合同是商业活动中必不可少的一部分，它确保了合作双方的权益和安全。编写合同前，要对相关条款进行仔细研究和评估，确保其合理性和可行性。以下是一些常见的合同样本，供大家参考了解。
防火门供货合同篇一
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就防火门供货的有关事宜达成如下协议。
一、货物名称、数量、规格、价格见附件。附件为本合同的组成部分。
二、质量标准：符合国家相应的标准。
三、履行期限：为_____年_______月_______日至_____年_______月_______日。
四、施工及交货地点：梅河口市友谊医院。
五、结算方式：在合同签订日起，甲方应支付乙方货款的80%的定金，乙方均可安排生产;乙方在货物全部安装到位后，甲方须付货物20%的货款。
六、违约责任。
1.一方迟延交货或迟延支付货款的，应每日按照迟延部分货款的标准向对方支付违约金。迟延超过10日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。
2.因乙方未提供必要的交货验收条件致使甲方无法按时交货的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。
3.乙方交付的货物不符合质量要求的，甲方有权拒收，并及时通知乙方;质量问题严重的，甲方有权解除合同。因不符合要求质量给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
4.一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的，应赔偿由此给对方造成的损失。
八、争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，依法向供货方人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
九、本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
防火门供货合同篇二
在建筑工程和各种工业建设中,防火门的被用在安全疏散通道、防火区和重要设备房间的防火分隔,那么对于防火门供货合同你了解多少呢?以下是在本站小编为大家整理的防火门供货合同范文，感谢您的阅读。
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就防火门供货的有关事宜达成如下协议。
一、货物名称、数量、规格、价格见附件。附件为本合同的组成部分。
二、质量标准：符合国家相应的标准。
三、履行期限：为20xx年5月16日至20xx年6月5日。四、施工及交货地点：梅河口市友谊医院。
五、结算方式：在合同签订日起，甲方应支付乙方货款的80%的定金，乙方均可安排生产;乙方在货物全部安装到位后，甲方须付货物20%的货款。
六、违约责任。
1.一方迟延交货或迟延支付货款的，应每日按照迟延部分货款的标准向对方支付违约金。迟延超过10日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。
2.因乙方未提供必要的交货验收条件致使甲方无法按时交货的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。
3.乙方交付的货物不符合质量要求的，甲方有权拒收，并及时通知乙方;质量问题严重的，甲方有权解除合同。因不符合要求质量给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
4.一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的，应赔偿由此给对方造成的损失。
八、争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，依法向供货方人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
九、本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方(需方)：
乙方(供方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，甲方因鑫诚古城嘉苑工程需要，向乙方购买一批木质防火门，经双方充分协议，以资共同信守。
一、产品数量、规格型号、单价、金额及内容。
二、承包内容。
甲、乙级木质防火门的制作、运输、安装，包括锁，闭门器等全部五金配件。
三、产品质量要求和计量及结算方式。
1.防火门耐火等级按国家标准生产，安装质量按施工规范，质量等级为合格，并符合当地消防部门验收。
2.按照施工图设计尺寸计算;具体安装樘数以实际为准。
四、交货时间、运输方式及费用。
1.按土建的施工进度配合安装，门框门扇进场时间待甲方通知。
2.运费费用由供方负责。
五、付款方式及期限。
1.签订合同后甲方预付10%定金。
2.防火门门框进场安装完毕经检验合格后支付合同款的30%。
3.防火门门扇进场安装完毕经检验合格后支付总货款的50%。
4.防火门消防验收合格支付总货款的8%。。2%作保俢金。待保修期满一个月内付清。
5.防火门的消防验收由乙方负责。
六、违约责任及其他约定事项。
1.因质量不合格引起的经济损失全部由乙方负责。
2.乙方施工安装用电及材料升降机由甲方跟总包协调。
七、安全责任与要求：
1、乙方人员进入现场必须遵守施工现场一切安全生产、文明施工。
规章制度。
服从甲方管理保证工程的顺利进行。
2、对乙方不服从管理或有盗窃行为的人员，甲方有权利要求乙方辞退;情节严重的，甲方有权移交司法机关处理。
4、在施工过程中，如出现安全事故，由乙方负责处理，一切费用由乙方承担。
八、解决纠纷方式。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，达成如下协议，双方遵照执行。
一、工程名称及内容：小区住宅楼防火门制作、安装。
二、工程地点：
注：1、本单价包括材料费、加工制作费、运输费、维修费、安装调试费、技术服务等相关费用。
2、完工后，按实际数量据实结算。
3、本工程所产生的税费由乙方全额承担。
四、产品、质量标准：
1、进户门颜色花型以样品为准，门扇钢板厚度mm，门框钢板厚度mm，四个铰链。
2、楼宇门开启方向全部右开，带对讲系统，质量要求符合国家质量标准。
3、门扇表面要光滑、无刻痕、坑点，开关灵活，与门框闭合严密。
4、锁具要求完全对应配件以及门的开孔，门锁开关要灵活。
五、工期要求：自合同签订之日起20天内，所订产品必须进入甲方工地，30日内安装完工，或依据土建工程进度甲乙双方商定。
六、付款方式：
1、产品进入施工现场并安装完后，甲方支付乙方合同总价的80%。
2、甲方验收合格、资料齐全且交付施工单位，支付至合同总价的90%。
3、单位工程竣工验收合格后，付至合同总价的95%。预留合同总价的5%作为质量保证金，保证金于保修期满后，无质量问题，一次性付给乙方。质量保修期从验收合格之日起计算，期限为一年。保修期内若出现质量问题，由乙方免费维修。由于甲方原因而进行的维修，乙方只承担人工费。
七、甲方责任：
(1)全面履行合同，确保乙方正常施工。
(2)按时支付工程款，提供本工程要求的技术资料，提供施工所需电源，负责施工现场的组织协调工作，电费由乙方承担。
八、乙方责任：
(1)按合同约定保质保量，准时供货，对不合格要求的产品及时更换。
(2)全面履行。
施工合同。
严格按要求组织施工严格履行质量、安全责任、文明施工确保按期完工。
(3)应提供生产许可证、检验报告、合格证等相关资料。
九、安全责任：
在施工过程中，乙方要注意自身安全，严格做好安全防范措施，遵守安全操作规程，如乙方发生安全事故，责任自负，甲方不承担任何经济与行政责任。
十、违约责任：
