农村责任田承包合同(模板14篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-13 16:20:13
农村责任田承包合同(模板14篇)
时间:2023-11-13 16:20:13     小编:FS文字使者

合同的作用是规范交易行为,防止可能出现的纠纷和风险。如何撰写一份完善的合同,是商业活动中的一项重要技能。合同的可行性和效力需要综合考虑多种因素,包括法律规定、实际情况和双方的意愿等。

农村责任田承包合同篇一

甲方:(以下简称甲方)。

乙方:(以下简称乙方)。

依照《合同法》《农村土地承包法》等法律、法规的规定,本着“公开、诚信、平等、自愿”的原则,经甲、乙双方友好协商,就土地承包事宜达成如下条款,以兹共同遵守。

一、甲方将土地亩、每亩承包费元承包给乙方。

二、合同期限从年月日起到年月日止。

三、承包价格:本合同期限内按每亩元、在年月日前一次性结清。结不清收回土地,若有诚信,可续保,价格再议,本合同长期有效。

四、结算方式:现金结算,甲、乙双方以收据为凭。

五、甲方承包的土地不能有任何争议、纠纷和债务。

六、乙方在本合同期限内享有独立的生产自主权、经营权,但不能改变土地用地性质,甲方不得以任何理由干扰乙方的正常生产经营方式、乙方要认真管理好甲方的土地、不得让别人占用、及时除草不能留下杂草、保养、平整好每块土地不得损坏。

七、违约责任:上述条款是甲、乙双方在完全平等、自愿的基础上达成的,任何一方不得以任何借口违约,否则,单方违约给对方造成的经济损失全部由违约方承担。

八、本合同自双方签字之日起生效,一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方:(签字)。

乙方:(签字)。

农村责任田承包合同篇二

经甲、乙双方共同协商,特签订本协议,供双方共同遵守。

第一条承包果园的项目、地点和数量

甲方将座落在转包给乙方,果树所有权归甲方,乙方只有经营管理权和承包受益权。在协议有效期内,乙方家庭成员有承包继承权,但不得买卖和出租。

第二条转包期限

转包期为________年,从________年________月______日至________年________月______日。

第三条转包费、交费时间及办法

乙方在转包期内,于每年的________月______日向甲方支付承包费。

甲方有权监督乙方执行转包协议规定的义务,但不得干涉乙方的自主经营权。

第五条乙方的权利义务

1.乙方必须加强对果园的管理,及时中耕、除草、培土、施肥、喷药防治病虫害,所需费用由乙方自负。

2.乙方有果园的自主经营权,有水果销售权。

第六条违约责任

1.甲方无故终止转包协议,应向乙方偿付违约金____________元。

2.甲方不按转包协议规定提供看护果园的房屋(如果有此条款)和工具,应向乙方偿付违约金____________元。

3.由于乙方管理、看护不善,果树被偷砍或损害一株,应向甲方支付违约金____________元。

4.乙方逾期不交承包费,每逾期一天,应向甲方偿付欠交款的2%的违约金,并限期1个月内交清,如仍然不交,甲方有权收回果园转包权。

本协议正本一式二份.甲乙双方各执一份,具有同等效力。

甲方:_______________乙方:_______________

农村责任田承包合同篇三

为了促进农村经济快速发展,根据《农村土地承包法》《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和政策规定,经村支两委协商,并经农村四议两公开工作方法,甲乙双方本着平等、自愿、有偿双赢的原则,签定本合同,以共同信守。

甲方经村民代表会议决定并报镇人民政府批准,将位于大张村村口路北、面积平方米工业用地承包给乙方使用。土地方位如下:东西长米,南北长米。(以附图纸为准)。

1、土地用途为:农业科技开发、教育培训,推广、生产、服务,仓库等等。

2、承包形式:承包经营。

该地的承包经营期限为:年月日至年月日。

1、该土地的承包金为每亩每年人民币元,亩共计人民币元。

2、乙方向甲方每年一次性交纳当年承包费。上述承包费已含原荒地杂树补偿费及原有附属设施。

乙方有权处理承包区域内现存地上物及其他植被,在承包经营期内乙方所建设、种植之地上物为乙方投资所有。

(一)甲方的权利和义务。

1、对乙方承包土地开发利用进行监督,保证土地按合同约定合理利用。

2、在合同有效期内,按照合同约定收取承包费。甲方不得提高承包金。

3、负责为乙方办理土地承包经营证,保障乙方正常经营,不侵犯乙方合法权益,需协助乙方办理建筑修建安装相关手续。

4、按村民价格收取乙方水、暖、电、气费。在合同履行期内,甲方必须确保乙方在承包期内不受任何干扰。

5、乙方经营需要扩大时,甲方应及时协调土地给乙方使用以保障乙方在经营上不受损失。

(二)乙方的权利和义务。

1、按照合同约定的期限有权依法开发利用和经营所承包的土地。

2、享有承包土地上的收益权和兴建权,购置财产的所有权。

3、乙方对承包地有独立自主经营权,收益权,任何单位和个人不得干涉,承包期内乙方自主经营独立合算,自负盈亏。所发生的一切债权、债务,由乙方承担,与甲方无关。

4、乙方可在承包的土地上建设与约定用途有关的生产、生活设施。

5、在承包期内,乙方须按合同规定缴承包款给甲方,并有权拒绝交纳除合同规定承包款以外的任何其它费用,甲方不得向乙方强行摊派。

6、保护自然资源,搞好水土保持,合理利用土地。

7、乙方在用工方面,有义务在同等条件下,优先录用甲方村民。

在合同有效期内,乙方在不违反国家法律。行政法规强制性规定的前提下,可以自主采取转包、转让、出租等方式实现土地承包经营权流转。土地承包经营权流转取得的收入全部归乙方所有,甲方不得以任何理由干涉。本合同转包后,甲方与乙方之间仍应按原承包合同的约定行使权利和承担义务;甲方与转包方没有任何关系,不得干涉转包合同的正常履行。本合同转包后,因甲方的原因致使转包合同不能履行,给转包后的承包方造成损失的,甲方应承担经济责任。

1、本合同一经签定,即具有法律约束力,任何单位和个人不得随意变更或者解除,经甲、乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。

2、在合同履行期间,不受任何一方法定代表人或人员的变更而变更。

3、本合同履行中,如因不可抗力致使本合同难以履行的,本合同自行解除。

4、本合同履行期间,如遇国家建设(或其它原因)征用该土地,征用赔偿费用和乙方所承包用地上建筑物、树木及其它地上附着物等补偿款归乙方所有,任何单位和个人不得截留、挪用。乙方征用土地的,甲方应当予以协助,并配合乙方完成征地手续。甲方不得对乙方征地行为设置阻碍。乙方征用土地的,按国家规定支付征地款,但地上物补偿及其地附着物补偿归乙方所有,甲方按规定应当予以返还。

