最新工程款抵押房屋合同 工程款抵押协议(二十三篇)

格式:DOC 上传日期:2023-02-09 13:19:10
最新工程款抵押房屋合同 工程款抵押协议(二十三篇)
时间:2023-02-09 13:19:10     小编:zdfb

现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希望能够帮到你哟!

工程款抵押房屋合同 工程款抵押协议篇一

乙方:_____________

经双方友好协商达成以下协议:

1、乙方申请将甲方所欠乙方项目外墙涂料工程款_____________元,现乙方申请将该笔款项转给甲方,由在购买住宅一套,该房屋户名写为______________,身份证号_______________,若产生一切责任由________方承担。

2、该笔费用已完成发票审核签呈手续,请财务部门审核。

该笔费用转为乙方住宅购房款后,甲方无需再行支付给乙方

3、乙方承诺若因此产生的任何法律责任和纠纷与甲方无关。

甲方:____________

_______年______月____日

乙方:____________

_______年______月____日

工程款抵押房屋合同 工程款抵押协议篇二

甲方:(身份证号:)

乙方:(身份证号码:)

甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产,房产为______,面积 平方米,乙方因需要向甲方购买该房产,乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。甲、乙双方经友好协商,就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议:

一、甲方与开发商之间费用已结算完毕,该房产已办理备案,为方便办理产权手续,减少乙方的相关费用,甲方与开发商协商,将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。

二、乙方向甲方支付 万元购买该房产;

三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。

四、乙方向甲方支付购房款的约定:

1、本合同签订后,开发商将房产交付乙方前,乙方向甲方支付元;

2、乙方房屋办理产权证后,乙方以该房产办理抵押贷款,支付甲方元;

3、剩余款项乙方每年支付元。

4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付,则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项,并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息,同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

五、本协议未尽事宜,双方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

六、本协议在履行过程中若产生争议,由双方协商解决,若协商不成,任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。

七、本协议自双方签字生效。本协议一式两份,甲乙双方各持一份。

甲方: 乙方:

年 月 日

工程款抵押房屋合同 工程款抵押协议篇三

_____________建筑工程公司(下称甲方)

_____________百货公司(下称乙方)

_____________建筑工程公司诉_____________百货公司建筑安装工程合同纠纷一案,在__________区人民法院主持下,双方当事人调解结案,调解书已于_____________年_____月_____日送达。调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209.26元,于_____________年_____月_____日前一次付清。逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。现因乙方目前经济方面有困难,提出分期付款。经甲、乙方反复协商,达成协议如下:_________________

(一)甲方同意变更__________区人民法院(_____________)_____法经字第1__________号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元,于_____________年_____月_____日前一次付清”的决定。

(二)乙方于_____________年_____月_____日前,付款43209.26元;于20__________年_____月_____日付款40000元。

(三)甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议,每期拖欠的款额,每拖欠一日按30%计算滞纳金。

(四)本协议书一式三份。甲、乙方各执一份,交人民法院一份。

甲方:_________________乙方:_________________

法定代表人:_________________法定代表人:_________________

_____________年_____月_____日

工程款抵押房屋合同 工程款抵押协议篇四

_______________自治县人民法院

执行裁定书

(______)_____执字第30号

申请执行人:______________,男,1978年10月19日生,汉族,小学文化,农民,福建省长乐市人,住福建省长乐市__________镇__________村__________31号。身份证号码:__________________

被执行人:______________,男,1963年6月8日生,汉族,高中文化,__________市__________建筑工程有限责任公司项目部经理,重庆市江北县人,住云南省保山市__________镇_______________416号。

被执行人:_________________市__________建筑工程有限责任公司,所在地:_________________云南省保山市_________________8号。法定代表人:_________________,系该公司董事长。

本院依据已经发生法律效力的(________)兰民二初字第__________号民事判决书,责令被执行人偿还申请执行人_______________钢材款150399.00元,但被执行人至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十八条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第280条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(施行)》第32条的规定,裁定如下:_________________

冻结、划拨被执行人__________市_______________建筑工程有限责任公司的存款150399.00元。

本裁定送达后即发生法律效力。

执行员:______________

执行员:______________

执行员:______________

_____年_____月_____日

书记员:______________

工程款抵押房屋合同 工程款抵押协议篇五

本还款协议书(以下称本协议)由下列各方于________年________月________日在中国北京市签署:

____________公司(以下简称甲方)

住所:________________________

法定代表人:____________

(法定代表人的代理人:____________)

____________公司(以下简称乙方)

住所:________________________

法定代表人:____________

(法定代表人的代理人:____________)

鉴于:

________年________月________日,甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:____________),建设工程总价款为:________________________万元整人民币。该项目已于________年________月________日竣工,已经甲方、乙方及________方验收,并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整,尚未支付的建设工程款________________________万元整。

双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。

基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:

第一条 甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整,尚未支付的建设工程款________________________万元整。(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。

第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________

月________日止由乙方向甲方支付建设工程款________________________万元整。(见本协议附件:4、还款计划明细;如系分期支付,请写明分期付款的阶段及数额)。

第三条 强制执行条款

1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起________个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。

3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起________个工作日内,乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时,如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权,也未与甲方达成任何关于还款的展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生,在此情况下,甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。

4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。

5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况:

(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;

(2)《授权委托书》;

(3)《强制执行申请》;

(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如:乙方向甲方履行还款义务的情况,包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);

(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;

(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;

(7)其他需要提供的材料。

5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行,其资产中包括但不限于以下所列内容:________________________.

