钢构厂房合同(优质19篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-11 20:38:03
钢构厂房合同(优质19篇)
时间:2023-11-11 20:38:03     小编:笔舞

合同的条款应该明确具体,避免模糊和歧义,以保证合作顺利进行。最后,要确保合同的双方都认真阅读并理解合同的内容,确保双方的一致意见和理解。如果对合同的内容有任何疑问,请咨询专业律师来确保合同的合法性和有效性。

钢构厂房合同篇一

发包方(甲方):

承包方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定,经协商一致,本着自愿、平等、互利的原则,现就钢结构__作、安装事宜达成如下一致协议。

一、工程名称:__________。

二、工程地点:__________。

三、工程内容:__________。

四、工期:工程总工期_____天。

工程具体开工时间以合同签定为准。

五、工程造价:金额(小写人民币)__________(大写人民币)__________元整。

六、承包及结算方式:

承包方式:包工包料。

结算方式:钢结构工程竣工验收合格后付97%,3个月后七天内付清总工程款。

1、固定总造价合同,现金结算,不含税收管理费用,如需开票,税金另计。

2、结算总价=固定总价+变更部分签证。

七、质量要求:

1、乙方应严格按照本合约和现行规范提供工程建设材料,安排组织本工程的施工作业。

2、质量验收等级:合格。

3、质量问题整改率:100%。

4、乙方应保证所有构成工程实体的材料是全新的`、未曾使用过。

八、付款方式:

1、第一期付款:合同签订后,2日内甲方付给乙方工程款_____元,作为材料备料款。

2、第二期付款:主体钢架进场后,2日内甲方付给乙方工程款_____元。

3、第三期付款:主钢架安装完毕后,2日内甲方付给乙方工程款_____元。

4、第四期付款:3个月后付清总工程款。

九、甲方责任:

1、负责工程的审批手续,如因甲方批准手续不全,施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时,甲方负责协调至正常施工止。

2、提供现场施工场地。

3、按本合同规定支付费用。

4、甲方提供现场施工的用电用水,提供现场的三通一平。

5、甲方负责与其他工程队协调。

6、甲方协助乙方选好材料堆放场地。

十、乙方责任:

1、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行操作、安装。

2、如现场条件与原定方案不符合,应及时报请甲方协商修改确定,经甲方确认后方可更改。

3、乙方施工人员在施工期间应遵循甲方区域的管理规定,服从管理、遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。

4、非经甲方书面同意,乙方不得将钢结构部分进行转包,否则甲方有权拒付工程款。

十一、甲方认可的图纸及乙方工程项目报价清单,均作为本合同主要组成部分。

十二、违约责任:

1、甲方未能按本合同规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的千分之一计算,向乙方支付违约金。

2、除如遇不可抗力因素(如暴雨、暴雪、七级以上大风等)或甲方原因造成停工,工期可相应顺延外,若乙方无正当理由未能按本合同按时__作、安装,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金。

十三、争议解决方式:

因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,按照以下方式解决:诉至甲方所在地人民法院。

十四、其他:

1、本合同经双方签字之日起生效。

2、本合同未尽事宜,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

甲方:

乙方:

联系电话:

联系电话:

20xx年__月__日。

20xx年__月__日。

钢构厂房合同篇二

发包方:___________(以下简称甲方)。

承包方:___________(以下简称乙方)。

经双方协商,甲方将厂房工程部分防水卷材、防水涂料分项工程交由乙方承包施工,为明确双方责任,特订立本施工合同,具体条款如下:

一、工程地点及承包范围:厂房屋面防水项目。

二、承包方式:按双方协商的内部包工包料方式承包。

三、用料约定:经乙方推荐,采用4mmsbs防水卷材。

四、工程质量等级及验收约定:本工程质量应达合格标准。乙方应严格按照福建省防水工程新规范标准和甲方要求施工,防水工程应保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度。如不能达到验收等级标准,乙方自愿返工至验收合格并承担由此给造成的任何责任。

五、工期要求:乙方应配合土建施工工期,确保不耽误土建施工。

六、工程价款的核算和支付:

1、工程量计算:按实铺面积计算。

2、单价:4mm厚sbs防水卷材包工包料22元/平方米。

3、付款方式:工程完工,工程量经甲方确认后,甲方在20天内付工程结算总造价50%给乙方,其余50%在工程经质检部门验收合格后付清。

七、甲方职责:

(1)提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

(2)提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。

(3)配合乙方施工,如提供必要的`垂直运输、工人工地住宿等。

(4)有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,可要求乙方整改至合格。

八、乙方职责:

(1)服从甲方管理,接受甲方的监督。施工前应向甲方提供本工程的施工方案、技术保证措施文件。自行做好放样、测定、抄平、质量自查工作,提交完整的施工资料包括防水工程隐蔽工程验收资料。

(2)确保提供本工程使用的防水卷材质量合格。即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、出厂证、检测报告等内业资料原件。材料如不合格,自愿承担由此引起的任何责任。

(3)配合本工程整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。

(4)遵守施工现场的各项规章制度,确保安全、文明施工。不得有违规行为,否则自愿接受甲方的处罚。

(5)严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到合格标准,并对工程保修三年。三年内如有质量问题,甲方应在24小时内到场承担保修义务。

(6)对本班组施工操作人员进行上岗考核,所有施工人员均应有身份证、暂住证、建筑防水施工人员岗位合格证书,严禁使用童工和未成年人。施工操作期间,管理人员不得离开现场。

(7)对本分项工程的质量、安全、工期负全部责任。

九、其它事项:如乙方不服从甲方管理,不能保证工程质量、安全生产、文明施工,故意拖延工期,甲方有权终止本合同,由此引起的损失由乙方自行承担。

十、本合同未尽事宜,双方可另定补充协议,经双方签字后与本合同具同等效力。

十一、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,本合同自签字后生效,至工程保修期满时终止。

甲方:

乙方:

代表:

代表:

20xx年______月______日。

20xx年______月______日。

钢构厂房合同篇三

经甲、乙双方共同协商,甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益,保证工程质量及工程顺利进行,依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容,特签定以下条款,供双方共同执行。

一、工程概况:

1、工程名称:xxx有限公司厂房钢结构屋面。

2、工程地点:蒲江成佳。

3、工程内容:

工程为全包工程,乙负责钢梁、钢檩条,钢结构部分的制作、安装、防腐,屋面彩钢夹心板的安装。

钢架梁采用h型钢,为300×150型,檩条采用冷轧c型钢6米开间用c100×50×20,8米开间用c100×50×20,屋面采用夹心彩钢板(厚度为50mm)。

4、工程数量:建筑面积4512平方米。

5、开工日期、工期:

合同生效后,由甲方确定开工日期,并出据开工通知单。工期为30天,乙方必须保证按期完成工程。

二、工程价款、付款方式:

1、工程价款:

工程为全包工程,工程造价为:240元/平方米,总计1082880元。(工程验收后以实际面积结算)。

2、付款方式:

合同生效后,甲方即付给乙方工程总价的30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元)作为进场费及材料购置费,钢架大梁制作完毕,乙方材料进场开始吊装后,甲方再付给乙方工程总价的30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元)全部施工完成后,甲方再付给乙方30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元),其余款项(10%),甲方在工程竣工6个月后一次付清。

3、工程验收:

施工完毕后,乙方通知甲方进行验收,甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收,并出据验收合格书。

三、甲方的义务和责任:

1、办理好各种施工手续,并在乙方进场前提供给乙方;

2、施工过程中,协助乙方协调好各种关系;

3、提供施工所需的水、电源。

四、乙方的义务的责任:

2、在施工过程中,乙方应文明施工;

3、乙方在施工中发生的一切事故,由乙方负全责。

五、保修期:

钢结构部分的保修期为十年,在保修期内,乙方负责屋面和钢结构的质量(人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架表面防腐保质期为两年。

六、违约责任:

2、乙方保证按质按期完工,逾期则处违约罚金;

3、施工过程中,如因甲方有关手续问题造成停工,双方协商。

七、违约解决方式:

经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。

八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,双方各执壹份。如有未尽事宜,双方另行协商补充协议。

甲方(代表):乙方(代表):

钢构厂房合同篇四

十一、项目责任人:

十二、解决合同纠纷的方式。

本合同未尽事宜,另行协商解决。若在合同执行中发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,向加工地点所在地的人民法院起诉。

十三、合同有效期限。

本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,每份具有相同法律效力。本合同经双方签字盖章后生效,至结清价款后失效。

甲方:名称:(盖章)地址:法定代表人:委托代理人:联系方式:传真:开户银行:帐号:签订时间:年月乙方:名称:(盖章)地址:法定代表人:委托代理人联系方式:传真:开户银行:帐号:

签订时间:年日日月。

定作方:(以下简称甲方)。

承揽方:(以下简称乙方)。

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章,甲乙双方本着遵循公平、诚实、守信的原则,双方就本工程制作有关事项协商达成一致,订立本合同,以资双方遵照执行。

