合同是一种法律文件，用以规定双方当事人之间的权利和义务，约定双方应当履行的责任和行为，具有法律约束力。合同可以确保交易的安全和稳定，促进经济活动的发展。合同的撰写需要充分考虑各种可能的情况和变动，并提前设定相应的应对措施。如有任何疑问或需要进一步解释的事项，请及时与对方进行沟通。
配电柜销售合同篇一
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程结构：框架结构。
4、建筑面积：约23000(最终按实际建筑面积计算)。
第二条：承包内容乙方承包xx酒店的整栋装修项目。承包内容包括：从地下室至地面以上十八层的砌体、内填充墙粉刷、构造柱、门窗顶过梁的预制安装、门窗边塞缝、女儿墙、压顶、屋面垫层、楼梯、散水、坡道及零星所属土建构造清理卫生等全过程。
第三条：质量工程质量应达到国家规范验收合格标准。
第一层的实际建筑面积(。
第一层建筑面积约1500)，合并在图纸的总建筑面积中一并结算。(此单价不含税)。
第五条：付款方式按当月已完成工程量的75%支付，工程完工后____日内付至90%，验收合格后七天内付至97%，余3%为质保金，保质期为________年期满后一次付清。
第六条：工期要求每月以项目部下发的进度计划表为准。
第七条：双方责任与义务甲方:。
1、甲方同意乙方的民工在1楼在建工程入住，但床与其他门窗、照明用电设施由乙方自理。严禁在建工程内明火做饭与使用电磁炉、电热棒并保证做好环境卫生。
2、甲方提供给乙方水、电使用。(主水管道接至楼顶、每层安装一个水龙头。电送上楼，每隔三层接一个三级箱。)。
3、甲方提供施工电梯、内墙脚手架、搅拌机、架子车、灰斗车、大水桶、高椅。(铁锹、刮杠、滚筒、排刷、水管、灰盆、灰桶、扫帚、施工用线及其他手头工具由乙方自备)。
4、甲方提供完整施工图纸一套。乙方：
1、乙方必须提前组织足够的劳动力以保证工程顺利进行。
2、认真施工保证工程质量组织配合好现场施工员的技术管理与安全指挥。
3、不得浪费材料每日下班前必须将已搅拌的砂浆合理使用完，当日落地灰必须在当日清理干净并合理使用。
4、各楼层每个工序完成必须清理卫生一次(所清理的卫生必须从施工电梯运至一层堆放到指定地点，不得把垃圾从楼层里往外倒下)。
第八条：安全甲方应做好各项安全防护措施。乙方必须遵守建筑工程有关安全条例并配合当地治安工作与工程施工现场的规章制度。如有违章操作而发生事故概由乙方自负，轻者按有关条例或规章制度处理，重者送当地公安机关制裁。乙方在施工当中严禁违规作业。
第九条：其他。
1、因图纸变更增加的工程量甲方需给乙方另行计算费用。在乙方承包的范围外如甲方需要向乙方调度临时用工，乙方应积极配合。所派的临时用工工资由甲方支付，技术工按每人每天150元，普工每人每天90元。
2、签订合同之日乙方须向甲方缴纳保证金伍万圆(元)人民币，该款在付。
第一次进度款时全额退还。
3、甲方应按合同及时给乙方支付工程进度款，否则乙方可暂停工程施工，或因甲方造成材料不到位及其他原因导致工程停工、停工三天以上(包含三天)甲方应给乙方补偿误工损失费及管理费。
4、乙方应按甲方进度要求安排足够的劳动力，不得耽误工期，不得无故停工、罢工闹事。如因乙方原因造成拖延工期甲方有权对乙方进行经济处罚、严重者甲方有权强制责令乙方退场。乙方所完成的工程量按百分六十结算(包含甲方的一切损失费)。
第十条：争议本合同未尽事宜双方协商解决或签订补充协议，与本合同具有同等的法律效力。协商不成时可提交当地劳动仲裁部门仲裁。
工程名称：
工程地点：
工程内容：，总建筑面积约平方米。
乙方承包范围：
按甲方提供的施工图纸、设计说明以及图纸会审记录和有关变更文件、资料及所包含的内容，根据国家、省、市的有关规范、规程、标准等的要求进行施工，除工程外，均由乙方负责施工，具体内容如下：建筑、结构、给排水、电气照明。
未经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给。
第三方，否则视为乙方违约，所造成的一切损失由乙方承担。
甲方可指定发包的专业工程，不委托乙方施工：
配电柜销售合同篇二
买方：_________________(下称甲方)卖方：_________________(下称乙方)。
第一条名称、规格和质量1.名称：_____________。
(1)按照标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。(2)按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式，附件略)。(3)按双方商定要求执行，具体为：_________________(应具体约定产品质量要求)。(4)售后一年内，若该产品无人为或自然不可抗力损坏，对该产品进行保修。第二条数量和计量单位、计量方法1.数量：______________。2.计量单位和方法：_____________。
1.单价：______________;总价：_____________(大写)。
配电柜销售合同篇三
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商，就乙方向甲方购买低压配电箱事宜，一致同意签订本合同，以兹双方共同遵守。
一、产品名称、型号规格、数量及金额、供货方式及期限。
1、产品名称、型号规格、数量及金额：附件1详细说明。
2、交货期：
(1)、自甲方收到乙方的订金之日起算，交货期为个工作日。
(2)、在以下条件下顺延交货期：乙方施工现场配套设施未完成;乙方要求推延交货;乙方付款迟延的。
3、在本合同签订之时，甲、乙双方对图纸进行确认，并由甲方按图纸进行生产。
二、质量要求及技术标准。
1.甲方以双方确认的图纸及报价单进行生产，提供的产品质量符合国家标准或行业标准的要求。甲方提供产品合格证和检验报告。
三、甲方对产品质量负责的条件和期限。
1、甲方配电柜产品保用期为壹年(自产品交付乙方使用时起算)，保用期内，凡属产品质量问题，由甲方负责维修(非正常使用、自然灾害、意外、使用方故意或过失等造成的损坏除外)。壹年保用期外，甲方提供有偿维修服务。
四、交(提)货地点及方式。
甲方负责用汽车分批或整批送货到乙方指定地点;运输费用由甲方负担，
五、包装标准及费用负担。
产品包装按甲方的企业标准执行，包装费用由甲方负担。
六、验收方式。
产品经甲方安装调试完成后，由乙方60日内收进行通电验收;乙方逾期不验收或无正当理由不验收合格或未经验收即使用的，视为产品验收合格，不具有瑕疵。
七、结算方式及期限。
合同产品款支付比例(合同总款为_______元)：
1.第一期：自合同签订起，支付人民币元;。
2.第二期：分批送货分批付款。
3.第三期：送齐所有货物后____天内付清余款。
九、违约责任。
1、甲方必须按照合同约定的时间供货，若无故逾期交货的，应按逾期交货的价值以日万分之三的标准向乙方支付违约金;若乙方未按本合同第七条的约定付款的，每逾期一天，按未付款额以日万分之三的标准向甲方支付违约金，且甲方有权不向乙方交付产品检验报告等相关资料，并不提供售后服务。
2、如因不可抗力的因素造成违约，双方协商解决。
十、甲、乙双方在履行本合同过程中所发生的纠纷，由双方协商解决，协商不成的，由甲方所在地法院解决。
十一、其它约定。
1、甲方向乙方所交付的产品，在送货单上注明产品编号。在货款未支付完毕前，产品的所有权仍为甲方所有。若甲方行使所有权要求取回的，有权要求乙方支付产品使用费，计算标准每月按本合同总价的3%计。
2、本合同自双方签订后成立，自乙方支付订金中生效。
十一、本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份。
十二、合同附件“报价表”
甲方：乙方：
代表人：代表人：
联系电话：联系电话：
配电柜销售合同篇四
(一)。
甲方(发包单位)：________________。
乙方(承包单位)：________________。
根据《^v^民法典》，《^v^建筑法》及其他有关法律，法规遵守平等自愿、公平诚信原则，双方建设工程劳务作业合同事项协商一致，签订本劳务作业合同，双方共同遵照执行。
二、工程地址：________________。
三、工程内容：________________。
本工程为框剪结构，总高度为_____米，_____层。
四、工程承包方式：为分项承包给木工班，本班组应该完成该项的制作和安装任务，并清理施工现场的材料堆放及卫生。该班组严格按照设计图纸与变更内容的一切工程量施工。
五、工程日期：________年____月____日至________年____月____日。完成所有工程量。
六、工程质量要求：
工程质量通过验收，达到合格标准。
七、合同价款及支付方式：
按建筑规范计算面积。每平方米_____元包干，以甲方和业主实际结算面积为准。
本工程付款方式原则上采用甲方与业主签订的总价合同每次支付工程款的支付给乙方作本次工程进度款，按此比例根据工程进度及相应的进度款付至。工程余款待竣工验收交付使用后六个月付清(除保修金外)的全部工程款。根据业主、甲方对总价合同产生过程的实际情况，如遇业主方工程进度款暂不能按时支付的情况，乙方不得向甲方停工叫价，应按正常施工进度施工。
1、本工程由甲方提供所有材料及大型机械。
2、乙方负责提供人工及使用工具，所需的机械和配套设备，及小耗材和照明灯具配套和自身的材料上、下车用工，费用均考虑到承包价内。
九、考核验收：
1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，确保施工安全。
2、质量：坚持工程质量标准，严格按照图纸施工验收规范，确保工程质量达到合格要求。
十、甲方责任：
1、组织有关人员对乙方现场施工人员进行安全、质量、文明施。
工、综合治理方面的教育，做好日常监督管理工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进场施工技术，措施等方面的交底。
3、负责解决乙方进场施工作业人员的生活费，其生活费在工程款支付中扣除。
4按照合同的约定。及时提供工程所有需要的机械设备，及时供应过程所须得建筑材料，提供必需的施工技术资料，提供书面的技术质量，安全等交底文件，按时向乙方支付工程应付款。如发生停工待料甲方按实支付工人生活费。
按业主、监理、甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和验收规范，精心组织施工。乙方必须协助甲方放线、测量定位。乙方积极组织操作人员，保质、保量、保工期的完成任务。在施工人员操作时必须确保安全生产。
二、违约责任：
1、生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
(1)甲方不按约定核实乙方的工程量，或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程尾数，甲方应支付违约金元，甲方应当赔偿，因违约造成的经济损失，并顺延，诞识破的工作时间。
(2)乙方因自身原因延误工期，应向甲方支付违约金元。
2、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述责任后仍应继续履行合同。
