房管局网签合同范文(18篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-11 19:01:02
房管局网签合同范文(18篇)
时间:2023-11-11 19:01:02     小编:梦幻泡

合同是商务合作中建立信任和明确约定的重要工具。在制定合同条款时应当考虑到可能发生的意外情况,合理设置违约责任和争议解决方式。合同的签署应当在双方明确理解合同内容并同意的情况下进行。

房管局网签合同篇一

房管局购房合同,房管局购房买卖合同怎么写?下面就是房管局购房合同范本,各位在签的时候要仔细看清楚哦!

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房地产签订本合同,以资共同信守执行。

第一条合同标的:乙方同意购买甲方拥有的座落在______省______市______区________________________拥有的房地产(住宅),该房地产建筑面积为______平方米。

第二条 上述标的房地产的交易价格为:单价:人民币________元/平方米,总价:人民币___________元整(大写:____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)

第三条 付款时间与办法:

(一)甲乙双方同意以一次性付款方式付款,本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币__________元整,作为购房定金。

并约定在本合同签订之日起______日内支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。

(二)甲方应于拿到房产证之日起____天内和乙方办理房屋产权过户手续,并应在产权过户手续办完当日将_________等费用结清。

(三)税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。

经双方协商,一切交易税费由_______方承担。

第四条 交房:

第五条 违约责任:

甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约二手房居间合同范本,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款(不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。

若甲方中途违约二手房买卖协议范本,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

第五条 本合同主体

1.甲方是____________共______人。

2.乙方是____________共______人。

第六条、本合同一式两份,甲乙双方各一份。

第七条 本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。

第八条 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

第九条、本房屋产权过户只能是甲方和乙方之间过户,否则乙方将另加______万元的费用给甲方,即总房款为______万元。

电 话:___________________ ;

电 话:___________________

鉴证日期:_______年____月____日

 

卖 方: (以下简称甲方)

买 方: (以下简称乙方)

见证方: (以下简称丙方)

甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方转让甲方私人房产一事达成以下条款:

第一条 甲方对产权的声明

甲方根据国家规定,已依法取得北京市_________区(县) 的房屋所有权证书,所有权证书_____字第____________号。

甲方为该房屋的现状负全责。

该房屋的结构为 _____________________,建筑面积为_________平方米。

第二条 甲方对买卖权的声明

甲方保证该房屋是符合国家及北京市房屋上市的有关规定及政策法规,甲方有权将该房屋上市交易。

由于违反国家及北京市相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方来承担。

第三条 乙方对购买权的声明

乙方愿意在本合同第一条款及第二条款成立的.前提下,就向甲方购买上述房屋的完全产权之事签订本协议,并认可仅在此种情况下签订才具有法律效力。

第四条 房屋售价

双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币 元,价款合计为人民币 元。

(大写____佰____拾____万____仟____佰____拾元整)

第五条 付款方式

(一) 无须银行贷款

1、乙方应在签订《北京市房屋买卖合同》时,支付相当于总房款的10%的定金。

2、乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内,支付剩余90%房款。

(二) 银行贷款

1、 乙方应在签订《北京市房屋买卖合同》时,支付相当于总房款的10%的定金。

2、 乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内,支付首期房款。

3、 银行贷款部分房款按银行规定由银行直接支付。

第六条 违约责任

1. 甲、乙双方合同签订后,乙方中途悔约,应书面通知甲方,甲方应在3个工作日内,将乙方的已付款(不计利息)返还乙方,但购房定金归甲方所有。

甲方中途悔约,应书面通知乙方,并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

2. 乙方如未按本协议第五条款规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。

每逾期一天,乙方应支付甲方所应付房款的0.4‰作为滞纳金,逾期超过15天,即视乙方违约,定金不予返还。

3. 甲方应在获得全部房款后3个工作日内将房屋搬空,每逾期一天,甲方应按乙方已付房款的0.4‰向乙方付滞纳金,逾期超过15天,即视甲方违约,乙方可要求法院强制执行。

第七条 房屋交付 甲乙双方就房屋交付达成以下细目:

1) 没有房屋欠帐,如电话费、电费、物业管理费、取暖费等;

2) 没有固定不可移动装修物品的破坏;

3) 房屋本身没有影响房屋使用或美观的破坏;

4) 其它: .

第八条 关于产权办理的约定 本协议签订后,甲乙双方应向房屋所在区(县)房地产交易所申请办理房屋买卖立契过户手续,并按有关规定申领房屋所有权证。

办理上述手续时产生的税费及相关费用,由甲乙双方依照有关规定缴纳。

办理过程中由丙方先行垫付,在物业交验时提供相应票据。

第九条 有关争议 本协议未尽事宜,双方可签订补充协议。

本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不可分割的组成部分,具有同行法律效力。

当本合同在履行中发生争议时,双方协商解决。

协商不能解决的,双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。

第十条 生效说明 本协议一式四份,甲乙双方各执一份,房屋所在区(县)交易所留存一份,见证方一份。

均具有同等法律效力。

自双方签字盖章之日起生效。

甲 方:

经办人:

电 话:

乙 方:

经办人:

电 话:

丙 方:

____年__月__日

房管局网签合同篇二

售房方(甲方):身份证号码:购房方(乙方):身份证号码:

关于乙方向甲方购房事宜,双方经协商,达成协议如下:

一、房屋具体情况:

1.位置:重庆市秀山土家族苗族自治县万人小区自建房。

2.房屋类型:建筑面积平方米,结构楼层,房屋走向:房屋形状:用途。该房产的总占地面积:

3.该房产连同地产总计房价拾万千百拾元整。

二、甲方销售该房屋应具备合法的《房屋所有权证》,如买卖该房屋引发产权纠纷,概由甲方负责处理。

《房屋所有权证》书证号:

土地证编号:

三、房屋四界:

房屋四界。

东:西:

南:北:

四、付款方式:(1)该房产总价格为人民币万元整,协议签定之后,首付万元订金。

(2)甲方完全搬走之后,再付款人民币万元。

(3)房产产权转让手续顺利办完之后,再付清剩余万元。

五:甲方应有手续证明,所售房屋质量过关,并非危房。

六、甲方应保证所售房产、地产与周边四邻及其他单位没有所有权纠纷。税费分担的`方法甲方承担房产交易中所产生的全部费用。

七、甲方应给乙方协调大门的位置及免除重建大门、重新安装水表、电表的费用。

八、乙方购买甲方该项房产,所有费用均属于个人出资购买,其所有权完全属于个人所有。

九:附件。

(一)《房屋所有权证》。

(二)《国有土地使用证》。

(三)该项房产的房地产评估报告。

十、本协议壹式()份,甲方()份,乙方()份,

甲方(盖章):乙方(签字):

法定代表人(签字):

签订时间:

房管局网签合同篇三

出租人(甲方):承租人(乙方):

根据国家、省、市有关法律、法规及规定,甲乙双方本着平等、自愿的原则,经协商一致订立本合同,并共同遵守。

第一条甲方同意将坐落在街(巷、里)号房号的房地产(房地产权证号码)出租给乙方作用途使用,建筑(或使用)面积平方米。

第二条甲乙双方协定的租赁期限如下:

租赁期限年年日。

第三条甲乙双方协定的租赁金额及支付方式如下:(单位:元)月租金额(小写)(大写)租金按(月、季、年)结算,由乙方在每(月、季、年)的第日前按付款方式交付租金给甲方。

第四条甲方的权利和义务:

1.依照合同约定将房屋及设备交付乙方使用。未按约定提供房屋的,每逾期一日,须按月租金额的%向乙方支付违约金。

2.甲方应负的修缮责任:

3.乙方在租赁期限内,经甲方同意,可以将承租房屋的部分或全部转租给他人。

4.租赁期间转让该房屋时,须提前抵押该房屋须提前日书面通知乙方。

5.发现乙方擅自改变房屋结构、用途致使租赁物受到损失的,或者乙方拖欠租金个月以上的,甲方可解除合同,收回房屋,并要求赔偿损失。

第五条乙方的权利和义务:

