在合同中，双方约定了具体的权利和义务，以确保合作的顺利进行。编写合同时应该认真对待，确保各项条款的详实和合理性，以避免纠纷。以下是小编为大家收集的合同范本，供大家参考和借鉴。
安装电动门合同篇一
合同编号：
甲方 ：
乙方 ：
根据《中华人民共和国合同法》及国务院20xx年第549号令《特种设备安全监察条例》的有关规定，甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任，甲乙双方经协商一致，就甲方委托乙方完成润滑的安装及报装报检的相关事宜约定如下：
1、工程名称： 润滑安装
2、设备型号、数量及安装费用：
备注：1、本合同总价包含全部润滑设备安装及安装辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费，以及报装报检费。但不包括土建整改、土建回填装饰、土建配合费等第三方收费。
2、发票类别：普通发票。
2、润滑安装完毕、检验合格并取得准运证后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次润滑安装费总价的 % 。
以上款项以转账方式支付至银行指定账户。达到付款条件后，乙方应向甲方递交情况报告，甲方支付约定款项的期限自收到请款报告之日起算。同时，甲方向乙方支付货款前，乙方应向甲方开具足额发票，否则甲方有权顺延付款时间。
(6)及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准
(7)有更高标准版本的按高标准执行
根据国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令)规定，乙方应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。
1、 本合同中 号梯的安装工期为 日历天，自甲方书面通知开工之日起计算至润滑安装完成、验收合格取得《安全验收合格证》及准运证并交付使用之日止。开工时应满足以下条件：
(1)货到工地经甲乙双方共同完成验货;
(2)甲方已经按乙方要求完成井道整改;
(4)具备乙方进场安装施工脚手架、井道照明等附加工程的施工条件;
(5)甲方按本合同约定支付了相应款项。
如非乙方的原因，使乙方无法按照双方约定的安装工期进行安装、调试(如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等)，乙方对所造成的延期和误工不负责任，甲方应签认工期顺延;如因乙方原因影响润滑安装、调试的，由乙方承担延误工期的违约责任。
2、乙方在甲方进行润滑安装涉及的土建整改施工时进行确认及指导，发现土建不符合润滑安装要求时应立即提出整改要求。甲方负责协调乙方与土建施工单位之间的配合。乙方已与甲方、监理方共同对土建进行初步勘测，确认土建参数是否符合润滑安装要求，如需要整改的，乙方应于签订本合同后三日内，一次性提出书面整改意见，如乙方不在合同约定时间提出整改意见，或在安装过程中提出其他整改问题而导致安装延误的，责任由乙方承担，发生的整改费用也由乙方承担。
3、乙方必须在第五条第1款前4项具备的情况下方可进场施工，如因甲方延误工期的情况发生，乙方就已搭设的安装脚手架向甲方书面提出是保留至复工还是先拆掉复工时重新搭设，待甲方复函后按函意执行。
1、乙方免费负责办理润滑报装、报检、报验手续、代办注册登记手续及准运证。
2、安装结束后，乙方以书面形式报告甲方，并提供相关资料，向质监部门提出验收报告，并承担验收费用。
3验收中如有涉及乙方责任的整改项目，乙方须整改合格后通过验收并取得《安全验收合格证》及准运证后方可办理设备竣工移交手续，整改期间所发生的费用由乙方承担;因此延误工期的，乙方还应承担延误工期的违约责任。
1、甲方责任
1)按照乙方要求协助乙方完成润滑设备现场起吊、并协助乙方完成润滑到货时的卸货和到存储地点的搬运，以上费用由乙方负责。
2)在乙方进场前，在安装施工现场应提供足够面积的并符合风雨保护措施要求的润滑部件存储库房和工具室。润滑部件及工具的安全保管及费用由乙方自行负责承担。
3)在乙方的协助下提供符合润滑总布置图要求的机房、井道、底坑和各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。
4)机房内每台润滑设备上方至少应有一个吊钩(未装有吊钩的，乙方负责安装，相应费用已包含在本合同第一条约定的安装费用中)或起重梁(应有清楚的承载标识)，以便在安装或维修中对曳引机或轿厢起吊，提供其承载力和吊钩位置应符合布置图的要求;并提供符合润滑规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制,并从供端就零地分开)，在安装开工前，电源应提供到润滑机房内。润滑安装、调试过程中产生的水电费用由乙方承担。
5)落实专人负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。
2、乙方责任
1)施工前须提供施工方案安全保证措施报监理、甲方，经审批符合要求后才能按方案施工。遵守总承包单位的现场管理规定，服从现场整体管理，并且对工作内容范围的安全负安全责任。
2)在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。
3)完成保证五方通话、消防润滑及润滑监控系统正常运行所需的线缆布线、敷设及调试，并完成润滑轿厢内监控摄像头的安装。
4)乙方应提供润滑起重及吊钩位置(包括预留洞口)图纸;负责搭建符合国家安全规定和施工要求的施工润滑的脚手架，润滑安装完工后拆除，安拆费、架子等租赁费已含在安装调试总费用中。
5)负责设备的起重、分层、搬运、就位等工作，按照国家润滑安装规范质量标准完成设备的安装和调试工作，直至符合相关的设计要求和质量验收标准，出具设备安装检验报告和产品合格证书。
6)负责润滑安装及质量的自检验收。
7)润滑安装后，如经检验部门认定确因乙方施工质量或产品自身质量问题不能一次通过验收的，由乙方负责整改或重做，费用乙方负责。
8)参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工，落实协调会议要求。
9)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身意外伤害保险。如因乙方原因造成安全或生产事故，由乙方全额负责。
10)负责向当地质量技术监督部门进行开工和验收申报，并配合当地质量技术监督部门进行现场验收工作，负责代办润滑注册登记证、准运证，同时，承担报装、报验等费用。
11)负责润滑设备、施工设备和工具的保管及施工现场安全。
12)润滑验收完毕取得《安全验收合格证》、准运证15日内，将润滑设备及相关资料移交甲方。
13)按照合同约定提供设备质保期及设备安装质量保修期内的服务。
14)施工中产生的各种废弃物，由乙方按照项目所在地环境管理法律法规及有关规定予以处理。所需费用由乙方负责承担。
16)如施工过程中，乙方应避免损害现场已完成的其他专业的成品、半成品，如因乙方造成其他专业的成品、半成品损坏的，乙方应承担赔偿责任。
17)负责润滑五方通话中的机房与值班室之间的电缆布线;负责消防润滑与消防控制中心之间控制线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆采购及土建工作)由甲方负责完成。
18)负责自润滑机房至监控中心之间的监控线缆的敷设。布设线缆以外的.工作(线缆及摄像头采购及土建工作)由甲方负责完成。
润滑设备及润滑安装(含乙方负责安装完成的视频监控及五方通话系统)的质量保证期及售后服务按甲乙双方签订的《 润滑购销合同》中的第8条约定的内容执行。
1、甲方应依合同约定及时向乙方支付安装调试款项，否则每延误一天，乙方有权按甲方应付而未付款金额的万分之二向甲方收取违约金。计算方式从约定付款期满后第八天开始计算;如甲方违约给乙方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由甲方承担赔偿责任。
