合同是一种约定，它规定了各方之间在特定条件下的权益和责任。合同应该考虑到各种可能的情况和风险，采取合理的风险防范措施。如果你需要撰写合同，可以参考以下范文，再根据实际情况进行修改。
防火门工程合同篇一
甲方（需方）：
乙方（供方）：
根据有关法律法规，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意将小区防火门、独立防火窗委托给乙方加工制作及安装，为明确双方的权利、义务及经济关系，经友好协商达成一致，订立以下合同。
1．工程名称：防火门、防火窗加工制作及安装工程
2．工程地点：
3．规格尺寸、数量及价格
（1）防火级别规格型号、洞口尺寸、数量见附表（图纸中有部分防火隔音门，改为防火门，防火级别不变）。
（2）价格：甲级和乙级防火门价格为377元/m2，乙级防火门价格为363元/m2，独立防火窗价格为520元/m2。
注：1.此价格为综合价格，包括了制作、配件（含锁具、闭门器、顺位器、五金配件、辅材等）、运输（运至工地现场）、装卸、现场看管、二次搬运（包括垂直和水平）、安装、水电费、成品保护、安全防护和文明施工及其他措施费、人员意外伤害保险等保险费、税费、调试直至验收合格（包括消防验收在内的所有验收费用由乙方承担，因验收不合格所产生的一切后果由乙方承担）、交付使用和质保期（质保期一年）内的免费保修等全部工作内容。2.因1号楼尚未施工，因此本表数量不包括1号楼。1号楼防火门、防火窗按此价格仍由乙方制作加工安装，本合同所有条款适用于1号楼。3.本表数量、尺寸为暂定，合同签订后双方根据图纸及变更进行核对，核对后再组织制作加工，最终以实际安装数量为准。5.防火门、防火窗面积按实际制作的门窗外围尺寸计算。
4．防火门、窗外观要求
（1）防火门颜色由乙方提供色卡由甲方确认，防火窗内、外颜色同小区住宅楼断桥铝窗颜色一致。
（2）防火窗分格形式由甲方另行确定。
（3）防火门开启方向由双方技术人员沟通后确定。
5．质量及技术要求：
（1）要求防火门结构合理、整体性好、闭合严实，强度高、变形小。门扇表面要求平整光滑、 美观新颖、开启灵活、坚固耐用。门框、门板及加固件要求采用优质冷轧薄钢板，门体厚度、门框料厚度、门扇面板厚度、加固件钢板厚度、门扇和门框内填充耐火材料、制作加工、耐火极限必须达到国家和行业标准。
（2）防火门表面应喷涂防锈底漆，漆层应均匀、平整、 光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。
（3）双扇门间必须有带盖缝板， 并装设闭门器和顺序器等（常闭的防火门除外）。
（4）门扇配装耐火轴承合页，不锈钢防火门锁、闭门器及顺序器等，拉手、闭门器、顺位器、轴承合页为国产优质品牌。
（5）五金配置要求：强、弱电竖井防火门钥匙通用；地下室泵房、配电室、弱电间及楼顶电梯机房、风机房等功能房间的钥匙独立配置；公共走道、楼梯间、电梯间的单扇防火门加闭门器，双扇门加闭门器和顺位器，不配锁；常闭的强弱电竖井门不配闭门器，配拉环；强电竖井、弱电竖井不配拉手，其他防火门均配拉手。钥匙数量必须满足甲方需求，具体数量按甲方要求。
（6）门、窗及其配件进场必须按提供合格证、检测报告等相关资料。
6．工期、保修及成品保护
（1）安装及安装完成时间的总体要求是满足土建施工进度需要，安装及安装完成具体时间按甲方要求。如未能按甲方要求的具体时间完成安装而影响土建施工，每延迟一天，乙方承担1000元违约金。
（2）免费保修期为2年，超过保修期只能收取配件成本费。如因质量问题引发投诉属实（非施工和人为破坏）每发生一次乙方赔偿甲方1000元。交钥匙后发生配件丢失和碰坏，乙方负责更换和修复，但乙方不承担配件费用。
（3）安装完成后，由监理组织甲方和土建施工方进行验收，验收合格后将钥匙交给土建施工方，由施工方负责成品保护。甲方向业主交房时，乙方必须配合甲方处理好相关事宜。
7．施工工序要求及验收
（1）施工中乙方必须加强管理，严格组织自检，接受甲方和监理的检查监督，按规定和甲方、监理要求报验，按规范和相关要求填报资料。每道工序经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。未经甲方和监理验收或验收不合格而擅自进入下道工序的，每发生一次罚款1000元，同一部位多次验收不合格的，从第三次报验开始，每次罚款1000元。
（2）乙方必须保证所制作安装的门必须达到验收标准，通过相关部门的验收。验收不合格的必须无偿返工达到合格标准。
8．付款方式
（1）产品全部运到现场经甲方、监理核实后5日内付款60%，消防部门验收合格后付至95%，其余5%为质保金，质保期1年。
（2）付款时乙方必须提供正式发票（税票）。
9．其他
（1）如因供货、安装、产品质量等问题造成损失，由乙方负责赔偿；
（2）发生纠纷双方协商解决，协商不成由有管辖权的人民法院裁决；
（3）乙方必须采取可靠措施确保安全施工，非甲方原因造成的一切安全事故，由乙方负全部责任。
（4）本合同一式四份，双方各执二份，双方签字盖章之日起生效。
甲方： 代表人：
乙方 代表人：
日期：
防火门工程合同篇二
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国合同法》及建筑相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，本着平等自愿、互惠诚信的原则，经双方友好协商，签订本合同，以资共同遵守：
一、工程概况。
1、工程名称：xxxxxxx储藏室门制作安装；
2、工程地点：xxxxxxxxxx；
4、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包文明施工等总包方式。
1、合同总工期为40日历天，其中钢制防火门10日内安装到位。
2、进度与土建工程进度同步，且不得影响土建工程总体进度。合同签订后3日内，甲方与乙方进行现场施工交底。乙方应在接到甲方通知后3日内将防火门进场安装。
1、本合同为固定单价合同。
2、综合单价：
3、合同价款：暂定为人民币xxxxxx元，大写：人民币xxxxx元整，最终价款按实际工程数量据实结算。
四、工程款支付。
4、留5%作为质保金，质保期满后，无任何问题一次性无息付清余款。
五、履约保证金。
履约保证金为壹万元整，双方签订合同前乙方向甲方财务部缴纳，工程全部竣工验收达到所签订合同标准后无息全额退还。
六、工程质量及检验。
1、工程质量验收按相应的施工验收规范和质量评定标准执行。
2、乙方承诺本工程质量保证明通过消防部门的验收，并达到甲方要求的标准，否则，乙方必须按甲方要求整改合格并按结算工程总造价的5%向甲方支付违约金。
3、材料必须符合国家有关规范和设计要求，成品及配件必须有出厂合格证及检测报告满足于工程竣工验收的资料。
4、乙方所提供的辅料及五金配件样品，甲方进行现场封样保存，作为验收时的对比品。
5、履约期间，甲方可以任意抽取一个样品进行破坏性试验，如果检验质量达不到甲方要求的标准，甲方有权认为其产品全部不合格，乙方应向甲方支付违约金。
七、材料设备供应。
1、乙方的.产品必须取得公安部消防产品合格评定中心颁发的消防产品型式认可证书。
2、所有用于本工程的材料都由乙方自行采购，所购材料均应符合国家质量标准及质量等级要求，并且具备产品合格证、材料检验单，经甲方及监理认可后方可用于本工程。
3、所有材料、设备进场后，乙方必须及时通知甲方和监理方进行验收方可使用，否则无条件退场。
4、任何一方对提供的材料提出复检的，均允许复检，复检后符合质量要求，其复检费用由要求复检方承担；复检不符合质量要求者，不允许用于本工程，其复检费用由乙方承担。如乙方私自使用不合格材料、非标材料及甲方指定范围外的材料，由此所造成的损失由乙方负完全负责。甲方有权要求乙方更换材料，以符合合同规定的标准，因此而发生的费用由乙方承担。甲方对建材的签证认可，并不免除乙方承担用于本工程的建材应符合国家质量标准和行业标准的责任。
5、防火门配件均应符合国家质量标准及质量等级要求。
6、木质防火门：合页槽要双边（框与扇）均匀，门扇安装后门缝应严密，不得出现门缝过宽和门缝上下宽度不一致现象。
八、甲方权利和义务。
1、甲方指定xxx同志为驻工地现场代表。
2、开工前，在施工现场内提供施工用水、电的接入点，乙方自行承担水电费用。
3、甲方负责图纸确认、设计变更、工期延误及组织验收工作。
九、乙方权利和义务。
1、乙方指定xxx同志（联系电话：xxxxx）为本工程的现场经理。
2、乙方按工程和安全需要提供和维护施工使用的照明、看守和警卫。
3、乙方应遵守市政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，并满足甲方对施工场地的具体要求。
4、乙方必须严格按现行施工技术规范施工，遵守甲方对工程管理的各项规章制度，服从甲方和现场监理的指挥。
5、乙方实际进场施工的行为表明乙方承认甲方的前期准备工作符合乙方进场施工条件，此后，甲方无需为乙方进场施工再履行其他义务。
6、乙方应按时支付民工工资，并承担因拖欠民工工资发生的一切责任和经济损失。
7、乙方承认和尊重建设方在监理合同中授予监理方在本项目施工过程中的权力。
8、乙方负责按政府的有关规定办理好民工的暂住证、身份证等相关的证件。
9、食堂和民工住宿由乙方自行筹备和管理，并负相应的责任。
10、乙方不得将本工程以任何形式进行分包或转包。
11、工程竣工交付前，乙方应做好成品保护工作，包括承担对甲方主体单位成品及乙方成品的维护责任。如因乙方原因造成对其他单位的成品造成破坏，由乙方承担责任和修复费用，并承担因此给甲方带来的损失。
十、竣工验收及结算。
1、验收依据：国家相关的质量验收标准、规范、规程。
2、安装完成，乙方进行自检，自检合格后3日内向监理提报工程竣工验收申请，监理接到工程竣工验收申请后在2日内对工程进行核实，核实无误，同意竣工，监理报请甲方进行工程验收，甲方接监理通知后3日内组织乙方、监理验收，合格后双方办理竣工验收交付手续。
3、工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交竣工资料肆套（含电子文档），内容符合相关规定的要求。工程竣工资料经监理审核后转交总包单位，由总包单位将该工程竣工资料与整个工程施工资料一同装订成册，备最后整体验收。
4、结算方式：结算价款=综合单价×实际工程量。结算单价按本合同中《综合单价报价清单》中的综合单价执行，不再调整。
5、工程量以实际安装的数量为准，数量须经监理、甲方、乙方共同认可。
十一、安全文明施工。
1、乙方必须按照安全操作规程施工，达到《中华人民共和国建筑安全管理条例》的要求，采取一切必要的、充分的、合理的严格安全防护措施，确保施工安全，并对在施工过程中所发生的一切安全事故承担全部责任，与甲方无关。如甲方因此受到行政机关通报、罚款，乙方应双倍赔偿甲方的损失。
2、乙方必须加强施工期内的各项防火防盗工作并承担相应责任。
3、甲方有权按有关规定检查和督促乙方的安全防护措施，对野蛮施工、不文明施工，提出整改和处理意见，在必要时下达停工令和处罚通知。
4、乙方必须加强对所有施工人员的管理，不得打架斗殴，如有发生，乙方必须承担一切经济损失及责任。
