总结是对自己努力和付出的肯定，也是对未来规划和改进的促进。怎样写一篇总结是一个需要我们认真考虑的问题。范文中的总结方法和写作技巧，可以为您提供一些建议和参考，便于您更好地完成一份优秀的总结。
充电桩安装协议篇一
一、工程名称：_________。
二、合作事项：
1、原胡长敏与南海公司安装合同为我们双方合作基础（复印一份交吕老板存档）。
2、安装费用在原胡的合同中按照南海公司的预算为标准，提取总价的35%交胡和南海公司之后另行在现有这老小区户每户40元付给曹为业务费。
3、现有双方本着原合同精神执行不变。
4、在后从事新小区安装，双方再次协商利益分配比例。
5、合作期间双方本着以诚相处，不玩弄任何手法背叛另一方，结算必须双方到场进行办理结算手续，单方办理视为无效。造成损失背叛方承担一切损失。
6、涉及到原工程的预算书，劳务合同复制一份交现施工一方。
7、工程结算方式按原老合同执行。
8、施工中所有费用及附件都由乙方自理，安全事项由乙方负责，甲方协助处理相关事项。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有法律效率。
_________年_________月_________日。
充电桩安装协议篇二
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，以平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方安装盐官镇综合果蔬市场自来水管道和水表，以及维修维护等事宜，达成一致意见，特签订本协议，以资信守。
一、工程地点：礼县盐官镇综合果蔬市场。
二、承包范围：盐官镇综合果蔬市场内供水管道的安装与维修。
三、工期：自20xx年9月20日至20xx年9月25日止。
四、工程造价：共玖仟叁佰元整人民币(小写：9300元)。
五、付款方式：工程竣工验收后，一次性付清。
六、违约责任：
1、甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行下道工序，但如乙方施工质量不符合要求，乙方必须承担质量责任。若事后甲方提出复查，复查结果不合格，复查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。
2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。
4、乙方未能在合同约定工期内完成工程的，每逾期一日，按工程预算总价款的5﹪向甲方支付违约金。逾期超过3日，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金。
5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的10%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。
6、乙方擅自中途更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起2日内更换。否则，甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。
7、乙方施工须遵守甲方对工程管理的规定，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方损失。
8、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿;由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。
9、乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的2日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的20%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。
10、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。
11、乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报签证工程量的，甲方已经支付工程款项的，乙方应当返还因虚报所获得的工程款，并按相当于虚报工程款的数额向甲方支付违约金。
七、乙方按甲方要求尽职尽责做好施工安装工作，爱护现场设施，做到安全文明施工，保证安装质量。如有争议，甲乙双方友好协商，如果协商不成，可向工程地点所在地人民法院起诉。
八、该工程竣工验收后，市场内供水管道的维护、维修，以及市场内自来水用户的管理，皆交予盐官镇自来水公司负责。
本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
本协议自签字之日起生效。
甲方：
乙方：
20xx年x月xx日。
充电桩安装协议篇三
甲方：物业处(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
为加强x小区(以下简称本小区)的安全管理，保持小区外观形象统一美观，甲乙双方本着友好、平等、公开的原则，就本小区防盗窗安装事宜达成如下协议。
一、约定事项。
1.乙方必须按照甲方指定的标准(样式、颜色)统一安装。
2.凡在本小区安装铁艺防盗窗的商家，需向甲方交纳200元/户的安装保证金。
二、双方权利和义务。
(一)甲方权利和义务。
1、在乙方进行防盗窗装修时，甲方有权利要求乙方登记备案。如经核实，乙方有未如实登记备案的安装事项，甲方有权制止或取消本小区的防盗窗安装事宜，所有损失均由乙方承担，甲方概不负责。
2、待安装完毕后，物业工作人员检查墙面有无损坏，是否对其它公共设施造成破坏。如造成损失或破坏，安装押金概不退还，转为对墙面或设施设备的维修费用。
(二)乙方权利和义务。
1、每次在进行防盗窗安装前，乙方须将业主的住址房号、具体安装情况向甲方提出申请或告知。甲方进行登记备案后，乙方方可进行安装。
2、乙方有义务配合甲方的物业管理工作，服从甲方的管理，装修完毕后，由此产生的一切建筑垃圾由乙方负责清理。
三、未尽事宜，双方可协商解决，补充协议与本协议具有同等法律效力。如协商不成，可向当地人民法院提起诉讼。
四、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(签章)：乙方(签章)：
代表人：代表人：
联系电话：联系电话：
20xx年x月xx日。
充电桩安装协议篇四