1、双方必须遵守合同，不得违约，如有违约，按照《合同法》执行。
2、乙方必须服从甲方、监理的管理、协调与监督，否则甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。乙方应加强与土建、安装等施工队伍的协调和配合，如与土建有矛盾时，及时通知监理、甲方出面协调。
3、乙方所提供的品种、规格、质量不符合国家有关规定时，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误安装合同，每逾期一日，乙方应按合同总价的千分之五计算向甲方偿付罚金。
4、乙方如未按期完工，每延迟一天，乙方应支付合同总价的1%作为违约金。
十一、争议与纠纷处理：
甲乙双方因履行本合同发生的争议，应尽量协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十二、附则：
本合同待甲乙双方约定完成后自动终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
防火门供货合同篇三
乙方(供方)：_______。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，甲方因鑫诚古城嘉苑工程需要，向乙方购买一批木质防火门，经双方充分协议，以资共同信守。
____________________________。
甲、乙级木质防火门的制作、运输、安装，包括锁，闭门器等全部五金配件。
1.防火门耐火等级按国家标准生产，安装质量按施工规范，质量等级为合格，并符合当地消防部门验收。
2.按照施工图设计尺寸计算;具体安装樘数以实际为准。
1.按土建的施工进度配合安装，门框门扇进场时间待甲方通知。
2.运费费用由供方负责。
1.签订合同后甲方预付10%定金。
2.防火门门框进场安装完毕经检验合格后支付合同款的30%。
3.防火门门扇进场安装完毕经检验合格后支付总货款的50%。
4.防火门消防验收合格支付总货款的8%~2%作保俢金。待保修期满一个月内付清。
5.防火门的消防验收由乙方负责。
1.因质量不合格引起的经济损失全部由乙方负责。
2.乙方施工安装用电及材料升降机由甲方跟总包协调。
1、乙方人员进入现场必须遵守施工现场一切安全生产、文明施工规章制度、服从甲方管理、保证工程的顺利进行。
2、对乙方不服从管理或有盗窃行为的人员，甲方有权利要求乙方辞退;情节严重的，甲方有权移交司法机关处理。
4、在施工过程中，如出现安全事故，由乙方负责处理，一切费用由乙方承担。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
防火门供货合同篇四
发包方：_______(以下简称甲方)。
承包方：_______(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，达成如下协议，双方遵照执行。
小区__________住宅楼防火门制作、安装。
注：
1、本单价包括材料费、加工制作费、运输费、维修费、安装调试费、技术服务等相关费用。
2、完工后，按实际数量据实结算。
3、本工程所产生的税费由乙方全额承担。
1、进户门颜色花型以样品为准，门扇钢板厚度____________________mm，门框钢板厚度__________mm，四个铰链。
2、楼宇门开启方向全部右开，带对讲系统，质量要求符合国家质量标准。
3、门扇表面要光滑、无刻痕、坑点，开关灵活，与门框闭合严密。
4、锁具要求完全对应配件以及门的开孔，门锁开关要灵活。
自合同签订之日起20天内，所订产品必须进入甲方工地，30日内安装完工，或依据土建工程进度甲乙双方商定。
1、产品进入施工现场并安装完后，甲方支付乙方合同总价的80%。
2、甲方验收合格、资料齐全且交付施工单位，支付至合同总价的90%。
3、单位工程竣工验收合格后，付至合同总价的95%。预留合同总价的5%作为质量保证金，保证金于保修期满后，无质量问题，一次性付给乙方。质量保修期从验收合格之日起计算，期限为一年。保修期内若出现质量问题，由乙方免费维修。由于甲方原因而进行的维修，乙方只承担人工费。
(1)全面履行合同，确保乙方正常施工。
(2)按时支付工程款，提供本工程要求的技术资料，提供施工所需电源，负责施工现场的组织协调工作，电费由乙方承担。
(1)按合同约定保质保量，准时供货，对不合格要求的产品及时更换。
(2)全面履行施工合同，严格按要求组织施工，严格履行质量、安全责任、文明施工，确保按期完工。
(3)应提供生产许可证、检验报告、合格证等相关资料。
在施工过程中，乙方要注意自身安全，严格做好安全防范措施，遵守安全操作规程，如乙方发生安全事故，责任自负，甲方不承担任何经济与行政责任。
1、双方必须遵守合同，不得违约，如有违约，按照《合同法》执行。
2、乙方必须服从甲方、监理的管理、协调与监督，否则甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。乙方应加强与土建、安装等施工队伍的协调和配合，如与土建有矛盾时，及时通知监理、甲方出面协调。
3、乙方所提供的品种、规格、质量不符合国家有关规定时，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误安装合同，每逾期一日，乙方应按合同总价的千分之五计算向甲方偿付罚金。
4、乙方如未按期完工，每延迟一天，乙方应支付合同总价的1%作为违约金。
甲乙双方因履行本合同发生的争议，应尽量协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
本合同待甲乙双方约定完成后自动终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
防火门供货合同篇五
需方(甲方)：(以下简称甲方)。
供方(乙方)：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法规规定，并结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方权利、义务，经双方协商一致，签订本合同。合同内容如下：
一、工程概况。
1.1工程名称：
1.2工程地址：
1.3工程性质：
二、承包范围。
2.1本合同承包范围范围包括但不限于：防火门和防火卷帘的制作、安装、产品检测、工程验收、成品保护、工程移交、保修，以及为完成本项工程所必须的工作。
2.2按有关法律、法规、规定之要求，于甲方要求时间提交有关所需之文件，该文件必须满足质监站、消防部门及苏州市档案馆归档文件的一切要求，以便甲方能照上述规定申请及领取所需之有关文件。
2.3乙方于工程竣工时提交所有的工程完整竣工文件4套及电子文件1套并承担相关费用。
2.4乙方应当对其他承包人的工作进行检查、督导、成品及半成品进行保护。
2.5以上给出的工程承包范围和说明描述只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，详细的工作范围须参阅甲方提供的设计变更、施工图纸、合同条款等资料，以完全了解本工程的实际范围，负责整个工程所有的施工任务，乙方不能拒绝执行完成全部工程且需执行的在上面遗漏的工作。
已包含的五金配件指：门锁、合页、拉手、闭门器、插销等按规定应配置的五金配件;防火卷帘包含电机、控制箱。
3.2单价中包含履行合同过程中发生的材料费、制作、包装、运输、装卸、安装、税费等完一切费用。
3.3本单价为乙方需确保消防、技监、质监等验收一次性通过。
四、交货方式。
4.1交货地点：苏州市相城区齐门北大街东、太阳路南、采莲路西、富元路北工地内。
4.2乙方应按甲方要求在指定的地点卸货，本合同为“交钥匙工程”，货物的卸货、保管等由乙方负责，甲方负责协调卸货场地。
4.3产品在到达甲方所要求上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方办理，乙方自行承担交货、验收合格前的一切费用和风险。