1.依时交纳租金。逾期交付租金的,每逾期一日,乙方须按当月租金额的%向甲方支付违约金。

2.乙方应负的修缮责任:

3.租赁期届满,应将原承租房屋交回甲方;如需继续承租房屋,应提前日与甲方协商,双方另行签订合同。

第六条其他约定。

第七条甲乙任何一方未能履行本合同条款或者违反有关法律、法规,经催告后在合理期限内仍未履行的,造成的损失由责任方承担。

第八条在租赁期内,如遇不可抗力,致使合同无法履行时,甲乙双方应按有关法律规定及时协商处理。

第九条本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决或向房屋租赁登记备案部门申请调解,协商或调解不成时,依法向人民法院起诉,或向____________仲裁委员会申请仲裁。

第十条双方的主要职责:

1.甲乙双方应当履行《民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《成都市房屋租赁管理办法》等有关法律法规的规定和义务。

2.甲乙双方不得利用租赁房屋从事非法生产、加工、储存等违法犯罪活动,并应当配合有关部门做好房屋租赁、房屋安全、消防安全、治安、计划生育及查处生产销售假冒伪劣商品等管理工作。

3.甲乙双方应当自签订或者变更房屋租赁合同之日起三十日内,到房屋租赁登记备案部门办理登记备案手续。房屋租赁双方解除、终止租赁合同的,应当自房屋租赁合同解除、终止之日起五日内,书面告知当地房屋租赁登记备案部门办理注销登记备案手续。

第十一条本合同一式_____份,甲乙双方各持一份,房屋租赁登记备案部门一份。

第十二条本合同自双方签字之日起生效。

甲方(签章)乙方(签章)法定代表人:法定代表人:证件号码:证件号码:委托代理人:委托代理人:证件号码:证件号码:地址:地址:

联系电话:联系电话:

年月日年月日。

房管局网签合同篇四

一、查档:

查档就是以房地产的地址、地号、房地产证登记案号、房地产证号之中的任一条件为索引,来查证房地产的权属状况。通过查档,你可以获取房地产的权属人、面积、结构、是否被抵押、是否被查封等情况的书面证明材料。目前各房管局公开房屋信息给市民查询二手楼房产情况,可以持身份证到房地产档案馆查阅。

查档资料:

(1)身份证。

(2)地产的地址、地号、房地产证登记案号、房地产证。

注意事项:有抵押需要赎楼或转按揭才能过户,有查封必需解封过能过户。

依据相关规定以及业务实践,二手房买卖合同中必须具备以下内容:

1.当事人:产权人、名称、姓名、联系地址、具体情况应确保真实准确。

2.标的:在房屋买卖合同中标的就是房屋。房屋的位置、产权归属、面积、结构、格局、装修、质量及附属设施等;房屋的物业管理费用及其他交费状况和房屋相关文书资料的移交。

3.价款:是合同中最重要的条款。在合同中主要写明总价款、付款方式、付款条件、如何申请按揭贷款、定金、尾款等。双方还要明确按国家规定缴交各自应当缴交的税费和杂费;如果双方另有约定,则应当在合同中明确这一约定。

4.履行期限、地点、方式:合同中应写明合同签订的期限、支付价款的期限、交付房屋的期限等。交房时间、条件、办理相关手续的过程亦应在合同中明确写明。支付楼款的方式,付款是一次付清或分期交付以及缴纳定金的时间、数额、分期付款的步骤、时间和数额等。

5.违约责任和解决争议的方式:明确双方当事人不履行自己在合同中约定的义务时,所需承担的责任。明确约定解决争议的方式是采用仲裁还是诉讼。

6.合同生效、中止、终止或解除条款:双方在此约定合同生效或失效时间;生效或失效条件;合同中止、终止或解除条款。

7.合同的变更与转让。

8.附件:说明本合同有哪些附件、附件的效力等;以及还需签订有关的补充协议的约定。

三、评估:

房屋交易除要交房管局指定的税收以外,银行指定评估公司对房地产的估价,进行银行贷款权利价值评估审批;银行评估目前情况基本与市场交易价持平,部分地方高于市场交易价。

注意事项:评估价影响银行贷款金额,如评估价低于成交价,贷款以评估价来计算贷款金额。

四、签房屋申请贷款合同:

贷款是指:贷款人向借款人发放相当于房屋转让总价一定比率的款项用于购买房地产。

房屋贷款又称房地产抵押贷款。一般是指购房人在与卖方签订房地产买卖合同,并支付首期购房款后,再将所购房地产及相关权益抵押给银行,由银行向购房人提供贷款,作为购房人除首期款以外的购房款。如购房人不能按约定偿还贷款,银行有权就抵押的房地产优先受偿。购房人与银行就房地产按揭所签订的合同称为《房地产按揭合同》。

银行一般不对个人办理贷款,需要通过专业的房地产担保公司来办理向贷款银行填报房屋抵押贷款的申请表,并提供合法文件如身份证、收入证明、房屋买卖合同、担保书等所规定必须提交的证明文件,贷款银行经过审查合格,向购房者承诺贷款,并根据购房者提供的房屋买卖合同和银行与购房者所订立的抵押贷款合同,办理房地产抵押登记和公证,银行在合同规定的期限内把所贷出的资金直接划入售房者在该行的帐户上。

注意事项:利率、浮动、还款期、还款方式、还款月供额等;双方备齐资料才能递交银行申请贷款。

房屋按揭贷款分类:

1.商业贷款:

个人商业用房贷款是指贷款商业银行或住房储蓄银行向购买自营性商业用房或自用普通居住用房的个人发放的贷款;借款人将所购房产抵押给银行作为按期偿还贷款的担保。

商业贷款资料:

卖方:

(1)身份证(夫妻双方)。

(2)房产证。

(3)户口本(夫妻双方)。

(4)婚姻证明。

(5)银行收款账号。

买方:

(1)身份证(夫妻双方)。

(2)户口本(夫妻双方)。

(3)婚姻证明。

(4)收入证明(一般大于供楼额2倍以上)。

(5)银行流水(至少近半年的存折进出状况;每月进出大于供楼额2倍以上)。

(6)供楼存折或卡。

(7)非成都市户口提供一年以上社保证明或纳税证明。

(8)成都市房屋套数查册证明。

商业贷款费用:

具体咨询中介或担保公司。

注意事项:楼龄加借款期限不能超过30年;贷款成数不得超过房价七成;选择性大;流程快。

2.公积金贷款。

个人公积金贷款是指以住房公积金为来源,公积金管理中心为本市住房公积金个人购房提供贷款,公积金贷款业务由市公积金中心委托本市商业银行承办,向参加住房公积金制度的职工发放的用于购买住房的购房按揭贷款且借款人购买的房屋仅限于本市国有土地上具有所有权的居住住房;但公积金贷款的借款人必须提供贷款人认可的担保。

公积金贷款资料:

卖方:

(1)身份证(夫妻双方)。

(2)房产证。

(3)户口本(夫妻双方)。

(4)婚姻证明。

(5)银行收款账号。

买方:

(1)身份证(夫妻双方)。

(2)户口本(夫妻双方)。

(3)收入证明(一般大于供楼额2倍以上)。

(4)婚姻证明。

(5)银行流水(至少近半年的存折进出状况;每月进出大于供楼额2倍以上)。

(6)供楼存折或卡。

(7)非成都市户口提供一年以上社保证明或纳税证明。

(8)成都市房屋套数查册证明。

(9)公积卡或存折。

(10)公积金缴存明细表。

公积金贷款费用:

评估费(最高不超过800)由评估公司收取,抵押登记费80元/套由房管局收取;

注意事项:借款期限不能超过20年;贷款成数不得超过房价七成(首次购买房产小于90平方纯公积金贷款优质客户可以申请8成)公积金个人最高贷款额度为40万元,两个人以上共同购买同一住房最高贷款额度不得超过70万元;公积金贷款流程稍慢,利息较低。