2、因乙方原因迟延完工的，逾期每天甲方有权按甲方已付款金额的万分之二向乙方收取违约金。计算方式从约定完工日期届满后第八天开始计算;如乙方违约给甲方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由乙方承担赔偿责任。
指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括洪水、火灾、飓风、地震、山崩、战争、恐怖主义事件、*乱或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，提出不可抗力的一方应采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，若该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务的，可不承担由此造成的责任。
1、本合同所有条款均为打印文字，文本不得涂改，自双方签字盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜，双方协商，另行签订补充协议，经双方盖章后生效。
2、补充协议、合同修改书、安装(工程)联系单等与本合同有关的文件资料为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等法律效力。
3、本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
4、本合同正本一式陆份，甲方执行肆份，乙方执行贰份，自双方盖章之日起生效。
甲 方
单位名称
签约代表
签订日期年 月 日
乙 方
单位名称
签约代表
签订日期年 月 日
安装电动门合同篇二
合同编号： 签约时间： 工程地点：
发包单位：____________（以下简称甲方）
联系电话：___________
单位地址：___________
甲方代表：____________
承包单位：___ ___（以下简称乙方）
联系电话：___________
单位地址：_________
乙方代表：__________
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：
第一条 甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：
1、设备情况：
产品名称 规格型号 单位 数量
2、 安装工程概况：
（1）工程地点及面积： ；
（2）工程造价：元；
（3）开工日期：20xx年 月 日；
（4）竣工日期：20xx年 月 日；
（5）付款方式：（1）、现金 （2）、转帐支票
第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可；未有甲乙双方验收签字，材料、设备不得使用、安装。
第三条 产品的安装、调试、验收：
1、 乙方负责中央空调设备的安装、调试。
甲乙双方商定：
（2）20xx年 月 日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；
（3）20xx年 月 日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部中央空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。
第四条 价款结算方式及期限：
1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款（固定价款）；
2、本合同工程安装总价款为人民币：__________元（大写： ）；
（3）工程尾款（占合同总金额的__3_%） 元（大写：__________元），设备调试完毕，工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。
3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。
第五条 违约责任
一、乙方责任：
1、工程现场乙方负责人 全面负责安装施工现场的工作；
2、 除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、 乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
4、 由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任：
1、工程现场甲方负责人 全面负责安装施工现场的工作；
2、开工前_____天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电；
3、开工前_____天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单；
4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回中央空调设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。
5、 甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、 对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认，工期相应顺延：
（1） 工程量变化或设计变更；
（2） 不可抗力；
（3） 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；
（4） 甲方同意工期顺延的其他情况。
第六条 产品质量责任和售后服务条款
1、自验收之日起，工程保修期为壹年（由大森林林制冷提供）。
在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。
2、质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
第八条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条 由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十一条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十二条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
第十三条 合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
安装电动门合同篇三
于_________年_________月_________日，_________(简称甲方)与_________(简称乙方)，签订安装_________的项目合同。
1.安装工程名称：_________。
2.工程地点：甲方_________港口。
3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。
5.安装工程总价格：_________美元整。
6.安装工程付款进度：
第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。
第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。
7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。
8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。
9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。