5、如甲方擅自断电、断气、断暖、断水、断路致使乙方无法经营时,乙方有权解除本合同,其违约责任及一切损失由甲方承担。

6、本合同期满,如继续承包,同等条件下,乙方享有优先权,如乙方继续承包,双方应在本合同期满前半年签订未来承包合同。如乙方不再继续承包,乙方有权处置承包地上的投资建设的建筑物和附属设施,乙方在处置时,甲方有优先购买权。

1、在合同履行期间,任何一方违反本合同的上述约定,即视为违约,如甲方违约导致此合同无法正常履行,甲方必须按市场评估价格支付乙方所有直接和间接损失,乙方违约,需向甲方支付所有直接和间接损失。

2、乙方应按照本合同的期限支付承包费,如未按照合同约定期限支付承包费,视为乙方违约,乙方必须承担相应的违约责任及国家范围内的滞纳金。

3、如甲方发包地手续不合法或甲方发包地权属不清产生纠纷致使合同全部或部分不能履行,由此造成的一切损失由甲方承担。(建筑部分按市场价计算)。

4、因为乙方为提高工业生产能力而投入相应建设资本及人力,无论甲方在合同到期前以任何理由收回该承包土地,乙方有权获得补偿,同时对乙方承包地上的所有建筑物按当前市场价进行计算,并按当前市场价格一次性赔付乙方。

本合同履行中如发生纠纷,由争议双方协商解决,协商不成,双方同意向当地人民法院起诉。

本合同经甲乙双方签字,盖章后生效。

本合同未尽事宜,可由双方约定后依为补充协议,补充协议与合同具有同等法律效力。

本合同一式案一份,甲乙双方各份。

甲方(公章):乙方(公章):

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

年月日年月日。

农村责任田承包合同篇四

为了确保山坪村七组道路硬化公路工程任务的顺利完成,确保工程质量和工程进度,经甲、乙双方协商,甲方将本工程的施工任务承包给乙方。为明确双方相互权利、义务以及经济责任,依据《合同法》有关规定,经双方协商同意,签定本合同。

1、工程名称:壶天镇山坪村七组道路硬化工程。

2、工程地点:湘乡市壶天镇山坪村七组。

3、承包范围和内容:

(1)承包范围:

从湘壶线______km处进入蒿冲生产队道路口起至象山脑李学军家门口段路面硬化工程,路线长度______公里,路基宽度有______米,硬化路面宽度______米,硬化路面厚度______米,路面结构为水泥混凝土路面。

(2)承包内容:

本工程建设内容包括:整修路基,水泥混凝土路面面层,培路肩。

4、承包方式:

(1)本工程实行单价承包,工程计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成工程量计算。工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。

(2)工程承包单价为含税单价,税款由乙方向有关税务部门交纳,或由甲方向有关部门代交,但费用将从乙方的工程款中扣除。

(3)工程价款为按招标确定的单价乘以实际完成水泥混凝土路面工程量计算,所有分支线工程由甲方和各户主发生往来结算,不列入本合同范围之内。

1、本项工程自签定合同之日起,于______年______月______日开工,至______年______月______日结束,超过一天罚人民币______元/天。

2、乙方进场后,甲方将不定期考核乙方工程完成情况。如因人工、机械数量不足而影响工程进度,甲方有权要求乙方在一定期限内进行增补。乙方进场后要服从甲方技术人员及各职能部门的领导。

3、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均属正常停工。

1、本工程的质量要求按甲方招标文件的规定执行,工程验收以甲方项目部的验收合格为准。

2、乙方所拉运的材料应满足工程的质量要求,所有材料必须经甲方验收签字后方可使用。未经甲方同意,擅自拉运的质量不合格的材料,其工程款费用不得结算。

1、乙方必须按照有关法律、法规要求做到安全生产与文明施工,负责检查消除施工现场所有安全隐患,做好防火、防洪、现场安全操作等工作。

2、加强施工现场管理,做到文明施工,建立健全各项管理制度和安全生产措施,按照业主及监理的要求做好各项工作,树立良好的企业形象。

3、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动,搞好地方关系,协助甲方做好各项工作。

1、甲方合同义务

(1)甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。帮助乙方协调与监理单位及当地有关部门及群众的关系。协助乙方办理开工方面的事务及其它需要甲方解决的问题。

(2)甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查、签证。

(3)依照约定支付乙方工程款。

2、乙方合同义务

(1)按照业主及相关工程质量标准要求从事工程项目建设,按时完成工程建设任务,确保工程质量合格。

(2)服从甲方派出的各级管理人员的管理,执行工程建设的各项规范标准。

(3)乙方在施工期间食宿自理,施工场地的租用和安全保卫工作均由乙方自负。

1、本工程实行包工包料包安全的承包方式。合同单价为______元/平方米。其中,包括整修路基,水泥混凝土路面面层及保养,培路肩在内。工程结算价款以检验合格的实际完成工程量乘以合同单价计算。

2、甲乙双方签订合同,乙方及时进入施工现场开工后,甲方先期不支付工程预付款。待该项工程完成50%后,甲方支付叁万元给乙方作工程费用,其余部分待工程结束后,经甲方有关技术人员会同公路交通管理部门和监理人员验收符合本项工程所应达到的质量要求后,甲方支付全部工程款的85%,其余部分一年以后确认无质量问题后,一次性付给乙方(交通局的补助款______万元和村上的补助款______万元均由乙方自行领取,甲方不负任何责任。)

甲、乙双方发生经济纠纷时,应按合同条款本着友好、谅解的原则协商解决。

1、本合同双方代表签字、盖章后生效,到工程竣工验收、工程质量保修期满结清工程款后自行终止。

2、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。双方签字生效,并具有法律效力。

3、未尽事宜经双方协商一致后,可另签补充协议,补充协议将视为合同的组成部分。

甲方:湘乡市壶天镇山坪村七组

法人或授权代理人:______

乙方:______

法人或授权代理人:______

______年______月______日

农村责任田承包合同篇五

甲方:

负责人:

身份证号:

乙方:

身份证号:

为发展农业生产,改造和合理使用荒山荒沟资源,加快农业经营规模化,促进经济发展,经甲乙双方充分协商,特定立本合同,以便双方共同遵守。

一、甲方将自己所有的坐落在上辛角村的两座荒山两条荒沟,发包给乙方从事农业等生产经营,其一,菜湾里50亩,四至为南至小梁头,北至金生地,东至忠林的地畔,西至堡疙塔。其二,国类坪60亩,四至为南至小渠口,北至忠林的地畔,东至阴地里地畔,西至大路。