采购方（甲方）：
供应方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同：
一，设备安装总资金为人民币四万陆仟元（46000元）；
二，甲乙双方签定协议，甲方支付预付款贰万元（20000元）作为乙方采购设备和材料之用。
四，甲方应按照双方约定时间和金额，向乙方支付款项，款未按协议程序支付，乙方拥有设备所有权。
五，设备安装完成后，乙方对甲方有关人员进行培训，讲解，以便日后的设备管理和使用。
六，设备期限从年月日到年月日结束，在预约过程中遇到不可抗拒因素，工期相应顺延。
七，设备安装完笔后从验收合格之日起壹年内免费保修，人为损坏和遭遇地震，雷击损坏等不可抗拒因素除外，在正常使用过程中设备出现故障，乙方需与甲方在约定时间内派人前往维修。
八，本协议未尽事宜双方协商解决，
九，本协议一式两份，双方签章或签字生效，约见附件或传真件与正本协议书一样有效，
十，合同期限从签定之日起算。
乙方：
盖章：
地址：
电话：
传真。
公司网站：
法人或委托代理人：
甲方：
盖章：
地址：
电话：
传真：
法人或委托代理人：
充电桩安装协议篇五
乙方：李泽华。
鉴于给住户创造一个安全、良好的居住环境，确保小区的整体效果，经物业公司与业主共同协商，统一制作安装防盗窗。特此物业公司聘请乙方负责安装制作，达成以下协议：
一、甲方责任。
1、甲方授权乙方为上桥乡中华中心村a、b区统一安装单位，负责对各住户防盗窗进行安装及维修服务。
2、甲方协助乙方在小区内宣传、销售、安装乙方制作的产品。
3、积极配合乙方搞好统一安装的协调工作，在小区内提供乙方展销、办公场所，以便能及时为住户提供服务。
二、乙方责任。
1、乙方所销售制作的防盗窗应为符合国家标准的合格产品，乙方按所制作的产品质保期、售后服务承诺履行乙方责任，保证用户的售后服务完善，并承担产品质量责任。
2、乙方制作、销售的产品必须低于市场同类产品的销售价格。
三、双方责任。
1、为了保证双方合同的顺利进行，乙方给甲方缴纳20xx0元的合同保证金，在合同期间乙方无违约行为，甲方将此保证金于20xx年10月10日全额返还乙方。
2、甲方对乙方实施的统一安装进行全程的检查与指导，对有违反安装协议的地方，责令乙方进行整改。
3、甲乙双方各尽其责，相互协调、相互监督要以高度的责任感，诚信为本的精神共同搞好统一安装工程。
4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方：福庆物业服务有限公司(签章)。
乙方：(签章)。
20xx年x月xx日。
充电桩安装协议篇六
甲方：
乙方：
经甲乙双方共同协商，甲方将____________________________________装饰工程委托给乙方，为明确双方责任，双方共同协商订立合同如下：
1、装饰工程款总款额为，小写。
装饰期限为_____天（自_____年_____月_____日起至_____年____月__日止），装饰内容依照报价表。
2、甲方必须到管理处交清所有费用，办好有关手续，保证施工期间水电正常和施工人员的正常进出，否则乙方拒绝施工。
3、装饰制作过程中新增加或减少项目，必须用书面形式经双方协议签字后才能施工，否则乙方拒绝施工。
4、装饰制作过程中如有不可抗拒的原因或甲方增加项目、资金不到位、停电停水、天气恶劣等，工期顺延。
5、乙方必须按时完工验收，逾期每天按约。
6、施工过程中，甲方发现工程质量问题，向乙方提出整改，乙方如不接受，甲方有权单方面中止合同，款项按实际工程计算。
7、单方终止合，按工程款总额的5﹪赔偿对方。
8、保修期1年，一年内如因乙方工程质量问题引起的维修，不另收费，因人为损坏或自然因素导致而需要维修，按工料计算。
9、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
10、在执行过程中，如遇到分歧，双方本着互相谅解的态度解决，未尽事宜，双方另行协商。
按照乙方呈报给甲方的报价表内容。
1、双方签定合同后甲方付给乙方工程项目款总额的百分之六十。
2、木工施工前甲方再付给乙方工程项目款总额的百分之三十五。
3、完工验收合格，甲方必须付清乙方工程项目过程中所有款项，结清尾款。
本合同经双方签字后生效：
甲方：（签字）乙方：（签字）。
身份证号码：
地址：地址：
电话：电话：
日期：年月日
日期：年月日
充电桩安装协议篇七
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况。
工程名称：
工程地点：
二、工程总价：
三、自乙方施工当日内，甲方应预付乙方工程款的%，金额。
为，工程完工经甲方验收后，一次付给乙方工程款的剩余%，金额为（不含税）。如需报税，由乙方为甲方有偿提供，税费为工程款的，金额为。
四、工程安装调试完毕，由乙当天通知甲方验收，乙方自通知甲方。
当日起天内甲方拖欠不验收，视为工程验收合格，乙方有权撤走一切设备。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
电话：电话：
年月日年月日。
充电桩安装协议篇八
承包方：泥阳铝塑门窗厂(以下简称乙方)。
甲、乙双方就成县东河水湾商住楼50平开塑窗分项工程承包事宜，为明确双方的权利义务，经双方自愿协商，遵循公平和诚实信用的原则，达成以下协议供双方相互遵照执行：
一、工程概况：
1、工程名称：。
2、工程地点：。
二、承包内容：
1、包工包料。
2、乙方根据甲方要求制作50平开窗成品，按该建设项目负责门窗的工作人员规定的窗形图集下料制作。经甲方审核现场的洞口尺寸无误(审核签字确认)后，乙方按制作工艺流程进行有序制作及安装。
三、承包价格：
1、制作单价为：元/平方米(大写：)。
2、乙方按甲方要求制作出成品窗，制作工序包括窗框拼接、包保护膜、上固定片、窗扇、纱网等。
四、质量要求：
乙方必须按现场主体工程的窗户洞口尺寸和甲方的要求，审核甲方图集无误，经甲方签字后进行制作，确保外观无明显瑕疵，尺寸标准，窗体美观并达到合格标准。
五、制作工期及责任：
3、乙方应接受甲方人员的监督，遵守甲方施工场地的规章制度。
六、工程计算规则：
1、甲方须以外围洞口尺寸给乙方结算。
七、付款方式：
1、为确保工程进度甲方须先向乙方支付总工程款的30%,款到账后开始计算工期,乙方必须在甲方工期内安装完所有窗框.。
3、待乙方挂扇完工并经甲方验收后，甲方应将剩余工程款一次性结算给乙方;乙方以信用承诺该工程非人为因素的保修工作。
八、安全事项：
1、乙方应本着安全施工、预防为主的原则，在制作过程中严格执行安全施工的有关规定。乙方负责管理好自己的工作人员，在甲方工作场所不得有斗殴滋事、赌博等违法行为和活动。