3.组合式贷款(商业+公积金贷款)。

指借款人在购房时同时申请了商业贷款和公积金贷款;在借款人在购房时申请公积金贷款的额度满足不了借款人应该向银行的借款额度时,其差额部分贷款选用商业贷款的方式。

组合式贷款资料:

卖方:

(1)身份证(夫妻双方)。

(2)房产证。

(3)户口本(夫妻双方)。

(4)婚姻证明。

(5)银行收款账号。

买方:

(1)身份证(夫妻双方)。

(2)户口本(夫妻双方)。

(3)收入证明(一般大于供楼额2倍以上)。

(4)婚姻证明。

(5)银行流水(至少近半年的存折进出状况;每月进出大于供楼额2倍以上)。

(6)供楼存折或卡。

(7)非成都市户口提供一年以上社保证明或纳税证明。

(8)成都市房屋套数查册证明。

(9)公积卡或存折。

(10)公积金缴存明细表。

组合贷款贷款费用:

组合贷款贷款费用=公积金部分+商业贷款部分(请参考公积金与商贷收费标准)。

注意事项:借款期限不能超过20年;贷款成数不得超过房价七成;公积金贷款流程慢,利息低。

五、银行同意贷款通知书(同贷书)。

银行内部各级对申贷人审核后会二手房按揭贷款审批书,写明同意贷款的金额、期限、利率。

注意事项:部分银行同贷书上不写贷款利率,以放款时利率执行;除同贷书同意贷款金额剩余是首期款。

六、递件。

产权转移申请,是指买卖双方提供资料递交房地产交易所审核,审核成功领取回执。

递件需要准备的材料:

房管局网签合同篇五

1、甲方将座落在汉阳区龙阳大道85号南国明珠三期5栋1单元3层02室房屋及其所有室内固定设施和设备租给乙方。乙方对上述房屋做了充分了解,愿意按其现状承租该房屋。

2、该房屋产权证号为:2012011958;第二条、交付日期和租赁期限

1、甲乙双方约定,该房屋租赁期为2年,即2013年4月1日起至2015年3月31日止。

2、租赁期满,甲方有权收回该房屋,乙方应如期返还。乙方需继续承租该房屋的,则应于租赁期届满前1个月,向甲方提出续租书面要求,经甲方同意后双方重新签订租赁合同。

3、在租赁期内,甲方如需出售该房屋,应提前3个月书面通知乙方,同等条件下,乙方有优先购买权。

第三条、租金、定金、支付方式和期限。

1、甲乙双方议定的上述房屋月租金总金额为人民币2500元(大写贰仟伍佰元整)。此租金已经包括物业管理费,享受因交纳物业管理费所应享受的各项物业服务。因乙方使用该房屋所产生的电费、水费,由乙方承担,并自行向物业管理公司缴付。押金一次性缴纳人民币3000元(大写叁仟元整),若本合同正常履行,则该定金在合同期满乙方退租后一个月内全部无息返还。

2、租金按季度结算,由乙方在交房后当日内支付第一个季度的租金,以后每个季度租金在每季度的前7日支付给甲方,租赁期间租金不变。

第四条、房屋使用要求和维修责任。

1、甲方须确保交付给乙方的房屋、设施、设备(见附件设施、设备清单)符合国家相关质量标准。

2、乙方未经甲方同意,不得将所承租的房屋全部或部分转让或变相以其他方式由他人使用房屋。

3、租赁期内,房屋修缮由甲方负责。乙方发现该房屋及其附属设施有非乙方责任的损坏或故障时,应及时通知甲方修复;甲方应在接到乙方通知后7日内进行维修。逾期不维修的,乙方可代为维修,费用由甲方承担。因甲方未及时维修使乙方或第三人财产遭受损失或者人身伤害的,由甲方承担赔偿责任或刑事责任。

4、乙方保证合理使用并维护承租的房屋及附属设施,对甲方进行正常的房屋检查和维修给予协助和支持。未经甲方书面同意不得随意改变房屋结构、用途或对房屋进行改建、增添设施和进行影响房屋使用安全的额外装修。由此给甲方或第三人财产损失或者人身伤害的,由乙方承担赔偿、修复或刑事责任。

第五条、解除合同的条件。

甲乙双方同意,有下列情形之一的,一方可书面通知另一方解除本合同并扣除保证金:

1、甲方未按时交付房屋或未按合同约定提供正常使用的房屋,使乙方造成的损失,甲方应负责赔偿。

2、租赁期间,甲方不及时履行本合同约定的维修、养护责任,致使房屋损坏,造成乙方财产损失或人身伤害的,甲方应承担赔偿责任。

3、租赁期间,非本合同规定的情况。甲方擅自解除本合同,提前收回该房屋的,甲方需要双倍返还预收的押金做为违约金,并按剩余天数返还租金,合同解除。

4、租赁期间,非本合同规定的情况。乙方擅自解除本合同,提前退租该房屋的,甲方有权没收预收的押金做为违约金,并按剩余天数返还租金,合同解除。

5、未经甲方同意改造房屋或增设设施,乙方负责按甲方要求恢复原状并赔偿损失。6、未经甲方同意乙方擅自转租该房屋,转让该房屋承租权或与他人交换各自承租的房屋的,甲方有权解除合同,收回房屋,并向乙方加收三个月租金的违约金。

第八条、其他事项。

1、本出租房附属设施及房内用品用具(见清单)可一并交乙方使用,但出现损坏情形时,乙方应照价赔偿。

2、本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商一致,可订立补充条款。其补充合同条款合同有同等效力。

3、甲、乙双方就履行本合同发生纠纷,应通过协商解决;协商解决不成的,依法向人民法院起诉。

4、本合同自甲乙双方签章之日起开始生效。

5、本合同一式两份。甲乙双方各执一份,均具有同等效力。

房屋设施及用品清单一览表。

出租方(甲方)代表:承租方(乙方)代表:

住址:住址:

年月日年月日。

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

房管局网签合同篇六

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议:

第一条房屋基本情况。

甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于;位于第____层,共(套),(间),房屋结构为____,建筑面积____平方米(其中实际建筑面积____平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积____平方米);该房屋所占地土地使用权以(出让)(划拨)方式取得;该房屋平面图见本合同附件一,该房屋附着设施见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号)(房地产权证号)为________.

第二条房屋用途。

该房屋用途为。

除双方另有约定外,乙方不得任意改变房屋用途。

第三条租赁期限。

租赁期限自____年____月____日至____年____月____日止。

第四条租金。

该房屋月租金为(币)____元整。

租赁期间,如遇到国家有关政策调整,则按新政策规定调整租金标准;除此之外,出租方不得以任何理由任意调整租金。

第五条付款方式。

乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金(币)____元整。租金按(月)(季)(年)结算,由乙方于每(月)(季)(年)的第____个月的____日交付给甲方。

第六条交付房屋期限。

甲方应于本合同生效之日起____日内,将该房屋交付给乙方。

第七条甲方对房屋产权的承诺。

第八条维修养护责任。

租赁期间,甲方对房屋及其附着设施每隔____年检查、修缮一次,乙方应予积极协助。不得阻挠施工。

正常的房屋大修修理费用由____方承担;日常的房屋维修费用由____方承担。

因乙方管理使用不善造成房屋及其相连设备的损失和维修费用,由乙方承担并负责赔偿损失。

租赁期间,防火安全,门前三包,综合治理及安全、保卫等工作,乙方应执行当地有关部门规定并承担全部责任和服从甲方监督检查。

第九条关于装修和改变房屋结构的约定。

乙方不得随意损坏房屋设施,如需改变房屋的内部结构和装修或设置对房屋结构影响的设备,需经征得甲方书面同意,投资由乙方自理,退租时,除另有约定外,甲方有权要求乙方按原状恢复或向甲方交纳恢复工程所需费用。

