合同包括了双方共同达成的协议条款和双方的权责义务,是一份双方权益的法律约束文件。在合同起草中,需要充分了解相关法律法规和行业规定,遵循合同法的原则。以下是小编为大家收集的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
涉外工程承包合同篇一
建设方:(甲方)。
承包方:(乙方)。
甲乙双方经过协商,本着自主经营,自负盈亏的原则,乙方在认可并执行合同各项条款的基础上,结合本工程具体情况,双方在平等自愿、协商一致的情况下,达成下列协议:
一、工程名称:
二、承包范围:
三、质量:按甲乙双方同意的图纸的各项事项施工,乙方应按甲方双方协商同意的要求按质量完成。
四、工期:天。
五、工程造价及付款方式:
1、工程造价:元/吨,共计吨,共计元。
2、付款方式:完工后一次性付清。
六、甲乙双方责任及义务:
1、若甲方不按合同付款,乙方有权停止施工,乙方所造成的误工及一切经济损失,由甲方赔偿一切经济损失。
2、乙方在施工前,甲方必须保证乙方施工中的水、电、路三通,水电必须到施工现场。
3、在施工期间,工地所出现的工伤事故由乙方自己承担。
4、乙方若没按设计要求施工和出现质量问题所给甲方造成的一切损失,由乙方全部承担。
5、在施工期间个别天气和个别情况,工期可以顺延,因乙方原因,不按合同交工,甲方有权罚乙方工程总造价的2%罚款。
七、甲乙双方发生争议时协商解决,若协商不成,由寿光市人民法院裁决。
八、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,本合同自双方签字盖章后即日起生效。
涉外工程承包合同篇二
甲方:
乙方:
甲乙双方经平等协商,达成如下房屋拆除工程承包协议:
一、甲方将位于房屋拆除工程发包给乙方施工。
二、拆除工程范围:(具体见甲方提供的图纸)。
三、房屋拆除工程承包费:房屋拆除所得的钢材、砖块等材料归乙方所有,甲方不需要另行支付承包费给乙方。
四、承包保证金:乙方应在签订本协议之日缴纳20万元工程承包保证金给甲方,甲方应在房屋拆除工程顺利完工并经验收合格之日不计利息返还给乙方。
五、工程施工期:月,自年月日至年。
六、甲方责任:1、应协调好工程的断水、断电工作;2、及时处理来自外部的干扰、阻挠房屋拆除施工人和事。
七、乙方责任:1、做好施工前的准备工作,将需要拆除的房屋四周搭建手架及防护网;2、乙方应严格按照国家有关安全生产的法律法规和建筑拆除工程施工安全技术规范进行施工;3、对施工过程中所造成的工伤事故及第三人人身及财产损失事故承担全部赔偿责任及其他法律责任;4、按时完成房屋拆除、废土废渣清理清运。
八、违约责任:如因乙方原因,未能按本合同第五条规定的时间完成房屋拆除及废土、废渣清运,则应每逾期一天支付违约元给甲方,甲方可以从保证金中予以扣除。逾期超过天,甲方可以解除本合同并没收全部承包保证金(未搬迁和未签合同户不含合同内)。如下雨或其它不可抗拒的原因,拆迁时间可顺延。
九、本合同所产生的纠纷,由工程所在的法院管辖。
十、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,本合同自乙方承包保证金打入甲方之日生效。
甲方的通信地址:联系电话:
乙方的通信地址:联系电话:
甲方(签章):乙方(签章):
涉外工程承包合同篇三
兹乙现承包甲发包工程根据关律、规规定结合本工程具体情况甲、乙双平等、自愿基础协商致达条款并共同遵守执行。一、工程概况:
1、工程名称:_________________。
2、工程点:_________________。
3、承包内容:_________________。
4、承包范围:_________________。
5、承包方式:_________________。
二、甲工作内容:
2、负责向乙提供临水电。
三、乙工作内容:
3、未经甲同意擅自拆改原建筑结构或设备管线。
四、关于质量约定:
2、乙责任原造质量合格或能通验收其返工费用由乙承担工期顺延。
3、甲供材料质量合格影响工程质量其返工费用由甲承担工期顺延。
4、本工程质保期壹质量保修期自竣工验收起计保修期内发质量问题乙须偿履行保修责任。
五、关于工期约定:
1、甲能按约给付乙工程进度款影响工期工期顺延。
2、乙责任造途故停工、窝工影响工期工期顺延。
3、业主等抗力素影响工期工期顺延。
