合同可以明确各方之间的责任和义务，为未来的合作提供清晰的指导。那么如何写一份合法合规的合同呢？首先，应明确合同的当事人和签订日期，确保双方身份的确定性和时间的准确性。其次，要详细列明合同的内容和条款，包括交易的具体事项、价格、数量、质量、付款方式、违约责任等。此外，还需注明争议解决的方式和适用的法律法规，以确保在交易纠纷发生时有明确的解决渠道和依据。如果你对合同的撰写还有疑问，可以参考以下范文，或向专业律师咨询。
设备承包合同篇一
甲方：
法人代表：
乙方：
法人代表：
一、乙方垫款约人民币20xx万元(以乙方购买材料设备及人工费用报价清单为准)完成保鲜库和冷藏库设备购买、安装、调试服务。
二、工期：本合同工程总工期为个工作日，工期起算日期为本合同签字并且乙方设备入场之日生效。除发生不可抗力或本合同约定条件(增加工程量)外，在任何情况下，乙方不得以任何理由拖延、顺延、怠误工期。
三、甲方给付乙方设备工程款的方式：
1、在20xx年月日前，甲方给付乙方设备工程款500万元。
2、在20xx年月日前，甲方给付乙方设备工程款700万元。
3、在20xx年月日前，甲方给付乙方设备工程款800万元。
4、付款方式：银行转帐。
四、乙方垫付款项的利息计算：
1、以设备材料入场之日为基准日，开始计息即本金20xx万元，年息25%。
2、为实现公平，分段计息，甲方每偿还一笔本金及利息，则从20xx万本金中对应扣减计息基数。
五、甲方义务。
1、在施工前负责施工场地的平整，协调相关相邻关系，具体介绍场地及地下管线情况;。
2、在施工期间给予乙方施工必要方便，提供水源、电源、材料堆放场地。
3、按照合同的规定向乙方支付款项;。
4、接到乙方验收的通知后，在3日内予以验收，超出3日视为合格;。
5、若因甲方不履行合同义务，致使乙方无法施工的，对此产生的责任乙方免责;。
6、对乙方提交的增加工程量资料，进行必要的及时审核，以作为工程决算的依据。
7、对乙方在施工过程中提出的问题或建议，及时予以回复或解决;。
8、不得对乙方的施工故意进行刁难，对乙方施工的监督应不影响乙方正常施工;。
9、若增加工程量、变更设计，需及时通知乙方，以便乙方施工;。
六、乙方义务。
1、乙方应按合同的约定负责设备的供应、安装、调试、保修等。
2、乙方提供的设备、材料、可根据现场情况调整品牌、功率和数量，质量符合国家和行业标准，价格不低于报价，高出部分实际结算。
3、乙方在施工前必须视察工地并详细了解工地各种环境：结构、排水、电力等系统，如现场情况与图纸不符，及时与甲方相关人员沟通，甲方确保施工场地适合施工。
4、乙方保证安装施工人员均为专业的熟练技工，工程设备安装完成后，乙方必须负责免费调试，保证无任何操作故障。
5、已完工的工程和设备，在交付前乙方应负责保管，并负责将场地清扫干净。
七、质量与检验。
1、工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准以《制冷工程施工及验收规范》gjj33-20xx和其它相关规范为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担修复责任。
2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担;双方均有责任的，根据责任大小分别承担。
八、甲方履约担保：
1、甲方以x有限公司(个人独资公司)。
全部股权担保;。
3、如果月权自年月日起，享有x有限公司保鲜库的处置权(范围四至，东至：北至：南至：北至：)。
九、竣工验收。
1、工程部分完工后乙方应及时提请甲方组织验收，在提请验收前，乙方应按国家工程竣工验收有关规定，将工程验收的所有相关资料(竣工图纸、竣工资料及竣工报告等)一式二份报送甲方。甲方收到上述资料后组织有关人员验收，验收合格后，双方在《验收单》上签字确认，《验收单》是乙方请求付款的必要凭证。
2、在工程全部验收合格后，乙方与甲方办理工程移交手续，乙方在工程移交前负责工程的安全和损毁责任，并根据甲方的要求清理施工垃圾。工程移交甲方后，乙方方能离场，甲方予以签字确认。
3、若不能通过验收，乙方必须在甲方指定的期限内完成整改并通过验收，对由此造成的甲方的相关损失均由乙方负责。
十、质量保修。
1、本工程的保修期为二年(24个月)，自验收合格之日起算;。
2、保修期内工程或设备出现故障(人为因素除外)，乙方负责免费保修及更换配件。
3、保修期内工程或设备出现故障，乙方应在接到甲方通知后12小时内修复(如有特殊情况双方可另行商定)。
十一、违约责任。
1、乙方必须在本合同约定的工期内按质按期完成所有工程并通过甲方验收。否则，按工程已付款的1%扣罚，如果甲方选择继续履行合同，乙方应在甲方指定的期限内完成，但乙方仍须承担逾期完工的违约责任。
2、若乙方承建的工程在质保期内出现质量瑕疵，乙方必须按本合同约定的期限及时予以修复;对设备存在质保期内出现质量瑕疵，由乙方负责免费维修。
3、甲方需按照本合同的约定及时支付合同款项，若逾期不支付，须向乙方承担未支付款1%的违约金。
4、若因甲方的原因导致乙方无法施工，对此造成工期延误，乙方不承担由此造成的损失。
5、本合同约定的违约金、赔偿金、罚款等均独立存在，彼此不相互取代。
6、由于甲方原因导致工程不能进行，甲乙双方核清工程量，按工程报价结算工程款，双方无异议。
十二、本协议自甲乙双方签字并且乙方设备入场之日生效，一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各两份。
十三、发生争议，由合同履行地x人民法院管辖。
十四、未尽事宜，友好协商，合同变更，应甲乙双方协商一致。