3、双方分别承担自身原因给对方造成的损失。
三、本工程甲方派为现场负责人。乙方派同志为现场负责人，共同负责履行合同的约定。
四、争议。
甲、乙方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地^v^门促裁解决。和人民法院诉讼。
五、本合同自签订后既生效，等全部工程作业内容竣工验收，工程价款结清后既日失效。
六、安全事故，每次发生医药费元，以外的由甲方负责。
七、本合同未尽事宜，甲乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式贰份，双方各执壹份。
________年____月____日。
(二)。
甲方：____________________________。
乙方：____________________________。
依照《^v^民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条工程概况。
工程名称：__________________________________。
工程地点：__________________________________。
第二条工程承包范围_________________________。
第三条工程工期。
3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条工程质量标准。
所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________。
第五条组成合同文件及解释顺序。
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1.本合同;。
2.本合同附件;。
3.招投标文件;。
4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;。
注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范。
本合同适用标准规范：____________________________。
第七条甲方责任和义务。
1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用：
7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
第八条乙方责任和义务。
1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：
6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：
9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
第九条环境保护、安全生产和文明施工。
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
第三方财产造成损害和妨碍。
第十条材料、设备供应与管理。
1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。
第十一条承包方式、价格及包含的内容。
1.承包方式及单价。
2.承包价格所包含的内容：
配电柜销售合同篇五
买受人：*有限公司签订地点：
出卖人：*有限公司签订时间：
一、标的物、数量、价款及交货时间。
二、质量标准：按gb7251、iec43-1和nema等标准及技术协议中提供的技术参数设计加工制作,符合买受人使用要求。
三、出卖人对质量负责的条件及期限:质保期为安装调试合格正常运行之日起贰年;出卖人对所供产品在质保期内因质量原因致使买受人受损的，买受人必须赔偿;在质保期内买受人享受三包待遇。
四、包装标准、包装物的供应与回收：按标包装，包装物不回收，费用由出卖人承担。
五、随货的必备：产品使用、维护说明书、设备的原理图、接线图、施工图等技术资料8套、合格证及备品备件，随货开具全额增值税发票(17%)。
六、合理损耗标准及计算方法：/。
七、交货方式、地点及运费承担：出卖人负责运至山东海韵生态纸业有限公司施工现场仓库(山东省沾化县城北工业园)，出卖人负责卸货，运输费用及运输过程中出现的一切费用由出卖人承担。
八、检验标准、方法及期限：按本合同第二条款标准，由买受人验收，对标的物的到货数量及外观异议期为三个月。
九、结算方式、时间:结算方式为电汇或承兑，合同签字盖章生效后，付合同总额的20%货款作为定金，开关柜全部到货且初步验收合格后付合同总额的40%的货款，开关柜投入运行三个月无质量问题后付合同总额的30%货款，留合同总额的10%作为质保金，正常运行一年或货到十八个月(以先到时间为准)，无质量问题后三十天内付清。
十、履约保证金：签订合同前，出卖人提交100000.00元(壹拾万元整)的履约保证金，货到验收合格后十天内退还给出卖人。
十、本合同解除的条件:。
1、产品不符合双方约定的要求;。
2、未经买受人同意出卖人延迟履行本合同条款。
十一、违约责任：
1、出卖人应按时交付货物，每批迟到一天出卖人承担误工生产费及合同总价款0.5%的违约金;未经买卖双方协商同意，出卖人单方不履行合同其它条款，视为违约，出卖人承担合同总价款20%的违约金，并赔偿因此给买受人造成的所有损失。
2、出卖人交付的产品应符合双方技术协议约定的标准，若存有以次充好，达不到双方约定的，出卖人应承担合同总额的20%违约金，并赔偿给买受人造成的全部损失;不合格标的物在买受人传真之日起7日内更换，并承担因此而发生的一切费用。
十二、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，如果协商不成的，依法到合同签订地人民法院起诉。
十三、出卖人必须确保产品质量，如出现质量问题必须在12小时内到现场处理解决。
十四、本合同(附《技术协议》)一式6份，买受人4份，出卖人2份，自双方签字盖章日起生效。
出卖人(签章)：限公司买受人(签章)：*有限公司住所：住所：法定代表人：企业负责人：委托代理人：委托代理人：传真：传真开户银行：、开户银行：帐号：帐号：
电话：电话：
配电柜销售合同篇六
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
甲、乙双方依据《^v^合同法》及相关法律规定，就有关电箱租赁事宜，经双方协商一致，订立以下合同条款，双方共同遵照执行。
1.采购使用目的：
工程名称：
工程地点：
2.货物清单。
3、交货地点、时间。
交货地点：上述货物由乙方运输至甲方施工现场。
交货时间：乙方在双方签订合同后，接到甲方通知，七天内交货。
4.产品质量要求。
乙方所提供的电箱内电器元件均为正泰正品，如出现产品不符或假冒伪劣产品，一切责任由乙方承担，甲方有权要求乙方予以双倍赔偿。
乙方所提供的产品必须符合国家相关标准，并保证使用功能。
消防泵变频控制柜必须达到以下功能：满足出水变频恒压控制，进水15kw浮球控制，所有电器元件均为正泰正品，变频器品牌为国内知名品牌。
所有电箱应设置室外防雨箱，除一级电箱外与消防变频控制柜外，其余电箱均为带支腿安装。
所有电箱的防雨箱应做防锈处理，外表面涂橘红色防锈油漆，并喷涂白色“”字样。
所有电箱应按甲方提供的图纸进行制作，并满足使用要求，消防泵变频控制柜由乙方自行设计，但必须达到甲方所要求的使用功能。
5.验收标准。
甲方指派专人验收签认，结算数量以甲方工地实际收到的数量为准。如乙方供应的电箱不是合同约定或甲方计划指定的厂家产品或质量不满足要求，甲方可拒收，一切损失由乙方承担。
6.采购数量及单价。
采购数量：《货物清单》中的数量仅作为签订合同的依据，实际结算数量以甲方验收合格后由现场负责人签单认可的数量为准。
采购单价：《货物清单》中单价均为乙方将货物运至甲方工地所指定地点的价格，该单价为包含材料费、运输费、装车费、利润、税金以及在此期间发生的所有风险和其它费用的到工地价格，未列明的，甲方认为已包括在单价内。乙方应提供国家正式税务发票。
7.双方的权利义务。
甲方有权对所提供的图纸进行修改，甲方图纸修改或新的要求应提前乙方。
甲方指派专人对所供货物外观质量、规格按合同约定的标准进行验收，如出现外观质量及规格不符时，甲方有权拒收。
甲方应按合同要求，在货物验收合格后分期支付货款。
乙方。
若甲方向乙方就其所供应的货物提出质量异议，乙方必须在24小时内给与回复并按照甲方要求做出及时处理。如出现质量问题，由乙方负责退场，费用自理。因供货质量问题所造成的一切损失由乙方承担。
乙方对所供货物的质量负责，并不因合同到期失效而免除质量保证责任。乙方对产品所负的责任包括直接责任和间接责任。
货物运达工地后，乙方应遵从甲方的卸货安排。交货期时间每超过一天，甲方应向乙方支付延误损失元/天。
8.安全及环境保护。
乙方在运输过程中应注意安全，发生交通事故责任自负。交货以前的一切风险均由乙方承担。
乙方进出甲方施工场地的车辆必须服从甲方人员的.统一指挥，凡乙方疏忽大意、不听指挥而造成污染环境事件、酿成安全事故由乙方承担全部责任及所发生的一切费用。
9.合同价款的结算与支付。
本合同实行分期结算，货物按要求运输至甲方施工场地并验收合格后15天内，若无质量问题甲方向乙方支付60%的所提供货物的货款;在交货后3个月内累积支付货款的85%。待质保期满累积支付全部货款。
结算时，经由甲方项目经理签字、盖章后，乙方凭国家正式发票到甲方财务部门办理货款结算。如乙方按期不办理对账结算手续或乙方未提供国家正式税务发票，甲方将不予办理付款事宜，因此而造成乙方损失由乙方自行承担。
结算款一律通过合同约定的银行账号转帐或支票支付，未办理结算的不支付任何价款。
如因业主原因造成结算款拨付不及时，对乙方的拨款也应相应延迟。由此造成对乙方的延期付款，乙方同意甲方不承担违约责任。
10.售后服务及质保期。
自货物验收合格后，质保期为一年。
在质保期内，若货物出现故障，乙方应在接到甲方通知后24小时内负责检修和维护，并达到正常使用状态。若非甲方原因造成的问题，所涉及的检修和维护费用由乙方承担。
11.违约责任。
如果乙方供应的货物质量不符合国家相关标准，或质量不合格，乙方应无条件将其运走，一切损失由乙方承担。如乙方不按时清退场，甲方有权自行处理。
合同争议的解决方式：因本合同的履行发生争议，双方应当协商解决。如协商不成可向北京市丰台区人民法院起诉。
甲方未按合同规定的条款履行的，应承担相应的责任，因业主的原因造成的不能按本合同履行的除外。
12其它约定。
乙方必须服从配合甲方关于创建北京市文明安全工地过程中的各项要求及接受乙方及上级主管部门的检查，并在限时内整改安全隐患。
本合同未尽事宜，双方依照《^v^合同法》及有关法律规定执行。双方就电箱有关事宜达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同自双方当事人签字或盖章之时起生效。
本合同共4页。本合同一式四份，双方各执两份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
配电柜销售合同篇七
买方：____（下称甲方）卖方：____（下称乙方）。
