装修抵房租协议(模板16篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-13 14:45:06
装修抵房租协议(模板16篇)
时间:2023-11-13 14:45:06     小编:笔尘

总结是对过去经验的回顾和总结,以便更好地迈向未来。在写总结时,可以适当运用一些举例和引用他人观点的方式来丰富文章内容。以下是小编为大家整理的写作技巧,希望能对大家有所帮助。

装修抵房租协议篇一

现甲方有新建房屋6个卫生间(二楼3个、三楼3个)需装修,承包给乙方装修,经双方现场协商,达成协议如下。

一、乙方先将卫生间上面的地板砖用切割机切开,将杂物清除。然后将卫生间用单砖砌好。

二、将卫生间内外按原甲方已经装修好的卫生间安装好有关设施(如:便盘、下水管、地漏管等)并装修好(6面都贴好瓷砖)。

三、装修过程中,乙方要保证不损坏甲方已经装修好的一切建筑设施(要保证不损坏现有的门、窗、地板砖、楼梯扶手、墙壁、电线、水管等)。如有损坏从工钱中扣除一切费用。

四、材料由甲方提供,乙方只包做工,每个卫生间做成功的工钱是_______元(元/个),共计所需材料乙方应提前3天告知甲方,以便准备好材料。

五、乙方要保证质量,若以后出现质量问题,乙方必须把问题解决好,一切费用由乙方承担。

六、乙方有义务协助做防漏水的师傅做好防水工程。提前2天告知甲方,以便通知做防漏水的师傅。

七、乙方有义务协助甲方和租房人做好安全和防盗工作,进出门与租房人打声招呼(租房人不在房屋内,应告知甲方,以便将门锁好)。

八、工程完成后经验收合格,一次付清工钱。

九、此合同从双方签字之日起生效,双方不得反悔。

甲方签字:_______乙方签字:_______。

装修抵房租协议篇二

甲方:______基业物业管理有限公司(以下简称甲方)。

甲方系______________物业管理单位,乙方系小区住宅单元物业的购买者或使用者委托进行装修的单位或个人。现甲、乙双方就装修的有关事宜,经过平等协商,特签此协议。

一、装修申请与报批。

第一条 乙方在装修前应以书面形式向甲方提出装修申请,并填写《装修申请表》;乙方向甲方提供下列材料:

1.施工单位营业执照及资质证书复印件(加盖公章),如委托个人则需装修委托书。

2.比例不小于1:100的装修设计图(包括:平面图、隐蔽工程图、机电项目施工图)或上述图纸的复印件。

3.乙方向甲方提供现场施工人员的名单、身份证复印件及1寸近照2张。

4.装修队电工、焊工等特种工种的上岗证及复印件。

第二条 甲方在收到乙方申请后,对乙方提供的资料进行审核,甲方自接到资料后7个工作日内完成审核工作,并将审核结果通知乙方。如审核合格后,甲方为乙方开据施工许可证。乙方应按照许可证时间开工装修,同时应将许可证贴在装修现场明显位置以便甲方检查。

第三条 对于乙方提供的资料,甲方认为需要修改或重新提交时,乙方应进行修改或重新提交,并将修改后的资料报甲方,以便甲方进行最终审核。

第四条 甲方审核完毕的资料,乙方不得擅自改变。如需修改或变动,应以书面形式提前通知甲方,并将修改后的资料报甲方审核。

第五条 如果乙方不提交装修申请擅自施工,或在甲方未准许之前开工,甲方有权责令其停工,而由此造成的一切后果均由乙方负责。

二、出入证。

第一条 为保证乙方装修工作的顺利进行,乙方需要为其聘请的施工人员办理现场出入证,如有未办理出入证的、丢失出入证的或将出入证转借他人的,甲方有权阻止其进入小区,而因此产生的一切后果均由乙方自负。

第二条 如果甲方发现乙方聘请的施工人员有违法行为,或有不符合小区管理规定的行为,甲方有权将该施工人员清理出小区,由此产生的一切后果均由乙方负责。第三条装修完毕后,乙方应及时将其申请的所有出入证全部收回交给甲方,甲方核查无误后,退还临时出入证押金。

第一条 为保证业主的利益和楼宇结构及配套设备的安全,甲方收取乙方保证金每户5000元。

第二条 乙方缴纳垃圾清运费:20元/自然间;管理费(含设备使用费)按15元/天计费,自审批合格领取施工许可证起至验收合格清场之日止。

第三条 装修完毕经甲方验收合格后,扣除实际发生的费用(以甲方验收合格之日停止计费),3个月未发生质量问题,按规定退还尾款。如验收不合格,甲方将继续收取乙方整改期间的相关费用。