六、关于价款结算约定:
1、双商定本工程合同承包价格_________________元(民币)。
2、本承包价格包含工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料运费等。
3、付款方式:
a、工8内甲付款30%元作乙前期进场费。
b、水电工程隐蔽验收甲付款30%元。
c、瓦工及木基层、木饰面验收、漆工进场甲付款15%元。
d、竣工验收合格甲付款20%元。
e、余款5%元待壹保修期满结清。
七、关于材料约定:
3、所进场业主供材乙擅自挪用。
八、安全产约定:
1、甲乙双另行签订安全协议作本合同附件与本合同具同等律效力。
2、乙须严格遵守甲物管部门规章制度及文明现场安全产要求。
3、乙须严格遵守安全协议条款严禁施工现场发违乱纪等行。
九、关于违约责任约定:1、乙须自行完本施工任务严禁乙本项目再进行包或转包。
涉外工程承包合同篇四
发包方:
施工方:
发包方开发建设心工程,诚意邀请我方参与,经双方友好协商订立合同如下:
一、承包方式:包工不包料。
二、承包范围:该工程项目建设内容设计图中的给排水单项工程施工。
具体为:室内给排水主管、雨水管道、卫生间二次装修给排水管,大、小便器具,室外给排水管道,污水管道安装。
三、承包安装工程单价:
1、室内部分:按设计图施工建筑总面积**元/平放计价(含税)。
2、室外部分:给水管道按照发包方采购管材单价的三分之一计价,据实结算。排污管道、雨水管道按国家定额统一计价结算。
等,施工资料由土建单位统一建立,该工程所需材料由发包方负责。
五、安全施工方面:由承包方组织教育,确保安全条件下施工。
六、质量方面:
1、承包方负责给排水施工质量,严格把握材料质量关,不合格产品不予安装(除发包方要求安装外)。
2、质量保证期为一年。一周年内出现安装质量问题,全部由承包方负责。如因后期管理不到位,使用不正确或其它原因导致的承包方不负责。
七、安装工资支付方式:由于包工不包料系全部人工工资,因此,承包方需按工程施工总进度支付人工工资的%。预留%的质保金,工程决算时一次性付清人工工资。
八、此合同经发包、承包方负责人双方签字后生效,具有同等法律效力。
发包方(法人)签字:
承包方(法人)签字:
涉外工程承包合同篇五
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律行政法规的规定,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程概况。
1.工程名称及规模:
2.工程地点:富阳_________路_________号。
3.工程范围:土建、钢结构等(不包括装潢、电力部分)。
二、工程质量、施工进度。
1.工程质量:严格按照国家建筑施工规范进行实施,确保工程质量合格,因施工过程中的质量问题而引起的返工、经济损失、工期延误由乙方自负。
2.工期进度:核定总工期竣工日期为_____年_____月____日。
3.乙方必须认真做好安全文明施工,严格按照安全操作规程作业,订列相关安全措施。如出现人身安全事故以及其它一切事故责任自负。
4.乙方必须严格按标准化作业,各上岗人员及管理人员必须持上岗证。
1.工程总造价暂估为人民币伍拾万元整。
2.工程款支付:
1)土建材料进场、施工人员到位后,支付总价的_____%。
2)钢架结构结顶后,支付总价的_____%。
3)竣工验收合格后,支付总价的_____%;根据计划工期,延误____天暂扣进度款_____%,延误_____天,暂扣_____%,以此类推。
4)总价的_____%做为保证金。
四、其他事项。
1.在施工中如质量经常出现问题或返工,特别是主体工程质量严格不合格,管理无程序可视为无施工能力,作为违约责任。甲方有权终止合同,另选施工单位。
2.工程进度:工期进度完不成,视为违约,负违约责任。
五、补充条款 ________________________。
六、合同生效。
1.本合同自双方签字盖章后即生效,至工程竣工及价款结清后失效。
2.本合同一式贰份,双方各执壹份。
涉外工程承包合同篇六