一、加工成品名称、工程量、合同总价。

名称:。

工程量:约吨(以实际加工工程量为准)。因工程需要增加工程量时以此合同单。

价及条款为准,最后结算时以双方承认的实际加工量为准。

合同单价:元/吨;(附单价清单)。

合同总价:约万元整(大写元整)。

二、加工制作范围及材料供应。

1.根据甲方提供的设计图纸完成钢结构深化设计、钢材由乙方自行采购及加工制作,厂内抛丸除锈,按设计要求制作,装车。

2.甲供钢材由甲方负责运至乙方工厂,所供钢材必须达到国家相关质量标准。如乙方发现甲供材料不符合设计要求,应及时要求甲方予以更换,因此造成的工期延误,甲方应向乙方赔偿因此造成的窝工费。同时,工期相应顺延,如甲方在收到乙方的上述书面要求后日内不予回复,则视为甲方同意使用该材料,因此造成乙方完成的加工成品不符合质量要求的,一切不利后果由甲方承担,乙方不承担任何责任。

3.加工范围:。(附构件清单)。

4.甲供材料应在月日前运至乙方工厂,其余原材料在月日起运至乙方工厂,并满足乙方制作要求,在月日前全部运至乙方工厂。

三、加工制作技术要求。

2.材料加工过程中,甲供材料损耗不能超过实际需要量的%。

四、交工资料。

1.交工资料按《建筑工程资料管理规程》标准执行(北京地方标准),交工资料应与构件一并送达甲方工地。

2.交工资料应另附有预拼装记录、检测报告、探伤报告、摩擦面的抗滑移系数。

3.在工程施工期间,对属于乙方责任范围的工程质量问题,乙方应负责修理。

4.如构件质量有问题,乙方应派人到施工现场负责修理。

五、交货期限、方式及收货方式。

1.乙方在合同生效且甲方完全按照合同约定支付各笔款项后,在日内交货。

2.由乙方运输至甲方施工地车上交货。

3、收货方式:甲方应指定具体的收货人在收货单上签字。

六、工程款支付。

1.工程预付款:甲方应在合同签订后1日内支付本合同总金额的%作为预付款,用于焊材、油漆等材料的采购。

2.工程进度款的支付:进场后1日内,甲方应支付合同总金额的%做为工程进度款;乙方最后一批构件出厂前,甲方应付至合同总金额的%,剩余金额作为质保金,甲方应在质保期(最后一批构件验收完毕之日起一年)结束之日起3日内全额支付乙方。

七、合同价款调整及决算。

1.合同价款约定后,任何一方不得擅自改变合同总额及合同单价。

八、定作方违约责任。

1.甲方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应相应的顺延工期,对因此造成的乙方损失,包括但不限于材料损失费、误工费等,甲方应予以赔偿。

2.非因乙方违约行为所致,甲方中途解除合同的,对于乙方已制作完成的部分,甲方应按照合格产品支付全款。同时,甲方应向乙方另行承担未履行部分合同价款的30%的违约金。以上款项甲方应于合同解除后日内支付完毕。

3.甲方如未按合同规定的时间向乙方提供图纸和其他技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,甲方应当偿付乙方因停工待料等原因造成的损失。

4.超过合同规定日期付款,每逾期一天,甲方按合同总额的千分之一向乙方偿付违约金。

5.无故拒绝接收定作物,甲方应当承担乙方由此造成的损失。

九、承揽方违约责任:

1.工程延期或出现重大事故,且乙方没有采取积极措施确保合同工期完成或无力按质量标准返修的,由此造成的损失由乙方承担。

2.乙方不得擅自将工程转包,由此而造成的损失由乙方负责。

3.乙方未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,乙方应当负责修整或调换;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,甲方有权拒收,由此造成的损失由乙方承担。

4.乙方不能交付定作物的,应向甲方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金。

十、纠纷的处理:

本加工承揽合同发生纠纷时,甲乙双方应协商解决,协商不成时,任何一方可向签约地人民法院起诉或向北京市仲裁委员会申请仲裁。

十一、合同的生效与解除。

本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行完毕即解除。本合同生效执行期间,甲乙双方不得随意变更和解除合同。合同未尽事宜,应由甲乙双方共同协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

甲方(盖章):乙方(盖章):

钢构厂房合同篇五

工程承包人(以下简称甲方):

劳务分包人(以下简称乙方):

为明确甲乙双方在工程中的责任和权力,依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据建设单位与甲方已签订施工承包合同,甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

一、劳务分包范围及劳务内容:

工程名称:工程内容:主钢架、屋面板、墙面板、油漆找补。

二、承包方式及合同价款:

劳务承包。劳务费价格按照公司钢结构工程劳务承包价格计算。合同总价款为:元,大写:本工程劳务费价格组成详见附表(人工费清单)。

三、付款方式:

按照公司财务部入账的欠款余额为依据,实行按比例付款。工程竣工验收合格交付使用后付至95%,余款作为质保金,保修期满后付清。

四、工期:

执行甲方与建设单位所定合同工期或建设单位要求工期。本工程计划年月日开工,年月日竣工。

1、因乙方造成工期延误,其损失由乙方承担。

2、如乙方不能满足甲方进度要求,甲方有权对未完成工程进行分包,所发生费用按甲方计算数额直接从承包费中扣除。

五、工程质量:

1、以甲方与建设单位签订的总包合同质量约定、国家现行的《建筑安装工程施工质量验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应技术规程、施工图纸及其它相应规定为标准,按iso9001质量管理体系要求和集团公司信息化管理要求进行施工,本工程必须达到质量评定合格等级。

2、乙方接受甲方定期质量监督,按甲方制定的技术交底进行施工和班组检查,并做好记录,经甲方有关人员验收达标后方可进行结算。

3、甲方在工程质量上有停工、返工权,因不符合质量等级要求而造成的返工、修理工料的损失及罚款全部由乙方承担,按甲方计算数额直接在承包费中扣除。

4、为加强质量管理,提高工作效率,乙方应在每次向甲方报验前进行认真的自检,认为符合相关要求后方可报验,若质量管理人员在验收过程中发现问题较多,乙方根本没有自检或自检不认真,将对乙方进行1000元/次处罚。

六、施工辅材、机械:

施工机械和工具由乙方自备,包括电动工具、临时电源线、手锤等其它零星工具。乙方承担吊车费、氧气、乙炔、焊条辅材费用及机械、机具电费。

七、材料使用:

1、甲方保证按施工要求向乙方提供合格的施工材料,如因甲方原因提供材料不合格而造成的损失由甲方承担。

2、乙方必须在每月25日前报下月主要材料计划,零星耗材提前3天报计划。乙方提供材料计划时必须考虑公司材料采购及构件制作时间。

3、乙方必须服从甲方的限额领料管理,对进入现场的材料做好看护管理,并对施工完毕尚未验收交付使用的成品、半成品承担保护责任,必要时须设立警卫看护,费用由乙方承担。材料领用数额与结算数额超过部分按照超过部分价值的2倍罚款,在承包费中扣除。施工过程中如发现材料超领数额较大时取消其承包资格并不予结算。

八、安全生产:

1、乙方不得使用患心脏病、痴呆症、高血压、恐高症等疾病的人员进行施工,否则出现事故,一切由乙方承担。

2、乙方应服从甲方的安全监督和管理。乙方必须严格遵守安全规程,特种作业人员要持证上岗,因乙方违章或自身原因而引发的安全事故,责任由乙方承担。

3、乙方必须经常对施工人员进行安全教育,应对聘用工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,进入现场必须佩戴安全帽,高空作业系安全带,严格按照施工现场用电管理规范施工,自觉遵守总承包单位现场管理规定,服从总承包单位和甲方有关人员的指导、教育、监督和检查,如出现事故,一切损失由乙方承担,甲方不承担任何责任。

4、在施工期间,乙方施工人员若擅自离开工地,出现事故或意外,一律由乙方自行承担。

5、公司检查中,乙方有不合格或违章作业所发生的罚款在规定日期内以现金形式上交公司,如拖延或拒交将按罚款数额的双倍在承包费中扣除。

九、现场文明:

1、乙方必须做到工完、料净、场地清,否则因此所发生的费用全部由乙方承担,并按给甲方造成的不良影响进行相应处罚。

2、乙方必须对职工进行严格的安全教育,不随地大小便、不大声喧哗。

3、严禁野蛮施工,杜绝乱剔乱凿乱画等现象,每出现一次罚乙方100—500元。

4、每道工序施工前必须做好样板,经甲方、建设单位、监理单位验收合格后,方可按样板间标准大面积展开施工。

5、必须服从甲方管理,因质量、安全、进度、现场文明等没有达到甲方要求,而被甲方下令停工、返工或罚款令,乙方不得与甲方管理人员争吵,甚至围攻打骂甲方管理人员,每发生一次罚款500—1000元,并开除当事人。

6、作业队之间不准打架斗殴,非工作时间或中午饮酒后不得进入施工现场,否则每发生一次根据情节罚款100—1000元,并开除当事人。

7、乙方应严格要求和管理人员,遵守项目部和土建的规章制度,不准偷盗或破坏工地财物,否则按所偷物品价值、损失的2倍罚款,直接从乙方承包费中扣除,严重者追究当事人的法律责任。

8、施工期间,乙方因某种原因停工或终止协议,应与甲方协商后终止协议,否则所有损失完全由乙方承担,已完成工作量一律不予结算。

十、甲方的权力义务:

1、全面履行合同,针对工程的进度、质量、安全对乙方进行监督检查。

2、监督审核工程材料的使用,监督审核劳务人员的使用。

3、施工期间,乙方未能按甲方所要求的质量、安全、现场文明、材料节约率、纪律等去执行,甲方有权随时解除合同,乙方必须在限期内无条件撤离工地,并妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,不得以任何理由阻碍甲方另行组织队伍施工。所完成工作量根据情况按60%—80%结算,剩余工作量(即人工费)一律不予结算;若未在规定时间内撤离工地而造成坏的影响,所有剩余工程量不予结算且已结算工程量的款项也不再拨付。

十一、乙方的权力义务:

1、严格贯彻执行国家和上级有关部门的政策法规以及集团公司和公司制定的各项管理制度,自觉维护企业的利益,确保完成本项目的各项指标。

2、乙方应积极做好与建设单位、监理、土建的配合工作,若因乙方原因所发生此类费用由乙方承担。

3、乙方应积极配合甲方工作,协助公司检查。配合项目部完成施工日志的填写及签证、变更工作,配合甲方完成结算编制和结算审计。

4、乙方应按时向施工人员发放工资,若因工资问题施工人员到甲方或上级部门上访,甲方有权在未经乙方同意的情况下直接支付劳务人员相应拖欠工资,支付的工资在承包费中双倍扣除。

5、乙方严禁以任何理由私自从业主方承揽工程,所有承揽的工程必须以甲方身份办理手续,接受甲方的管理。否则,已经出现甲方有权立即解除与乙方的合同并按第十条第4款结算办法办理结算等手续,该项目经理永不录用。

十二、合同解除:

1、如在乙方没有完全履行本合同义务之前,总包合同终止,甲方应通知乙方终止本合同。甲方支付乙方已完工程的劳务报酬。

2、发生第十条第3款情况。

十三、合同终止:

双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,本合同即告终止。

十四、合同份数:

本合同一式三份,具有同等效力,由甲、乙双方各执一份,报公司预算部一份备案。

十五、合同生效。

合同订立时间:xx年xx月xx日。

合同订立地点:

本合同双方约定签字后生效。

钢构厂房合同篇六

一、甲方:

1、年月,负责场地外进场道路的维修,并接到施工现场。在钢构进场天前,负责接通施工现场的水表、电表、配电箱。确保施工车辆的畅通和吊车的正常施工。

2、甲方负责设计时,合同签订后3天内(以收签最后一张图纸为准),提供完整的建筑安装施工图肆份及有关施工技术资料。

3、组织甲、乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,并在一星期内提供会审纪要和修改后的施工图。

4、提供本工程前期施工资料,办妥建设施工许可证、施工临时用电、占用道路等合法手续;协助乙方办理临时户口,及其它甲方应该办理的手续。如因无建设施工许可证发生的相关责任(包括行政处罚及勒令停工损失)和损失由甲方承担。

二、乙方:

1、在由乙方提供设计时,本合同签订之日起七日内,乙方应向甲方提供有关技术资料,通知甲方出面组织会审和施工图纸交底会审,并由甲方书面提出会审纪要和修改决定,交乙方修改设计。

2、编制施工组织设计或施工方案,组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

3、配合甲方办理施工有关的报建手续。

4、负责工程涉及与土建配套设施的协调及质量控制工作、预埋件安装等。

第五条、双方的职责。

一、甲方的职责。

1、甲方委派同志为驻工地代表,具体行使下列权力、职责:

1)、甲方下达的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

2)、代表甲方对乙方工程量的增减核实确认,代表甲方确认设计变更或工程洽商。

3)、代表甲方对乙方的施工工程进行验收。

2、甲方应协助乙方办妥规定的手续,保证乙方的进场施工能顺利进行,施工场地上具备“三通一平”等条件,并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。

3、组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底。该图纸经甲方或甲方代表签字确认后,作为乙方预算和施工的依据。

二、乙方的职责。

乙方委派同志为驻工地代表,具体行使下列权力、职责:

1、乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

2、乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案和依据分包合同发出的指示组织施工。

3、乙方根据图纸和分包合同的要求采购工程需要的材料,并提供产品合格证、质保单。

4、乙方按有关规定采取安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,非乙方责任造成伤亡事故,由责任方承担相关责任和费用。

5、提供竣工图内容,但手续和费用由甲方负责。

第六条、施工与设计变更。

一、正式的施工设计图纸、说明和有关技术资料,作为制作施工的有效依据,开工前由甲方组织设计交底和会审作出纪要,作为施工的补充依据,甲、乙双方均不得擅自修改。

二、施工中如发现设计的错误或不合理的地方,乙方应及时以书面形式通知甲方,由甲、乙双方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,乙方按修改或变更后的设计文件进行施工。

三、甲方如需设计变更,所发生的增加费用(包括返工损失、停工、误工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由甲方负责,并调整合同价款和工期。

第七条、质量与验收。

一、本工程质量要求达到验收合格标准。

二、甲方和乙方在制作施工过程中必须遵守下列规定:

1、甲方承担的工程分项必须经乙方检查,验收合格签章后,乙方方可进行下一道工序施工。如果分项不合格,则由甲方自行解决,或委托乙方解决,费用按实结算。

2、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案;重大质量事故处理方案,应与设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究,并交给设计单位签证后实施。

三、乙方施工完毕后,应向甲方或甲方代表发出竣工通知书,甲方代表在接到通知后十天内,应聘请工程质量监督站组织竣工验收。

四、钢结构单项工程竣工验收通过后,甲方方可使用;未经验收合格,甲方擅自使用或提前使用,则视为工程验收达到合同要求。

五、工程验收后,按规定对工程实行保修,保修期自甲方验收合格后之日起计算,如因用户使用不当造成损害的不在保修范围之内。

第八条、解决合同纠纷方式。

甲、乙双方必须履行合同条款,一方违约时,如调解无效,另一方可向合同签署地人民法院起诉或提交合同签署地仲裁部门申请仲裁解决。

第九条、其它条款。

一、由于甲方原因涉及到市政、市容、环卫、交通等有关事项,未及时办理妥当而影响到乙方施工质量、工期、安全等方面所发生的问题,由甲方负责办妥相关事项并承担相应的经济支出。

二、乙方应按有关规定采取安全防范措施,确保安全施工。在项目施工至交付之前的过程中,其他相关人员(除驻工地代表)未经现场管理人员许可,不得擅自进入施工现场,否则,造成其人身安全或引起其他安全事故均由甲方承担。因乙方违章施工造成人员安全事故由乙方承担责任,非乙方原因造成事故应查明原因由责任方负责。甲方对文明施工有特殊要求的,乙方必须认真执行,甲方对乙方文明施工按国家相关标准规定要求。

第十条、附则。

一、本合同一式份,自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效;工程验收符合要求,结清全部工程款后终止。

二、本合同签订后,甲、乙双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为合同的补充合同。并与合同一并具有法律效力。

发包单位:

分包单位:

甲方:

乙方:

经甲乙双方共同协商,达成一致,特签定如下协议:

一、甲方愿把一座建筑面积为**平方米的屋面轻钢顶以包清工的方式每平方米元的价格承包给乙方。

二、甲方为乙方提供水、电、路,确保工程正常施工。甲方必须确保原材料的供应,否则因原材料短缺所造成的工人停工。误工费由甲方负责赔偿。

三、乙方必须按照甲方的要求,保质保量进行安全施工,在施工过程中所发生的人身伤亡事故,甲方概不负责,完全由乙方自己负责。

四、付款方式:

1、工人及设备进入工地后,甲方应先付给乙方生活费5000元。

2、待原厂房拆除完毕,甲方把工人拆除工资全部付清。

3、待梁制作完毕,甲方应付乙方总工程款的40%。

4、待钢梁安装完毕,甲方再付给乙方总工程款的20%。

5、待屋面板安装完毕,甲方再付给乙方总工程款的35%。

6、经甲方验收合格后,再把剩余的工程款一次性付清给乙方。

六、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,望甲乙双方共同遵守。

甲方:

乙方:

**年*月*日。

钢构厂房合同篇七

工程名称:__________________。

工程地点:__________________。

承包范围和内容:(详见工程附件图);工程建筑面积_________(平方米);其它:_________工程造价:_________(万元),其中土建:_________(万元),安装:_________(万元)。

一、发包方:

_________月_________日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。本合同签订后_________天内提交建筑许可证。

二、承包方:

负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;工程期限。

一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为_________天(日历天),自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工验收。

二、开工前_________天,承包方向发包方发出开工通知书。

三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;。

6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;。

7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条工程质量。

承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的'建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

_________年_________日_________月。

钢构厂房合同篇八

甲方有座落在___________需做屋面防水、厕所防漏。现承包给乙方,经甲乙双方协商一致,特签订合同如下:

一、工程名称:___________。

二、工程数量:约___________平方米,结算时按实际面积计算。承包方式:由乙方包工包料、屋面采用___________厚sbs防水卷材承包该项工程,每平方米按___________元计算,厕所采用___________材料按___________元每个或___________元每平方米计算(其中不含税费)。