第十条关于房屋租赁期间的有关费用。

在房屋租赁期间,以下费用由乙方支付,并由乙方承担延期付款的违约责任:

1.水、电费;。

2.煤气费;。

3.供暖费;。

4.物业管理费;。

在租赁期,如果发生政府有关部门征收本合同未列出项目但与使用该房屋有关的费用,均由乙方支付。

第十一条租赁期满。

租赁期满后,本合同即终止,届时乙方须将房屋退还甲方。如乙方要求继续租赁,则须提前____个月书面向甲方提出,甲方在合同期满前____个月内向乙方正式书面答复,如同意继续租赁,则续签租赁合同。

第十二条因乙方责任终止合同的约定。

乙方有下列情形之一的,甲方可终止合同并收回房屋,造成甲方损失,由乙方负责赔偿:

1.擅自将承租的房屋转让、转借他人或擅自调换使用;。

2.擅自拆改承租房屋结构或改变承租房屋用途;。

3.欠租金累计达____个月;。

4.无正当理由闲置达____个月;。

5.利用承租房屋进行违法活动;。

6.故意损坏承租房屋;。

第十三条提前终止合同。

租赁期间,任何一方提出终止合同,需提前半年书面通知对方,经双方协商后签订终止合同书,在终止合同书生效前,本合同仍有效。

如因国家建设、不可抗力因素或出现本合同第十条规定的情形,甲方必须终止合同时,一般应提前三个月书面通知乙方。乙方的经济损失甲方不予补偿。

第十四条登记备案的约定。

自本合同生效之日起____日内,甲、乙双方持本合同及有关证明文件向____申请登记备案。

第十五条违约责任。

租赁期间双方必须信守合同,任何一方违反本合同的规定,须按年度向对方交纳年度租金的____%向乙方加收滞纳金。

第十六条因不可抗力原因导致该房屋毁损和造成损失的,双方互不承担责任。

第十七条本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。

第十八条本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

本合同及其附件和补充中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

第十九条甲、乙一方或双方为境外组织或个人的,本合同应经该房屋所在地公证机关公证。

第二十条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意按()项解决(1)由____仲裁委员会仲裁。(2)向____人民法院起诉。

第二十一条本合同连同附表共____页,一式____份,甲、乙双方各执一份,均具有同等效力。

甲方:____________乙方:____________。

甲方代理人:____________乙方代理人:____________。

____年____月____日____年____月____日。

出租方(甲方):_______________________________。

承租方(乙方):_______________________________。

根据《中华人民共和国民法典》、《_____省房屋租赁条例》及实施细则等有关规定,就乙方租住甲方的_____酒店式公寓的事宜,为明确甲乙双方的权利和义务关系,经双方协商签订此合同。

第一章总则。

第一条甲方将其所有的坐落在_________街_________路_________号_________酒店式公寓_________楼_________房(建筑面积、使用面积、装修完整程度、家具设备及家居用品附后),出租给乙方作居住使用。

第三条乙方在租住期间,根据所租住时间享受本合同规定的优惠。

甲方为乙方提供酒店式家居服务;甲方保证乙方在公寓里的人身和财物的安全。为乙方提供贵重财物的保管服务;甲方对乙方实行住客管理,乙方向甲方提供个人相关资料,甲方承担保密责任。

第四条甲方保证出租公寓具有居住功能,符合国家消防安全规定及其他有关法律、法规和规章的规定。乙方保证在租住公寓期间不改变公寓用途,不破坏房子结构,保证自己的行为符合法律、法规、规章和有关政策的规定,且遵守本合同各项约定。

第五条本合同于乙方向甲方缴纳_________元押金后生效。

第二章租金和其他费用的交纳与结算。

第六条乙方在人住公寓期间向甲方交纳租金和有关服务费及其他消费费用。

租金=标准租金×优惠折扣率×租用的公寓面积。

有关服务费及其他消费费用包括:水费、电费、燃气费、电话和网络使用费用及送餐、托婴、文印等特殊费用(费用标准另定)。

甲方负责承担房产税、出租公寓所用土地的使用费、租赁管理等政府税费。

第七条乙方租住同一房_________天,付_________%房租;住_________天及以上享受_________%的优惠价。

乙方在入住期间,每月_________日向甲方交纳下月租金,先付后用,否则甲方可要求其立即退房。甲方收取租金后必须出具税务机关监制的收租凭证。

第八条乙方要求提前退房时,甲方根据不同情况计算应付租金和应付其他费用。

第三章公寓的使用、维修和转租。

第九条甲方在出租公寓内配备的所有设施均属甲方所有,甲方保证出租公寓及其配套设施的安全符合有关法律、法规和规章的规定要求。

乙方应正常使用并妥善保护公寓及配套设施,防止不正常损坏。

第十条乙方事先未经甲方的书面同意:

1.不得在公寓内放置货物;。

2.不得更动公寓内的电线、管道位置;。

3.不得随意更动配套设施的摆放位置或搬离出租公寓;。

4.不得在公寓内安装隔墙、隔板和改变公寓的内部结构。

第十一条乙方在公寓使用过程中,发现公寓本身或内部设施出现或发生妨碍安全、正常使用的自然损坏或人为故障时,应及时告知甲方并采取有效措施防止损失的扩大,甲方应于接到乙方通知的--小时内进行维修。本条维修的费用由甲方承担。甲方维修期间,乙方应积极配合,不得阻挠施工。

第十二条因乙方使用不当或不合理使用,导致公寓内的设施损坏、丢失或发生故障,乙方应及时告知甲方,由甲方采取措施进行必要的维修和安装或重新添置。乙方承担维修、安装或重新添置的费用,并赔偿相应损失。

第十三条乙方确需对公寓进行改建、扩建或装修的,经甲方同意,并报请政府有关部门批准方可进行,甲乙双方应就此另行签订书面协议。

第十四条未经甲方书面同意,乙方不得将出租公寓全部或部分转租给他人。经甲方同意按法定程序转租的,转租期限不得超过本租赁合同的有效期限。乙方保证其受转租人不将转租公寓再行转租。本条发生的费用由乙方自行承担。

第十五条甲方出售房屋,须在两个月前书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权。

第四章合同的转让、终止、解除和续签。

第十六条未经甲方书面同意,乙方不得将本合同转让给第三人。

乙方要将房屋转让给第三人或与他人交换房间,须经甲方同意,但所居住天数不能连续计算。

第十七条合同自动终止的免责条件:

1.发生不可抵抗力或意外事件的影响,使合同无法履行;。

3.甲方的有关公寓租赁有效证件失效。

第十八条有下列情形之一,甲方有权终止合同,通知乙方交回公寓,由此给甲方造成的损失,应由乙方赔偿:

2.乙方逾期不交房租的;。

4.乙方违反本合同约定,擅自改变公寓内部设施和内部结构的;。

5.乙方在公寓内从事违法违规行为。

第十九条有下列情形之一的,乙方有权要求解除合同。在迁离公寓时,乙方有权要求甲方退还预付消费金的余额以及租赁押金:

2.乙方在公寓里得不到安全保障;。

3.乙方得不到相应的服务。

第二十条本合同到期或出现本合同自动终止的情况,甲方对公寓进行核收,结算乙方所有应付账款后,应返还乙方的预付金余额和押金。

乙方应按期迁离公寓。

乙方提前办理退房应提前通知甲方。

第二十一条乙方在本合同到期,如需继续租用甲方公寓乙方应于合同有效期满前三日向甲方提出续租要求,经与甲方协商一致后,重新订立新合同,原合同押金将自动转入新合同。合同期满后,如甲方继续出租公寓,在甲方还没有与其他人签订合同前,乙方享有对同一房间的优先承租权。

