在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能够喜欢!
包干制合同篇一
承包方:___________________,简称乙方
企业经营者:________________________
甲、乙双经协商,签订本合同。
一、承包期限:_______________________
二、承包形式为下列第_________种:
1.定额补贴,超亏不补,减亏全留
(1)承包期间,财政共给乙方亏损补_______元,其中______的_____元; _______的________元;_______的 _______元。
(3)乙方亏损数额低于上述定额,低于定额的部分全部留给乙方。
2.亏损补贴,减亏分成
乙方的全部亏损,由财政给予补贴,减亏部分,由甲、乙双方按下述比例分成;_______年,甲方______%,乙方_____%;_____年,甲方______%,乙方______%;______年,甲方______%,乙方______%。
三、减亏留成的使用
八、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
十、对企业经营者的奖惩
十一、合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第_____种方式解决:
(二)依法向人民法院起诉。
十二、合同的生效条件和生效日期_________________________
十三、其他事项
附件(略)
甲方:(公章) ____________________
地址:_____________________________
法人代表(签章):_________________
代理人(签章):___________________
乙方:(公章或个人签章) __________
地址:_____________________________
企业经营者(签章):_______________
签约日期:________年______月_____日
签约地点:_________________________
包干制合同篇二
发包人(发包方):
承包人(承包方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称: 工程
工程地点: 灵武市宁东镇宝丰能源项目区内
承包方式:
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
开工日期: 竣工日期:
四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款
按约定的承包方式、承包范围等,固定总价为人民币 元(大写) (含税) ;除非发生了不可抗力,此固定总价不作调整。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
在同时满足下列条件时,本合同即告生效:
双方的法定代表人或其授权代表已在本协议书上签字、并加盖单位公章或合同专用 章。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
包干制合同篇三
(固定价款)
合同编号:
发包人:
承包人:
第一部分 协议书
发包人(发包方):
承包人(承包方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:工程
工程地点:
承包方式:
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
开工日期:竣工日期:
四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款
按约定的承包方式、承包范围等,固定总价为人民币元(大写) (含税) ;除非发生了不可抗力,此固定总价不作调整。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:年 月 日
合同订立地点:
在同时满足下列条件时,本合同即告生效:
双方的法定代表人或其授权代表已在本协议书上签字、并加盖单位公章或合同专用 章。 (此页以下无正文)
(此页为签字页无正文)
发包人: 承包人:
(公章) (公章)
地 址: 地 址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电 话:电 话:
传 真:传 真:
开户银行:开户银行:
帐 号:帐 号:
邮政编码: 邮政编码:第二部分 通用条款
一、词语定义及合同文件
1、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:
1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门:指国务院有关部门、省级以上建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
包干制合同篇四
发包人(发包方):
承包人(承包方):
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称: 工程
工程地点: 灵武市宁东镇宝丰能源项目区内
承包方式:
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
开工日期: 竣工日期:
四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款
按约定的承包方式、承包范围等,固定总价为人民币 元(大写) (含税) ;除非发生了不可抗力,此固定总价不作调整。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
包干制合同篇五
发包人(发包方):
承包人(承包方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的'原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称: 工程
工程地点: 灵武市宁东镇宝丰能源项目区内
承包方式:
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
开工日期: 竣工日期:
四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款