2、在窗户安装过程中，乙方工作人员必须配戴安全帽，高空作业时必须配戴保险绳，若非甲方原因造成的安全事故，甲方不承担任何安全责任。
九、其他约定：
1、本协议未尽事宜由双方共同协商解决，或者按照法律规定办理;。
2、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，本协议经双方签字后生效。
甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
电话：电话：
充电桩安装协议篇九
甲方：
乙方：
甲方向乙方提出燃气管道安装申请，乙方确认甲方已具备条件，为保证天然气安装及用户使用安全，明确甲乙双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规，甲乙双方就天然气管道安装和使用达成如下协议：
联系人：
联系电话：
地址：
办公电话：
1、乙方以包工、包料、包验收通过的方式，承包甲方开发的项目居民用户天然气管道工程的设计、施工、安装、调试工程，直至天然气管道工程验收通过并移交各户业主使用。
2、乙方负责协助该工程实施过程中涉及的相关部门和单位，并协调处理施工过程中与居民（村民）及相关单位的关系，确保工程顺利实施。沿公路界的主管道距离公路边公尺以内的青苗一律不予赔偿，公尺以外按政策性赔偿，赔偿费用由甲方承担。
3、乙方在天然气安装工程施工过程中，对损坏的公路、街道和土地负责复原。
1、乙方向甲方收取用户的初装费（按县物价部门核价收取），收取用户初装费元/户。甲方负责一切的自主管网安装、材料费和人工费（含气表),直到燃火使用（炉具用户自购）。
1、乙方负责宣传、组织居民参与并提供居民的花名册。在施工安装过程中如因居民、村民无理阻拦、敲诈等影响工程进展，乙方负责协调处理，确保工程顺利进行。
2、乙方严格按照国家有关施工规范及甲乙双方确认的施工方案（路由）进行施工；
3、工程施工验收合格后，由乙方负责为甲方进行空气置换，置换工作完成后，双方签订《居民用户用气协议书》，由相关人员进行试点火，点火燃烧正常后，移交甲方用户使用。
3、乙方负责室外公用管道及设施的安全操作运行、维护和改造更新，甲方用户负责自己专用管道及室内天然气设施的安全运行、维护及改造更新。
4、甲方用户确需改造和更新管道及设施，必须向乙方申请，天然气公司接到用户申请后，帮助用户进行专用设施的改造和更新，并合理收取工料费用。
5、天然气管道安装结束后，如甲方提出停止使用天然气所产安装一切费用由甲方承担。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
充电桩安装协议篇十
建设单位：（以下简称甲方）。
施工单位：（以下简称乙方）。
自行车充电桩采购、安装工程由乙方负责施工，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方协商，同意根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民合同法》的有关规定，结合本工程具体情况，签订以下合同：
1、工程名称：
2、工程地点：
由乙方自行组织施工、包工包料，严格按招标文件要求施工。
本工程施工前支付乙方设备及安装费用23750元（人民币），完工后由甲方在5日内使用设备确定没有问题，支付乙方设备及安装费用3250元（人民币）。此为不含税价格，税点另增加10%。
因实际施工过程中的波动而调整。
工期为15天。
（此项由甲、乙方共同商议）。
1.无论出现何种情形，乙方不得将工程进行转包，除劳务及脚手架外不得将本工程进行转包。如有违反规定的转包、分包情形出现，乙方将向甲方支付违约金，乙方向甲方支付的违约金的金额不低于工程总价的20%。除承担上述违约金外，甲方有权直接通知乙方终止合同，合同的终止与解除将不会免除或减少违约金，如违约金不能弥补因此给甲方造成的损失的，乙方还将承担全部损失。
2.施工过程中，施工质量、安全、进度、材料堆放、特殊气候环境下的处理等措施达不到招标文件，答疑文件、图纸等要求，甲方有权终止合同，并由乙方承担由此造成的所有损失。
3.本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，向当地人民法院起诉。
4.合同履行中的其它违损失均由违约方承担。
设备质保周期为一年，即安装后正常使用开始计算。质保包括设备内部配件损坏更换以及传输系统故障、电路问题（不包含人为损坏）。
本合同一式四份，双方各执两份，签字、盖章后生效。
甲方：（盖章）。
乙方：（盖章）。
委托代表：
充电桩安装协议篇十一
甲方：（物业）。
法定代表人/负责人：
联系电话：
通讯地址：
乙方：（合作方）。
法定代表人/负责人：
联系电话：
通讯地址：
根据相关法律法规的规定，基于诚实信用、公平正义的原则，甲乙双方就合作事宜，经协商一致达成合同如下：
1.甲方将乙方引入园区开展业务便民经营，乙方独立经营、自负盈亏。
2.合作业务：充电桩。
3.乙方向甲方支付电费金额：度/元（含税）。
本合同期限年，自年月日起至年月止。其中设备安装期限自年月日起至年月日止,此期间设备安装期限乙方承担合同约定责任，但甲方不收取费用。
1.乙方向甲方支付电费度/元（含税）。付款方式为转账（转账/支票）。
2.乙方按照以下第种方式向甲方支付场地费：
（1）阶段性付款。乙方按月（月/季度/半年/年/其他）支付。
（3）乙方于每季度月初在合作项目的物业管理处的客户服务中心据实交纳，或者采取其他方式缴纳：无。
3.甲方指定收款账户信息：
户名：
账号：
开户行：
甲方未授权任何第三方（含xx员工）收取本合同项下的其它费用、保证金等相关款项，请乙方履行支付义务，直接支付相关款项至合同中约定的对公账户，否则相关法律责任由乙方自行承担。
6.乙方开票信息：
户名：
账号：
开户行：
纳税人识别号：
联系地址：
联系电话：
（一）甲方的权利与义务。
1.甲方享有园区物业管理服务权。甲方对充电桩机器的摆放地点、使用情况、乙方经营管理情况等享有监督管理权和建议权，如乙方的行为违反法律规定、合同约定或者公序良俗的，甲方有权要求乙方纠正。甲方发现乙方充电桩机器出现故障的，应及时通知乙方维修或者更换。
2.乙方拒绝支付或者延期支付本合同约定的费用款项的，甲方有权催告，超过15日未支付的，甲方有权单方终止本合同并要求乙方撤场。
3.如乙方的`充电桩机器需要使用电、水等能源的，甲方应积极配合并提供，产生的相关费用由乙方自行承担。
4.合作项目成立业主大会或者业主委员会的，甲方应配合乙方积极与业主大会或者业主委员会沟通。如合作项目的物业服务企业发生变更的，本合同终止，双方据实结算，双方互不担责。