三、质量:乙方在施工过程中,保证按照防水操作规程施工,质量必须符合达到有关防水技术验收标准规范,xxxx年内,如因施工或材料原因造成的渗漏返工,经鉴定是乙方施工技术或材料的原因;其工料由乙方负责。如经鉴定是甲方保护不妥;或人为破坏所酿成的漏水;一切开支费用由甲方全权负责施工:屋面在现有地面粉刷收汤较光滑的干净地面基础上粘铺sbs防水卷材一层;天沟满刮油膏一层,再粘铺sbs卷材一层。

付款方式:按单栋付款;施工队材料进场后完成一栋屋面防水施工,下栋动工前付足前一栋防水款额___________%。以此类推,本项目防水工程全部完工后___________月内应付清所有防水款额。

四、工期按甲方要求进度,从______年______月______日至______年______月______日完工,保证按时完成,但因人力不可抗拒原因,不能正常施工,按实顺延。厕所防水工程全部完工后,乙方告知甲方,甲方应在一星期内组织人员对厕所进行试水。试水期为一星期。一星期后如甲方未对厕所试水提出异议,应在完工后半个月(15天)内给予乙方工程款一次性结算到位。

五、违约责任:

1、甲、乙双方签字后,必须严格履行合同约定,任何状况下如单方终止合同,违约方赔偿本项工程总造价的___________%违约金给守约方。

2、甲方必须按合同约定进行付款,如因付款影响工程进度工期由甲方负责。因拖延付款所造成乙方的一切经济损失由甲方全权负责。

六、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商后列入备注内。

七、本协议自签订之日起具有法律效力。

八、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,签字生效。

甲方签字:______乙方签字:______。

钢构厂房合同篇九

甲方:

法定代表人:

乙方:

经甲方乙方平等友好自愿协商,甲方将中标承建的美景菩提小区景观绿化工程,工程地点郑州市科学大道(解放军信息工程学院斜对面),内容美景菩提小区景观绿化工程全部图纸内容,甲方交给乙方负责管理及施工。现就该项目双方达成管理协议如下:

1、贯彻国家和上级的政策法规和行业的有关规定,并监督乙方予以实施。

2、协助乙方施工的项目加强管理和配合,配合搞好生产调度及计划平衡。

3、由甲方配合乙方处理与建设单位及外部有关部门之间关系。

4、负责对乙方所管理的工程项目实施质量和安全监督,并协助乙方对职工做好宣传教育工作,搞好安全生产和文明施工。

5、协助乙方解决施工中的技术疑难问题,协助乙方组织好竣工验收工作及资料管理存档工作。

6、对乙方所管理的工程项目实施统一管理,专款专用,由甲方会计发给工人工资,工资发放到工人手里对人对身份证领取,由带班领导签字认定。如遇乙方和工人发生打架斗殴、劳资纠纷时,甲方有权处罚,在工程款扣除乙方壹万元整作为处罚。

7、对乙方提供法律、政策、法规等方面的宣传和指导,当乙方发生与所管理的工程项目有关的经济、民事、劳务等法律事务时,甲方提供法律帮助,乙方承担经济及法律责任。

8、为乙方提供项目质检人员,专业技术人员,上岗培训等组织服务。

钢构厂房合同篇十

钢材的应用范围正在不断扩大,钢构建筑的研究范围也日渐扩大。钢构承包。

合同。

是怎么一回事呢?以下是在本站小编为大家整理的钢构承包合同范文,感谢您的阅读。

发包方:简称(甲方)承包方:简称(乙方)。

根据《中华人民共和国经济合同法》、《劳动法》的有关规定,结合本工程的实际,甲方将102a段加层改造工程钢结构委托给乙方施工,经甲乙双方友好协商,本着平等、互利、合作的原则,特拟定以下协议,以资共同遵守:

一、承包范围和工作内容。

1、西安创联电气科技有限责任公司102a段加层改造工程钢结。

2、基础预埋件的安装、校正和保护。

3、与原柱、梁连接的植筋工作。

4、工程中所用的型钢、钢板、高强螺栓、焊条、油漆等品牌必。

二、承包方式和单价。

2、总价一次性包死为:

3、材料进场后要配合项目部、监理公司做好复检取样工作,其费用由乙方自负。

三、结算方式和付款方式。

1、主材进场验收合格后付30﹪。

2、工程全部施工完成后付50﹪。

3、竣工验收合格付90﹪。

4、剩余10﹪作为质量保修金,一年后无质量问题全部结清。

四、工程质量要求。

根据施工图纸要求、质量评定标准、施工规范陕西省有关规定及项目部的技术交底、安全交底要求进行施工。乙方必须提供完整的相关资料、技术资料及产品合格证书和复试合格证明,提交施工方案。如因乙方质量或其他原因造成下一道工序无法进行造成工期延误,将由乙方承担相应的经济责任。

五、安全落手清管理。

1、乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程和甲方的有关安全管理制度,对存在的安全隐患予以及时整改。

2、正式施工前,乙方必须对施工人员进行安全交底,并向项目部提供施工人员的有效证件复印件各一份,报甲方安全负责人备案;并设兼职安全员一名,督促本班组员工的安全生产。

3、甲方对乙方进行进场教育;乙方班前自行对每个职工进行安全技术交底和当天工作要点,施工工艺的交底。

4、施工中一旦发生安全事故,甲方应配合乙方进行现场救治;所产生一切责任经济赔付,以及善后安抚工作均由乙方和责任方承担。

5、积极配合项目部做好文明标化工作,服从项目部统一部署,

六、工期要求。

乙方根据项目部的月、周施工进度计划、合理调配足够的技术操作工人,确保分项工程施工保质保量的完成,施工时间根据项目部要求以通知为准,因乙方原因造成的工期拖延由乙方负责,并承担工期延误责任,每拖延一天处以罚款1000元。

七、工程保修。

工程保修期为一年,保修期满后无质量问题,可返还保修金,保修期内出现质量问题,全部由乙方负责维修,所涉及到其他施工班组由乙方组织施工,支付费用。

八、分项工程验收。

分项工程验收以国家颁发的施工规范、优质工程质量验收标准及施工设计要求、图集的相关规定为依据。

九、本合同自签订之日起生效,保修期满并付清保修金后自行失效。

十、如双方对协议条款发生冲突,双方应本着友好协商的态度予以解。

决,协商不成向工程所在地人民法院提出仲裁、诉讼。

十一、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

发包方(甲方):

承包方(乙方):

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

第一条工程项目。

一、工程名称:原料库房、厂房、产品库房钢结构安装(包工包料)。

二、工程地点:平罗县太沙工业园区平罗县宇昇科技有限公司。

三、承包范围和内容:原料库房、厂房、产品库房等,钢结构原材料,型材加工费用及安装工程费用。

四、工程建筑面积:11200平方米。

五、承包工程总价:每平方米800元×11200平方米=总价896(万元)。

第二条施工准备。

一、发包方:

1.20xx年5月20日前做好建筑红线以外的“三通”,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。

2.合同签订后3天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图及施工技术资料3份。

二、承包方:

1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;。

2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;。

3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。

第三条工程期限。

一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为50天(日历天),自20xx年5月20日开工至20xx年7月10日竣工验收。

二、开工前3天,承包方向发包方发出开工。

通知书。

三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;。

6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;。

7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条工程质量。

一、本工程质量经双方研究要求达到:

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:

3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;。

6.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。

第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理。

一、所需材料及设备均有承包方现行垫付购买;。

二、工人工资及日常生活开支由承包方现行垫付;。

三、发包方负责检验承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,经检验符合质量要求的,方可用于工程,不符合质量要求的,应按有关规定处理。

第六条工程价款的支付与结算。

工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。

一、本合同签订后30日内,发包方支付不少于合同总价的30%备料款,计人民币268万元。

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在3日内按核实的工程进度支付进度款,工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息一次支付给承包方。

三、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之十的违约金。

四、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。

五、承包方在单项工程竣工验收后1天内,将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查,发包方在接到结算文件2天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办银行审定后拨款。

钢构厂房合同篇十一

发包方:简称(甲方)承包方:简称(乙方)。

根据《中华人民共和国经济合同法》、《劳动法》的有关规定,结合本工程的实际,甲方将102a段加层改造工程钢结构委托给乙方施工,经甲乙双方友好协商,本着平等、互利、合作的原则,特拟定以下协议,以资共同遵守:

一、承包范围和工作内容。

1、西安创联电气科技有限责任公司102a段加层改造工程钢结构施工及安全、文明施工要求的所有工作。

2、基础预埋件的安装、校正和保护。

3、与原柱、梁连接的植筋工作。

4、工程中所用的型钢、钢板、高强螺栓、焊条、油漆等品牌必须由监理建设方认可。

二、承包方式和单价﹪。

2、总价一次性包死为:

3、材料进场后要配合项目部、监理公司做好复检取样工作,其费用由乙方自负。

三、结算方式和付款方式。

1、主材进场验收合格后付30﹪。

2、工程全部施工完成后付50﹪。

3、竣工验收合格付90﹪。

4、剩余10﹪作为质量保修金,一年后无质量问题全部结清。

四、工程质量要求。

根据施工图纸要求、质量评定标准、施工规范陕西省有关规定及项目部的技术交底、安全交底要求进行施工。乙方必须提供完整的相关资料、技术资料及产品合格证书和复试合格证明,提交施工方案。如因乙方质量或其他原因造成下一道工序无法进行造成工期延误,将由乙方承担相应的经济责任。