5、施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须自行运到地面。严禁从高空直接向下抛物，否则，乙方每次向甲方支付违约金1000元，以上物品在不需用时应按甲方要求清理出工地。
6、乙方负责办理合同范围内现场人员的生命财产及建筑工程一切险（包含第三者责任险）并承担保险费用。
十二、质量保修。
1、从工程竣工验收合格并交付之日起算，质保期1年，终身维修。在质保期内发生质量问题，乙方在接到甲方（或甲方物业公司）要求实施保修的电话后24小时内必须到达维修地点进行维修，费用由乙方承担。如乙方不实施维修、维修不及时或维修不力，甲方有权另行聘请第三方进行维修，发生的费用由甲方直接从乙方的质保金中扣除，乙方无条件同意并认可甲方扣除的费用数额，不足部分由乙方补齐。修复前如给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
2、产品投入使用前，乙方负责向甲方介绍有关产品的使用、日常维护和保养方面的知识。
十三、违约责任。
1、在施工过程中，如乙方施工的质量不合格或工期达不到甲方要求的，经甲方下达整改令后，仍达不到本合同要求时，甲方有权解除本合同，乙方须在接到通知后7日内无条件退场，并由乙方赔偿其延误施工给甲方造成的一切经济损失。
2、乙方未按合同工期完工，每逾期一天向甲方支付合同价款5%的违约金。
3、乙方未按合同提供质量保障服务，后期服务不及时或服务不合格，造成用户投诉的，按500元/次支付违约金。
4、乙方在施工过程中不得擅自停工、退场，如擅自停工，甲方有权向乙方索赔，在履约保证金中每日扣除人民币5000元，如停工超过三日，甲方有权另行委派其它施工队伍施工，由此所发生的材料费、人工费、赶工费等费用经甲方确认后从其已完工程费用中扣除，乙方必须无条件接受。乙方擅自退场超过五天且经甲方通知仍不复工的属单方违约，甲方有权另行委派其它施工队伍施工，并对乙方已完工程款不予结算。
5、因乙方未及时支付工地工人工资及供货商货款，造成围堵工地、或甲方办公场所、小区大门、上访等情况的，每出现一次或一天，乙方向甲方支付违约金50000元，以上违约情况以甲方对以上情况的照片或录像、监理单位出具的证明以及行政机关要求甲方解决上访工人工资问题的口头或文字通知作为索赔依据。
6、所有罚款及违约金甲方有权从工程款中直接扣除。
十四、争议。
争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成可请工程所在地建设行政主管部门调解，调解不成可向地方人民法院提起诉讼。
十五、合同生效及其它。
1、合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。
2、本合同经双方签字盖章后即开始生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：
防火门工程合同篇三
甲方（需方）：
乙方（供方）：
根据有关法律法规，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意将小区防火门、独立防火窗委托给乙方加工制作及安装，为明确双方的权利、义务及经济关系，经友好协商达成一致，订立以下合同。
1．工程名称：防火门、防火窗加工制作及安装工程。
2．工程地点：
3．规格尺寸、数量及价格。
（1）防火级别规格型号、洞口尺寸、数量见附表（图纸中有部分防火隔音门，改为防火门，防火级别不变）。
（2）价格：甲级和乙级防火门价格为377元/m2，乙级防火门价格为363元/m2，独立防火窗价格为520元/m2。
注：1.此价格为综合价格，包括了制作、配件（含锁具、闭门器、顺位器、五金配件、辅材等）、运输（运至工地现场）、装卸、现场看管、二次搬运（包括垂直和水平）、安装、水电费、成品保护、安全防护和文明施工及其他措施费、人员意外伤害保险等保险费、税费、调试直至验收合格（包括消防验收在内的所有验收费用由乙方承担，因验收不合格所产生的一切后果由乙方承担）、交付使用和质保期（质保期一年）内的免费保修等全部工作内容。2.因1号楼尚未施工，因此本表数量不包括1号楼。1号楼防火门、防火窗按此价格仍由乙方制作加工安装，本合同所有条款适用于1号楼。3.本表数量、尺寸为暂定，合同签订后双方根据图纸及变更进行核对，核对后再组织制作加工，最终以实际安装数量为准。5.防火门、防火窗面积按实际制作的门窗外围尺寸计算。
4．防火门、窗外观要求。
（1）防火门颜色由乙方提供色卡由甲方确认，防火窗内、外颜色同小区住宅楼断桥铝窗颜色一致。
（2）防火窗分格形式由甲方另行确定。
（3）防火门开启方向由双方技术人员沟通后确定。
5．质量及技术要求：
（1）要求防火门结构合理、整体性好、闭合严实，强度高、变形小。门扇表面要求平整光滑、美观新颖、开启灵活、坚固耐用。门框、门板及加固件要求采用优质冷轧薄钢板，门体厚度、门框料厚度、门扇面板厚度、加固件钢板厚度、门扇和门框内填充耐火材料、制作加工、耐火极限必须达到国家和行业标准。
（2）防火门表面应喷涂防锈底漆，漆层应均匀、平整、光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。
（3）双扇门间必须有带盖缝板，并装设闭门器和顺序器等（常闭的防火门除外）。
（4）门扇配装耐火轴承合页，不锈钢防火门锁、闭门器及顺序器等，拉手、闭门器、顺位器、轴承合页为国产优质品牌。
（5）五金配置要求：强、弱电竖井防火门钥匙通用；地下室泵房、配电室、弱电间及楼顶电梯机房、风机房等功能房间的钥匙独立配置；公共走道、楼梯间、电梯间的单扇防火门加闭门器，双扇门加闭门器和顺位器，不配锁；常闭的强弱电竖井门不配闭门器，配拉环；强电竖井、弱电竖井不配拉手，其他防火门均配拉手。钥匙数量必须满足甲方需求，具体数量按甲方要求。
（6）门、窗及其配件进场必须按提供合格证、检测报告等相关资料。
6．工期、保修及成品保护。
（1）安装及安装完成时间的总体要求是满足土建施工进度需要，安装及安装完成具体时间按甲方要求。如未能按甲方要求的具体时间完成安装而影响土建施工，每延迟一天，乙方承担1000元违约金。
（2）免费保修期为2年，超过保修期只能收取配件成本费。如因质量问题引发投诉属实（非施工和人为破坏）每发生一次乙方赔偿甲方1000元。交钥匙后发生配件丢失和碰坏，乙方负责更换和修复，但乙方不承担配件费用。
（3）安装完成后，由监理组织甲方和土建施工方进行验收，验收合格后将钥匙交给土建施工方，由施工方负责成品保护。甲方向业主交房时，乙方必须配合甲方处理好相关事宜。
7．施工工序要求及验收。
（1）施工中乙方必须加强管理，严格组织自检，接受甲方和监理的检查监督，按规定和甲方、监理要求报验，按规范和相关要求填报资料。每道工序经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。未经甲方和监理验收或验收不合格而擅自进入下道工序的，每发生一次罚款1000元，同一部位多次验收不合格的.，从第三次报验开始，每次罚款1000元。
（2）乙方必须保证所制作安装的门必须达到验收标准，通过相关部门的验收。验收不合格的必须无偿返工达到合格标准。
8．付款方式。
（1）产品全部运到现场经甲方、监理核实后5日内付款60%，消防部门验收合格后付至95%，其余5%为质保金，质保期1年。
（2）付款时乙方必须提供正式发票（税票）。
9．其他。
（1）如因供货、安装、产品质量等问题造成损失，由乙方负责赔偿；
（2）发生纠纷双方协商解决，协商不成由有管辖权的人民法院裁决；
（3）乙方必须采取可靠措施确保安全施工，非甲方原因造成的一切安全事故，由乙方负全部责任。
（4）本合同一式四份，双方各执二份，双方签字盖章之日起生效。
甲方：代表人：
乙方代表人：
20xx年1月15日。
防火门工程合同篇四
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国民法典》及建筑相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，本着平等自愿、互惠诚信的原则，经双方友好协商，签订本合同，以资共同遵守：
一、工程概况。
1、工程名称：储藏室门制作安装；
2、工程地点：；
4、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包文明施工等总包方式。
1、合同总工期为40日历天，其中钢制防火门10日内安装到位。
2、进度与土建工程进度同步，且不得影响土建工程总体进度。合同签订后3日内，甲方与乙方进行现场施工交底。乙方应在接到甲方通知后3日内将防火门进场安装。
1、本合同为固定单价合同。
2、综合单价：
3、合同价款：暂定为人民币x元，大写：人民币x元整，最终价款按实际工程数量据实结算。
四、工程款支付。
4、留5%作为质保金，质保期满后，无任何问题一次性无息付清余款。
五、履约保证金。
履约保证金为壹万元整，双方签订合同前乙方向甲方财务部缴纳，工程全部竣工验收达到所签订合同标准后无息全额退还。
六、工程质量及检验。
1、工程质量验收按相应的施工验收规范和质量评定标准执行。
2、乙方承诺本工程质量保证一次性通过消防部门的验收，并达到甲方要求的标准，否则，乙方必须按甲方要求整改合格并按结算工程总造价的5%向甲方支付违约金。
3、材料必须符合国家有关规范和设计要求，成品及配件必须有出厂合格证及检测报告满足于工程竣工验收的资料。
4、乙方所提供的辅料及五金配件样品，甲方进行现场封样保存，作为验收时的对比品。
5、履约期间，甲方可以任意抽取一个样品进行破坏性试验，如果检验质量达不到甲方要求的标准，甲方有权认为其产品全部不合格，乙方应向甲方支付违约金。
七、材料设备供应。
1、乙方的产品必须取得公安部消防产品合格评定中心颁发的消防产品型式认可证书。
2、所有用于本工程的材料都由乙方自行采购，所购材料均应符合国家质量标准及质量等级要求，并且具备产品合格证、材料检验单，经甲方及监理认可后方可用于本工程。
3、所有材料、设备进场后，乙方必须及时通知甲方和监理方进行验收方可使用，否则无条件退场。
4、任何一方对提供的材料提出复检的，均允许复检，复检后符合质量要求，其复检费用由要求复检方承担；复检不符合质量要求者，不允许用于本工程，其复检费用由乙方承担。如乙方私自使用不合格材料、非标材料及甲方指定范围外的材料，由此所造成的损失由乙方负完全负责。甲方有权要求乙方更换材料，以符合合同规定的标准，因此而发生的费用由乙方承担。甲方对建材的签证认可，并不免除乙方承担用于本工程的建材应符合国家质量标准和行业标准的责任。
5、防火门配件均应符合国家质量标准及质量等级要求。
6、木质防火门：合页槽要双边（框与扇）均匀，门扇安装后门缝应严密，不得出现门缝过宽和门缝上下宽度不一致现象。
八、甲方权利和义务。
1、甲方指定为驻工地现场代表。
2、开工前，在施工现场内提供施工用水、电的接入点，乙方自行承担水电费用。
3、甲方负责图纸确认、设计变更、工期延误及组织验收工作。
九、乙方权利和义务。
1、乙方指定（联系电话：）为本工程的现场经理。
2、乙方按工程和安全需要提供和维护施工使用的照明、看守和警卫。
3、乙方应遵守市政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，并满足甲方对施工场地的具体要求。
