保证金转让协议大全(21篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-19 19:02:18
保证金转让协议大全(21篇)
时间:2023-11-19 19:02:18     小编:琉璃

对待人际关系要懂得尊重和理解,才能保持良好的沟通和合作。写总结时可以参考一些范文或优秀案例,但不要照搬照抄。请大家注意,以下是一些经验丰富的作者总结的范文,可以作为参考,但请勿抄袭。

保证金转让协议篇一

甲方与乙方就市_________医院门诊楼工程保证金纠纷一事,现经双方友好协商,自愿达成如下协议:

1.甲方因没有达到原合同有关“_________杯”工程质量约定,自愿放弃_________万元保证金。

2.乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。

3.甲方承诺今后不再就伍拾万元“_________杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求(包括法律诉讼)。

4.本协议一式二份,甲、乙双方各持一份。

________年________月________日。

保证金转让协议篇二

一、本申请书提交受理后,在当天开通银期转帐功能。银期转帐营业时间:周____到周____的_________。

二、客户太平洋卡姓名必须与保证金帐户姓名一致,为同一人。

三、此功能仅限个人使用。发现公款私存,期货公司(银行)有权取消功能,无需预先通知。

四、客户请牢记太平洋卡密码,卡丢失后,请及时向交通银行深圳分行营业网点办理挂失。

五、期货公司和银行可调整本功能,书面在营业场所公布,客户____日内未提出异议视为认可。

六、银行和期货公司终止本功能将提前____个月在营业场所公布。

七、本协议书由客户申请,期货公司审核,银行备案。

八、当客户有持仓头寸时,只可按可用资金的____%提取,但若当天提取金额超过日转账上限____万元,则需到期货经纪有限公司财务部办理手续。客户清户时需到期货经纪有限公司财务部办理手续。

九、当市场价格发生剧烈变化时,期货公司有权临时暂停交易风险较大客户的银期转帐功能。

十、申请人作以下承诺。

(一)本人自愿申请使用银期转帐功能,办理以上太平洋卡与期货公司资金帐户间的自动转帐,并对系统执行的有效委托负完全责任。

(二)本人保证以上填写资料真实、准确、有效,如有关资料发生变化时,及时备齐有效证件到期货公司办理变更手续,所有变更资料被受理后次日生效。

(三)本人保守各个密码秘密,对密码相符的一切交易承担全部责任。

(四)如因以下原因或使系统无法按时执行资金转帐指令,本人自愿放弃提出异议和请求经济陪偿的权利。

1.本人期货保证金帐户或太平洋卡之一项或同时已挂失、销户、或依法冻结。

2.因本人期货保证金帐户或太平洋卡可用余额不足导致交易不成功。

3.本人当日转帐额超过本系统规定的转帐金额、次数限制。

4.指令下达超过本系统规定的营业时间。

5.由于不可抗力因素,如通讯故障、电力中断、系统稳定性等因素造成本系统无法受理委托指令。

6.本人密码或太平洋卡在书面挂失前,已被他人冒领资金。

十一、银期转帐划转保证金业务只适用于____________市太平洋卡的客户。

十二、本协议一式三份,具有同等法律效力。

申请人签名:________________。

____________期货经纪有限公司。

银行:______________________。

保证金转让协议篇三

委托方:_________(甲方)开户银行:_________(乙方)。

建设单位:_________(丙方)。

根据______文件精神,______。为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下:

1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。

2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。

3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。

4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知,才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。

5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用“质量保证金”的,乙方负责由此引起的所有法律责任。

6.本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。

7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。

甲方(签章):_________乙方(签章):_________。

签订地点:_____________签订地点:_____________。

丙方(签章):_________。

_________年____月____日。

签订地点:_____________。

保证金转让协议篇四

甲方:

法定代表人 :

住所地:

乙方:

法定代表人:

住所地:

甲乙双方此前共同参与了合作开发 市 街以北地块的项目,并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利,双方经过协商,达成本合同:

一、甲方同意在本合同签订 当日向乙方交付 万元人民币的保证 金,用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款 利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任 。

否则,一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的,甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时,则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。

三、余下保证金的归还期限为:

四、因本合同发生争议的,双方协商解决,不成时,交由乙方住所地人民法院裁判;

五、本合同经双方签章后生效,合同一式二份,每方各执一份。

甲方:

乙方:

____年____月____日

保证金转让协议篇五

1.就项目,乙方作为施工单位,应于年月日之前将质量保证金人民币共计元存入甲方账户,甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。

2.乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方,甲方不得挪作他用。

3.工程出现质量缺陷问题,经甲方书面通知后,如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行维修,实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。

4.工程质保期满后3日内,甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。

5.甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当,或逾期不返还质量保证金的,甲方承担由此引起的所有法律责任。