5.甲方有权对乙方开展业务进行监督，对客户满意度进行回访，对乙方在合作项目中的业务开展方案提出咨询意见及建议。
6.甲方有权对乙方的活动、营销方案等进行审核和监督。
7.甲方可结合市场开展进行行业对标，评审执行方案，改良终端服务效果。
8.甲方可收集反馈市场信息，给予业务开展指导意见，帮助乙方提升业务品质。
9.甲方可对乙方现场物品摆放指导、现场卫生督导以及撤场验收检查，帮助乙方提升现场品质。
10.甲方需在本合同签订后，禁止签约小区出现类似乙方经营产品。
（二）乙方的权利与义务。
1.乙方放置充电桩机器的位置，由合作项目的物业管理处指定。
2.充电桩机器在运输、安装、使用、拆卸、移动过程中发生安全责任事故，造成甲方、第三人的人身财产损失的，由乙方承担责任并负责赔偿。
3.乙方负责充电桩机器的保管，并确定牢xx装。充电桩机器在使用中发生故障、损坏或者被盗的，乙方应自发现或者接到通知之日起48小时内完成维修或者更换。充电桩机器因第三方侵权导致损坏或者丢失的，乙方有权要求甲方给予必要的协助（即查询监控摄像、居中调解）。
4.乙方应合法经营，并将开展业务的各项文件提交甲方备案。
5.乙方承诺在合作项目经营期间遵守甲方以及项目物业管理处的管理和各项规定，维护甲方、业主、客户的合法权益。乙方应按时支付甲方费用。
6.乙方工作人员及配送车辆进出小区，应当接受甲方工作人员的身份核实，乙方在小区内公共区域的活动应当服从甲方管理，卸货时应尽量放低声音、不污染地面，如有污渍应及时清理。
7.如遇小区因设施改造等因素需要乙方变更放置位置，甲方应提前30天告知乙方，双方对充电桩机器新的摆放地点达成一致意见后，由乙方负责移动。
8.乙方须在合同终止后20个工作日内完成设备的拆除回收。
9.未经甲方及相关部门书面同意，乙方不得占用合同以外的场所或者公用场所，乙方不得以任何理由将该合作内容转交、转借、转包给第三方。
10.在合作期间，乙方必须搞好安全防火、防雷工作，因乙方及设备原因造成的安全、火灾等事故，由乙方承担全部责任；造成甲方及第三人财产损失或人身伤害的，乙方全权负责赔偿。因乙方原因导致甲方向第三人承担赔偿义务的，甲方有权向乙方追偿。
11.乙方使用场地不得超过涉及荷载称重范围，不得堆放易燃易爆物品，否则乙方应当承担侵权责任以及损害赔偿责任。
1.若乙方在合作期间遵守相关规则制度并无违约情况，甲方则在合同到期后全额无息退还履约保证金；若乙方在合作期间违约或者给甲方造成损失的，甲方有权扣除相应金额再返还，若保证金不足违约金金额或者损失金额的，乙方应当补足相应差额。
2.乙方如不能按合同约定时间向甲方支付费用，每逾期一天（节假日顺延），按拖欠款的总金额的0.1xxxxx计算支付违约金。如超过15日仍未付清该全部拖欠款的，视为根本违约，甲方有权终止合同，乙方应当承担相应的违约责任。
3.乙方在合作期间与业主发生的纠纷，由乙方自行解决。
4.乙方因违法经营给甲方造成损失的或者侵害甲方合法权益的（包含对甲方及其关联企业的品牌造成负面影响），由乙方负责赔偿。
5.乙方违反消防、物业管理、民法典等法律法规的，相关民事责任、行政责任由乙方自行承担。
6.乙方在场地内堆放易燃易爆等违禁物品的，或者物品重量超过荷重范围的，乙方构成违约，应按照【本年度费用30%】的标准支付违约金，乙方拒绝支付违约金的，甲方有权从履约保证金中直接扣除。乙方因违约给甲方或者第三人造成损失的，由乙方负责赔偿。
1.本合同有效期内，任何一方不得违反合同约定单方面无故变更或终止（解除）合同。
2.对本合同有任何补充、修改或变更，均应采用书面形式另行订立书面协议，此类书面协议应由合同当事人双方盖章并签字方为有效。
3.甲、乙双方如有争议，应友好协商解决，协商不成，双方同意由对甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。
1.甲乙双方的任何一方，如遇不可抗力因素无法继续履行合同或者履行合同却有困难的，经双方友好协商可以终止（解除）合同并订立书面终止（解除）合同的协议书。
2.合同有效期满前30天，乙方应向甲方提出续约申请，双方对合同续约事宜进行洽谈，双方同意继续合作的，另行签订合作协议。
3.除合同另有约定外，合同到期或合同终止后，乙方应当在合作期满或合作终止之日起20工作日内将乙方物品搬离或拆除，乙方未在约定期限内搬离或拆除的物资视为遗弃物，甲方有权自行处置。
4.乙方经营过程中，因为业主投诉等原因引发部分业主要求终止经营，甲方协助做说服工作仍无效果的，乙方退出园区经营，合同终止，相应的不利后果由乙方承担。
1.因本合同涉及的函告、通知，以及法院送达诉讼文书及其他任何纸质材料，除直接送达对方签收外，双方在本合同载明地址或双方法定地址作为送达前述纸质材料的地址，因前述地址有误或未及时告知变更后的地址，导致前述纸质材料未能实际被接收的，或被拒收的，邮寄送达前述纸质材料的邮寄出之日即视为送达之日。采用电子邮件、传真等方式送达的，以传真、电子邮件等到达受送达人特定系统的日期为送xx期。
2.本合同一式6份，双方各执3份，自双方盖章并签字之日起生效，具有同等法律效力。
3.其他约定：无。
4.为避免歧义，特做出如下说明：
（2）甲乙双方如需对本合同内容予以调整或者补充，可以在本条第3款进行约定，该部分内容如为手写，需加盖双方公章方为有效，否则无效；本条第3款的约定与本条其他款项内容冲突的，以本条第3款的约定为准。如本条第3款内容为空，即视为双方对本合同内容予以认可，无需调整或补充内容。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）。
法定代表或被授权人：法定代表或被授权人：
联系电话：联系电话：
日期：日期：
充电桩安装协议篇十二
本着互相信任的原则，就甲乙双方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况。
第二条材料供应的约定。
1.甲方提供的材料。
乙方必须至少提前向甲方提出工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应及时供应到现场，乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的水电材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料。
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合标准、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定。