4、乙方必须严格按现行施工技术规范施工，遵守甲方对工程管理的各项规章制度，服从甲方和现场监理的指挥。
5、乙方实际进场施工的行为表明乙方承认甲方的前期准备工作符合乙方进场施工条件，此后，甲方无需为乙方进场施工再履行其他义务。
6、乙方应按时支付民工工资，并承担因拖欠民工工资发生的一切责任和经济损失。
7、乙方承认和尊重建设方在监理合同中授予监理方在本项目施工过程中的权力。
8、乙方负责按政府的有关规定办理好民工的暂住证、身份证等相关的证件。
9、食堂和民工住宿由乙方自行筹备和管理，并负相应的责任。
10、乙方不得将本工程以任何形式进行分包或转包。
11、工程竣工交付前，乙方应做好成品保护工作，包括承担对甲方主体单位成品及乙方成品的维护责任。如因乙方原因造成对其他单位的成品造成破坏，由乙方承担责任和修复费用，并承担因此给甲方带来的损失。
十、竣工验收及结算。
1、验收依据：国家相关的质量验收标准、规范、规程。
2、安装完成，乙方进行自检，自检合格后3日内向监理提报工程竣工验收申请，监理接到工程竣工验收申请后在2日内对工程进行核实，核实无误，同意竣工，监理报请甲方进行工程验收，甲方接监理通知后3日内组织乙方、监理验收，合格后双方办理竣工验收交付手续。
3、工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交竣工资料肆套（含电子文档），内容符合相关规定的要求。工程竣工资料经监理审核后转交总包单位，由总包单位将该工程竣工资料与整个工程施工资料一同装订成册，备最后整体验收。
4、结算方式：结算价款=综合单价×实际工程量。结算单价按本合同中《综合单价报价清单》中的综合单价执行，不再调整。
5、工程量以实际安装的数量为准，数量须经监理、甲方、乙方共同认可。
十一、安全文明施工。
1、乙方必须按照安全操作规程施工，达到《中华人民共和国建筑安全管理条例》的要求，采取一切必要的、充分的、合理的严格安全防护措施，确保施工安全，并对在施工过程中所发生的一切安全事故承担全部责任，与甲方无关。如甲方因此受到行政机关通报、罚款，乙方应双倍赔偿甲方的损失。
2、乙方必须加强施工期内的各项防火防盗工作并承担相应责任。
3、甲方有权按有关规定检查和督促乙方的安全防护措施，对野蛮施工、不文明施工，提出整改和处理意见，在必要时下达停工令和处罚通知。
4、乙方必须加强对所有施工人员的管理，不得打架斗殴，如有发生，乙方必须承担一切经济损失及责任。
5、施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须自行运到地面。严禁从高空直接向下抛物，否则，乙方每次向甲方支付违约金1000元，以上物品在不需用时应按甲方要求清理出工地。
6、乙方负责办理合同范围内现场人员的生命财产及建筑工程一切险（包含第三者责任险）并承担保险费用。
十二、质量保修。
1、从工程竣工验收合格并交付之日起算，质保期1年，终身维修。在质保期内发生质量问题，乙方在接到甲方（或甲方物业公司）要求实施保修的电话后24小时内必须到达维修地点进行维修，费用由乙方承担。如乙方不实施维修、维修不及时或维修不力，甲方有权另行聘请第三方进行维修，发生的费用由甲方直接从乙方的质保金中扣除，乙方无条件同意并认可甲方扣除的费用数额，不足部分由乙方补齐。修复前如给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
2、产品投入使用前，乙方负责向甲方介绍有关产品的使用、日常维护和保养方面的知识。
十三、违约责任。
1、在施工过程中，如乙方施工的质量不合格或工期达不到甲方要求的，经甲方下达整改令后，仍达不到本合同要求时，甲方有权解除本合同，乙方须在接到通知后7日内无条件退场，并由乙方赔偿其延误施工给甲方造成的一切经济损失。
2、乙方未按合同工期完工，每逾期一天向甲方支付合同价款5%的违约金。
3、乙方未按合同提供质量保障服务，后期服务不及时或服务不合格，造成用户投诉的，按500元/次支付违约金。
4、乙方在施工过程中不得擅自停工、退场，如擅自停工，甲方有权向乙方索赔，在履约保证金中每日扣除人民币5000元，如停工超过三日，甲方有权另行委派其它施工队伍施工，由此所发生的材料费、人工费、赶工费等费用经甲方确认后从其已完工程费用中扣除，乙方必须无条件接受。乙方擅自退场超过五天且经甲方通知仍不复工的属单方违约，甲方有权另行委派其它施工队伍施工，并对乙方已完工程款不予结算。
5、因乙方未及时支付工地工人工资及供货商货款，造成围堵工地、或甲方办公场所、小区大门、上访等情况的，每出现一次或一天，乙方向甲方支付违约金50000元，以上违约情况以甲方对以上情况的照片或录像、监理单位出具的证明以及行政机关要求甲方解决上访工人工资问题的口头或文字通知作为索赔依据。
6、所有罚款及违约金甲方有权从工程款中直接扣除。
十四、争议。
争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成可请工程所在地建设行政主管部门调解，调解不成可向地方人民法院提起诉讼。
十五、合同生效及其它。
1、合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。
2、本合同经双方签字盖章后即开始生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：
防火门工程合同篇五
需方：(以下简称甲方)。
供方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就嘉华国际小区二期防火门的购销事项协商一致，订立本合同。
第一条合同概况。
1、工程名称：沁阳市嘉华国际小区二期(全称)。
2、工程地点：沁阳市建设路与文化路交叉口。
第二条、单价及结算方式：防火门单价为330元/平方米，工程量以实际现场测量的面积为准。
第三条、质量标准：所供防火门必须与图纸设计要求一致(与所提供的样品一致)，产品必须符合国家标准，需提供产品的出厂合格证、检测报告、厂家的生产许可证(复印件)、供方的营业执照副本(复印件)、税务登记证(复印件)，并加盖供方单位公章。
第四条、供方对质量负责的条件及期限：质保期为安装完成验收合格后12个月。
第五条、包装标准：包装必须确保货物运抵现场时完好无损。
第六条、交(提)货方式、地点及时间：按需方的要求按时运至工地现场。
第七条、运输方式及到达站(港)和费用负担：汽车运输，费用由供方承担。
第八条、检验标准、验收方法：
1、供方产品进场时必须由需方指定的材料员管宇斌验收并开具收条。
2、按防火门现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。
第九条、付款方式：
货物运至工地现场安装完成后，由需方组织监理、施工方验收合格后支付总货款的百分之80，剩余总货款的百分之20作为质保金，一年后付清。
第十条、本合同解除的条件：供方的供货质量、时间未符合合同约定，需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。
第十一条、违约责任：
1、供方未按合同约定供货，每超过一天按所供产品金额的万分之四赔偿给需方;超过5天不能交货的，供方应按合同总价的5%赔偿给需方，需方有权解除合同。
2、需方未按合同约定付款，供方有权停止供货，并按实际所欠货款每天赔偿万分之四给供方。
第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十三条本合同壹式贰份，供方壹份，需方壹份，本合同自双方签订之日起生效。
第十四条、其他约定事项：
1、防火门进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由供方承担。负责指导防火门安装、检验等技术服务工作。
2、供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定，供方人员进入施工现场必须遵守需方现场的各种规章制度，因供方原因或产品质量问题造成的事故由供方自行承担，并承担由此给需方造成的一切损失。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
防火门工程合同篇六
甲方：
乙方：
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙双方签订采购合同，双方必须严格遵守。
第一条工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：包运输、包制作安装（含水曲柳板）、包五金配件、包工期、包质量、包普通中灰油漆、包安全、包消防验收。
四、工程范围
1、本工程的防火门制作、安装按建筑施工图及甲方提供的消防门数量表和相关说明。
2、按国家2009年防火通用技术标准和约定条款验收，提供防检测报告，并通过消防部门的验收。
第二条 工程工期
自合同签字之日起，甲方提前15天通知乙方，除不可抗力外，乙方在规定时间内完成。
第三条质量标准
乙方在安装施工中，必须保证质量和安装工程质量不符合要求的必须无偿返工。
第四条工程结算及付款方式
本工程单价包干，其结算单价为308元/平方米，不开发票，不留质保金。
1、预付款是总金额的10%；（以每栋为单位）
2、门框安装完毕付到总金额的30%（以每栋为单位）；
3、门页到工地付到总金额的80%；（以每栋为单位）
4、结算款：安装完毕一次性付清，结算以图纸及现场尺寸为准。
第五条 双方职责
一、甲方职责：
1、提供相关的图纸、规格、数量、颜色、开向及技术参数。
2、提货增补或工程以及相关责任人签署并加盖有效印章的增补通知单或工程变更单通知乙方。
3、在乙方安装完毕之日起五天内，甲方应完成工程结算并出具工程结算书（否则，按乙方结算书为结算依据）。
4、施工期间：根据产品材料与安装设备堆放场地，提供安装材料垂直运输工具和安装电源。
5、督促土建方对乙方已安装的消防门给予保护。
6、按合同规定按期支付工程款。
二、乙方职责
1、提供本企业合法的营业执照副本和税务登记的复印件，提供产品合格及相关的资质证明材料。
2、负责产品设计、制作及售后服务，并保证产品符合国家行业技术标准。
3、按甲方要求的供货进度及时供货，按甲方要求安装进度及时安装。
4、协助甲方消防验收并保证合同上述产品验收合格。
第六条违约及其它
若甲方未按时付清合同规定的款项，延误一天以0.1%的违约金计算，并承担相应的责任和损失，若甲方完全履行付款义务，因乙方责任给甲方造成经济损失，乙方应承担违约责任。
本合同一式四份，双方各执二份，未尽事宜可用合同附件补充，合同直接责任经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。
甲方： 乙方：湖南安华消防有限公司
法人代表： 法人代表：
委托代理： 委托代理：
电话： 电话：
日期：
防火门工程合同篇七
甲方：
乙方：
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙双方签订采购合同，双方必须严格遵守。
包运输、包制作安装（含水曲柳板）、包五金配件、包工期、包质量、包普通中灰油漆、包安全、包消防验收。
1、本工程的防火门制作、安装按建筑施工图及甲方提供的消防门数量表和相关说明。