4.4乙方在收到甲方书面(或传真、短信)通知后。
五、付款方式。
5.1按甲方与中亿丰建设公司的合同约定方式，到甲方帐户的工程款同比例支付给乙方。
5.2剩余总价5%作为质量保证金待质保期(24个月)期满后30个工作日内，无质量问题无息一次付清。
六、质量要求。
6.1乙方保证所供产品，包括并不限于门的厂家、品牌、类别、级别、执行标准、规格型号、材质及配备的五金配件(如防火锁、闭门器、不锈钢合页、插销等全部五金配件)及安装质量，必须符合现行国家和苏州市的相关规范、规定要求，确保一次性通过消防、质监、技监等政府相关部门的验收，否则视为违约，并承担未能通过验收所发生的所有风险与损失。
6.2乙方制作、安装的产品质量、开启方向等必须符合甲方提供的设计建筑图纸、甲方技术交底等。乙方对甲方提供的图纸在加工前必须去现场进行复核，交将确认盖章后的复核结果提交给甲方。
6.3乙方产品在安装、验收及使用过程中发现质量问题的，乙方仍应当承担产品质量的责任和义务。
七、合同工期：
7.1拟开工日期：月拟竣工日期：年月日
7.3乙方供货、门框安装、门扇安装完成日期必须无条件满足甲方施工进度要求。
八、甲方责任。
8.1甲方负责解决落实堆料场地和结构工程内现有的库房，现场存在的脚手架、工作平台、垂直运输机械，工程用水(保证现场有水源点)、用电(保证每栋楼内至少提供一个电源点)，从水电源点接驳至工作面由乙方自行解决，此费用由乙方承担。
8.2甲方负责确认户门图纸及材料、颜色等技术标准。
8.3甲方负责按合同约定向乙方支付合同款。
8.4甲方负责组织工程验收。
九、乙方责任。
9.1乙方按照本合同就施工质量和进度对甲方负责，乙方应根据甲方所提供的图纸资料及有关技术要求精心组织该项工程，材料质量、安装施工质量符合国家质量标准、顺利通过验收。如果乙方因为以上原因造成甲方无法按时交验竣工，造成的一切损失由乙方承担。
9.2乙方应遵守苏州市关于承包工程所需资质和技术能力的有关规定，并已获得在本地从事承包工程的资格，承担由此产生的一切法律责任。
9.3乙方指派现场施工项目经理负责施工现场的全面工作，根据《建设工程项目管理规范》(gb/t50306-20xx)和合同约定规范化管理本工程，并处理现场有关事宜，本工程施工项目经理或其授权代表必须参加甲方每周五晚上召开的生产协调会，代表乙方做出决定和遵照甲方指示工作。
9.4乙方在开始正式施工前应做好各项准备工作，包括组织安排施工人员，提供工程所需的机械、设备、工具和车辆，制定材料订货计划，自行解决所属人员的工作条件和生活条件。
9.5乙方不应该就其进场前的准备工作不足而延误开工时间，否则乙方应承担一切延误责任。
9.6乙方在接到甲方安装通知书后3天内，及时进场施工，不得以任何理由拒绝、拖延。
9.7乙方必须按甲方的进度计划组织施工，接受业主、监理和甲方对进度、质量的检查、监督。乙方必须满足工期、质量的要求，随时按甲方合理的指令要求无条件增加施工现场使用的设备、机具、辅材、安全设施及人员投入，直至达到甲方要求为止，并不追加任何费用，因乙方原因造成甲方工期延误，可能导致无法按时交验竣工，甲方有权对乙方进行处罚，处罚按本合同第十三条违约责任相应条款执行。如果甲方(包括监理单位)累计三次发书面通知乙方进行整改仍然没有改观，甲方有权通知乙方无条件退场，更换其他施工单位，已施工安装的费用在工程竣工后进行结算。
9.8乙方应与本工程相关的其它分包单位通力合作，相互协调配合，并遵从甲方关于现场工作协调方面的指导。乙方在与其它分包方在交叉施工等过程中可能会出现矛盾，乙方需服从甲方的协调并积极配合甲方的工作，不得以此为借口索赔。
9.9按政府关于安全和文明施工有关规定及甲方现场文明和安全施工管理规定的要求做好现场施工安全管理，确保现场人员生命财产的安全，若发生事故，应积极处理(承担因此发生的费用)并立即书面报告监理、甲方及有关部门。
9.10在安装期间及移交物业前，乙方负责派专人监督乙方工程现场成品保护工作，并保证不损坏、不污染其它施工方的任何临时设施、临时工程、成品、半成品、材料设备和已安装的任何永久工程，如有损坏、污染，甲方有权发出指令要求立即予以修补直至甲方满意，由此发生的修补和维护费用由乙方承担。
9.11材料堆放整齐，及时将垃圾运至甲方指定的地点，保持现场的整洁。
9.12对于政府有关部门发送甲方的所有关于本工程施工现场的任何意见及通知，乙方必须承担有关责任。
十、安全施工。
10.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方在施工期间发生的一切安全事故，均由乙方自行承担。
10.2甲方不得要求乙方进行违反安全管理规定的施工，乙方有权拒绝施工。
10.3发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理。
10.4乙方因执行上述各项义务造成质量事故、工期延误、人员生命财产损害和经济损失的，须承担全部责任，并赔偿甲方因此受经济损失。
十一、竣工验收及结算。
11.1工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。本工程竣工后提交四套竣工资料，具体要求执行苏州市有关规定，准备、编制、整理和装订竣工资料的费用由乙方承担。
11.2竣工验收完成后60天内，由甲方、监理、业主、物业部门对本工程进行验收，合格后签定《工程竣工证书》。《工程竣工证书》签订之日起开始计算本工程保修期。
11.3乙方通过消防等职能部门的验收并取得甲方签署的《工程竣工证书》、《结算单》后，可以到甲方办理结算。乙方应向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同约定的合同价款及约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
11.3甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后30天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。11.4工程结算完成，双方正式签认“结算单”后甲方支付工程竣工结算价款。
十二、质量保修服务。
12.1本工程质量保修期自验收合格取得甲方签署的《工程竣工证书》之日起计算，保修期二年。质量保修期内，乙方应承担保修责任。发生质量问题乙方应在接到甲方或小区物业公司修理通知书1小时答复，24小时内派维修人员到达维修现场进行修理。否则，甲方有权另行委托他人修理。修理费用由甲方从乙方保修工程款中扣除;如保修工程款不足以支付修理费用，则甲方有权向乙方追偿。此外，乙方应赔偿甲方、物业公司以及业主遭受的全部经济损失。
12.2保修期间由于产品质量或安装质量原因造成的损坏乙方无偿进行维修，由于客户使用原因损坏造成维修的，乙方只收取材料成本费，保修期满后用户使用过程中出现的质量问题乙方进行终身维护，发生辅助材料等费用由用户自理。
12.3乙方售后服务电话：
十三、违约责任。
13.1甲方违约：乙方产品质量达到合同约定的质量标准，甲方若无故中途退货或毁约，甲需赔乙方相应的经济损失。如施工过程中因甲方原因造成工期延误，可作相应工期顺延。
13.2若乙方提供的货物不符合合同规定中的质量要求等，乙方应负责在3日内更换满足合同约定要求的产品，由此产生的一切费用由乙方承担。
13.3由于乙方原因造成工期延误的，按照以下方式承担违约责任：全部门框安装完毕、全部门扇安装完毕二个阶段乙方均需按甲方要求时间完成，每逾期一天乙方需支付合同款5‰的违约金，违约金由甲方从工程款中扣除。违约金累计总额超过合同款的10%时，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。
13.4因乙方货物或施工原因导致甲方购房者索赔的，一切损失由乙方承担。