二、承包期限为__年,自20_年4月15日至20__年4月14日止。

三、承包费共计贰仟元整(小写:20_元)。

四、乙方于合同签订之日起一次性交清承包费。

五、甲方保证该荒山荒沟界线、四至与他方无任何争议。如因此发生纠纷,由甲方负责协调处理。

六、针对合同条款,甲方已召集村民代表会议讨论,获得村民代表会议通过并形成决议。甲方依据该决议与乙方签订本合同。

七、权利与义务:

1、乙方取得荒山荒沟承包经营权后,只能用于国家法律、法规和政策允许的农林牧副多种经营发展用途;在法律、法规和政策允许范围内,乙方拥有所承包荒山的自主使用与经营管理权,甲方不得干涉。乙方承包经营荒山荒沟所得收益完全归乙方享有。

2、承包期间,如乙方需砍伐树木,甲方应当协助乙方向有关主管部门申请办理采伐许可证。

3、承包期间,乙方负责山林树木的管理防护,乙方必须切实做好护林防火工作,消除火灾隐患。一旦发生火灾,乙方除积极采取灭火外,应及时向甲方,甲方知悉后应及时组织人力、物力参与灭火。

4、甲方同意乙方在不违反国家法律、行政法规强制性规定的前提下,可以自主采取转包、转让、出租等方式实现土地承包经营权流转。土地承包经营权流转取得的收入全部归乙方享有,甲方不得对此行使任何权利。

5、甲方有责任配合乙方,向政府有关部门申请办理土地承包经营证,并将宗地登记造册,确认土地承包经营权。

八、甲乙双方必须信守合同。如甲方违约导致解除此合同,须付给乙方造地费用人民币30万元、退还乙方所付的承包费,同时对于乙方所承包荒山上的树木等经营成果合理作价,作价款一次性付给乙方;如乙方违约导致解除此合同,甲方不予退还乙方的承包费,并且所承包荒山上的树木等经营成果无偿收归甲方所有。

九、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商一致,可订立补充协议。补充协议及附件均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

十、甲乙双方因履行本合同发生争议,可以协商解决;协商不成的,按照下述第种方式解决:1、提交临汾市仲裁委员会仲裁;2、依法向人民法院起诉。

十一、本合同经甲乙双方签字或盖章后生效,并由双方向公证处申请公证。

十二、本合同一式五份。甲乙双方各执一份,公证处留存一份,乡镇人民政府、土地管理部门各存一份。

甲方(签署):

公证处:

乙方(签署)____年__月__日。

农村责任田承包合同篇六

房屋建设方(甲方):

承包施工方(乙方):

经甲、乙双方友好协商,甲方将位于西和县长道镇宁家村的宅基地住宅建设施工项目发包给乙方,双方秉着平等、自愿、诚实、信用的原则,特签订此合同,望共同遵守。

施工工程采取清包,即包工不包料的方式。

工程建设始于20xx年1月12日,乙方保证按如下要求完成工程建设进度:

卸旧:20xx年1月12日。

动工:20xx年1月20日。

上梁:20xx年2月30日。

竣工:20xx年5月30日。

如工程延期不能实现预定建设进度的,乙方须每延迟一天向甲方支付元违约金。

根据房屋建造需求,甲方及时提供水泥、钢筋、砖头、沙子等所需建筑材料,以保证乙方按约定的工期顺利施工,乙方可在材料购买质量和价格上作指导性建议。

乙方自带工程施工所需的模板、搅拌机、震动器、脚手架、混凝土搅拌机等一切施工用具(运费由乙方负责)和师傅、小工等施工人员,按甲方提供的图纸或甲方要求进行施工,并从专业角度提出合理的建议、意见。

(一)承包范围:

1、房屋主体工程。

从打地基、浇灌地纤梁、地盘等起直至屋顶封顶(包括阳台、楼梯、窗户、化粪池等必须部分),均由乙方负责施工。浇地板、各层层面等需按规定使用振动器。

2、乙方施工范围除房屋主体结构外,还须负责以下内容。

(1)水、电、煤气等管道、线路铺设和相应配套设施(水电工部分)。

(2)外墙、厨房、卫生间、房顶等部位做防水层。

(3)地板铺瓷砖或花岗石、卫生间装修等贴瓷工程。

(4)其他房屋附属设施。

楼梯栏杆、阳台石膏条的安装。

(5)其它需安装设备,如卖方安装由其负责,否则由乙方负责安装。

(二)工程质量要求:

1、砌墙平面平整垂直墙角,顶角垂直,砂浆饱满,浇灌平整、牢实,粉墙光滑平整,墙砖、地砖平实、整齐,缝隙合理,做钢筋、绑钢筋符合图纸要求。内墙水泥糊一层、外墙糊二层。

2、电路按图纸施工,布置合理规范、安全;开关、插座布置合理,能正常使用。

3、水管、排水管道按图纸设计或甲方要求施工。

以上工程质量如不合格造成的损失由乙方负责。

在不影响乙方正常作业的情况下,甲方对工程作业进度、质量进行全程监督检查,并于工程建设完工后一个月内对工程进行验收。

(5)。计算方法为:一楼按实际建筑面积测量,测量从外墙的中间线开始量起;二楼按一楼测量面积加上阳台面积计算。

打地基、浇灌地纤梁、地盘的工时费按市场价每日元计算;贴瓷部分按市场价每日元计算。

工程款采取后结方式,房屋施工至上梁顺利完成后支付总工程款的50%,工程完工后支付总工程款的30%,完工三个月后经检验房屋质量确无问题的支付余下的20%。

乙方要保证所建房屋质量可靠,如因乙方施工原因致使房屋在一年内出现漏水、裂缝等轻度质量问题的,乙方应当在一年内免费。如在年内因施工原因出现地基下陷等严重质量问题的,乙方应无偿予以返工、改建。

一、预防为主,若施工中发生安全事故,均由乙方负责,甲方不负任何责任。

1、甲乙双方各自的材料、工具,甲乙双方各自负责保管。

2、乙方施工在保证质量的前提下应爱惜材料,避免造成浪费。

3、本协议一式二份,具有同等法律效力,甲乙双方签字后生效。若在施工中遇到问题双方协商更改。双方应认真履行协议,尚若违反,造成的损失由违约方负责。

4、未尽事宜由甲乙双方再行协商处理,协商不成按《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规执行。若甲乙双方发生纠纷应秉着友好的原则先协商解决,协商不成的任何一方均可向法院提起诉讼。

签字。

甲方:年月日。

乙方:年月日。

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

农村责任田承包合同篇七

甲方:

乙方:

甲方因生产需要,经与乙方协商,由乙方提供足额,技术熟练的建筑工以及相应的管理班子进入里则树人学餐厅改造工程项目并承揽该项目土建工程的施工任务。为明确双方的权利和义务,特制定本协议,以便共同遵守。

1、工程名称:里则树人学餐厅改造工程。

2、建设单位:滨州市经济开发区里则树人学校。

3、工程地点:滨州市经济开发区里则办事处。

4、建筑面积:约1670㎡。

5、结构类型:框架结构。

1、工程范围:主体工程的土方、钢筋(电渣压力焊、闪光对接焊)、模板、混凝土、砌体(植筋)、脚手架分项工程。

2、承包方式:包工不包料(包部分辅材、包搅拌机、塔吊的操作)。按照要求自备操作工具,包括钢筋加工设备、模板加工设备、振动棒、斗车、灰桶、照明工具等。

3、工作内容:

(1)准备工作:熟悉施工图纸,了解操作范围,配合本工程施工员放线和控制标高,领退料具。做好施工前的准备工作。

(2)清槽、钎探、室内外回填土平整夯实。

(3)基础、主体钢筋制作安装,模板制作安装,混凝土浇筑。

(4)二次结构、女儿墙砖砌体,构造柱、女儿墙及窗台压顶钢筋制作安装、模板制作安装,混凝土浇筑。

(5)预制过梁,反边浇筑,防火挑檐浇筑。

(6)清理:施工现场清理。清扫墙面楼地面、清理搅拌设备及清理落地模板、梁板支撑、砖、灰、钢筋,落地灰的回收利用。施工前、后所有材料、工具及垃圾均需运至甲方指定的地点并分类堆放。

(7)其他工作:图纸范围内的预留洞留设,预埋件安放;配合甲方的其他工作。

1、在合同承包范围内,乙方完成第二条工作内容范围内工作,且施工质量验收优良,工期、安全及文明施工均达到甲方要求,合同劳务承包综合单价如下:165元/m2包干。

2、上述单价中包括一切与承包工作内容有关材料(含垃圾,剩余及退场材料)的进出场装卸费用,各种工资,津贴,补贴,节假日加班,夜班,赶工补贴,自备工具费,劳保费,医疗费差旅费,劳务队管理费,甲方管理费及税金,现场文明施工用工及工具轻伤及轻伤以下安全事故医疗费等除食堂保卫等后勤服务。

3、分部分项工程质量如达不到合格标准,乙方负责修至合格标准,结算单价按上述单价乘以70%结算。

4、乙方必须注重甲方的材料节约,对不按要求使用的发现一次,罚款500元,并处所浪费材料的实际价款的4倍罚款,对不按要求回收水泥砂浆、混凝土的,甲方有权另派人回收使用,且按200元/工日,从乙方计取;包装水泥未合理使用好被打湿结硬,一旦发现,每包处以100元罚款。

基础:15天。一层主体5天。二层主体5天。屋面女儿墙2天。一层二次结构4天。二层二次结构4天。总工期:自20xx年8月26日开始——10月8日结束,共计44天。

1、结算:基础按一层建筑面积的70%单价结算,主体按建筑面积_单价结算。原则上甲方结算已完成的工作量劳务费用,但应遵循下列条件:

1)按已完成工程,经工程技术部,质安部验收后,作为工程量结算依据。

2、劳务结算前,乙方应持有项目制定的实完工程部位的工程量结算申请单由甲方施工员、质检员、安全员签定施工完成部位的质量、安全、进度、文明施工、材料节约符合要求后,上报项目经理签字。

3、结算付款时,严格兑现本合同规定的其他奖罚条款。

4、付款方式:主体工程竣工后支付总结算款的80%,主体经有关部门验收后无质量问题,支付至总结算款的95%。剩余5%竣工验收一年后无质量维修一个月内付清。乙方如承包范围的工作未完成就要求退场或达不到合同要求被甲方勒令退场,结算款不予支付。

2、严格执行质量“三检”制度,每道工序完成后,乙方根据甲方要求首先进行自检,互检,交接检并作好记录。合格后方可要求甲方质检员进行验收。对不进行自检、互检、交接检、或无记录或记录与事实不符即要求甲方质检员验收,每发生一次,罚款200元,。

3、甲方施工员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见,乙方必须照章执行,对拒不执行整改意见的,或整改不及时的,或整改后仍达不到质量要求的每次罚款200元。

4、分部、分项工程质量标准:详见技术交底。

5、本工程由于工期较紧,各工序完成后必须将楼地面清理干净。否则每平方单价扣除3元;清理下楼的垃圾必须堆放在甲方指定地点。

6、外墙框柱、构造柱必须保证在一条垂直线上。

1、乙方人员进场必须在三天之内进行三级安全教育,对人员逐一登记,填好安全教育表、试卷。必须每周做好班内安全教育,使班组人员均有很强的安全意识,并作好教育记录。(班前安全活动记录)每周必须交一份到质安部,凡无安全记录的班组,(包括安全生产无事故的班组)本月安全考评时为安全不及格。

2、塔吊、钢筋木工加工设备、搅拌机操作人员必须是熟练工。

3、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因,造成安全伤亡事故或造成他方人员伤亡事故,医疗费、补偿费用均由乙方承担。

1、乙方在施工,期间应加强班组内部文明施工教育,搞好现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。

2、乙方在作业层及施工现场、材料进场的材料堆放必须在甲方指定的地点且整齐、井然有序。

3、乙方下班前,应将作业层的垃圾运至工地指定地方,不得到处乱扔,否则甲方指派专人清理,所用人工从乙方结帐单中加倍扣出。

4、乙方在施工期间,严禁违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。

甲方职责。

1、甲方为乙方提供食宿条件(乙方自带行李)。乙方上岗前,甲方应组织有关人员对乙方人员进行进场教育培训。

2、甲方负责替乙方办理有关证件(包括暂住证、项目出入证等),办证所需费用由乙方承担。

3、甲方根据生产情况安排乙方工作,并对乙方进行分部分项工程技术交底技术指导,解决施工中遇到的技术难题。

4、甲方为乙方提供搅拌机,其余小型机具设备均由乙方自行负责。

5、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。

6、提供临时水源、电源至各楼层。

乙方职责:

1、乙方必须派出甲方所需的在政治、技术水平等各方面均合格的人员。

2、乙方必须遵守甲方各项规章制度,服从甲方统一指挥调度。

3、乙方在施工中要注意材料节约,不得浪费,不得偷窃,如有浪费或偷窃,甲方按损失材料价值4倍罚款。

4、乙方必须爱护甲方提供的施工机具,如有损坏或遗失,应照价赔偿。

5、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其他要求组织施工作业;必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。