2、按国家20xx年防火通用技术标准和约定条款验收，提供防检测报告，并通过消防部门的验收。
自合同签字之日起，甲方提前15天通知乙方，除不可抗力外，乙方在规定时间内完成。
乙方在安装施工中，必须保证质量和安装工程质量不符合要求的必须无偿返工。
本工程单价包干，其结算单价为308元/平方米，不开发票，不留质保金。
1、预付款是总金额的10%；（以每栋为单位）。
2、门框安装完毕付到总金额的30%（以每栋为单位）；
3、门页到工地付到总金额的80%；（以每栋为单位）。
4、结算款：安装完毕一次性付清，结算以图纸及现场尺寸为准。
1、提供相关的图纸、规格、数量、颜色、开向及技术参数。
2、提货增补或工程以及相关责任人签署并加盖有效印章的增补通知单或工程变更单通知乙方。
3、在乙方安装完毕之日起五天内，甲方应完成工程结算并出具工程结算书（否则，按乙方结算书为结算依据）。
4、施工期间：根据产品材料与安装设备堆放场地，提供安装材料垂直运输工具和安装电源。
5、督促土建方对乙方已安装的消防门给予保护。
6、按合同规定按期支付工程款。
1、提供本企业合法的营业执照副本和税务登记的复印件，提供产品合格及相关的资质证明材料。
2、负责产品设计、制作及售后服务，并保证产品符合国家行业技术标准。
3、按甲方要求的供货进度及时供货，按甲方要求安装进度及时安装。
4、协助甲方消防验收并保证合同上述产品验收合格。
若甲方未按时付清合同规定的款项，延误一天以0.1%的违约金计算，并承担相应的责任和损失，若甲方完全履行付款义务，因乙方责任给甲方造成经济损失，乙方应承担违约责任。
本合同一式四份，双方各执二份，未尽事宜可用合同附件补充，合同直接责任经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。
甲方：
乙方：湖南安华消防有限公司。
法人代表：
法人代表：
委托代理：
委托代理：
签订时间：
防火门工程合同篇八
发包方：_______________（以下简称甲方）______承包方：_______________（以下简称乙方）
甲方同意乙方于______年______月______日至______年______月______日甲方防火门安装工作由乙方承包安装，就安装承包工作的相关事宜达成协议如下：
一、甲方的权利与义务：
1、甲方在乙方遵照政府和工地现场规定，做到文明施工的前提下，将保证按协议要求配合乙方工作。
a、进场安装人员应提前三天将身份证提供给甲方购买团体保险，做到先买保险后进工地，如未买保险进工地进行安装的一切责任后果由乙方承担，工人团购保险费由公司承担。
2、甲方应做好进场前的联系工作（工人现场住宿和施工用水用电、垂直运输等），______乙方______负责安排人员量门洞尺寸、开启方向的测定报单,材料下车堆码,搬运到位,附件的配置,工作衔接,确保进度、质量、交工验收、签单,货到现场人为损坏及不可抗力的产品质量造成的事宜由甲方自行承担处理。乙方负责安装质量及现场不符合安装的洞口协调甲方组织施工队安排人员进行剔打，货到现场与提升机及电梯距离为50米，超出及施工档道的由甲方给乙方补转运费，如现场无提升设备的及塔吊由甲方搬运到每，层，直到消防验收合格为止。
3、施工班组及安装人员必须对价格及项目流程保密，不得泄漏或挖掘商机，一便发现将扣押所有安装费，情况严重者可送司法机关处理。
4、根据甲、乙双方的商定，安装地址______以各个项目合同为准，甲方按钢木质、钢质隔热防火门重庆市内包括市内_________元/______m，重庆市主城起外______300公里以内30元/______m，若要灌浆，则另加______元/樘；市内主城小区木质防火门市内含油漆每平米___________元，重庆市外300公里以内为每平米____________元。防火防盗门，防盗门重庆市内_____元/樘，重庆市外为300公里以内______元/樘，面积以甲方实际收方量计算，（宽*高），包括安装所有工具，安装过程中的门框、五金件、标牌、合格证、下车、油漆及油漆材料等所需工具，油漆为手刷漆，名称为三峡、星邦、刷星、万宝等品牌。此单价为包干价，不含现场任何配合费及管理、安装工人往返车费、钢质及钢木质该厂部完善的，闭门器眼子及顺序器眼子，防火锁眼钻孔，管井锁钻孔，插销眼子，这些就是厂部完善的，此单价500平米以上及500平米，500一下根据现场情况及距离远近单独面议。
5、为保证安装质量，共同提高企业的声誉和形象，工程部应对整个工程项目作跟踪监
6、乙方的施工安装标准以整体工程验收及甲方考核的内容为标准。
7、所有产品甲方只负责集中送到工地现场，乙方验收后，由乙方派人卸货并送到每个具体的安装点。在安装过程中，出现遗失或者损坏，视情况承担责任。
8、乙方验收后，在整个安装过程中对产品外观承担一切责任，如在安装过程中发现确属产品生产质量问题，可停止安装并立即通知销售员或甲方工程部人员，工程部人员会与生产部人员一起对产品进行确认，分析产品质量原因，找到责任承担人，若属乙方问题，将照价赔偿，若属生产方的责任，将由生产部派人解决。
9、若乙方发现五金配件有质量问题，不是人为损坏的，将以调换的方法解决。
10、乙方必须按照甲方的进度要求，保质、保量地完成安装工作。乙方必须严格按照安装须知的要求进行施工。
11、乙方在安装过程中，应注意对门的保护和其它项目的成品保护，若损坏由乙方全额赔偿并受处罚。
12、乙方必须将安装进度以书面形式通知甲方，以便甲方随时掌握安装施工进程，如果部分门安装后通过了总包方的验收，必须出示总包方的书面签证给甲方，口头通知无效。
13、在安装过程中及保质期内，如发包方发现有质量问题需维修的，乙方必须在24小时内予以解决。不能完成的，第一次扣保证金500元另加维修金（视实际工作量定）；第二次扣1000元另加维修金。
14、安装人员往返车费由______承包方______承担。
三、其他：
1、本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效。
2、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
3、消防验收资料下来时候，需要贴牌以及贴s标签。
4、消防验收前，派人做好调试工作。
5、乙方做到每个工程达消防验收标准及消防验收合格，配合消防验收及收方工作。
6、每个工程消防验收合格之日起，乙方就与工程的任务全部结止了。
7、甲方出货时必须在7个工作日前通知乙方配备安装队伍，如工人到现场接不到货时，耽误工期由甲方给工人补误工费及往返差旅费。______本协议未尽事宜，经双方共同协商可另作补充协议。
代表：______代表：_________
防火门工程合同篇九
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就防火门供货的有关事宜达成如下协议。
一、货物名称、数量、规格、价格见附件。附件为本合同的组成部分。
二、质量标准：符合国家相应的标准。
三、履行期限：为20xx年5月16日至20xx年6月5日。四、施工及交货地点：梅河口市友谊医院。
五、结算方式：在合同签订日起，甲方应支付乙方货款的80%的定金，乙方均可安排生产;乙方在货物全部安装到位后，甲方须付货物20%的货款。
六、违约责任。
1.一方迟延交货或迟延支付货款的，应每日按照迟延部分货款的标准向对方支付违约金。迟延超过10日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。
2.因乙方未提供必要的交货验收条件致使甲方无法按时交货的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。
3.乙方交付的货物不符合质量要求的'，甲方有权拒收，并及时通知乙方;质量问题严重的，甲方有权解除合同。因不符合要求质量给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
4.一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的，应赔偿由此给对方造成的损失。
八、争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，依法向供货方人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
九、本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
防火门工程合同篇十
购货单位： （以下简称甲方）
供货单位： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规，遵照平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方经过友好协商就防火门购销和安装事宜订立如下合同条款：
一、产品名称、规格、数量、金额
说明：
1、具体款式、颜色、开启方向、规格尺寸等详见《防火门明细表》或《防火门订货确认单》，《防火门明细表》或《防火门订货确认单》经双方签认后执行，作为合同附件。 2、防火门均按国家标准做法。
3、各种门的防震橡胶边除采用胶水粘贴外必须另用金属锚钉进行固定。
4、以上价格含运输费、安装费、保险费、成品保护费、售后服务费、塞缝材料费、塞缝人工费及施工总承包单位之间的配合费及管理费。
5、本合同单价为固定价，双方按实际供货数量进行结算。
三、交货与安装
1 2、交货时间：根据甲方工程进度，由甲方提前日书面通知乙方。
3、安装：从进场到安装完工工期为个工作日。视具体安装条件而定，如现场条件不具备或遇不可抗拒因素影响，则工期顺延。
四、初验移交与验收
1、乙方产品到达交货地点后，由甲方根据本合同约定的技术要求或样品组织有关人员对到货产品进行安装前数量清点和验收。
验收时间为产品到达甲方指定地点后 2 个工作日内完成。
2、乙方钢制门安装完工甲方应组织人员对乙方所安装之防火门进行初验、移交，若发现产品存在问题应提出整改意见，乙方及时予以整改。
3、正式验收时间确认之后，甲应提前个工作日通知乙方，以便乙方配合做好验收准备工作。
五、付款方式
1、乙方安装门框完毕、支付乙方合同总价款的，
2、乙方安装门扇完毕、再支付乙方合同总价款的，
3、余款在消防验收合格6个月、支付乙方合同总价款5%作为质保金一年内付清。
六、产品保修
产品质保期为 1 年。在质保期内，如发生产品质量问题，经乙方确认后，乙方无偿维修或者更换。人为损坏、使用不当或其它非乙方产品质量原因引起的问题，由责任方自行承担，乙方可协助维修或更换，但维修或更换费用应由责任方另行计付乙方，否则乙方有权拒绝提供服务。
七、双方职责
1、甲方职责：
（1）应提供门窗表或门的洞口尺寸及产品数量、建筑施工平面图；
（2）负责协调乙方与其它施工队的合作，提供乙方施工所需的必要的工作条件与环境；
（4）无偿提供施工用电、升降机垂直运输等施工条件；
（5）负责门框安装完成后灌浆填缝工程；
（6）负责督促后续施工队伍做好钢制门成品保护工作；
2、乙方职责：
（1）提供合格产品，并提供产品合格证和检验报告，若产品质量与合同约定不符或不符合验收标准，乙方应负责整改或更换，并在规定期限内整改完毕.