13.5乙方不具有履行本合同义务资格、资质的，甲方有权解除合同。乙方应承担甲方所受到的所有损失，并向乙方支付合同款20%的违约金。
13.6因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
13.7甲方未能确认图纸以及现场不具备施工条件;。
13.8非乙方原因造成的工期延误，乙方应在发现因受到其他因素影响而不能按上述时间工点完成时，以书面形式向甲方提出，并得到甲方确认，方可视为乙方无责任;若乙方未书面提出或提出后未得到认可，则乙方必须按上述时间完成，否则视为乙方原因造成工期延误。
13.9安装过程中甲方、乙方共同书面商定的提前或延迟不视为违约。
十四、其他约定事项。
14.1本合同签订时乙方须向甲方交纳履约保证金等级、工期如期完成、本协议履行完毕后归还。
14.2乙方承诺：在任何条件、任何情况下乙方保证其下属员工不直接向甲方索要工资、生活费。凡下属员工的任何经济往来、劳资纠葛均由乙方负责解决，与甲方无涉。如有发生的每次处罚人民币20xx0元(贰万元整)。
14.3双方若发生合同纠纷，由乙方签约人与甲方协商解决或按本合同条款申请诉讼、仲裁。乙方承诺保证不让其下属施工人员参与、不向甲方寻滋事端、惹事生非。如有发生的每次处罚人民币100000元(壹拾万元整)。
14.4乙方必须按有关规定及时向甲方上报下属施工人员名单，提交施工人员照片、身份证复印件。人员变动、进出的应在当天办妥变更手续。
14.5乙方若拖欠民工工资引起民工上访事件，甲方将扣除乙方工程款用于支付民工工资。该款项无需经过乙方同意由甲方直接从工程款中扣除。乙方出现拖欠工资等债务纠纷或在现场产生公害等不正当行为，或发生其他甲方造成不便或影响苏州市公众形象的事件，则每出现一次上述情况，乙方应赔偿由此引起的甲方的全部经济损失，即使这种不正当行为或违约是在工程竣工之后发现的。
14.6乙方施工人员必须按公安部门要求办妥一切事宜，并遵守治安管理条例、服从甲方现场项目部的管理。如因乙方施工人员发生任何治安事件、打架斗殴均由乙方负责，因此产生的经济损失均由乙方承担。
十五、争议解决。
15.1甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以向工程所在地的人民法院起诉。
15.2.2调解要求停止施工，且为双方接受;。
15.2.3仲裁机构要求停止施工;。
15.2.4法院要求停止施工。
十六、其他。
16.1本合同自双方签字盖章之日起生效。
16.2合同执行期内，甲、乙双方对合同条件的任何变更、修补必须经双方书面确认，并作为合同的补充，与本合同具有同等法律效力。
16.3本合同一式四份，具有同等法律效力，由甲乙双方签字盖章后，甲方保存二份，乙方保存二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
防火门供货合同篇六
在建筑工程和各种工业建设中,防火门的被用在安全疏散通道、防火区和重要设备房间的防火分隔,当有火灾发生时,可以阻止火灾的蔓延,火势的散播,还可以阻挡烟雾的扩散,帮助处于火灾中的人们安全逃离,对于防火门供货合同你了解多少呢?以下是本站小编为大家整理的防火门供货合同范文，欢迎参考阅读。
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，达成如下协议，双方遵照执行。
一、工程名称及内容：小区住宅楼防火门制作、安装。
二、工程地点：
注：
1、本单价包括材料费、加工制作费、运输费、维修费、安装调试费、技术服务等相关费用。
2、完工后，按实际数量据实结算。
3、本工程所产生的税费由乙方全额承担。
四、产品、质量标准：
1、进户门颜色花型以样品为准，门扇钢板厚度mm，门框钢板厚度mm，四个铰链。
2、楼宇门开启方向全部右开，带对讲系统，质量要求符合国家质量标准。
3、门扇表面要光滑、无刻痕、坑点，开关灵活，与门框闭合严密。
4、锁具要求完全对应配件以及门的开孔，门锁开关要灵活。
五、工期要求：自合同签订之日起20天内，所订产品必须进入甲方工地，30日内安装完工，或依据土建工程进度甲乙双方商定。
六、付款方式：
1、产品进入施工现场并安装完后，甲方支付乙方合同总价的80%。
2、甲方验收合格、资料齐全且交付施工单位，支付至合同总价的90%。
3、单位工程竣工验收合格后，付至合同总价的95%。预留合同总价的5%作为质量保证金，保证金于保修期满后，无质量问题，一次性付给乙方。质量保修期从验收合格之日起计算，期限为一年。保修期内若出现质量问题，由乙方免费维修。由于甲方原因而进行的维修，乙方只承担人工费。
七、甲方责任：
(1)全面履行合同，确保乙方正常施工。
(2)按时支付工程款，提供本工程要求的技术资料，提供施工所需电源，负责施工现场的组织协调工作，电费由乙方承担。
八、乙方责任：
(1)按合同约定保质保量，准时供货，对不合格要求的产品及时更换。
(2)全面履行。
施工合同。
严格按要求组织施工严格履行质量、安全责任、文明施工确保按期完工。
(3)应提供生产许可证、检验报告、合格证等相关资料。
九、安全责任：
在施工过程中，乙方要注意自身安全，严格做好安全防范措施，遵守安全操作规程，如乙方发生安全事故，责任自负，甲方不承担任何经济与行政责任。
十、违约责任：
1、双方必须遵守合同，不得违约，如有违约，按照《合同法》执行。
2、乙方必须服从甲方、监理的管理、协调与监督，否则甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。乙方应加强与土建、安装等施工队伍的协调和配合，如与土建有矛盾时，及时通知监理、甲方出面协调。
3、乙方所提供的品种、规格、质量不符合国家有关规定时，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误安装合同，每逾期一日，乙方应按合同总价的千分之五计算向甲方偿付罚金。
4、乙方如未按期完工，每延迟一天，乙方应支付合同总价的1%作为违约金。
十一、争议与纠纷处理：
甲乙双方因履行本合同发生的争议，应尽量协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十二、附则：
本合同待甲乙双方约定完成后自动终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就防火门供货的有关事宜达成如下协议。
一、货物名称、数量、规格、价格见附件。附件为本合同的组成部分。
二、质量标准：符合国家相应的标准。
三、履行期限：为20xx年5月16日至20xx年6月5日。四、施工及交货地点：梅河口市友谊医院。
五、结算方式：在合同签订日起，甲方应支付乙方货款的80%的定金，乙方均可安排生产;乙方在货物全部安装到位后，甲方须付货物20%的货款。
六、违约责任。
1.一方迟延交货或迟延支付货款的，应每日按照迟延部分货款的标准向对方支付违约金。迟延超过10日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。
2.因乙方未提供必要的交货验收条件致使甲方无法按时交货的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。
3.乙方交付的货物不符合质量要求的，甲方有权拒收，并及时通知乙方;质量问题严重的，甲方有权解除合同。因不符合要求质量给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
4.一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的，应赔偿由此给对方造成的损失。
八、争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，依法向供货方人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