甲乙双方经过协商，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一致：
第一条名称、规格和质量。
1.名称：_____。
2.规格：____（应注明产品的牌号或商标）。
3.质量，按下列第____项执行：
（1）按照标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等）。
（2）按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式，附件略）。
（3）按双方商定要求执行，具体为：____（应具体约定产品质量要求）。
（4）售后一年内，若该产品无人为或自然不可抗力损坏，对该产品进行保修。
第二条数量和计量单位、计量方法。
1.数量：______。
2.计量单位和方法：___。
3.合理的损耗安实际铺装量计算损耗由购买方承担。
第三条包装方式和包装品的处理________________。
第四条交货方式。
1.交货时间：___；
2.交货地点：__；
3.运输方式：__；
第五条损失风险。
如果约定乙方送货的，货物在送达交货地点前的损失风险由乙方承担，其后的损失风险由甲方承担。
第六条价格与货款支付。
1.单价：________；总价：_____（大写）。
2.货款支付：
货款的支付时间：____；
货款的支付方式：_______；
运杂费和其他费用的支付时间及方式________：。
3.预付货款：___该预付款视为定金，按产品总付款的30%预付。甲方在合同生效期间，乙方无重大过失解除合同的，不得要求乙方返还定金，并按以下第八条赔偿乙方损失。
第七条提出异议的时间和方法。
1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议；在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起____日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
第八条甲方违约责任。
1.甲方逾期付款的，应按逾期付款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期付款的违约金。
2.甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。
3.甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。
第九条乙方的违约责任。
1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款____%的违约金。
2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
3.乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。
4.乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之____计算，向甲方支付逾期交货的违约金。如逾期超过____日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。
5.货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。
6.乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；但合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任；甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后____日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。
第十条不可抗力。
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面或口头告知另一方，并应在不可抗力事件结束后____日内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十一条其他事项。
1.按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后____日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
2.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
3.合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。
第十二条争议的处理。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。
第十三条解释。
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
第十四条补充与附件。
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十五条合同效力。
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章或者手印之日起生效。本合同正本一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力；合同副本一式____份，送____各留存一份。
配电柜销售合同篇八
供方：
需方：
甲、乙双方根据《^v^合同法》的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商，就乙方向甲方购买低压配电箱事宜，一致同意签订本合同，以兹双方共同遵守。
一、产品名称、型号规格、数量及金额、供货方式及期限。
1、产品名称、型号规格、数量及金额：附件1详细说明。
2、交货期：
（1）、自甲方收到乙方的订金之日起算，交货期为个工作日。
（2）、在以下条件下顺延交货期：乙方施工现场配套设施未完成；乙方要求推延交货；乙方付款迟延的。
3、在本合同签订之时，甲、乙双方对图纸进行确认，并由甲方按图纸进行生产。
二、质量要求及技术标准。
1.甲方以双方确认的图纸及报价单进行生产，提供的产品质量符合国家标准或行业标准的要求。甲方提供产品合格证和检验报告。
三、甲方对产品质量负责的条件和期限。
1、甲方配电柜产品保用期为壹年（自产品交付乙方使用时起算），保用期内，凡属产品质量问题，由甲方负责维修（非正常使用、自然灾害、意外、使用方故意或过失等造成的损坏除外）。壹年保用期外，甲方提供有偿维修服务。
四、交（提）货地点及方式。
甲方负责用汽车分批或整批送货到乙方指定地点；运输费用由甲方负担，
五、包装标准及费用负担。
产品包装按甲方的企业标准执行，包装费用由甲方负担。
六、验收方式。
产品经甲方安装调试完成后，由乙方60日内收进行通电验收；乙方逾期不验收或无正当理由不验收合格或未经验收即使用的，视为产品验收合格，不具有瑕疵。
七、结算方式及期限。
合同产品款支付比例（合同总款为_______元）：
1.第一期：自合同签订起，支付人民币____元；
2.第二期：分批送货分批付款。
3.第三期：送齐所有货物后____天内付清余款元。
九、违约责任。
1、甲方必须按照合同约定的时间供货，若无故逾期交货的，应按逾期交货的价值以日万分之三的`标准向乙方支付违约金；若乙方未按本合同第七条的约定付款的，每逾期一天，按未付款额以日万分之三的标准向甲方支付违约金，且甲方有权不向乙方交付产品检验报告等相关资料，并不提供售后服务。
2、如因不可抗力的因素造成违约，双方协商解决。
十、甲、乙双方在履行本合同过程中所发生的纠纷，由双方协商解决，协商不成的，由甲方所在地法院解决。
十一、其它约定。
1、甲方向乙方所交付的产品，在送货单上注明产品编号。在货款未支付完毕前，产品的所有权仍为甲方所有。若甲方行使所有权要求取回的，有权要求乙方支付产品使用费，计算标准每月按本合同总价的3%计。
2、本合同自双方签订后成立，自乙方支付订金中生效。
十一、本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份。
十二、合同附件“报价表”
甲方：
乙方：
日期：
配电柜销售合同篇九
需方(以下简称甲方)：供方(以下简称乙方)：
一、甲乙双方就配电柜采购事宜，经协商签订如下供货合同：供货品种、规格、品种、单位、单价、金额等见附表，该价格为运到甲方指定地点的价格，具体包括运输费、装卸费、税金等，数量及规格型号按实际供货量及单价结算。
二、交货地点、验收标准及损耗。
1、交货地点：项目施工现场。
2、验收质量标准：按国标执行。如有质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内到现场解决。
3、运输方式及费用：汽车运输，费用由供方承担。
4、工地交货，需方提前十五天通知供方数量规格，供方按需方要求及时供货，首批供货周期不超过15天，当收到第一批进货价款后三日内第二批货到达现场，当收到第二批进货价款后三日内第三批货到达现场，付款金额详见合同第三条，总供货周期不超过25天。
5、随车应有产品质量证明材料，有市相关备案证明、市供电部门准入证明或国家质量管理中心发放的ccc证书等相关证明材料。
三、结算方式及期限：
1、结算方式：据实结算，乙方应及时开具正规发票，凭发票转账支付，可使用银行承兑结算。
次支付：待b区配电箱(柜)货到现场验收后，7个工作日内支付至该批次供货数量价款的30%;第三次支付：待c区配电箱(柜)货到现场验收后，7个工作日内，支付至该批次供货数量价款的30%;第四次支付：待甲方将全部配电箱柜安装完毕，调试结束后，7日内支付供货总价款的80%;第五次支付：待本工程项目整体竣工验收合格(以验收报告日期为准)，建设单位资金到位后，支付至供货总价款的95%。余5%为质量保证金，待质保期满后退还(质保期一年)。质保金无利息。
四、其它约定：
1、乙方供货到现场后，在甲方安装过程中，乙方必须派专业人员进行技术指导，确保各配电箱安装正确，并达到使用功能。
2、待安装完毕，对配电箱(柜)进行功能性测试中，乙方技术人员必须到场，因乙方技术人员未到现场，所造成设备功能性损害的，乙方必须无条件给予更换，由此造成其他设备的损失费用乙方承担。
3、在消防试联动过程中，乙方必须派专业技术人员到场，与水电安装及其他相关安装工程队伍进行配合，因乙方技术人员未按时到场，在系统联动中因配电箱(柜)问题所造成的损失及功能性故障的，乙方负全部责任。
4、在消防验收过程中，乙方必须派专业技术人员到场，确保各箱(柜)功能性满足验收要求。
5、对于配电箱柜所配的电子元件，如市质量监督部门要求需做功能性检测时，检测费用1000元以内(含1000元)的由乙方承担，超出1000元的，双方另行协商。
7、在合同履约过程中，若发生不可预见的因素(洪水、强风、强电等)造成配电箱(柜)设备损坏的，在质量保证期内，乙方需及时给予更换，造成的损失费用，双方另行协商解决。