五、安全落手清管理。

1、乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程和甲方的有关安全管理制度,对存在的安全隐患予以及时整改。

2、正式施工前,乙方必须对施工人员进行安全交底,并向项目部提供施工人员的有效证件复印件各一份,报甲方安全负责人备案;并设兼职安全员一名,督促本班组员工的安全生产。

3、甲方对乙方进行进场教育;乙方班前自行对每个职工进行安全技术交底和当天工作要点,施工工艺的交底。

4、施工中一旦发生安全事故,甲方应配合乙方进行现场救治;所产生一切责任经济赔付,以及善后安抚工作均由乙方和责任方承担。

5、积极配合项目部做好文明标化工作,服从项目部统一部署,做到工完场清,严禁二次污染。

六、工期要求。

乙方根据项目部的月、周施工进度计划、合理调配足够的技术操作工人,确保分项工程施工保质保量的完成,施工时间根据项目部要求以通知为准,因乙方原因造成的工期拖延由乙方负责,并承担工期延误责任,每拖延一天处以罚款1000元。

七、工程保修。

工程保修期为一年,保修期满后无质量问题,可返还保修金,保修期内出现质量问题,全部由乙方负责维修,所涉及到其他施工班组由乙方组织施工,支付费用。

八、分项工程验收。

分项工程验收以国家颁发的施工规范、优质工程质量验收标准及施工设计要求、图集的相关规定为依据。

九、本合同自签订之日起生效,保修期满并付清保修金后自行失效。

十、如双方对协议条款发生冲突,双方应本着友好协商的态度予以解。

决,协商不成向工程所在地人民法院提出仲裁、诉讼。

十一、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

钢构厂房合同篇十二

工程名称:委托单位:检测单位:

委托单位(甲方):检测单位(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规,结合本工程具体情况,为明确责任、协作配合,确保检测质量,经双方协商一致签订本合同,共同遵守。

第一条、工程概况。

第二条、检测依据。

2.1《钢结构工程施工质量验收规范》gb50205-。

2.2《钢结构超声波探伤及质量分级法》jgt203-。

2.3《建筑钢结构焊接技术规程》jgj81-。

2.5《紧固件螺栓、螺柱》gb/t3098.1。

2.6《钢结构高强度大六角螺栓大六角热圆技术条件》gb/t1231。

2.7《钢网架螺栓节点》jg10。

第三条、检测项目、数量及收费。

第四条、结算与付款方式。

4.1双方约定采用下列第条方式进行结算。

4.1.1按双方约定的检测费人民币(大写):实行总包。

4.1.2按第三条的收费标准,以实际检测量进行结算。(实际检测量为报告数量)。

4.2双方约定采用下列第条方式进行付款。

4.2.1合同签订日内,甲方一次性支付全部检测费元。

4.2.2甲方预付检测费元,余款在领取报告时凭乙方出具的《检测结算单》一次性付清。

4.2.3甲方在领取报告时一次性付清全部检测费。

第五条、收费依据。

1.《关于核定新增建设工程质量检测项目收费标准(试行)的批复》九价费字38号;。

4.暂无国家收费标准的项目由甲、乙方商议确定。

第六条、双方义务、权利。

6.1甲方义务。

6.1.1向乙方提供与检测相关的设计图纸及相关技术资料;。

6.1.2根据乙方要求做好现场准备工作;。

6.1.3协调建设单位、监理单位、施工单位共同做好现场检测的见证工作;。

6.1.4根据合同约定按时支付检测费用。6.2甲方权利。

5.2.1对测试数据有知情权;。

6.2.2从乙方获取相关检测咨询服务。

6.3乙方义务。

6.3.1根据甲方需要提供检测资质证明文件;。

6.3.2进入工地现场后天内完成现场检测工作。遇特殊情况应及时与甲方沟通。

6.3.3现场检测全部结束后天内出具正式报告。

6.3.4遵守甲方工地文明施工有关规定,安全操作。

6.4乙方权利。

6.4.1甲方未按合同约定交纳检测费有停止检测及提交检测报告的权利。

6.4.2根据《建设工程质量检测管理办法》的规定将检测不合格结果报建设行政主管部门。

第七条、样品处置。

7.1乙方对检测合格的或破坏性样品原则上不予保留,不合格样品保留十五天,甲方如有其它要求,请在“委托协议书”中说明。

7.2甲方对贵重的或要求回收的样品应在“委托协议书”中注明,并于送检的十五天内办理领取回收手续,逾期由乙方自行处理。

第八条、检测结论异议的处理。

8.1甲方对检测结果持有异议,应及时与乙方协商,也可经双方共同认可的检测机构复检。

9.1正式进场时间由检测联系人电话确认,届时甲方务必完成现场的准备工作,否则延误检测的责任由甲方自负。

9.2对检测的服务与质量有议异可向乙方申诉(申诉电话:)。

第十条、未尽事宜,双方友好协商解决。

第十一条、本合同一式份,甲乙双方各份,双方签字盖章后生效。

第十二条、补充条款:

甲方代表:乙方代表:

联系电话:联系电话:

开户行:

单位盖章:签订日期:

帐号:

单位盖章:

签订日期:

钢构厂房合同篇十三

发包方(甲方):

承包方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定,经协商一致,本着自愿、平等、互利的原则,现就钢结构__作、安装事宜达成如下一致协议。

一、工程名称:__________。

二、工程地点:__________。

三、工程内容:__________。

四、工期:工程总工期_____天。

工程具体开工时间以合同签定为准。

五、工程造价:金额(小写人民币)__________(大写人民币)__________元整。

六、承包及结算方式:

承包方式:包工包料。

结算方式:钢结构工程竣工验收合格后付97%,3个月后七天内付清总工程款。

1、固定总造价合同,现金结算,不含税收管理费用,如需开票,税金另计。

2、结算总价=固定总价+变更部分签证。

七、质量要求:

1、乙方应严格按照本合约和现行规范提供工程建设材料,安排组织本工程的`施工作业。

2、质量验收等级:合格。

3、质量问题整改率:100%。

4、乙方应保证所有构成工程实体的材料是全新的、未曾使用过。

八、付款方式:

1、第一期付款:合同签订后,2日内甲方付给乙方工程款_____元,作为材料备料款。

2、第二期付款:主体钢架进场后,2日内甲方付给乙方工程款_____元。

3、第三期付款:主钢架安装完毕后,2日内甲方付给乙方工程款_____元。

4、第四期付款:3个月后付清总工程款。

九、甲方责任:

1、负责工程的审批手续,如因甲方批准手续不全,施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时,甲方负责协调至正常施工止。

2、提供现场施工场地。

3、按本合同规定支付费用。

4、甲方提供现场施工的用电用水,提供现场的三通一平。

5、甲方负责与其他工程队协调。

6、甲方协助乙方选好材料堆放场地。

十、乙方责任:

1、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行操作、安装。

2、如现场条件与原定方案不符合,应及时报请甲方协商修改确定,经甲方确认后方可更改。

3、乙方施工人员在施工期间应遵循甲方区域的管理规定,服从管理、遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。

4、非经甲方书面同意,乙方不得将钢结构部分进行转包,否则甲方有权拒付工程款。

十一、甲方认可的图纸及乙方工程项目报价清单,均作为本合同主要组成部分。

十二、违约责任:

1、甲方未能按本合同规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的千分之一计算,向乙方支付违约金。

2、除如遇不可抗力因素(如暴雨、暴雪、七级以上大风等)或甲方原因造成停工,工期可相应顺延外,若乙方无正当理由未能按本合同按时操作、安装,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金。

十三、争议解决方式:

因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,按照以下方式解决:诉至甲方所在地人民法院。

十四、其他:

1、本合同经双方签字之日起生效。

2、本合同未尽事宜,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

甲方:__乙方:__。

联系电话:__联系电话:__。

__年__月__日__年__月__日。

钢构厂房合同篇十四

1、防护加警惕保安全,无知加大意必危险。

2、生产必须安全安全促进生产。

3、不绷紧安全的弦就弹不出生产的调。

4、秤砣不大压千斤,安全帽小救人命。

5、落实安全规章制度,强化安全防范措施。

6、安全人人抓,幸福千万家。

7、不绷紧安全的弦,就弹不出生产的'调。

8、坚持标本兼治,重在治本。

9、为安全投资是最大的福利。

10、传播安全文化宣传安全知识。

11、时时注意安全处处预防事故。

12、入海之前先探风,上岗之前先练功。

13、安全为了生产生产必须安全。

14、安全是最大的节约,事故是最大的浪费。

15、宁绕百丈远不冒一步险。

16、关爱生命,安全发展。

17、加强劳动人员保护工作就是保护生产力。保护职工的安全健康是企业的头等大事。

18、劳动创造财富安全带来幸福。

19、秤砣不大压千斤安全帽小救人命。

20、安全第一,预防为主。生命宝贵,安全第一。

21、安全来于警惕,事故出于麻痹。

22、安全文化是企业文化建设的基础,安全文化是企业文化的组成部分。

23、特种作业必须持证上岗。

24、小心无大错粗心铸大过。

25、强化安全责任,落实安全措施。

26、安全知识让你化险为夷。

27、安全生产人人有责。

28、新入厂人员必须进行“三级安全教育”