九、本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
需方(甲方)：(以下简称甲方)。
供方(乙方)：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法规规定，并结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方权利、义务，经双方协商一致，签订本合同。合同内容如下：
一、工程概况。
1.1工程名称：
1.2工程地址：
1.3工程性质：
二、承包范围。
2.1本合同承包范围范围包括但不限于：防火门和防火卷帘的制作、安装、产品检测、工程验收、成品保护、工程移交、保修，以及为完成本项工程所必须的工作。
2.2按有关法律、法规、规定之要求，于甲方要求时间提交有关所需之文件，该文件必须满足质监站、消防部门及苏州市档案馆归档文件的一切要求，以便甲方能照上述规定申请及领取所需之有关文件。
2.3乙方于工程竣工时提交所有的工程完整竣工文件4套及电子文件1套并承担相关费用。
2.4乙方应当对其他承包人的工作进行检查、督导、成品及半成品进行保护。
2.5以上给出的工程承包范围和说明描述只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，详细的工作范围须参阅甲方提供的设计变更、施工图纸、合同条款等资料，以完全了解本工程的实际范围，负责整个工程所有的施工任务，乙方不能拒绝执行完成全部工程且需执行的在上面遗漏的工作。
共
2
页，当前第。
1
页
1
2
防火门供货合同篇七
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，达成如下协议，双方遵照执行。
一、工程名称及内容：小区住宅楼防火门制作、安装。
二、工程地点：
注：
1、本单价包括材料费、加工制作费、运输费、维修费、安装调试费、技术服务等相关费用。
2、完工后，按实际数量据实结算。
3、本工程所产生的税费由乙方全额承担。
四、产品、质量标准：
1、进户门颜色花型以样品为准，门扇钢板厚度mm，门框钢板厚度mm，四个铰链。
2、楼宇门开启方向全部右开，带对讲系统，质量要求符合国家质量标准。
3、门扇表面要光滑、无刻痕、坑点，开关灵活，与门框闭合严密。
4、锁具要求完全对应配件以及门的开孔，门锁开关要灵活。
五、工期要求：自合同签订之日起20天内，所订产品必须进入甲方工地，30日内安装完工，或依据土建工程进度甲乙双方商定。
六、付款方式：
1、产品进入施工现场并安装完后，甲方支付乙方合同总价的80%。
2、甲方验收合格、资料齐全且交付施工单位，支付至合同总价的90%。
3、单位工程竣工验收合格后，付至合同总价的95%。预留合同总价的5%作为质量保证金，保证金于保修期满后，无质量问题，一次性付给乙方。质量保修期从验收合格之日起计算，期限为一年。保修期内若出现质量问题，由乙方免费维修。由于甲方原因而进行的维修，乙方只承担人工费。
七、甲方责任：
(1)全面履行合同，确保乙方正常施工。
(2)按时支付工程款，提供本工程要求的技术资料，提供施工所需电源，负责施工现场的组织协调工作，电费由乙方承担。
八、乙方责任：
(1)按合同约定保质保量，准时供货，对不合格要求的产品及时更换。
(2)全面履行施工合同，严格按要求组织施工，严格履行质量、安全责任、文明施工，确保按期完工。
(3)应提供生产许可证、检验报告、合格证等相关资料。
九、安全责任：
在施工过程中，乙方要注意自身安全，严格做好安全防范措施，遵守安全操作规程，如乙方发生安全事故，责任自负，甲方不承担任何经济与行政责任。
十、违约责任：
1、双方必须遵守合同，不得违约，如有违约，按照《合同法》执行。
2、乙方必须服从甲方、监理的管理、协调与监督，否则甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。乙方应加强与土建、安装等施工队伍的协调和配合，如与土建有矛盾时，及时通知监理、甲方出面协调。
3、乙方所提供的品种、规格、质量不符合国家有关规定时，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误安装合同，每逾期一日，乙方应按合同总价的千分之五计算向甲方偿付罚金。
4、乙方如未按期完工，每延迟一天，乙方应支付合同总价的1%作为违约金。
十一、争议与纠纷处理：
甲乙双方因履行本合同发生的争议，应尽量协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十二、附则：
本合同待甲乙双方约定完成后自动终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
防火门供货合同篇八
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，达成如下协议，双方遵照执行。
一、工程名称及内容：小区住宅楼防火门制作、安装。
二、工程地点：
注：
1、本单价包括材料费、加工制作费、运输费、维修费、安装调试费、技术服务等相关费用。
2、完工后，按实际数量据实结算。
3、本工程所产生的税费由乙方全额承担。
四、产品、质量标准：
1、进户门颜色花型以样品为准，门扇钢板厚度mm，门框钢板厚度mm，四个铰链。
2、楼宇门开启方向全部右开，带对讲系统，质量要求符合国家质量标准。
3、门扇表面要光滑、无刻痕、坑点，开关灵活，与门框闭合严密。
4、锁具要求完全对应配件以及门的开孔，门锁开关要灵活。
五、工期要求：自合同签订之日起20天内，所订产品必须进入甲方工地，30日内安装完工，或依据土建工程进度甲乙双方商定。
六、付款方式：
1、产品进入施工现场并安装完后，甲方支付乙方合同总价的80%。
2、甲方验收合格、资料齐全且交付施工单位，支付至合同总价的90%。
3、单位工程竣工验收合格后，付至合同总价的95%。预留合同总价的5%作为质量保证金，保证金于保修期满后，无质量问题，一次性付给乙方。质量保修期从验收合格之日起计算，期限为一年。保修期内若出现质量问题，由乙方免费维修。由于甲方原因而进行的维修，乙方只承担人工费。
七、甲方责任：
(1)全面履行合同，确保乙方正常施工。
(2)按时支付工程款，提供本工程要求的技术资料，提供施工所需电源，负责施工现场的组织协调工作，电费由乙方承担。
八、乙方责任：
(1)按合同约定保质保量，准时供货，对不合格要求的产品及时更换。
(2)全面履行施工合同，严格按要求组织施工，严格履行质量、安全责任、文明施工，确保按期完工。
(3)应提供生产许可证、检验报告、合格证等相关资料。
九、安全责任：
在施工过程中，乙方要注意自身安全，严格做好安全防范措施，遵守安全操作规程，如乙方发生安全事故，责任自负，甲方不承担任何经济与行政责任。
十、违约责任：
1、双方必须遵守合同，不得违约，如有违约，按照《合同法》执行。
2、乙方必须服从甲方、监理的管理、协调与监督，否则甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。乙方应加强与土建、安装等施工队伍的协调和配合，如与土建有矛盾时，及时通知监理、甲方出面协调。
3、乙方所提供的品种、规格、质量不符合国家有关规定时，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误安装合同，每逾期一日，乙方应按合同总价的千分之五计算向甲方偿付罚金。
4、乙方如未按期完工，每延迟一天，乙方应支付合同总价的1%作为违约金。
十一、争议与纠纷处理：
甲乙双方因履行本合同发生的争议，应尽量协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十二、附则：
本合同待甲乙双方约定完成后自动终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