( 2 ) 乙方负责确保消防验收合格，如不能通过消防验收。除向甲方赔偿合同总价的10%作为违约金，还应承担相关的连带责任。
（3）乙方负责安装：
b）负责安装后初验前门体的保护，门框、门扇贴塑料保护膜；
（2）乙方逾期交货的，每逾期一天向甲方支付5000元违约金，（以此类推）赔偿给甲方工期延误的损失。
（3）乙方所交产品品种、型号、规格、质量等不符合标准规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，由乙方承担。
九、解决合同纠纷方式双方友好协商解决；如协商不成，任何一方均可根据《中华人民共和国经济合同法》，向供方所在地人民法院提起诉讼。
十、未尽事宜经双方协商作出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
十一、本合同壹式肆份，双方各执贰份，自签订之日起生效。甲乙双方按本合同条款履行完相关合同责任时自行终止。
甲方签章： 乙方签章：
代表人签名： 代表人签名：
签订日期： 签订日期：
防火门工程合同篇十一
甲方：(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
现甲方拟将湘桥佳苑项目的设计图纸钢木质防火门发包给乙方，本着公平、公正、诚信的原则，经甲乙双方共同协商，为明确双方义务和责任，特签订本合同。
本合同所陈述的内容为双方一致认可的结果所约定的权利和义务，是双方应共同遵守的准则，任何一方出现违约行为或损害对方的合法利益，另一方都有权依法追究其违约责任，具体合同条款如下：
一、工程名称：湘桥佳苑住宅小区1#~3#栋及地下室，总建筑面积约为4.6万m2。
二、工程地点：长沙市岳麓区黄鹤村。
三、承包内容及范围：
根据湘桥佳苑住宅小区(南区地块)设计图纸上钢木质防火门等级、规格、数量、安装部位、制作、运输、安装、灌浆、收口、检测、消防节能验收备案等所有程序在承包范围内。
四、承包方式及工期。
1、包工包料、包工期、包质量、包安全、包验收等直至验收交付、使用及维保。
2、工期：自进场之日起天内必须全部完成，延误工期在5天以内从延误工期第6天开始，每延误一天罚款20xx元/天，直至本项目完成，如提前完工，提前5天以内不奖不罚，超过5天从提前第6天起计算，奖励20xx元/天。
五、承包单价及付款方式：
1、承包范围按图纸及变更所示标准。甲、乙、丙级钢木质防火门综合单价元/m2，工程量以竣工验收后实际数量为最终结算数量。
2、付款方式。
b、余总货款的5%作质保金，自竣工之日起计算保修期，在保修期满一年后，若无质量问题，第一个月内付清，保修期内若出现问题，维修不及时，甲方有权另请第三方进行维修或更换，甲方将直接扣除相关费用，直至扣完为止。
六、质量和施工要求：
a：防火门严格遵守消防部门对防火门要求的钢板厚度及内填充材料生产，严格按消防部最新标准执行防火门身份证制度备案，且国家消防产品信息网可查本批工程防火门身份条码，否则拒绝验收、拒绝支付工程款。(负责消防验收通过，负责节能办验收备案，所有检测费用由乙方负责)。b：施工期间乙方应服从甲方工程部统一安排，由乙方负责进行补缝、灌浆收口工作，应保证配件完整。
c;在施工过程中成品与半成品全部由乙方负责保护，直到竣工验收合格后办理移交手续，再由甲方进行对门的保护。
d;甲方负责无偿提供施工用水、用电、驳接点垂直运输，提供符合安装要求的门洞，安装前由乙方验收门洞尺寸。
e;本入户门保修期为1年，终身维护，乙方必须在本工地所属物业管理公司提供维修服务要求3个小时之内予以解决，超过保修期为有偿服务。
f;乙方不再向甲方及基建方缴纳其它任何配套费用。
g;材质要求：必须按样品门供货，以设计图纸为依据，验收规范要求，样品门要求验收。
七、安全管理与文明施工。
(一)安全管理。
1、乙方有权拒绝甲方违反安全规程的指定。
2、签订合同人为第一责任人，有责任采取一切积极安全措施，组织安全生产，深入施工现场抓安全管理。
3、安全指标：零死亡，零重伤，一般性安全事故降至最低水平。
4、(1)乙方施工严守操作规程，不得违章作业。若发生安全事故，一切责任及费用全部由乙方负责。
(2)若因班组造成其它班组的安全事故由项目部出面协调，一概费用由责任班组承担。
5、遵守工地的各项安全制度和安全措施，责任人必须24小时坚守施工现场，协助项目管理。特殊情况需向项目部请假同意，无故离岗罚款每次1000元。
(二)文明施工。
1、作业人员，进入施工现场必须佩戴安全帽;穿着洁净。
2、文明施工费用：合同价款的1%，若因乙方原因达不到省文明工地标准，甲方有权直接在工程款中予以扣除。
3、严禁打架斗殴或聚众闹事，否则，罚款20xx元/次。
4、工地范围内不得另开炉灶，应统一在食堂就餐，不得带小孩住工地承包人应劝退，否则每次罚款200元。
5、乙方材料按不同规格分别有序堆放，应保证场地随时干净、无散灰、无积水、设备保持洁净，每次运输随时打扫，否则按每次罚款200元，并立即改正，不改正者则加倍罚款。
6、严格遵守甲方的各项规章制度，否则除按规章处罚外，甲方有权解除乙方的合同，乙方自负由此产生的损失。
八、违约责任。
a;乙方制作安装防火门如达不到约定要求，则乙方应无条件承担返修、退货等一切损失。
b;甲方不能按合同约定及时支付工程款，则按银行同期贷款利息向乙方支付本金及利息，并可追究合同总额3‰的违约金。
c;如任何一方违约，在协商不过的情况下均可向合同签订所在地仲裁委员会申请仲裁。
九、其它。
1、本合同双方代表签字，加盖单位公章后生效，全部付清工程款后终止。
2、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
防火门工程合同篇十二
需方(甲方)：
供方(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：
工程地点：
二、产品名称、数量、型号及价格表：
三、交货日期
1、甲方提前7天，通知乙方进场并进行安装，若乙方未按甲方的施工进度要求进场安装，则每天按合同总价的万分之三进行罚款。
2、运输方式和费用由乙方自行解决。
四、产品执行的技术及质量标准。
1、生产加工执行标准图集。
2、以甲方签字认可的图纸加工生产。
3、严格按照省、市及相关部门的有关规定和验收规范进行验收，工程质量必须达到合格。
4、在工程呈报竣工前，乙方向甲方报送工程竣工报告和竣工验收资料，甲方收到完整的资料后，十五天内组织验收，无正当理由逾期验收，则视为合格工程。
5、经验收工程不合格，乙方及时返工修改，直至合格为止，因返工修改的费用由乙方自行承担，并承担合同总价5%的违约金。
五、结算方式、付款方式：
(一)甲方指定为本合同货款结算人，甲方其他任何人结算对甲方没有约束力(附结算单样本)，甲方对授权权限仅限于就本合同项下签收的货物进行结算。本工程所有的防火门中带防火玻璃的不另外计费，防火门以及五金配件、油漆都以包含在防火门的单价中。防火门工程全部安装完成后，最终结算按实际防火门面积最为最后结算依据。决算应在承揽工程完成后三十日内进行完毕，甲方应积极配合乙方及时结算。
(二)货款支付采取以下方式：门框全部安装完成不支付工程款，门扇全部安装完成并项目部及甲方监理验收合格后，支付工程款的%(不包括五金、油漆)。竣工验收合格后或业主入住时支付工程款的%(包括五金、油漆)，剩余5%为保修金，保修期两年满后付清。
(三)乙方在收款前应当提供相应金额的税务发票，否则，甲方有权拒付货款。如乙方提供的发票受到政府机关质疑和检查被认定为非法票据，乙方除重新提供等额合法发票外，还应承担由此给甲方带来的一切损失。甲方可无限制保留向乙方进一步追究相关责任的权利。
(四)款项采取以下支付方式：甲方以转账方式支付。乙方开户银行：帐号：。甲方必须将全额货款支付至以上帐号。乙方若要求甲方将货款支付至以上帐户以外的其他帐户或单位的，必须由乙方出具书面的授权书。
六、安全生产措施。
1、认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，全员参与安全管理。坚持管生产必须管安全的原则，认真宣传建设部有关安全规定，坚持安全技术交底制度。
2、施工前对参与本工程施工的全体人员进行工地，首先要进行登记，由项目部安全科对进场工人进行安全宣传教育，组织职工学习安全生产操作规程，并要求职工在生产中严格遵守有关文件的规定。
3、施工前和施工过程中，要经常对施工设备进行安全性能检查，不符合安全规定的地方要立即整改完善。
七、产品的保护。
产品到达甲方现场后，乙方必须采取防潮、防晒、防盗、防损坏等保护措施，因现场保护措施不力造成产品质量问题或损坏丢失而造成的损失，由乙方承担全部责任。
八、违约责任。
1、甲、乙双方必须严格履行本合同条款，不得有违约现象。
2、乙方应按甲方约定的日期如期如数的供货，并应按甲方的进度要求如期完成，由此乙方拖延无法完成给甲方造成的损失，每日按合同价款的万分之三计算并支付违约金。
3、甲方按照合同规定，及时支付工程款，因甲方延期付款，则每天按逾期总款的万分之三进行罚款。
九、甲方除在本合同中作出明确授权外，对甲方的其他任何人员或非甲方人员均没有授权。甲方的其他任何人员或非甲方人员均不能代表甲方处理本合同引起的债权债务，包括但不限于出具欠款证明、对账单、结算单等，因此产生的债权债务对甲方没有法律约束力。
十、本合同属于双方公司重大商业秘密，签约方均不得泄露。
十一、本合同甲乙双方签字盖章后生效，款清后自行终止。乙方应当在甲方最后一次付款前向甲方出具货款已经全部付清说明。