29、生产再忙,安全不忘。

30、贯彻《安全生产法》,促进安全生产形势稳定好转。

31、提高全民安全素质必须从娃娃抓起,积极开展中小学安全日活动。

32、严是爱,松是害,疏忽大意事故来。严是爱,松是害,保障安全利三代。

33、治理隐患,防范事故。

34、反违章、除隐患、保安全、促生产。创造一个良好的安全生产环境。

35、生产再忙安全不忘。

36、安全生产,重在预防。

37、事故教训是镜子,安全经验是明灯。

38、关口前移,防患未然。

39、寒霜偏打无根草,事故专找懒惰人。

40、安全生产常抓不懈,抓而不紧,等于不抓。

41、安全是幸福的源泉,安全是效益的保障。

42、健康的身体离不开锻炼美满的家庭离不开安全。

43、隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山。

44、认真学习贯彻《生产安全事故报告和调查处理条例》。

45、杂草不除禾苗不壮,隐患不除效益难上。

46、安全创造幸福,疏忽带来痛苦。安全就是效益,安全技就是幸福。

47、重视安全硕果来,忽视安全遭祸害。

48、广泛开展“三项行动。

49、安全保健康,千金及不上。

50、严格规章制度,确保施工安全。治理事故隐患,监督危险作业。

钢构厂房合同篇十五

1.工程预付款:甲方应在。

合同。

签订后1日内支付本合同总金额的%作为预付款,用于焊材、油漆等材料的采购。

2.工程进度款的支付:进场后1日内,甲方应支付合同总金额的%做为工程进度款;乙方最后一批构件出厂前,甲方应付至合同总金额的%,剩余金额作为质保金,甲方应在质保期(最后一批构件验收完毕之日起一年)结束之日起3日内全额支付乙方。

七、合同价款调整及决算。

1.合同价款约定后,任何一方不得擅自改变合同总额及合同单价。

八、定作方违约责任。

1.甲方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应相应的顺延工期,对因此造成的乙方损失,包括但不限于材料损失费、误工费等,甲方应予以赔偿。

2.非因乙方违约行为所致,甲方中途解除合同的,对于乙方已制作完成的部分,甲方应按照合格产品支付全款。同时,甲方应向乙方另行承担未履行部分合同价款的30%的违约金。以上款项甲方应于合同解除后日内支付完毕。

3.甲方如未按合同规定的时间向乙方提供图纸和其他技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,甲方应当偿付乙方因停工待料等原因造成的损失。

4.超过合同规定日期付款,每逾期一天,甲方按合同总额的千分之一向乙方偿付违约金。

5.无故拒绝接收定作物,甲方应当承担乙方由此造成的损失。

九、承揽方违约责任:

1.工程延期或出现重大事故,且乙方没有采取积极措施确保合同工期完成或无力按质量标准返修的,由此造成的损失由乙方承担。

2.乙方不得擅自将工程转包,由此而造成的损失由乙方负责。

3.乙方未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,乙方应当负责修整或调换;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,甲方有权拒收,由此造成的损失由乙方承担。

4.乙方不能交付定作物的,应向甲方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金。

十、纠纷的处理:

本加工承揽合同发生纠纷时,甲乙双方应协商解决,协商不成时,任何一方可向签约地人民法院起诉或向北京市仲裁委员会申请仲裁。

十一、合同的生效与解除。

本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行完毕即解除。本合同生效执行期间,甲乙双方不得随意变更和解除合同。合同未尽事宜,应由甲乙双方共同协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

甲方(盖章):乙方(盖章):

甲方:(简称甲方)。

乙方:(简称乙方)。

1.工作范围:钢结构柱、梁材料采购、加工制作、涂装(红丹醇酸防锈漆一度)。

2.工作数量:乙方制造的构件数量以甲方提供图纸上的数量为准。

3.供货期限:月中旬开始供第一批货,具体供货顺序按甲方现场安装要求。如甲方图纸发生变更或货款延期支付,则交货期相应顺延。

4.合同价格:本工程采用单价包干:元/吨(本工程不开发票),工程量计算按图纸理论重量计算,暂估吨,合计人民币万元(大写人民币:整)。

5.结算方式:根据甲方所提供设计图纸,以图示尺寸理论重量进行计算。带款提货。

6.付款方式:在合同签订后五个工作日内,预付材料款万元整。余款每批提货时结清该批货款。

7.技术标准及验收规范:严格按图纸材质及质量要求制作,未经甲方书面许可,乙方不能擅自改动图纸要求。

因甲方原因需进行图纸修改和技术要求的更改,双方均应友好磋商,达成共识,乙方应积极配合完成。由于图纸修改引起的交货期、制造质量、价格更改等问题均视修改的结果,修改影响的程度,双方协商达成共识后用书面确认。

8.技术联络:。

工程实施中产生材料、技术、生产、质量等问题,双方应积极联络,不误时,并用书面形式确定。联络过程中的一方用文件通知另一方,另一方须在收到文件后三个工作日内回复,否则视作认可,并对迟复现象负责任。

9.检验和验收:。

生产期内,乙方应配合甲方对乙方产品质量和进度进行不定期的检查,并配合甲方参加最终的工厂验收工作。

乙方加工、制作的产品应严格按甲方提供的设计图纸进行加工和制作,甲方在货物出厂前进行验收。

10.违约罚款。

本合同签定后,双方均应积极执行,不应违约,若发生违约须承担另一方的直接损失费。

11.甲方推迟收货:。

构件制造完成后,因甲方原因而不能按时收货的,乙方本着谅解的精神,允许将此货物妥善贮藏2个月。过期,甲方支付乙方相应货物贮藏金。(每周1000元)。

12.交货方式及地点:

交货地点:甲方在乙方工厂内自提货物。

13.不可抗力:。

由于不可抗力事件发生,致使双方均不能履约者,则双方可免除责任。不可抗力事件发生后,一方须立即传真另一方,并在其后七天内以向另一方提供不可抗力事件发生地点的政府部门或商会出具的证明文件。卖方仍有义务促成货物发运。如果不可抗力事故持续10周以上,买方有权取消合同,卖方将已制造完成构件与买方进行结算。

14.纠纷的解决。

本合同执行中发生的纠纷,双方均应友好磋商,积极解决。协商不成,任何一方均可向合同签约地人民法院诉讼解决。

15.本合同正本贰份,副本贰份,双方各执贰份。

16.本合同一经签字,即日生效,有效期到本合同所有内容执行完后结束。

甲方:乙方:

代表:代表:

日期:年月日日期:年月日

2

页,当前第。

2

1

2

钢构厂房合同篇十六

工程承包人(以下简称甲方):

劳务分包人(以下简称乙方):

为明确甲乙双方在工程中的责任和权力,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据建设单位与甲方已签订施工承包合同,甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

一、劳务分包范围及劳务内容:

工程名称:工程内容:主钢架、屋面板、墙面板、油漆找补。

二、承包方式及合同价款:劳务承包。劳务费价格按照公司钢结构工程劳务承包价格计算。合同总价款为:元,大写:本工程劳务费价格组成详见附表(人工费清单)。

三、付款方式:

按照公司财务部入账的欠款余额为依据,实行按比例付款。工程竣工验收合格交付使用后付至95%,余款作为质保金,保修期满后付清。

四、工期:

执行甲方与建设单位所定合同工期或建设单位要求工期。本工程计划年月日开工,年月日竣工。

1、因乙方造成工期延误,其损失由乙方承担。

2、如乙方不能满足甲方进度要求,甲方有权对未完成工程进行分包,所发生费用按甲方计算数额直接从承包费中扣除。

五、工程质量:

1、以甲方与建设单位签订的总包合同质量约定、国家现行的《建筑安装工程施工质量验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应技术规程、施工图纸及其它相应规定为标准,按iso9001质量管理体系要求和集团公司信息化管理要求进行施工,本工程必须达到质量评定合格等级。

2、乙方接受甲方定期质量监督,按甲方制定的技术交底进行施工和班组检查,并做好记录,经甲方有关人员验收达标后方可进行结算。

3、甲方在工程质量上有停工、返工权,因不符合质量等级要求而造成的返工、修理工料的损失及罚款全部由乙方承担,按甲方计算数额直接在承包费中扣除。

4、为加强质量管理,提高工作效率,乙方应在每次向甲方报验前进行认真的自检,认为符合相关要求后方可报验,若质量管理人员在验收过程中发现问题较多,乙方根本没有自检或自检不认真,将对乙方进行1000元/次处罚。

六、施工辅材、机械:

施工机械和工具由乙方自备,包括电动工具、临时电源线、手锤等其它零星工具。乙方承担吊车费、氧气、乙炔、焊条辅材费用及机械、机具电费。

七、材料使用:

1、甲方保证按施工要求向乙方提供合格的施工材料,如因甲方原因提供材料不合格而造成的损失由甲方承担。

2、乙方必须在每月25日前报下月主要材料计划,零星耗材提前3天报计划。乙方提供材料计划时必须考虑公司材料采购及构件制作时间。

3、乙方必须服从甲方的限额领料管理,对进入现场的材料做好看护管理,并对施工完毕尚未验收交付使用的成品、半成品承担保护责任,必要时须设立警卫看护,费用由乙方承担。材料领用数额与结算数额超过部分按照超过部分价值的2倍罚款,在承包费中扣除。施工过程中如发现材料超领数额较大时取消其承包资格并不予结算。