要加强对项目合法性的审查、合同项目发包主体的审查,投标前要深入了解业主的资金信用、经营作风和签订合同应当具备的相应条件。了解的主要内容应包括有关设计的施工图,是否有计划部门立项文件、土地、规划、建设许可手续,应拆迁是否已到位,“三通一平”工作是否已到位等。从侧面调查了解业主资信情况,特别是该工程的资金到位率,如果是房地产开发单位最好应充分了解其以往工程招标签订的合同条款。在投标过程中,对招标文件深入研究和全面分析,正确理解招标文件,具体地逐条地确定合同责任,吃透业主意图和要求,全面分析投标人须知,详细勘察施工现场实地,仔细研究审查图纸,认真复核工程量,并与项目经理部认真确定各个子项的单价和各项技术措施费用并制定投标策略,以减少合同签订后的风险。
有时业主会在未发中标通知书之前,提供条件苛刻的非示范文本合同草案,要求施工企业无条件全部接受,其合同条款往往把相当一部分风险转嫁给施工单位、缺乏对业主的权利限制性条款和对承包商保护性条款。由于此时施工企业所处的境地十分被动,因此要尽可能地了解各方面的可靠信息,坚持原则,运用政策法规尽可能修改完善,规避风险。
二、合同谈判及签约阶段的风险防范。
在取得合同资格后,应把主要精力转入到合同谈判签约阶段,其主要工作是对合同文本进行审查,结合工程实际情况进行合同风险分析,并采取相应对策以及最终签订有利的工程承包合同。
涉外工程承包合同篇七
甲方:
乙方:
甲方因原有住宅年久失修,为居住安全,拟将旧房拆除后,新建砖混结构二层复式楼房一栋。经甲乙双方协商,同意由乙方承包修建。现就工程承包及施工的有关具体事宜订立以下合同:
一、工程概况。
工程名称:215;私人住宅。
工程地点:县镇村,甲方原有住宅院内。
工程内容:设计图以内的所有建筑工程。
建筑面积:共148.8平方米。
承包范围:包工不包料。
三、合同工期。
开工日期:________年____月____日(农历____月初一)。
竣工日期:________年____月____日(农历____月初六)。
合同工期总日历天数102天。
四、合同价款。
工价为每平方米180元,建筑总面积148.8平方米,合同总价款为人民币26780元。
付款方式:由甲方分四次付清合同总价款。
第一次在基础工程完工后由甲方付给乙方合同总价款的30%,即8000元;。
第二次在主体工程完工后,由甲方付给乙方合同总价款的30%,即8000元;。
第三次在工程全面竣工后由甲方付给乙方合同总价款的30%,即8000元;剩余10%(即2780元)作为质量保证金,在工程交工________年后如无重大质量问题,由甲方全部付给乙方。
客户______(下文称“甲方”):
本保证人______自愿为__________________(下文称“乙方”)完全履行其与甲方已经订立的或者即将订立的所有合同(包括:家庭居室装饰装修工程施工合同、家庭居室装饰装修工程施工合同预约协议书、优惠(赠送)补充约定、样板房价格保值协议书、工程质量锤协议书、家庭居室装饰装修工程施工合同附件、环保装修补充协议等。下文同)项下的全部义务向甲方提供连带责任保证,特立本担保书,向甲方保证下列各项:
一、保证范围:保证乙方完全履行所有合同项下的全部义务,及因不履行或者不完全履行所有合同项下的全部义务应该向甲方退还已经支付的工程预付款本金、合同总价款本金、利息、违约金、损害赔偿金、及甲方为实现维护权利的费用等,以及向甲方赠送、安装的家用电器,和向甲方保证的装修工程质量、空气环保质量应该达到国家的相关标准等。二、若乙方在________年____月____日前发生地址变更、经营性质变更、公司倒闭或者公司不存在等情况,不能正常履行合同义务时,则由保证人代乙方把甲方已经支付的1.00(大写:一万二千)元工程预付款退付给甲方。
三、如果乙方向甲方承诺赠送、安装的海尔抽油烟机(型号:_____)、海尔燃气灶(型号:_____)、海尔热水器(容量:_____,型号:_____)、海尔全自动滚筒洗衣机(容量:_____,型号:_____)不能兑现,则由保证人代乙方把上述产品向甲方赠送、安装到户。
四、如果乙方不按照装修行业的市场价格和行业规范乱报价、多收费、欺骗、坑蒙、漫天要价、以次充好、以假冒真、偷工减料、恶意拖延工期、装修质量低劣、环保装修达不到国家标准等不诚信行为,则由保证人代乙方把工程款本金(“工程款”包括:工程预付款、工程首付款、工程中期款、工程尾款。下文相同)或者40000.00(大写:四万)元的合同总价款本金、利息、违约金、损害赔偿金、及甲方为实现维护权利的费用等全额赔偿支付给甲方。
