结算程序:乙方进场后第二个月五日由甲方主管工长开出上个月已完工程量概算清单,经施工、质检、安全、材料人员平定签字,由预算员核算签字后,最后经项目经理核实后依据评价结论和本合同规定办理,作为甲方支付工程进度款的唯一依据。

2、工程款的支付办法:乙方承担的工程项目,当月结算并经项目经理审核后,次月按70%支付,工程完工后付90%,其余10%在工程竣工后一个月内一次付清。

3、若乙方未达到现场劳务用工或文明施工要求,甲方有权另行委派他人完成此项工作,所发生费用的1、5倍将从乙方当月进度款中扣除。乙方在施工中不得以任何理由要求调高单价或另外补贴,否则不予结算。

4、若业主不能按工程合同约定比例付款,甲方将按业主付款响应比例支付乙方工程款。乙方应保证在甲方资金暂时短缺的情况下正常施工,如因资金问题而厌恶工期或停工,甲方有权让乙方退场。

5、乙方必须按月将工人工资发放到位,如出现因乙方拖欠工人工资发生纠纷或引起工人停工闹事或上访等,乙方应向甲方承担10000元/次的违约责任,甲方有权可以在未得到乙方认可的情况下直接从所欠乙方的工程款中优先支付乙方拖欠的工人工资。

6、对于审核人员和审核程序不符合本合同第五条第1款要求的任何清单、单据、工单等均不得作为结算依据,乙方及乙方任何人员均不得以此要求甲方支付工资或其他任何费用。

甲方:

乙方:

旋挖桩劳务分包合同篇九

发包人:张家界市路桥总公司慈茶公路a01标项目经理部(以下简称甲方)。

承包人:(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合慈茶公路a01标段工程具体情况,在甲乙双方协商一致的基础上,现就乙方承建本项目施工事项达成如下协议:。

一、工程概况。

工程地点:慈利县蒋家坪境内。

二、承包内容。

乙方承建甲方工程项目中路面底基层、基层施工,主要工作内容包括:全部路段水泥稳定层的施工,(1、搅拌水泥稳定层材料的一切机械设备、管线、等材料设备费费用如、中缝模板、钢丝、铁铅,等人工施工费用,4、水泥稳定层的摊铺、找平、及道路维护等人工费用。)。

三、工程数量。

工程数量详见施工图,中间计量数量以实际完成并经有关技术部门验收合格产品数量为准。由于变更引起的工程量增减,不改变本协议各项条款的执行。

四、工期要求。

根据本项目工期要求,计划工期20xx年月日至20xx年月日,共天。

五、工程质量标准及技术要求。

乙方必须按照设计文件和国家及行业现行的技术标准、施工规范组织施工。本合同项目必须全部达到国家或行业现行的工程质量验收标准,且工程一次验收合格。乙方必服从建设单位、监理及甲方现场人员的质量监督和管理,确保工程质量。对不服从管理、不按设计文件和规范作业、偷工减料、更换不合格材料等造成本工程质量达不到验收标准者,建设单位、监理及甲方现场人员有权责令乙方无条件返工,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,直至达到本合同规定要求。

六、承包形式。

经双方协商,本合同采用固定单价方式承包,单价详见附件1《劳务报酬清单》,合同价格一经确定,不再进行调整。《劳务报酬清单》中单价包含了乙方完成本项目所发生的一切施工费用,包括本项目承包过程中发生的所有人工费、材料费及设备运费及保管费、机械使用及进出场费、小型临时设施费、供电、供水、排水、通风、照明、通信、与工程有关的协调费用、各类差价,管理费、利润及税金(除营业税)、合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

七、履约保证金。

乙方在签订本合同前应向甲方缴纳履约保证金大写:整(小写rmb:元)。待本项目末次清算后一个月内无息返还乙方应得的履约保证金余额。

八、中间计量及价款支付。

乙方按规定时间向甲方报送当月工程技术资料及数据,由甲方核实后统一向建设单位报送计量支付报表,在乙方达到计量1万立方米后,甲方可以支付给乙方的工程劳务费用,甲方支付给乙方的劳务费用比例为85%,余下部分款项在本合同工程项目交工验收后7日内支付15%,一次性全部结清。