6、生活、住宿服从项目部统一安排,不准随意而行。

1、签定劳务合同时,乙方必须将拟进场人员造册上报甲方,所报花名册人员必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定,不能随意变动。乙方人员与其花名册不符者所发生的伤、亡事故,甲方将视其为私招乱雇,勿论原因,一切后果由乙方负责,所发生一切费用由乙方承担并按项目规章制度对其处罚。

2、乙方负责人不得擅自离开施工现场且每日早、晚均要向甲方对口专业人员报到,偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人,如未请假离开或未委托代理负责人,每次罚款50元。乙方其他人员未经甲方同意,任何时候(包括节假日及双抢期间)均不得擅自离岗,否则每发现一人次罚款50元/天且乙方应赔偿甲方因此而造成的损失。节假日乙方施工人员不得减少,每减少一人,罚款50元/天。

3、乙方施工过程中,应妥善安排施工进度计划,按本合同要求按期完成各分项工程。如总工期提前,每提前1天奖励现金1000元,每拖延1天罚现金2000元。如无甲方指令,乙方不得擅自停工,如发生,乙方必须赔偿甲方一切损失,并根据对工程影响大小。罚款1000至10000元。

4、乙方承包工程范围内工作内容不得转包。

5、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品保护工作并不得破坏其他范围内的成品和半成品,否则按损失状况,加倍处罚。

6、乙方应有较强的经济基础,甲方由于其他原因不能按时结帐,乙方应自行保证施工人员2-3个月的生活费。

7、甲方有权辞退乙方不听指挥和不听安排的人员:如乙方不能满足甲方对工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求,甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同,由此造成的损失由乙方承担。

8、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等由于甲方原因造成乙方工作超过24小时延误且确有部分人员无法另行安排调剂其他工作,经甲方确认后,给予实际误工人员每人每天30元的生活费。

9、所有劳保费用包含在包干单价中,甲方不另承担。乙方需随时作好雨、雪施工的准备、配备雨、雪天施工所需的雨衣、雨鞋、安全帽等劳动保护用品。

10、如乙方不履行合同,其余款作为支付甲方的违约金。

以上条款自双方签字、盖章之日起生效。此合同一式贰份,甲、乙双方各一份。贰份均具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

农村责任田承包合同篇八

最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》已于________年____月____日由最高人民法院审判委员会第1346次会议通过,现予公布,自________年____月____日起施行。关于农村土地承包,国家颁布实施的法律法规有很多!以下是小编为大家精心准备的:。内容仅供参考,欢迎阅读!关于审理农村承包合同纠纷案件若干问题的意见全文如下:随着农村经济体制改革的深入开展,农村联产承包责任制已普遍推行,农村承包合同纠纷大量发生。为了解决各地人民法院在审理农村承包合同纠纷案件中遇到的一些问题,现根据有关政策和法律、法规,结合各地人民法院的审判实践经验,提出意见如下:农村承包合同纠纷案件的受理问题处理农村承包合同纠纷,应当发挥有关农村基层组织以及承包合同管理部门的作用,绝大多数纠纷可以由它们调处。当事人不服处理向人民法院起诉的,人民法院应当依法受理;当事人直接向人民法院起诉的,人民法院也应当依法受理。有些农村承包合同的履行因受自然条件的制约,季节性很强。因此,人民法院对此类合同纠纷要及时立案,尽快审理,必要时可裁定先行恢复生产,然后解决纠纷。无效农村承包合同的确认和财产处理问题审理农村承包合同纠纷案件,首先要审查合同是否有效,具有下列情况之一的应确认合同无效:

(一)属于违反国家法律、政策的;。

(二)损害国家利益和社会公共利益的;。

(三)违背民主议定原则的;。

(四)采取欺诈、胁迫或其他不正当手段签订的;。

(五)发包人无权发包的;。

第三者,由。

第二份合同的承包人向。

第一份合同的承包人履行,再由。

第一份合同的承包人向原发包人履行合同的行为。承包人将承包合同转让或转包给。

第三者,必须经发包人同意,并不得擅自改变原承包合同的生产经营等内容,否则转让或转包合同无效。承包人在履行承包合同中有安排劳务的经营自主权,某些临时性的劳务,如季节性的农活,果子的摘收、销售等,可以不经发包人同意包给他人。承包人承包后自己既不从事经营或生产活动,又不承担任何风险,坐收管理费或者高价转包的,属于转包渔利。如果转包的价额超出承包价额,而其超出部分大致接近于承包人的投资(包括劳务)加上由于投资(劳务)应当获得的正常利润,可以视为合理;如果悬殊过大,则应作为转包渔利论处。转包渔利部分应当收归集体或追缴国库。承包合同的变更和解除问题出现下列情况之一的,应当允许变更或者解除承包合同:

(一)当事人双方协商同意,并且不损害国家、集体利益的;。

(二)订立承包合同依据的计划变更或者取消的;。

(三)因国家税收、价格等政策的调整,致使收益情况发生较大变化的;。

(四)由于自然灾害等不可抗力的原因,致使承包合同无法履行的;。

(六)承包人丧失承包能力的;。

第十七章的规定,强制执行。

农村责任田承包合同篇九

1.本合同一经签订,即具有法律约束力,任何单位和个人不得随意变更或者解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。

2.在合同履行期间,任何一方法定代表人或人员的变更,都不得因此而变更或解除本合同。

3.本合同履行中,如因不可抗力致使本合同难以履行时,本合同可以变更或解除,双方互不承担责任。

6.本合同期满,如继续承包,乙方享有优先权,双方应于本合同期满前半年签订未来承包合同。

九、违约责任。

1.在合同履行期间,任何一方违反本合同的约定,视为违约。违约方应按土地利用的实际总投资额和合同未到期的承包金额的20%支付对方违约金,并赔偿对方因违约而造成的实际损失。

2.乙方应当按照本合同约定的期限足额支付租金。如乙方逾期30日未支付租金,则甲方有权解除本合同。

3.本合同转包后,因甲方的原因致使转包合同不能履行,给转包后的承包方造成损失的,甲方应承担相应的责任。

十、合同纠纷的解决办法。

本合同履行中如发生纠纷,由争议双方协商解决;协商不成,双方同意向_______________仲裁委员会申请仲裁。

十一、本合同经甲乙双方签章后生效。

十二、本合同未尽事宜,可由双方约定后作为补充协议,补充协议(经公证后)与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同一式_____份,甲乙双方各_____份。