6.未尽事宜,另行协商。在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。

7.本协议一式二份,甲、乙方各执一份,经双方签字或盖章后生效。(以下无正文)。

甲方(签章):_________________。

乙方(签章):________________。

____年_____月_____日。

签订地点:_____________。

保证金转让协议篇六

甲方与乙方就市_________医院门诊楼工程保证金纠纷一事,现经双方友好协商,自愿达成如下协议:

1.甲方因没有达到原合同有关“_________杯”工程质量约定,自愿放弃_________万元保证金。

2.乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。

3.甲方承诺今后不再就伍拾万元“_________杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求(包括法律诉讼)。

4.本协议一式二份,甲、乙双方各持一份。

甲方:________________乙方:________________。

________年________月________日。

保证金转让协议篇七

甲方:

乙方:

经甲、乙双方友好协商,双方就市场保证金事宜,达成如下协议:

一、乙方经甲方考察、评估并确认符合甲方开店条件后,甲乙双方签定经销合同,同时乙方向甲方交纳市场保证金(人民币)伍仟元,作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。

二、甲方收取市场保证金后,给乙方开具市场保证金收据,作为交、退款凭据,此收据由乙方妥善保管。

三、市场保证金不计息,双方经销合同终止后,按第五条规定,甲方凭市场保证金收据向乙方退还全部或部分市场保证金。

四、乙方若因主观原因造成经营不善,需要提前终止合同并退还保证金的,乙方需在约定的期限内按甲方制定的市场价格体系消化完所有货物后,可向甲方提出书面申请退还市场保证金。(附:市场保证金退还申请书)。

五、如果出现下列情况之一,甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金:

3.乙方如果低于甲方规定的最低市场价销售,以及不遵守工程申报制度等,导致破坏甲方市场秩序,甲方将部分或全部扣罚市场保证金:

3.1乙方故意扰乱市场秩序,导致甲方市场无法挽回,扣罚全部市场保证金;。

3.2乙方无意的造成市场秩序混乱,导致甲方市场无法挽回,扣罚80%市场保证金;。

4.乙方需按甲方制定的专卖店、专柜管理规定管理店面,若不按规定,经甲方抽查每违规一次,扣罚5~20%市场保证金。

5.乙方若经销____漆,必须遵守____的市场秩序,若有违规,将按原合同的附件六《补充协议》之规定进行处罚。

6.市场保证金被扣罚后,乙方须在两个月内将所扣部分如数补足,否则,将影响下一年度的合同续签。

六、本协议作为经销合同的附件,连合同一起执行并具同等法律效力。

七、本协议书一式三份,甲方执两份,乙方执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方:乙方:

委托代理人:主要经营者:

日期:日期:

保证金转让协议篇八

甲方:

乙方:

经甲、乙双方友好协商,双方就市场保证金事宜,达成如下协议:

一、乙方经甲方考察、评估并确认符合甲方开店条件后,甲乙双方签定经销合同,同时乙方向甲方交纳市场保证金(人民币)元,作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。

二、甲方收取市场保证金后,给乙方开具市场保证金收据,作为交、退款凭据,此收据由乙方妥善保管。

三、市场保证金不计息,双方经销合同终止后,按第五条规定,甲方凭市场保证金收据向乙方退还全部或部分市场保证金。

四、乙方若因主观原因造成经营不善,需要提前终止合同并退还保证金的,乙方需在约定的期限内按甲方制定的市场价格体系消化完所有货物后,可向甲方提出书面申请退还市场保证金。(附:市场保证金退还申请书)。

五、如果出现下列情况之一,甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金:

3.乙方如果高于甲方规定的最高市场价销售,以及不遵守工程申报制度等,导致破坏甲方市场秩序,甲方将部分或全部扣罚市场保证金:

3.1乙方故意扰乱市场秩序,导致甲方市场无法挽回,扣罚全部市场保证金;。

3.2乙方无意的造成市场秩序混乱,导致甲方市场无法挽回,扣罚80%市场保证金;。

4.乙方需按甲方制定的专卖店、专柜摊位管理规定管理店面,若不按规定,经甲方抽查每违规一次,扣罚5~20%市场保证金。

5.市场保证金被扣罚后,乙方须在两个月内将所扣部分如数补足,否则,将影响下一次的合同续签。

五、本协议作为经销合同的附件,连合同一起执行并具同等法律效力。

六、本协议书一式三份,甲方执两份,乙方执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方:乙方:

委托代理人:主要经营者:

保证金转让协议篇九

甲方与乙方就市________________工程保证金纠纷一事,现经双方友好协商,自愿达成如下协议:

1.甲方因没有达到原合同有关________________工程质量约定,自愿放弃________________万元保证金。

2.乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。

3.甲方承诺今后不再就伍拾万元________________质量保证金一事向乙方提出任何请求(包括法律诉讼)。

4.本协议一式二份,甲、乙双方各持一份。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。

法定代表人(签字):_______法定代表人(签字):_______。

____年____月____日____年____月____日。

保证金转让协议篇十

甲方:

乙方:

为保证甲方招投标活动的顺利进行,甲乙双方就交纳投标保证金事项,达成一致意见,并签订如下条款,以供双方遵守:

一、乙方自愿报名参加甲方组织的位于重庆市酉阳县街甲方拟招标酒店的招投标活动,乙方向甲方交纳投标保证金人民币现金万元(大写:万元)。

二、乙方如在竞标中中标,甲方应向其签发中标确认书,甲方在七日内全额退还投标保证金,并按中国人民银行同期贷款利率支付资金利息。

三、乙方如在竞标中未中标,甲方在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金,并支付利息,利息的计算方法如下:

1、如甲方在七日内全额退还保证金,应以乙方缴纳的保证金总额为基数,按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。

2、如甲方未在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金,甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数,并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方,利随本清。

四、乙方如在竞标中中标后,甲方无正当理由取消乙方的中标资格,甲方应全额退还乙方交纳的投标保证金本金,并且甲方还得向乙方支付乙方交纳的`投标保证金总额的50%,作为违约赔偿金。

五、如果甲方组织的招投标活动,在乙方交纳保证金后六个月仍未结束,甲方应在六个月期满的次日,将乙方缴纳的保证金全额退还给乙方,并按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。

如果甲方六个月期满后,没有全额退还乙方保证金,甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数,并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方,利随本清。

六、本协议书一式二份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字(盖章)后生效。

甲方单位公章:

甲方参加人员:

乙方:

联系电话:

日期

保证金转让协议篇十一

甲方:

乙方:

经甲、乙双方友好协商, 双方就市场保证金事宜,达成如下协议:

一、 乙方经甲方考察、评估并确认符合甲方开店条件后,甲乙双方签定经销合同,同时乙方向甲方交纳市场保证金(人民币) 元,作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。

二、 甲方收取市场保证金后,给乙方开具市场保证金收据,作为交、退款凭据,此收据由乙方妥善保管。

三、 市场保证金不计息,双方经销合同终止后,按第五条规定,甲方凭市场保证金收据向乙方退还全部或部分市场保证金。

四、 乙方若因主观原因造成经营不善,需要提前终止合同并退还保证金的,乙方需在约定的期限内按甲方制定的市场价格体系消化完所有货物后,可向甲方提出书面申请退还市场保证金。(附:市场保证金退还申请书)

五、 如果出现下列情况之一,甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金:

3.乙方如果高于甲方规定的最高市场价销售,以及不遵守工程申报制度等,导致破坏甲方市场秩序,甲方将部分或全部扣罚市场保证金:

3.1 乙方故意扰乱市场秩序,导致甲方市场无法挽回,扣罚全部市场保证金;

3.2乙方无意的造成市场秩序混乱,导致甲方市场无法挽回,扣罚80%市场保证金;

4.乙方需按甲方制定的专卖店、专柜摊位管理规定管理店面,若不按规定,经甲方抽查每违规一次,扣罚5~20%市场保证金。

5.市场保证金被扣罚后,乙方须在两个月内将所扣部分如数补足,否则,将影响下一次的合同续签。

六、本协议作为经销合同的附件,连合同一起执行并具同等法律效力。

七、本协议书一式三份,甲方执两份,乙方执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。

甲 方: 乙 方:

委托代理人: 主要经营者:

日 期: 日 期:

保证金转让协议篇十二

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同中得未尽事宜协商一致,特订立补充协议一。

一、根据承、发包人双方签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程》施工合同中专用条款第4.2条履约担保4.2.1条“按照投标文件的规定,承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金”

由于该条未明确履约担保金的退还具体时间,现补充明确为:按照投标文件的规定,承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金,基础工程完工,经验收合格由发包人及监理人书面确认后7日内发包人向承包人退还履约保证金总额的20%(无息退还);主体结构完工,经验收合格由发包人及监理书面确认后7日内退还履约保证金总额30%(无息退还),承包人承包范围内的工程全部完工,经发包人及监理人书面确认后7日内退还剩余的50%(无息退还)。

二、其他本补充协议若与原施工合同不一致的按本补充协议执行保证金退还协议书合同范本。此补充合同未涉及的条款,执行发包人与承包人签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同》。本补充协议与原施工合同具有同等法律效力。

三、本协议一式捌份,发包人、承包人各执肆份。

发包人:承包人:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

地址:地址:

电话:电话:

保证金转让协议篇十三

反担保保证人(以下简称乙方):____。

借款人(以下简称丙方):____。

根据丙方与甲方签订的号《委托保证合同》以及甲方与银行分(支行)(以下简称贷款人)签订的《保证合同》的约定,甲方为丙方与贷款人签订的《借款合同》提供保证担保,现乙方以其共同所有的或个别所有的、现在所有的及将来所有的全部财产为丙方向甲方提供反担保。