甲方：乙方;。
法人代表：法人代表：
年月日年月日。
设备承包合同篇二
设备基础可以了解设备的具体步骤和方法，那么设备基础承包。
合同。
是怎样的呢?以下是在本站小编为大家整理的设备基础承包合同范文，感谢您的欣赏。
发包人(甲方)：天津联发精密钢铁有限公司。
承包人(乙方)：江苏省建工集团天津公司。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于天津联发精(以下简称为“承包人”)双方就天津联发精密钢铁有限公司一期主厂房设备基础工程事项经协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：天津联发精密钢铁有限公司一期主厂房设备基础工程。
工程地点：天津经济技术开发区西区。
工程内容：依据工程图纸内容，包括冷轧分条、冷轧裁剪、热轧2-7mm裁剪、热轧6-14mm裁剪、涂层分条、涂层裁剪等六条设备基础(详见工程预算表标单)。
二、承包合同价款金额：大写：人民币柒佰肆拾陆万伍千肆佰柒拾伍元整。
小写：
三、工期。
开工日期：本承包工程自本合同签定日起7天后开始计算工期。竣工日期：本承包工程初步定于20xx年11月17日竣工;合同工期总日历天数为：135天。
四、工程质量标准。
本承包工程质量标准双方约定为：合格。
协议书。
2、中标。
通知书。
(如有时);。
1密钢铁有限公司(以下简称为“发包人”)与江苏省建工集团天津公司。
3、工程预算表标单;。
4、本合同专用条款;。
5、合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件。
六、承包人向发包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的承包工程内容(以下简称为“工程”)，并在质量保修期内承担保修责任。
七、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“承包合同价”)，以及其他应当支付的款项。
八、承包人向发包人承诺，履行所承包工程有关的承包人的所有义务。
九、合同的生效。
合同订立时间：20xx年月日。
合同订立地点：天津市。
本合同双方约定签字、盖章后生效。
发包人：(公章)承包人：(公章)。
住所：住所：法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国经济合同法》，《建筑安装工程承包合同条例》及省建成委有关文件精神，为明确各自的责任，互相配合，使基础工程施工顺利进行，保质保量完成工程任务，经双方共同商定如下条款，共同遵守。
第一条建设单位：
共
2
页，当前第。
1
页
1
2
设备承包合同篇三
甲方：
乙方：
经甲乙双方共同协商，就泸州纳溪赛德水泥有限公司火车卸料坑设备安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。
一、工程名称：泸州纳溪赛德水泥有限公司火车卸料坑设备安装工程。
二、工程地点：
三、工程内容：详见工程量报价清单。
四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和设计图纸进行的报价，合同总价(承包工程包干价)为：。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期：根据甲乙双方商定，乙方在×年×月份进场施工，×年×月×日前完成火车坑卸料及输送设备所有设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月_×元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。
六、付款方式：
(1)工程预付款：在本合同签订后7天内，甲方按合同总价的20%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。
(2)工程进度款：按月进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。
七、双方责任：
甲方：
1、提供施工图纸、技术资料1套，并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。
3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调与施工单位之间的关系。乙方：
1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方进场后，在5日内编制切实可行的施工组织设计，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。
3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
八、质量验收：
1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。
2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。
3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。
4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。
九、安全管理：