九、双方的权利和义务。

(一)、甲方权利与义务。

1、甲方驻工地机构名称:张家界市路桥总公司慈茶公路a01标项目部,甲方驻工地代表:

2、组织供应施工设计图及有关设计文件,编制施工组织设计,进行施工技术交底,下达施。

工进度计划,组织协调有关各方工作。负责本项目的控制测量、试验检测,负责制定及施工技术、质量、安全、文明施工、物资、计量支付、财务管理等控制管理办法,指导、督促、检查乙方在劳务承包过程中的执行情况。负责本项目竣工文件的编制、收集、归档、整理和上报工作。

3、施工过程中,根据工程进展情况,甲方有权对乙方承包范围内的工程作适量调整。当。

乙方施工进度、工程质量、安全措施不能满足甲方要求时,在结清乙方所完成工程款后,甲方有权另行组织劳务队伍进场施工,乙方无条件退场。

4、负责以项目部名义统一购买建筑工程团体意外伤亡保险,费用由甲方全额承担。

(二)、乙方权利和义务。

1、乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。乙方。

驻工地代表(现场负责人)姓名:,身份证号码:

2、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。按甲。

方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。

3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。

十、违约责任。

1、因乙方施工原因向甲方进行处罚,甲方则按处罚金额的1~1.5倍对乙方进行相应处罚。

10000元以上违约金。

3、凡因工程质量、进度、安全、环境保护或其他事件,被新闻媒体曝光,给甲方企业信誉造成影响的,除由乙方采取补救措施外,每发生一次对乙方处以人民币20000元违约金。

4、乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付1000元的违约金;

6、乙方以甲方及甲方下属单位名义对外发生任何民事行为,视为乙方违约,则对乙方处以10000元以上违约金。

7、乙方中途退场,视为乙方违约,甲方除没收乙方缴纳的全部履约保证金外。

8、在计量确定的前提下,甲方拖延支付劳务价款给乙方造成损失的,甲方应根据乙方施工各项损失予赔偿。

十一、合同纠纷处理。

本合同在履行过程中,因本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,由双方协商解决;当协商仍不能解决时,可向工程所在地法院提起诉讼。

十二、其他事宜。

本合同自甲、乙双方签章之日起生效,工程正式验交并办清财产移交手续后,甲方按本合同约定支付完劳务费用后即告终止。本合同正本壹式两份,甲、乙双方各壹份。

甲方:乙方:

签订地点:慈茶公路a01标项目经理部签订日期:二〇20xx年月日

旋挖桩劳务分包合同篇十

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,双方本着平等互利,公平竞争,诚实信用的原则,就本工程劳务事宜,协商一致,特签订本合同,甲乙双方遵照执行。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、承包范围及工作内容:工程图纸及设计变更、签证及会审中所有瓦工作业工程。

1、地下部分:土方清理、平整、回填及清挖基槽、承台、垫层、承台砖模、基础梁砖模、承台抹灰、基础梁抹灰、土方夯平后垫层、防水保护层、主体砌体、砼浇筑全部图纸内容。

2、主体工程

(1)主体结构混凝土工程:混凝土的入模、振捣、找平、收面、养护、凿毛、楼层清理、堵缝、地泵及泵管的安装拆除清理、发生堵管的处理、楼层水平运输、垂直运输、所有机械配电用具按项目部指定的地点摆放整齐。(甲方只提供塔机、施工电梯及砂、水泥等原材料;其他一切辅助工具、用具、用品由乙方负责;所有砼工的工作量由乙方负责)。

四、施工工期:

开始工作日期:具体开工日期以甲方批准的开工日期为准。

五、承包形式:本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工实行全承包。安全事故的处理:劳务分包单位承担工伤保险赔偿之后5000元以内的经济损失,5000元以上的经济损失除工伤保险赔偿后,项目部与劳务分包公司各承担50%的经济损失。甲方必须投入安全设施。