甲乙丙三方经协商一致达成协议,订立本合同。

第一条保证反担保范围。

丙方应向甲方支付的逾期担保费;。

丙方应向甲方支付的违约金;。

甲方垫付的以及甲方为实现债权支出的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费等)。

第二条反担保保证方式。

风险提示:____。

保证责任方式分为连带清偿责任和一般保证。

而一般保证只有在债务人不能履行(与不履行有区别)债务时,才承担保证责任。

因此当事人应根据担保目的的不同来确定保证方式,降低风险。

1、如乙方为多人,则乙方中多人各为独立的保证人。

2、本合同项下的保证具有独立性及完整性,不受其他担保合同效力的影响。

3、本合同的保证方式为连带责任保证:____乙方对反担保范围内债务的清偿与借款人承担无限连带责任。

4、如对甲方的反担保既有本保证又有物的担保,则乙方和物的担保人承担连带责任。

在实现担保权时,甲方可以请求乙方先行承担全部担保责任;。

甲方也可以请求乙方先对物的担保范围外的余额承担保证责任,然后再在物的担保变现后尚不能清偿的债权范围内承担保证责任。

第三条反担保保证期间。

风险提示:____。

现很多担保公司对于担保期间的设定并不重视,有的保证合同不设定保证期间,有的设定早于主债务合同履行期限届满的期间,这种设定都是被视为未约定保证期间。

一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。

因此,在未约定保证期间的情况下,债权人的权利实现期间就会大大缩短,极易因一时疏忽而使债权无法得到实现。

反担保保证期间自本合同生效之日起18个月。

第四条反担保保证的有效性。

1、本合同为《保证合同》的从合同,但本合同的有效性不受《保证合同》有效与否的影响。

即使在《保证合同》被法院或仲裁机构认定无效的情况下,反担保保证行为仍然有效。

2、本合同项下的反担保义务具有连续性,不因乙方发生人身或财产重大事故(如死亡、宣告失踪、丧失民事行为能力、自然灾害等)而受影响。

第五条声明。

乙方在此向甲方声明:____。

1、乙方清楚地知道丙方的经营范围、资信情况、财务和财产状况及本次借款的实际使用用途等情况。

2、乙方对本合同及所担保的《保证合同》的所有条款已全部通晓、理解并接受。

3、乙方为有完全民事行为能力的自然人,有权签署并履行本合同。

4、反担保保证期间,乙方不得向第三方提供超出其自身负担能力的担保。

第六条乙方的权利与义务及对甲方的授权。

一、乙方在反担保债务未全部清偿之前向甲方提供的全部资料均真实、完整、合法、有效。

二、接受甲方对其有关经济状况的监督和检查,并给予协助和配合。

三、在保证期间出现下列任一事项时,乙方应当及时书面通知甲方:____。

2、与乙方或乙方的主要负责人有牵连的重大违纪、违法或被索赔事件;。

3、乙方出现严重困难和财务状况发生恶化;。

5、乙方出现或即将出现诉讼或仲裁及其他法律纠纷;。

6、其他可能影响乙方财务状况和偿债能力的情况。

四、乙方在发生下列任一情况之前,必须书面通知甲方,并如实提交有关资料。

经甲方审查并书面同意之后,乙方才能付诸实施:____。

1、乙方进行对外投资或资产转让等重大事项;。

2、乙方转让本合同项下权利、义务;。

3、其他需要乙方书面同意的事项。

五、在保证期间,乙方不得向第三方提供超出其自身担保能力的担保或以任何有可能危及其担保能力的方式处置资产。

六、乙方在此授权甲方在甲方认为必要的时候,代表乙方全权处理其到期债权的追偿和追索事宜,由此得到的款项优先清偿乙方的反担保债务。

第七条违约及违约处理。

风险提示:____。

违约责任条款的设定通常情况下是为了促使合同各方当事人信守约定、严格履行合同的保障性举措,但是,对债权人而言,它又是变通、确保债务人不履行借款合同时,对合同借款期限届满后超出法律规定利息部分实现的重要手段和杠杆。

违约责任即可以强化债权人的权利。

但约定不当的,也可能使债权人受偿范围受限。

乙方发生下列任一事件时,即构成乙方在本合同项下的违约:____。

1、乙方不按约定履行保证责任;。

2、乙方违反本合同第四条或第五条的规定;。

3、乙方违反本合同的其他任何条款。

二、违约处理。

违约发生后,甲方有权对乙方采取下列一项或多项措施:____。

1、限期纠正违约;。

2、有权从乙方的任何账户中扣收其所担保的全部债务;。

3、甲方有权采取的任何其他措施。

三、丙方出现担保合同所列任一违约情形时,甲方也有权对乙方采取上述一项或者多项措施。

第八条权利的保留。

在本合同履行期间,乙方延缓履行合同中的义务,或甲方对乙方任何违约或者延误行为施以的任何宽容、宽限,均不能损害、影响、限制甲方依本合同和有关法律规定享有的一切权利,也不能视为甲方对任何违反本合同行为的许可或者默许,也不能视为甲方放弃对乙方现在或者将来的违约行为采取行动的权利。