防火门供货合同篇九
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，甲、乙双方就防火门供货及安装事宜协商一致，特订立本合同。
第一条工程概况：_________________。
1、工程名称：_________________。
2、工程地址：_________________。
第二条乙方所供产品名称、商标、规格、型号：
1、产品商标及名称集团有限公司生产的牌钢制防火门。
2、乙方所供产品规格、型号、数量、单价、总价表：
注：本合同固定单价已包括乙方所供产品的原材料价、制作费、锁具价附件费、运输费、装卸费、现场安装费、税金、利润、总包管理费和分包配合费等全部价格，达到竣工验收合格标准。甲方按现场实装数量结算，防火级别，开启方向及外包内开，具体数量由乙方现场落实，出现误差由乙方承担相应责任。
3、总包管理费和分包配合费按本分包工程总价的________%计取(含垂直运输、水电费)，由甲方代扣缴纳给总包单位。
第三条结算方式及付款：
1、结算方式：最终以甲方工地现场实际安装防火门数量和本合同第二条第2项中确定的单价，据实结算。如果门的开启方向发生变化，本合同中产品的单价不变。
2、付款方式：
分批供货，分批付款。货到工地经甲方验收合格后，付此批货款的80%，并开具合格全额发票。竣工验收(质检站、消防大队)合格后付至90%。甲方工程部、物业公司、施工单位项目部分户验收后付至货款的95%。剩余合同价款的5%作为质量保证金，自验收合格之日起一______年以后无任何质量问题后无息返还。
第四条交货地点、时间及安装工期。
1、交货地点：_________________。
2、交货时间：_________________日前首批到货，并从首批到货之日起日内全部到货完毕。
3、安装工期：_________________。
_______年______月_____日至________年______月_____日前安装完毕。如安装时间发生变化，以甲方书面通知为准。
第五条包装标准及包装物的供应与回收：
包装及费用由乙方负责，要求产品包装质量符合企业标准，乙方不回收包装。
第六条供货方式及费用负担：
汽车运输，运输风险、费用乙方自行承担。乙方负责将货物妥善运到甲方指定地点，乙方负责货物装卸车，甲方负责协调垂直运输，运输中的破损由乙方承担。
第七条技术参数和要求。
1、技术参数：
门框钢板厚度采用1.2mm，门框为一次冲压成型大包边，包边宽度不低于7cm。门扇钢板厚度不低于0.8mm，门扇厚度：甲级防火门不低于68mm，乙级防火门不低于68mm，丙级防火门不低于50mm。检验依据gb12955-20______《防火门要求》。加固件采用1.2mm-1.5mm厚，加固件若设有螺孔，钢板厚度不小于3.0mm。耐火极限：甲级防火门不低于1.5h，乙级防火门不低于1.0h，丙级防火门不低于0.5h。填充物为优质珍珠岩板。
2、具体要求：
所有板材选用某某生产的优质冷轧钢板。门扇内必须选用不燃烧材料填实。门锁、合页、插销等五金配件的熔融温度不低于950℃。门上的合页不得使用双向弹簧，单扇门应设闭门器。双扇门必须有盖缝板，并装设闭门器和顺序器。防火门的焊接应牢固，焊点分布均匀，不得出现假焊和烧穿现象，外表应打磨平整。过道门款型为：大展宏图，以样品为依据。要求表面处理为木纹转印高温烤漆。地下室过道门喷涂桃棕色。拉手采用不锈钢拉手，保证在两______年内不生锈。铰链采用加强型可调节铰链。锁具使用“万嘉牌”防火锁(过道门采用过道锁，内无锁芯)。安装螺栓孔距墙皮大于60mm。不锈钢304下槛钢板厚度不低于1.0mm。要求管道井为每一栋楼同一把钥匙开启，数量为五把。
第八条、验收：
(1)交货验收：乙方提供经甲方验收合格的样品门一套，(并保证甲方现场随机抽取一扇门做破坏性试验)货到工地由甲方、监理、施工单位根据国家相关标准及乙方提供的样品门为标准共同验收，经验收合格后方可进行安装，若产品质量验收不合格，甲方有权拒收，乙方应无条件更换，且交货时间及安装工期不予以顺延。货到现场时，乙方应提供厂家出具的产品合格证、省级以上检测单位出具的产品质量检验报告、产品用原材料质量证明文件等相关资料随产品送达工地，现场验收时必须具备相应资料。否则甲方不予验收。
(2)竣工验收：防火门安装调试完毕后，乙方向甲方提供竣工验收报告，甲方在接到验收报告后_____日内组织物业公司、进行验收，并在验收后提出认可或整改、返修要求。如需进行整修，乙方应按甲方要求进行整修，并承担整修费用，整修完毕，自检合格后重新报检。工程竣工验收合格，经甲方确认并签署书面意见的日期为实际竣工日期。按甲方要求整改后通过验收的，以整改后经甲方验收合格并签署书面意见的日期为实际竣工日期。
第九条对乙方进场要求及责任：
1、根据工期要求，乙方必须向甲方提供施工安装计划(见附表一)，甲乙双方制定分阶段验收要求标准及表格(见附表二)，进行分层、分栋、分项验收。乙方按计划表的时间进行安装，甲方予以验收，甲方若超出计划规定36小时，不予以派相关人员进行验收，视为该部分工程合格。
2、在钢窗或玻璃未安之前，若甲方要求乙方安装门，乙方安装完验收后，由甲方负责成品、半成品的保护工作。
3、施工过程中及未移交甲方之前的风险防范工作(含成品、半成品保护)由乙方负责，由此造成的一切损失(含人身伤亡和财产损失)由乙方负担。
4、因乙方自身因素造成的停工、返工、材料、机械二次进场等损失由乙方负担，且甲方有权向乙方追偿相关损失。
5、乙方在施工过程中要严格执行施工规范，严格按照安全施工操作标准进行施工，严格执行防火安全规程，注意安全施工，遵守施工现场管理规定，服从甲方及监理的有关规定，积极配合甲方的总体进度安排。
6、乙方应做到现场文明施工，做到工完料清、场地清。
7、由甲方书面下达每批防火门安装数量及门窗开启方向，进场前乙方与甲方现场测量门洞口尺寸并确定制作规格及开启方向。甲方若有变更，提前日，以书面通知乙方。
8、现场施工出现与其他施工交叉、界分不清时由甲方负责协调，乙方需无条件遵照执行并承担相关费用。
9、乙方负责本工程消防验收并提供验收手续、资料，并确保一次性通过消防部门验收。
10、乙方自行解决工人食宿，工地现场不提供住宿。
第十条保修及售后服务：
1、产品质量保修______年，产品保修期从本工程竣工验收之日起计算。在保修期内，乙方应上门维修或更变零件或整件，乙方在接到通知后12小时内赶到现场负责维修并在8个小时内处理完毕，否则，甲方有权自行维修或让第三方维修，由此产生的费用从质保金中扣除。
2、乙方提供终身维护，质保期满后造成的损坏，乙方维修时只收材料费，免收人工费用。
甲方：__________。
乙方：__________。
防火门供货合同篇十
需方(甲方)：(以下简称甲方)。
供方(乙方)：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法规规定，并结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方权利、义务，经双方协商一致，签订本合同。合同内容如下：
一、工程概况。
1.1工程名称：
1.2工程地址：
1.3工程性质：
二、承包范围。
2.1本合同承包范围范围包括但不限于：防火门和防火卷帘的制作、安装、产品检测、工程验收、成品保护、工程移交、保修，以及为完成本项工程所必须的工作。
2.2按有关法律、法规、规定之要求，于甲方要求时间提交有关所需之文件，该文件必须满足质监站、消防部门及苏州市档案馆归档文件的一切要求，以便甲方能照上述规定申请及领取所需之有关文件。
2.3乙方于工程竣工时提交所有的工程完整竣工文件4套及电子文件1套并承担相关费用。
2.4乙方应当对其他承包人的工作进行检查、督导、成品及半成品进行保护。