8、在供货过程中，若发生设计技术性变更，乙方需及时调整，对于箱体内电子元配件的增减，费用另行协商。
9、如甲方对供货质量有异议，应及时通知乙方，乙方接到通知后应派人到现场，协商解决。如系明显质量问题，乙方应及时调货重新配送，由此产生的运费、装卸费等由乙方自行承担。如甲乙双方就供货质量问题达不成一致意见，则双方共同取样，送质检部门进行检测，费用由乙方支付或由甲方垫付。检测结果确属乙方产品质量问题，所造成的损失由乙方承担，如质量无问题的，甲方承担检测费用。
10、合同有效期内，乙方必须保证供货，如逾期供货，每逾期一天，向甲方支付日千分之三的违约金，并承担给甲方造成的损失，若因甲方资金不到位造成延误的，互不承担责任。
11、甲方指定工地固定收货人并以书面形式通知乙方，并以此人签收的收到条作为结算依据，除甲方指定人签字外，甲方对其他人签字有权不予认可。甲方指定的收货人为：
12、供货过程中发生的任何安全问题，一切责任由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。
六、解决合同纠纷的办法：
双方协商，协商不成可向市仲裁委员会进行仲裁，无论发生任何变更事宜，均以此条款为准。
七、未尽事宜，双方另行协商。
八、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：委托代理人：电话：开户行：账号：日期：
委托代理人：电话：开户行：账号：日期
配电柜销售合同篇十
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商，就乙方向甲方购买低压配电箱事宜，一致同意签订本合同，以兹双方共同遵守。
一、产品名称、型号规格、数量及金额、供货方式及期限。
1、产品名称、型号规格、数量及金额：附件1详细说明。
2、交货期：
(1)、自甲方收到乙方的订金之日起算，交货期为个工作日。
(2)、在以下条件下顺延交货期：乙方施工现场配套设施未完成;乙方要求推延交货;乙方付款迟延的。
3、在本合同签订之时，甲、乙双方对图纸进行确认，并由甲方按图纸进行生产。
二、质量要求及技术标准。
1.甲方以双方确认的图纸及报价单进行生产，提供的产品质量符合国家标准或行业标准的要求。甲方提供产品合格证和检验报告。
三、甲方对产品质量负责的条件和期限。
1、甲方配电柜产品保用期为壹年(自产品交付乙方使用时起算)，保用期内，凡属产品质量问题，由甲方负责维修(非正常使用、自然灾害、意外、使用方故意或过失等造成的损坏除外)。壹年保用期外，甲方提供有偿维修服务。
四、交(提)货地点及方式。
甲方负责用汽车分批或整批送货到乙方指定地点;运输费用由甲方负担，
五、包装标准及费用负担。
产品包装按甲方的企业标准执行，包装费用由甲方负担。
六、验收方式。
产品经甲方安装调试完成后，由乙方60日内收进行通电验收;乙方逾期不验收或无正当理由不验收合格或未经验收即使用的，视为产品验收合格，不具有瑕疵。
七、结算方式及期限。
合同产品款支付比例(合同总款为_______元)：
1.第一期：自合同签订起，支付人民币元;。
2.第二期：分批送货分批付款。
3.第三期：送齐所有货物后____天内付清余款。
九、违约责任。
1、甲方必须按照合同约定的时间供货，若无故逾期交货的，应按逾期交货的价值以日万分之三的标准向乙方支付违约金;若乙方未按本合同第七条的约定付款的，每逾期一天，按未付款额以日万分之三的标准向甲方支付违约金，且甲方有权不向乙方交付产品检验报告等相关资料，并不提供售后服务。
2、如因不可抗力的因素造成违约，双方协商解决。
十、甲、乙双方在履行本合同过程中所发生的纠纷，由双方协商解决，协商不成的，由甲方。
十一、其它约定。
2、本合同自双方签订后成立，自乙方支付订金中生效。
十一、本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份。
十二、合同附件“报价表”
甲方：乙方：
代表人：代表人：
联系电话：联系电话：
配电柜销售合同篇十一
需方（以下简称甲方）：
供方（以下简称乙方）：
一、甲乙双方就配电柜采购事宜，经协商签订如下供货合同：供货品种、规格、品种、单位、单价、金额等见附表，该价格为运到甲方指定地点的价格，具体包括运输费、装卸费、税金等，数量及规格型号按实际供货量及单价结算。
二、交货地点、验收标准及损耗。
1、交货地点：项目施工现场。
2、验收质量标准：按国标执行。如有质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内到现场解决。
3、运输方式及费用：汽车运输，费用由供方承担。
4、工地交货，需方提前十五天通知供方数量规格，供方按需方要求及时供货，首批供货周期不超过15天，当收到第一批进货价款后三日内第二批货到达现场，当收到第二批进货价款后三日内第三批货到达现场，付款金额详见合同第三条，总供货周期不超过25天。
5、随车应有产品质量证明材料，有市相关备案证明、市供电部门准入证明或国家质量管理中心发放的ccc证书等相关证明材料。
三、结算方式及期限：
1、结算方式：据实结算，乙方应及时开具正规发票，凭发票转账支付，可使用银行承兑结算。
2、供货价款支付：本工程无预付款。第一次支付：待a区配电箱（柜）货到现场验收后，7个工作日内支付至该批次供货数量价款的30%；第二次支付：待b区配电箱（柜）货到现场验收后，7个工作日内支付至该批次供货数量价款的30%；第三次支付：待c区配电箱（柜）货到现场验收后，7个工作日内，支付至该批次供货数量价款的30%；第四次支付：待甲方将全部配电箱柜安装完毕，调试结束后，7日内支付供货总价款的80%；第五次支付：待本工程项目整体竣工验收合格（以验收报告日期为准），建设单位资金到位后，支付至供货总价款的95%。余5%为质量保证金，待质保期满后退还（质保期一年）。质保金无利息。
四、其它约定：
1、乙方供货到现场后，在甲方安装过程中，乙方必须派专业人员进行技术指导，确保各配电箱安装正确，并达到使用功能。
2、待安装完毕，对配电箱（柜）进行功能性测试中，乙方技术人员必须到场，因乙方技术人员未到现场，所造成设备功能性损害的，乙方必须无条件给予更换，由此造成其他设备的损失费用乙方承担。
3、在消防试联动过程中，乙方必须派专业技术人员到场，与水电安装及其他相关安装工程队伍进行配合，因乙方技术人员未按时到场，在系统联动中因配电箱（柜）问题所造成的损失及功能性故障的，乙方负全部责任。
4、在消防验收过程中，乙方必须派专业技术人员到场，确保各箱（柜）功能性满足验收要求。
5、对于配电箱柜所配的电子元件，如市质量监督部门要求需做功能性检测时，检测费用1000元以内（含1000元）的由乙方承担，超出1000元的，双方另行协商。
6、因配电箱（柜）设计的缺陷，达不到消防验收功能性要求的，若需对配电箱（柜）进行技术性改造的，乙方给予改造或增减电子元件的，费用双方另行协商。
7、在合同履约过程中，若发生不可预见的因素（洪水、强风、强电等）造成配电箱（柜）设备损坏的，在质量保证期内，乙方需及时给予更换，造成的损失费用，双方另行协商解决。
8、在供货过程中，若发生设计技术性变更，乙方需及时调整，对于箱体内电子元配件的增减，费用另行协商。
9、如甲方对供货质量有异议，应及时通知乙方，乙方接到通知后应派人到现场，协商解决。如系明显质量问题，乙方应及时调货重新配送，由此产生的运费、装卸费等由乙方自行承担。如甲乙双方就供货质量问题达不成一致意见，则双方共同取样，送质检部门进行检测，费用由乙方支付或由甲方垫付。检测结果确属乙方产品质量问题，所造成的损失由乙方承担，如质量无问题的，甲方承担检测费用。
10、合同有效期内，乙方必须保证供货，如逾期供货，每逾期一天，向甲方支付日千分之三的违约金，并承担给甲方造成的损失，若因甲方资金不到位造成延误的，互不承担责任。
11、甲方指定工地固定收货人并以书面形式通知乙方，并以此人签收的收到条作为结算依据，除甲方指定人签字外，甲方对其他人签字有权不予认可。甲方指定的收货人为：
12、供货过程中发生的任何安全问题，一切责任由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。
六、解决合同纠纷的办法：
双方协商，协商不成可向市仲裁委员会进行仲裁，无论发生任何变更事宜，均以此条款为准。
七、未尽事宜，双方另行协商。
八、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
甲方：
乙方：
日期：
配电柜销售合同篇十二
发包人：(以下简称甲方)施工方：(以下简称乙方)。
依照《^v^合同法》和有关规定结合项目实际遵循平等自愿公平的原则双方签定以下协议：
工程名称：燃姑乡卫生院业务用房及生活用房。
二、工程地点：德格县燃姑乡。
三、工程范围：
业务楼和生活楼建筑面积共计平方米左右。结算面积以建筑面积为准。
四、承包方式：包工不包料。
六、材料。
乙方应提前15天向甲方提供需购材料清单，甲方应在15天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
七、工期。
从20xx年5月13日起至20xx年10月23日止，停工待料超过五天，甲方补贴乙方所有工作人员的生活费，超过十天按每人150元/天计算，因乙方因素不能按时完工的，甲方可扣除乙方作业人员人工费每人150元/天计算。
八、材料搬运。
甲方材料送至乙方指定场地位置，乙方无条件搬运。
九、劳动力管理。
a、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件、健康证，相关专业人员上岗证，开工前甲方应给乙方作业人员购买一份意外保险。(此保险并非作业人员福利，而是发生意外时作为甲方补偿款)。
b、乙方未经甲方同意不得任意调换带班人员，技术人员，等相关专业人员，施工场地必须保持整洁，认真对待相关职能部门领导的监督检查。
c、乙方必须听从并配合甲方施工员，材料员及相关负责人的正确管理和安排;未经甲方同意，除不可抗拒因素或天气因素外乙方不得停工或怠工。
d、工程质量由乙方全权负责，按图纸严格施工，如出现结构和质量问题，所产生的所有费用全部由乙方承担。
十、施工机具。
甲方提供施工所需的大型机具(包括：龙门吊、搅拌机、发电机、钢管及钢筋制作机具等)。其它由乙方负责，乙方并承担所有机具的管理及维护保养，如出现人为损坏所需费用由乙方承担。
十工地现场管理。
l、甲方提供工人居住的房屋，并保证工人照明用电及吃水方便，其发生的水电费由甲方承担，工人应做到生活垃圾定点堆放。
2、乙方应做到文明节约，合理用材，计划下料，浪费材料双倍处罚。工具及材料分放清楚，干一层清一层。
3、乙方应做到工具不乱丢，工完场地清，材料工具摆放整齐或归仓;小型材料及时拾成堆做到少丢的原则。
十二、承包单价及付款方式。
本协议的承包价格按建筑平米结算，每平米价格为元：建筑结算面积以设计图设计面积为准。
l、施工期间甲方应支付乙方两次进度款，比例由双方商定。
2、工程完工甲方在一个月之内支付乙方总劳务费的70%。
3、20xx年春节前支付剩余的27%，扣留3%作为质量保证金，验收审计后甲方应在15个工作日内退还乙方质量保证金。
十三、违约责任。
l、甲方不按时向乙方支付劳务款造成工人停工工期顺延，并由甲方承担相应经济责任。