第九条通知。

如乙方变更地址、电话和传真号码,须事先以书面形式通知甲方。

否则,甲方按上述地址对其发出通知,即视为已履行通知义务。

通知必须使用中文。

第十条合同的修改、补充和解释。

1、本合同的任何修改或补充均应以书面形式作出并构成本合同的组成部分。

2、本合同的解释应当按照本合同的目的、所使用的词句、有关条款、交易习惯以及诚实信用原则,确定合同条款的真实意思。

第十一条适用法律及合同争议解决。

本合同适用中华人民共和国法律。

在合同履行期间,双方如发生争议或纠纷,可以协商解决。

协商不成,可通过向有管辖权的人民法院起诉的方式解决。

第十二条合同生效。

乙方为多人而只有部分人签章,该合同仍即时对其生效。

第十三条合同文本。

本合同一式三份,当事人各执一份,均具有同等法律效力。

第十四条补充条款。

甲方:____。

签字日期:____

乙方:____。

签字日期:____

丙方:____。

签字日期:____

保证金转让协议篇十四

乙方:

为保证四川省泸县第四中学1#、2#、3#学生宿舍收费权转让招投标活动顺利进行,甲乙双方就报名参加招投标活动者,须交纳投标保证金,达成如下一致意见,签订如下协议条款。

一、乙方自愿报名参加四川省泸县第四中学1#、2#、3#学生宿舍收费权转让招投标活动,向甲方交纳投标保证金人民币现金200万元(贰佰万元)。

二、乙方如在竞标中中标,甲方向其签发中标确认书,乙方将投标保证金中的50万元(伍拾万元)转为乙方向甲方缴纳的四川省泸县第四中学1#、2#、3#学生宿舍收费权转让经营过程保证金,150万元(壹佰伍拾万元)转作学生宿舍收费权转让金。

三、乙方如在竞标中中标,但放弃中标权(弃标),其投标保证金不予退还,作违约金处理。乙方如在竞标中未中标,甲方在七日内无息退还其投标保证金。

四、乙方如在竞标中中标,但后查乙方在投标过程中弄虚作假,甲方有权取消乙方的中标资格,并且乙方交纳的投标保证金不予退还,作违约金处理。

五、乙方如在竞标中中标后,甲方无正当理由取消乙方的中标资格,甲方全额退还乙方交纳的投标保证金本金,并且甲方还得向乙方支付乙方交纳的投标保证金数额的50%,作为违约赔偿金。

六、本协议书一式二份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字(盖章)后生效。乙方的投标保证金转为乙方向四川省泸县第四中学缴纳的1#、2#、3#学生宿舍收费权转让经营过程保证金和转让金或甲方在开标日起七日内无息退还乙方投标保证金后,本协议书自动失效。

甲方单位公章:乙方负责人:

甲方法定代表人:乙方参加人员:

甲方参加人员:乙方联系电话:

20_______年____月________日。

保证金转让协议篇十五

保证金是指用于核算存入银行等金融机构各种保证金性质的存款。下面本站小编给大家带来保证金。

协议书。

范文,供大家参考!

甲方:××市×××房地产开发有限公司法定代表人:

住所地:

乙方:×××××房地产开发有限公司法定代表人:

住所地:××市×××路。

甲乙双方此前共同参与了合作开发××市××街以北地块的项目,并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利,双方经过协商,达成本合同:

一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付××××万元人民币的保证金,用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。

否则,一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的,甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时,则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。

三、余下保证金的归还期限为:

四、因本合同发生争议的,双方协商解决,不成时,交由乙方住所地人民法院裁判;。

五、本合同经双方签章后生效,合同一式二份,每方各执一份。

甲方:××市×××房地产开发有限公司。

乙方:×××××房地产开发有限公司。

甲方(采购代理机构):广州市政府采购中心。

乙方(供应商):

为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目,简化投标保证金交纳,退还手续,提高采购效率,依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定,甲乙双方经协商,在平等自愿的基础上,就预存保证金的有关事宜达成协议如下:

第一条预存保证金金额,收取,退还。

1.乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元,作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。

2.乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后,向乙方出具收据并发放一张"预存保证金卡".