四、注意事项。

第一条楼宇土建结构装修。

1.不得改动门、窗,保持楼宇、房屋外观的美观统一。

2.严禁拆改破坏原结构、承重墙、配重墙、楼板地面。不得擅自在主体结构上剔槽、打洞,不得凿穿地面、屋顶、阳台隔断板。

3.装修室内地面石材厚度不得超过1.2cm,地面装修总厚度不得超过3cm,按施工进度铺地砖前须申报物业管理公司工程部检查批准。

4.不得擅自破坏原设计卫生间、洗衣间防水层,如有破损须重做防水处理,需进行24小时闭水试验,物业工程部试验通过后方可继续施工。

5.乙方装修所使用的木制材料需经防火阻燃、防腐处理。

6.不得将没有防水要求的房间设为卫生间、厨房间。

7.厨房应有门,不得做成敞开式厨房。

第二条 水、暖气、燃气管道设施装修。

1.严禁改动室内供暖管线设施,严禁加装暖气片或拆改移位。加装暖气罩,必须留有长、宽不少于400mm的检修口,便于日后维修,否则后果自负。

2.严禁拆改室内水表,不得擅自拆改原设计管线。

3.严禁改动或遮挡燃气管线、仪表设施。

4.室内所有管线节门、接口周围需留有100mm以上距离,并必须按规定预留长、宽不小于400mm的检查口,便于日后维修检查。

5.不得擅自封包燃气管道。

6.安装燃气热水器必须采用强排式,且其排气管不得超出外墙10cm,不得排入烟道或管井。

7.卫生间、厨房间墙体改动的,应当按照防水标准制订施工方案,重新做防水。

第三条 配电、弱电信号设施装修。

1.配电系统布局必须按审批方案、图纸施工,负责此项工作的施工人员必须有劳动局核发的电工操作证(特种工种证明复印件在物业管理公司备案)。

2.严禁破坏室内原设计配线回路,严禁强电、弱电线路直埋,必须按施工规范穿线铺设,如有违规造成的一切后果由乙方负责。

3.不得擅自增改原设计配电控制和计量仪表,隐蔽施工部分:照明、插座、空调插座必须按原设计负荷单路控制施工。

4.严禁拆改原设计电视、对讲、通讯网络布线,如擅自改动,造成不良后果自负。

第四条楼宇外观装修。

1.严禁拆改外窗、防火窗、阳台,不得擅自加装护栏。

2.严禁在户门以外公共区域平台违章搭建或悬挂其他物品。违者物业公司有权要求其无条件拆除,损失自负。

第五条 装饰施工现场。

1.装饰材料搬运:乙方须提前申请电梯使用时间,按计划安排时间搬运,切勿损坏电梯、公共区域墙壁、楼梯间墙壁等公共设施设备。搬运建筑材料必须封装不漏,搬运完毕须将搬运路线及时清扫干净。

2.装修垃圾清运:乙方必须遵守甲方的规定,按指定时间将封闭袋装垃圾运至指定地点,随时清扫门前杂物。严禁在公共区域堆放建筑材料、装修垃圾,严禁将杂物、油漆倒入下水管线。

3.施工人员:乙方施工人员须衣着整齐,佩带通行标志,按指定通道进入;严禁在本小区非工作区域闲逛,不得损坏小区公共设施设备及他人财务;严格遵守管理规定,保持公共区域墙壁、楼道墙壁的整洁。

4.装修施工时间:

1)工作时间:8:00--12:00,14:00--18:00其它时间严禁施工人员进入或滞留在小区内,严禁施工人员在本小区内留宿。

2)机械设备作业时间:8:00--11:30,14:30--18:00,其它时间为静音作业时间,严禁施工扰民。(周六、日静音作业)。

装修抵房租协议篇三

甲方:

乙方:

公司为统一和提高___________________________的店面和产品形象。为乙方营造更好的销售环境,经双方协商,本着自愿、平等、互惠、互利的原则,达成如下协议:

甲方:

乙方:

办公地址:

办公地址:

开户银行:

开户银行:

帐号:

帐号:

邮编:

邮编:

电话:

电话:

传真:

传真:

代表人:

代表人:

年  月 日  年 月 日。

装修抵房租协议篇四

订立协议书,经双方或数方共同协商达成一致意见后,签定的书面材料。协议书是契约文书的一种。下面是fwdq挑选较好的居家装修协议书范本,供大家参考。

甲方(发包方):_________。

单位名称:_________电话:_________。

住址:_________通讯地址:_________。

乙方(承包方):_________。

通讯地址:_________邮政编码:_________。

第一条工程概况。

1.1工程地点:_________市_________区(县)_________路_________号_________楼_________室。

1.2住房结构:_________房型_________房_________厅_________套,施工面积_________平方米。

1.3工程造价:家庭居室装饰装修工程的价格,根据市场竞争、优质优价的原则,约定如下:总价款:_________元,大写(人民币):_________。其中:材料费:_________,人工费:_________,管理费:_________,设计费:_________,垃圾清运费:_________,税金:_________,其他费用:_________。(详见附表三:家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

1.4工程承包方式:双方商定采取下列第_________种方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(见附件五:乙方提供装饰装修材料明细表)。

(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表)。

第二条施工图纸。

双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:

3施工图纸双方签字后生效。

第三条甲方权利义务。

1开工前提供施工期间的水源、电源,并说明使用注意事项;。

2参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收;。

5因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等,如属乙方的责任,由甲方找被乙方负责修复和赔偿。

第四条乙方权利义务。

3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下管道的畅通;。

7乙方采用的装饰材料不得以次充好、弄虚作假。

8乙方施工应符合有关规范要求,不得偷工减料、粗制滥造;。

9乙方不得野蛮施工,危及建筑物自身的安全;。

第五条材料的提供。

4除合同注明外,五金(门锁、拉手、水龙头等)、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等,均由甲方购买并按时运到现场。

第六条工期延误。

2甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延;。

3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。

装修抵房租协议篇五

承接方(乙方)__________。

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条:工程概况。

1.工程地址:___.