十二、本合同项下的任何争议，应协商处理，协商不成，向工程所在地人民法院诉讼解决。
十三、本合同一式四份，甲方持有两份，乙方持有两份。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)。
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
联系方式：
联系方式：
合同签订时间：
合同签订地点：
防火门工程合同篇十三
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方经过协商，订立本合同，双方共同遵守执行。
一、合同适用法律法规：
合同适用国家、省、行业颁布的有关法规、标准规范;严格执行国家相关防盗门安装规范、标准。
二、工程概况：
1、工程项目：福建省宁德市霞浦县经济适用房防火防盗门的安装。
2、工程地点：
三、工程量、单价：
注：1、单价包括安装费、维修费、灌浆费、搬运费、填缝费、膨胀螺丝费、售前售后保修等相关费用。
2、工程量以实际安装量为准。
四、工程时间：
为了使工程进度能顺利完成，确保工程进度和质量，具体完成工程时间如下：
1、防火防盗门自年月日开始安装至年月日完成。
工程要求：
(1)本工程为乙方包工、包机具、包搬运、包工期、包安全、包质量的工程。
(2)本工程需要乙方承担一年的保修期责任，其中包括维修、更换通道防盗门及其构成装置所出现的任何缺陷或瑕疵。
(3)本工程需要乙方承担在保修期内的应急维修之责任。
(4)乙方应加强安全管理，施工期间不准穿拖鞋，必须佩戴安全帽及相关安全设备，因乙方原因照成罚款，由乙方承担责任。
(5)乙方必须遵守国家及地方政府颁布相应的现场安全管理制度及相应的法律法规，因乙方原因照成自身或他人人身伤害等安全事故，由乙方承担全部责任。
(6)乙方应遵守现场文明施工管理制度，做到工完料清。
五、验收方式：
安装工程完工后，由甲方组织监理等单位对安装工程进行验收，签字认可为准。
六、付款结算方式：
乙方在工程安装完工后通知甲方，由甲方按工程实际数量工程款的60%支付给乙方。工程验收合格后，甲方再按实际数量工程款的40%支付给乙方。
七、违约责任：
(1)双方必须遵守合同，不得违约，如有违约，按《合同法》执行。
(2)乙方必须按协调原则办事，不得以不良方式影响工程质量和施工工期。
(3)因乙方原因导致安装完工时间不符合合同规定时，每延期一天，乙方应按工程总造价的5‰计算向甲方偿付罚金。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方签字：乙方签字：
电话：电话：
签约日期：年月日
防火门工程合同篇十四
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、等法律法规，经友好协商，甲、乙双方达成如下协议：
一、工程概况：
工程名称：上饶城市8号小区工程地点：上饶市三清山西大道8号。
二、工程承包范围。
三、合同工期：
甲方定：根据甲方的工程进度。
四、质量标准：合格。
五、产品数量、单位、价格及配置。
六、木质防火门、钢质防火门数量、规格由甲方提供图纸门洞尺寸制安，颜色按淡灰色。
七、合同面积：木质防火门、钢质防火门的面积按建筑平面图纸门洞尺寸核算，单价以第五条，施工安装费每扇80元费由乙方负责。
八、付款方式。
九、甲方责任。
十、乙方责任。
严格按照甲方提供工程设计图纸施工。严格遵守国家安全生产的法律、法规。乙方给甲方提供本产品的出厂合格证、检验报告、产品认证证书，供工程竣工消防验收使用。
十一、违约责任。
如乙方未按甲方要求如期完工，应承担合同总价5%的违约金。
十二、解决合同纠纷方式。
本合同所产生纠纷由双方协商解决，如协商不成需诉诸法律，由甲方所在地法院管辖。
十三、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
防火门工程合同篇十五
甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)。
经甲、乙双方协商，甲方将门制作、安装工程项目承包给乙方，为相互配合，圆满完成此工程，特订立本协议。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、施工地点：
3、承包范围：
4、合同工期：自甲方通知之日起，天内完成。
二、产品质量要求及技术标准：
2、安装质量：门扇开户方向、门框安装的水平、垂直度符合验收标准要求。
三、计价方式及合同总价：
1、本合同范围内的甲级、乙级、丙级木质防火门按单价包干方式计价，综合单价为元/平方米。单价包含防火门制作安装人工费、材料费、场外运输费、利润等全部费用。
2、本合同范围内的防火门面积约，合同总价暂定为万元。(附防火门面积汇总表)。
四、付款方式：
1、合同签订后，支付货款总额的30%。
2、门框到现场，支付至货款总额的50%。
3、工程完工支付至货款总额的90%。
4、经消防部门验收合格后，支付至98%，余2%作为质量保证金，质保期一年。质保期满后，经甲方签字确认后一月内付清(无利息)。
五、工程验收：防火门验收时，乙方应提供产品检验报告、产品型式认可证书、合格证等相关资料。以备消防验收及甲方存档。
六、工程结算：
工程量结算，以设计洞口尺寸为准。乙方结算时必须提供用于本项目材料提货单、出厂合格证、检验报告等作为鉴别材料真伪和参考工程量的依据。
七、双方责任：
1、甲方责任：
1.1甲方负责现场协调，甲方免费提供堆放场地、水电接口及垂直运输。
1.2指派为本工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程量，协助乙方与甲方联系办理有关验收、变更、登记手续等。
1.3按合同约定支付工程款。
2、乙方责任：
2.1严格按照设计图纸、施工规范和甲方要求组织施工，确保本工程一次性通过消防验收。
2.2进场的材料、半成品、配件等，必须为合格产品，附有相应的出场合格证、检验报告等相关资料，并经甲方和监理验收合格后方可投入使用。
2.3指派为乙方驻工地代表，负责现场施工质量、安全、进度等工作。
2.4工程竣工验收合格后，提供完成的竣工资料二套。
2.5对施工人员进行安全教育和安全交底，杜绝安全事故的发生，乙方应贯彻文明施工的原则，在施工过程中遵守甲方、质监、安全、环保等部门的有关规定。全面负责施工过程中的安全生产,并承担施工过程中安全事故的全部责任和费用,甲方概不负责。
七、质量保修：乙方负责保修期限为一年，自公安机关消防机构消防验收合格或消防备案之次日起计算。
在保修期内如出现损坏或使用故障，乙方接到甲方的维修通知应在24小时内赶到现场，进行维修或更换(人为损坏除外)。乙方未在约定期限内派人维修的，甲方可以委托他人修理，费用在质保金中扣除。因乙方推迟或拒绝维修对甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。
八、违约责任：
1、由于乙方原因逾期未完工的，乙方向甲方支付100元/日的违约金，由于甲方原因导致乙方逾期未完工的，甲方应承担与乙方相应责任。
2、如甲方未按合同约定付款的，每延误一日，按未支付部分价款的2‰向乙方支付违约金。
九、解决合同纠纷方式：双方发生争议的，可协商解决，协商不成的，可提请宜昌市仲裁委员会仲裁。
十、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，签字盖章后生效，具有同等法律效力。质保期满，质保金付清，本合同自动解除。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
防火门工程合同篇十六
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国合同法》及建筑相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，本着平等自愿、互惠诚信的原则，经双方友好协商，签订本合同，以资共同遵守：
1、工程名称：xxxx储藏室门制作安装；
2、工程地点：
4、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包文明施工等总包方式。
1、合同总工期为40日历天，其中钢制防火门10日内安装到位。
2、进度与土建工程进度同步，且不得影响土建工程总体进度。合同签订后3日内，甲方与乙方进行现场施工交底。乙方应在接到甲方通知后3日内将防火门进场安装。
1、本合同为固定单价合同。
2、综合单价：
3、合同价款：暂定为人民币xxx元，大写：人民币xxx元整，最终价款按实际工程数量据实结算。
4、留5%作为质保金，质保期满后，无任何问题一次性无息付清余款。
履约保证金为壹万元整，双方签订合同前乙方向甲方财务部缴纳，工程全部竣工验收达到所签订合同标准后无息全额退还。
1、工程质量验收按相应的施工验收规范和质量评定标准执行。
2、乙方承诺本工程质量保证明通过消防部门的验收，并达到甲方要求的标准，否则，乙方必须按甲方要求整改合格并按结算工程总造价的5%向甲方支付违约金。
3、材料必须符合国家有关规范和设计要求，成品及配件必须有出厂合格证及检测报告满足于工程竣工验收的资料。
4、乙方所提供的辅料及五金配件样品，甲方进行现场封样保存，作为验收时的对比品。
5、履约期间，甲方可以任意抽取一个样品进行破坏性试验，如果检验质量达不到甲方要求的标准，甲方有权认为其产品全部不合格，乙方应向甲方支付违约金。