八、安全生产:

1、乙方不得使用患心脏病、痴呆症、高血压、恐高症等疾病的人员进行施工,否则出现事故,一切由乙方承担。

2、乙方应服从甲方的安全监督和管理。乙方必须严格遵守安全规程,特种作业人员要持证上岗,因乙方违章或自身原因而引发的安全事故,责任由乙方承担。

3、乙方必须经常对施工人员进行安全教育,应对聘用工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,进入现场必须佩戴安全帽,高空作业系安全带,严格按照施工现场用电管理规范施工,自觉遵守总承包单位现场管理规定,服从总承包单位和甲方有关人员的指导、教育、监督和检查,如出现事故,一切损失由乙方承担,甲方不承担任何责任。

4、在施工期间,乙方施工人员若擅自离开工地,出现事故或意外,一律由乙方自行承担。

5、公司检查中,乙方有不合格或违章作业所发生的罚款在规定日期内以现金形式上交公司,如拖延或拒交将按罚款数额的双倍在承包费中扣除。

九、现场文明:

1、乙方必须做到工完、料净、场地清,否则因此所发生的费用全部由乙方承担,并按给甲方造成的不良影响进行相应处罚。

2、乙方必须对职工进行严格的安全教育,不随地大小便、不大声喧哗。

3、严禁野蛮施工,杜绝乱剔乱凿乱画等现象,每出现一次罚乙方100—500元。

4、每道工序施工前必须做好样板,经甲方、建设单位、监理单位验收合格后,方可按样板间标准大面积展开施工。

5、必须服从甲方管理,因质量、安全、进度、现场文明等没有达到甲方要求,而被甲方下令停工、返工或罚款令,乙方不得与甲方管理人员争吵,甚至围攻打骂甲方管理人员,每发生一次罚款500—1000元,并开除当事人。

6、作业队之间不准打架斗殴,非工作时间或中午饮酒后不得进入施工现场,否则每发生一次根据情节罚款100—1000元,并开除当事人。

7、乙方应严格要求和管理人员,遵守项目部和土建的规章制度,不准偷盗或破坏工地财物,否则按所偷物品价值、损失的2倍罚款,直接从乙方承包费中扣除,严重者追究当事人的法律责任。

8、施工期间,乙方因某种原因停工或终止协议,应与甲方协商后终止协议,否则所有损失完全由乙方承担,已完成工作量一律不予结算。

十、甲方的权力义务:

1、全面履行合同,针对工程的进度、质量、安全对乙方进行监督检查。

2、监督审核工程材料的使用,监督审核劳务人员的使用。

3、施工期间,乙方未能按甲方所要求的质量、安全、现场文明、材料节约率、纪律等去执行,甲方有权随时解除合同,乙方必须在限期内无条件撤离工地,并妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,不得以任何理由阻碍甲方另行组织队伍施工。所完成工作量根据情况按60%—80%结算,剩余工作量(即人工费)一律不予结算;若未在规定时间内撤离工地而造成坏的影响,所有剩余工程量不予结算且已结算工程量的款项也不再拨付。

十一、乙方的权力义务:

1、严格贯彻执行国家和上级有关部门的政策法规以及集团公司和公司制定的各项管理制度,自觉维护企业的利益,确保完成本项目的各项指标。

2、乙方应积极做好与建设单位、监理、土建的配合工作,若因乙方原因所发生此类费用由乙方承担。

3、乙方应积极配合甲方工作,协助公司检查。配合项目部完成施工日志的填写及签证、变更工作,配合甲方完成结算编制和结算审计。

4、乙方应按时向施工人员发放工资,若因工资问题施工人员到甲方或上级部门上访,甲方有权在未经乙方同意的情况下直接支付劳务人员相应拖欠工资,支付的工资在承包费中双倍扣除。

5、乙方严禁以任何理由私自从业主方承揽工程,所有承揽的工程必须以甲方身份办理手续,接受甲方的管理。否则,已经出现甲方有权立即解除与乙方的合同并按第十条第4款结算办法办理结算等手续,该项目经理永不录用。

十二、合同解除:

1、如在乙方没有完全履行本合同义务之前,总包合同终止,甲方应通知乙方终止本合同。甲方支付乙方已完工程的劳务报酬。

2、发生第十条第3款情况。

十三、合同终止:

双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,本合同即告终止。

十四、合同份数:

本合同一式三份,具有同等效力,由甲、乙双方各执一份,报公司预算部一份备案。

十五、合同生效。

合同订立时间:年月日。

合同订立地点:

本合同双方约定签字后生效。

钢构厂房合同篇十七

工程承包人(以下简称甲方):

劳务分包人(以下简称乙方):

为明确甲乙双方在工程中的责任和权力,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据建设单位与甲方已签订施工承包合同,甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

一、劳务分包范围及劳务内容:

工程名称:工程内容:主钢架、屋面板、墙面板、油漆找补。

二、承包方式及合同价款:

劳务承包。劳务费价格按照公司钢结构工程劳务承包价格计算。合同总价款为:元,大写:本工程劳务费价格组成详见附表(人工费清单)。

三、付款方式:

按照公司财务部入账的欠款余额为依据,实行按比例付款。工程竣工验收合格交付使用后付至95%,余款作为质保金,保修期满后付清。

四、工期:

执行甲方与建设单位所定合同工期或建设单位要求工期。本工程计划年月日开工,年月日竣工。

1、因乙方造成工期延误,其损失由乙方承担。

2、如乙方不能满足甲方进度要求,甲方有权对未完成工程进行分包,所发生费用按甲方计算数额直接从承包费中扣除。

五、工程质量:

1、以甲方与建设单位签订的总包合同质量约定、国家现行的《建筑安装工程施工质量验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应技术规程、施工图纸及其它相应规定为标准,按iso9001质量管理体系要求和集团公司信息化管理要求进行施工,本工程必须达到质量评定合格等级。

2、乙方接受甲方定期质量监督,按甲方制定的技术交底进行施工和班组检查,并做好记录,经甲方有关人员验收达标后方可进行结算。

3、甲方在工程质量上有停工、返工权,因不符合质量等级要求而造成的返工、修理工料的损失及罚款全部由乙方承担,按甲方计算数额直接在承包费中扣除。

4、为加强质量管理,提高工作效率,乙方应在每次向甲方报验前进行认真的自检,认为符合相关要求后方可报验,若质量管理人员在验收过程中发现问题较多,乙方根本没有自检或自检不认真,将对乙方进行1000元/次处罚。

六、施工辅材、机械:

施工机械和工具由乙方自备,包括电动工具、临时电源线、手锤等其它零星工具。乙方承担吊车费、氧气、乙炔、焊条辅材费用及机械、机具电费。

七、材料使用:

1、甲方保证按施工要求向乙方提供合格的施工材料,如因甲方原因提供材料不合格而造成的损失由甲方承担。

2、乙方必须在每月25日前报下月主要材料计划,零星耗材提前3天报计划。乙方提供材料计划时必须考虑公司材料采购及构件制作时间。

3、乙方必须服从甲方的限额领料管理,对进入现场的材料做好看护管理,并对施工完毕尚未验收交付使用的成品、半成品承担保护责任,必要时须设立警卫看护,费用由乙方承担。材料领用数额与结算数额超过部分按照超过部分价值的2倍罚款,在承包费中扣除。施工过程中如发现材料超领数额较大时取消其承包资格并不予结算。

八、安全生产:

1、乙方不得使用患心脏病、痴呆症、高血压、恐高症等疾病的人员进行施工,否则出现事故,一切由乙方承担。

2、乙方应服从甲方的安全监督和管理。乙方必须严格遵守安全规程,特种作业人员要持证上岗,因乙方违章或自身原因而引发的安全事故,责任由乙方承担。

3、乙方必须经常对施工人员进行安全教育,应对聘用工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,进入现场必须佩戴安全帽,高空作业系安全带,严格按照施工现场用电管理规范施工,自觉遵守总承包单位现场管理规定,服从总承包单位和甲方有关人员的指导、教育、监督和检查,如出现事故,一切损失由乙方承担,甲方不承担任何责任。

4、在施工期间,乙方施工人员若擅自离开工地,出现事故或意外,一律由乙方自行承担。

5、公司检查中,乙方有不合格或违章作业所发生的罚款在规定日期内以现金形式上交公司,如拖延或拒交将按罚款数额的双倍在承包费中扣除。

九、现场文明:

1、乙方必须做到工完、料净、场地清,否则因此所发生的费用全部由乙方承担,并按给甲方造成的不良影响进行相应处罚。

2、乙方必须对职工进行严格的安全教育,不随地大小便、不大声喧哗。

3、严禁野蛮施工,杜绝乱剔乱凿乱画等现象,每出现一次罚乙方100—500元。

4、每道工序施工前必须做好样板,经甲方、建设单位、监理单位验收合格后,方可按样板间标准大面积展开施工。

5、必须服从甲方管理,因质量、安全、进度、现场文明等没有达到甲方要求,而被甲方下令停工、返工或罚款令,乙方不得与甲方管理人员争吵,甚至围攻打骂甲方管理人员,每发生一次罚款500—1000元,并开除当事人。