2.居室规格:房型_____,总计施工面积_____平方米。

3.施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。

4.委托方式:包工包料大包干交钥匙工程。

5.开工日期:_____年_____月_____日,竣工日期_____年_____月_____日,工程总天数:_____天。

第二条:工程价款。

工程价款(金额大写)_____,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。

第三条:质量要求。

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。

2.工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。

3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

4.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

5.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。

第四条:材料供应。

1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

第五条:付款方式。

1.合同一经签订,甲方即应付_____%工程材料款和施工工费的_____。

_____%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)。

甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

第六条:工程工期。

1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1。

%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的__%作为误工费支付给乙方。

2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

3.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

第七条:其他事项。

1.甲方责任。

1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。

2)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。

2.乙方责任。

1)指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。

2)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。

第八条:违约责任。

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的_____%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第九条:争议解决。

本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

第十条:合同的变更和终止。

10%交付违约金,并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

第十一条:合同生效。

1.本合同双方盖章,签字后生效。

2本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。

甲方:_______________。

乙方:_______________。

_____年_____月_____日。

装修抵房租协议篇六

甲方_______:

乙方:_______。

依照国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:

一、工程概况及承包方式。

1、工程名称:_______。

2、工程地点:_______。

3、工程承包方式:包工包料。

4、工程概况:建筑面积_______平方米。

二、工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程。

三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;。

工程造价为:_______元。

四、工程期限。

工程开工日期:_______年_______月_______日

工程竣工日期:_______年_______月_______日

五、质量要求按国家建设部行业标准《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。

工程竣工后如出现质量问题,属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年,终身维修。

六、付款方式。

1、合同签定后,甲方即付给乙方工程款总造价的_______。

2、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的_______。

3、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的_______。

4、乙方剩余工程款作为质保金内付清。

七、双方责任。

1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;。

提供现场使用的水、电位置;。

提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;。

对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;。

施工场地要平整。

2、乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议:

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;。

如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。

2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。

甲方:

乙方:

装修抵房租协议篇七

发包人:承包人:。

住所:住所:。

委托代理人:营业执照号:。

电话:法定代表人:电话:。

机号:委托代理人:电话:。

本工程设计人:电话:。

施工队负责人:电话:。

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律,法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等,自愿,协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程的有关事宜,达成如下协议:。

第一条工程概况。

1.1工程地点:___________________.

1.2工程内容及做法.

1.3工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式.

承包人包工,包料;。

承包人包工,部分包料,发包人提供部分材料;。

承包人包工,发包人包料.

1.4工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日.

1.5合同价款:本合同工程造价为:____________元.

第二条工程监理。

若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名,单位,联系方式及监理工程师的职责等通知承包人.

第三条施工图纸。

双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供:。

发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份;。

发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份,设计费______元,由发包人支付.

第四条发包人义务。

4.2提供施工期间的水源,电源;。

4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;。

4.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场,竣工验收.

第五条承包人义务。

5.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;。

5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上,下水管道的畅通;。

5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场.

第六条工程变更。

工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期.

第七条材料的提供。

7.2由承包人提供的材料,设备,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验.

第八条工期延误。

8.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:

工程量变化和设计变更;。

不可抗力;。

发包人同意工期顺延的其他情况.

8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料,设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延.

8.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延.

8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延.

第九条质量标准。

双方约定本工程施工质量标准:___________________________________________.

施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担.

第十条工程验收和保修。

10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:。

_________________________;。

_________________________;。

_________________________.

承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单.

10.2工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单.在工程款结清后,办理移交手续.

10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月.验收合格签字后,填写工程保修单.

第十一条工程款支付方式。

11.1双方约定按以下第____种方式支付工程款:。

合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:。

--------------------------。

|支付次数|支付时间|支付金额|。

|------|--------|--------|。

|第一次|开工前三日|支付元|。

|第二次|工程进度过半|支付元|。

|第三次|双方验收合格|支付元|。

--------------------------。

工程进度过半指:________________________________________.

其他支付方式:_______________________________________.

11.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人.发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款.

11.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票.

第十二条违约责任。

12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律,法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失.

12.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责.

12.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失.

12.4发包人未按期支付第二次工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元.

12.5由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延.

12.6由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元.

第十三条合同争议的解决方式。

本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:。

提交________仲裁委员会仲裁;。

依法向人民法院提起诉讼.

第十四条几项具体规定。

14.1因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用________元.

14.2施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管.工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用.

14.3施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分.

第十五条其他约定事项:_____________________________________________________________________________.

第十六条附则。

16.1本合同经双方签字后生效,合同履行完毕后终止.

16.2本合同签订后工程不得转包.