3.办理退还预存保证金手续时,乙方应书面向甲方提出并退回"预存保证金卡".甲方在确认乙方手续齐全后,5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金最新保证金。

合同范本。

最新保证金合同范本。预存保证金所孳生的利息全部上缴广州市财政。

第二条预存保证金的使用和管理。

1.除采购文件另有规定外,"预存保证金卡"作为乙方参与甲方组织的政府采购项目时递交投标文件的凭证,无须另行交纳投标保证金;双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。

2.个别特殊或采购金额较大的项目,甲方有权在采购文件中规定"不接受预存保证金卡",乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后,甲方依法退回该项目保证金。

3.乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时,甲方依法扣减预存保证金,并上缴广州市财政。乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足,否则,乙方的"预存保证金卡"失效。

4."预存保证金卡"仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用,乙方不得转借,出租,抵押或用于其他用途。

5.甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的"保证金专用账户",按国家有关法律法规进行管理和使用,不得挪作他用。

第三条争议解决方式。

本协议发生争议,由双方协商或由政府采购监管部门调解解决;协商或调解不成,双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。

第四条协议生效和期限。

最新保证金合同范本合同范本。

2.在本协议履行期间,甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提出,要求甲方退还预存保证金,终止协议。甲方提出终止协议,必须提前10个工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金,本协议长期有效。

3.在本协议履行期间,如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更,双方可协商修改,补充相关条款。

4.本协议一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。

甲方:

(盖章)。

乙方:

(盖章)。

法定代表人:

(签字或盖章)。

法定代表人:

(签字或盖章)。

地址:

发包人(全称):四川美术学院。

承包人(全称:重庆建工第三建设有限责任公司。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程。

施工合同。

中得未尽事宜协商一致,特订立补充协议一。

一、根据承、发包人双方签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程》施工合同中专用条款第4.2条履约担保4.2.1条“按照投标文件的规定,承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金”

由于该条未明确履约担保金的退还具体时间,现补充明确为:按照投标文件的规定,承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金,基础工程完工,经验收合格由发包人及监理人书面确认后7日内发包人向承包人退还履约保证金总额的20%(无息退还);主体结构完工,经验收合格由发包人及监理书面确认后7日内退还履约保证金总额30%(无息退还),承包人承包范围内的工程全部完工,经发包人及监理人书面确认后7日内退还剩余的50%(无息退还)。

二、其他本补充协议若与原施工合同不一致的按本补充协议执行保证金退还协议书合同范本。此补充合同未涉及的条款,执行发包人与承包人签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同》。本补充协议与原施工合同具有同等法律效力。

三、本协议一式捌份,发包人、承包人各执肆份。

发包人:承包人:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

地址:地址:

电话:电话:

保证金转让协议篇十六

乙方(供应商):

为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目,简化投标保证金交纳,退还手续,提高采购效率,依据(中华人民共和国合同法),(中华人民共和国政府采购法)等相关法律法规的规定,甲乙双方经协商,在平等自愿的基础上,就预存保证金的有关事宜达成协议如下:

第一条 预存保证金金额,收取,退还

1、乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元,作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。

2、乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后,向乙方出具收据并发放一张"预存保证金卡"。

3、办理退还预存保证金手续时,乙方应书面向甲方提出并退回"预存保证金卡"。甲方在确认乙方手续齐全后,5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金。预存保证金所孳生的利息全部上缴广州市财政。

第二条 预存保证金的使用和管理

1、除采购文件另有规定外,"预存保证金卡"作为乙方参与甲方组织的政府采购项目时递交投标文件的凭证,无须另行交纳投标保证金;双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。

2、个别特殊或采购金额较大的项目,甲方有权在采购文件中规定"不接受预存保证金卡",乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后,甲方依法退回该项目保证金。

3、乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时,甲方依法扣减预存保证金,并上缴广州市财政。乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足,否则,乙方的"预存保证金卡"失效。

4、 "预存保证金卡" 仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用,乙方不得转借,出租,抵押或用于其他用途。

5、甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的"保证金专用账户",按国家有关法律法规进行管理和使用,不得挪作他用。

第三条 争议解决方式

本协议发生争议,由双方协商或由政府采购监管部门调解解决;协商或调解不成,双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。

第四条 协议生效和期限

1、本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效。xx年2月18日前已发采购公告的项目,由于未在采购文件中注明相关内容,不适用本协议。

2、在本协议履行期间,甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提出,要求甲方退还预存保证金,终止协议。甲方提出终止协议,必须提前10个工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金,本协议长期有效。

3、在本协议履行期间,如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更,双方可协商修改,补充相关条款。

4、本协议一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。

甲方:(盖章)

乙方:(盖章)

法定代表人:(签字或盖章)

法定代表人:(签字或盖章)

保证金转让协议篇十七

乙方(供应商):。

为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目,简化投标保证金交纳,退还手续,提高采购效率,依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定,甲乙双方经协商,在平等自愿的基础上,就预存保证金的有关事宜达成协议如下:。

第一条预存保证金金额,收取,退还。

1.乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元,作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证.

2.乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金.甲方收到乙方预存保证金后,向乙方出具收据并发放一张"预存保证金卡".

3.办理退还预存保证金手续时,乙方应书面向甲方提出并退回"预存保证金卡".甲方在确认乙方手续齐全后,5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金.预存保证金所孳生的利息全部上缴广州市财政.