本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》__________年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字(盖章):________________。
乙方签字(盖章):________________。
_____年_____月_____日。
充电桩安装协议篇十三
承包方（以下简称乙方）：____。
负责人：____。
1、施工范围：____。
2、施工地点：____。
3、承包方式：____。
1、计划开工日期：___________年_______月_______日，计划完工日期：___________年_______月_______日，总_______天。
2、乙方开工前_______天，应向甲方发出开工通知。
地暖使用寿命保修_______年，乙方对安装工程免费保修_______个采暖期，_______年负责维修。
1、施工前乙方首先提报施工方案和施工设计，经甲方批准后严格按施工设计和方案施工。
2、工程的验收标准与施工方案一致，最低是合格，验收不合格的，乙方应无偿返工。
1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工。
2、乙方施工人员要进行全员安全教育，制定周密安全措施方可施工。
3、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。
4、施工用水用电由甲方提供，如需要可装表计量。
1、合同造价：____造价按工程量据实结算，共_______平方米，每平方米单价_______元，合计______________元。
2、结算方式。
（1）主要材料运到工地并经甲方或甲方委托的监理方检验合格后，拨总价的30%；
（2）后续工程按工程形象进度拨款，施工完毕拨付到总价的80%；
（3）工程竣工付至总价的90%，
（4）保修期为_______年，第一个采暖期结束后_______天内付到95%，第二个采暖期结束后_______日内付清余款，终生负责维修。
本工程的保修期为_______年，保修期内，乙方要及时履行保修责任，不得拒绝，如若违约则应承担维修的所有费用，并支付_______元违约金给甲方。
双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向守约方赔偿经济损失，守约方也可向工程所在地的人民法院起诉。
1、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，均可向工程所在地法院起诉，也可解除合同。
甲方：____。
地址：____。
联系人：____。
联系方式：____。
_______年_______月_______日。
乙方：____。
地址：____。
联系人：____。
联系方式：____。
_______年_______月_______日。
充电桩安装协议篇十四
1、工程名称：______________________
4、工程造价：____全部工程预算造价人民币____________元
5、工程期限：____全部工程自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工。
6、施工前各项准备工作，根据双方协定及施工方案图，分别负责按时完成。
7、施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延工期由双方及时协商签订协议。
a、不可抗拒的灾害，被迫停工。
b、因甲方变更计划或变更施工图
8、工程所需的图纸有甲方负责提供。
9、工程所需的设备、附属品有乙方负责提供。
全部工程造价的结算方式，按下列规定办理。
1、以审查的施工图预算加增减变更预算进行结算。
2、工程款拨付与结算办法，按双方协商的现行规定办理。
1、乙方根据甲方的质量标准施工，达到合格。
2、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。施工中甲方如发现设计有错误或不合理的地方，应以书面形式通知乙方，双方协商解决。
1、竣工工程验收合格，从验收之日起5日内向甲方移交完工报告并由甲方验收施工情况。如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应有甲方承担。
2、在进行竣工工程验收中如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方协定的期限内完成，经验收合格后，再行移交。
3、竣工工程验收，乙方在进行竣工验收前向甲方提供以下文件：____
（1）工程完工报告
（2）设备清单。
（3）工程分布图纸。
网络设备在三个月之内出现故障，乙方提供新品替换，如因更新换代同一型号的产品时用相同的功能的产品换新。出货一年之内，公司将免费保修，或用相同功能的产品换修。保换范围仅限产品主机，包装及外置电源、电源线、各种连接线、软件产品、技术资料等附件不在保换范围内，但附件若在购机后初次使用时有问题，可无偿保换。产品因意外因素或人为行为而损坏的，不属于产品保修范围之内。
1、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，有乙方承担责任，负责解决未尽工程。
2、双方不得借故拖欠各种应付款项。
3、履行合同如有任何纠纷时，双方当事人应及时协商解决，协商不成任何一方均可向签订地的人民法院起诉。
本合同一式两份，有甲已双方各执一份。
本合同自签订之日起生效。
甲方盖章：__________________________
经办人：____________________________
电话：______________________________
地址：______________________________
签定时间：__________年_____月_____日
乙方盖章：__________________________
经办人：____________________________
电话：______________________________
地址：______________________________
签定时间：__________年_____月_____日
充电桩安装协议篇十五
甲方：______________(以下简称甲方)。
乙方：______________(以下简称乙方)。
为了搞好中学校区内自来水安装，方便全体师生员工的安全饮用;为了在安装中能做到规范施工，确保质量。经甲、乙双方协商同意，将其安装相关事宜订立如下合同，以资共同信守。