附土地平面图。

发包方:(盖章)_____________。

承包方:(签字)_____________。

法定代表人:(签字)_________。

签约日期:_______年___月___日

签约地点:__________。

发包方:______________(以下简称甲方)。

承包方:______________家庭住址:____________________身份证号码____________________(以下简称乙方)。

为了继续深入农村改革,进一步推进产业结构调整,确保农业增效、农民增收。经过村民(组)代表大会讨论通过,将_____________发包给乙方承包。现经甲、乙双方充分协商同意,达成如下承包协议,以便双方共同遵守。

一、承包面积及四址范围。

承包面积______________亩,东至_______________________;南至_______________________;西至_______________________;北至_______________________。

承包期限为______年,即从______年______月______日起至______年______月______日止。

三、承包金额及付款方式。

乙方在承包期间:1、每年每亩上交________元,计________元;。

2、每年每亩水资源费上交村________元,计________元。

付款方式,本着“先交款,后承包”的原则。第一年的承包金在协议签订时全部交清,第二年的承包金于前一年的_____月_____日前交清,以后每年依次类推。

四、甲方责任。

五、乙方责任。

2、承包期间,未经水利部门勘察同意,乙方不得擅自改变水利设施;。

六、相关事项。

在承包期间,乙方在服从国家建设用地、政府公益性用地和村建设用地前提下,征地费用归甲方所有,青苗费归乙方所有。

七、承包期满后,在同等条件下,乙方享有优先承包权。

八、如遇国家政策变化,当本协议与政策发生抵触时,一切以上级政策为准。

九、违约责任。

在合同期间,如有一方违约,由违约方支付违约金_______元,_______方有权_________________________________。

十、未经事宜,均按国家有关政策执行。国家没有明文规定的,由双方协商解决。

十一、本协议经双方签字后生效,此协议一式______份。

甲方(签章):

乙方(签章):

见证方(签章):

_______年_______月_______日。

农村责任田承包合同篇十

鉴证方:______县______乡______村。

依据国家农村产业结构调整,土地流转承包经营及新农村建设政策,乙方通过发展,对周边的用地调查和自身发展需要,同意接受村民户主的引进,并规划在村民组所属范围内的黄桥头地段种植大树、花卉苗木和水草养殖,蔬菜药材按国家民法典及相关法律法规,甲、乙双方友好协商达成如下条款,共同遵守执行。

一、承包土地位置及面积:

______乡______村______组______,户主______,水田______丘,田亩名称______,面积______亩。

甲方同意将自家所分包的责任田在本轮三十年责任制所剩年限约______年,至______年______月______日止流转承包给乙方开发经营。

承包价格按每亩每年人民币______元。每______年递增______元亩/每年,即______年至_____年为每年______元,______年至______为每年______元;______年至_____为每年______元;____年至______为每年______元。

四、承包土地经营费付款方式。

此合同甲、乙双方签字生效,经过村组监证认定后,乙方即向甲方交付______元,作为土地到期稻田还原费。田租一次性预付四年即______至______年的田租,计费标准依据本合同第三条之规定,四年期满后即向甲方付第五年的土地承包经营费,第五年期满向甲方付第六年的土地承包经营费,往后依次类推不得拖延。

四年期满后,每年付款的时间定为11月—12月之间。最后2年的田租一次性付清。过期不付甲方有权处理苗木。

五、甲、乙约定事项。

1、乙方在承包甲方的土地使用权经营期内,有规划、必须的建设、开发、投资、经营、填土、管理等自主权,并独立核算,承担经营期间的一切债权、债务及责任,乙方必须合法经营。甲方不得以任何的方式进行干涉和另立项目收取乙方不合理的费用。如国家政策发生变化需增加的税收概由乙方承担。

2、乙方在承包经营期内如遇国家政策性的征地,按国家征地标准将各项征地补偿费甲、乙双方分划收取,即:

土地、劳动力安置补偿费、原有的农田建设和原有的水利设施等全部归甲方的村民组及甲方所有。

土地上国家有水稻田补偿费用全部归甲方所有。

承包土地范围内的所有花卉苗木、树木、构建物、置景、置物、填土、挖鱼塘补偿费全部归乙方所有。

3、乙方在承包经营期内如遇企事业单位征用地,按本合同第五项第二条执行外,甲、乙双方必须协商一致方可实施。

4、承包土地经营期满后,乙方在承包土地范围内所有构建无偿给甲方,其他置景、置物、花卉苗木、树木和可移动产归属乙方,由乙方自行处理。

5、承包土地经营期满后,如甲方土地不再对外承包,则由乙方的土地还原费抵给甲方作为土地还原费用。如甲方同意继续对外承包在同等条件下,乙方有优先权。

6、乙方承包土地经营期内保证周边的水源、道路畅通。甲方现有水利设施乙方只能搞好不得损坏,甲方协助维护乙方所建园内的安全设施。

7、乙方承包土地经营开发在新改革、新发现、新技术等各种创新,甲方应积极配合,协助办理有关手续。但一切开支费用全部归属乙方。

8、在稻田公路两边预留米的路面到乙方田地的过路通道。

9、乙方在生产种植过程中,树苗要带土移栽,甲方不得阻扰干涉。

六、甲、乙双方责任。

1、对于______年新租土地甲方保证合同签定生效之日______年______月______日前不得在已承包处的耕地内继续种作物,合同前已经种植了过期作物的由甲、乙双方协商解决,确保乙方进场使用,但不得超过______年______月______日。

2、甲方及甲方村民组提供现有的用水水源不变,用电杆点不变给乙方,机械设备、电费由乙方自负。

3、乙方在承包土地经营期内,甲方及甲方村民组应及时配合乙方解决周边环境矛盾及相关问题。如乙方需劳动力做事,在同等条件下优先给甲方及当地村民,但必须遵守乙方的劳动制度。

4、乙方必须在承包期内合法经营,遵守当地村规民约,按时缴纳甲方及甲方村民组的费用。

5、乙方在承包期内如造成水土流失责任自负。

6、甲方及甲方村民组应维护乙方合法经营、合法利益,支持协助乙方各项工作。

流转土地乙方可采承转包、出租、互换等方式流转,流转的收益由乙方享有但需甲方同意;但土地流转的期限不得超过承包期限的剩余期限,土地租金,交租时限、方式仍按乙方按合同规定执行。

八、违约责任:

本合同签字生效后,甲、乙双方必须严格遵守执行以上条款,不得因双方法人代表的变动而变动。如一方违约,承担赔偿对方双倍经济损失。

九、其他:

本合同在乙方承包土地范围内的所有责任田农户全部签字,即具有法律效力。本合同一式四份,乙方一份,其余的归甲方。其他未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决,作为本合同之附属文件,与本合同具有同等法律效力。