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。
3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。
4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。
5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。
十、违约、仲裁：
1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。
十一、其他：
1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
1)设计图纸及招投标文件的技术要求。
2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。
3)设计变更通知等技术文件。
2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。
3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。
4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
十三、合同份数：
本合同一式4份，甲、乙双方各持2份。
甲方：乙方：
法人代表(委托人)：法人代表(委托人)：
联系电话：联系电话：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
设备承包合同篇四
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
甲乙双方根据《中华人民共和国农村土地法》和《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规的规定，本着平等、自愿、有偿的原则，就农村土地出租承包经营权的事宜，协商一致，特立如下合同：
一、承包范围及面积。
二、承包期限。
承包期为年，年月日起至年月日止。
三、承包金额与交款时间。
1、承包金额：每亩每年承包金为。
2、缴款时间：订立合同时交当年的承包款，以后乙方必须在每年的12月30日之前交清下一年的承包款，以此类推。
四、甲方权利和义务。
1、甲方必须将田头树木清除干净，保证道路畅通;。
2、乙方在承包期内，所有国家、镇、村的上交款、排涝费、交通道路、河道清淤全部由甲方农户负担，农田补贴归甲方农户所有，与乙方无关。
五、乙方的权利和义务。
1、在承包期内他人不得干涉乙方自主经营;。
2、遇到镇、村及以上单位统一征用土地，乙方无条件服从，赔偿的青苗费归乙方所有，合同自行终止。
3、按合同规定时间足额缴纳承包款，与各户现金兑现，以各户签字为准。
六、违约责任。
合同签订后，如有一方违约应承担当年承包额两倍的违约金。
七、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，见证人一份，经双方签字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
设备承包合同篇五
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
甲方取得黄鹤楼酒厂配电、酒罐拆除任务、现场该任务承包给乙方。为明确甲、乙双方的权利和义务，根据我国有关法律、法规的规定，经甲乙双方协商同意拟定本协议，以资双方共同遵守。
（一） 拆除任务：
黄鹤楼酒厂配电、酒罐设备。
（二） 拆除范围：
配电房内与配电有关的物资，酒罐房与酒罐有关的物资。
（三） 拆除期限
依据甲方的`整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的期限内完成拆除任务。即： 年 月 日至 年 月 日，历时天 。
（四） 付款方式：
甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币 万元。施工保证金 万元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为，三日内甲方一次性返还乙方全部保证金。
（五） 乙方权利及义务：
1、乙方有权要求甲方及时提供拆除任务所需的资料等有关事项。
2、制定详细的施工方案及安全措施。
3、负责拆除现场的安全及文明管理。
4、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施，及配备现场消防设施。
5、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全，施工过程中造成的所有事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。
（六） 本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的书面补充协议均视同本合同的组成部分。
（七） 如履行本合同发生争议，双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。
（八） 本合同经双方签字盖章即生效，一式三份有同等效力，甲乙双方各持一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
设备承包合同篇六