一、甲方将整个校区内教学大楼各楼层、办公楼各楼层、师生宿舍大楼各楼层以及教师个人住宅楼和师生食堂等处的全部饮用水管网，以包工包料的方式承包给乙方安装施工。
二、自镇区主管道接口处开始至校区内各楼层所需用的全部闸阀、水表、管材、附属等材料均由乙方采购提供。
三、乙方提供的全部材料必须经过甲方认可后方可安装，在安装施工中，甲方派员现场指挥，乙方必须按照甲方的规化要求进行安装，并且要确保安装质量可靠，在交付使用的一年期内，如出现漏水、渗水现象，乙方必须无条件进行返工，所发生的一切工料费用甲方概不负责。若由于漏水、渗水给甲方造成损失时，乙方应无条件承担赔偿责任。
四、甲方付给乙方的包干安装工料费用为______________元人民币。
五、整个安装工期为40天，若因天气等其它因素顺延，正式通水时间不得超出8月23日。
六、甲方分两次付清乙方的工料费用，按规化全部安装完工后付80%，余款自交付使用之日起，一年期满日若没出现质量问题，或出现质量问题后按照甲方要求进行返工整改后再无质量问题时全额付清。
七、以上各条甲、乙双方必须共同信守，如出现违约方，约定赔付对方的违约金为贰万元人民币。
八、本合同自签订之日起至甲方付清全部工料费用之日止有效。
九、本合同一式两份，甲、乙方各执一份。
甲方代表：______________甲方盖章：______________。
乙方代表：______________乙方盖章：______________。
充电桩安装协议篇十六
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。按照《民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本仓库夹芯保温板安装工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签订如下协议。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承包方式：
5、承包内容：
1、合同总额：工程合同总价款：_____________万元整。
2、本工程采取综合单价不变，工程量按实际完成量进行结算。
3、付款方式。
（1）按照外墙保温工程形象进度的60%拨付进度款。竣工验收合格后，预留5%的保修金，剩余款项一次性付清。
（2）在保温工程完工后验收合格后，及时将资料交甲方汇总，并经监理、甲方验收合格。
1、本工程具体开工日期以甲方或监理工程开工通知日期为准；工程开工7天前乙方应根据双方约定的工期等提出确实可行的总工期控制计划报总监理工程师、甲方代表审批后严格实施。
2、乙方应当按照甲方书面指定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于甲方通知的开工日期前3天，以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内开工，工期不予顺延。
1、协调各单位及现场内各个交叉作业班组的关系，保障乙方工程能顺利进行。
2、明确施工内容和范围，向乙方进行设计交底和技术交底，审查乙方提供的施工方案。
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的`费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
1、向甲方提供所用材料的检验报告、合格证以及吊篮的合格证和吊篮作业人员的特种作业证件，及时提交保温工程的验收资料。
2、施工前____日向甲方提供保温工程施工方案，按照甲方和监理批准的施工方案组织施工。
3、施工中应遵照施工安全规范的要求，采取必要的安全技术措施，在施工中发生的一切人身伤亡和财产损失由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
4、乙方在施工中应注意已完成的分项工程的成品保护，如出现损坏由乙方负责维修。
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
1、本工程的外墙保温工程必须符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求的规定，一次性验收合格。
2、外墙保温所有材料和半成品、成品进场后，应做质量检查和验收，其品种、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求。原材料进场后，按照规定必须复试的材料要进行复检（包括消防部门的复检，复试费用乙方自行承担）并经甲方现场代表或监理单位验收确认符合要求后方可施工。
3、保温板与墙面必须粘贴牢固，无松动和虚贴现象。粘贴面积应符合设计要求。
1、乙方进场施工后,必须服从甲方的安全文明管理。
2、乙方在进场前要对施工人员做好交底，施工人员在施工中必须做到安全文明操作，如发生安全文明事故，所出现人身财产等安全损害由乙方负责，与甲方无关。
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
1、质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。根据国家有关规定，双方结合具体工程约定保温工程质量保修期限为________年。
2、工程保修期内，若因乙方工程质量原因或维修原因导致住户提出索赔要求，甲方与住户进行谈判，发生的索赔费用不得从保修金中提取，由乙方另外支付。
1、协议任何一方不能全面履行职责均属违约。违约造成的经济损失由违约方承担责任，违约造成工期延误责任分担原则为：甲方违约工期适当顺延，乙方违约工期不得顺延。
2、乙方不得以任何理由停工、怠工、取闹，否则视为违约，并向甲方支付工程预算价的_____%作为违约金。
1、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，甲乙双方先协商解决；当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，可向合同签订地人民法院起诉。
2、本合同双方签字盖章后生效；乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算价款支付完毕后终止。
3、合同未尽事宜，双方协商解决。
4、一式_____份，双方各执_____份，具有同等效力。
甲方：负责人：
联系方式：合同签订地：
________年____月____日。
乙方：负责人：联系方式：
合同签订地：________年____月____日。
充电桩安装协议篇十七
甲方：
乙方：
1.名称：安装塑钢窗。