六、食宿由乙方自行安排(住宿由项目部提供住房后,费用在结算时扣除),乙方自备瓦工作业所需的一切机具及设备,高处作业时需系好安全带,不准穿带钉、易滑鞋、拖鞋或赤脚。操作时不准嬉戏打闹。

七、严禁酒后作业,违者每人每次罚款200元。乙方负责施工现场的安全保卫、临时设施,三级配电以后的施工、照明等设施包含在承包单价内,由承包人自行完成和承担。

八、乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要,确保按期或提前完成施工任务,已经确定的施工计划不能按期完成时做如下处罚:

1、每个工期段达不到进度要求的罚款l000元;

2、总工期达不到要求的除按每个工期段处罚外,所承包的总工程量单价下调10%。

3、乙方连续两个工期段不能按期完成的,甲方有权单方面解除合同,

九、承包单价及付款方式:

1、承包单价:

(1)砌筑实心砖(120)元/m3。

(2)砌筑实心砖(240以上)元/m3。

(3)砌筑加气砼块(120及120以下)/m3。

(4)砌筑加气砼块(120以上)/m3。

(5)砌筑空心砖(120及120以下)/m3。

(6)砌筑空心砖(120以上)元/m3。

(7)内墙抹灰(梁板柱墙)/m2。

(8)天棚刮水泥浆(达到验收标准)/m2。

(9)外墙抹灰(含雨棚线条等)/m2。

(10)砖地模及无标准抹灰/m2。

(11)基础至主体商砼浇筑元/m3。

(12)人工清基及平整夯实元/m2。

(13)屋面找坡、保护层、面层元/m2。

(14)卫生间防水、保护层填充等元/间。

(15)厨房防水及保护层等元/间。

(16)楼梯踏步抹灰/m2。

(17)临时工棚砌筑元/m3。

(18)临时墙面地面抹灰/m2。

2、结算方式

(1)乙方须根据实际完成的工程量先自行结算,工程主体结构封顶后向项目部提出结算申请。由项目部各级管理人员及项目经理确认审核。

(2)主体结构封顶发包人对单项工程进行验收,验收达到质量标准后,甲方根据双方认可的已完成工程量支付70%,剩余工程款工程全部完工验收合格后甲方除留5%作为质保金外一次性付清。

(3)乙方承包人须将职工工资分配清单造册上交甲方财务,由甲方财务审核后发放到每位职工,领取工资时随带身份证核查,否则甲方财务可以拒绝支付工资。

(4)乙方应按月提供考勤情况。

十、税费管理费用:劳务公司承包价中包含企业管理费、人工费、措施费、住宿费、工完场清费、文明施工费等,只不含税金。未尽事宜甲、乙双协商解决。

十一、本合同一式叁份,由甲方执贰份、乙方执壹份,签字盖章后生效。工程完工,款项结清后失效。

甲方(盖章):负责人(签字):

负责人(签字):乙方(盖章):

20xx年xx月xx日

旋挖桩劳务分包合同篇十一

法定代表人:_____________。

委托代理人:_____________。

开户银行:_____________。

账号:_____________________。

法定代表人:_____________。

委托代理人:_____________。

开户银行:_____________。

账号:_____________________。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于_____________(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

资质证书号码:_____________。

发证机关:_________________。

资质专业及等级:_____________。

复审时间及有效期:_____________。

工程名称:_____________。

工程地点:_____________。

分包范围:_____________。

提供分包劳务内容:_____________。

3、分包工作期限。

开始工作日期:___________________年_____月_____日至______年_____月_____日结束,总历时_____天。

4、质量标准。

工程质量:_____________按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定________等级。

5、合同文件及解释顺序。

组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1)本合同;。

(2)本合同附件;。

6、标准规范。

除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:

(1)______________________________;。

(2)______________________________。

7.1工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。

7.2劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。

8、图纸。

8.1工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。

9、项目经理。

9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为__________,职务________,职称_________。