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、法规和规章，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程电力线路及设备安装工程施工承包事项协商一致，订立本协议。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、施工现场条件：以目前现场实际情况为准。
采取包工不包料的承包方式。乙方施工所需的工具、用具由乙方负责，吊车甲方负责。所有材料归甲方自己购买，如果因甲方材料原因耽误工期及验收，则由甲方自己负责。
包括甲方向乙方提供的设计施工图所规定的所有施工内容及新变压器的安装、调试、验收合格，旧变压器的检修、维护及安装、调试，维修也为乙方负责，配件归甲方自购。
本合同约定本工程总工期为天。从____年______月_____日起至____年______月_____日止。
本工程实行固定单价包干，总价款为人民币万元整，在本合同执行期间，合同单价不因政策、市场价格、人工费变动而设整。(不含税)。
工程质量按国家相关标准及设计施工图和所规定的标准验收评定，必须达到合格标准。
本合资工程款自工程验收合格后一次性支付__%，留__%作质量保证金，壹年后无质量问题支付。土建完工后，乙方设备进场可预支付伙食费__万元。
1、甲方义务。
1.1负责提供吊车。
1.2土建工程由乙方负责指导，甲方负责施工;。
1.3按合同及时支付工程款;。
1.4土建部分的施工安全;。
1.5负责工农矛盾处理及材料看守。
1.6甲方己取得相关电力部门的批准;。
1.7甲方厂内变压器的定位由甲方负责。
2、乙方义务。
2.1乙方在施工的工具、用具均由乙方自行负责;。
2.2乙方必须具有承包本工程的资质;。
2.4在乙方施工范围内所有大小安全事故均由乙方负责;。
2.5乙方必须为所有施工人员参加工伤保险;。
2.6食宿由乙方负责;。
2.7乙方负责自己一方系统调试、竣工验收、材料进退场装卸及堆码、施工现场清理等。
任何一方违反本合同任何条款，必须赔偿对方损失并支付合同总价款___%的违约金。
甲、乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
____年______月_____日。
设备承包合同篇七
甲方：（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）。
经甲乙双方友好协商，就甲方金冠公司旧设备拆除达成协议如下：
（一）拆除任务：
拆除旧干燥塔及车间内外附属设备，其中（将除尘器及200mm排风管拆解存放到一楼、气旋筛、混料机、直径20mm不锈钢喷枪管、成品库接料平台、拆解中所有电线、电缆），不属于乙方所有，由甲方自己留存。（注：本车间所有不锈钢设备均属含镍不锈钢）。
（二）拆除期限。
依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定期限内完成拆除任务。即：年月日至年月天。
（三）付款方式：
本拆除设备款，按：含镍不锈钢7600元/吨、碳钢1700元/吨、电机65/千瓦、铁皮800元/吨，据磅秤实际数量结算。合同签订后，乙方需向甲方缴纳施工保证金贰万元。设备拆除完工后，如按甲方要求无任何违规行为，甲方一次性返还乙方全部保证金。
（四）拆除设备注意事项。
1、拆除设备时，若需拆卸门窗时，由乙方自行解决，拆装完毕后需乙方负责修好；
2、拆除设备所需吊装及设备、工具由乙方自己解决；
3、乙方负责拆除现场的安全及文明管理；
5、所涉及的'吊运、装车等一切问题，由乙方负责自行解决；
6、拆除切割不锈钢时，切割口距离碳钢不得大于1cm。
7、乙方负责清除拆解过程中的垃圾，清理现场。
（五）安全责任。
拆除过程中乙方应确保施工人员人身安全，施工过程中造成的所有安全事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。
（六）如履行本合同发生争议，双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。
（七）本合同经双方签字盖章即生效，一式两份有同等效力，甲乙双方各持一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
设备承包合同篇八
甲方：
乙方：
甲乙双方经协商，就机械设备租赁和拌和站承包经营达成一致意见，签订合同如下：
一、甲方将其所有的机械设备(见附表一)和三个拌和站(物资清单见附表二)交给乙方经营和管理。
二、乙方每年向甲方支付利润元，其中机械设备的利润元，拌和站的利润元。
三、乙方自行承担机械设备维修、保养所需要的材料、配件及日常必须填写的表格，运转记录册等。
四、乙方自行承担工人工资及福利待遇。工人工资和福利待遇由甲方负责按月发放，年底计入乙方成本。乙方工人必须严格遵守甲方的各项管理制度，如有违反，甲方有权根据各项管理制度进行处罚。
五、拌和站运行的一切水电等费用由乙方自行承担。
六、甲方的权利和义务。
1、负责全权检查乙方工作情况，及乙方全体人员证件的审核、年检工作。费用列入乙方成本。
2、若乙方有违法行为的，甲方可以单方中止本合同，另行选择他人重新签订承包合同。
七、乙方的权利和义务。
1.按国家规定组织、经国家有关部门考试合格的人员，持证上岗，操作好所承包的机械设备。
2.保证并保管好所承包设备及所属机件。如有丢失按价赔偿。服从施工单位领导，不能因乙方而影响甲方形象，及有损甲方任何利益的事情发生。
3.每月填好结算单，台时表，运转记录等。每月3号前按时交给甲方。