五、保证责任期间:________年,自甲、乙双方签订主合同之日起计算。
六、本保证为连带的、无条件的、不可撤销的、独立的,本保证的效力不受主合同效力的影响,不因主合同无效而无效。保证人对乙方因主合同无效而应承担的责任承担连带责任。
七、本担保生效后,主合同的任何条款的更改或者补充,包括同意甲方延期履行,不论是否征得保证人的书面或者口头同意,保证人均继续根据本担保书承担连带保证责任。
八、保证人不管今后是否是乙方的员工,均保证乙方履行完成所有合同项下的全部义务或者由保证人代为乙方付清本担保项下的所有退款本金、利息、违约金、损害赔偿金,及甲方为实现维护权利的费用等,或者由保证人代为乙方付清本担保项下的所有退款本金、利息、违约金、损害赔偿金,及甲方为实现维护权利的费用等,以及由保证人代乙方为兑现本担保项下的所有升级、赠送、安装的装修材料、家用电器前,甲方不向乙方追偿。
九、本担保书受甲方所在地法院管辖。
十、本担保书自签字按手印之日起生效。
保证人(签字按手印):
签发时间:________年____月____日。
涉外工程承包合同篇八
甲方:
乙方:
甲方将管辖范围高速公路养护工程委托乙方承包实施,经双方协商,共同达成如下合同条款:
第一章合同一般规定。
第1条本合同为单价合同,甲、乙双方同意合同总价按双方认可的工程单价,以实际验收合格工程量进行结算。
第2条合同文件及解释顺序。本合同的组成和解释顺序如下:
1.协议条款;
2.双方协商确定的工程量清单、工程预算书和图纸;
3.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。
4.经双方确认的'信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决;双方意见仍不能一致的,按第25条约定的办法解决。
第3条本合同执行交通部相关技术标准、规范要求,并按交通部《公路工程质量检验评定标准》(jtgf80/1—20xx)条款要求进行验收评定。
甲方:
乙方:
日期:
涉外工程承包合同篇九
甲方:
乙方:
甲乙双方就尚德名苑商住小区商住小区2#住宅楼铝合金窗工程达成共识,甲方将此项工程交给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》有关规定和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,并结合本工程的具体情况,签订本合同,双方共同遵守。
一、工程名称。
尚德名苑商住小区2#住宅楼断桥铝合金窗工程。
二、合同单价。
断桥铝合金窗以每平方米中空玻璃),以上价格均不含配合费,具体以洞口尺寸面积计算。
三、工程地点:柳营中路。
四、承包方式。
包工、包料、包工期、包安全。玻璃现价格为83元/m2,总价在玻璃价格波动1~5元/m2时价格不变,当玻璃价格波动在5元/m2以上时进行价格调整。
五、材料要求。
1、55系列节能隔热断桥内平开窗:型材采用“西飞牌”喷涂型材具体以甲方确定为准;壁厚为1.4mm,55系列内为28mm,外为50mm,颜色选“西飞”铝业喷涂型材色。颜色甲方选定为号。
2、五金配件采用“坚朗”,胶条为祥宏三元乙丙,密封胶采用宇龙。
3、窗子大样图以甲方确定为准。
4、资料由甲乙双方共同完善。
六、工期。
总工期为天,自合同签订之日算起根据工程进度顺延,其中窗框制作安装天。
七、施工依据。
具体以建设单位认可的施工图方可作为施工依据。
八、工程质量。
窗框、扇、玻璃在安装前乙方会同建设单位、监理单位、及甲方共同验收,验收合格后方可进行安装,在安装过程中,窗框密封纸用胶带包装好,做到施工现场干净整齐,工完场清。
九、验收标准:
根据国家铝合金窗验收标准验收。本工程每道工序完成后,乙方应通知甲方、监理单位、建设单位共同验收。
十、甲方责任。
1、甲方负责确保正常安装施工条件,施工所需的水、电由甲方负责,运输工具费用由乙方承担,办公及库房由甲方提供。
2、因设计变更或非乙方原因造成的停电、付款及不可抗拒因素影响导致停工,工期相应顺延。
十一、施工安全。
施工队进场,必须对施工人员进行施工安全教育,在施工过程中,要严格遵守安全施工规范,如出现任何安全事故,由乙方承担经济、法律责任,甲方不承担任何经济、法律责任。
十二、成品保护。