16.3本合同一式____份,双方各执____份,____________部门____份.

16.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力.

合同附件:。

附表1—1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。

附表1—2:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。

附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表。

附表3:家庭居室装饰装修工程报价单。

附表4:发包人提供装饰装修材料明细表。

附表5:承包人提供装饰装修材料明细表。

附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸。

附表7:家庭居室装饰装修工程变更单。

附表8:家庭居室装饰装修工程验收单。

附表9:家庭居室装饰装修工程结算单。

附表10:家庭居室装饰装修工程保修单。

发包人:承包人:。

法定代表人:。

委托代理人:。

年月日年月日。

-------------------------。

鉴证意见:。

鉴证机关。

经办人:。

装修抵房租协议篇八

鉴于甲方拥有________________技术,鉴于乙方对甲方__________技术的了解,愿意实施甲方的技术及专有技术,并且具备实施该这些技术的物质条件、法人资格和必要的资金,双方经过充分协商,本着平等自愿、互利有偿和诚实信用的原则签订本合同,共同遵照履行。

一、甲方所供给技术的资料、要求和工业化开发程度:__________________________________________________。

二、甲方所供给技术乙方可使用的范围以及将来产品的销售范围:________________________________________。

三、技术秘密的范围和保护期限:____________________________________________________________。

四、技术指导的资料:____________________________________________________________。

五、技术指导的人员由甲方派出,差旅费、咨询服务费有乙方承担,具体费用标准,甲乙双方另行订立协议进一步明确。

六、技术情报和资料及其提交期限、地点和方式:__________________________________________________。

七、验收的标准和方法:__________________________________________________。

八、技术使用费及支付方法:。

(1)按利润分成,甲:乙:____的比例分;(2)销售额提成__________%。

九、合作方式:甲方按照本协议约定供给贴合要求的技术以及相关的技术咨询服务,甲、乙双方应就本协议的技术所生产的产品的成本、销售、利润设立单独的帐目,由双方派人共同监管。在条件成熟时,由乙方或甲、乙双方设立该技术生产项目的项目公司。

十、合作期限:__________。

十一、后续改善的供给与分享:甲、乙方商定在生产过程中对现有技术的改良或革新以及由此技术而得到的其他技术,所有权归乙方所有,但双方在合作期限内有权免费继续使用。

十二、其他约定:甲方在与乙方就该技术进行合作时,并不限制甲方和其他有条件实施该技术的企业或个人进行合作。

十三、违约职责:__________________________________________________。

十四、争议的解决办法:甲乙双方就本协议所产生的任何争议都应当进行友好协商,协商解决不成的一致同意提交技术供给方所在地的仲裁委员会进行仲裁。

十五、本协议自双方签章之日起即具有法律效力,一式二份,双方各执一份。

十六、本协议未尽事宜,双方可进一步协商后订立补充协议或变更本协议资料,补充协议或变更资料与本协议具有同等法律效力。

甲方:______乙方:__________。

签章:__________签章:__________。

签约日期:__________签约日期:__________

装修抵房租协议篇九

物业管理项目:电话:

委托人(业主):栋层号电话:

受委托人/公司:电话:

为加强庄园装修管理,保证装修质量及居民的居住安全和正常生活,特制定双方的责任、义务如下:

管理公司:

一、负责庄园楼内的装修管理。

二、保证装修期间正常水电供应。

三、协助业主定期对室内装修进行质量、安全的检查。

四、合理收费,严禁向施工队吃、拿、卡、要、乱罚款。

五、投诉电话:

装修负责人/装饰公司:

一、开工之日起,采取必要防火措施,并指定专人负责,自备灭火器,确保户内的安全,并接受管理分公司检查和指导。

二、破坏建筑结构,不擅自拆改水、电、暖气、电信等各种住宅配套设施。

三、厨房、厕所等部位需要改造时,严格按施工规范操作,避免造成漏水、渗水等质量问题。

四、装修、装饰住宅时,不得影响建筑物整体外观及周边环境,不得影响附近居。

民的正常生活,装修、装饰住宅时,所产生的废料、杂物渣土等垃圾应自行及时清运,不得倒入垃圾桶,不得堵塞排水道。

五、对其他业主和公共设施设备(建筑、电气、给排水、采暖、空调、消防、电梯、门禁系统、监控系统等)造成损坏的,责令恢复原状,或赔偿经济损失。(赔偿经济损失的额度按受损失的设施或零部件的市场价及安装价格的和来考虑),设施恢复期限及赔偿期限从事发之日起计三日内结束,事故第一责任人为装修负责人,如业主和装修负责人有约定的,按约定的责任人执行。因设施设备被损坏而且影响其它业主的正常生活及给物业管理造成的不良影响而带来损失的赔偿问题由物业公司、业主、装修负责人三方来协商解决。

委托人:

一、按规定对住宅进行装修,并事先对装饰公司进行全面评价。

二、对受委托方的行为负有连带责任。

以上各项双方认真遵守,如有违反,请按物业管理有关规定处理。

授委托人/公司(签章)通达别墅庄园物业管理公司。

年月日年月日。

装修抵房租协议篇十

________有限公司(以下简称甲方)为统一和提高___________________________(以下简称乙方)的店面和产品形象。为乙方营造更好的销售环境,经双方协商,本着自愿、平等、互惠、互利的原则,达成如下协议:

1、自协议签定之日,甲方负责为乙方提供店面整体设计及装修。装修内容包括:

门头广告牌的设计、制作、安装;

产品形象墙的设计、制作、安装;

产品展示架的设计、制作、安装;

店内主体色调的制定、粉刷;

店内棚顶吊旗的设计、制作、安装;

甲方免费为乙方提供样板一套、安装工作服四套及各种证书和产品说明。

2、自协议签订之日起,乙方需向甲方交纳装修保证金人民币_____________元整。

3、乙方在协议签订之日起一年内不得兼营其它品牌或与甲方有冲突的产品,否则将扣除乙方的装修保证金。

4、甲、乙双方合作满一年后,乙方能很好的维护甲方的产品形象,并无违约情况,甲方将如数返还乙方的装修保证金(返款方式以地板兑现)。

5、本协议一式3份,甲方2份,乙方1份。

6、本协议修改由双方协商解决。

7、本协议自双方盖章之日起生效至___年___月___日终止。

电话:_________。

电话:_________。

_________年_________月_________日。

装修抵房租协议篇十一

乙方(住宅装修施工方):_________________。

为加强对居住物业的装修管理,规范物业装修行为,根据《上海市居住物业管理条例》、《关于进一步加强本市居住物业装修管理的通知》和《上海市家庭居室装饰装修管理暂行规定》等法规,甲、乙双方经协商,就住宅装修期间的管理事项,达成如下约定,以共同遵守。

第一条 住宅装修的基本情况。

1、住宅建筑面积:_____平方米;结构类型:__________。

2、装修施工期___天,预计自_____年___月___日至_____年___月___日。

第二条 甲方按照有关法规和《前期物业管理合同》或《物业管理服务合同》,对乙方装修住宅的行为实施日常检查和管理,以保障房屋安全、维护公共设备的正常使用和相邻业主的正当利益。

1、应当将装修的相关法规、装修的禁止行为、禁止敲凿的部位、注意事项和《住宅装修须知》等告知乙方,为进入住宅区的乙方人员进行住宅装修须知的宣传,办理装修施工人员的小区临时出入证,指定建筑垃圾集中堆放点等。

2、应当不定期检查乙方人员进入小区的出入证,如发现证件过期,应及时办理续期手续,对无证装修施工人员应当拒绝其进入小区从事施工活动。

3、应按乙方装修施工的进展情况,对涉及水、电、气和结构等隐蔽工程,每天不少于___次现场巡视和检查。其它装修项目每天不少于___次的现场巡视和检查。对发现违规行为,应及时采取劝阻、警告、发出书面整改通知等。

对涉及房屋结构安全的,应及时通知业主委员会并报区县房地产管理部门依法查处。

4、对乙方整改不及时,为保障相邻业主利益不受到侵害,应采取相应措施,收回小区临时出入证、责成相关施工人员退出小区等,直至乙方改正、再办理确认手续为止。对施工不当造成公共部位或设备设施损坏的,应当督促责任人及时修赔。

对阻止无效的,可直接按本协议约定,向人民提起民事诉讼。

第三条 乙方应严格遵守本市有关法规、《住宅装修须知》,接受甲方组织的宣传,与甲方签订《住宅装修管理协议》,办理住宅小区临时出入证、住宅装修施工告示牌等方可开始施工。

1、乙方有权从甲方获取装修物业的结构、共用设备、公共设施等基本情况。对甲方提出超越政策法规和本《协议》的不合理要求,乙方可以拒绝。

2、施工人员进入小区,自觉佩带出入证,人员有变动,应主动办理变更手续。施工人员须文明规范施工,服从甲方人员的管理,不得影响相邻业主或使用人的正常使用。

3、维护房屋外观统一,不得擅自封闭阳台、安装外置晒衣架、遮阳棚、花架和随意安装空调室外机。防盗栅栏等。不得违反《条例》规定的禁止行为,因装修不当造成相邻业主房屋或公共部位损坏的,应承担修复、赔偿等责任。

4、施工期间应采取有效措施,减轻或避免施工过程中对相邻业主或使用人日常生活造成的影响,晚间_____时至次日上午_____时和节假日,不得从事敲、凿、锯、钻等产生严重噪声的施工。

5、施工期间应关闭分户门,不得在公共走道堆放建筑材料。建筑垃圾。应自觉维护小区公共秩序,不在公共部位乱写、乱划、乱画,保持环境整洁。建筑垃圾应袋装化,并按规定时间运送垃圾,集中在指定地点堆放,搬运材料或垃圾后应负责及时打扫,保持公共部位清洁。