第五章违约责任。

第二十二条甲方违反本合同的规定,若给乙方造成损失,甲方应向乙方赔偿。本条赔款仅限于乙方的直接损失。

第二十三条乙方拖欠租金及各项费用,甲方有权要求乙方补足所欠费用,同时还有权收取滞纳金。每天滞纳金金额以拖欠费用总额的计算。

第二十四条乙方擅自将出租公寓全部或部分转租他人,或将本合同转让给他人的,该转租(让)无效,且乙方应向甲方交付违约金。违约金金额为乙方在违约期间应付租金的________倍。

第二十五条甲乙双方就履行本合同发生争议,应协商解决,协商不成的,可提请本合同登记机关调解或向签约地仲裁机机构申请仲裁。

第六章附则。

第二十六条甲乙双方就本合同未尽事宜,可另行协商作出补充协议,但补充协议不得违反中华人民共和国法律、法规及规章之规定,并不得与本合同内容相悖离。补充协议与本合同具有同等效力。

第二十七条本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字,且乙方向甲方交纳押金后生效。

出租方(甲方):(盖章)______________。

法定代表人:(签名)__________________。

联系电话:____________________________。

银行账号:____________________________。

委托代理人(签章):__________________。

______________年_________月_________日。

承租方(乙方):(签名盖章)__________。

地址或单位:__________________________。

联系方式:____________________________。

身份证号码:(附身份证复印件)________。

______________年_________月_________日。

合同登记机关(签章):________________。

______________年_________月_________日。

合同有效期限:________________________。

房管局网签合同篇七

2021年7月8日,成都市城市建设发展研究院发布成都第二批住宅小区二手房成交参考价格,共涉及天府新区、高新区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、双流区、郫都区286个住宅小区,最高价格33006元/平方米,为高新区的凯德世纪名邸和万科公园五号;青白江区的瀚城国际二手房参考价最低,为7016元/平方米。

凯德世纪名邸与万科公园五号均为高新区大源板块,区域内配套有成都七中。澎湃新闻查询中介平台看到,凯德世纪名邸二手房7月挂牌均价为38599元/平方米,环比下降;33006元/平方米的二手房成交参考价相当于打了八三折。

万科公园五号首期开盘为2016年,挂牌均价为33549元/平方米,环比下跌,目前出售的房源为低楼层5层的平方米。去年底推盘的为精装交付,户型面积在平方米,套均总价为527万元。一房一价表显示,一套平方米的房源,因楼层不同总价在425万元万元之间,单价在22472元-23738元。

值得一提的是,成都市住房和城乡建设局此前表示,成都市二手住房成交参考价格原则上每半年更新一次,将根据房地产市场变化情况适时调整、增加,并及时发布参考价格。

此次仅间隔仅一个多月就再次发布新一批住宅小区二手房成交参考价格,相较于初次发布的二手房参考价,此次发布的二手房参考成交价从成都主城五区以及高新区、天府新区扩大到近郊板块,但覆盖的住宅小区与上次不重复。

诸葛找房数据研究中心分析师梁楠分析指出,由于首次出台二手房参考价的主要是主城区范围,而一些近郊板块等市场热度仍然较高,因此此次二手房指导价拓宽范围,既说明前期出台二手房指导价在主城区取得一定的效果,拓宽范围有利于全面管控房价,引导市场整体降温;也说明上次出台的小区范围不够广,使得局部未达到预期的理想效果。

5月28日,成都发布首批二手房成交参考价,涉及成华区、金牛区、武侯区、青羊区、锦江区、天府新区和高新区的201个小区。参考成交单价最高为39300元,位于高新区的中大文儒德小区;金牛区的西城首峻参考单价最低,为12607元。首批二手房成交指导价基本上打了八五折左右,最低甚至达到六折。

梁楠续指,自成都首次发布二手房参考价后,短期内市场降温明显,二手房成交量价双双回落,后期正逐渐趋于平稳。

成都第二批住宅小区二手住房成交参考价格。

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”app)。

房管局网签合同篇八

经甲、乙双方友好协商,共同订立如下协议:_________________。

一、甲方将座落于__________________房屋,租凭给乙方。

二、租房合同期为__________年,即__________年__________月__________日至__________年__________月__________日,每月租金___________元整,第二次付款需提前拾天付清,如拖欠房租,甲方有权收回房屋,且一切后果由乙方自理。如乙方超出付款日期10天后,则当退房处理。

三、租凭期间水费、电费、垃圾费、物业费、有线电视费、煤气费、电话费等一切费用均由乙方自理,所有安全事故责任均由乙方独立承担,与甲方无关。

抄表数字:_________________水表___________吨、电表_____________度、煤气表___________立方。

四、乙方不得破坏房屋内一切设施,如有损坏,应按价赔偿,乙方未经甲方同意,不得擅自进行室内装饰,否则一切后果由乙方承担,不得大声喧哗,影响他人休息,如居委会干涉,甲方有权终止合同。乙方如在租借房屋期间,有非法行为发生及人生,财产安全问题一切后果由乙方承担,与甲方无关。租凭期间未经甲方同意乙方不得将房屋转租给第三方,否则甲方有权收回房屋,乙方属于违约,并承担违约责任。乙方如合同未到期,押金则暂不退还。(押金退还方式:_________________如乙方合同期未满,则由甲方出示证明凭证,待由下次租房作为押金续用,如合同期满,当即退还。)。

五、本合同一式两份,由甲乙双方各执一份,本合同经双方签字后生效,如果合同未到期,押金将恕不退还,未尽事宜,双方协商解决。

六、乙方支付甲方押金_____________元整,合同期满结束后,如甲方对三、四两点没有异议,应退回押金给乙方。如合同未到期,押金恕不退还。

房管局网签合同篇九

房管局作为行使政府职能的一个重要部门,为了更好的能为经济建设服务,必须要顺应信息化的潮流,实行业务管理的计算机化,那么房管局。

又是怎么一回事呢?以下是在本站小编为大家整理的房管局租赁合同范文,感谢您的阅读。

出租人(甲方):

承租人(乙方):

根据国家、省、市有关法律、法规及规定,甲乙双方本着平等、自愿的原则,经协商一致订立本合同,并共同遵守。

第一条甲方同意将坐落在园一楼西头门面房出租给乙方作舞蹈培训用途使用,建筑(或使用)面积135平方米。

第二条甲乙双方协定的租赁期限如下:租赁期限年年日。

第三条甲乙双方协定的租赁金额及支付方式如下:(单位:元)年租金额(小写)60000(大写)陆万租金按年结算,由乙方在每年的第7月日前按付款方式交付租金给甲方。

第四条甲方的权利和义务:

1.依照合同约定将房屋及设备交付乙方使用,甲方提供装修。乙方交付2万元的装修、设备保证金。乙方使用损坏照价赔偿。

2.甲方提供独立水表,乙方按时缴纳水电费。

3.乙方在租赁期限内,不可以将承租房屋的部分或全部转租给他人。

4.发现乙方擅自改变房屋结构、用途致使租赁物受到损失的,或者乙方拖欠租金1个月以上的,甲方可解除合同,收回房屋,并要求赔偿损失。

第五条乙方的权利和义务:

1.依时交纳租金。逾期交付租金的,每逾期一日,乙方须按当月租金额的%向甲方支付违约金。

2.乙方服从甲方管理,经营活动不得影响幼儿园正常教学。不得以幼儿园名义宣传及举办各种商业活动。

3.租赁期届满,应将原承租房屋交回甲方;如需继续承租房屋,应提前3月与甲方协商,双方另行签订合同。

4.乙方只能经营舞蹈培训相关活动,不得改变经营范围。

第六条甲乙双方应管理好学员,乙方学员出现安全事故,由乙方自己承担相应责任。

第七条甲乙任何一方未能履行本合同条款或者违反有关法律、法规,经催告后在合理期限内仍未履行的,造成的损失由责任方承担。

第八条在租赁期内,如遇不可抗力,致使合同无法履行时,甲乙双方应按有关法律规定及时协商处理。

第九条本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决或向房屋租赁登记备案部门申请调解,协商或调解不成时,依法向人民法院起诉,或向____________仲裁委员会申请仲裁。