甲方提供材料存放地点,材料运抵现场,在成平半成品未验收前,成品保护由乙方负责,甲方负责协调。
十三、付款方式。
合同签订后,甲方预付乙方材料款(按乙方需求付款)。铝合金窗、玻璃安装完成后付至合同总额的90%,工程竣工验收合格后付至合同总额的98%,扣除总额的2%作为保修金,满一年后一次性支付。
十四、结算方式。
本合同所给价格为单位面积综合造价,工程验收后,双方按实际窗面积进行结算。
十五、保修期。
本工程保修期为一年,自本工程竣工验收合格之日起计算,在保修期内发生质量问题免费维修,若因人为损坏则收取相应材料费用。
十六、合同有效期。
本合同自双方签字盖章后生效,工程款付清,保修期满,剩余保修金退还乙方后合同自行失效。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
涉外工程承包合同篇十
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,甲方将房屋(单栋面积 平方米)室内铺贴砖工程项目承包给乙方施工,具体条款如下:
一、工程名称:
二、承包范围:
室内铺贴砖工程项目
三、承包形式:
包工不包料。
四、施工工期: 年 月 日前竣工验收。
五、结算方式:
按实际面积,尺寸进行决算,墙砖价每平方米 元、地板砖价每平方米 元、踢脚线每米 元。
六、付款方式:
按工期及进度要求,施工后甲方应先支付乙方生活费及订金 元( 元),开工后在乙方安装完成工程 %甲方应及时支付工程款 元( 元),工程验收竣工后甲方应一次性付清尾款。
七、甲方责任:
1、负责供应瓷砖、水泥、砂浆等装修材料、工具。
2、负责接通电源、水源,提供住宿。
3、按照合同要求进行支付工程款,如若无法做到,乙方有权终止协议,由此所产生的不良后果均由甲方负责。
八、乙方责任:
1、乙方应严格执行施工规范,安全操作规程,施工期间发生的一切安全事故由乙方自己负责。
2、乙方应在 月 日前完工,不得无故拖延施工进度,必须满足甲方施工进度要求,确保工程质量。
九、其他条款:
本合同共二页,一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效,具有同等法律效力,施工验收后结清余款合同自行终止。未尽事宜由甲乙双方本着平等互利原则协商解决。
甲方签章:
乙方签章:
身份证号码:
身份证号码:
联系电话:
联系电话:
年 月 日
年 月 日
涉外工程承包合同篇十一
发包单位: (以下简称:甲方)
承包单位: (以下简称:乙方)
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确承发包双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工的规程、规定,结合本工程特点,经甲乙双方协商,在该“协议书”期限内,甲方将本工程项目发包给乙方施工,达成如下协议,以资信守。
一、 工程概况
1、工程项目名称:
2 、工程地点:
3 、承包范围:
4、 承包形式:
5、 工程合同编号:
6、 工程期限:自 —年——月——日 至——年——月——日
二、协议内容:
1、安全文明施工目标:
1)不发生人身轻伤及以上事故;
2)不发生机械设备事故;
3)不发生负有责任的重大交通事故;
4)不发生施工区域内火灾事故;
5)不发生影响或污染周边环境事件;
6)不发生因施工引起的配电网事故;
7)达到甲方提出的现场安全文明施工要求;
8)按期保质保量完成工程项目。
2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度(包括但不限于):
1)《中华人民共和国安全生产法》
2)《中华人民共和国民法典》
3)《中华人民共和国劳动法》
4)国务院《建设工程安全生产管理条例》
5)地方政府有关建设工程施工的安全、环境保护法规
6)国家电网公司《电力安全工作规程》
7)《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》
8)《电力设备典型消防规程》
9)《浙江省电力公司电力外包工程安全管理规定(试行)》
10)《宁波电业局电力外包工程安全管理规定(试行)》
11)双方相关安全文明施工的规程和规定