第二条预存保证金的使用和管理。

1.除采购文件另有规定外,"预存保证金卡"作为乙方参与甲方组织的政府采购项目时递交投标文件的凭证,无须另行交纳投标保证金;双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减.

2.个别特殊或采购金额较大的项目,甲方有权在采购文件中规定"不接受预存保证金卡",乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金.项目结束后,甲方依法退回该项目保证金.

3.乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时,甲方依法扣减预存保证金,并上缴广州市财政.乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足,否则,乙方的"预存保证金卡"失效.

4."预存保证金卡"仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用,乙方不得转借,出租,抵押或用于其他用途.

5.甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的"保证金专用账户",按国家有关法律法规进行管理和使用,不得挪作他用.

第三条争议解决方式。

本协议发生争议,由双方协商或由政府采购监管部门调解解决;协商或调解不成,双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁.

第四条协议生效和期限。

年2月18日前已发采购公告的项目,由于未在采购文件中注明相关内容,。

2.在本协议履行期间,甲乙双方都有权单方面终止协议.乙方可随时书面提出,要求甲方退还预存保证金,终止协议.甲方提出终止协议,必须提前10个工作日书面通知乙方.退款当日本协议即自行解除.如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金,本协议长期有效.

3.在本协议履行期间,如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更,双方可协商修改,补充相关条款.

4.本协议一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力.

甲方:。

(盖章)。

乙方:。

(盖章)。

法定代表人:。

(签字或盖章)。

法定代表人:。

(签字或盖章)。

地址:。

地址:。

电话:。

电话:。

手机:。

手机:。

传真:。

传真:。

签约日期:

签约日期:

保证金转让协议篇十八

oooo有限公司(以下称乙方)于20xx年10月1日起接管xxxx有限公司(以下称甲方)服务的z小区,因甲方在财务移交时,乙方未收到甲方应移交的56户、金额在56000元z小区业主装修保证金,主要原因是其中有部分业主未交纳甲方的物业管理费,所以乙方没有责任对甲方提供的明细进行核实,为保证乙方接管后对z小区正常的运营管理和服务,减少乙方今后与业主为装修保证金产生不必要的矛盾。经甲乙双方经友好协商,就z小区业主装修保证金退还事宜,达成协议如下:

一、甲方的责任:

1、甲方承诺乙方全权负责z小区业主装修保证金的退还,负责解决相对应的问题,不留任何矛盾和问题给乙方,否侧甲方承担一切后果和责任。就装修保证金退还事宜,甲方将在小区公示告知业主:由甲方全权负责装修保证金的.退还。

2、在z小区小区移交后,乙方在收缴物业费过程中,如由于装修保证金的问题与业主发生分歧,甲方的相关负责人必须前来解释并协调相关问题,如甲方拖沓、推诿,造成业主与乙方的矛盾,所造成的一切后果,由甲方承担。

二、押金退还的方式。

1、为更好的为业主服务,乙方同意先预放五户的装潢押金,金额5000元在乙方z小区项目处,用于20xx年10月1日以后凭a物业或甲方装潢押金凭证,不欠物业管理费的前来退还装修保证金的业主,乙方将根据甲方提供的《装修保证金未退明细表》做好记录,办理退还手续。五户费用结清后由乙方凭装潢押金单跟甲方办理结算,依次类推。如因欠费等其它原因的,乙方不能代办的,乙方及时联系甲方指定人员g。该经办人接到电话后1小时内甲方应到z小区办理业主退款事宜,如因甲方拖沓、推诿未能及时前来处理,使得业主与乙方产生矛盾所导致的一切后果,由甲方承担。

三、其它约定:

1、甲方提供的未移交56户、金额在56000元装潢押金作为本合同的附件,

2、本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙各方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

四、合同的效力。

1、本合同自甲乙双方法定代表人签字并加盖单位公章之日起生效。

2、本协议一式四份,甲方、乙方、各二份,均具有同等法律效力。

3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具。

有同等的法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

签订地点:签订地点:

年____月____日年____月____日。

本协议一式四份,双方各执二份。

保证金转让协议篇十九

甲方:

乙方:

经甲、乙双方友好协商,双方就市场保证金事宜,达成如下协议:

一、乙方经甲方考察、评估并确认符合甲方开店条件后,甲乙双方签定经销合同,同时乙方向甲方交纳市场保证金(人民币)伍仟元,作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。

二、甲方收取市场保证金后,给乙方开具市场保证金收据,作为交、退款凭据,此收据由乙方妥善保管。

三、市场保证金不计息,双方经销合同终止后,按第五条规定,甲方凭市场保证金收据向乙方退还全部或部分市场保证金。

四、乙方若因主观原因造成经营不善,需要提前终止合同并退还保证金的,乙方需在约定的期限内按甲方制定的市场价格体系消化完所有货物后,可向甲方提出书面申请退还市场保证金。(附:市场保证金退还申请书)。