11.工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。
12.工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好_________年。
13.附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。
14.附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。
15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款：主机的保养乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________保养服务一年，每_________个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
安装电动门合同篇四
签定合同双方：
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
通过甲乙双方共同协商决定，依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，以单价合同的方式，甲方决定将交通驾校、另安路、渝建路、金佛路、大梁山、武陵山防护栏安装工程承包给乙方,乙方自愿承担该项施工任务。甲、乙双方本着平等协商的原则，达成以下共识：
1、每公里护栏安装造价为万元，其中包含: 材料费 万/公里，人工安装费万/公里，运费万元/公里（含：上下车搬运费等）。
以上单价包含施工中的各项直接费用和间接费用，包括税金、利润、各项管理费用以及材料
费和安装费用。其中工程材料由乙方自行购买，乙方根据甲方指定的材料存放地点自行运输到施工地段。
二、工程质量
量检验评定标准及相关施工规范对工程进行严格检查验收。
2、护栏立柱、波形梁及托架的安装应符合设计和施工的要求。
3、为保证防护栏的整体强度，护栏立柱的埋置深度及基础应符合设计要求，波形防护栏的端头处理应满足设计要求，设计未作要求的应满足甲方的要求。
4、基坑的深度、宽度应不小于设计尺寸，基础混凝土的强度必须满足设计标号要求。
长4320 mm×宽310mm×厚3cm每块
立 柱 直径114mm×长1400mm×4.5mm 每根
托 架 长300mm×宽70mm×4.5mm每个
乙方按设计图纸检查甲方提供的材料规格，符合设计要求后方可使用进行安装。
6、乙方应牢固树立质量意识，对所承建的工程质量实行责任终身制。乙方施工中如因质量问题无条件返工，造成的一切经济损失乙方自行负责，交付使用后一年内出现质量问题，由乙方无偿和无条件修复，并承担因此而给甲方造成的一切损失。
员、车辆、牲畜等一切伤亡和财产损失，均由乙方负责人承担一切法律责任和经济责任，甲方不负任何经济和法律责任。施工期间应保证车辆、行人安全通行。
乙方在施工期间应无条件服从甲方和监理的.管理，否则甲方有权予以单方面解除合同，乙方应在每月20日向甲方上报工程进度表。
甲方需全额工程款先支付乙方后，乙方再组织施工队伍进场施工，工程竣工后甲方负责该工程质量的验收。
乙方必须于 年月 日进场，年 月日竣工交付使用，如乙方超过工期，将承担一切因延误工期所带来的一切经济和政治责任。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方代表：乙方代表：
年月日 年月日
安装电动门合同篇五
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。
一、工程项目。
1.工程名称：闭路监控系统供货及安装工程。
2.交货及安装工程地点：
承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，并包通过有关技防办部门的验收。（设计方案以甲方认可为准）。
二、系统总造价及其支付。
（一）系统总造价。
1.本监控系统含税总造价（含感应卡费用）为人民币_______。
2.整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。
（二）工程款支付。
甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：
1.签订合同之日起_______日内甲方付总工程款的_______%；
2.工程全部完工，测试成功即付总工程款的_______%。
3.通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的_______%。
三、工期。
1.本合同签订后，乙方于_______年_______月_______日进场，到_______年_______月_______日止，完成安装调试（以通过用户及甲方代表验收合格为准）。
2.在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。
四、供货及安装。
1.本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
2.乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。
3.乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可，方可采购进场安装。
五、维修保养。
年限材料费维护服务费。
第一年免免。
第二、三年收取材料成本费20__元/年。
2.保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。
3.保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。
4.甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分（如：线路、零件）后造成损坏；非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。
六、双方责任。
（一）甲方责任：
1.审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的_______日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。
2.按工程进度向乙方支付工程款。
3.委派_______为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
4.在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。
5.组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
（二）乙方责任：
1.按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3.对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
4.对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。
5.遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。
七、违约责任。
1.除不可抗力（战争、天灾等）外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价_______％的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。
2.甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的_______％计付违约金。