第四条 双方各自的承诺和保证

1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。

2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续,并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。

3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址:

甲方联系地址、电话及传真如下:________________________;受件人:____________.

乙方联系地址、电话及传真如下:________________________;受件人:____________.

北京市公证处联系地址:

地址:____________________________________

邮编:________________________电话:________________________________

承办公证员:____________

甲、乙双方在此确定:如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化,应及时告知给对方和北京市公证处,如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况,将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。

第五条 不可抗力

1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件:战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务,该方应尽快通知其他方,并须在不可抗力发生后________日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。

3、发生不可抗力,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的,应承担赔偿责任。

4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度,协商确定是否终止本协议,或是继续履行本协议。

第六条 保密

第七条 其他

1、本协议自北京市公证处公证后生效,并赋予强制执行效力。

2、本协议未尽事宜,由双方通过友好协商方式解决,另行签订补充协议,并经公证处公证。

3、本协议正本一式________份,每份均具有同等法律效力,双方各持________份,一份留存于北京市公证处备案。

(以下无正文)。

甲方:____________公司(印章)

法定代表人或授权代表:____________(签字)

乙方:____________公司(印章)

法定代表人或授权代表:____________(签字)

________年________月________日于北京市

工程款抵押房屋合同 工程款抵押协议篇六

甲方:________________

乙方:________________

由于甲方欠乙方工程款,以房产抵顶工程款一事达成如下协议:

甲方用以抵顶工程款的房产为建筑面积________平方米,价款小区________元。________号________楼________室________元,经甲乙双方协商就甲方以房抵工程款。

抵顶的房产甲方不得对外出售,由此产生的一切责任由甲方自行负担,抵顶的房产乙方可以随时出售,抵顶房产的售房款归乙方所有。该房暂由双方签订预售合同,在正式办理房屋产权证时,其产权过户手续由甲方与乙方指定的购房人办理,直接办到乙方指定的购房人名下。甲方不因乙方将该房转让需办理相关手续为由而向乙方和乙方指定的购房人收取任何费用。甲方在接到乙方出具的同意将该房过户的书面通知后方可与购房人办理过户手续。办理过户手续所需要费用由购房人按国家现行规定承担。

抵顶房产的价格包括水、电、暖、气(电视、电话、宽带)人口关配套费用。抵顶房产的配套设施应达到甲方对外销售的同等标准。

甲方于________年________月________日前将所抵顶的房屋交付乙方。

如因非乙方原因导致该房产权归属不清或不能按期取得该房产权等,乙方可以单方解除本协议,甲方应以现金支付所欠工程款元。

本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决,如协商不成可向威海市仲裁委员会申请仲裁。

本协议一式四份,双方各执二份,经双方签字盖章后生效。

甲方:________________

乙方:________________

________年________月________日

工程款抵押房屋合同 工程款抵押协议篇七

反诉人(本诉被告):_________________有限公司

法定代表人:_________________。

联系电话:_________________被反诉人(本诉原告):_________________有限公司。

法定代表人:_________________。

住所:_________________昆号。

联系电话:_________________

反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。

反诉请求

1、请求判令被反诉人赔偿反诉人机械租赁、工期延误、人员误工等损失共588670元;

2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担

事实和理由

20__年8月18日,反诉人与被反诉人的法人委托代表(广东阳江市人)签订《商品混凝土购销合同》,被反诉人未能按合同和建筑规范要求按时按质提供给反诉人混凝土,混凝土质量存在问题,且在运送混凝土中经常误时,造成所浇筑混凝土的质量、结构、防水出现冷缝等质量问题。但反诉人本着友好合作目的,并未向被反诉人提出索赔,直至20__年1月7日向,反诉人仍主动向被反诉人的对单,并一直按约向被反诉人的法人委托代表谭兴华付款。20__年10月,被反诉人的法人委托代表辞职离开云南筑城混凝土公司,被反诉人一直未通知反诉人,造成20__年1月份双方未对单,反诉人找不着付款对象。且20__年1月11日,被反诉人在未通知反诉人的情况下,单方停止供货,造成反诉人严重经济损失。