1、乙方的产品必须取得公安部消防产品合格评定中心颁发的消防产品型式认可证书。
2、所有用于本工程的材料都由乙方自行采购，所购材料均应符合国家质量标准及质量等级要求，并且具备产品合格证、材料检验单，经甲方及监理认可后方可用于本工程。
3、所有材料、设备进场后，乙方必须及时通知甲方和监理方进行验收方可使用，否则无条件退场。
4、任何一方对提供的材料提出复检的，均允许复检，复检后符合质量要求，其复检费用由要求复检方承担；复检不符合质量要求者，不允许用于本工程，其复检费用由乙方承担。如乙方私自使用不合格材料、非标材料及甲方指定范围外的材料，由此所造成的损失由乙方负完全负责。甲方有权要求乙方更换材料，以符合合同规定的标准，因此而发生的费用由乙方承担。甲方对建材的签证认可，并不免除乙方承担用于本工程的建材应符合国家质量标准和行业标准的责任。
5、防火门配件均应符合国家质量标准及质量等级要求。
6、木质防火门：合页槽要双边（框与扇）均匀，门扇安装后门缝应严密，不得出现门缝过宽和门缝上下宽度不一致现象。
1、甲方指定同志为驻工地现场代表。
2、开工前，在施工现场内提供施工用水、电的接入点，乙方自行承担水电费用。
3、甲方负责图纸确认、设计变更、工期延误及组织验收工作。
1、乙方指定同志（联系电话：xxxxx）为本工程的现场经理。
2、乙方按工程和安全需要提供和维护施工使用的照明、看守和警卫。
3、乙方应遵守市政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，并满足甲方对施工场地的具体要求。
4、乙方必须严格按现行施工技术规范施工，遵守甲方对工程管理的各项规章制度，服从甲方和现场监理的指挥。
5、乙方实际进场施工的行为表明乙方承认甲方的前期准备工作符合乙方进场施工条件，此后，甲方无需为乙方进场施工再履行其他义务。
6、乙方应按时支付民工工资，并承担因拖欠民工工资发生的一切责任和经济损失。
7、乙方承认和尊重建设方在监理合同中授予监理方在本项目施工过程中的权力。
8、乙方负责按政府的有关规定办理好民工的暂住证、身份证等相关的证件。
9、食堂和民工住宿由乙方自行筹备和管理，并负相应的责任。
10、乙方不得将本工程以任何形式进行分包或转包。
11、工程竣工交付前，乙方应做好成品保护工作，包括承担对甲方主体单位成品及乙方成品的维护责任。如因乙方原因造成对其他单位的成品造成破坏，由乙方承担责任和修复费用，并承担因此给甲方带来的损失。
1、验收依据：国家相关的质量验收标准、规范、规程。
2、安装完成，乙方进行自检，自检合格后3日内向监理提报工程竣工验收申请，监理接到工程竣工验收申请后在2日内对工程进行核实，核实无误，同意竣工，监理报请甲方进行工程验收，甲方接监理通知后3日内组织乙方、监理验收，合格后双方办理竣工验收交付手续。
3、工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交竣工资料肆套（含电子文档），内容符合相关规定的要求。工程竣工资料经监理审核后转交总包单位，由总包单位将该工程竣工资料与整个工程施工资料一同装订成册，备最后整体验收。
4、结算方式：结算价款=综合单价×实际工程量。结算单价按本合同中《综合单价报价清单》中的综合单价执行，不再调整。
5、工程量以实际安装的数量为准，数量须经监理、甲方、乙方共同认可。
1、乙方必须按照安全操作规程施工，达到《中华人民共和国建筑安全管理条例》的要求，采取一切必要的、充分的、合理的严格安全防护措施，确保施工安全，并对在施工过程中所发生的一切安全事故承担全部责任，与甲方无关。如甲方因此受到行政机关通报、罚款，乙方应双倍赔偿甲方的损失。
2、乙方必须加强施工期内的各项防火防盗工作并承担相应责任。
3、甲方有权按有关规定检查和督促乙方的'安全防护措施，对野蛮施工、不文明施工，提出整改和处理意见，在必要时下达停工令和处罚通知。
4、乙方必须加强对所有施工人员的管理，不得打架斗殴，如有发生，乙方必须承担一切经济损失及责任。
5、施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须自行运到地面。严禁从高空直接向下抛物，否则，乙方每次向甲方支付违约金1000元，以上物品在不需用时应按甲方要求清理出工地。
6、乙方负责办理合同范围内现场人员的生命财产及建筑工程一切险（包含第三者责任险）并承担保险费用。
1、从工程竣工验收合格并交付之日起算，质保期1年，终身维修。在质保期内发生质量问题，乙方在接到甲方（或甲方物业公司）要求实施保修的电话后24小时内必须到达维修地点进行维修，费用由乙方承担。如乙方不实施维修、维修不及时或维修不力，甲方有权另行聘请第三方进行维修，发生的费用由甲方直接从乙方的质保金中扣除，乙方无条件同意并认可甲方扣除的费用数额，不足部分由乙方补齐。修复前如给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
2、产品投入使用前，乙方负责向甲方介绍有关产品的使用、日常维护和保养方面的知识。
1、在施工过程中，如乙方施工的质量不合格或工期达不到甲方要求的，经甲方下达整改令后，仍达不到本合同要求时，甲方有权解除本合同，乙方须在接到通知后7日内无条件退场，并由乙方赔偿其延误施工给甲方造成的一切经济损失。
2、乙方未按合同工期完工，每逾期一天向甲方支付合同价款5%的违约金。
3、乙方未按合同提供质量保障服务，后期服务不及时或服务不合格，造成用户投诉的，按500元/次支付违约金。
4、乙方在施工过程中不得擅自停工、退场，如擅自停工，甲方有权向乙方索赔，在履约保证金中每日扣除人民币5000元，如停工超过三日，甲方有权另行委派其它施工队伍施工，由此所发生的材料费、人工费、赶工费等费用经甲方确认后从其已完工程费用中扣除，乙方必须无条件接受。乙方擅自退场超过五天且经甲方通知仍不复工的属单方违约，甲方有权另行委派其它施工队伍施工，并对乙方已完工程款不予结算。
5、因乙方未及时支付工地工人工资及供货商货款，造成围堵工地、或甲方办公场所、小区大门、上访等情况的，每出现一次或一天，乙方向甲方支付违约金50000元，以上违约情况以甲方对以上情况的照片或录像、监理单位出具的证明以及行政机关要求甲方解决上访工人工资问题的口头或文字通知作为索赔依据。
6、所有罚款及违约金甲方有权从工程款中直接扣除。
争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成可请工程所在地建设行政主管部门调解，调解不成可向地方人民法院提起诉讼。
1、合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。
2、本合同经双方签字盖章后即开始生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）：
或委托代理人（签字）：
或委托代理人（签字）：
签订时间：
防火门工程合同篇十七
需方(甲方)：
供方(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：
工程地点：
二、产品名称、数量、型号及价格表：
三、交货日期
1、甲方提前7天，通知乙方进场并进行安装，若乙方未按甲方的施工进度要求进场安装，则每天按合同总价的万分之三进行罚款。
2、运输方式和费用由乙方自行解决。
四、产品执行的技术及质量标准。
1、生产加工执行标准图集。
2、以甲方签字认可的图纸加工生产。
3、严格按照省、市及相关部门的有关规定和验收规范进行验收，工程质量必须达到合格。
4、在工程呈报竣工前，乙方向甲方报送工程竣工报告和竣工验收资料，甲方收到完整的资料后，十五天内组织验收，无正当理由逾期验收，则视为合格工程。
5、经验收工程不合格，乙方及时返工修改，直至合格为止，因返工修改的费用由乙方自行承担，并承担合同总价5%的违约金。
三、结算方式、付款方式：
(一)甲方指定为本合同货款结算人，甲方其他任何人结算对甲方没有约束力(附结算单样本)，甲方对授权权限仅限于就本合同项下签收的货物进行结算。本工程所有的防火门中带防火玻璃的不另外计费，防火门以及五金配件、油漆都以包含在防火门的单价中。防火门工程全部安装完成后，最终结算按实际防火门面积最为最后结算依据。决算应在承揽工程完成后三十日内进行完毕，甲方应积极配合乙方及时结算。
(二)货款支付采取以下方式：
门框全部安装完成不支付工程款，门扇全部安装完成并项目部及甲方监理验收合格后，支付工程款的﹪(不包括五金、油漆)。竣工验收合格后或业主入住时支付工程款的﹪(包括五金、油漆)，剩余5﹪为保修金，保修期两年满后付清。
(三)乙方在收款前应当提供相应金额的税务发票，否则，甲方有权拒付货款。如乙方提供的发票受到政府机关质疑和检查被认定为非法票据，乙方除重新提供等额合法发票外，还应承担由此给甲方带来的一切损失。甲方可无限制保留向乙方进一步追究相关责任的权利。
(四)款项采取以下支付方式：
甲方以转账方式支付。乙方开户银行：帐号：。甲方必须将全额货款支付至以上帐号。乙方若要求甲方将货款支付至以上帐户以外的其他帐户或单位的，必须由乙方出具书面的授权书。
七、安全生产措施。
1、认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，全员参与安全管理。坚持管生产必须管安全的原则，认真宣传建设部有关安全规定，坚持安全技术交底制度。
2、施工前对参与本工程施工的全体人员进行工地，首先要进行登记，由项目部安全科对进场工人进行安全宣传教育，组织职工学习安全生产操作规程，并要求职工在生产中严格遵守有关文件的规定。