3.由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的_______％向甲方计付违约金。逾期超过_______日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的_______%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就不足部分承担赔偿责任。
八、其他事宜。
1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后天内付清，否则按逾期付款处理。
2.本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
3.双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向_______人民法院提起诉讼。
4.双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。
5.甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果_______日内不答复视为认可。
6.本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。
7.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具同等法律效力。
甲方：______________乙方：______________。
签约代表：__________签约代表：__________。
联系电话：__________联系电话：__________。
地址：______________地址：______________。
签约地点：__________签约时间：__________。
安装电动门合同篇六
甲方：
乙方：xxx设备有限公司
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、乙方为甲方提供地面采暖系统的设计、安装、调试等项目工程，经双方协商同意后，签署以下合同。
一、 标的、地址，合同价款及付款方式：
详见合同附件：威能锅炉采暖配置表、报价单。
合同总价：
项目地址：
付款方式：
二、双方责任：
甲方责任：
1.提供工程相关的原始图纸和资料；
2.开关前两天，为乙方进场施工做好现场准备，保持地面整洁；
3.免费提供施工期间的水、电、天然气，配合乙方孔洞施工等土建工作；
4.协调好施工与其他工程队的关系，协调保护地暖施工完成部分成品。 乙方责任：
2.按时完成人员，材料等进场准备工作；
3.保护原房屋结构和其他财产不受破坏；
4.文明施工，做好离场清洁工作；
三、工程验收、调试、保修、维护和工期：
1.乙方材料进场后，由甲方对材料进行验收，并协助保管；
2.隐藏工程应由甲方或甲方工程项目监理或甲方工程项目业主验收并备案；
3.由乙方负责系统调试，完毕后交付甲方；
4.工程竣工后，甲方应对工程进行验收并填写验收单；
6.乙方按工程进度，及时提供关于工程质量的技术材料，如材料设备合格证书、试气、试压及测试报告等。
7.甲方负责设备安装和调试，须配合乙方装潢进度，乙方配合提供施工条件。
8.因不可抗力或买方原因造成的误工，工期可顺延。
四、违约责任及解决办法
1.如因一方未履行合同或违反国家法规所造成损失，均由责任方承担全部责任。
2.合同在执行过程中如果发生争执，经双方协商未解决，向江阴人民法院起诉。
五、本协议一式贰份，双方各执壹份，自双方签字盖章起生效。
安装电动门合同篇七
合同签订时间：
合同签订地点：
发包人（全称）。
承包人（全称）年月日。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就兴业银行济南分行天桥、燕山支行霓虹灯广告牌制作工程施工事项协商一致，订立本合同。
一工种概况、要求。
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程内容：
1.4工程承包方式：包工包料。
1.5工程日期：工期为日历天数年月日，竣工日期：年月
日。
1.6工程质量标准：合格。
2工程不允许转让，分包。
3工程项目的保险。
4.1承包人设计的图纸必须满足使用功能要求，并经发包人确认后才能施工。向发包人提供3份根据相关部门意见修改后的正式施工设计图纸。竣工时根据现场实际情况及时绘制竣工图。
4.2由发包人提供的图纸、规范和其它文件，未经发包人代表许可，承包人不行以任何形式用于或转给第三方。
4.3发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工、竣工以及保修所需的补充文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。
二双方一般权利和义务。
5工程师。
5.1监理单位委派的工程师：
姓名：
5.2发包人代表。
姓名：
6项目经理。
姓名：
7发包人工作。
7.1发包人应在开工前做好施工现场的三通一平工作。
7.2发包人应在合同签订后日内负责组织承包人和相关单位进行图纸会审，向承包人。
进行设计意见交底。
8承包人工作。
8.1施工所需水、电、通讯等管网线路，由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人安装表计量数承担。
8.2承包人负责整修发包人指定的场内施工用道路，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。
8.3承包人应按发包人要求提交工程进度计划及相应进度统计报表。
8.4承包人提交其他各类文件和图纸，应当至少给与发包人代表3个工作日审核认可。提交份数视发包人代表的需要而定。
8.5所有承包人提交的文件或图纸的修改和撤回，必须得到发包人代表的认可。
8.6承包人负责在工程施工、安装和保修的整个过程中，施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便。
8.7对施工场地交通和噪音等管理的要求及费用由承包人负责。
8.8承包人负责已完成的成品保护，费用由承包人承担。
8.9专门用于本工程施工的、由承包人提供的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用。承包包人除将上述物品在现场各部分之音转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场。
8.10除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任。
8.11在合同要求范围内的施工、安装和保修均应避免下述情况发生：
a、干扰公众的便利；
b、对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。
承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部及费用，工期不得顺延。
8.12负责与原建设单位协调施工中有关事宜，保证施工项目队与原大楼的工程匹配，保证通过相关单位的验收。
三施工组织设计和工期。
9进度计划。
9.1承包人签订合同后两工作日内，提交施工组织设计；在工程开工前，提交进度计划。
9.2工程师应在7天内做出批复。
度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
10开工及延期开工。
10.1开工：承包人在收到工程师的开工通知后，应在2日内开工，并按进度计划进行施工。
12.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。
（1）设计变更和工程量增加：
（2）非承包人原因停水、停电、停气造成停工一周内累计超过8小时；