3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务
1)认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度,执行甲方有关安全生产的管理制度和规定,切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。
2)项目按照“先订工程承包合同和安全协议,后开工”的原则,双方在未签订承包合同和安全协议前,不得以任何理由提前或要求提前开工。
3)健全安全生产责任制和现场安全(包括防火)、文明施工管理制度,设置安全管理机构负责施工现场安全管理和监督。
4)施工期间,甲方指派 童渊 同志作为本项目的联系人——,联系电话——;乙方指派 史俊滔 同志作为本项目的联系人——,联系电话 — ,并配备现场安全监督人员 — 人。
5)按照国家电网公司有关安全文明施工、环境保护的标准与要求,设置的相关安全文明施工、环保设施、安全标识标牌等,乙方不得擅自拆除、变动;确需临时拆除、变动的,必须按照规定履行审批手续,采取可靠安全措施后,方可拆除、变动,并及时恢复或重新设置。
6)工程施工中组织开展危险源分析预控工作,重视对安全问题、事件的原因分析,落实防范措施,防止事故的发生。
7)按规定在施工场所配置消防设施和器材,保障消防设施和器材有效、完好。
8)按照国家有关规定,为员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具,并监督、教育员工正确使用。
9)施工过程中发生人身伤亡、火灾、环境污染、场内交通等事故,应尽力组织抢救伤员和保护现场,启动应急预案,按照有关事故报告规定,及时向上级单位、地方安全生产监督和管理部门和甲方报告事故情况,协助或组织事故调查,吸取事故教训,做到“四不放过”。
10)因违反本协议造成的事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
4、 甲方的权利和义务
1)对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查,对核查材料复印件存档保管;乙方资质、资格不符合规定的,有权要求乙方更换人员或终止合同。
2)开工前,监督乙方对施工人员进行安全教育,定期召开安全工作例会,及时向乙方传达上级有关安全工作要求的文件和通报。
3)在施工前应认真审核乙方开工报告、施工组织、施工方案、作业指导书,审查合格后组织乙方相关人员根据工程项目内容、特点进行全面的安全技术交底,由双方签字确认。
4)提供地下原有管线、设施等相关资料,提出保护措施要求。
5)临近带电设备作业,应按照国家电网公司《电力安全工作规程》要求,向乙方指定作业区域范围,做好安全围栏。
6)危险性较大的单项施工项目应审批相应的施工方案或作业指导书,并向乙方单独进行安全施工交底、双方签字确认,督促落实专项安全措施。
7)对配电室已敷设的电缆,已安装变压器、盘柜、蓄电池等设备,应配置相应的消防器材。
8)督促乙方开展相关应急演练,提高应急处置能力;落实施工现场临时用电、高处作业等安全文明施工、环境保护各项措施。
9)督促乙方严格执行工作票、安全施工作业票,负责乙方的许可工作;不得指挥乙方违反安全管理规定进行施工。
10)施工期间,甲方有权检查乙方执行有关安全、防火、环境保护规定,督促乙方建立健全施工现场临时用电、施工现场防火、安全设施等安全管理制度。当乙方的安全、文明施工严重失控时,甲方有权作出停工整顿,限期整改,直到清退出场的决定。
11)甲方认为确实有必要暂停施工时,应当立即以口头形式要求乙方暂停施工,并在24小时内提出书面意见。当乙方实施处理意见并以书面形式提出复工要求后,甲方应当在48小时内组织验收,检查是否合格,并签字盖章后给予答复。甲方未能在规定时间内给予答复,应赔偿乙方由此造成的损失。发生下列情况应停工整顿:
1、发生人身伤亡事故;
2、发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;
3、发生施工区域内火灾事故;
4、重复发生性质恶劣的违章;
5、严重违章作业不听从劝告的;
6、施工现场脏、乱、差,不能满足安全、文明、环境保护施工要求。
5、 乙方的权利和义务
1)按规定提供本单位及管理人员、施工人员所有的有关安全资质、资格证明材料,并对其真实性负责。