2、乙方在施工过程中，完成上一道工序后经甲方和监理等部门检验合格后再进入下一道工序的施工。乙方必须严格执行操作规程如因不按规定施工造成的损失由乙方负责。
十四、图纸变更与劳务费款增减。
1、乙方按图施工中如有图纸变更使基础工程或主体工程工程量发生增减时，按发生的单项工程增减的实际工程量，甲乙视实际需要劳务费用进行协商增减工程劳务款;(具体以现场临时协商后分签证为准)。
十五、安全要求及责任。
l、乙方作业人员必须严格按照有关国家相关安全生产规定的安全操作规程进行施工，做好安全防护措施确保安全生产。
2、施工流程中，工种分配专业对口，不得交替混乱作业。机械、电器等技术设备非专业专职人员不得私自进行操作。
3、乙方负责人应对其工地管理人员及劳务人员做好安全教育工作，力求做到十天一大会，三天一小会、天天有提醒的安全意识输导工作。
4、乙方在施工期间其任一工作人员在任一地点发生的一切安全事故责任和损失由乙方自行负责。若发生人员伤亡，甲方购买的意外保险赔偿外，甲方不再承担任何费用。
十六、本合同一式三份，甲乙各执一份，公司保留一份，双方签字押印后生效。结清工程款后合同终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
配电柜销售合同篇十三
甲方：（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）。
为了甲、乙双方更好履行合同条款，依照《^v^建筑法》、《^v^合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围及详细部位：
本工程按甲方提供的施工图纸全部基础土建、隐秘设施及护栏走道板的施工。（包括拆除、打桩、回填、清理、三通一平、主体工程、施工报建手续）。
本工程在承包范围内以包工包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内运输、包工程验收质量达到甲方检验标准及竣工验收合格、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。
承包总价格为：380，元（大写：_______万元整）。
承包价说明：
1、包材料使用的定额损耗率；
2、包基础施工前的施工准备、配合工作，如施工放线等工作；
3、甲方增派杂工帮助乙方清理场地、搬运材料等人工费在乙方工程款中扣除；
4、甲方增派机械协助乙方进行工程施工，人工费在乙方工程款中扣除。
1、土建施工进场支付。
2、土建施工全部完工后支付。
3、待整个工程项目验收合格并办理结算手续后支付剩余。
4、支付方式：付款时采用支票或现金。
1、经甲、乙双方协商，总工期历时25天，开工时间_______年4月1日，竣工时间_______年4月25日。
2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。
3、乙方应在签订合同后2日内，提供本项目的施工进度表及施工组织计划。
4、按施工进度表每个分项工程计划最终完成时间每拖延1天，对乙方处以违约金100元，累计并罚，竣工每迟延一天，甲方对乙方处以合同总价5‰违约金，按双方确认进度计划延误合计超过5天的，甲方有权通知乙方解除本合同，有关责任由乙方承担。
5、若乙方工程工期明显与控制点不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后3天内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担，在乙方工程款中扣除，且乙方承担甲方的工期损失。
6、如遇下述情况：
a）甲方、建设单位重大设计变更影响；
b）不可抗力严重影响施工；
c）其他；
由乙方向甲方在24小时内办理延期签证。
1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。
3、浇筑砼垫层时，乙方必须先派人现场设置标高控制点，否则甲方现场施工员有权按每工日200元另派工人设置标高控制点，派工费用由乙方负责，砼垫层平整度必须控制在+2cm之内，否则由乙方承担所有材料、人工损失。
4、乙方应提前4小时通知甲方办理隐蔽工程、中间工程的检查和验收手续，未经验收乙方擅自进入下一道工序施工的，该分项工程不予结算；因此给甲方造成损失或构成违约行为的，乙方应承担相应责任。
5、分项工程施工完毕之后，乙方必须先进行自检，合格方能报甲方验收。甲方第一次验收不合格，对乙处以500元违约金，可考虑要求乙方限期整改完毕重报甲方验收；若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经甲方第二次验收仍不合格的，甲方有权通知乙方解除本合同，对乙方按已完工合格工程的70%结算，并限期办理有关退场手续。
6、工程质量要求达到甲方检验的“优良”标准，若工程质量评定为“合格”，则按合同总价的95%结算。
乙方的施工管理应实行定员、定岗制度，按工作量、工期进行定员、按建筑物部位进行定岗。详细的施工小组人员名单在开工前必须书面报甲方，如不按此要求执行，甲方对乙方处以承包产值5%的违约金。
乙方按甲方要求定员定岗，如随意调换工人充数，每次处以违约金60元/人。
（一）甲方职责：
1、甲方工作人员不得向乙方索取或收受乙方物质或非物质利益，不得刁难乙方，甲方财务员、材料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关人员不得私自与乙方工作人员接触，不得收受乙方工作人员给予的金钱以及其他财物，不得接受乙方工作人员的请客进行吃、喝、玩、乐等娱乐性活动，以及其他变相的受贿行为；甲方工作人员出现索贿行为的，乙方应及时向甲方监事会投诉。
2、进场前五天，甲方必须向乙方签发施工队伍进场通知书，乙方凭进场通知书办理进退场手续及完工结算手续。
3、乙方进场时，甲方书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。
4、提供施工图一份。
5、甲方无偿提供施工场地、生活场地。
6、甲方提供总水、电接驳点和各施工结构层的水、电接驳点各一个，其它部位用水由乙方自行接通。
7、甲方指派代表，对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。
（二）乙方职责：
1、乙方不得对甲方工作人员给予物质利益或非物质利益，乙方工作人员不得私自接触甲方财务人员、材料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关人员，不得对其以各种名义给予金钱以及其他财物，不得与甲方有关人员进行吃、喝、玩、乐等娱乐性活动，以及其他变相行贿行为，一经发现甲方对乙方处以合同总价5%的违约金，工程款不予结算，给甲方造成经济损失的，甲方有权继续追索，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
2、乙方队伍进场时，提供“三证”（身份证、流动人口计划生育证、劳务证），须按当地政府外来人口的有关管理规定，申报办理相关手续，如不办理，发生的一切责任由乙方承担。
3、乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员，否则发生一切责任，由乙方自行承担。
4、乙方自带施工工具和用具，工人安全防护用品等；费用包括在承包单价内。
5、乙方如需到甲方仓库领用由甲方提供的材料，按甲方材料购进价在乙方工程款中扣除。
6、乙方应遵循甲方公司《成品保护的有关规定》，加强施工人员的成品保护教育，不得在结构物上随意钻打、剔槽、拆除结构物，否则甲方有权按规定从乙方工程款中扣除罚款。
7、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价5%的违约金，给甲方造成损失的，承担赔偿责任。
8、乙方施工中每天做到工完料清，工程竣工后的场地清理（包括临时生产和生活设施）。
9、乙方新工人进场，必须于二天之内带齐新工人身份证原件到甲方项目部办理登记。
10、乙方工人必须持证上岗，如有发现无证上岗，每人每次处以违约金200—300元；造成严重安全事故的由乙方承担一切责任，甲方不承担任何责任或义务。乙方工人必须按规定戴好安全帽，甲方不定期抽查，有不戴安全帽者，按人/次罚款200元。
11、严禁乙方工人在工地打架、偷窃、闹事、破坏公司财产，如有发生，双方均处1000—2000元违约金，情节严重者报送公安机关处理；乙方工人必须留宿工地，工地不得留宿外来人员，违者处以违约金每人每晚200元，因此而造成治安问题的，由乙方承担一切责任，甲方不承担任何责任或义务。
12、在执行合同期间，乙方对所有发生工程量签证依据的数量、承包范围、工作内容必须属实，如发现签证单内容有虚假记录、串谋作弊等行为，则按分项工程价款的100%进行处罚。甲方有权终止合同，责令乙方退场，另选施工班组。情节严重者，送司法机关追究刑事责任。
13、乙方委派的现场管理代表，需持有与工程相适应的资格证书，负责履行本合同工程施工期间的施工质量、安全等相关事宜。
15、乙方中途退场，乙方结算的工程量及结算总价以甲方项目部验收签证结算为准；若乙方有异议，可书面要求甲方审定，审定结果作为乙方结算的最终依据。
1、人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度（处罚标准），用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。
2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作。
3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承担全部责任，甲方一概不负责。
4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿，乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。
5、严禁乙方工人私自接电线、插座、电炉；开水龙头不关者，发现每人次处以违约金200元整，从工程款中扣除。
6、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。
7、特殊工种施工人员必须持有效证件上岗，如电焊工等。
8、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的损害，由乙方承担一切责任。
因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。
本工程竣工后一年内属乙方保修期，保修期间如属乙方质量问题由乙方负责保修。因不可抗拒或自然灾害原因或甲方使用不当造成的问题不属乙方保修范围。
a）施工过程中如发现与本合同未提及的事项，双方另行协商；
b）本合同自双方签字、盖章之日起生效，保修期满并结清余款后自行终止；
c）本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，每份均具同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