4.认真做好机械日常保养工作，严禁故意破坏其所承包机械设备，如有发生加倍重罚。
5.安全第一，严禁违章作业，因违章作业所造成一切损失由乙方全权负责。
7.乙方必须服从甲方安全部门人员的监督检查，听从安全员的意见，认真配合安全员填写好检查表，有问题(机械问题、人员问题)，及时解决。
8.乙方任何人员不能有盗窃行为发生，如有发生重罚，严重者交国家权力机关处理。
9.若拌和站供料不及时，或者因出料的质量问题给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。
七、奖励制度。
1.机械设备服务公司完成承包政策的，超额完成部分0-50万元的，按照10%奖励;50万-100万元的，按照20%奖励;100万-200万的按照30%进行奖励，200万以上按照40%进行奖励(例如：设备服务公司超额完成150万，则奖励数额为：150万元*30%=45万)，由公司管理层按承包抵押金比例分配。但原则上项目经理的奖金不得超过其他职工奖金总和的50%。
2.全年未发生安全生产事故的(安全事故直接损失不足1000元的视为无安全事故)部门，按照所交安全风险抵押金数额双倍返还。
3.机械设备服务公司完成承包政策，将提取完成数额的10%，用于分管领导和机械设备服务公司全体员工的奖金发放。
八、处罚政策。
1.机械设备服务公司未完成承包政策的，未完成部分0-50万元的，扣承包抵押金15%;50万-100万元的，扣承包抵押金30%;100万-150万的，扣承包抵押金45%，以此类推(例如：设备服务公司完成利润低于指标120万，则扣除承包抵押金数额*45%=最终罚款数额)，直到承包抵押金扣完为止。
2.发生一起安全事故的：
直接经济损失在1000元-5000元的，对公司负责人处以200元罚款，对部门负责人处以500元罚款，对直接负责人处以1000元罚款。直接经济损失在5000元-1万元的，对公司负责人处以500元罚款，对部门负责人处以1000元罚款，对直接负责人处以元罚款。直接经济损失在1万元-5万元的，对公司负责人处以1000元罚款，对部门负责人处以2000元罚款，对直接负责人处以3000元罚款。直接经济损失在5万元-10万元的，对公司负责人处以2000元罚款，对部门负责人处以3000元罚款，对直接负责人处以5000元罚款。直接经济损失在10万元-50万元的，对公司负责人处以5000元罚款，对部门负责人处以7000元罚款，对直接负责人处以10000元罚款。直接经济损失在50万元以上的，对公司负责人处以10000元罚款，对部门负责人处以20000元罚款，对直接负责人处以50000元罚款。
设备承包合同篇九
甲方：
乙方：
甲方因承接xx项目工程，经甲方多方考察，乙方具备基础工程施工的人员、技术、设备等条件。经甲、乙双方协商，甲方同意将基础工程承包给乙方施工，双方特签订本基础工程施工承包合同：
一、甲方同意将xx项目工程的基础工程(承包范围：独立柱基、孔桩、电梯井、基坑、塔吊基础，包工不包料)承包给乙方施工。
二、基础工程价格。
泥土部分为190元/m，独立柱基、孔桩、电梯井、基坑、塔吊基础、余基部分等六项工程的人工打尖石部份均为850元/m。
三、乙方在基础工程施工中，必须按照国家规定的工程质量标准和xxx项目工程设计的具体要求，保证基础工程质量。基础工程施工完成后，经由甲方进行初步验收，并报请质监等有关部门进行工程质量验收，所承包基础工程必须达到合格标准。如验收不合格，一切返工损失由乙方负责。
四、乙方承包的'xx项目工程的基础工程工期为五十日(自20xx年12月18日至20xx年2月3日止，特殊情况经甲方同意施工工期可顺延)，乙方必须在保证约定工期内全面完成基础工程施工任务。
五、乙方在基础工程施工中，必须精心组织，特别注重安全施工，千方百计防止出现安全事故。一旦造成工程施工中的安全事故，由甲、乙双方各承担50%责任。
六、乙方在基础工程施工中，必须听从甲方技术人员的安排，乙方还应明确两名工程技术管理人员，负责基础工程施工中具体协调工作，保证工程施工质量和进度。
七、乙方在基础工程施工中所需机械用具、材料等由乙方自行解决。乙方工程施工人员的生活(吃、住等问题)自行解决。
八、付款方式。
乙方承包的xxx基础工程施工任务经质监等相关部门验收合格后，甲方在十五日内付给乙方工程总额的70%，待混泥土浇筑完毕后，在三十日内付给剩余的30%工程余款，同时，乙方所参加施工人员领取工资签字搭迹，并附工资表一份给甲方。
九、本基础工程施工合同具有法律效力，甲乙双方必须严格遵守，严格履行合同约定。
十、本基础工程施工承包合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商。
十一、本工程承包合同一式四份，甲、乙双方各两份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
设备承包合同篇十
乙方：_____________。
甲乙双方经协商，就机械设备租赁和拌和站承包经营达成一致意见，签订合同如下：
一、甲方将其所有的机械设备(见附表一)和三个拌和站(物资清单见附表二)交给乙方经营和管理。
二、乙方每年向甲方支付利润_____________元，其中机械设备的利润_____________元，拌和站的利润_____________元。
三、乙方自行承担机械设备维修、保养所需要的材料、配件及日常必须填写的表格，运转记录册等。
四、乙方自行承担工人工资及福利待遇。工人工资和福利待遇由甲方负责按月发放，年底计入乙方成本。乙方工人必须严格遵守甲方的各项管理制度，如有违反，甲方有权根据各项管理制度进行处罚。