综上,反诉人认为,由于被反诉人内部人员、产品质量管理混乱,导致反诉人严重经济损失,故反诉至贵院,请依法支持反诉请求。

此致

昆明市呈贡区人民法院

反诉人:_________________

年     月     日

工程款抵押房屋合同 工程款抵押协议篇八

业主单位名称:_________________

我单位承建的送审金额的________万元,审后工程结算金额_______%,已支付工程进度款___________万元(佰拾工程,合同金额_________万元,。至今已完成总工程量_________%支付我单角分),请贵单位按合同要求的万_______________元为工程结算款,请批准。

施工单位:_________________

开户银行:_________________

账号:_________________

施工单位工程负责人:_________________

年监理意见:_________________

月日

签名:_________________日期:_________________业主代表意见:_________________

签名:_________________日期:_________________分管领导意见:_________________

签名:_________________日期:_________________站长意见:_________________

签名:_________________日期:_________________

责任编辑:_______________

工程款抵押房屋合同 工程款抵押协议篇九

甲方:_________

乙方:_________

甲、乙双方经友好协商,就以房抵工程款一事达成协议如下:

一、双方确认,甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。具体房号、面积、金额见附件三。

二、本协议书签订后,乙方有权立即办理房屋产权登记手续,或暂不办理登记手续时免费更名一次。乙方可用书面通知方式告知甲方,与第三人签订购房合同,办理房屋产权登记手续。

三、物业管理费用:1.如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的,则以实际入伙时间计交物业管理费用;2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的,乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。

四、税费、交易费用等。1.甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续,包括但不限于签订《商品房购买合同书》,开具发票,提供相关资料,办理房地产权证及其他各项工作;2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。

五、房屋销售1.乙方自用房屋时,甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下;2.自本协议签订之日起,乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的房屋。若委托甲方销售的,另行签订协议;3.自本协议签订之日起,乙方可自行销售抵工程款的房屋;4.不管乙方以何种方式处理房屋,甲方都应配合办理相关手续。甲方应根据乙方或购房业主的要求,办理相应一切手续(包括但不限于预购登记、办理房地产权证等)。

六、违约责任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证,乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10%的违约金,提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。

七、合同有效期至所有抵工程款的房屋办理完毕《房地产权证》为止。

八、未尽事宜,双方协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、本协议,自各方签字盖章后生效。协议一式四份,双方各执两份。

甲方(盖章):_________授权代表(签字):____________ ______年____月____日

乙方(盖章):_________授权代表(签字):____________ ______年____月____日

工程款抵押房屋合同 工程款抵押协议篇十

____________公司(以下简称甲方)

住所:___________

__________公司(以下简称乙方)

住所:__________

鉴于:

_______年_____月_____日,甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:________),建设工程总价款为:_________万元整人民币。该项目已于_______年____月____日竣工,已经甲方、乙方及____方验收,并于________年____月______日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计___________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整,尚未支付的建设工程款__________万元整。

双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。

基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:

第一条 甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整,尚未支付的建设工程款_______万元整。(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。

第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_________万元整。(见本协议附件:4、还款计划明细;如系分期支付,请写明分期付款的阶段及数额)。

第三条 强制执行条款

1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起____个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。

3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起____个工作日内,乙方未向_______公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时,如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权,也未与甲方达成任何关于还款的展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生,在此情况下,甲方将向_______公证处申请出具强制执行证书。

4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。

5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况:

(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;

(2)《授权委托书》;

(3)《强制执行申请》;

(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如:乙方向甲方履行还款义务的情况,包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);

(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;

(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;

(7)其他需要提供的材料。

5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行,其资产中包括但不限于以下所列内容:___________________________________________。

第四条双方各自的承诺和保证

1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。

2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续,并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。

3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址:

甲方联系地址、电话及传真如下:___________;受件人:____________

乙方联系地址、电话及传真如下:___________;受件人:____________

北京市公证处联系地址:

地址:_____________________

邮编:___________ 电话:_____________

承办公证员:_______________

甲、乙双方在此确定:如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化,应及时告知给对方和北京市公证处,如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况,将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。

第五条 不可抗力

1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件:战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务,该方应尽快通知其他方,并须在不可抗力发生后xx日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。

3、发生不可抗力,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的,应承担赔偿责任。

4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度,协商确定是否终止本协议,或是继续履行本协议。

第六条 保密

除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外,未经另一方同意,本协议任何一方在上述交易完成前,不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。

第七条 其他

1、本协议自________公证处公证后生效,并赋予强制执行效力。

2、本协议未尽事宜,由双方通过友好协商方式解决,另行签订补充协议,并经公证处公证。

3、本协议正本一式_______份,每份均具有同等法律效力,双方各持份,一份留存于_______公证处备案。

甲方:______

法定代表人或授权代表:______

乙方:______

法定代表人或授权代表:______

________年___月___日

于____________(地方)

工程款抵押房屋合同 工程款抵押协议篇十一

协   议   书

公司)                                      