配电柜销售合同篇十四
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
电话号码：
身份证号码：
家庭住址：
根据《^v^合同法》，结合该工程具体特点，经甲乙双方共同协商，甲方决定将工程项目部分劳务分承包给乙方。为维护双方合法权益，明确双方责任和义务，特签定以下协议条款，以共同遵照执行。
1、工程名称：
2、工程地点：
承包方式：包工、包使用机械工具，包电焊条及焊剂材料。
1、主体结构中，柱子主筋竖向焊接，其钢筋型号为12至20几种，并按要求每层提供合格的焊接试件，如试拉不合格将提供双数试件至合格为止，其产生费用由乙方承担。
2、焊接所使用机械工具、材料进出场费及二次搬运费，甲方只提供配电箱总电源。
3、原则上本工程甲方不出点工，除因图纸修改造成做好的成品返工而发生的人工，此人工数量甲方根据事实而定。如图纸更改在工作未做之前，将不调整工价或点工。
4、达到安全、文明样板工地相关的一切工作。
1、工程所用钢筋由甲方按钢筋下料表提供规格，乙方按图进行钢筋焊接。
2、乙方如借用甲方机具设备使用、因操作不当造成的损坏由乙方赔偿，甲方直接在乙方工程款中扣除。
1、甲乙双方均应以对现场施工人员进行严格管理预防安全事故发生，并经常进行安全教育及培训，搞好安全生产。非乙方原因造成的安全事故，由责任方承担一切责任和费用；由乙方原因造成的安全事故，其事故费用由乙方自行承担。
2、乙方工人非因工伤亡，费用由乙方自行处理。
乙方进场前必须向甲方支付优质工程保证金，工程保证金为1000元。待质监站结构验收核定为结构优质工程后，保证金全数归还乙方。否则，此款项作为乙方向甲方的质量赔偿金，自动放弃。
1、严格按照工程施工图及设计变更依据，计算焊接头工程量，不分规格型号，其综合单价为元∕个，不再计取任何费用。
2、施工期内，如因乙方提出加价或停工(不管任何原因)，按完成工程量包干价格的50%结算工程款，优质工程保证金不予退还。
3、施工期内，如因乙方组织不力达不到甲方的工期、质量要求，不服从现场管理，或中途退场，甲方可单方面解除本合同，结算单价按完成工程量的承包单价的50%结算。优质工程保证金不予退还。
1、工期：开工时间：年月日，完成时间：年月日，交工时间：年月日(以甲方现场制定工期计划为准)。
2、质量：结构验收确保达到优质工程质量标准。
3、对工程中出现的质量问题，任何时候，经检查后必须根据整改单及时整改、整改达到要求后方可进行下一道工序施工，若不及时整改，甲方有权根据情节轻重作罚款，清退出场等处理。
4、每层焊接质量必须达到一次性验收合格，如因质量问题不能通过验收，将每层处以500元罚款。
5、结构工程质量若达不到本合同约定的质量标准，乙方应按照甲方的要求进行返工，并承担返工费用，直至达到标准为止。经返工后仍达不到要求，乙方承担违约责任，甲方办理最终结算时按乙方承包综合单价下浮10%进行结算。
1、甲方责任：
a、施工场地具备施工条件，并在乙方开工后继续协助乙方解决以上事宜之遗留。
b、负责现场施工技术交底、施工质量监督，检查、督促乙方严格按照工程形象进度及设计施工图纸、施工验收规范进行施工，并有权根据项目现场施工管理制度做出相应处罚措施。
c、为乙方进场人员提供临建设施，并开办内部食堂以方便民工就餐。
2、乙方职责：
a、按甲方通知进场，三天内及时组织身体素质好，具有中级以上技术能力，十八周岁至四十五周岁身体健康的青年工人6名进场：施工高峰期确保10人以上。进场时必须向甲方提供施工人员名册、登记像、身份证复印件、计划生育证、职业技能岗位培训合格证书。
b、负责按图施工，确保工程质量，在甲方管理人员指挥下进行施工。
c、乙方必须抓好质量、进度、安全、文明施工等各方面的现场管理工作。若发生监理或业主对乙方罚款，则由乙方自行承担。
d、根据工程进度计划组织施工，按照文明施工有关规定及甲方要求进行现场管理，做到工完场清。负责已完成工程的成品保护；承担工程未交付甲方前方的损坏修复。
1、乙方进行后二个月内自付生活费用，以后甲方按每月工程进度的70%付款，工程完工业主验收一次性达到合同约定的质量标准后，甲方付乙方至总结算款的90%剩余10%工程款待主体结构全部完成后一个月付清。
2、乙方在施工过程中,违反一切管理制度引起的罚款由乙方承担,并直接从工程进度款中扣除。
1、乙方在施工过程中不能按要求完成进度,必要时甲方将采取强行措施,将乙方的工程任务交由他人完成,一切费用由乙方承担。
2、如乙方不能按期交工，由乙方承担违约责任，并处以罚款，每延误一天，罚款元。
1、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
2、本合同自签字之日起生效，甲方支付完成工程结算款后自动失效。
3、本合同一式三份，甲执两份，乙方执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
配电柜销售合同篇十五
需方（甲方）：
供方（乙方）：
经甲乙双方协商决定，严格依照《^v^合同法》及相关法律法规，订立此协议，内容如下：
一、配电柜选择。
1、配电柜及其配件要求：（乙方按照甲方所提供开关性能参数进行配置），开关及元器件选择德力西电品牌。配电箱系统图附后，价格列表附后。
3、乙方应对甲方提供的配电箱系统参数进行复核，确保临电配电箱能正常使用。
4、配电柜铁皮厚度，一级柜铁皮厚,二级配电柜及开关箱铁皮厚，二级柜的腿高米。
5、接地、接零线排采用铝排。
6、配电箱所用产品均应符合国家及行业相关标准。
二、交货地点：
上述货品运送至甲方工地现场由甲方验收合格后，由乙方持甲方提供的现场手续到甲方公司支取货款。乙方送货的费用由乙方自负。或根据甲乙方约定，单台柜由甲方到乙方加工点取货。
三、交货时间：
1、甲乙双方签定施工临电配电协议后，预付30%首付款后3日内交货。预付款交付后，协议生效，交货时间自预付款支付的次日起计算。
2、乙方根据甲方要求分批次生产配电柜，由甲方口头通知。四：质量保证：
从货到现场开始之日起，保质期为质保期开关元器件如出现批量损坏，乙方应自接到甲方通知时的24小时内负责维护更换，保证甲方正常使用。
五、付款方式：
签订协议后，支付首付款自货品交付并经甲方验收合格后，乙方提供盖有公章全款票据，甲方支付余款。甲方可通过银行汇款支付订金或货款。六、产品验收：
货到现场，甲方双方共同开箱验收，并进行带电负荷运行，试运行72小时无问题，视为合格。
七、违约责任：
由违约方赔偿受损方的实际损失。
八、解决协议纠纷的方式：双方协商解决，或交由协议仲裁部门解决。
九、本协议一式两份，双方各执一份，如有变更或增补，需以双方签字后的书面文件为准，作为本协议的附件，具有同等法律效力。
甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：
代表人：代表人：
配电柜销售合同篇十六
甲方：乙方：
经甲乙双方友好协商，甲方向乙方采购空调、冰箱等家电，根据《^v^合同法》及其他法律法规的规定，签订本合同，以资双方共同恪守。
一、产品明细、数量、单价、金额见下表：
合同总价款为：
注：以上价格含运费。从合同总价款预留元质量保证金，于20xx年2月7日前付清。
二、交货地点：铁岭市新城区售楼处。
交货时间：合同签订之日起50天之内三、运输费用承担：由乙方承担。
四、付款方式：合同签订后，空调产品甲方先付合同款的30%订金，货到指定交货地点时再交付合同款的50%，剩余尾款在安装验收完毕10个工作日内付清。冰箱、热水器、浴霸、电磁炉、电水壶产品，签订合同后，甲方先付合同款的30%，货到指定地点时，甲方须一次性付清尾款。
五、验收标准、方法：包装完好，开箱100%合格。供方必须按照需方要求进行安装。
六、供方负责免费安装调试。在安装过程中员工的安全由供方负责、（空调原内外机连接管为挂机3米，如安装位置需要延长管道，需方需要另外支付加管费，挂机1p的元/米，1、5p的元/米，以最后测量为准。打孔费元/个。）。
七、此工程安装位置必须与合同签订位置相符，如分散安装，此工程作废。
八、违约责任：合同自签定日生效，违约方每一天按总货款的0、5%承担违约金；需方货款未付清前，实物所有权归供方所有。需方按国家有关法律规定，承担赔偿经济损失的责任。
九、解决合同的纠纷方式：本合同在履行中发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成的，任何一方有权向合同签订地法院提起诉讼。
十、其它事项：需方负责电源线到位及控制柜设备。
十一、保修期限：热水器包修叁年，空调整机免费包修陆年，其它产品包修壹年，终身维修。
十二、本合同一式两份，双方各持一份，本合同自签订日起至包修期满失效。
甲方：
乙方：
日期：
配电柜销售合同篇十七
合同编号：
发展商：（发展商全称）。
联系传真：
电子邮件：
20xx年2月19日。
合同签订地点。
第一部分工程名称、范围和内容。
1.工程名称、地址...4。
2.工程范围和内容...4。
3.工期...6。
4.施工进度安排...6。
5.合同总价...7。
6.合同款项的计算...7。
7.付款...7。
8.甲方一般责任...8。
9.乙方一般责任...8。
10.安全文明施工...9。
11.质量保证...9。
12.权利担保...9。
13.不履约责任及终止合同...9。
14.仲裁...10。
15.费用及收费...10。
16.原产地...11。
17.货物规格、技术标准...11。
18.货物包装、运送及储存...11。
19.货物的检验及验收...11。
20.供货时间及延期...12。
21.设计责任...13。
22.图纸和技术资料...13。
23.竣工图纸及资料...13。
24.工程施工的基本要求...14。
25.调试...14。
26.保修...14。
27.延期与违约...14。
28.变更的规定...15。
29.工程价格决算...16。
30.工程竣工和移交...16。
31.合同修改...17。
32.合同生效及其他...17。
甲方：（项目发包方公司全称）。
公司地址：
公司电话：
公司传真：
电子邮件：
邮政编码：
联系人：
乙方：（项目承包方公司全称）。
公司地址：公司电话：
公司传真：
电子邮件：
邮政编码：
联系人：
甲、乙双方经友好协商一致，就甲方、乙方共同完成（项目全称）承包工程，达成以下合同条款。
工程名称：(工程项目全称)。
工程地址：（实际施工地理地点详细名称）。
a.（项目名称）工程的货物供应由乙方完成，详见本合同附件1《项目明细与单价细目表》（项目名称）工程的设计、安装、调试、试运行、验收、培训、质保等相关工作全部由乙方完成。
乙方施工工程内容。
线路支护：机柜或机架安装等；
线缆敷设；
设备安装；
调试；
试运行；
验收；
完成施工深化图纸设计；
完成竣工图；
进场日期：经甲、乙双方商定，现场具备进场条件时，乙方提出申请进场的书面报告，经投资方及监理审核后，乙方承接本工程的工程实施人员进场为进场日期。
开工日期：现场具备开工条件时，乙方提出申请开工的书面报告，经监理（监理公司全称）审核、甲方书面认可的日期为开工日期。
竣工日期：年月日（暂定），如因（项目名称）进度变更，则应相应进行调整。本合同工程项目的竣工是指货物供应、安装、调试、全部完成并通过验收。