（3）不可抗力。
12.2承包人应在第12.1款情况发生后5天内，就延误的工期和因此发生的经济支出向发包人提出书面报告。发包人在收到报告后5天内予以确认。
四质量与检验。
13工程质量。
13.1发包人对工程质量的要求：合格。
13.2承包人组织施工必须按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及设计图纸要求，建立健全质量保证体系，例行日常检查制度，做好自检记录。各种施工机械、工具、器材必须保持良好的工作，不得因数量不足或故障而影响工程进度。
13.3承包人按发包人要求和施工所在地市有关规定提供本工程的有关技术质量资料。13.4本工程必须按照国家各有关技术规范的要求进行材料、配件采购，构件制作，安装施工及保修。
13.5质量等级应根据现行国家标准规范执行，若当地政府有更高规定时，承包人遵守，但不得要求增加费用。
13.6隐蔽工程承包人应提前24小时通知发包人及监理验收，未经发包人及监理方现场代表签证不得隐蔽。
13.7如发包人、监理方需对已经同意隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符合设计要求或质量不合格者，复查费用由承包人承担，工期不予顺延。若复查结果符合设计要求，质量合格者复查费用由发包人承担，工期相应顺延。
13.8任何材料或覆盖工程的检查测试须提前24小时通知发包人和监理公司，而上述开户、检验费用（含修复费用）应认为已包括在合同价内，如未通知发包人、监理方，则承包人承担因此发生的全部费用和损失，工期则不予顺延。
13.9工程竣工后，如因工程质量问题导致发包人或第三人的人身损害或财产损失，承包有承担赔偿损失。
安装电动门合同篇八
承租方：(乙方)：
为了明确双方权利义务关系，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着自愿、公平、平等互利、诚实守信的原则，经双方协商，就乙方向甲方承租机电设备(周转料具)签订如下合同：
一、机械设备、周转料具的概况：
1、名称：
2、规格：
3、型号：
4、数量：
5、使用地点及工程项目：变更使用的工程项目、地点或续租设备，乙方应提前5日通知甲方或续签合同。
二、租赁机电设备(周转料具)的所有权和使用权：
1、甲方对租赁物拥有所有权，拥有租赁机电设备(周转料具)的经营管理和租赁权。
2、乙方仅在租赁期间在本合同规定的范围内拥有该租赁物的使用权。
三、租赁价： 元/月(不含税款) ，大写：四、租赁期限和租金结算方式：
1、租赁期限：自年月日至自本协议签订之日起至乙方通知退场之日止，租赁期间如有特殊情况，甲乙双方需提前通知对方。租赁期满乙方将租赁物完好交给甲方并及时办理租费结算手续。
2、经甲乙双方商定，甲方收取乙方保证金 作为履行本协议的保证金。
3、乙方自签订合同之日向甲方交纳保证金、办理提货手续后，每月月底(25日)必须提前交付本月租金，租赁期间不得以保证金做租金。租赁期满后甲方扣除应付租赁物缺损的赔偿金和租赁物后，将保证金余额退还乙方。
五、租赁机电设备(周转料具)的交货和验收：
1、租赁物在交货地点，由甲方向乙方(或代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁物延迟交货时，甲方不承担责任。
2、乙方应在收货时检查验收租赁的机电设备(周转料具)，同时将签字后的租赁物验收收据交给甲方。
六、租赁物的运输、使用、维修、保养、交接验收和费用：
1、租赁机电设备的进场费用、安装费由乙方全部承担。
2、乙方应负责租赁设备的日常油料、维修及保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。
3、租赁物在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用均由乙方承担。
八、甲方的权利和义务
1、甲方权利：
1)、甲方有权根据租赁物使用说明书提出维修、保养要求。
2)、甲方有权检查租赁物的使用和完好情况，乙方应提供一切便利。甲方有权对乙方在使用过程中出现的问题提出合理建议。
3)、当乙方不按时支付租金，经双方协商无果时，有权停止乙方使用该租赁物。
2、甲方的义务：
1)、为乙方提供性能良好的租赁物。
九、乙方的权利和义务：
1、乙方的权利：
1)、有权根据工程进度调节工作时间，并保证租赁物的维修、保养、上下班交接时间。
2)、有权进行租赁物的安全管理。
2、乙方的义务：
1)、按时支付租金。
2)、乙方操作手不得对租赁物违章或超负荷作业。
3)、租赁物租赁期间乙方应赔偿非甲方原因而造成的第三方的损失(如甲方租赁物被第三方扣押等)，乙方仍应按协议约定支付停机期间的日租金。
4)、租赁期内，乙方不得以转让，抵押等形式将租赁物转给第三方使用，转租要经过甲方同意。
十、违约责任：
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同。任何一方违反本合同约定，都应向对方支付合同总租金额的违约金。
2、若乙方未按合同规定期限支付租金或延迟支付租金时，甲方有权终止合同调回租赁物，每超过一天乙方应向甲方正常交纳租金并支付月租金的5%作为违约金。如果付款后继续租(使)用，造成的损失均由乙方负责。
3、乙方不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：
1)、要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失。
2)、终止合同，收回或要求归还租赁物，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
4、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁物上随意增加和扣除部件和迁移安装地点，不得以租赁物进行转让、转租或抵押，否责由此造成的损失由乙方承担赔偿责任。如租赁物损坏、丢失除照收租金外还应按租赁物原价值的100%(即市场价格)给予甲方赔偿。
5、合同到期后，若乙方与其他方发生纠纷，租赁物被扣押、损坏、部件丢失，除上述条款赔偿外，造成的一切损失由乙方赔偿。 十一、争议的解决：
有关合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决，协商不成时应提交甲方所在地人民法院仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。
仲裁费或诉讼费及由此发生的差旅费、律师费应由责任方承担。
十二、其它：
1、租赁计划表、价格表、交接单，一同视为租赁合同的附件，与合同有同等效力，本合同未尽事宜甲、乙双方另行协商解决，签订补充协议。
2、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章生效。
出租方(甲方)：甘肃金辉达
承租方(乙方)：
工贸有限公司
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
地址：xx
电话：
电话：
年 月 日
安装电动门合同篇九
甲方：（出租方）
乙方：（承租方）
根据相关法律法规规定，甲乙双方在平等，自愿的基础上，就乙方租赁甲方电力变压器事宜协商一致达成如下协议：
第一条 租赁物：
1 名称：电力变压器及其配套附属设施。
2 规格型号： 型号变压器一台及配套设施一套，保证能满足乙方正常用电。
第二条 租赁起止时间：自电力变压器送电之日起至电力变压器停电终止为退租之日计费
终止。
第三条 租金计算支付方式：
1租金为每年人民币元（大写）
2 支付方式设备安装，调试完毕送电能正常使用后开始计算租期并支付第一年租金，一年期满后再支付第二年租金 元整。
3 如合同到期后乙方需续租，按本合同继续执行。
4乙方结算时，甲方须提供收款凭证
第四条 甲方权利及义务：