(承租人)                                    

(出租人)                                    

甲方经营装修工程,长期与乙方合作,但因资金周转困难,拖欠乙方工程款项一直不能及时偿还。乙方长期在外租赁房屋,现急需资金购买住房一套。为此,乙方与甲、丙共同商讨上述事宜,经甲、乙、丙三方经共同协商,达成如下协议:

1、丙方自愿将位于                   单元    层    号,建筑面积             平米,房屋一套出售给乙方,房屋价格为每平米         元,房屋总价人民币(大写)                元。

2、甲方拖欠乙方工程款共计人民币                   元,有结算凭证为据。乙方自愿将甲方的工程欠款                 元的债权转让于丙方,用以折抵乙方购买丙方上述房屋的购房款,剩余购房款              元,由乙方于       年    月     日前支付给丙方。本合同签订后,甲、乙双方上述工程债权、债务消灭,本合同签订后    日内丙方将该房屋过户给乙方,过户后乙方向丙方支付剩余购房款                元。

3、丙方保证上述房屋的产权只归其本人所有,在乙、丙签订此合同    年内,乙方不得出售该房屋,若因急需要资金周转需要出售该房屋,丙方享有优先购买权,本合同签订后两年内,若丙方愿回购该房屋,须按本合同约定房屋总价一次性支付给乙方。若乙方己装修该房屋,丙方还应向乙方支付相应的装修款,待上述款项支付完成后,由丙方办理过户登记,乙方给予配合。若在上述条款规定两年内,丙方未回购该房屋,乙方便可任意处分该房屋,丙方不得干涉。

4、本合同签订后,由丙方给乙方办理房屋过户手续,且不得向乙方索要其它任何款项,否则构成违约,须按本协议书第8条之约定向乙方承担违约责任。办理过户手续后,乙方支付剩余房款,同时丙方须将此房屋的购房合同、水、电、煤气卡、钥匙等物品交付乙方,此时房屋完成交付。

5、甲方向丙方支付欠款的时间、方式等具体内容由甲、丙双方另行约定,双方合同履约与否并不影响乙方对上述房屋的所有权,丙方不得以任何理由解除、终止此房屋购买合同,或借故向乙方索要其它任何款项。

6、合同签订后,乙方为居住使用上述房屋,可对房屋进行装修改造,但不得损害房屋承重部位。

7、合同签订后,由丙方向乙方出具乙方向丙方支付购买上述房屋购房款              元的收款凭证,甲方与乙方的欠据即失效(原结算凭证由乙方留存),甲方可不再向乙方返还上述款项,甲丙之间的还款、违约责任等事宜由甲、丙双方另行商定,乙方不再参与,丙方也不得以此为由解除购买合同。

8、本合同签订后两年内,丙方不得以任何理由无故解除购房合同,若丙方无故违反合同或终止解除合同需向乙方返还全部购房款及乙方的装修款项等,并向乙支付房屋总价        %的违约金。

9、若遇不可抗力或政府拆迁等原因需解除或终止该购房合同,由双方各自承担相应的责任。

10、本合同一式三份,未尽事宜可协商补充,甲乙丙三方各执一份,签订之日起生效。

甲方:(盖章)        

年   月   日    

乙方:(签字)      

年   月   日  

丙方:(签字)

年   月   日

工程款抵押房屋合同 工程款抵押协议篇十二

编号:

工程地点:

工程项目:

工程合约名称:

工程合约编号:

承包人:

经上海锦港房地产发展有限公司(发包人)和南通幸福建设集团股份有限公司(承包人)双方核对并同意,最终结算工程款如下:

(1)原合同金额:¥元

(2)增减金额:¥元

(3)结算金额:¥元

(4)尚余保修金金额:¥元

(该保修金将视乙方履行保修责任情况而全额或部分退还)

双方同意:

1本结算协议书的签订仅意味着原合同价款金额的调整,并不解除承包人按原合同中规定的所有责任与义务,双方的一切利益、义务仍以原合同为准,

除非该合同已圆满履行完毕;

2双方同意除承包人未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款(余额不足时业主保留追索权利)外,从本结算书鉴定之日起,双方互不向对方提出增减

工程费用要求;

3于年保修期满,承包人圆满履行完成保修责任经验收合格后,剩余保修金将按原合同之相关规定发还。

双方在年月日盖章签署:

发包人:承包人:

(盖章)(盖章)

法定代表人或授权代表签署法定代表人或授权代表签署

工程款抵押房屋合同 工程款抵押协议篇十三

甲方:______________有限公司

乙方:________________有限公司

经双方友好协商达成以下协议

1、乙方申请将甲方所欠乙方_______________项目外墙涂料工程款¥_____________,现乙方申请将该笔款项_______________,由_______________在_____________购买住宅一套,该房屋户名写为_____________,身份证号__________________,若产生一切责任由________________承担。