3、施工前和施工过程中，要经常对施工设备进行安全性能检查，不符合安全规定的地方要立即整改完善。
5、严格按施工方案和安全技术措施的要求进行施工。操作工人必须遵守职责，遵守安全操作规程，各级安全员每天进行安全检查，制止违章指挥、违章操作。
6、坚持执行“三宝”制度，进入工地必须戴好安全帽，高空作业要戴好安全带。
7、在施工过程中所发生的一切伤亡事故由乙方承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。
八、产品的保护。
产品到达甲方现场后，乙方必须采取防潮、防晒、防盗、防损坏等保护措施，因现场保护措施不力造成产品质量问题或损坏丢失而造成的损失，由乙方承担全部责任。
九、违约责任。
1、甲、乙双方必须严格履行本合同条款，不得有违约现象。
2、乙方应按甲方约定的日期如期如数的供货，并应按甲方的进度要求如期完成，由此乙方拖延无法完成给甲方造成的损失，每日按合同价款的万分之三计算并支付违约金。
3、甲方按照合同规定，及时支付工程款，因甲方延期付款，则每天按逾期总款的万分之三进行罚款。
十、甲方除在本合同中作出明确授权外，对甲方的其他任何人员或非甲方人员均没有授权。甲方的其他任何人员或非甲方人员均不能代表甲方处理本合同引起的债权债务，包括但不限于出具欠款证明、对账单、结算单等，因此产生的债权债务对甲方没有法律约束力。
十一、本合同属于双方公司重大商业秘密，签约方均不得泄露。
十二、本合同甲乙双方签字盖章后生效，款清后自行终止。乙方应当在甲方最后一次付款前向甲方出具货款已经全部付清说明。
十三、本合同项下的任何争议，应协商处理，协商不成，向工程所在地人民法院诉讼解决。
十四、本合同一式四份，甲方持有两份，乙方持有两份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
防火门工程合同篇十八
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲、乙双方就防火门供货及安装事宜协商一致，特订立本合同。
第一条、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地址：
第二条、乙方所供产品名称、商标、规格、型号：
1、产品商标及名称集团有限公司生产的牌钢制防火门。
2、乙方所供产品规格、型号、数量、单价、总价表：
注：本合同固定单价已包括乙方所供产品的原材料价、制作费、锁具价附件费、运输费、装卸费、现场安装费、税金、利润、总包管理费和分包配合费等全部价格，达到竣工验收合格标准。甲方按现场实装数量结算，防火级别，开启方向及外包内开，具体数量由乙方现场落实，出现误差由乙方承担相应责任。
3、总包管理费和分包配合费按本分包工程总价的%计取(含垂直运输、水电费)，由甲方代扣缴纳给总包单位。
第三条、结算方式及付款：
1、结算方式：最终以甲方工地现场实际安装防火门数量和本合同第二条第2项中确定的单价，据实结算。如果门的开启方向发生变化，本合同中产品的单价不变。
2、付款方式：
分批供货，分批付款。货到工地经甲方验收合格后，付此批货款的80%，并开具合格全额发票;竣工验收(质检站、消防大队)合格后付至90%;甲方工程部、物业公司、施工单位项目部分户验收后付至货款的95%;剩余合同价款的5%作为质量保证金，自验收合格之日起一年以后无任何质量问题后无息返还。
第四条、交货地点、时间及安装工期。
1、交货地点：
2、交货时间：20xx年10月15日前首批到货，并从首批到货之日起15日内全部到货完毕。
3、安装工期：
20xx年11月15日至20xx年12月15日前安装完毕。如安装时间发生变化，以甲方书面通知为准。
第五条、包装标准及包装物的供应与回收：
包装及费用由乙方负责，要求产品包装质量符合企业标准，乙方不回收包装。
第六条、供货方式及费用负担：
汽车运输，运输风险、费用乙方自行承担。乙方负责将货物妥善运到甲方指定地点，乙方负责货物装卸车，甲方负责协调垂直运输，运输中的破损由乙方承担。
第七条、技术参数和要求。
1、技术参数：
门框钢板厚度采用1.2mm，门框为一次冲压成型大包边，包边宽度不低于7cm;门扇钢板厚度不低于0.8mm，门扇厚度：甲级防火门不低于68mm，乙级防火门不低于68mm，丙级防火门不低于50mm;检验依据gb12955-20xx《防火门要求》。加固件采用1.2mm-1.5mm厚，加固件若设有螺孔，钢板厚度不小于3.0mm;耐火极限：甲级防火门不低于1.5h，乙级防火门不低于1.0h，丙级防火门不低于0.5h;填充物为优质珍珠岩板。
2、具体要求：
所有板材选用宝钢生产的优质冷轧钢板;门扇内必须选用不燃烧材料填实。门锁、合页、插销等五金配件的熔融温度不低于950℃;门上的合页不得使用双向弹簧，单扇门应设闭门器。双扇门必须有盖缝板，并装设闭门器和顺序器;防火门的焊接应牢固，焊点分布均匀，不得出现假焊和烧穿现象，外表应打磨平整;过道门款型为：大展宏图，以样品为依据;要求表面处理为木纹转印高温烤漆;地下室过道门喷涂桃棕色;拉手采用不锈钢拉手，保证在两年内不生锈;铰链采用加强型可调节铰链;锁具使用“万嘉牌”防火锁(过道门采用过道锁，内无锁芯);安装螺栓孔距墙皮大于60mm;不锈钢304下槛钢板厚度不低于1.0mm;要求管道井为每一栋楼同一把钥匙开启，数量为五把。
第八条、验收：
(1)交货验收：乙方提供经甲方验收合格的样品门一套，(并保证甲方现场免费随机抽取一扇门做破坏性试验)货到工地由甲方、监理、施工单位根据国家相关标准及乙方提供的样品门为标准共同验收，经验收合格后方可进行安装，若产品质量验收不合格，甲方有权拒收，乙方应无条件更换，且交货时间及安装工期不予以顺延。货到现场时，乙方应提供厂家出具的产品合格证、省级以上检测单位出具的产品质量检验报告、产品用原材料质量证明文件等相关资料随产品送达工地，现场验收时必须具备相应资料。否则甲方不予验收。
(2)竣工验收：防火门安装调试完毕后，乙方向甲方提供竣工验收报告，甲方在接到验收报告后3日内组织物业公司、进行验收，并在验收后提出认可或整改、返修要求。如需进行整修，乙方应按甲方要求进行整修，并承担整修费用，整修完毕，自检合格后重新报检。工程竣工验收合格，经甲方确认并签署书面意见的日期为实际竣工日期。按甲方要求整改后通过验收的，以整改后经甲方验收合格并签署书面意见的日期为实际竣工日期。
第九条、对乙方进场要求及责任：
1、根据工期要求，乙方必须向甲方提供施工安装计划(见附表一)，甲乙双方制定分阶段验收要求标准及表格(见附表二)，进行分层、分栋、分项验收;乙方按计划表的时间进行安装，甲方予以验收，甲方若超出计划规定36小时，不予以派相关人员进行验收，视为该部分工程合格。
2、在钢窗或玻璃未安之前，若甲方要求乙方安装门，乙方安装完验收后，由甲方负责成品、半成品的保护工作。
3、施工过程中及未移交甲方之前的风险防范工作(含成品、半成品保护)由乙方负责，由此造成的一切损失(含人身伤亡和财产损失)由乙方负担。
4、因乙方自身因素造成的停工、返工、材料、机械二次进场等损失由乙方负担，且甲方有权向乙方追偿相关损失。
5、乙方在施工过程中要严格执行施工规范，严格按照安全施工操作标准进行施工，严格执行防火安全规程，注意安全施工，遵守施工现场管理规定，服从甲方及监理的有关规定，积极配合甲方的总体进度安排。
6、乙方应做到现场文明施工，做到工完料清、场地清。
7、由甲方书面下达每批防火门安装数量及门窗开启方向，进场前乙方与甲方现场测量门洞口尺寸并确定制作规格及开启方向。甲方若有变更，提前15日，以书面通知乙方。
8、现场施工出现与其他施工交叉、界分不清时由甲方负责协调，乙方需无条件遵照执行并承担相关费用。
9、乙方负责本工程消防验收并提供验收手续、资料，并确保一次性通过消防部门验收。
10、乙方自行解决工人食宿，工地现场不提供住宿。
第十条、保修及售后服务：
1、产品质量免费保修二年，产品保修期从本工程竣工验收之日起计算。在保修期内，乙方应免费上门维修或更变零件或整件，乙方在接到通知后12小时内赶到现场负责维修并在8个小时内处理完毕，否则，甲方有权自行维修或让第三方维修，由此产生的费用从质保金中扣除。
2、乙方提供终身维护，质保期满后造成的损坏，乙方维修时只收材料费，免收人工费用;。
第十一条、违约责任：
1、因乙方质量问题造成返工、停工等延误其他工程工期或影响整体工程竣工验收，乙方应承担因此给甲方造成的一切经济损失。
2、若乙方未能按照合同约定期限交货及安装，乙方按每天1000元向甲方交纳违约金，逾期7日以上，甲方有权选择解除合同。
3、乙方提供的产品质量不合格、不符合合同约定的，乙方按照合同总价款的1%向甲方支付违约金，且甲方有权选择解除本合同。
4、质保期内乙方不能按照合同约定提供维修的，甲方按照500元/次进行处罚并从质保期内予以扣除。
第十二条、其他事项：
1、本合同履行过程中发生争议时，由当事双方协商解决另签补充协议。补充协议和本合同具有同等法律效力。若协商不成，向合同签约地人民法院起诉。
2、本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起正式生效。
甲方(公章)：xxxx乙方(公章)：xxxx。
法定代表人(签字)：xxxx法定代表人(签字)：xxxx。
xxxx年xx月xx日xxxx年xx月xx日。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/13301512.html】