本合同双方签字生效,到期满甲、乙双方处理好与本合同相关的一切事物后失效。

甲方签字:____________乙方签字:____________。

鉴证单位:____________。

______年______月______。

农村责任田承包合同篇十一

甲方将座落在三亚市海螺村____________________150亩的果园承包给乙方:

一、承包期为_______年,_______年_____月_______日至________年到期。

二、乙方在承包期内,每年的承包费为_____________元人民币(小写:)。乙方首付保证金_______________元人民币(小写:)共计_______________元人民币(小写:)。由双方自行商议决。承包费均以现金上缴,交费时间均为每年的_____月_____日以前。

三、责任如下:

1、土地及果树所有权归甲方,乙方有经营管理权和承包受益权。在合同期内,乙方事先得经过甲方的同意方能买卖、转租、转让果园,。否则甲方收回果园,乙方无条件执行。乙方如有违约,甲方不退还保证金。

2、甲方有权监督乙方执行合同规定的义务,但不得干涉乙方的自主经营权,在租赁期间甲方不得将该果园再承包给第三者。

3、甲方提供果园内守护房。

4、乙方必须加强对果园的管理,及时中耕除草、培土、施肥、防治病虫害,加强果树生长期内的修枝抚育,整形修剪、冬季涂白,保持良好的树势树形,以延长果树的结果期。如若违反或人为损坏果树,甲方警告乙方仍不执行,甲方将终止合同不承担任何经济损失。

5、乙方有果园的自主经营权,水果销售权。

6、在承包期间,乙方应加强守护,有专人看守,防止人畜糟蹋果园。

7、在承包期内,如发生自然灾害造成的一切经济损失由乙方承担。

8、乙方对果树喷洒药物,应提前通知周围群众,以防发生事故,人畜死亡等,由乙方负全部责任,甲方不负任何连带责任。

9、合同履行期届满,乙方将果园、房屋、果窑工具等物资完好归还,如有损坏乙方应据实赔偿。

10、在承包期内若有修渠、修路费用等细节问题由乙方负责承担。

11、乙方在每年的12月底之前,提前交清第二年的承包费,乙方逾期不交清承包费,甲方有权收回果园。

12、甲方如在合同期内买卖果园,提前通知乙方,甲方有权收回果园并和乙方协商终止合同,乙方无条件执行。

13、在承包期间,如果此果园被征用,甲方拥有该果园的征地款,除征地款外,其他补偿款归乙方所有,甲方有义务协调让乙方顺利得到除征地款外的其他补偿款。

14、在承包期间,果园如遇不可抗力的自然灾害,致使当年水果减产和绝收,可免交当年承包费;如造成减产,由双方协商,据实递减乙方的承包费。不可抗力造成的果树损害,乙方不负责任。

四、法律责任:本合同自双方签字之日起生效,本合同如有未尽事宜,须经甲方双方共同协商,补充协议附表说明。补充规定条件与本合同具有同等法律效力。合同期满,在同等条件下,乙方有优先承包权。

本合同一式二份,甲乙双方各执一份,签字后即可生效。

甲方:年月日。

乙方:年月日。

农村责任田承包合同篇十二

随着人们法律意识的建立,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。合同有不同的.类型,当然也有不同的目的,下面是小编帮大家整理的农村建筑承包合同书范本-承包合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

甲方:

乙方:

乙方按照甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑, 包括墙体、梁、、楼梯、楼面、扎钢筋、现浇混凝土地板及门前台阶、水池板面现浇混凝土,另按平方单价计算,房屋四周外墙上造粒且用水泥浆刮平整、内墙同样上造粒用水泥浆刮平,二楼板面廊水圈用砖砌,高度为20公分两面用水泥光面。

甲方在达居干凼子建房屋一栋,建筑总面积约 平方米,由乙方承包施工。经双方协商同意,特签订如下合同:

一、承包方式

甲方采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、石砂、碎石、石灰、水泥、钢材、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务建筑技术、模板、撑树脚手架用材、马钉及生产生活用具及所有建筑中用到的一切工具、注;乙方生活费用自理,甲方提供浇混泥土板当天生活。

二、承建项目

乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇房屋混凝土地板、内墙面上造粒刮平整、外墙四周上造粒且用石灰膏刮平,顶层楼面加水泥浆光面同时作好防渗处理。

三、承包单价:

每平方米 元,按板面每平方米 计算 元。

四、付款方式

完成第一层砖砌并捣制好房屋板面付 元,完成第二层付款 元,工程全部完工经验收合格后一次付清。

五、双方责任

甲方负责水电供给及原材料及时进场,施工时间为两个月(60)天左右,如因天气情况或其他特殊原因耽误除外,乙方必须保证工程质量,按甲方设计和要求施工,节约材料,并保管好材料, 如造成材料大量浪费和丢失的,由乙方照价赔偿。

六、质量要求

乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费及材料费由乙方负责。

七、注意安全

文明施工,如果乙方施工人员出现工伤,因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方慨不承担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。

八、工期要求

工期开工时间是 年 月 日,完工时间由甲方另行通知,乙方不能因任何原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料,应提前三天向甲方提出计划,以便迅速筹备。

九、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

农村责任田承包合同篇十三

转包方(以下简称甲方):

接包方(以下简称乙方):

甲、乙双方根据《中华人民共和国农村土地承包法》和《农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律、法规和国家政策的规定,本着平等协商、自愿、有偿的原则,就土地承包经营权转包事宜协商一致,订立本合同。

一、转包面积。

甲方将其经营的古牧地(镇)村组亩土地(详情见下表)转包给乙方从事(主营项目)大棚蔬菜生产经营。

转包土地详细情况表。

二、转包期限。

转包期限为年,即自年月日起至年月日止。(转包期限不得超过年)。

三、转包价格与支付方式。

以现金方式支付。即每亩每年由乙方支付甲方转包金元(大写:)作为转包金。每年共计:元(大写:)人民币。

四、支付时间。

乙方可以采取下列方式支付转包金。

1、()年一付,即于每年月日之前支付。

五、交付土地的时间。

甲方应于年月日之前将转的土地交付乙方。

六、双方权得和义务的约定。

1、甲方有权按照合同规定收取土地转包费;按照合同约定的期限到期后收回流转的土地。

2、在土地转包期内甲方与发包方集体土地所有者的承包关系不变,所签订的合同仍然有效。甲方作为承包方应履行原合同的权利和义务(其中包括了一事一议和筹资筹劳)。

3、甲方应协助乙方按合同规定行使土地使用权,帮助协调本集体经济组织内与其他承包户之间发生的用水、用电、农用设施等方面的纠纷;不干预乙方正常的生产经营活动。

4、乙方有权要求甲方按合同的约定交付转包土地并要求甲方全面履行合同的义务。

5、乙方在转包土地上具有使用权、收益权、自主组织生产经营和产品处置权。

6、乙方在国家法律法规和政策允许范围内从事生产经营活动;依照合同规定按时足额支付土地流转费。加强安全生产,防止事故发生。造成损失的,乙方自行承担责任。

7、乙方应依法保护和合理利用土地,应增加投入以保持土地肥力,不得使其荒芜,不得从事掠夺性经营,不得擅自改变土地用途,不得给土地造成永久性损害,合同期满后土地保持良好。