2、该笔费用已完成发票审核签呈手续,请财务部门审核。该笔费用转为乙方住宅购房款后,甲方无需再行支付给乙方

3、乙方承诺若因此产生的任何法律责任和纠纷与________________有限公司无关。

甲方:_________________

乙方:_________________

___________年___________月___________日

工程款抵押房屋合同 工程款抵押协议篇十四

本还款协议书(以下称本协议)由下列各方于________年____月____日在中国北京市签署:

____________公司(以下简称甲方)

住所:________________________

法定代表人:____________

(法定代表人的代理人:____________)

____________公司(以下简称乙方)

住所:________________________

法定代表人:____________

(法定代表人的代理人:____________)

鉴于:

________年____月____日,甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:____________),建设工程总价款为:________________________万元整人民币。该项目已于________年____月____日竣工,已经甲方、乙方及________方验收,并于________年____月____日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整,尚未支付的建设工程款________________________万元整。

双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。

基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:

第一条 甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整,尚未支付的建设工程款________________________万元整。(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。

第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式,自________年____月____日至________年________

月____日止由乙方向甲方支付建设工程款________________________万元整。(见本协议附件:4、还款计划明细;如系分期支付,请写明分期付款的阶段及数额)。

第三条 强制执行条款

1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起________个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。

3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起________个工作日内,乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时,如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权,也未与甲方达成任何关于还款的展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生,在此情况下,甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。

4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。

5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况:

(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;

(2)《授权委托书》;

(3)《强制执行申请》;

(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如:乙方向甲方履行还款义务的情况,包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);

(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;

(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;

(7)其他需要提供的材料。

6、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行,其资产中包括但不限于以下所列内容:________________________.

第四条 双方各自的承诺和保证

1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。

2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续,并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。

3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址:

甲方联系地址、电话及传真如下:________________________;受件人:____________.

乙方联系地址、电话及传真如下:________________________;受件人:____________.

北京市公证处联系地址:

地址:____________________________________

邮编:________________________电话:________________________________

承办公证员:____________

甲、乙双方在此确定:如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化,应及时告知给对方和北京市公证处,如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况,将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。

第五条 不可抗力

1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件:战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务,该方应尽快通知其他方,并须在不可抗力发生后____日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。

3、发生不可抗力,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的,应承担赔偿责任。

4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度,协商确定是否终止本协议,或是继续履行本协议。

第六条 保密

除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外,未经另一方同意,本协议任何一方在上述交易完成前,不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。

第七条 其他

1、本协议自北京市公证处公证后生效,并赋予强制执行效力。

2、本协议未尽事宜,由双方通过友好协商方式解决,另行签订补充协议,并经公证处公证。

3、本协议正本一式________份,每份均具有同等法律效力,双方各持________份,一份留存于北京市公证处备案。

(以下无正文)。

甲方:____________公司(印章)

法定代表人或授权代表:____________(签字)

乙方:____________公司(印章)

法定代表人或授权代表:____________(签字)

________年____月____日于北京市

工程款抵押房屋合同 工程款抵押协议篇十五

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定,按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定,遵照平等、自愿和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本协议。

一、项目概况:

本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设,分别为城区1、2、3、4、7号道路,暂定总合同价款约¥________万元(大写:万元)人民币,其中征地拆迁费用约¥________万元(大写:________元)人民币。

道路全长约6500米,为城市ⅱ级主干道沥青混凝土路面,道路宽度及施工要求以设计施工图为准。

二、项目建设完成时间:

本工程项目于年月日前完成,在年月日前竣工验收。

三、工程价款决算原则:

本工程项目由大方县县城出让土地获得者按照所得土地量,价格折合80万亩进行投资建设,其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额(________版)》及现行贵州省有关调整文件,由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。

工程竣工验收合格后,乙方在2个月内完善有关工程结算资料,在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后,按照审计报告确认数予以认可。

四、工程费用支付方式:

所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方,待工程完工后计入工程总造价。

实际建设投资部分,甲方将根据审计结果送县财政局予以支付。

五、其他

本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决。

六、协议生效

本协议经双方签字盖章后生效。

协议订立时间:年月日

协议订立地点:

甲方:(公章)乙方:(公章)

法定代表人:法定代表人:

或委托代理人:或委托代理人:

地址:地址:

联系电话:联系电话:

年月日年月日

工程款抵押房屋合同 工程款抵押协议篇十六

甲方:______________________

住址:______________________

身份证号码:______________________

电话:______________________

乙方:______________________

住址:______________________

身份证号码:______________________

电话:______________________

甲、乙双方经友好协商,就甲方偿还乙方借款事宜达成如下协议,共同遵照执行:

第一条:甲方曾于 年 月 日向乙方借款人民币 元,该款到期甲方未能偿还。

第二条:甲方同意自 年 月 日起,每月 日前向乙方偿还人民币 元,直至还清为止。

第三条:甲方任何一期未能按时足额还款的,乙方有权要求甲方一次性支付所有未还款项,同时有权要求甲方支付从 年 月 日起的借款利息,利率按每月 的标准执行;如果甲方未能在乙方要求一次性偿还请求后履行义务,乙方有权自乙方向甲方提出请求时起增收罚息,增收罚息后的利率按每月 %的标准执行,直至付清为止。

第四条:本合同签订后,甲方不得有为逃避债务而实施有损乙方债权的行为,否则乙方有权要求甲方一次性支付所有未还款项,并按第三条约定的标准向甲方主张利息和罚息。

第五条:甲、乙双方应当诚信履行本协议,任何一方未能履行或完全履行本协议的,另一方有权向合同签订地人民法院起诉。

第六条:本协议签订地为 。

第七条:本协议经双方签字后生效,本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。

甲方: ______________________乙方:______________________

年 月 日 年 月 日

工程款抵押房屋合同 工程款抵押协议篇十七

(______)_____执字第30号

申请执行人:______________,男,_____年_____月_____日生,汉族,小学文化,农民,福建省长乐市人,住福建省长乐市__________镇__________村__________31号。身份证号码:__________________

被执行人:______________,男,_____年_____月_____日生,汉族,高中文化,__________市__________建筑工程有限责任公司项目部经理,重庆市江北县人,住云南省保山市__________镇_______________416号。

被执行人:_________________市__________建筑工程有限责任公司,所在地:云南省保山市_________________8号。法定代表人:_________________,系该公司董事长。

本院依据已经发生法律效力的(________)兰民二初字第__________号民事判决书,责令被执行人偿还申请执行人_______________钢材款___________元,但被执行人至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十八条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第280条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(施行)》第32条的规定,裁定如下:_________________

冻结、划拨被执行人__________市_______________建筑工程有限责任公司的存款____________元。

本裁定送达后即发生法律效力。

执行员:______________

执行员:______________

执行员:______________

_____年_____月_____日

书记员:______________

工程款抵押房屋合同 工程款抵押协议篇十八

甲方:____________有限公司

乙方:________________

身份证号:____________

________________________

身份证号:____________

丙方:________________

身份证号:____________

甲乙丙三方依据《民法典》的相关规定,在自愿、平等的基础上,就工程款支付及房屋抵押事宜,经过充分协商,达成如下协议:

一、本协议中的甲方系____________市集宁区“____________”b—33#楼项目的施工单位,____________系“____________”b—33#楼的重包方,和内蒙古建筑安装工程有限公司系挂靠关系。乙方________和__________________系集宁区“____________”b—33#楼的劳务大清包,丙方系集宁区“____________”b—33#楼的木工劳务承包方。乙方从甲方处承包了“____________”b—33#楼的劳务(大清包),丙方又从乙方处承包了木工劳务。

二、根据乙丙双方签订的《劳务合同》的约定,乙方未能按照约定支付百分之六十的工程款,为保证工程款的顺利拨付,甲方自愿以其自有的“____________”b—33#楼2单元二、三、四、五层(均户100平米)四套房屋为乙方向丙方提供担保,保证乙方向丙方支付工程款。

三、乙方承诺在______年______月______日前给丙方拨付工程款伍万元,如到期后乙方从甲方处领不到工程款导致不能给丙方付款,丙方有权将甲方提供的担保物依法出售,将变卖房屋所得价款优先支付丙方的工程款。

四、如果乙方在“____________”b—33#楼主体十一层浇筑之前从甲方处领到工程款并向丙方支付工程款____________万元,甲方可以收回抵押给丙方的房屋中的任意三套,留下的一套房屋在主体浇筑完工后的十日内甲方结清全部工程款后返还,甲丙之间的抵押担保关系解除。

五、如果甲方在主体浇筑完工十日内未能结算全部工程款,丙方有权处置这套房屋,甲方无权收回该套房屋。

六、如果在“____________”b—33#楼主体十一层浇筑完工十日前,丙方不得将甲方抵押的四套房屋(“____________”b—33#楼2单元二、三、四、五层)私自出售。如果浇筑完工十日后,乙方不能支付工程款,丙方有权依法处置抵押物。

六:本协议的抵押物四套房屋(“____________”b—33#楼2单元二、三、四、五层)仅仅是甲方向丙方提供的担保,与乙丙之间的《劳务合同》没有关系,互不牵涉。

七、如因甲方拖延支付工程款,给丙方造成的各项损失,丙方有权从变卖抵押物所得价款中扣除。

八、本协议一式三份,自协议各方签字或按手印之日起生效,协议各方各执一份。

甲方:____________

乙方:____________丙方:____________

______年______月______日

工程款抵押房屋合同 工程款抵押协议篇十九

工程合约编号:__________

工程地点:____________

项目名称:____________

工程名称:____________工程

建设单位(甲方):____________

承包单位(乙方):____________

根据甲方与乙方签订的《工程合同》及补充协议、相关竣工资料,经甲方审核,并经双方友好协商,达成竣工结算协议如下:

一、双方一致同意乙方施工的上述合同范围内以及甲方交由乙方施工的本工程合同范围外新增项目的最终结算总造价合计为:人民币______________整(¥______________元),此结算金额为双方认可的最终结算金额,该金额已包括但不限于上述工程范围内的人工费、材料设备费、机械费、管理费、临时设施费、安全文明施工措施费、其他施工措施费、各项规费、利润、税金等甲方应付乙方的所有本工程款项及费用。

二、上述工程结算总造价包括甲乙双方于_______年____月______日签订的《工程合同》及补充协议以及所有工程现场签证、设计变更等所有本工程施工费用;乙方承诺:本协议签订后不再以任何理由要求甲方增加支付任何费用。

三、上述工程结算总造价,甲方在扣除本协议签订前已付工程款、应扣其他款项(详下述备注第2条)以及合同约定保修金(结算总造价的________%)的剩余工程款分次支付给乙方,但乙方须于付款前按施工合同及补充协议约定向甲方交清所有合格(包括但不限于符合市档案馆移交要求)的竣工资料(包括但不限于竣工图、电子文档等),否则甲方有权不予支付此笔剩余工程款。

剩余工程款计算如下:

_______________-—(已付工程款___________+保修金_____________)=________________(元)

1、上述金额单位均为人民币元。

2、甲方实际支付上笔款项时,除扣除上述计算式中费用外,还应扣除乙方施工用水电费用、建筑工程一切险等所有应扣未扣款项或代缴费用,但乙方开具的工程发票金额应包括所有应扣费用金额。

四、双方结算后须履行本工程施工合同及补充协议中约定的各项责任义务,包括乙方根据甲方需要提供有关技术资料、乙方履行保修义务等。

如发生保修事宜,甲方书面或电话通知乙方,若乙方不能按要求履行保修义务,甲方可另行委托维修单位,所产生的所有维修费用按实际支出金额在乙方工程质量保修金中扣除,如保修金额不足以支付保修费用的,乙方承诺承担全部保修责任及费用。

五、乙方保修金_____________元在全部工程竣工验收合格之日起_____年后,即____年_____月______日后的_______个工作日内,甲方扣除乙方应付的维修维护等费用及质量损失赔偿金等款项后将工程质量保修金余额(如有)无息一次性支付给乙方。

六、本协议一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,双方签章后生效。

甲方:____________

日期:________年______月___日

乙方:_____________

日期:________年______月___日

工程款抵押房屋合同 工程款抵押协议篇二十

甲方:

乙方:

丙方:

甲方、乙方于**年**月**日签订了**项目工程施工合同(以下简称合同),合同编号为,合同金额为**元,结算额**元;该合同工程内容已完成并投入使用,现甲方仍欠乙方工程款**元; 经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议:

一、抵款、抵房手续办理相关约定

1、乙方同意上述工程合同的部分工程款购买下述商品房,甲方与丙方同意乙方将此房屋转让给丙方,三方均同意在此合同基础上由甲方与两方签署商品房买卖合同。

2、该商品房位于**市**区路号**室,建筑面积为**平方米,单价*元/平方米,房屋总额为**元人民币。不论乙方转让给丙方单价是多少,丙方均同意按本协议的单价签订《商品房买卖合同》;

3、甲方同意《商品房买卖合同》中将购买人名称直接写成丙方。

4、丙方从乙方处购得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋结构问题外不得向甲方提出退房、换房等要求。

5、本协议签订后,视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方,甲乙双方抵付行为完成;

二、以房抵款金额及方式:

1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款**万元;

2、抵付方式:乙方给甲方开具工程款发票,甲方给丙方开具商品房收款收据(购房发票事宜在购房合同中约定)。

3、若甲方抵付工程款额不足支付所有房款,其余房款,三方同意由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。

4、抵付工程款后的工程款余额,甲方同意按支付给乙方。

三、其它

1、本协议未尽事宜,由三方协商解决,若协商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

2、本协议自三方签字盖章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各执两份。

甲方: 乙方:

法定代表人: 法定代表人: 经办人: 经办人:

丙方:

身份证号码:

住址:

年 月 日

工程款抵押房屋合同 工程款抵押协议篇二十一

工程合约编号:

承判人:

承判工程:

经物业管理有限公司和承判人双方核对并同意:

一、最终结算工程款项如下:

1、完成合约工程金额:

2、额外工程金额:

3、代工金额:

4、其它金额:共计总金额:

二、总金额中应扣除的项目:

1、公司代支付材料及垫付等金额:

2、其它扣款:

三、实际支付金额(总金额-扣除金额)截至  年 月 日止支付承判金额:其中:第一次:第二次:尚有保固金额:上述保固金额将于年月日保养期满验收后发还。

双方对上述结算数据今后不得提出异议,特立此据。

立协议人:

物业管理有限公司代表:

承判人:

代表:

日期:

工程款抵押房屋合同 工程款抵押协议篇二十二

____________公司(以下简称甲方)

住所:___________

__________公司(以下简称乙方)

住所:__________

鉴于:

_______年_____月_____日,甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:________),建设工程总价款为:_________万元整人民币。该项目已于_______年____月____日竣工,已经甲方、乙方及____方验收,并于________年____月______日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计___________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整,尚未支付的建设工程款__________万元整。

双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。

基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:

第一条 甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整,尚未支付的建设工程款_______万元整。(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。

第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_________万元整。(见本协议附件:4、还款计划明细;如系分期支付,请写明分期付款的阶段及数额)。

第三条 强制执行条款

1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向_________公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起____个工作日内,向甲方和_______公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。

3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起____个工作日内,乙方未向_______公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向_________公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时,如乙方仍未向_________公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权,也未与甲方达成任何关于还款的展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生,在此情况下,甲方将向_______公证处申请出具强制执行证书。

4、甲方有权依据_________公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。

5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向_________公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况:

(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;

(2)《授权委托书》;

(3)《强制执行申请》;

(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如:乙方向甲方履行还款义务的情况,包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);

(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;

(6)甲方在_________公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;

(7)其他需要提供的材料。

5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行,其资产中包括但不限于以下所列内容:___________________________________________。

第四条双方各自的承诺和保证

1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向_________公证处申请办理本协议的公证事宜。

2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续,并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。

3、甲、乙双方指定联系地址及_________公证处指定联系地址:

甲方联系地址、电话及传真如下:___________;受件人:____________

乙方联系地址、电话及传真如下:___________;受件人:____________

_________公证处联系地址:

地址:_____________________

邮编:___________ 电话:_____________

承办公证员:_______________

甲、乙双方在此确定:如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化,应及时告知给对方和_______公证处,如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况,将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。

第五条 不可抗力

1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件:战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务,该方应尽快通知其他方,并须在不可抗力发生后xx日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。

3、发生不可抗力,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的,应承担赔偿责任。

4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度,协商确定是否终止本协议,或是继续履行本协议。

第六条 保密

除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外,未经另一方同意,本协议任何一方在上述交易完成前,不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。

第七条 其他

1、本协议自________公证处公证后生效,并赋予强制执行效力。

2、本协议未尽事宜,由双方通过友好协商方式解决,另行签订补充协议,并经公证处公证。

3、本协议正本一式_______份,每份均具有同等法律效力,双方各持份,一份留存于_______公证处备案。

甲方:______

法定代表人或授权代表:______

乙方:______

法定代表人或授权代表:______

________年___月___日

于____________(地方)

工程款抵押房屋合同 工程款抵押协议篇二十三

甲方(债权人) ,身份证号码:__________ ,住址所在地(通讯地址):_______________________________,联系方式:__________ 。

乙方(欠款人) ,身份证号码:__________ ,住址所在地(通讯地址):_______________________________,联系方式:__________ 。

上述各方就乙方偿还甲方欠款事宜,达成如下协议:

一、 欠款情况

经双方结算,乙方共计欠付甲方____________国际工程款¥____________元(大写____________元),现已支付其中¥____________元的部分,尚有¥____________元(大写____________元)未支付。

二、还款计划

1.各方一致同意,乙方就剩余的工程款¥____________元部分,于______年______月______日前向甲方支付完毕。

2.乙方依前述还款计划向甲方还款时,应向甲方指定收款账户支付欠款,否则视为甲方未收到欠款,甲方有权要求乙方依协议约定继续履行当期及后续还款义务。

甲方指定收款账户:

收款账号:__________

开 户 行:__________

户 名:__________

3.乙方按本协议约定履行全部义务后,双方再无其它争议,原合同约定的债权债务归于消灭。

三、违约责任

乙方未按本协议约定履行还款义务的,甲方有权要求乙方立即支付全部欠款,并收取逾期付款利息(以________________元为本金,按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款项之日止)

四、争议解决

1.本合同的签订、解释及其在履行过程中出现的、或与本合同有关的纠纷之解决,受中华人民共和国现行有效的法律约束。

2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

3.双方提供以下地址为法律文书送达地址:__________

甲方:__________

乙方:__________

六、附则

1.各方均充分知晓并理解本协议中全部条款的实质含义和其法律意义,并基于此种理解签署本协议。

2.本协议经签署后生效。

3.本协议一式三份,各方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签字捺印):__________

签署时间:__________年 _____月 _____日

乙方(签字捺印):__________

签署时间:__________年 _____月 _____日

见证人(签字捺印):__________

签署时间:__________年 _____月 _____日

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/1289668.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档