2)认真贯彻国家、地方、国家电网公司颁发的有关安全生产的方针、政策、规定,严格执行有关劳动保护的法规、条例。
3)根据工程内容、特点制订适合工程现场特点的安全管理制度,包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等。
4)遵守现场安全文明施工管理制度,服从甲方以及监理对现场安全文明施工的管理,配合安全检查,对存在问题落实整改。
5)按照规定和要求,编制并落实各项有针对性的安全文明施工具体措施,组织施工方案和安全措施,报甲方审批、备案;施工前向全体施工人员做好交底工作,并签字确认。
6)按照有关安全管理要求,建立相关的安全记录台帐;严格特种作业人员管理,包括特种作业人员的培训、复审,持证上岗。
7)开工前,必须对施工人员进行安全教育和安全考试,受教育人员的名单和考试成绩报甲方备案。凡增补或调换人员、更换工种,必须及时进行安全教育和考试,名单及考试成绩报甲方备案。严禁擅自使用未经安全教育,未办理相关手续的施工人员从事甲方的工程。
8)在施工前要认真勘察施工现场,详细了解作业的施工日期、停电范围。有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工,乙方应事先向甲方详细了解情况,并制定施工安全技术措施。
9)在甲方指定的区域、时间、工作范围内组织施工作业,未经甲方许可,不得到其他区域和设备上工作,并采取措施,防止因交叉作业与其他施工单位产生相互影响、对人员造成伤害和对已建成设备设施的损坏。
10)每天由安全稽查人员进行现场安全巡查,检查现场施工人员的行为规范和安全措施落实情况,及时纠正违章、整改安全隐患。
11)对危险性较大的单项作业项目,编制专项安全技术措施,满足安全施工条件,得到甲方许可,并在专人监护下工作。
12)开展危险源分析预控工作,进行作业场所危险点的告知并落实防范措施。
13)施工前必须明确地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置等情况,采取相应的保护措施。
14)为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品,并督促、教育施工人员按照规定正确佩带和使用;定期对安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品及安全工器具进行检测试验和更新,确保合格、有效。
15) 建立和执行施工临时用电管理制度,按要求选用合格的配电箱,装设漏电保护器,其设施和使用应符合规范。
16)建立和执行起重、电动工器具等安全管理制度,定期检查检测,符合安全使用要求。
17)临近带电设备作业,应保持足够的安全距离,做好安全隔离措施,必须指定专人监护。交叉作业时应采取相应的'隔离和错时施工等安全措施,服从甲方的协调。
18)工程完成后,做到工完料尽场地清,现场施工后废旧物资按甲方要求及时清理。
19) 当甲方认为有必要暂停施工并提出书面意见后,乙方应当按甲方要求停止施工。乙方实施处理意见后,应以书面形式向甲方提出复工要求。在甲方组织验收书面同意后,方可重新施工。
20) 如确需对部分施工作业进行劳务分包,应严格对劳务分包单位进行安全资质审查,报甲方备案后,方可签订劳务分包合同和安全协议,明确安全责任,纳入乙方的安全责任范围。
21)在土建开挖施工时损坏原有电缆管线或通讯管线时应立即停止开挖,迅速告知甲方,做好安全措施,并承担赔偿责任。
22)对甲方、监理单位违反安全生产规定、制度并可能造成事故的指令有权拒绝执行,对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。
6、安全文明施工考核
1)甲方按照承包合同价款,预留工程款的 5% 作为乙方的安全保证金。
电业局违章记分考核办法》的违章处罚标准。
3)甲方在拨付工程款或竣工结算时,汇总在施工过程中发生的《安全保证金扣款通知单》,对安全保证金进行扣款。
4)乙方被扣除的安全保证金超出预留金额部分,在工程款中抵扣。
5)所剩保证金在工程结算时退还。
7、其他约定