8、其他约定:

(2)转包期内发生不可抗拒因素而造成的损失由乙方承担。国家及相关部门的补助归乙方所有,但不能因该因素对抗甲方收益。

(3)国家给予的土地流转补贴应根据明文规定来实施,如果是补贴给流转土地的农民就归甲方,如果明文规定是补贴给合作社的就归乙方,流转合同到期后地上附着物及相关设施的处理:

1、归乙方自行处理。

八、合同的变更或解除。

(一)有下列情况之一者,本合同可以变更或解除;。

1、经当事人双方协商一致,又不损害国家、集体和第三人利益的;。

2、订立的本合同所依据的国家政策发生重大变化的;。

3、一方违约,使合同无法履行的;。

4、乙方丧失经营能力使合同不能履行的;。

5、因不可抗力(重大自然灾害)使合同无法履行的;。

6、因政府征地使合同无法履行的。

(二)乙方有下列情况之一者,甲方有权收回土地使用权。

1、不按合同规定用途使用土地的;。

2、荒芜土地的,破坏土地上的附着物,水利等基础设施的;。

3、不按时限交纳土地转包费的。

九、违约责任。

1、甲、乙双方在合同生效后应本着诚信的原则严格履行合同义务。如一方当事人违约,应向守约一方支付违约金500元,(甲方必须退还乙方的承包费每亩500元,此款不含违约金)。

2、甲方非法干预乙方生产经营,擅自变更或解除合同,给乙方造成损失的,甲方赔偿乙方全部损失。乙方违背合同规定,给甲方造成损失的,乙方赔偿全部损失。

3、如果违约金尚不足以弥补守约方经济损失时,违约方应在违约金之外增加支付赔偿金。赔偿金的数额依具体情况而定,可由甲乙双方协商或农村土地承包仲裁机构裁决,也可由人民法院判决。

十、解决争议条款。

因本合同的订立、生效、履行、变更或解除等发生争议时,甲、乙双方可以通过协商解决,也可以提请村民委员会、乡(镇)人民政府(街道办事处)农村土地承包管理部门调解解决。不愿协商、调解或者协商、调解不成时,可以向农村土地承包仲裁机构申请仲裁,也可直接向人民法院提起诉讼。

十一、生效条件。

本合同经双方签字后立即生效。

十二、其他条款。

1、甲、乙双方合同生效后必须向乡(镇)人民政府(街道办事处)级农村土地承包管理部门申请合同鉴证。

2、在本合同期满后,若甲方需继续流转该土地,在同等条件下乙方享有优先权。

3、本合同中未尽事宜,可经甲、乙双方共同协商一致后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同一式伍份,由甲乙双方和发包方各执一份,一份送村委会,一份报乡(镇,街)农村土地承包管理部门,备案一份。

甲方代表人(签章):乙方代表人(签章):身份证号:身份证号:

住址:住址:

联系电话:联系电话:

签订日期:年月日

农村责任田承包合同篇十四

答辩人:

身份证号码:

住址:

代理人:

被答辩人:

身份证号码:

住址:

就被答辩人诉答辩人相邻权一案,现答辩人提出如下答辩意见:

答辩事项:答辩人请求人民法院依法驳回被答辩人不合理且不合法的诉讼请求。

事实与理由:

1、答辩人有必要向法庭陈述双方的房屋基本情况:原告张某的住房位于______,而答辩人的门面位于______号门面,二者分属不同的两个单元,而且中间除了两个单元的采光区外(宽长均为______米左右),答辩人所在单元的外墙与原告的住房外墙相距______米,所开的小窗与原告的住房更是相隔______米,因此,双方的建筑物之间没有任何共有的东西,既然双方的建筑物没有相邻,不知原告所谓的相邻权从何而来呢其事实根据又何在原告在诉状中进而引申的所谓“安全性”、“私密性”更是无稽之谈。

2、根据侵权责任的四个构成要件,一个重要的要件就必须是存在侵权事实,但本案中,由于答辩人与原告的建筑物没有相互毗邻,而且据答辩人了解,原告张某系移民还房,因其自身原因,至今都一直未实际在______房居住,因此,原告的所谓相邻权被侵犯的事实根本就不成立。

3、由于地理位置的原因,答辩人的门面的采光和通风都不好,因此答辩人在二楼的外墙开了小窗,尺寸宽______高______厘米,面积不足一个平方米,其占用的位置相对于答辩人单元外墙几乎可以忽略不计,原告诉状中所称“改变大楼承重结构”,一则与本案无关,二则完全是对事实的夸大其辞。

首先,答辩人再次声明,答辩人没有侵犯原告所谓相邻权的侵权行为,因此不应当承担任何法律责任。其次,根据法律规定,即使答辩人有侵权行为,但原告的有关赔偿请求没有任何法律依据,不应当得到法院支持。

1、根据《民法典》有关相邻权的规定,处理相邻权纠纷的首先原则应当而且必须是恢复原状,只有在确实造成损失的情况下,才可以赔偿损失,而且是直接损失。由于本案系相邻权纠纷,即使答辩人存在侵权行为,也根本不必然导致原告有什么误工损失费用,而且原告也没有证据能够证明其所谓的误工费就是因为答辩人的侵权行为直接导致的。

2、根据有关司法解释的规定,特别是最高人民法院《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》,只有自然人的人格权利或者人格利益遭受到了非法侵害,才有权向人民法院起诉请求赔偿精神损害,但本案系相邻权纠纷,只是建筑物之间因相邻关系导致的纠纷,并没有侵犯也不涉及原告的什么人格权利或人格利益,因此根本不属于应当处理或支付所谓精神抚慰金的范围。

综上,虽然答辩人有开窗的行为,但并没有侵犯原告相邻权的行为,不应当承担相关的法律责任,应当驳回原告的请求。而且根据本案的性质,即使法院认定答辩人存在开窗,但除了可以恢复原状以外,不应当判决本答辩人承担其他有关赔偿损失(误工费、精神损失费)的法律责任。

以上答辩意见,望法庭采纳,谢谢!

此致

______区人民法院。

答辩人:__________________。

______年______月______日。

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/11642566.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档