2.5以上给出的工程承包范围和说明描述只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，详细的工作范围须参阅甲方提供的设计变更、施工图纸、合同条款等资料，以完全了解本工程的实际范围，负责整个工程所有的施工任务，乙方不能拒绝执行完成全部工程且需执行的在上面遗漏的工作。
已包含的五金配件指：门锁、合页、拉手、闭门器、插销等按规定应配置的五金配件;防火卷帘包含电机、控制箱。
3.2单价中包含履行合同过程中发生的材料费、制作、包装、运输、装卸、安装、税费等完一切费用。
3.3本单价为乙方需确保消防、技监、质监等验收一次性通过。
四、交货方式。
4.1交货地点：苏州市相城区齐门北大街东、太阳路南、采莲路西、富元路北工地内。
4.2乙方应按甲方要求在指定的地点卸货，本合同为“交钥匙工程”，货物的卸货、保管等由乙方负责，甲方负责协调卸货场地。
4.3产品在到达甲方所要求上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方办理，乙方自行承担交货、验收合格前的一切费用和风险。
4.4乙方在收到甲方书面(或传真、短信)通知后。
五、付款方式。
5.1按甲方与中亿丰建设公司的合同约定方式，到甲方帐户的工程款同比例支付给乙方。
5.2剩余总价5%作为质量保证金待质保期(24个月)期满后30个工作日内，无质量问题无息一次付清。
六、质量要求。
6.1乙方保证所供产品，包括并不限于门的厂家、品牌、类别、级别、执行标准、规格型号、材质及配备的五金配件(如防火锁、闭门器、不锈钢合页、插销等全部五金配件)及安装质量，必须符合现行国家和苏州市的相关规范、规定要求，确保一次性通过消防、质监、技监等政府相关部门的验收，否则视为违约，并承担未能通过验收所发生的所有风险与损失。
6.2乙方制作、安装的产品质量、开启方向等必须符合甲方提供的设计建筑图纸、甲方技术交底等。乙方对甲方提供的图纸在加工前必须去现场进行复核，交将确认盖章后的复核结果提交给甲方。
6.3乙方产品在安装、验收及使用过程中发现质量问题的，乙方仍应当承担产品质量的责任和义务。
七、合同工期：
7.1拟开工日期：月拟竣工日期：年月日
7.3乙方供货、门框安装、门扇安装完成日期必须无条件满足甲方施工进度要求。
八、甲方责任。
8.1甲方负责解决落实堆料场地和结构工程内现有的库房，现场存在的脚手架、工作平台、垂直运输机械，工程用水(保证现场有水源点)、用电(保证每栋楼内至少提供一个电源点)，从水电源点接驳至工作面由乙方自行解决，此费用由乙方承担。
8.2甲方负责确认户门图纸及材料、颜色等技术标准。
8.3甲方负责按合同约定向乙方支付合同款。
8.4甲方负责组织工程验收。
九、乙方责任。
9.1乙方按照本合同就施工质量和进度对甲方负责，乙方应根据甲方所提供的图纸资料及有关技术要求精心组织该项工程，材料质量、安装施工质量符合国家质量标准、顺利通过验收。如果乙方因为以上原因造成甲方无法按时交验竣工，造成的一切损失由乙方承担。
9.2乙方应遵守苏州市关于承包工程所需资质和技术能力的有关规定，并已获得在本地从事承包工程的资格，承担由此产生的一切法律责任。
9.3乙方指派现场施工项目经理负责施工现场的全面工作，根据《建设工程项目管理规范》(gb/t50306-20xx)和合同约定规范化管理本工程，并处理现场有关事宜，本工程施工项目经理或其授权代表必须参加甲方每周五晚上召开的生产协调会，代表乙方做出决定和遵照甲方指示工作。
9.4乙方在开始正式施工前应做好各项准备工作，包括组织安排施工人员，提供工程所需的机械、设备、工具和车辆，制定材料订货计划，自行解决所属人员的工作条件和生活条件。
9.5乙方不应该就其进场前的准备工作不足而延误开工时间，否则乙方应承担一切延误责任。
9.6乙方在接到甲方安装通知书后3天内，及时进场施工，不得以任何理由拒绝、拖延。
9.7乙方必须按甲方的进度计划组织施工，接受业主、监理和甲方对进度、质量的检查、监督。乙方必须满足工期、质量的要求，随时按甲方合理的`指令要求无条件增加施工现场使用的设备、机具、辅材、安全设施及人员投入，直至达到甲方要求为止，并不追加任何费用，因乙方原因造成甲方工期延误，可能导致无法按时交验竣工，甲方有权对乙方进行处罚，处罚按本合同第十三条违约责任相应条款执行。如果甲方(包括监理单位)累计三次发书面通知乙方进行整改仍然没有改观，甲方有权通知乙方无条件退场，更换其他施工单位，已施工安装的费用在工程竣工后进行结算。
9.8乙方应与本工程相关的其它分包单位通力合作，相互协调配合，并遵从甲方关于现场工作协调方面的指导。乙方在与其它分包方在交叉施工等过程中可能会出现矛盾，乙方需服从甲方的协调并积极配合甲方的工作，不得以此为借口索赔。
9.9按政府关于安全和文明施工有关规定及甲方现场文明和安全施工管理规定的要求做好现场施工安全管理，确保现场人员生命财产的安全，若发生事故，应积极处理(承担因此发生的费用)并立即书面报告监理、甲方及有关部门。
9.10在安装期间及移交物业前，乙方负责派专人监督乙方工程现场成品保护工作，并保证不损坏、不污染其它施工方的任何临时设施、临时工程、成品、半成品、材料设备和已安装的任何永久工程，如有损坏、污染，甲方有权发出指令要求立即予以修补直至甲方满意，由此发生的修补和维护费用由乙方承担。
9.11材料堆放整齐，及时将垃圾运至甲方指定的地点，保持现场的整洁。
9.12对于政府有关部门发送甲方的所有关于本工程施工现场的任何意见及通知，乙方必须承担有关责任。
十、安全施工。
10.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方在施工期间发生的一切安全事故，均由乙方自行承担。
10.2甲方不得要求乙方进行违反安全管理规定的施工，乙方有权拒绝施工。
10.3发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理。
10.4乙方因执行上述各项义务造成质量事故、工期延误、人员生命财产损害和经济损失的，须承担全部责任，并赔偿甲方因此受经济损失。
十一、竣工验收及结算。
11.1工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。本工程竣工后提交四套竣工资料，具体要求执行苏州市有关规定，准备、编制、整理和装订竣工资料的费用由乙方承担。
11.2竣工验收完成后60天内，由甲方、监理、业主、物业部门对本工程进行验收，合格后签定《工程竣工证书》。《工程竣工证书》签订之日起开始计算本工程保修期。
11.3乙方通过消防等职能部门的验收并取得甲方签署的《工程竣工证书》、《结算单》后，可以到甲方办理结算。乙方应向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同约定的合同价款及约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
11.3甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后30天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。11.4工程结算完成，双方正式签认“结算单”后甲方支付工程竣工结算价款。
十二、质量保修服务。
12.1本工程质量保修期自验收合格取得甲方签署的《工程竣工证书》之日起计算，保修期二年。质量保修期内，乙方应承担保修责任。发生质量问题乙方应在接到甲方或小区物业公司修理通知书1小时答复，24小时内派维修人员到达维修现场进行修理。否则，甲方有权另行委托他人修理。修理费用由甲方从乙方保修工程款中扣除;如保修工程款不足以支付修理费用，则甲方有权向乙方追偿。此外，乙方应赔偿甲方、物业公司以及业主遭受的全部经济损失。
12.2保修期间由于产品质量或安装质量原因造成的损坏乙方无偿进行维修，由于客户使用原因损坏造成维修的，乙方只收取材料成本费，保修期满后用户使用过程中出现的质量问题乙方进行终身维护，发生辅助材料等费用由用户自理。