第十条双方的主要职责:

1.甲乙双方应当履行《民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《成都市房屋租赁管理办法》等有关法律法规的规定和义务。

2.甲乙双方不得利用租赁房屋从事非法生产、加工、储存等违法犯罪活动,并应当配合有关部门做好房屋租赁、房屋安全、消防安全、治安、计划生育及查处生产销售假冒伪劣商品等管理工作。

第十一条本合同一式___份,甲乙双方各持一份,房屋租赁登记备案部门一份。

第十三条本合同自双方签字之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

甲方(出租人):

联系地址:

身份证号码:

乙方(承租人):

联系地址:

身份证号码:

甲乙双方经充分协商,诚意就下列房屋租赁事项签订本合同,共同遵守。

一、约定事项。

(一)甲方自愿将坐落在区街(路、巷)区栋单元室商网(/村/组/号)出租给乙方。该房屋建筑面积m2,房屋类型,结构为,房屋用途,装修情况。并已告知乙方该房屋设定抵押,乙方已对甲方所要出租的房屋做了充分了解,愿意承租该房屋。

(二)甲乙双方议定的上述房屋月租金额为人民币(大写)元,小写元。租赁期限自年月日起至年月日止。租金按结算,乙方应于每月日前向甲方支付租金。

二、甲方的权利和义务。

(一)甲方应按照《武汉市房屋租赁管理办法》的要求,住宅类房屋自签订房屋租赁合同三十日内需向所辖社区流动人口和出租屋管理服务站申请办理房屋租赁登记备案,并签订《治安责任。

保证书。

》。非住宅类房屋自签订房屋租赁合同三十日内需向所辖的房管部门申请办理租赁登记备案。

(二)甲方负责对上述出租房屋及设施和附属物进行经常检查,按照国家和行业标准配臵消防设施、器材,并承担正常的维修责任,保证房屋使用安全。因甲方未及时维修使乙方或第三人财产遭受损失或者人身伤害的,由甲方承担赔偿责任或刑事责任。

(三)甲方如需出卖上述出租房屋或需提前收回房屋自用、抵押上述出租房屋,须提前1个月书面通知乙方。因未提前通知到乙方,给乙方造成损失的由甲方承担。

三、乙方的权利和义务。

(一)乙方保证合理使用并维护承租的房屋及附属设施,对消防设施、器材进行维护。甲方进行正常的房屋检查和维修给予协助和支持。不得擅自改变房屋主体结构或对房屋进行改建、增添设施和进行影响房屋使用安全的装修。由此给甲方或第三人造成财产损失或者人身伤害的,由乙方承担修复责任。

(二)乙方如需提前返还承租房屋及附属设施、与他人互换使用承租房屋及附属设施须提前个月书面通知甲方。因此给甲方造成损失的,由乙方承担。

(三)乙方转租或分租上述承租房屋及附属设施,须征得甲方书面同意,并签订转租合同,申请办理房屋租赁登记备案手续。甲乙双方和受转租方按原租赁合同和转租合同的约定承担并履行各自的权利和义务。

(四)租赁期限届满,乙方须将承租的上述房屋及附属设施交还给甲方,如需继续承租使用,须提前个月与甲方协商。

四、违约责任及解决争议的方式。

(一)甲方保证上述出租房屋符合相关法规规定的出租条件。租赁期限内若发生与甲方有关的权属纠纷或债权债务,概由甲方负责,并承担相应法律责任,因此给乙方造成的经济损失,由甲方负责赔偿。乙方保证承租的上述房屋仅作使用。

(二)甲方保证于年月日前将上述出租房屋交付给乙方使用,逾期交付房屋的,除退还逾期交付房屋期间的租金外,并按每逾期一日,由甲方按月租金额的‰向乙方支付违约金。因此给乙方造成损失的,由甲方负责赔偿。

(三)乙方保证按本合同约定的时间和方式支付租金,逾期支付租金的,除补交欠租外,并按每逾期一日,由乙方按月租金额的‰向甲方支付违约金。

(四)任何一方未按约定履行本合同条款或违反房地产法律、法规、规章的有关规定,另一方可以终止或提前解除本合同,造成损失的由责任方负责赔偿。

(五)本合同在履行中若发生争议,甲乙双方应采取协商办法解决。协商不一致时,任何一方均可向仲裁委员会提请仲裁,也可向有管辖权的人民法院起诉。

五、免责条款。

(一)因不可抗力原因致使租赁合同不能继续履行,而变更、解除或终止本合同的,双方互不承担违约责任。

(二)因国家政策需要拆除或改造已租赁的房屋,使甲乙双方造成损失的,双方互不承担违约责任。

六、当事人约定的附加条款。

七、其它条款。

(一)甲乙双方约定办理租赁登记备案,费用由甲方承担,乙方配合甲方提供办理备案所需的相关资料和证明。

(二)本合同未尽事宜,甲乙双方可另行议定,其补充合同条款经房屋租赁管理部门登记备案后与本合同有同等效力。

(三)本合同经双方签章并经房屋租赁管理部门登记备案后生效。

(四)本合同一式份,甲乙双方各执份,送房屋租赁管理部门存档一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

甲方:

乙方:

甲乙双方就租用达成协议,特订立下列条款,以资共同遵守:

1、甲方出租房屋地址:

2、租用期限:甲方同意租用给乙方使用,租用期限从年月日至年月日。

3、租金计算标准:每季度租金:元;即每季度租金为人民币:

4、租金支付方式:乙方一次性先支付四个月(即至月日)租金即人民币万仟佰拾元角,押金元,押金待乙方退租时还清。

5、乙方必须履行先交费后使用原则,提前10天支付甲方租金(以租赁起止时间计算),今后每季度以此类推,不得延误。乙方如未能及时交租,逾期一天加收年租金1%滞纳金,逾期十五天者,甲方有权取消乙方的承租权,收回另行安排,同时,双方租赁合同自行终止。

6、甲方必须保证所出租全部产权归其所有,并有义务为乙方经营提供相关的场所证明。租赁期间,乙方必须遵守建筑、消防和二次装修规定,严禁破坏建筑主体结构。乙方承租该写字楼所需的维护、维修费用均由乙方负责。

7、租赁期间,乙方应遵守国家法律、法规、政策,并对其经营活动行为负全部责任,同时做好治安、安全、防火等工作。

8、乙方承租写字楼经营所产生需交纳一切税费由乙方交纳,并承担用水、用电、通讯、物业管理等费用;甲方需承担房屋租赁税,并于乙方每季度交纳租金时提供等额租金发票给乙方。

9、乙方终止租赁协议后,该房屋内属于不可分割的装修部分归甲方所有,同时乙方应交清水、电、电话、物业管理费等费用。

10、甲、乙双方在租赁期间不得中途随意解除租赁关系。租期届满,乙方在同等条件下具有优先承租权。

11、甲、乙双方应信守协议,违约方要付无违约方违约金。

12、未尽事宜,经双方确定,制定补充合同。补充合同享有同等法律效力。本合同一式肆份,甲、乙双方各持贰份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

房管局网签合同篇十

新政实行二手房营业税免征五改二以后,让成都大批未满五年的二手次新房瞬间从冰封中解冻,迎来了真正意义上的春天。今年四、五月二手房成交火爆,这让意欲购买二手房却又不了解买卖流程的朋友着实着了急,今日为大家全面解析二手房买卖流程附注意事项,好好学习自带小板凳哦!