五、如果出现下列情况之一,甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金:

3.乙方如果低于甲方规定的最低市场价销售,以及不遵守工程申报制度等,导致破坏甲方市场秩序,甲方将部分或全部扣罚市场保证金:

3.1乙方故意扰乱市场秩序,导致甲方市场无法挽回,扣罚全部市场保证金;

4.乙方需按甲方制定的专卖店、专柜管理规定管理店面,若不按规定,经甲方抽查每违规一次,扣罚5~20%市场保证金。

5.乙方若经销****漆,必须遵守****的市场秩序,若有违规,将按原合同的附件六《补充协议》之规定进行处罚。

6.市场保证金被扣罚后,乙方须在两个月内将所扣部分如数补足,否则,将影响下一年度的合同续签。

六、本协议作为经销合同的附件,连合同一起执行并具同等法律效力。

七、本协议书一式三份,甲方执两份,乙方执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方:乙方:

委托代理人:主要经营者:

日期:日期:

安全协议书【推荐】。

打架调解协议书【推荐】。

保证金转让协议篇二十

甲方:(出让人)。

乙方:(受让人)。

甲方系有限公司的股东,出资额为万元,占公司总股本的%,甲方愿出售其中万元(原值)股份,占公司总股本的%;(下称“合同股份”)。

乙方愿受让有述股份。

经友好协商,双方立约如下:

甲方同意将合同股份转让给乙方。乙方承诺以现金受让合同股份。经双方协商,合同股份定价为元/股,股份收购总价款为元。

在本合同签署之日起_______年______月______日之前,乙方向甲方一次性支付股份转让款。

双方确定,本合同自签署后之日起______日内为交割期。在交割日内,双方依据本合同及有关法规的规定办理合同股份过户手续。

本合同自双方签字盖章并经张家港??医药有限公司股东会通过后生效。

合同股份转让中所涉及的各种税项由双方依照有关法律承担。

不存在限制合同股份转移的任何判决、裁决。

甲方向乙方提供的一切资料、文件及所作出的一切声明及保证都是完全真实、完整、准确的,没有任何虚假成份。

甲方保证认真履行本合同规定的其他义务。

双方系按有限公司年。

月份审计报吿反应的财务数据商定的转让价格,如该财务数据与实际情况有不附,比如有审计报告中未反应的.应付或担保等项,因此造成的损失由原股份所有人按股份比例负担。

乙方保证履行本合同规定的应当由乙方履行的其他义务。

乙方保证完整、准确、及时地向甲方以及相关机构提供其主体资格、业务范围以及其他为核实公司受让合同股份资格条件的证明资料。

一方违约,致使本合同不能履行,应当向守约方支付合同总价款_______%的违约金。

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由双方协商解决。协商不成时,提交公司所在地有管辖权的人民法院依法裁决。

甲方签名:年月日。

乙方签名:年月日。

保证金转让协议篇二十一

法定代表人:____。

电话:____。

法定代表人:____。

电话:____。

债权人(以下简称贷款方):____。

法定代表人:____。

电话:____。

经__________银行____________县支行__________营业所(以下简称贷款方)与__________(以下简称借款方)充分协商,签订本合同,共同遵守。

分期还款计划。

日期

金额。

利率。

用途。

借款本金。

二、贷款方应按期、按额向借款方提供贷款,否则,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金,违约金数额的计算与逾期贷款罚息同,即为_____%。

三、贷款利率,按银行贷款现行利率计息。如遇调整,按调整的新利率和计息办法计算。

四、借款方应按协议使用贷款,不得转移用途。否则,贷款方有权停止发放新贷款。直至收回已发放的贷款。

五、借款方如不按规定时间、额度用款,要付给贷款方违约金。违约金按借款额度、天数、按借款利率的_____%计算。

六、借款方保证按借款契约所订期限归还贷款本息。如需延期,借款方至迟在贷款到期前3天,提出延期申请,经贷款方同意,办理延期手续。但延期最长不得超过原订期限的一半。贷款方未同意延期或未办理延期手续的逾期贷款,加收罚息。

七、借款方的借款由担保人用__________作担保。

八、贷款到期后1个月,如借款方不按期归还本息时,由担保单位(或担保人)负责为借款方偿还本息和逾期罚息。

九、本协议书一式_____份,借款贷款双方各执正本1份,担保单位(担保人)1份,公证单位1份。

十、本协议书经双方签字之日起,即发生法律效力。

借款方。

借款单位(人):____。

负责人(章):____。

经办人(章):____。

借款方担保:___。

担保单位(或担保人):___。

贷款方:___。

贷款单位:____(章)。

贷款审批小组组长(章):____。

公证单位:____。

公证机关:____。

公证机关负责人:____。

签约日期:_______年___月___日

签约地点:____。

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/13456912.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档