2.地点：_____________________。
3.承包方式：采取大包干的形式。
按投标的中标价格_______元/2进行结算，面积在完工后按实际测量面积进行结算，乙方必须开据税票。
1.提供现有的水、电、路及其场地。
2.及时提供施工方案。
3.负责乙方施工时的'水、电费。
1.严格按照安全生产要求施工，施工过程中发生的一切安全事故和纠纷由乙方自行负责。
2.每一单项工程乙方必须按甲方的施工方案进行施工，完工后由甲方验收认可，方能结算。如遇特殊情况，甲、乙双方共同协商处理。
3.施工时乙方必须处理协调好与邻组的地方关系。
1.乙方必须接受甲方和见证方的施工质量监督。
2.服从甲方和见证方的施工方案。
3.凡因施工质量问题造成的一切经济损失由乙方自行负责。
工程全部完工经甲方验收后结算一次性付清。
本工程从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止完工，工期延误罚款_______元整。
1.本合同在执行中若出现争议和纠纷，双方应友好协商，无法解决时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁，或向法院申请按照法律程序解决。
2.本协议自双方代表认可之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：_____________________盖章。
乙方：_____________________盖章。
___________年_______月_______日。
充电桩安装协议篇十八
甲方：
乙方：
乙方承揽甲方位于广告位广告布安装工程，为了保证工程质量、安全和工期，经双方友好协商达成如下协议：
一、工程内容。
乙方承揽的工程项目：过街广告位宽14米，高4米的广告位广告布安装，时间为年月日。
二、甲乙双方义务与责任。
1、甲方提供工程结构中所需的材料(广告喷绘布)，乙方按甲方要求进行安装。
2、由于此工程涉及高空作业，存在一定安全风险，乙方必须做好必要的`安全措施，保证安全作业，如在施工中发生任何安全事故，乙方将承担一切法律及经济责任，与甲方无关。
三、工程造价及付款方式。
1、乙方承包单价：元(人民币)/平方米。
2、乙方完工后经甲方验收后付款。
四、其他未尽事宜经双方友好协商后可另立补充合同，补充合同与本同同具法律效力。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。
甲方：
乙方：
签字(盖章)：
签字(盖章)：
充电桩安装协议篇十九
电动车充电桩的投资建设、运营管理及业务拓展。
1、甲方负责充电桩的投资建设和日常运营管理并承担相关的费用。
2、甲方投资的充电桩数以保证能满足用户需求为准，不限套数。
3、甲方提供的所有产品必须符合国家相关的质量标准和要求。
4、甲方投资建设的充电桩所有权归甲方所有，甲方负责相关设备的维护维修、更新换代，确保充电服务的质量。
5、甲方保证合法经营，按实际充电量收取费用，根据市场行情，与乙方协商，合理定价。
6、甲方要根据场地勘查情况，设计好相关图纸，交乙方审核通过后方能正式施工。
7、甲方在小区的相关运营工作和活动，必须服从乙方的规范管理。
8、甲方要确保安全运营充电业务，因甲方产品质量原因造成的事故损失的，由甲方承担相关责任。
9、因甲方原因造成的`甲方和甲方客户之间的一切纠纷与乙方无关。
10、甲方要按要求安装电计量设备，按时足额交纳电费。
11、若乙方后期针对该项目地增设新能源汽车、电动三轮车、电动自行车及后续充。
1电设备，不得使用其他品牌充电设备；增设项目必须由甲方承建。若乙方违反此条款，应向甲方支付违约金，违约金不低于10万元，不高于甲方项目投入总额。
12、甲方投资建设的充电桩运营除充电利润外，其他收益归甲方所有。（如广告收益等）。
1、乙方配合甲方对充电桩的建设、运营管理和业务拓展。
2、乙方为甲方提供合适的充电桩安装位置及电源接入点，保证建设及运营的顺利进行。
3、乙方配合甲方提高充电桩的利用率。
4、乙方负责对充电桩设备进行有效监管，以免被人为损坏或被偷盗。
5、乙方配合甲方为后期的客户发展做适当的宣传或引导。
6、乙方与甲方共同分享充电桩业务产生的收益。
7、乙方保证除了本合同约定收益外，不收甲方任何额外的费用。
8、乙方不能与其它第三方签订类似的合作协议。
充电桩安装协议篇二十
由“________________”管理的“________________”小区位于________________，目前还没有电动车充电站，小区内业主都是自家私拉电线为电动车充电，存在很大的安全隐患，为创建安全、和谐、宜居的生活小区，诚邀_____________科技商贸有限公司合作，在该小区内建设电动车充电站，甲方提供车棚等场地，乙方建设________________套电动车充电站供甲方小区内居民使用。双方协议约定：
1、电费标准：_____________元/度，生活用电标准，甲方有根据市场情况调整电费的权利。
2、充电时间：按功率计费(电费以________________元/度计)，乙方不能任意调整。
3、协议期内甲方不能以其他管理、环境等任何名义收取乙方相关费用。
4、协议期内乙方不能以其他成本、维修等任何名义要求甲方补偿相关费用。
5、协议期内不能有第三方充电设施厂家及公司介入。
6、乙方设备正常投入使用后，甲方有义务配合相关部门清理甲方所管理小区内的一切私拉乱扯现象，否则乙方有权收回已投入使用的一切设备。
7、小区充电站合作协议协议期限：_____________年，从_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日止。协议期限到甲方双方协议续约。
充电桩安装协议篇二十一
地址：__________________。
承包方（乙方）：_________。
地址：_________。
根据《民法典》和其他相关规定，甲乙双方就______________项目的充电桩安装工程达成一致意见，为明确双方的权利义务，先就本工程的相关事宜达成如下协议，供双方遵照执行。
1、工程名称：_________。
2、工程地点：_________。
3、承包方式：_________。
4、承包范围：_________。
5、合同价款：_________。
6、技术要求：_________。
1、在具备施工条件时，由甲方通知乙方进场。
2、计划开工时间：_______年_____月_____日，计划完工时间：_______年_____月_____日。
本工程的工程量据实结算。若工程量出现变化，甲应与乙方协商，若乙方同意更改，则双方应签署洽商文件确认。