乙方完成全部工程的期限为个工作日，如因（项目名称）进度的调整而改变时，将以甲乙双方协商一致并确认的最后时间为准。
合同总价为：人民币：(暂估价)。
货物款：以合同附件1《项目明细与单价细目表》为准。
工程施工款：按下述约定标准计算。其中：
1)施工安装调试及材料费：以进口货物价格的15%计算，为人民币：；
2)税金及管理费：以进口货物价格及1）项的4%计算，为人民币：
甲方在合同签定后7日内向乙方支付合同总金额40%预付款，计人民币：货金。
甲方确认设备已经到货并验收后7日内向乙方支付合同总价的35%，计人民币：
工程调试验收完毕后甲方向乙方支付合同总额的20%，计人民币：
自工程调试验收完毕之日起12个月，甲方向乙方支付合同余款，即合同总额的5%，计人民币：
（项目发包方全称）为项目名称的投资单位（以下简称“投资方”），负责施工现场的管理。（监理公司全称）为项目名称的建设监理单位（以下简称“监理”），监督、管理有关工程的质量和进度。（设计公司全称）为北京（项目名称）的总体建筑设计单位（以下简称“建筑设计单位”）。
投资方指定专人负责项目实施过程中的总体协调工作，向乙方提供施工作业面及有关工程资料，协调工程建设方、监理、顾问公司、各专业工程商的关系以方便本工程实施。
由监理对本工程的质量、进度、隐蔽工程及分部分项工程检查验收，核查乙方供应的货物的质量和数量。
由投资方协调乙方、建设方、建筑设计单位进行图纸交底与会审，完成会审和交底纪要。
甲方负责将乙方提交的施工组织设计、工程进度计划，月度完工工作量等报验材料签章后上报工程监理及业主，定期参加有关工程协调会议。
当出现建设方安装的管线堵塞、不按照图纸施工、工程质量无法达到乙方施工要求、其他专业施工影响乙方施工或破坏乙方完工成品时，甲方、建设方、监理方负责协调。
甲方协调各方完成工程验收。
乙方以弱电总包名义进场施工，不得有损害甲方名誉的言行。
甲方、建设方、监理方在对工程进行验收后，提供乙方相应的验收文档，乙方在施工现场详细检查已完成的建筑主体结构情况、有关通道、现有的工作面，熟悉工程范围的性质及现状。
乙方工作人员在进入工地、工地保安、出入通行证等类似的事项上，须遵守政府有关部门和投资方制定的条例和规则。
甲方在确认乙方具备施工条件后，乙方准备一切开展工程实施管理及其相关工作所必需的全部设备。
乙方根据工程需要和现场情况应合理安排本工程所需货物的供应，在各有关工作面提交日期前预计足够时间将货物运抵现场，以确保全部工程不会出现任何延误。
乙方必须配合（项目名称）整体工程的进度计划，以甲方认可的方式，按计划合理组织实施。
乙方进入施工现场后，按现场状况进行施工，凡因现场需投资方配合发生的费用，由乙方和甲方协商解决。
乙方须接受投资方对施工现场统一管理。
乙方对其员工在工作范围由于乙方工作和管理得失误而造成责任的意外或伤亡负全部责任。
乙方员工的意外或伤亡，如属于乙方工作和管理中的问题，甲方不承担任何与此有关的赔偿、调解、诉讼等费用的支出。如属建设方工作或管理中的问题，建设方承担任何与此有关的赔偿、调解、诉讼等费用的支出。
任何与本合同工程有关的乙方员工一旦发生与乙方工作有关的人身伤亡事故时，乙方应承担由此而发生的全部费用。如发生重大伤亡事故时，乙方应按规定及时上报有关部门并通知甲方。
建设方协助乙方在施工过程中必须加强成品保护工作，制订详细的实施细则。并不得对其它工程的成品造成损坏。
在施工期间，施工工艺和材料储存必须符合消防部门的法规和其他要求。
货物质量保证。
乙方保证供应的货物是符合合同及附件所规定的货物质量标准、规格、型号和性能要求，并保证在技术方面具有国际先进性。
乙方保证其提供的货物在安装后完全能达到其性能和功能标准并能通过验收。
乙方采购的设备材料应具备有关合格证书。
乙方采购中如认定为不合格的材料、设备，由乙方无偿负责更换，直至合格为止，如投资方认定为不合格的材料、设备，必须向乙方出具有关的证明文件。
乙方保证甲方在中国使用乙方提供的货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。
乙方保证具有与本工程施工等相关的相应资质、资格。
甲方不履约责任引致终止合同。
如甲方无正当理由单方面提出终止合同，将核定乙方实际发生的工程量，给予乙方结算和付款，并赔偿乙方退场而引起的有关费用。
甲方未履行本合同付款条款，逾期超过30天，将核定乙方实际发生的工程量，并赔偿乙方退场而引起的有关费用。
乙方不履约责任引致终止合同。
乙方发生如下违约行为时，甲方有权向乙方发出书面通知，同时终止全部或部分合同。
1)由于乙方原因，引致乙方未能在合同规定的施工进度安排期限内完成工程的施工并未提出和理的书面形式的洽商，逾期超过15天。
2)未按照合同施工或忽视履行其在合同中规定的义务，以致严重影响本合同工程质量或其他专业施工的进行，在甲方发出通知后在合理期限内乙方不予纠正。
在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应提交“北京市仲裁委员会”仲裁，仲裁的正式语言为中文。
仲裁裁决对双方具有约束力。
在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分可继续执行。
乙方应遵守工程所在地政府的法令、法规文件及规定。
凡与本工程有关的一切乙方施工及管理人员的食宿由甲方协助解决，施工及管理人员的食费由乙方解决。办公、库房、安全保护等设施由甲方协调解决，现场用水、用电、货物材料的运输等由甲方协调解决。
本合同所指的“原产地”系指本合同所包括进口货物的生产地，详见本合同附件1《项目明细与单价细目表》。
乙方和货物生产商应向甲方提供进口货物的原厂质量证明和生产厂所在地商会或生产商出具的货物原产地证明书。
货物规格、技术标准货物的规格应与本合同附件1《项目明细与单价细目表》中明确的规格相符。如因生产商的原因引起货物规格发生变化，乙方应在到货之前通知甲方，协商解决。
货物包装。
乙方提供的全部进口货物必须采用相应国际标准的保护措施在原厂包装。
乙方提供的货物在运送期间或送至施工现场时受到损坏以及因其包装防护措施不妥引起的锈蚀、损坏等，乙方须立刻收回并为甲方免费更换。
进口货物每件包装应附有由乙方出具的详细装箱单和质量证明。
货物送达地点。
货物送达地点：（项目名称）工地。
乙方应在进口货物到场检验后出具货物质量证明。该证明将作为乙方付款申请书的组成部分。
货物验收与保管。
货物交验前的保管由乙方负责并承担有关费用。
货物到施工现场卸车后，应在具备验货条件后3天内按件、按箱验收。
开箱验收时，由乙方、甲方和工程监理、共同检验。检验合格后由乙方、甲方、和工程监理签字认可。如发现货物的质量、技术规格等与合同规格不符，数量短缺，质量低劣，损坏等情况，按以下情况分别处理：
1)货物的种类、规格、质量等级、产地等与本合同附件1《项目明细与单价细目表》不符，由乙方自费运出施工现场更换并承担相应经济支出。
乙方所供应的货物应于双方确定的阶段工程进度计划中的到货时间内运抵施工现场，以确保工程进度。
如果乙方在没有任何意外原因的情况下未能按规定的时间按期到货，导致工期延误，乙方承担延期责任。（本合同规定的不可抗力除外）。
乙方进行（项目名称）工程的深化设计工作。
在设计图纸绘制过程中，有关绘制图纸的技术标准应符合国家标准和规范。
在设计中乙方与其它专业的承包商协调。如因其它专业重大变更设计引致设计工作量增大，双方可另行协商。
乙方提交的相关图纸及资料需经甲方签章后送交建筑设计单位和政府有关部门审核、批准。
在（项目名称）工程中出现的资质问题由乙方解决（甲方指定经销商除外），甲方不承担责任。
甲方免费向乙方提供全部建筑设计资料的和图纸一套。
乙方提交本工程的全部资料和图纸。
图纸和技术资料均应为中文版本，并由设计院审核、盖章。
技术资料。
乙方应于签约后15天内提交下列技术资料供甲方审批及参考。
1)工程实施计划；
2)生产厂商介绍及产品样本；
3)其他在工程规范中所要求提供的资料；
乙方应提供竣工图纸及提供其他竣工资料，供甲方最后归档。
应提供的技术资料(中文为主)。
1)乙方应向甲方提供与本合同有关设备及系统技术资料一式三份。
2)乙方向甲方提供原产地证书和质保书或质量证明文件等报检资料一式三份。
3)乙方应提供竣工图纸，另提供验收报告一式三份。
乙方严格按国家现行的有关规范进行施工。
乙方安排有经验的技术人员、管理人员和熟练工人组成本工程的实施队伍，保持长期稳定。
乙方负责乙方在工地的施工及管理人员的人身安全及一切保险，服从甲方的有关规定，并负责自行解决安全防护设施，若发生任何安全事故由乙方承担全部责任。
乙方在与其他专业交叉作业的情况下，乙方应提前确定交叉作业的方式，并对发生交叉的其他专业提出条件并与有关专业自行协调，进行施工。如交叉作业影响乙方的工作，乙方应服从甲方、投资方、监理的安排。
安装工程的验收应符合国家、行业现行标准、规范及本合同的规定。
本合同工程的质量等级为优良。
乙方全面负责整个工程的调试、调校及试运行工作。
调试完成后乙方须提交一式3份调试及调校报告。
本工程及全部货物在无人为破坏条件下的保修责任由乙方负责。
保修分缺陷责任期和质量保证期。其中，缺陷责任期为自工程（或分项工程或分期工程）正式验收通过之日起12个月。
在保修期内，因乙方施工质量问题影响甲方使用，乙方立即翻修。因甲方提供设备、材料和结构本身质量问题，乙方负责返修，甲方负责费用。
如因乙方的原因而导致工期延误，乙方应以每天为本合同相关工程款项计算赔偿金额，向甲方支付延期违约金，但最高不超过相关工程款项的5%。
由甲方原因引起的，竣工期顺延，在未经书面形式通知乙方的前提下，甲方应以每天为本合同相关工程款项计算赔偿金额，向乙方支付延期违约金，但最高不超过相关工程款项的5%。
对以下造成竣工日期延误，经甲乙双方代表确认，工期相应顺延。
a、主管部门提出的变更。
b、工作量增减超过10%。
c、因甲方原因致使乙方在一天内连续停止工作6小时以上。
乙方应在以上情况发生后3天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向监理报告，监理在收到报告3天内予以答复。
不可抗力。
甲、乙任一方由于不可抗力而影响合同执行时，履行合同的期限应予以延长。双方各自承担不可抗力造成的损失。
一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或协商终止合同。
乙方在提供的产品中出现政府部门指定产品，乙方按照政府指定产品进行产品采购，如出现指定产品及价格，甲方可以要求乙方进行协商处理，如无法协商处理，乙方则按照政府指定产品的清单及单价采购。
在保修期内，如因乙方的原因没有及时保修，乙方应以每天为本合同合同额计算赔偿金额，向甲方支付违约金，但最高不超过本合同合同额的5%。
变更权。
甲方可以通过书面向乙方发出变更指令，认可、修正、取消或增添工程的任何部分。（甲方独立采购设备除外）。
如工程中发出的变更指令，结构和设备的修改，无法满足乙方提交甲方的技术要求时，甲乙双方通过协商的方式进行变更。
乙方按照甲方变更指令开展工作。乙方可以随时书面向甲方提出工程实施建议。如发生变更导致乙方财产或工程量的损失，如取消乙方已订的货物及取消与运抵现场货物相关的工程、要求乙方拆除按照合同规定已完成的工程等，据实予以补偿。