一、二手房买卖流程。

2.查档:买卖双方持房产证原件或按揭合同原件到档案大厦国土部门查房档案;

4.卖方同担保公司到公证处进行公证,卖方委托担保公司办理相关事务;

9.交房:买卖双方办理房屋交接,水、电等过户,买方领钥匙。

二、二手房按揭贷款。

1.确定按揭服务公司和贷款方案借款人在办理贷款前首先需要与中介确定按揭服务公司,并向按揭服务公司提出贷款咨询,确定贷款方案。

2.查询公积金(如需公积金贷款)与卖方确定购房意向后,借款人提供公积金帐号,由按揭服务公司进行公积金查询,确定可贷款的金额和贷款年限。

3.签定房屋买卖合同借款人与卖方签定房屋买卖合同。

4.准备贷款资料,审核贷款资质按揭服务公司协助借款人按照银行要求准备贷款资料,有的房屋需要由指定的评估公司进行房价评估;并且由按揭服务公司进行初步审核。

5.签贷款协议,公证,保险按揭服务公司将初审后的贷款资料交贷款银行审核,通过后,按揭服务公司将安排借款人与银行签定贷款协议和办理协议公证,同时收取费用,包括房屋保险费等。

6.办理房屋过户和抵押手续借款人到房屋所在区的交易中心办理房屋过户和抵押手续,并将抵押收件收据通过按揭服务公司交贷款银行。

7.办理房产证和抵押证明贷款人的房产证和他项权利证明办出后,按揭服务公司将您的产证复印件和他项权利证明原件交银行。

8.银行放款银行在收到借款人的以上两证后,按揭服务公司将所贷金额发放给借款人。

三、提交材料。

1.登记申请书原件(受理窗口提供)。

2.申请人身份证明。

3.房屋所有权证原件。

房管局网签合同篇十一

乙方:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍。

签订时间:﹍﹍﹍﹍。

为了将甲方研制开发的d保健品、化妆品专用d营养酶应用于d保健品、化妆品的开发与生产中,使其得到广泛应用,从而提高人们的生活质量,经甲、乙双方协商一致同意签订本合同。

一、甲方为d保健品、化妆品专用d营养酶的生产商,负责供给乙方d保健品及化妆品开发与生产所需的d保健品、化妆品专用d营养酶,并按产品的相关标准保质保量。

二、乙方为d保健品、化妆品的开发生产商,并承担d相关保健品、化妆品的开发及生产。

三、甲方允许乙方在相关的d保健品、化妆品及其外包装上使用“d”专用商标,不再另行收取商标使用费。

四、d保健品、化妆品专用d营养酶的质量以活性()为标准,每克100xxxx0177;20个酶活单位(g),销售单价为___元克(不含税)。

五、乙方接收甲方d保健品、化妆品专用d营养酶的同时支付甲方的全额货款(现金或转账)。

六、交(提)货地点:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍。

七、本合同有效期________年,自双方签字盖章之日起生效。

八、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,共同遵守约定,任何方的违约,都将承担法律责任。

九、本合同如有未尽事宜,甲乙双方本着互惠互利的原则协商解决,如涉及到其它法律法规问题,由甲方所在地有关部门仲裁。

法人代表:(签字盖章)。

乙方:法人代表:(签字盖章)________年____月____日。

房管局网签合同篇十二

鉴于甲方向乙方借款__________元暂时不能偿还,甲方为担保还款,经与乙方协商一致,特订立本抵押合同。第一条乙方愿意以其有权处分的位于__________市(县)__________区(镇)__________路(街)__________号__________房间之房产的全部权益(以下称该抵押物,具体财产情况见抵押物清单)抵押给甲方,以作为偿还借款合同项下之借款的担保。

第二条本抵押合同担保范围为借款合同项下之借款本金、利息(包括因借款人违约或逾期还款所计收的复利和加收的利息)、借款人应支付的违约金和赔偿金以及实现贷款债权和抵押权的费用(包括律师费、公证费及诉讼费)。

第三条本合同项下有关的评估、保险、鉴定、登记、保管等费用均由甲方承担。

第四条借款利息每月__________支付借款利息。每月利息以本合同借款总额的__________收取。逾期每天按本合同借款总额__________收取。

1、甲方应保证是该抵押物的合法所有权人,今后如因该抵押物的所有权归属问题发生纠纷,并因此而引起乙方的损失时,甲方应负责赔偿。

2、甲方未经乙方同意,不得将抵押物转让、出售、再抵押或以其它方式处分。甲方如违反前款规定,乙方有权立即暂管抵押物,并书面通知甲方。甲方应在接到通知书后三天内,将抵押物交给乙方,逾期不交者,乙方可依法向______人民法院申请强制执行。乙方因此所受的经济损失由甲方赔偿。

3、甲方如违反本合同第七条第二项之规定,处分抵押物的行为无效,乙方因此所受的经济损失由甲方赔偿。

第六条任何一方违反本合同任何条款,给对方造成经济损失的,应向对方支付借款合同项下借款额的______%违约金,违约金不足以弥补对方损失的,违约方还应就不足部分予以赔偿。

第七条如因履行本合同而产生任何纠纷,双方应尽量友好协商解决;协商解决不成的,由甲乙双方共同选择下列方式之一:

(一)提交该抵押房产所在地人民法院诉讼解决;。

(二)提交仲裁委员会裁决。第八条争议未获解决期间,除争议事项外,各方应继续履行本合同规定的其他条款。

第九条其它:

1、本合同经甲、乙双方签字加盖章并经______市公证处公证后生效,公证费用由甲方承担。

2、当甲方抵押期限到期,仍因实际困难无法如期偿清贷款本息、要求延长抵押期限者,经甲方提出书面申请,乙方审查同意并签订补充协议和作为本合同书的附件,可以延长抵押期限。

3.本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行协商,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。本合同正本一式三份,甲乙双方各执一份,公证处存档一份。

签订日期:________年_______月_____日

房管局网签合同篇十三

第一,网签时一定要审查开发商是否具有商品房预售许可证,有了预售证,则通常开发商也具有了土地使用证、规划许可证、建设工程许可证等。这是买房能否办房产证的关键。

第二,网签时一定要采用房地产管理部门统一印制的标准房屋买卖合同文本,并按照文本中所列条款逐条逐项填写,千万不能马虎。

第三,网签时一定要注意合同条款中双方所填写的内容中权利与义务是否对等。

第四,面积确认及面积差异处理。如果选择按套内建筑面积为依据进行面积确认及面积差异处理时,应当在“面积差异处理”条款中明确面积发生误差时的处理方式。

第五,网签时一定要认准交房日期是否确定。资金不足而延期交房是常有的事,开发商在预售合同上往往大做文章,如只注明竣工日期,而不注明交付使用日期;运用“水电气安装后、质量验收合格后、小区配[1] 套完成后”等一些模糊语言。对此,购房者在签订什么是网签合同时,一定要将交房日期明白无误地规定为“某年某月某日”,并注明开发商不能按时交房所需承担的责任。

网签的程序为:交易双方当事人根据网上公示的商品房定金协议或买卖合同文本协商拟定相关条款———由房地产开发企业通过网上签约系统,打印经双方确认的协议或合同———双方当事人签字(盖章)———在电子楼盘表上注明该商品房已被预订或签约。

每一宗交易的网上操作程序应在24小时内完成。

房管局网签合同篇十四

地址:_______。

邮码:_______。

电话:_______。

法定代表人:_______。

职务:_______。

乙方(广告发布单位名称):_____________________。

地址:_______。

邮码:_______。

电话:_______。

法定代表人:_______。

职务:_______。

甲乙双方根据国务院《中华人民共和国广告法》及有关规定,签订本合同,并共同遵守。

一、甲方委托乙方于________年______________月______________日至________年______________月______________日期间发布______________广告。

二、广告发布媒介为______________________。

三、单位广告规格为______________________。

四、广告采用样稿(样带),未经甲方同意,乙方不得改动广告样稿(样带)。

五、乙方有权审查广告内容和表现形式,对不符合法律、法规的广告内容和表现形式,乙方可要求甲方作出修改,甲方作出修改前,乙方有权拒绝发布。

六、广告样稿(样带)为合同附件,与本合同一并保存。

七、广告单价______________元,加急费______________元,其他费用______________元,扣除优惠______________元,扣除代理费________元,播出(刊登)次数______________,总计________元。