1 甲方负责提供合格的，满足乙方需要的变压器，协议期间内甲方不得允许其他人使用。 2 甲方负责配电房之外的所有用电设施的安装及拆除并保证乙方直接使用配电柜的供电。
3 甲方保证乙方施工期间的正常用电，如遇高压线路检修或临时停电应提前通知乙方以免造成乙方不必要的损失。
4 正常使用中，租赁用电设备突然出现故障，由甲方负责维修或调换。
5 如遇不可抗因素导致断电，物品及配套设施损坏，甲方须24小时内免费维修并保障及时供电，未及时维修给乙方造成损失的，甲方应当赔偿。
6 乙方租赁甲方变压器所需手续及地方关系的处理由甲方负责并承担相关费用
第五条乙方权利及义务
1 租赁期间乙方有权对预制表以下的电路进行安装，拆除，且不得向第三方供电。 2 及时缴纳租费。
3 电费按照国家规定电价向乙方缴纳。
第六条 本合同自双方签字盖章起生效，合同履行完毕即失效，本合同一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。
甲 方： 乙 方：
签约代表： 签约代表：
日 期： 日 期：
安装电动门合同篇十
甲方:
乙方:
经甲、乙双方友好协商,就甲乙方购买的磁化净水器及安装服务的有关事宜,达成本合同以下条款。
一、甲方购买乙方净水器系统产品及安装总额为贰万元整。乙方派专业术人员将甲方购买的产品送到甲方所在地并安装调试完毕。
二、安装系统:
1、甲方负责提供安装地点。
2、乙方负责安装调试该产品。
3、甲方安排一名电工负责安装供电线路及协助乙方进行布线。
三、货款支付方式:
本合同货款在乙方安装调试经甲方验收合格正常使用后支付货款,乙方付清货款后甲方给予乙方开具普通发票。
四、售后服务:
1、产品安装调试完毕,验收合格之日起,乙方对产品免费提供三年保修。
2、乙方对售给甲方的产品提供终身配套的售后服务,售后服务包括系统产品耗材供应及定期清洗等。
3、保修期内,若乙方提供的产品有故障,乙方在接到通知后一个工作日内,派技术人员赶到现场解决问题保证系统正常运行。
五、合同生效条件及份数:
1、合同经甲乙双方代表签名时即生效。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
安装电动门合同篇十一
委托方: (以下简称甲方)
设计方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:
(一)工程概况:
1、工程地点:
2、建筑面积:
3、使用性质:
4、房屋结构:
(二)设计程序:
1、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积 ??m2× ??元/m2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)m2× ??元/ ??m2计取,设计费总计 ??元。
2、设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的 ??%,即 ??元。
3、乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在 ??天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。
4、在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的 ??% ??元后,乙方在 ??天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。
5、施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的 ??% ??元。
6、甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图 ??元/张)。现甲方要求绘制 ??部位效果图 ??张,总计 ??元。
7、施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。
8、其它约定:
(三)双方责任:
1、甲方责任:
2、乙方责任:
(四)其它:
1、本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。
2、凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。
3、如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方 ??元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方 ??元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。
4、对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。
5、本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉到人民法院解决。
6、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
7、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。
甲方名称(签字盖章):
乙方名称(盖章):
安装电动门合同篇十二
发包方（甲方）:
承包方（乙方）:
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国产品质量法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议,以资共同信守。
1.1 工程名称：音响工程
1.2 工程地点：
1.3 工程内容：音响系统
1.4 承包方式：包工包料
工期总日历天数：25天，具体开工时间以甲方通知为准。
本合同采用固定总价模式
固定总价大写：贰万贰仟玖百玖拾伍元整，小写：22995.00元
附音响设备安装施工报价表
注：附表中单价包括所有费用，不因市场行情波动而变化。
合同签订主线安装完毕，隐蔽验收记录齐全支付总合同价款的30%，售楼处装修整体工程验收合格，音响调试合格后7天内付至结算价款的95%，余额5%为质保金，包修期（壹年）满完成后7天内无息返还。
1、甲方负责提供施工现场。
2、按合同约定支付价款。
3、提供施工电源接入点，电费由乙方承担。
4、施工过程中，检查监督工程质量，督促施工进度。
1、乙方提供详细的设计图纸，经甲方书面认可后，严格按照甲方确认的施工图纸和相关的施工规范及标准施工，如有设计变更，必须经甲方书面确认后方可施工。
2、乙方在开工之前，提前三日书面形式提供音响系统设备安装施工进度计划及施工组织设计。
3、乙方按照合同约定的开工时间及时组织人员和设备进场，并按甲方认可的材料、施工规范及施工标准施工，并随时接受甲方检查。乙方采购的材料及设备，须符合附件价目表中的品牌、规格、数量，并经甲方验收合格后方可使用，同时必须保证按期完工。
乙方根据施工图纸及设计确定的材料品牌和相应的规范要求采购工程所需的材料、设备，并提供产品合格证明、包修书、使用说明书等有关证明文件，未经甲方许可，材料品牌不允许调整。材料、设备到货前24小时，乙方通知甲方组织验收。甲方验收并同意使用的，仅构成材料、设备质量表面合格的初步证明。
4、安全施工 ：在工程的施工及存续期间，严格按照相应的安全操作规程施工。财产安全、施工环境安全保护、施工人员安全、第三者安全等，一切由乙方负责，如发生安全事故，一切直接经济损失和间接损失由乙方承担，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
5、乙方代表（项目经理）易人，须提前5天书面通知建设单位。
6、工程交付甲方之前，乙方负责已完工程的成品及半成品保护（包括原有建筑物的成品保护），工程风险自本合同约定开工之日开始，乙方向甲方交付工程之日起转移。
7、保持现场清洁，做到工完场清，文明施工。