变更指令的程序。
在甲方发出变更指令之前，甲方应把该项变更的性质和形式书面通知乙方。
乙方接到该通知后，通过双方协商后按甲方要求的时间向甲方提交：
a、一份即将开展工作的说明和一份完成该项工作的计划。
b、乙方的.建议（关于施工计划的修改，或乙方的责任。）。
c、乙方对调整合同价格的提议（包括但不限于：拆除已完成的工作量及不可重复使用的材料，增加的材料，增加的工作量，需延长的工期等）。
甲方在收到乙方的说明、计划、建议或提议后，应尽快决定变更是否应实施。如甲方认可变更应实施，甲方应发出变更指令明确表示乙方的提议或其通过协商的修改方案。
价格调整。
所有因甲方变更指令引起变价将按照下列规定做出评估：
b、合同中没有相同但只有类似于变更项目的，该价格可以作为参考以确定变更价格，调整合同金额。如不适用，则应由甲方与乙方另行协商解决，以达到双方均满意的程度。
c、如载项目中出现政府有关部门要求的制定产品问题，在价格不发生变化的前提下，按照乙方为甲方提供的产品单价和总价格进行决算，如出现政府制定价格有出入，以有关部门指定产品的价格为准。
工程价格决算工程的决算取费按照《xx概预算定额》取费的相关要求进行取费，甲方向乙方提供施工图纸一套，乙方根据甲方提供图纸和施工中实际工作量进行决算，在决算中乙方根据实际情况与发生的实际工作量的增减，给予甲方一定的优惠，优惠幅度由甲乙双方协商决定。
竣工验收。
乙方应在竣工前7天通知甲方及有关部门准备验收，乙方应完成工程自我检验认为满意并符合合同要求并准备验收时所需的一切文件。
乙方协助甲方、用户、监理共同组成验收小组，对本工程验收，并在验收证明书上签署验收意见。
验收合格后，乙方应及时向甲方提供一切有关技术文件、资料、产品合格证、竣工图纸、检验证书和有关纪录及验收和竣工材料。
在本合同工程通过最终竣工验收后7天内，乙方向甲方呈交有关规范的竣工报告。
竣工结算。
全部工程通过最终竣工验收，视为本合同工程竣工，最终验收合格后乙方向甲方提交一份《验收合格报告》并经甲方认可，工程通过最终验收之日即为工程竣工之日。
竣工验收合格后，乙方应在10天内提供一切有关文件及结算依据给甲方，以便进行结算。
甲方接到乙方提供足够的材料后5天内，应向乙方提出审核意见。
甲方在接到乙方提供的合同结算通知单后，7天内办理结算手续。
乙方收到甲方竣工验收满意后5天内应向甲方交付竣工工程。
若甲乙双方因合同履行条件发生变化而欲对有关合同条款做出相应修改，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。
合同修改书将成为合同的组成部分，相对被修改的部分具有同等的法律效力。
32.合同生效及其他.本合同受^v^法律的约束，经双方签字盖章后生效。合同1式4份，甲方执2份，乙方执2份。
在合同履约期内，所有因燃料水电费、运输费、保险金、汇率升降、工资、材料价差等原因引致的价格波动，经双方协商后，乙方获得有关费用的调整，达到双方满意为止。
本合同未尽适宜，由双方共同协商解决，并签署补充协议。
在乙方正式进场施工前，甲乙双方另行签订协议确定工程联系的代表人，明确工程文件的签字及盖章程序。
合同附件与本合同具有同等法律效力。
甲方代表签字（盖章）：____________。
甲方名称：
公司地址：
乙方代表签字（盖章）：____________。
乙方名称：
公司地址：
配电柜销售合同篇十八
甲方：
乙方：
合同文件应能互相解释、互为说明，除合同协议书另有规定外，其组成部分和解释顺序如下：
（a）合同中止、终止前洽商、变更等明确双方权利义务的会议纪要、补充协议等；
（b）天源小区配电箱采购合同；
（c）天源小区配电箱采购招标文件、中标通知书、投标文件、设计图纸及其补充说明；
（d）现行国家及有关规范、标准和其他有关技术资料、技术说明。
上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
第一条工程概况：
项目名称：天源小区住宅楼。
项目地点：五莲县五莲山路西。
第二条产品的价格：
合同总价（暂定）元。
第三条交货地点：
天源小区工地现场甲方指定地点。
第四条交货时间：
20年10月20日提供配电箱，如有调整以甲方提供的日期为准。
第五条产品质量要求。
乙方必须按国家相关规范要求提供全部完整无损、全新的产品。
产品质量取得ccee认证，符合iec、dgb08—20—98、gb—10063等相关国家及地方、本行业标准。
产品质量以产品封样为准。
产品质量标准为优等品。
乙方承诺所供产品合格率为100%，若需方对产品质量发生异议时，以质量监督检验中心提供的检测报告结论为准。
乙方负责提供供货产品明细材料清单，如：性能指标、检测及验收标准、品牌、产地、规格型号、价格等。
安装配件、其他辅材等采用国产优质产品，并以材料质量证明书为准。
箱体采用厚的国产优质钢板制作，做好防腐处理，箱体采用白色的油漆，油漆工艺：喷塑，箱体至少保证二年内不出现生锈、漆膜脱落、龟裂等现象。
第六条产品的交货验收及保管方式。
乙方必须按甲方要求运抵卸货地点，否则，甲方有权拒收货物。
合同签订时乙方提供的样本、样品甲方进行封存，作为产品验收的依据。
货到甲方指定的地点以后通知甲方、监理公司、工程安装承包方进行验收，若货物与进货数目不相符，或有损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合同规定，甲方有权拒收全部或部分货物，乙方须按照甲方要求收回或补齐，乙方实际交货时间以乙方最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字，并填写交货验收合格证明，此合格证明为乙方交货的凭证，也是乙方申请付款的必要依据。
货物在交货验收合格前所有权不转移，产品的包装、成品保护、货物的丢失、损坏的风险由乙方承担。
乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、使用说明书等相关资料，否则，甲方有权拒收货物。
对乙方所供产品，甲方有权随机抽样送检，如送检产品质量不符合相应国家或行业标准，甲方有权对乙方提出索赔。
产品质量必须通过国家检测机构相关部门验收标准为准。
为确保乙方所供产品质量，供需双方需对产品质量层层把关。在生产期间，甲方有权指派相关人员进驻乙方厂区跟踪检查。
第七条货款支付方式。
本工程不支付预付款。
验收款：每批货送达工地现场，并且该批货款达到合同总价的60%时，经验收合格付款手续齐全后15日内支付该批货款30%的进度款。
进度款付至合同总价的70%暂停。
配电箱安装调试完成，经甲方验收合格，资料交付齐全、正确、有效，手续完备，并按实结算后，15日内支付至结算总价的90%。
保修金为10%。保修期为二年，保修期达到二年后如甲方或物业公司对产品质量没有异议，则在15个工作日退还保修金。
第八条变更处理方法。
在本合同规定交货时间的10个工作日前，甲方如须改变所订产品的规格型号和数量及发货时间、到货时间，乙方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额，但不得就甲方的变更行为收取任何费用。
第九条产品保修、补货约定。
产品保修期年，时间从甲方工程竣工验收之日起计。
保修期因乙方产品质量出现的问题负责免费更换，乙方在接到甲方更换的要求后24小时内进行更换本合同规定的质量要求的产品。否则甲方有权单方面选择其他单位的产品，因此发生的费用从保修金中扣除，而且乙方须对此造成的结果继续负责。
应接受甲方和甲方物业管理公司的补货要求，不得借故拒绝补货或推迟补货；补货单价参照原合同，补货日期为接到通知后5天，由乙方送货到甲方或甲方物业管理公司，并由乙方负责卸货。
第十条违约责任。
合同签订后，除出现不可抗力的情况外，合同双方必须履行合同各项条款。倘若无法履行合同时，违约者需向对方支付本合同总价的10%作为不能履行合同之赔偿。
乙方未按合同规定日期交货，乙方须支付甲方逾期部分货款总额每天千分之三的违约金，并依法赔偿因此给甲方造成的损失，逾期交货超过10天的，甲方有权单方面终止合同。
因为产品质量问题致使没有一次性通过工程竣工验收的，乙方应立即无偿换货并在7天内向甲方交送本合同规定的合格产品，向甲方支付未通过安装验收部分产品价款的5%违约金。乙方逾期10天未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过安装验收的，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方退还该部分不合格产品的货款，并支付该部分价款10%的违约金。
乙方依法承担因为产品质量问题而给甲方、第三方（包括但不限于施工人员及业主）造成的损失。
因为货物的包装、品种、型号、规格、包装、数量、质量问题致使未通过交货验收的，视为没有交货；乙方提供的货物与甲方确定的样品不符，视为没有交货因此造成逾期交货的，按照本合同关于逾期交货的有关规定执行。
对因产品缺陷造成的人身、财产损害，乙方应根据《^v^产品质量法》等相关法律规定赔偿。
第十一条甲、乙方双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完成履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免除承担违约责任。
第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，向本合同履行地有管辖权的人民法院提请诉讼。
第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。
第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，经甲乙双方协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十五条本合同用中文书写，一式陆份，双方各执叁份，具同等效力，未尽事宜，协商解决。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
签订日期：签订日期：
配电柜销售合同篇十九
需方：(以下简称甲方)。
供方：(以下简称乙方)。
根据《^v^合同法》、《^v^产品质量法》以及有关法律、法。
第一条：供货产品名称、品牌、规格型号、技术要求以及单价、数量、金额等。
1、详细供货清单详见附件一;。
2、附件一中所列的产品数量为暂定数量，具体供货数量以满足施工图纸和使用的要求。
3、第二条：材料包装、交货期限、地点及方式。
1、材料包装及装运要求：汽车运输，包装费已包括在材料单价内。由于包装不善引起。
2、交货期限：合同约定的总供货期限，以甲方项目部通知(书面或电话通知)为准;。
3、详细的各种材料到货时间以甲方项目部的进货计划单为准，乙方应严格按照要求分。
4、交货地点：乙方安排运输材料至祥云县佳和广场项目现场内甲方指定地点，并负责。
5、交货方式：材料卸货，乙方应按照甲方要求分类码放整齐，卸货完成后双方进行办。
第三条：双方联系人和联系方式。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/12006515.html】