6、施工人员须住宿的,应确保相邻业主或使用人不受妨碍,并按规定到当地警署办理暂住证。

7、施工期间,必须挂牌施工,接受相邻业主、业主委员会和甲方的监督,对公共区域(包括门厅、电梯厅、电梯、楼梯、廊道等)应采取必要的防护措施。

8、施工完成后,应向甲方提供住宅装修管线布置图等资料、退还小区临时出入证。

第四条 违约责任。

1、甲方未按本协议的约定为乙方办理相关装修手续的,应承担延误工时的责任。

甲方不履行管理职责,故意刁难乙方造成。

损失的应赔偿。

2、乙方擅自调换装修施工人员不办理小区临时出入证的,甲方可拒绝其进入小区从事施工作业,由此造成的损失由乙方自负。

第五条 本协议在履行中若发生争议,各方应协商解决。协商不成时,可人民提起民事诉讼。

第六条 本协议期限:_____年___月___日至_____年___月___日。

第七条 本协议自甲、乙双方签字盖章生效。本协议___式___份,甲、乙双方各执___份,___份向小区业主委员会备案。

甲方(盖章):_______________。

法定代表人或授权代理人(签字):______________。

_______年___月___日。

乙方(盖章):_______________。

法定代表人或授权代理人(签字):______________。

_____年___月___日。

装修抵房租协议篇十二

1、工程地点:_________市_________区(县)_________路_________号_________楼_________室。

2、住房结构:_________房型_________房_________厅_________套,施工面积_________平方米。

3、工程造价:家庭居室装饰装修工程的`价格,根据市场竞争、优质优价的原则,约定如下:总价款:_________元,大写(人民币):_________。其中:材料费:_________,人工费:_________,管理费:_________,设计费:_________,垃圾清运费:_________,税金:_________,其他费用:_________。(详见附表三:家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

4、工程承包方式:双方商定采取下列第_________种方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(见附件五:乙方提供装饰装修材料明细表)

(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表)。

第二条施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:

3、施工图纸双方签字后生效。

第三条甲方权利义务

1、开工前提供施工期间的水源、电源,并说明使用注意事项;

2、参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收;

5、因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等,如属乙方的责任,由甲方找被乙方负责修复和赔偿。

第四条乙方权利义务

1、施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》,保证工程质量,按期完成工程;

3、保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下管道的畅通;

7、乙方采用的装饰材料不得以次充好、弄虚作假。

8、乙方施工应符合有关规范要求,不得偷工减料、粗制滥造;

9、乙方不得野蛮施工,危及建筑物自身的安全;

第五条材料的提供

4、除合同注明外,五金(门锁、拉手、水龙头等)、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等,均由甲方购买并按时运到现场。

第六条工期延误

2、甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延;

3、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。

第七条质量标准

(1)乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。

(2)乙方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量验收标准验收。

(3)凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的,由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的,由甲方承担返工责任及经济支出。

第八条工程验收和保修

1、双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收:

(1)水、电管线,防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收;

(2)油漆、面层涂料施工前验收;

2、保修

(1)工程竣工验收合格并结清工程余款后,乙方向甲方办理移交手续(见附件九:工程结算单),并填写工程保修单(保修期为贰年)(见附件十:工程保修单)。

(2)在正常使用条件下,住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年,有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。

第九条工程款支付方式

1、竣工验收后_________日内,甲方支付相当于总价款_________%的工程款。甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。

2、因变更施工内容导致总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。

3、双方款项往来,均应出具收据。施工结束,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法发票。

第十条违约责任

1、合同签订后,合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的,应及时通知另一方,经双方协商同意后,可办理终止或延期履行合同手续,违约方应向守约方支付工程造价_________%的违约金;若因此造成损失的,违约方应予以赔偿。

2、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,所需修理费用由乙方承担,工期不予顺延。

3、由于甲方或乙方原因致使工期延误,每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2作为违约金。

第十一条附则

1、本合同签订后工程不得转包。

2、甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,双方签字(盖章)后生效,甲、乙双方各持一份。

3、合同履行完后自动终止。

4、本合同实行当事人自愿鉴证,以保护合同当事人的合法权益。

5、合同附件为本合同的组成部份,与本合同具有同等法律效力。

甲方(签字):_________ 乙方(盖章):_________

法定代表人(签字):_________ 委托代理人(签字):_________

签订地点:_________ 签订地点:_________

_____年____月____日 _____年____月____日

家庭装饰装修市场合同认证意见(商场合同认证章):_________

委托代理人(签字):_________

联系电话:_________

签订地点:_________

_____年____月____日

装修抵房租协议篇十三

身份证:________。

通讯地址:________。

邮政编码:________联系电话:________;

代理人:________国籍:________。

身份证:________。

通讯地址:________。

邮政编码:________联系电话:________;

承租人:________。

身份证:________。

通讯地址:________。

邮政编码:________联系电话:________;

代理人:________国籍:________。

身份证:________。

通讯地址:________。

邮政编码:________联系电话:________;

根据《民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律、法规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平和诚实信用的基础上,经协商一致,就乙方承租甲方可依法出租的.房屋事宜,签订本合同。

一、出租房屋基本情况。

房屋坐落:

该房屋权属证明名称:

编号:。

该房屋建筑面积:平方米,套内建筑面积:平方米。

该房屋权属证明记载用途:。

该房屋现有装修及设施设备情况,由甲、乙双方分别在本合同附件中列明。除双方另有约定外,该附件作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋的验证凭据。