按约定的承包方式、承包范围等,固定总价为人民币 元(大写) (含税) ;除非发生了不可抗力,此固定总价不作调整。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
包干制合同篇六
承包方:_________________,简称乙方,企业经营者___________。
甲、乙双方经协商,签订本合同。
一、承包期限:___________________________
二、承包形式为下列第__种:
1.定额补贴,超亏不补,减亏全留
(1)承包期间,财政共给乙方亏损补贴_____元,其中____年___
_元;____年____元;____年____元。
(3)乙方亏损数额低于上述定额,低于定额的部分全部留给乙方。
2.亏损补贴,减亏分成
乙方的全部亏损,由财政给予补贴:减亏部分,由甲、乙双方按下述比例分成;
____年,甲方___%,乙方___%;____年,甲方___%,乙方
___%;____年,甲方___%,乙方___%。
三、减亏留成的使用
乙方对减亏的留成,按下述比例建立生产发展、奖励、福利三项基金:____
________________
五、技术改造任务
六、固定资产的增值和维护
承包期间,甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动,并有义务(一)__________________________________;(二)_______________________;(三)_________________________。
/font/spanspan class=px14font size=3
八、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
九、违约责任
_______________________________
十、对企业经营者的奖惩
奖励:__________________________________
处罚:__________________________________
十一、争议的解决方式
_____________________________________
十二、合同的生效条件和生效日期
_____________________________________
十三、其他事项
1.________________________________
2.________________________________
3.________________________________
4.________________________________
附件:1._____________________________
2._____________________________
3._____________________________
甲方:(公章)______乙方:(公章或个人签章)_____
地址___________地址_______________
法人代表(签章)_____企业经营者(签章)________
代理人(签章)______
签约日期: 年 月 日
签约地点:
〔说明〕承包方即乙方如是个人时,应在合同最后署个人姓名并盖章,企业经营
者(签章)一栏不必填写。
包干制合同篇七
发包方:___________(简称甲方),地址:___________,法人代表:___________。
承包方:___________(简称乙方),地址:___________,企业经营者:_________。
甲乙双方根据,经协商签订本合同。
一、承包形式为上缴利润递增包干。
二、承包期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,共_____年。
三、上缴利润数额
1.乙方以_____元为上缴利润包干基数,自_____年起,按平均每年递增_____的比例上缴利润,即_____年为_____元,_____年为_____元,_____年为_____元。
2.上缴利润后剩余部分,全部留给乙方,由乙方首先归还国家贷款,然后建立生产发展基金、奖励基金和职工福利基金。各项基金的比例为:(见下表)
生产发展基金奖励基金福利基金备注年年年
3.乙方完不成上缴利润时,其差额由乙方用当年留利抵交。不足时,用企业资金抵交。
四、承包期间,乙方保证完成国家的指令性计划:___________________________________。
五、主要经济技术指标
1.乙方保证_____年达到__________企业标准,_____年达到__________企业标准。
2.承包期间,新增固定资产总额为_____元,其中_____年_____元,_____年_____元,_____年_____元。
3.新产品开发数分别为:_____年_____个,_____年_____个,_____年_____个;主要项目是;新产品产值率为:_____年,_____年,_____年,_____。
4.承包期间技术改造投资总额共_____元,新增总产值_____元,利润_____元。
5.承包期间产品质量达到级标准,新创。
六、承包期间,甲方有权对乙方的经营管理活动进行监督和检查;有权。承包期间,甲方必须尊重乙方自主权,不干预乙方正常经营活动;并帮助乙方解决下述问题:___________________________________。
七、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。企业经营者为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利:
(一)__________________________________;
(二)__________________________________;
(三)__________________________________。
八、违约责任
1.甲方无理干扰乙方的生产经营活动,给乙方造成损失的,从上缴利润中扣除赔偿金额。赔偿金的计算方法为____________。
2.甲方不按合同第______条规定为乙方解决______问题时,按______的______交付违约金,违约金从上交利润中扣除。
3.乙方未按合同完成上缴利润总额或年度上缴利润额,按下述办法交付违约金:______________________________。
4.乙方未实现第______条规定的经济技术指标的,按下述办法交纳违约金;未实现企业升级时,____________;新增固定资产达不到规定数额时__________________;技术改造任务未完成时__________________;产品质量未达到规定标准时,____________。