1、合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的20%作为定金。
2、乙方完成本工程的一般工程时，甲方支付___30___%的进度款。
3、乙方完成本工程，甲方验收合格后，甲方支付__40____%的工程款。余下10%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。
4、每次付款前，甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。
1、甲方指派代表，负责及时处理施工中遇到的'电桩运输、监工验收、质量技术问题对接等事宜。
2、在施工过程中，乙方应随时进行质量自检工作，并随时接受甲方的检查、检验。
3、对于不符合质量要求的，乙方必须无条件的进行返工或改正，全部费用由乙方承担。
4、乙方应确保工程质量，工程进度，严格按合同规定的工期按时交工。
5、乙方应保证施工现场整齐清洁及时清理垃圾和废弃物至甲方指定的地点，如不能按甲方要求及时清理甲方则通知物业清理，费用由乙方承担。
6、乙方应认真做好施工安全措施，确保施工安全。施工过程中因乙方原因造成的安全事项概由乙方自行负责。若是第三人造成的，甲方应协助乙方处理。
1、工程完工时，乙方应向甲方发出验收通知。
2、甲方在收到验收通知后三日内应组织人员验收。
3、验收标准遵照国家行业中更严格的标准。
本工程保修期为_______年，在保修期内，乙方应承担所有保修，若乙方违反保修义务，致使甲方将工程交由第三方维修的，乙方应承担所有费用，甲方有权从质保金中扣除相关费用；保修期过后，双方另行签订维修条款。
合同履行中，任何一方违约给对方造成的损失都应赔偿；若违约导致合同无法履行，则守约方有权通知违约方解除合同，并有权向违约方收取合同借款_______%的违约金。
因合同履行引发的争议，双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。
1、本合同自双方签字后生效，双方义务履行时失效。
2、合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等效力。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：_________。
负责人：_________。
联系方式：_________。
合同履行地：_________。
签订时间：_______年_____月_____日。
乙方：_________。
负责人：_________。
联系方式：_________。
合同履行地：_________。
签订时间：_______年_____月_____日。
充电桩安装协议篇二十二
______________有限公司(简称甲方)。
______________有限公司(简称乙方)。
1.安装工程名称：_________________________.
2.工程地点：____甲方___________________港口。
3.工程范围：____本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限：____本安装工程将配合甲方___________________在甲方港口建造工程完工后_____天内，完成安装工程，其中包括______________主机试验运行。
5.安装工程总价格：___________________美元整。
第6期：____在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的_____%，即_____________________美元整。
7.违约罚款：____因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的_____%计算，即_____________美元整。
8.增加或减少工程：____若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。
9.监督进度：____甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停止：____若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。
11.工程保管：____在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的.材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。
12.工程保证：____除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。
13.附带条款：____在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。
14.附件：____本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。
附件包括：____(1)图样;(2)估价单。
15.合同形式：____本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款：____主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对__________主机保养服务_____年，每_____个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方：________________________。
乙方：________________________。
充电桩安装协议篇二十三
1、乙方在合肥市蜀山区项目投放自助式电动车充电设备，用于便民服务，充电设备产权归乙方所有，乙方提供设备安装、维修、维护、终端客户服务等运营服务，并向甲方按双方约定标准缴纳费用。
协议有效期限为五年，自合同签订之日起生效。本协议到期后由双方协商，如有异议，
请在协议期满前一个月内，以书面形式提出，双方沟通，终止或重新签订合作协议。
备注此充电站为智能型充电站，可以自动检测充电时的功率大小，当充电功率在150w以内时，按照设定标准供电，当充电站功率大于150w时，充电时间会等比例缩短，超出660w时，充电站停止供电（过载保护）。
物业综合电价单价计费方式：物业缴纳电费总额除以总用电量。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/12859176.html】