五、拌和站运行的一切水电等费用由乙方自行承担。
六、甲方的.权利和义务。
1、负责全权检查乙方工作情况，及乙方全体人员证件的审核、年检工作。费用列入乙方成本。
2、若乙方有违法行为的，甲方可以单方中止本合同，另行选择他人重新签订承包合同。
七、乙方的权利和义务。
1、按国家规定组织、经国家有关部门考试合格的人员，持证上岗，操作好所承包的机械设备。
2、保证并保管好所承包设备及所属机件。如有丢失按价赔偿。服从施工单位领导，不能因乙方而影响甲方形象，及有损甲方任何利益的事情发生。
3、每月填好结算单，台时表，运转记录等。每月3号前按时交给甲方。
4、认真做好机械日常保养工作，严禁故意破坏其所承包机械设备，如有发生加倍重罚。
5、安全第一，严禁违章作业，因违章作业所造成一切损失由乙方全权负责。
7、乙方必须服从甲方安全部门人员的监督检查，听从安全员的意见，认真配合安全员填写好检查表，有问题(机械问题、人员问题)，及时解决。
8、乙方任何人员不能有盗窃行为发生，如有发生重罚，严重者交国家权力机关处理。
9、若拌和站供料不及时，或者因出料的质量问题给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。
七、奖励制度。
1、机械设备服务公司完成承包政策的，超额完成部分0-50万元的，按照10%奖励;50万-100万元的，按照20%奖励;100万-200万的按照30%进行奖励，200万以上按照40%进行奖励(例如：设备服务公司超额完成150万，则奖励数额为：150万元x30%=45万)，由公司管理层按承包抵押金比例分配。但原则上项目经理的奖金不得超过其他职工奖金总和的50%。
2、全年未发生安全生产事故的(安全事故直接损失不足1000元的视为无安全事故)部门，按照所交安全风险抵押金数额双倍返还。
3、机械设备服务公司完成承包政策，将提取完成数额的10%，用于分管领导和机械设备服务公司全体员工的奖金发放。
八、处罚政策。
1、机械设备服务公司未完成承包政策的，未完成部分0-50万元的，扣承包抵押金15%;50万-100万元的，扣承包抵押金30%;100万-150万的，扣承包抵押金45%，以此类推(例如：设备服务公司完成利润低于指标120万，则扣除承包抵押金数额x45%=最终罚款数额)，直到承包抵押金扣完为止。
2、发生一起安全事故的：
直接经济损失在1000元-5000元的，对公司负责人处以200元罚款，对部门负责人处以500元罚款，对直接负责人处以1000元罚款。直接经济损失在5000元-1万元的，对公司负责人处以500元罚款，对部门负责人处以1000元罚款，对直接负责人处以20xx元罚款。直接经济损失在1万元-5万元的，对公司负责人处以1000元罚款，对部门负责人处以20xx元罚款，对直接负责人处以3000元罚款。直接经济损失在5万元-10万元的，对公司负责人处以20xx元罚款，对部门负责人处以3000元罚款，对直接负责人处以5000元罚款。直接经济损失在10万元-50万元的，对公司负责人处以5000元罚款，对部门负责人处以7000元罚款，对直接负责人处以10000元罚款。直接经济损失在50万元以上的，对公司负责人处以10000元罚款，对部门负责人处以20xx0元罚款，对直接负责人处以50000元罚款。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
设备承包合同篇十一
为了园艺场可持续发展,，维护合同双方当事人的合法权益，根据《中华人民共和国农村土地承包法》，经双方协商一致，签订本合同。
一、承包园艺场的面积及位置。
二、承包期限。
____年____月____日——_____年____月____日。
三、承包金额及交款方式。
园艺场承包款共计____元，本协调签订之日乙方须一次性付给甲方前十年租金人民币____元整，____年12月25前付清后十年承包款人民币____元整。
四、财产的维修及保管、新建。
现有的住房、猪舍及一切财产，无偿给乙方使用，乙方应妥善使用并负责维修、保养。乙方需要新建建筑和设施，或者改变甲方物品的用途，须经甲方同意。甲方在园艺场范围内新建设施，乙方无权干涉;甲方如因新建设施需砍伐桔树，则甲方以每棵十元赔付给乙方。
五、甲方的权利和义务。
(一)对园艺场、园艺场内房屋建筑及其他资产拥有所。
(二)对乙方的经营情况有监督检查权，对乙方的破坏性、掠夺性经营有纠正制止权。
(三)鉴于现园艺场桔树栽种比较密，乙方若要间伐或移栽，需经甲方同意，由甲方指派人员到现场监督实施。
(四)维护乙方的正常生产经营活动，承包期内若发生山林权属争议由甲方协调解决，因权属纠纷影响乙方生产并造成乙方经济损失，该损失由甲方负责赔偿。
六、乙方的.权利和义务。
(一)享有承包园艺场和甲方提供其他资产的使用权。
(二)享有园艺场的经营权、管理权、收益权。
(三)对承包经营的园艺场经甲方同意可转包或转租。
(四)必须加强园艺场的管理，不准荒芜，不搞破坏性、掠夺性经营。按技术要求管理桔树，做好护林防火工作。对甲方提供的其他资产负责保养和维修。
(五)按时交付承包款。
(六)承包期内发生的债权债务，均由乙方承担。(七)乙方须积极配合上级有关部门做好园艺场的桔树品质提升及桔园科学化管理。
(八)承包期内，桔树行间允许种植不影响果树生长的农作物，不允许种植高杆作物。对老龄果树更新、砍伐必须经甲方同意。
七、双方合同的其他事项。
(一)如遇征地，征地补偿费归甲方所有。
(二)园艺场内桔树株数，在合同签订时由甲方派人到现场清点，并以清点数为准，如桔树正常死亡，乙方要在次年3月份以前补栽齐。