9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为__________,职务________,职称_________。

10、工程承包人义务。

10.2 除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:

(1)在______年_____月_____日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:___________________________________________________。

(4)在______年_____月_____日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外):____________________________________________________________。

(5)在______年_____月_____日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:_______________________________________________________________________。

(6)在______年_____月_____日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施:______________________。

其交验要求与保护责任为:________________________________________________________。

10.7 按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬;。

10.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

11.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;。

11.9 劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

11.10 除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

12、安全施工与检查。

12.1 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。

12.2 工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承担相应责任及发生的费用。

13、安全防护。

13.1 劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后实施,防护措施费用由工程承包人承担。

13.2 实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人,并提出相应的安全防护措施,经工程承包人认可后实施,由工程承包人承担安全防护措施费用。

13.3 劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由劳务分包人提供使用计划,经工程承包人批准后,由工程承包人负责供应。

14、事故处理。

14.1 发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

14.2 劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按相关规定处理。

15、保险。

15.1 劳务分包人施工开始前,工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人生命财产办理的保险,且不需劳务分包人。支付保险费用。

15.2 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由工程承包人办理或获得保险,且不需劳务分包人支付保险费用。

15.3 工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险,并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围(内容)为:___________________________________。

15.4 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为:_______________________。

15.5 保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。

16、材料、设备供应。

16.1 劳务分包人应在接到图纸后天内,向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件一);经确认后,工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的,劳务分包人必须及时进行,费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳务分包人应在验收时提出,工程承包人负责处理。

16.2 劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,劳务分包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

16.3 工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求):

采购材料费用为:_______________________元(单价)。

16.4工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用,由劳务分包人凭采购凭证,另加%的管理费向工程承包人报销。

17、劳务报酬。

17.1本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算:

(1)固定劳务报酬(含管理费);。

(2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费),按确认的工时计算;。

(3)约定不同工作成果的计件单价(含管理费),按确认的工程量计算。

17.2 本工程的劳务报酬,除本合同17.6规定的情况外,均为一次包死,不再调整。

17.3 采用第(1)种方式计价的,劳务报酬共计__________元。

后续法律及政策变化,导致劳务价格变化的,按变化前后价格的差额予以调整。

18、工时及工程量的确认。

18.1 采用固定劳务报酬方式的,施工过程中不计算工时和工程量。

18.2 采用按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人,由工程承包人确认。

18.3 采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务分包人按月(或旬、日)将完成的工程量报工程承包人,由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可,超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量,工程承包人不予计量。

19、劳务报酬的中间支付。

19.1 采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付:

(1)合同生效即支付预付款________元;。

(2)中间支付:_____________。

第一次支付时间为年月日,支付________元;。

第二次支付时间为年月日,支付________元;。

……。

19.2 采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为______________________________。

19.3 本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬,应与上述劳务报酬同期调整支付。

20、施工机具、周转材料供应。

20.1 工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备,性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人,保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时,费用另行约定。

20.2 工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。

20.3 工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。

21、施工变更。

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;。

(2)增减合同中约定的工程量;。

(3)改变有关的施工时间和顺序;。

(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

21.2 因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失,由工程承包人承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。

21.3 施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失,由劳务分包人承担,延误的工期不予顺延。

21.4 因劳务分包人自身原因导致的工程变更,劳务分包人无权要求追加劳务报酬。

22、施工验收。

22.1 劳务分包人应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕,应向工程承包人提交完工报告,通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收,验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的,视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时,劳务分包人应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。

22.2 全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格,劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任,在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。

23、施工配合。

23.1 劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收,以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时,劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外,劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。

23.2 劳务分包人按约定完成劳务作业,必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时,工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合,且工程承包人应承担因此而发生的费用。

24、劳务报酬最终支付。

24.1 全部工作完成,经工程承包人认可后14天内,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付。

24.2 工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。

24.3 劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时,按本合同关于争议的约定处理。

25、违约责任。

25.1 当发生下列情况之一时,工程承包人应承担违约责任:

工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

25.2 工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日‰的违约金。

25.3 工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金________元,工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间。

25.4 当发生下列情况之一时,劳务分包人应承担违约责任:

(3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金________元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。

25.5 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

26、索赔。

26.1 工程承包人根据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时,劳务分包人应予以积极配合,保持并出示相应资料,以便工程承包人能遵守总(分)包合同。

26.2 在劳务作业实施过程中,如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现,则工程承包人应该采取一切合理步骤,向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后,工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。

26.3 当本合同的一方向另一方提出索赔时,应有正当的索赔理由,并有索赔事件发生时有效的相应证据。

26.4 工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,以及应由工程承包人承担责任的其他情况,造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失,劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔:

(1)索赔事件发生后21天内,向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;。

(5)当该项索赔事件持续进行时,劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向,在索赔事件终了后21天内,向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。

26.5 劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,给工程承包人造成经济损失,工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。

27、争议。

27.1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第种方式解决争议:

(1)双方达成仲裁协议,向________仲裁委员会申请仲裁;。

(2)向有管辖权的人民法院起诉。

27.2 发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:

(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;。

(2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;。

(3)仲裁机构要求停止合同工作;。

(4)法院要求停止合同工作。

28、禁止转包或再分包。

28.1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,劳务分包人将依法承担责任。

29、不可抗力。

29.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

29.2 不可抗力事件发生后,劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作,劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内,劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

29.3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担:

(2)工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;。

(3)劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失,由劳务分包人自行承担;。

(6)工程所需清理、修复费用,由工程承包人承担;。

(7)延误的工作时间相应顺延。

29.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

30、文物和地下障碍物。

30.1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。

30.2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时,劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,同时提出处置方案,工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案,工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时,工程承包人应报请有关部门协同处置。

31、合同解除。

31.1 如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬,劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天,工程承包人仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同。

31.2 如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。

31.3 如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同。

31.4 合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

32、合同终止。

32.1 双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。

33.2______________________。

33、本合同正本两份,具有同等效力,由工程承包人和劳务分包人各执一份;本合同副本______份,工程承包人执______份,劳务分包人执______份。

34、本合同双方约定确认签字后生效。

工程承包人:_____________(公章)。

______年_____月____日。

______年_____月____日。

旋挖桩劳务分包合同篇十二

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。

一、工程名称:_____。

二、工程地点:_____。

三、承包方式:_____劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

四、承包范围:_____。

五工期要求:_____在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序,造成甲方其他后续工序不能如期完成,拖延项目完工期,甲方除有权向乙方处以xx元以下的'罚款外,造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

六质量标准:_____按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、。

2、压浆。

单价:_____280元/t。

二、结算方法。

按实际工作量计量结算。

三、甲方责任。

1、为乙方提供设备、材料。

2、对乙方进行技术交底、提供图纸。

四、乙方责任。

1、必须服从甲方的施工安排和要求、严格按图施工。

2、必须保证施工质量,因质量问题返工费由乙方全部承担。

3、必须爱护甲方提供的设备机具,不得随意浪费各种材料。

4、所用材料,均由乙方派人到材料库领取,并运至施工现场。

5、在施工过程中,乙方必须确保作业人员安全,如发生安全事故由乙方自行承担。

6、设备、材料上、下车由乙方负责。

7、房租、水电费由乙方负责。

五、未尽事宜,由双方协商,签订补充协议。

六、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方:_____乙方:_____。

日期:_____

旋挖桩劳务分包合同篇十三

甲方:

乙方:

为了建立企业内部协调、稳定劳动关系,明确甲乙双方的权利和义务,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,本着平等、互利、自愿、诚实、守信用的原则,甲乙双方同意签订合同,双方共同遵守。

1、工程名称:嘉盛溪畔美域#楼

2、工程地点:郑州市上街区许昌路与金屏路交汇处

3、承包工程范围:

4、工程质量:合格优质工程。

5、合同工期:有效总工期天。

6、承包方式:包工、包耗材,见清单,生活自理。

土建装饰承包内容,嘉盛溪畔美域#楼住宅楼土建、装饰工程、建筑施工图。图纸、图纸会审纪要及变更、抗震审核土建装饰。放线、植筋(含胶)、砌筑、二次浇筑(全部工程)、内墙粉刷、外墙粉刷、地面清理、地面、楼面、屋面(全部工程)、平屋面(全部工程)、斜屋面造型、露台(全部工程)、散水、外墙磁砖、楼梯间(全部工程)、公共部位、坡道(全部工程)搭拆内外架(施工所用脚手架)、所有零星粉刷、批顶(除公共部分及外墙涂料以外工程)、所有与人防相交以内主楼装饰工程、机械安拆、提升机基础、地下室施工坡道、坡道土方回填夯实、室内回填土及分层夯实至标高、小院围墙及台阶(全部工程)、所有工具及小五金(含扎丝、铅丝)、开提升机司机及管理人员、等等(全部内容)。不含内容:除[(1)防水、(2)铁艺、(3)门窗、(4)外保温、(5)涂料(公共部位及外墙部位)、(6)水电承包项]、以外全部工程由乙方负责施工。

乙方必须严格按照图纸、图集、现行的施工规范及现行的强制性标准、条文和现场施工方案进行施工,质量达到合格优质标准,如达不到合格优质工程按总面积每平方米扣除壹元。

施工方必须严格执行国家有关劳动安全法令进行施工,加强安全教育,不得违规强制指挥施工,保证安全生产,文明施工,工地必须达到文明标准化工地,如达不到标准化工地,每平方米扣除壹整元。

1、乙方需有专人负责清理现场和厕所,但不计费用(其人员由甲方调动),做到文明施工。

2、现场、道路硬化,基坑周围雨水的防护及基坑排水等工作。"三保四口五临边"的安全防护,安全通道、各种工作棚、上料平台的搭拆及安全网的正确安装与维护,并挂标识牌,要做到安全生产,配合现场文明检查整改,(包括安全站、文明办、监理提出的整改意见必须完成)。如出现各种罚款由乙方自理。

3、负责提供工人所需安全帽、安全带、胶鞋、手套等劳保用品。自备小型施工机械及工具,电缆、电线及灯具小五金(详见附表)。

5、所用的模板、方木、钢筋,乙方必须经过精密计算,不能乱裁、乱扔、乱用。

6、甲方的施工进度(除散水外、12月底全部)必须按时按质按量完成。

7、农忙期间必须保证正常施工,不得影响工程进度。

8、乙方在施工过程中各种报验,乙方自检合格后提前申报给甲方,甲方报监理后,准许下道工序施工后方可施工。如未经许可,不得进行下道工序。如施工质量部分存在质量问题,又不积极进行整改,除采取经济处罚外,并强制整改直至合格,由此造成的工期延误,经济损失由乙方承担。

9、乙方所用的机械、(钢筋制作机械、提升机)、等及材料领取后自行保管,对各种机械设备要认真保养好(不包括扣件,但要修理后使用),完工后如有丢失或人为损坏,从工程款内按机械设备、材料原价扣除,如出现偷盗现象,按此物价的五倍罚款,并再罚款壹千元,送公安机关处理。