1)本协议约定的各项条款,经双方签字、盖章后生效,作为合同附件,具有同等法律效力,并可独立于主合同存在,甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款,承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
2)协议有效期按照工程合同工期。工程合同工期变更,本协议有效期相应变更;合同施工工作内容、范围有变动时,应及时签订补充协议。
3)因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡,各自承担相应的损失。
4)本协议书在有效期限内,可能出现的未尽事宜等,双方经友好协商后,可另行签订有关协议,对本协议进行补充。
5)本合同在履行中若发生争议,双方应友好协商解决。协商不成的, 向争议发生地人民法院起诉。
6)本协议执行过程中如遇与国家、国家电网公司、浙江省电力公司和地方政府有关法律、法规和规定不一致时,按照上述有关规定执行。
7)本协议书一式 六 份,双方各执 三 份,自双方签字、盖章之日起生效。
甲方:
乙方:
单位名称(公章):
单位名称(公章):
单位地址:
单位地址:
法定代表人(或授权代理人):
法定代表人(或授权代理人):
联系电话:
联系电话:
签订日期: 年 月 日
签订日期: 年 月 日
涉外工程承包合同篇十二
发包方(全称):
承包方(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本协议。
一、工程概况。
工程名称:
工程地点:
工程内容:
建筑面积:(以实际图纸面积为准)结构类型:
工程造价:元人民币(以工程最终审定结算)。
工程产项批准文号:
资金来源:
开工日期:
竣工日期:
承包范围:
三、工程计价约定与工程结算办理。
1、本工程采用可调价合同方式。合同价款的调整因素包括:图纸会审记要、设计变更、技术核定单、技术经济签证单、工程隐藏记录、经发包方审查批准的施工方案或施工组织设计材料价格确认单、工程磋商函、会议纪要。
2、工程计价方式:
3、工程计价依据:
4、工程结算办法:
自工程竣工验收之日起日内,承包方向发包方提交工程竣工结算资料。发包方收到工程结算书即委托有工程造价审计资质的工程造价审计进行审核,在双方无争议的情况下三个月内办理工程结算审核。并出具合法的工程结算审计报告。
四、工程价款支付方式:
1、临设完成七日内发包方拨付合同总价()%预付备料款。以后每月()日承包方向发包方提交当月完成产值报表,发包方()日内对月完成产值进行核定,(如发包方不能在七日内完成对承包方的产值审定,则按承包方所提交的月产值进行结算的依据认定。)发包方在审核完毕()日内向承包方支付月完成产值()的工程进度款;主体施工验收合格后工程款拨付至已完工程量的()。
2、工程竣工经发包方验收后合格后()日发包方向承包方支付工程总产值金额的(),然后依据本协议第三项第四款之工程结算办法办理结算。若因发包方不按合同约定支付工程款,所造成的停工待料及其它经济损失一律由发包方承担。
3、工程结算经审计审定后()日内,发包方向承包方支付到工程结算审计报告工程总造价的(),剩余工程总价的()作为工程保修金,待工程主体、装饰、防水、安装等分项工程保修期满后,分别按各项造价占工程总造价的比例退还工程保修金额。
五、工程履约保证金:本协议签订()日内承包方向发包方支付()万元(人民币)履约保证金,主体至()时退还()万元,主体竣工时退还剩余()万元保证金。
六、材料采购:
七、发包方向承包方承诺按照本协议约定的期限和方式支付价款,以及其它应当支付的款项。
八、承包方同发包方承诺按照合同约定支付履约保证金和工程建设施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、违约责任:违约方向对方支付合同价款的(违约补偿金。
十、其他未尽事宜,双方另行协商。
十一、合同生效。
合同订立时间:年月日。
合同订立地点:
本合同双方约定公司盖章、法人签字后即刻生效。附发包方、承包方法人授权委托书。
发包方:(公章)承包方:(公章)法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
年月日年月日。
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/11729480.html】