(三)如承包合同期未满，甲方因建设和发展的需要，需提前收回园艺场经营权，乙方以实际承包年限交付承包款，另甲方一次性赔偿违约金陆仟元给乙方;如乙方不正常履行合同，已交承包款甲方不予退还并有权提前终止合同。
(四)承包期满后甲方提供给乙方的果树及财产乙方应如数归还，如有破损则由乙方折价赔偿;乙方自臵的其它财产须在半个月内自行处臵，逾期无偿归甲方所有。
(五)、如发生人力不可抗拒的自然灾害(全县桔树死亡面积60%以上)，本承包合同自动结束，承包款以实际承包年限交付;若全县桔树死亡面积在60%以下，乙方应在次年3月份以前补栽齐桔树数，否则甲方有权终止合同，承包款不予退还。
八、违约责任。
(一)合同双方当事人任何一方违反本合同规定条款，约金不足以弥补经济损失的，按实际损失赔偿。
(二)乙方不按期交纳承包款，每天按所欠承包款的1‰向甲方支付滞纳金。超过30天的，甲方可自行终止合同。
九、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，本合同自签订之日生效。合同期满甲方如重新发包，在同等承包条件下，乙方有优先承包权。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
_________年____月____日_________年____月____日。
设备承包合同篇十二
乙方：________。
根据《中华人民共和国民法典》有关法律、法规规定，双方本着诚实守信、互惠互利的原则，经甲、乙双方共同协商，为提高砖厂生产的质量与产量，以达双方共赢的目的，在双方友好协商自愿的情况下，双方特订立本合同条款如下：
一、甲方责任。
1、甲方将现有正常运转的`砖厂成套设备及场地设施承包给乙方，经乙方验收合格后交于乙方生产使用。
2、生产与管理，甲方有权监督，但不能干扰影响乙方正常生产与管理工作。
3、本厂内部及外部环境事务均由甲方负责处理承担，确保乙方在本厂内一切正常生产环境。
4、甲方负责成品砖销售，不得以市场销售问题耽误乙方正常生产，甲方确保乙方在生产期间的原材料，水、电、煤、油料及工人工资及其它费用，如因甲方原因给乙方造成不能正常生产的情况下，甲方则按每人每天最低壹佰元补助给乙方，以乙方实际人员为准，按天计算。在补助期间无条件服从甲方安排工作。
5、甲方每月按实收乙方所生产的成品标砖块为准，计算工人工资并算清乙方所生产砖款，不得拖欠，甲方确保每次月10号前一次性付清乙方工人工资，如有拖欠，甲方自愿以现实市场大票价开出砖票以抵乙方工人工资。
6、乙方工人全部到位后，甲方负责工人保险费以及工人一次的往反车费由甲方负责。
7、若出现自然灾害造成的一切后果，均由甲方自行承担。
8、甲方必须提供乙方人员的住宿及水电、煤气和劳保用品，甲方每月为乙方提供叁仟元的生活补助，保证乙方人员在本厂内不受一切外部干扰。
二、乙方责任。
1、乙方负责生产与管理，保质保量生产。
2、乙方负责所有生产技术与职工的一切工作安排，并保证正常生产。
3、乙方在保质保量的技术基础上完成双方所定的日产量玖万块。标砖为准，注：因甲方原因及天气变化造成产量降低，乙方不承担补偿。
4、在甲方正常提供生产环境下，乙方保证按正常生产，不擅自停工，如有问题及时向甲方反映。
三、承包方式。
1、甲、乙双方协商后，甲方将现有砖厂所有的生产设备，设施交于乙方生产使用与管理。
2、甲、乙双方协商承包合同为乙方每生产出壹块成品标砖交于甲方，所得承包金柒分伍厘钱，不包括烧窑工、电工的工资及费用价格在合同期内双方不能变动，甲方接收乙方成品砖以当日开出入库单据为准，月底一次性结算，并付清当月承包金。
3、甲、乙双方协商后签订此承包合同期限为年，既_____年____月____日至_____年____月____日止。
4、乙方必须爱护甲方所交付的一切设备，在合同期满后交于甲方确保机器正常运行，合同期满后，双方在无任何争议前提下，甲方优先续承包给乙方，次年承包金待定。
四、安全生产。
1、乙方确保在场内安全用电、用水、安全生产。
2、乙方应积极实施本砖厂制定的安全生产管理规章制度。
3、厂内职工属乙方管理人员的日常事务由乙方负责处理，在本厂内出现重大安全事故的有保险公司及甲方出面协调处理，甲方不得互相推托，否则造成严重后果，均由甲方承担一切责任，乙方负责协助处理，注。
4、甲、乙双方应协调搞好民族团结关系。
五、法定保障。
1、本砖厂劳务承包合同经双方签字后生效。
2、在合同有效期内，任何一方不得违反本合同条款。
3、合同签订后甲方应付乙方工人到厂后生活费用。
六、本合同如产生争议，经双方友好协商解决，如协商不成将有司法部门提起诉讼。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，如有未尽事宜，方可补充附加协议，均于本合同具有同等法律效力。
甲方：_________。
法定代表人：_________。
_________年____月____日。
乙方：_________。
法定代表人：_________。
_________年____月____日。
设备承包合同篇十三
乙方：
丙房：
甲方（房东）与乙方就位于室房屋签署房屋包租合同，合同约定包租租金为人民币（大写）____整/月。现丙方与乙方协定合租203室，就住主卧，租住次卧。经乙、丙双方平等、互惠协议，就位于次卧与丙房包租次卧事项达成如下一致，并共同准守。条款如下：
1、次卧包租期为，从____年____月____号至____年____月____日。
2、次卧租金为人民币（大写）____整/月。先付后租，租金支付壹季度为一期。第二季开始应提前15天支付给乙。具体支付时间为每一季第一个月的15日。