8、乙方负责无偿培训甲方人员，能熟练操作设备。
乙方根据甲方提供的方案及图纸进行施工，如施工中甲、乙双方对施工方案进行调整，所有变更需经甲方施工负责人书面认可，工程总价不变。
工程具备隐蔽条件时，乙方自检合格后提前12小时书面通知甲方共同进行隐蔽工程的检查和验收，并形成隐蔽验收记录。如未通知验收或者验收不合格，乙方即自行进行下一工序的，甲方有权要求返工，费用由乙方承担，工期不顺延。
工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方提供完整的竣工资料。甲方代表在收到完整、合格的竣工资料后3天内，组织有关人员验收，并在验收后3天内给予批准接收或提出修改意见。
工程未验收合格，甲方提前使用，不视为工程验收合格。不符合交付条件或提交的交付文件不符合本合同约定的，甲方有权注明原因并拒绝接收工程。
乙方工程进度不符合合同约定的，乙方每延期一天，按合同额每日千分之三支付违约金。由于甲方原因影响工程进度的，工期予以顺延。
1、包修内容包括本合同及设计变更所包含的工程项目；
2、工程包修期限： 包修期自双方验收合格签字之日起一年。
3、包修期间，乙方在接到维修通知后6小时内派人维修，特殊情况及时处理，否则，甲方可委托其他单位或人员维修，并扣除乙方相应的质保金。
4、零部件更换自更换之日起重新计算更换部位的包修期。
5、包修期内免费上门保养服务。包修期外终身维修及保养，并按成本价格随时提供原有设备的备品备件。
1、未尽事宜的解决：本合同未尽事宜和工程量调整，可经双方协商一致后达成补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
2、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议时，由当事人双方协商解决。如协商不成，依法向胶州市人民法院诉讼。
１、合同生效的日期：本合同自签定之日起生效。
２、合同终止的日期：本合同至本工程无质量问题，包修期满后，自行终止。
合同文件一式两份，两份具有同等法律效力，甲乙双方各持壹份。
1、本合同签定的依据为设计图纸。
2、乙方提供的产品样本做为合同附件，与合同具有同等法律效力。
1、音响设备（材料）进场验收表
2、音响设备安装隐蔽工程验收单
3、音响设备报价表
4、甲方确认的安装施工设计图
甲方(章) ：
乙方（章）：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
日期：
日期：
安装电动门合同篇十三
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。
1．工程名称：闭路监控系统供货及安装工程。
2．交货及安装工程地点：
承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，并包通过有关技防办部门的验收。（设计方案以甲方认可为准）。
（一）系统总造价
1．本监控系统含税总造价（含感应卡费用）为人民币 _______
2．整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。
（二）工程款支付
甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：
1．签订合同之日起_______日内甲方付总工程款的_______%；
2．工程全部完工，测试成功即付总工程款的_______ %
3．通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的_______%。
1．本合同签订后，乙方于_______年_______月_______日进场，到_______年_______月_______日止，完成安装调试（以通过用户及甲方代表验收合格为准）。
2．在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。
1．本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
2．乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。
3．乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可，方可采购进场安装。
年限 材料费 维护服务费
第一年 免 免
第二、三年 收取材料成本费 20xx元/年
2．保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。
3．保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。
4．甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分（如：线路、零件）后造成损坏；非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。
（一）甲方责任：
1．审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的_______日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。
2．按工程进度向乙方支付工程款。
3．委派_______为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
4．在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。
5．组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
（二）乙方责任：
1．按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
2．施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3．对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
4．对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。
5．遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。
1．除不可抗力（战争、天灾等）外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价 _______％的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。
2．甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的_______％计付违约金。
3．由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的_______％向甲方计付违约金。逾期超过_______ 日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的_______%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就不足部分承担赔偿责任。
1．按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后 天内付清，否则按逾期付款处理。
2．本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
3．双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向_______人民法院提起诉讼。