二、租赁期限。

该房屋租赁期限共个月,自________年____月____日至________年____月____日止。

租赁期满,甲方有权收回该房屋,乙方应如期交还。乙方需要继续承租该房屋的,则应于租赁期届满前日通知甲方。

三、租金及支付方式。

该房屋租金为:元/;本合同期内租金总额为:元。

该房屋租金支付方式:

四、押金及其他费用的约定。

甲方交付该房屋时,乙方应向甲方支付房屋租赁押金。押金为元。甲方收取押金后应向乙方出具收款凭证。

租赁期间,使用该房屋所发生的水、电、燃气、通讯费用由方承担;有线电视、物业管理费用由方承担。

租赁期内,因该房屋租赁产生的税费按国家法律、法规规定承担。

租赁期满或合同解除后,甲方应退还乙方支付的房屋租赁押金。

其他约定:。

五、成交方式。

甲乙双方系通过以下第种方式成交。

自行成交。

房地产经纪机构成交。提供服务的房地产经纪机构名称为:

备案证书号为:________。

通讯地址:________。

邮政编码:________联系电话:________。

提供服务的房地产经纪人员职业资格为________。

注册证号。

六、关于房屋转租与出售的约定。

未经甲方书面同意,乙方不得将房屋转租、转借他人。

租赁期间,甲方出售该房屋的应在出售前日书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权。

七、关于甲方交房的约定。

甲方应于________年____月____日前将房屋按约定条件交付给乙方。《现有装修、附属设施及设备清单》经双方交验签字盖章并移交房门钥匙后视为交付完成。

出租人:________承租人:________。

法定代表人:________法定代表人:________。

委托代理人:________委托代理人:________。

装修抵房租协议篇十四

2) 施工人员不得乘坐客梯及自动扶梯,运送材料必须走指定通道。

4) 施工人员动用明火需有保安部开具动火证,并配备消防器材及看管人员。

5) 施工人员进入施工现场禁止吸烟,服从商场管理人员指挥,违者罚款1000元。

6) 施工人员对商场物品有损害的,要照价赔偿,并承担连带责任;施工人员不许在地板打洞,若特殊情况须报公司领导批准,否则视为违规操作,给予50-200元处罚。

7) 施工现场必须保持清洁,施工垃圾必须随时清扫,按照指定地点堆放,并在当天施工结束时清运出场,禁止在公共区域乱扔垃圾。

8) 专柜必须严格履行工期要求在天装修完( 月 日- 月 日),否则工期拖延一天罚款200元最新商场进场装修协议书范本最新商场进场装修协议书范本。

9) 一次性安装合格的厂家,将按照施工50元/天的标准收取照明、监护等管理费用。若因整改返工验收不合格者,整改施工期间按照施工100元/天的标准收取照明、监护的管理费用。

10) 进场未带电工证施工、私拉乱接等:处50元-500元罚款。

11) 损坏公物:需照价赔偿,并处50元-500元罚款。

12) 施工方严禁自装电表,装修验收合格后,专柜交纳电表安装费单箱20元,三箱30元后由公司维保人员安装,私自安装电表者,根据情节轻重给予施工队50元-200元罚款。

13) 电源干线采用阻燃铜线(不得小于4平方),所有电线不得使用铝线,装修区域内必须采用zabv105阻燃导线,如****三厂。电源自维修科电工经指定位置引,不得更改商场原有的电气线路。

14) 所有导线必须穿pvc重型阻燃管,灯具引线与电源线连接部位,必须加装接线盒或在灯具内接头,引线不小于1.5平方的铜塑线并穿玻璃丝网管隔热保护,禁止使用塑料端子、胶木端子、塑料压线帽等。

16) 路轨灯、柜台灯、灯箱等要分开控制,禁止多路负荷一路闸控制。三箱电源供电必须保证三箱带电流平衡。电表为许继电表。

17) 一次性安装合格者,押金一个月之后退还;经整改后复验合格者,押金三个月之后退还。

装修抵房租协议篇十五

为了进一步明确装修包工包料的范围内容及质量标准,双方特达成如下协议:

一、装修形成及金额

1、住房面积135平方米左右的房屋装修,除以下内容不包括外,其余采用包工包料的形式承包,总金额按建筑面积每平方米陆佰元计算收费。

2、不包括的内容为:灯具、洁具、厨房电器、厕所浴霸、铝合金门、衣柜推拉门、防盗网、艺术玻璃、艺术砖、墙纸、木地板、窗帘布。

二、包干范围及内容(主要部分)