5.乙方承包期间,给企业财产造成损害的,按下述办法支付赔偿金:________________________。
6.______________________________。
九、企业经营者的奖惩
乙方完不成承包指标时,分别下列情况对企业经营者进行处罚:
1.____________________________;
2.____________________________;
3.____________________________。
乙方完成或超额完成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行奖励:
1.____________________________;
2.____________________________;
3.____________________________。
十、合同的变更和解除
1.____________________________。
2.____________________________。
3.____________________________。
十一、争议的解决方式
因本合同发生争议时,双方应协商解决,协商不成时,以下列第____种方式解决;
1.由____工商局经济合同仲裁委员会仲裁;
2.由____法院审判。
十二、本合同自____时起生效。
合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份,副本一式____份,分送____________________。
甲方:_______________(公章)乙方:___________(公章或个人签章)
法人代表:___________(签章)企业经营者:_______________(签章)
代理人:_____________(签章)
签约日期:__________________
签约地点:___________________
包干制合同篇八
甲方:
乙方:
甲、乙双方就 装饰装修工程争议事宜经平等协商后达成以下补充意见:
一、双方议定该工程总包价(一口价)由原合同小写 元修订为大写:人民币贰佰壹拾捌万零伍佰玖拾伍元整(小写: 元),该金额包含本项目内的基础施工、高层加建、开挖地下室及乙方施工效果图中与装修有关的所有费用。该工程为交钥匙工程,乙方不得再以其他任何理由要求增加工程款。负一层东侧地下室(尚未开挖)工程量及主材另计。
二、本工程的验收标准:甲乙双方在最终验收时以甲方签名的施工图纸为准;变更工程以甲方签名的《工程变更单》为准;效果图中有装修项目但图纸中没有的,以效果图为准。效果图中的家用电器、家私、窗帘、装饰品不在乙方承包范围内。
三、经双方协定,原主合同及附件条款不变,该补充协议与原签署的主合同及文件有冲突的,以本协议为准。
四、原协议中因乙方工作失误导致施工项目及材料(如橱柜、电线)遗漏预算的,由乙方自行负责(甲方概不负责补充费用)。原主合同中的洁具、灯具、大理石双方协定由甲方自行负责购买,乙方负责安装施工,甲方不另付其人工费。
五、甲方同意向乙方追加工程款人民币30万元(已包含在合同总价款2,180,595元中),该款项是高层加建、已开挖地下室部分工程款及其相应装修费用,该30万元中含5万元的艺术涂料款,甲方选择的艺术涂料的货款总额超过5万元部分由甲方另行支付。乙方合同项下的主材含主合同内及加建、挖建等增加工程等所有项目内的楼梯扶手、房间实木复合门、铁艺门、马赛克、木地板、中式橱柜、西式橱柜、衣柜等。
六、工程款的支付方式:乙方根据工程进度的需要,应在用款十天前向甲方提交申请付款报告,甲方在收到乙方的申请报告后一周内安排付款。
七、本协议一式两份,甲方双方各执一份,自双方协议签字盖章之日起生效。
八、原协议约定争议管辖作废,因主合同及本补充协议引起的争议由广州市黄埔区人民法院管辖。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
包干制合同篇九
发包方:_________(简称甲方)
法人代表:_________承包方:_________(简称乙方)
企业经营者:_________甲、乙双方经协商,签订本合同。
一、承包期限:_________
二、承包形式为下列第_________种:
1.定额补贴,超亏不补,减亏全留
(1)承包期间,财政共给乙方亏损补贴_________元,其中________年_________元;________年_________元;________年_________元。
(2)乙方亏损超出上述定额,由乙方自行解决。解决办法为:_________
(3)乙方亏损数额低于上述定额,低于定额的部分全部留给乙方。
2.亏损补贴,减亏分成
乙方的全部亏损,由财政给予补贴;减亏部分,由甲、乙双方按下述比例分成:________年,甲方_________%,乙方_________%;________年,甲方_________%,乙方_________%;________年,甲方_________%,乙方_________%。
三、减亏留成的使用
四、主要经济技术指标_________
五、技术改造任务_________
六、固定资产的增值和维护_________
(一)_________;
(二)_________;
(三)_________。
八、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
九、违约责任
_________
十、对企业经营者的奖惩
奖励:_________
处罚:_________
十一、争议的解决方式
_________
十二、合同的生效条件和生效日期
_________
十三、其他事项
_________甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
地址:_________
地址:_________
法人代表(签章):_________
企业经营者(签章):_________
代理人(签章):_________
代理人(签章):_________
________年____月____日
________年____月____日
签订地点:_________
签订地点:_________
借款合同合集八篇
雇佣合同合集六篇
担保合同合集五篇
借调合同范文合集
聘用合同合集九篇
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/11392884.html】