4．双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。
5．甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果_______日内不答复视为认可。
6．本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。
7．本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具同等法律效力。
甲方：______________乙方：______________
签约代表：__________签约代表：__________
联系电话：__________联系电话：__________
地址：______________地址：______________
签约地点：__________签约时间：__________
安装电动门合同篇十四
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。
一、工程项目
1．工程名称：闭路监控系统供货及安装工程。
2．交货及安装工程地点：
承 包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系 统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，并包通过有关技防办部门的验收。（设计方案以甲方认可为准）。
二、系统总造价及其支付
（一）系统总造价
1．本监控系统含税总造价（含感应卡费用）为人民币 _______
2．整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。
（二）工程款支付
甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：
1．签订合同之日起_______日内甲方付总工程款的_______%；
2．工程全部完工，测试成功即付总工程款的_______ %
3．通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的_______%。
三、工期
1．本合同签订后，乙方于_______年_______月_______日进场，到_______年_______月_______日止，完成安装调试（以通过用户及甲方代表验收合格为准）。
2．在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。
四、供货及安装
1．本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
2．乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。
3．乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可，方可采购进场安装。
五、维修保养
年限 材料费 维护服务费
第一年 免 免
第二、三年 收取材料成本费 20xx元/年
2．保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。
3．保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。
4． 甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以 下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分（如：线路、零件）后造成损坏；非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。
六、双方责任
（一）甲方责任：
1．审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的_______日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。
2．按工程进度向乙方支付工程款。
3．委派_______为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
4．在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。
5．组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
（二）乙方责任：
1．按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
2．施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3．对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。 4．对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。
5．遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。
七、违约责任
1．除不可抗力（战争、天灾等）外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价 _______％的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。
2．甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的_______％计付违约金。
3． 由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程程总造价的_______％向甲方计付违约金。逾期超过_______ 日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的_______%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损 失的，乙方还应就不足部分承担赔偿责任。
八、其他事宜
1．按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后 天内付清，否则按逾期付款处理。
2．本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
3．双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向_______人民法院提起诉讼。
4．双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。
5．甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果_______日内不答复视为认可。
6．本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。
7．本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具同等法律效力。
甲方：______________乙方：______________
签约代表：__________签约代表：__________
联系电话：__________联系电话：__________
地址：______________地址：______________
签约地点：__________签约时间：__________
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/11420020.html】