3、在合租期间水、电、有线电视、燃气、卫生费用由乙丙双方共同承担。丙方应提供身份证复印件给乙方。
4、合租期间丙方不能改变次卧及公共空间房屋结构。
5、合同签订后丙方支付给乙电气设备、水、电押金人民币（大写）整，待合同终止时，丙方结清所有水、电费、有线电视费及燃气费及确定电气设备后，乙方把电气设备、水、电押金退还给丙方。
6、合租期内除不可抗拒的原因外，乙、丙双方不得以任何理由单方终止合同，特殊情况最少需提前一个月告知，否则违约方应向守约方支付违约金人民币（大写）肆佰元整。
7、房屋内设施、设备情况为：彩电一台、热水器一台、空调一台、冰箱一台、床一张、脱排油烟机、燃气灶。20____年6月份水、电、燃气费用由乙、丙共同承担。
8、本合同一式二份，乙丙双方各执一份，本合同经乙丙双方签字后生效、
9、本合同有效期为____年____月____日至____年____月____日止。
乙方签字：丙方签字：
联系电话：联系电话：
身份证号：身份证号：
________年____月____日。
________年____月____日。
设备承包合同篇十四
甲方：
乙方：
甲乙双方经协商，就机械设备租赁和拌和站承包经营达成一致意见，签订合同如下：
一、甲方将其所有的机械设备(见附表一)和三个拌和站(物资清单见附表二)交给乙方经营和管理。
二、乙方每年向甲方支付利润元，其中机械设备的利润元，拌和站的利润元。
三、乙方自行承担机械设备维修、保养所需要的材料、配件及日常必须填写的表格，运转记录册等。
四、乙方自行承担工人工资及福利待遇。工人工资和福利待遇由甲方负责按月发放，年底计入乙方成本。乙方工人必须严格遵守甲方的各项管理制度，如有违反，甲方有权根据各项管理制度进行处罚。
五、拌和站运行的一切水电等费用由乙方自行承担。
六、甲方的权利和义务。
1、负责全权检查乙方工作情况，及乙方全体人员证件的审核、年检工作。费用列入乙方成本。
2、若乙方有违法行为的，甲方可以单方中止本合同，另行选择他人重新签订承包合同。
七、乙方的权利和义务。
1.按国家规定组织、经国家有关部门考试合格的人员，持证上岗，操作好所承包的机械设备。
2.保证并保管好所承包设备及所属机件。如有丢失按价赔偿。服从施工单位领导，不能因乙方而影响甲方形象，及有损甲方任何利益的事情发生。
3.每月填好结算单，台时表，运转记录等。每月3号前按时交给甲方。
4.认真做好机械日常保养工作，严禁故意破坏其所承包机械设备，如有发生加倍重罚。
5.安全第一，严禁违章作业，因违章作业所造成一切损失由乙方全权负责。
7.乙方必须服从甲方安全部门人员的监督检查，听从安全员的意见，认真配合安全员填写好检查表，有问题(机械问题、人员问题)，及时解决。
8.乙方任何人员不能有盗窃行为发生，如有发生重罚，严重者交国家权力机关处理。
9.若拌和站供料不及时，或者因出料的质量问题给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。
七、奖励制度。
1.机械设备服务公司完成承包政策的，超额完成部分0-50万元的，按照10%奖励;50万-100万元的，按照20%奖励;100万-200万的按照30%进行奖励，200万以上按照40%进行奖励(例如：设备服务公司超额完成150万，则奖励数额为：150万元*30%=45万)，由公司管理层按承包抵押金比例分配。但原则上项目经理的奖金不得超过其他职工奖金总和的50%。
2.全年未发生安全生产事故的(安全事故直接损失不足1000元的视为无安全事故)部门，按照所交安全风险抵押金数额双倍返还。
3.机械设备服务公司完成承包政策，将提取完成数额的10%，用于分管领导和机械设备服务公司全体员工的奖金发放。
设备承包合同篇十五
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于天津联发精(以下简称为“承包人”)双方就天津联发精密钢铁有限公司一期主厂房设备基础工程事项经协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：天津联发精密钢铁有限公司一期主厂房设备基础工程
工程地点：天津经济技术开发区西区
工程内容：依据工程图纸内容，包括冷轧分条、冷轧裁剪、热轧2-7mm裁剪、热轧6-14mm裁剪、涂层分条、涂层裁剪等六条设备基础(详见工程预算表标单)
二、承包合同价款
金额：xx元
三、工期
开工日期：本承包工程自本合同签定日起7天后开始计算工期。竣工日期：本承包工程初步定于20xx年xx月xx日竣工;合同工期总日历天数为：135天。
四、工程质量标准
本承包工程质量标准双方约定为：合格
五、组成承包合同的文件包括：
1、本合同协议书;
2、中标通知书(如有时);
3、工程预算表标单;
4、本合同专用条款;
5、合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件。
六、承包人向发包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的承包工程内容(以下简称为“工程”)，并在质量保修期内承担保修责任。
七、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“承包合同价”)，以及其他应当支付的款项。
八、承包人向发包人承诺，履行所承包工程有关的承包人的所有义务。
九、合同的生效
发包人：(公章)
承包人：(公章)
日期：
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/10794016.html】