八、甲方应在________年______________月______________日前将广告发布费付给乙方,付款方式______________。

九、违约责任_____________________。

十、合同纠纷解决方式:

(1)由______________仲裁委员会仲裁;

(2)向______________人民法院起诉。

一、其他:

二、广告的编排方式和发布时间表:

三、本合同一式两份,经双方代表人签字后生效。

甲方:_______________。

代表人:___________。

乙方:_______________。

代表人:________。

房管局网签合同篇十五

项目名称:

委托方(甲方):

服务方(乙方):

签订地点:

签订日期:________年____月____日

依据《中华人民共和国技术合同法》的规定,合同双方就组织完成21万亩烤烟地机械深耕及整地理墒的服务项目协商一致,签订本合同。

一服务内容、履行方式及要求。

(一)服务内容:为积极推进现代烟草农业发展,做好________年烤烟地机械深耕及整地理墒工作,确保长年植烟土壤改良和____月____日前完成移栽任务,甲方将过去长年植烟地块委托乙方组织完成烤烟地机械深耕及细耙后整地理墒,总面积控制在21万亩以内(各乡镇具体面积见烟组办202号文件)。

(二)履行方式:乙方负责组织机耕队完成服务项目,并负责协助烟草部门搞好质量监督,做好服务过程中的协调管理工作。

(三)服务要求:

1.时间要求:机械深耕及细耙后整地理墒____月____日启动,机械深耕____月____日前结束,整地理墒____月底结束,____月初组织检查验收,____月____日完不成任务的不给予认可。

2.面积核实:服务过程中面积由村委会、烟站、农机站三方核实并签字,最后经双方联合检查验收后给予认可。

3.机械深耕标准:必须使用804以上大型拖拉机进行耕作,机耕深度35厘米以上(以耕到生土层为底线)。

4.细耙后整地理墒标准:地烟墒高30厘米以上,田烟墒高35厘米以上,墒间距120厘米,墒面宽35-40厘米,墒底宽80-90厘米,墒子平直,墒面饱满,淘直土细。

二检查验收除服务过程中进行面积核实外,服务项目完成后(____月____日后),由双方按服务标准和要求联合检查,采取量、查、看、访等方式进行实地验收,对不按服务要求,达不到标准的地块一律不给予认可。

三报酬及支付方式。

(一)本项目服务按机械深耕、细耙后整地理墒80元亩核算,服务过程中的其它费用甲方一律不承担。

(二)支付方式:经双方组织检查验收后4个月内,甲方按验收面积一次性支付给乙方。

四违约责任服务中违反本合同约定,违约方应当按合同法有关规定,承担违约责任。

五争议解决办法在合同履行过程中发生争执,双方协商解决。

六本合同一式两份,双方各执一份。

委托方(甲方):

法定代表人(委托代理人):

服务方(乙方):

法定代表人(委托代理人):

________年____月____日。

房管局网签合同篇十六

网签合同指因为无法面对面或为了更加方便而在网络上直接签订合同的行为。

第一,网签时一定要审查开发商是否具有商品房预售许可证,有了预售证,则通常开发商也具有了土地使用证、规划许可证、建设工程许可证等。这是买房能否办房产证的关键。

第二,网签时一定要采用房地产管理部门统一印制的标准房屋买卖合同文本,并按照文本中所列条款逐条逐项填写,千万不能马虎。

第三,网签时一定要注意合同条款中双方所填写的内容中权利与义务是否对等。

第四,面积确认及面积差异处理。如果选择按套内建筑面积为依据进行面积确认及面积差异处理时,应当在“面积差异处理”条款中明确面积发生误差时的处理方式。

第五,网签时一定要认准交房日期是否确定。资金不足而延期交房是常有的事,开发商在预售合同上往往大做文章,如只注明竣工日期,而不注明交付使用日期;运用“水电气安装后、质量验收合格后、小区配[1]套完成后”等一些模糊语言。对此,购房者在签订什么是网签合同时,一定要将交房日期明白无误地规定为“某年某月某日”,并注明开发商不能按时交房所需承担的责任。

开发商没有预售许可证销售房屋是违法的,商品房买卖合同无效。

在有预售许可证的情况下,不进行网签,将使买房人不能正常过户,也不能预防开发商一房两卖。

网签对于保护购房人的交易安全意义重大。

网签一般情况下不是最终的合同,它只是订立合同的一个环节;。

最终的合同效力以纸面合同为准,网签和纸面合同内容保持一致。

网签后卖方看到房价涨了要想毁约卖给第三方也必须注销网签后才能进行;。

注销只有买方或双方一起向房管局申请,才能注销。

即需要有买方的协助,否则卖方不能对已经网签的房子进行处置。

一旦卖方毁约,买方在正常情况下只要依法起诉卖方履行合同就行了;。

不需要向法院申请诉前或者诉中财产保全。

二手房交易中,网签也是房屋买卖过程中的一个环节,不是最终的合同文本;。

只有最终的纸面合同才是最终的合同。

房管局网签合同篇十七

签购房合同有什么风险:

(一)开发商利用自制的商品房认购书或预购协议损害购房人合法权益。不少开发商自行拟定认购书或预订协议,设法引导购房人尽快交付定金和签订正式合同,环环相套,步步紧逼。由于协议约定期限较短,购房人还来不及细致领会正式合同内容,就不得不草率地签订了包含开发商自制不平等格式条款的合同正本,陷自身于不利境地。

(二)开发商利用自制合同格式条款损害购房人合法权益。合同格式条款是指合同文本提供方为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与消费者协商的条款。它有着节省交易成本增进安全等优点,但也存在着不能协商等缺陷。部分开发商不惜违反法律、法规,以自制不平等合同格式条款的方式,利用消费者急于购房的心理,强迫消费者签字表示认可。

(三)开发商排除或回避将商品房销售广告、宣传资料内容视为要约,损害购房人合法权益。根据《商品房销售管理办法》第十五条规定:“房地产开发企业、房地产中介服务机构发布的商品房销售广告和宣传资料所明示的事项,当事人应当在商品房买卖合同中约定。”。而开发商为了吸引消费者购房,通常会在售楼广告、宣传资料中对绿化、会馆、学校、幼儿园、游泳池、健身房、车位、超市、容积率、楼房间距等配套设施作美好的描述,却不将这种承诺写入合同里。如:开发商在合同中预先单方约定:“出卖人针对该商品房项目所做的效果图、样板间、沙盘、模型、广告、售楼书、折页、户型资料、宣传资料等仅供参考,不作为要约,交房标准以政府最后批准的规划方案及本合同约定为准。”借以排除销售前期广告内容和宣传资料作为要约的可能性,当出现广告中的内容难以兑现的情况时,买房人讨要说法,开发商便以合同已约定为由回绝消费者。

房管局网签合同篇十八

双方经协商一致,就委托事宜达成如下协议:

一、委托事项:_________。

二、委托人授权_________办理有关购买商品房 _________套的各项事宜。

1.购买的商品房共_________套,总面积在_________平方米之内;

4.其他_________。

三、委托报酬:

受托人如完成委托事宜,委托人给付报酬_________元;如果在委托期限内未能完成委托事宜,给付劳务费_________元。

四、完成委托事项所需费用:

根据实际需要,按支出凭据向委托人报销。

五、各项费用的支付方式和期限:

委托酬金在合同签订后_________日之内,先付_________%;其余在受托人完成委托事宜后一次支付。

其他费用先由受托人垫付,每季度未结算一次。

所有经费往来均通过银行结算。

六、委托授权期限:自_________年_________月_________日起,至_________年_________月_________日止。

七、双方当事人的权利与义务:

3.其他:_________。

八、争议的解决方式:

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

1.提交_________仲裁委员会仲裁;

2.依法向人民法院起诉。

九、双方议定的其他事宜:_________。

委托人(盖章):_________ 受托人(盖章):_________

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/10850502.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档