6、作业队之间不准打架斗殴,非工作时间或中午饮酒后不得进入施工现场,否则每发生一次根据情节罚款100—1000元,并开除当事人。

7、乙方应严格要求和管理人员,遵守项目部和土建的规章制度,不准偷盗或破坏工地财物,否则按所偷物品价值、损失的2倍罚款,直接从乙方承包费中扣除,严重者追究当事人的法律责任。

8、施工期间,乙方因某种原因停工或终止协议,应与甲方协商后终止协议,否则所有损失完全由乙方承担,已完成工作量一律不予结算。

十、甲方的权力义务:

1、全面履行合同,针对工程的进度、质量、安全对乙方进行监督检查。

2、监督审核工程材料的使用,监督审核劳务人员的使用。

3、施工期间,乙方未能按甲方所要求的质量、安全、现场文明、材料节约率、纪律等去执行,甲方有权随时解除合同,乙方必须在限期内无条件撤离工地,并妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,不得以任何理由阻碍甲方另行组织队伍施工。所完成工作量根据情况按60%—80%结算,剩余工作量(即人工费)一律不予结算;若未在规定时间内撤离工地而造成坏的影响,所有剩余工程量不予结算且已结算工程量的款项也不再拨付。

十一、乙方的权力义务:

1、严格贯彻执行国家和上级有关部门的政策法规以及集团公司和公司制定的各项管理制度,自觉维护企业的利益,确保完成本项目的各项指标。

2、乙方应积极做好与建设单位、监理、土建的配合工作,若因乙方原因所发生此类费用由乙方承担。

3、乙方应积极配合甲方工作,协助公司检查。配合项目部完成施工日志的填写及签证、变更工作,配合甲方完成结算编制和结算审计。

4、乙方应按时向施工人员发放工资,若因工资问题施工人员到甲方或上级部门上访,甲方有权在未经乙方同意的情况下直接支付劳务人员相应拖欠工资,支付的工资在承包费中双倍扣除。

5、乙方严禁以任何理由私自从业主方承揽工程,所有承揽的工程必须以甲方身份办理手续,接受甲方的管理。否则,已经出现甲方有权立即解除与乙方的合同并按第十条第4款结算办法办理结算等手续,该项目经理永不录用。

十二、合同解除:

1、如在乙方没有完全履行本合同义务之前,总包合同终止,甲方应通知乙方终止本合同。甲方支付乙方已完工程的劳务报酬。

2、发生第十条第3款情况。

十三、合同终止:

双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,本合同即告终止。

十四、合同份数:

本合同一式三份,具有同等效力,由甲、乙双方各执一份,报公司预算部一份备案。

十五、合同生效。

合同订立时间:xx年xx月xx日。

合同订立地点:

本合同双方约定签字后生效。

钢构厂房合同篇十八

承包方(乙方):宁夏哲邦钢结构有限公司。

签订时间:20xx年5月13日。

签订地点:平罗县太沙工业园区平罗县宇昇科技有限公司。

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

第一条工程项目。

一、工程名称:原料库房、厂房、产品库房钢结构安装(包工包料)。

二、工程地点:平罗县太沙工业园区平罗县宇昇科技有限公司。

三、承包范围和内容:原料库房、厂房、产品库房等,钢结构原材料,型材加工费用及安装工程费用。

四、工程建筑面积:11200平方米。

五、承包工程总价:每平方米800元×11200平方米=总价896(万元)。

第二条施工准备。

一、发包方:

1.20xx年5月20日前做好建筑红线以外的“三通”,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。

2.合同签订后3天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图及施工技术资料3份。

二、承包方:

1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;。

2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;。

3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。

第三条工程期限。

一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为50天(日历天),自20xx年5月20日开工至20xx年7月10日竣工验收。

二、开工前3天,承包方向发包方发出开工通知书。

三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;。

6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;。

7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条工程质量。

一、本工程质量经双方研究要求达到:

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:

3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;。

发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施;。

6.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。

第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理。

一、所需材料及设备均有承包方现行垫付购买;。

二、工人工资及日常生活开支由承包方现行垫付;。

三、发包方负责检验承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,经检验符合质量要求的,方可用于工程,不符合质量要求的,应按有关规定处理。

第六条工程价款的支付与结算。

工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。

一、本合同签订后30日内,发包方支付不少于合同总价的30%备料款,计人民币268万元。

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在3日内按核实的工程进度支付进度款,工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息一次支付给承包方。

三、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之十的违约金。

四、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。

五、承包方在单项工程竣工验收后1天内,将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查,发包方在接到结算文件2天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办银行审定后拨款。

第七条施工与设计变更。

一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。

三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。

四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。

第八条工程验收。

一、竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续。

三、工程竣工验收后,方包方方可使用。

在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。

第九条违约责任。

承包方的责任:

一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

发包方的责任:

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。

四、承包方验收通知书送达3日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

第十条纠纷解决办法。

任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第方式解决:

一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;。

二、向人民法院起诉。

第十一条附则。

一、本合同一式3份。甲乙双方各执正本一份,剩余一份备案。

二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

甲方:乙方:日期:

钢构厂房合同篇十九

本文目录。

建设名称:

工程单位:

承包单位:

建设单位:(以下简称甲方)。

施工单位:(以下简称乙方)。

为了明确双方责任,分工协作,互相配合,根据国家有关规定,钢结构工程承包具体情况,经双方协商一致,签订本合同。

第一条:工程名称:

第二条:工程地点:

第三条:工程范围:

第四条:承包方式:

1、包工包料。

2、工程造价按元/m2,面积暂定m2总造价人民币元(大写)。

如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证,决算时按实际平方计算。

第五条:工程承包范围包括:制作、安装、配件、运输、油漆,屋面上采用、墙面采用、钢梁、檀条等采用甲方提供的施工图纸。

第六条:工程期限:乙方收到甲方通知后天内必须进场,进场后施工期限为天,在施工过程中,由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的,顺延期限。

第七条:工程结算。

1、本合同订立生效后三日内,甲方支付乙方备料款%,计万元。

2、钢构件材料进场开始吊装前,付总价的%,计万元。

3、钢构件框架安装完毕,盖屋面板前付总价的%,计万元。

4、竣工验收合格一星期内,付工程款的%,计万元。

5、因甲方拖欠预付款和进度款,而影响施工进度,造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外,还应由甲方承担相应的经济损失。

6、所有工程款必须汇入乙方指定账户,并由乙方财务部门出具收款收据证明,否则乙方不予承认。

第八条:工程质量验收。

1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工,确。

保质量,施工中因施工责任造成不合质量要求,甲方必须及时提出,乙方应保证质量,负责返工修补并承担一切费用,凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题,由乙方无偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准)。

2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收,竣工前乙方提出交工。

通知书。

甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收并签具验收证明逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可使用未经验收甲方擅自使用则视为工程验收合格)。

第九条:施工准备:施工前甲方应尽力协助乙方施工安装,并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续,施工图纸由甲方提供。

第十条:补充条款。

第十一条:合同生效及分数。

1、本合同自双方签盖章收到备料款后即生效,至工程竣工及价款结清后失效。

2、本合同正本贰份,双方各执一份;副本贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件,并与本合同一并具有法律效力。

第十二条:附则。

1、本工程甲方指派同志,乙方指派同志,为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。

2、贯彻国家安全生产的有关规定,确保安全施工,如施工中发生工伤事故及经济损失,由乙方负责。

3、一方擅自中止合同,须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。

建设单位(盖章)施工单位(盖章)。

代表(签)代表(签)。

甲方负责人电话乙方负责人电话。

年月日年月日。

返回目录。

总承包单位:

分包单位:

第1条工程概况。

1.1工程名称:

1.2工程地点:

1.3工程面积:钢结构部分平方米。

1.4工程内容:钢结构及维护和保温工程。

1.5承包范围:所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容。

1.6设计单位:

1.7监理单位:

开工日期:

竣工日期:

总日历日期:日历天

质量等级:合格。

合同价款:万元。

乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装,不得转包。

本工程价款的计算按工程总造价一次确定,如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。

安全措施、技术措施由乙方提供技术方案,经有关专家评审,甲方批准认可。

第2条合同文件及解释顺序。

本工程合同由以下文件组成:

1、工程承包合同;

2、工程补充合同;

3、工程设计变更;

4、工程联系单;

5、工程签证。

第3条合同文件使用的标准适用法律。

适用标准、规范:本工程应执行的规范如下:

《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定。

第4条图纸。

甲方在满足工程总进度计划前提下,按质按量提供建安配套施工图纸。

第5条甲方驻工地代表。

甲方委派同志为驻工地代表。

第6条乙方驻工地代表。

乙方委派同志为驻工地代表。

乙方委派负责现场施工。

第7条甲方工作。

甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。

甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。

甲方负责进行脚手架的配合工作。

甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。

甲方负责按合同支付工程款。

第8条乙方工作。

第9条进度计划。

第10条工期提前和延误。

本工程甲方标书要求总工期为天。

本工程乙方如按75天完成,甲方给予万元人民币的奖励。

如乙方不能在75天内完工,则给予万元人民币的处罚(付款方法及细则另见合同补充)。

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/10881526.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档