10、乙方必须积极配合,因技术原因造成涨模,自行处理、剔凿混凝土、预埋拉结件的清理及割除,必须达到抹灰要求。

1l、乙方在施工中每层砌筑、浇注、粉刷、所有浪费的材料按市场价格赔偿。

12、乙方负责,装车、卸车、模板堆方,模板起钉、架管分类堆方,现场搭设围墙、伙房、、施工住地、库房等由乙方负责。

13、提升机基座、提升机标准节安装、防护。

14、乙方负责拆装清理等工作,如由乙方原因造成的各种罚款由乙方负责,甲方不承担责任。

15、工程完工后的所有材料清理后堆方成垛。

l、甲方负责提供施工图纸一套,技术交底、工程绝对标高、轴线定位。

2、甲方负责工程大型机械,材料供应,钢筋机械,提升机、方木、板材。

3、负责现场施工质量验收,进度监督管理协调工作。

4、甲方如需乙方人员配合,不在本工程范围之内的人工费,按每人每天捌拾元

乙方付质量保证金整。#楼装饰工程二次结构由乙方垫资至全部装饰完工后,付装饰工程总价的%。内外粉验收合格后付主体工程总价的别%,剩余%工程完工一年后无息付清。每次付款乙方必须出具劳务公司收据(及法定代表人签字)。

1、钢筋移位除按要求整改外,每处罚款100元。

2、混凝土蜂窝麻面、涨模漏筋,除按要求整改外每处罚款100元。

3、空洞除按要求整改外,所用的检测费用、材料由乙方负责,按情况轻重给予经济处罚。

4、轴线错位在5mm内,超过5mm每处罚款300元。

5、标高控制层高可以大5mm,不可以小5mm,否则,超过数据除修整处理外,视情况轻重给予相应的经济处罚。

6、混凝土涨模控制在lomm内,10mm以上除修整处理外,视情况轻重给予相应的经济处罚。

7、墙面垂直度2mm、平整度2mm、地面平整度3mm、房间对角线5mm、开间方正3mm、砌筑加气块水平控制在10mm以内、外墙垂直度2mm、门窗洞口尺寸一致,不超过3mm,外墙面阴阳角门窗洞口(从顶层至底层)上下垂直度不得超过5mm、厨卫间立管部位墙面(从顶层至底层)上下垂直每层不得超过2mm,超过数据除修整处理外,视情况轻重给予相应的经济处罚。

8、发现乱裁乱用,给予经济处罚。

9、发现工人不带安全帽、不系安全带和工作场地应有安全防护而没有的、穿拖鞋每人每次罚款30~100元。

10、打架斗殴、喝酒闹事等不文明现象,甲方对乙方每次处罚300~500元,再给予个人300~500元罚款,造成的损失和不良影响由乙方承担。

11、对抗监理、现场指挥人员及指挥部领导的,除进行罚款外,开除出场。

12、工期每拖延一天,按工程款总价的0、2%罚款。

13、本工程现场人员严禁向外倒卖一切物品,发现一次罚款500元。

14、乙方不得擅自停工,如擅自停工,每天罚款5000元。

15、如各级主管部门开出罚款,由乙方造成的由乙方承担。

16、以上各种罚款,配合监理、施工现场管理办法及招标文件相关罚款进行罚款,各项罚款从工程款内扣除。

16、质量保证金退还:如竣工验收后没有质量问题,一次无息退清,如有质量问题从保证金内扣除。

17、乙方必须有劳务资质,提供给甲方有效的劳务资质证明并加盖红章。

18、工地严禁带儿童进入工地,如带儿童进入工地,出现任何问题一切由乙方自理,甲方概不负责。工地不提供夫妻房,如有此类现象可到外面租房,费用自理。

1、本劳务合同经双方签订具有法律约束力,如有争议双方应协商解决,如协商不成,可向所在人民法院申诉。

2、本合同未尽事宜,按国家现行有关法律规章制度执行。

3、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,送管理部门一份,从签订之日起生效,双方执行各自责任后自动作废。

旋挖桩劳务分包合同篇十四

发包方:xx有限责任公司(以下简称甲方)。

承包方:(以下简称乙方)。

商一致,特签订本合同,以资共同遵守。

一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下:

该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。

二、本合同期限:

从×年××月起至×年x月止。

三、工程质量标准:

所有分项工程质量确保优良。

四、劳务管理费的上缴及付款方式:

上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。

付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付50,装修完工前付50。

五、乙方的职责。

1、乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。

协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。

六、乙方的职责:

1、全面履行××公司与建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。

2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。

七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。

八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。

甲方:乙方:

甲方代表:乙方代表:

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/10744799.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档