1、进门过道:大理石门套、吊顶、地砖(800*800)强弱电路安装。

2、客厅:鞋柜带屏风、电视柜、电视墙、堵门洞、吊顶、地砖(800*800),强弱电路安装。

3、餐厅及阳台:大理石门套、地砖(800*800)、墙砖(300*600)、强弱电路安装。

4、厨房:大理石门套,两边酒柜、地砖(300*300)、墙砖(300*600)集成吊顶、做灶、吊柜、水电安装。

5、过道:地砖(800*800)吊顶、电路安装。

6、公卫:大理石门套,地砖(300*300),墙砖(300*600),集成吊顶,防水处理,水电安装。

7、客房:套装门,地面找平,推拉门衣柜,电脑桌,窗帘合,石膏角线,拆墙,强弱电路安装。

8、次卧:套装门,地面找平,转角电脑矮柜,窗帘合,石膏线,推拉门衣柜,强弱电路安装。

9、主卧:套装门,地面找平,推拉门衣柜,石膏线,强弱电路安装。

10、主卫:地砖(300*300),墙砖(300*600),防水处理,集成吊顶,水电安装。

三、装修材料标准及质量

1、水电:保利管材,金杯多股线,空调厨房6平方,主要电器4平方,一般电器2.5平方,照明1.5平方。

2、免漆板,e0级大芯板,e1级九厘板等环保材料。

3、油漆:三棵树环保漆。

4、五金及配件:全套固特不锈钢五金配件。

5、开关板:鸿雁。

6、所有材料均为国家认定的合格产品,不得使用假冒伪劣,有毒有害非环保产品。

7、装修过程中质量,安全事故由承包人自行承担,甲方一律不负任何责任,其它按双方口头商议,图样,部分材料经房主认可后为准。

8、其它:所有墙面,天花刮(喷)胶(造色)做家俱漆。

四、付款方式及保修期

1、协议签订之日即支付壹万元定金,泥工进场支付贰万元工程款,木工进场支付贰万元工程款,油漆工进场支付贰万元工程款,余款待配套及工程完成场地清理完毕,验收合格后一次性付清。

2、保修期按国家标准及规定,装修材料及质量得以保证,自验收合格之日起一年内,期间若因质量问题(非人为因素)承包人应负责免费维修。

3、工程时间:自开工起三个月完成。

五、本协议自签字日生效,本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

装修抵房租协议篇十六

甲方:

乙方:

根据20xx年3月1日工价质量监督检验检疫局、国家环保总局、卫生部指定的《室内空气质量标准》,中华人民共和国建设部颁发的《民用建筑工程室内污染控制规范》,甲乙双方就装修环保检测问题达成如下协议:

1、甲方有权在装修工程质量验收后向国家权威室内环境检测机构申请室内空气质量综合达标检测,并可要求乙方委派指定单位为甲方进行免费室内甲醛检测。

2、甲方有权要求乙方在装修工程质量验收后,室内空气质量达到《室内空气质量标准》的要求。

3、如经国家权威室内环境检测机构检测后未达到上述标准,甲方有权要求乙方整改,整改期为一个月,如超过工工程施工期限按延期处理,如果经过整改后仍未检测合格,甲方有权要求乙方全额退还装修款额。

1、如甲方要求装修质量验收后进行空气质量检测,检测机构至少具有cma(省级技术监督局颁发的计量认证合格)资质。乙方赠送甲方单项甲醛检测,检测机构具备同等资质。

2、如甲方要求装修质量验收后进行空气质量综合检测及甲醛单项检测,乙方有权要求参与检测机构选择及整个检测过程。乙方送甲方的甲醛单项检测,检测机构由乙方委派,甲方进行确认。

3、如甲方要求甲醛单项检测,检测机构由乙方委派,甲方进行确认。居室自然通风至少7天(每天通风之间不少于10个小时),然后封闭10至12小时后检测(地漏和下水管道必须完全封闭),次阶段不视为工程延期。

4、如甲方要求装修质量验收后进行空气质量综合检测及甲醛单项检测,乙方有权要求检测前甲方采购的`家具、地板、石材及装饰品不得进场。

5、装修工程所在区域如果存在环境污染现象,则乙方有权拒绝检测,对甲方自行检测结果,乙方不承担任何责任。

1、甲方承诺所有检测项目均为乙方的施工项目。如因存在非乙方施工项目或者未经乙方书面认可的工程变更及工程增减项并出现检测不合格,责任由甲方承担。

2、甲方承诺检测必须在甲方、乙方专职人员,检测机构人员三方同时在场的情况下,方可进行,否则检测数据无效。如因甲方原因未能及时到场而导致检测延期,甲方承担相应的责任。

3、装修质量验收后,如甲方提出综合检测,则除甲醛检测外的费用由甲方垫付,如检测合格由甲方支付,检测不合格由乙方承担并按双方权利一、3条进行整改。

行,否则检测数据无效。如因乙方原因未能及时到场而导致检测延期,乙方负相应的责任。

2、乙方承诺装修质量验收后,如空气质量综合检测不合格,则检测费用由乙方承担,而乙方赠送甲方甲醛单箱检测,甲方不承担该项费用。

3、装修质量验收后,如空气质量综合检测及甲醛单项检测不合格,乙方承诺对相关的项目进行整改,整改期为一个月,如超过工程施工期限按延期处理,如经过整改后仍未检测合格,乙方承担全额退还装修款,同时双方合同终止。

本协议作为施工合同的附件,须于施工合同同时签定方为有效。其他未尽事腚双方友好协商解决,不能达成一致意见的可通过法律诉讼解决。

本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字(盖章)之日起生效。

甲方:

乙方:

甲方代表:

乙方代表:

年 月 日

年 月 日

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/11609107.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档