12.3乙方售后服务电话：
十三、违约责任。
13.1甲方违约：乙方产品质量达到合同约定的质量标准，甲方若无故中途退货或毁约，甲需赔乙方相应的经济损失。如施工过程中因甲方原因造成工期延误，可作相应工期顺延。
13.2若乙方提供的货物不符合合同规定中的质量要求等，乙方应负责在3日内更换满足合同约定要求的产品，由此产生的一切费用由乙方承担。
13.3由于乙方原因造成工期延误的，按照以下方式承担违约责任：全部门框安装完毕、全部门扇安装完毕二个阶段乙方均需按甲方要求时间完成，每逾期一天乙方需支付合同款5‰的违约金，违约金由甲方从工程款中扣除。违约金累计总额超过合同款的10%时，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。
13.4因乙方货物或施工原因导致甲方购房者索赔的，一切损失由乙方承担。
13.5乙方不具有履行本合同义务资格、资质的，甲方有权解除合同。乙方应承担甲方所受到的所有损失，并向乙方支付合同款20%的违约金。
13.6因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
13.7甲方未能确认图纸以及现场不具备施工条件;。
13.8非乙方原因造成的工期延误，乙方应在发现因受到其他因素影响而不能按上述时间工点完成时，以书面形式向甲方提出，并得到甲方确认，方可视为乙方无责任;若乙方未书面提出或提出后未得到认可，则乙方必须按上述时间完成，否则视为乙方原因造成工期延误。
13.9安装过程中甲方、乙方共同书面商定的提前或延迟不视为违约。
十四、其他约定事项。
14.1本合同签订时乙方须向甲方交纳履约保证金等级、工期如期完成、本协议履行完毕后归还。
14.2乙方承诺：在任何条件、任何情况下乙方保证其下属员工不直接向甲方索要工资、生活费。凡下属员工的任何经济往来、劳资纠葛均由乙方负责解决，与甲方无涉。如有发生的每次处罚人民币20xx0元(贰万元整)。
14.3双方若发生合同纠纷，由乙方签约人与甲方协商解决或按本合同条款申请诉讼、仲裁。乙方承诺保证不让其下属施工人员参与、不向甲方寻滋事端、惹事生非。如有发生的每次处罚人民币100000元(壹拾万元整)。
14.4乙方必须按有关规定及时向甲方上报下属施工人员名单，提交施工人员照片、身份证复印件。人员变动、进出的应在当天办妥变更手续。
14.5乙方若拖欠民工工资引起民工上访事件，甲方将扣除乙方工程款用于支付民工工资。该款项无需经过乙方同意由甲方直接从工程款中扣除。乙方出现拖欠工资等债务纠纷或在现场产生公害等不正当行为，或发生其他甲方造成不便或影响苏州市公众形象的事件，则每出现一次上述情况，乙方应赔偿由此引起的甲方的全部经济损失，即使这种不正当行为或违约是在工程竣工之后发现的。
14.6乙方施工人员必须按公安部门要求办妥一切事宜，并遵守治安管理条例、服从甲方现场项目部的管理。如因乙方施工人员发生任何治安事件、打架斗殴均由乙方负责，因此产生的经济损失均由乙方承担。
十五、争议解决。
15.1甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以向工程所在地的人民法院起诉。
15.2.2调解要求停止施工，且为双方接受;。
15.2.3仲裁机构要求停止施工;。
15.2.4法院要求停止施工。
十六、其他。
16.1本合同自双方签字盖章之日起生效。
16.2合同执行期内，甲、乙双方对合同条件的任何变更、修补必须经双方书面确认，并作为合同的补充，与本合同具有同等法律效力。
16.3本合同一式四份，具有同等法律效力，由甲乙双方签字盖章后，甲方保存二份，乙方保存二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
防火门供货合同篇十一
甲方：
乙方：
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙双方签订采购合同，双方必须严格遵守。
第一条工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：包运输、包制作安装（含水曲柳板）、包五金配件、包工期、包质量、包普通中灰油漆、包安全、包消防验收。
四、工程范围
1、本工程的防火门制作、安装按建筑施工图及甲方提供的消防门数量表和相关说明。
2、按国家2009年防火通用技术标准和约定条款验收，提供防检测报告，并通过消防部门的验收。
第二条 工程工期
自合同签字之日起，甲方提前15天通知乙方，除不可抗力外，乙方在规定时间内完成。
第三条质量标准
乙方在安装施工中，必须保证质量和安装工程质量不符合要求的必须无偿返工。
第四条工程结算及付款方式
本工程单价包干，其结算单价为308元/平方米，不开发票，不留质保金。
1、预付款是总金额的10%；（以每栋为单位）
2、门框安装完毕付到总金额的30%（以每栋为单位）；
3、门页到工地付到总金额的80%；（以每栋为单位）
4、结算款：安装完毕一次性付清，结算以图纸及现场尺寸为准。
第五条 双方职责
一、甲方职责：
1、提供相关的图纸、规格、数量、颜色、开向及技术参数。
2、提货增补或工程以及相关责任人签署并加盖有效印章的增补通知单或工程变更单通知乙方。
3、在乙方安装完毕之日起五天内，甲方应完成工程结算并出具工程结算书（否则，按乙方结算书为结算依据）。
4、施工期间：根据产品材料与安装设备堆放场地，提供安装材料垂直运输工具和安装电源。
5、督促土建方对乙方已安装的消防门给予保护。
6、按合同规定按期支付工程款。
二、乙方职责
1、提供本企业合法的营业执照副本和税务登记的复印件，提供产品合格及相关的资质证明材料。
2、负责产品设计、制作及售后服务，并保证产品符合国家行业技术标准。
3、按甲方要求的供货进度及时供货，按甲方要求安装进度及时安装。
4、协助甲方消防验收并保证合同上述产品验收合格。
第六条违约及其它
若甲方未按时付清合同规定的款项，延误一天以0.1%的违约金计算，并承担相应的责任和损失，若甲方完全履行付款义务，因乙方责任给甲方造成经济损失，乙方应承担违约责任。
本合同一式四份，双方各执二份，未尽事宜可用合同附件补充，合同直接责任经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。
甲方： 乙方：湖南安华消防有限公司
法人代表： 法人代表：
委托代理： 委托代理：
电话： 电话：
日期：
防火门供货合同篇十二
发包方：__________(以下简称甲方)。
承包方：__________(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，达成如下协议，双方遵照执行。
一、工程名称及内容：小区住宅楼防火门制作、安装。
二、工程地点：
注：
本单价包括材料费加工制作费运输费维修费安装调试费技术服务等相关费用。
2、完工后，按实际数量据实结算。
3、本工程所产生的税费由乙方全额承担。
四、产品、质量标准：
1、进户门颜色花型以样品为准，门扇钢板厚度mm，门框钢板厚度mm，四个铰链。
2、楼宇门开启方向全部右开，带对讲系统，质量要求符合国家质量标准。
3、门扇表面要光滑、无刻痕、坑点，开关灵活，与门框闭合严密。
4、锁具要求完全对应配件以及门的开孔，门锁开关要灵活。
五、工期要求：自合同签订之日起xx年。保修期内若出现质量问题，由乙方免费维修。由于甲方原因而进行的维修，乙方只承担人工费。
七、甲方责任：
(1)全面履行合同，确保乙方正常施工。
(2)按时支付工程款，提供本工程要求的技术资料，提供施工所需电源，负责施工现场的组织协调工作，电费由乙方承担。
八、乙方责任：
(1)按合同约定保质保量，准时供货，对不合格要求的产品及时更换。
(2)全面履行施工合同，严格按要求组织施工，严格履行质量、安全责任、文明施工，确保按期完工。
(3)应提供生产许可证、检验报告、合格证等相关资料。
九、安全责任：
在施工过程中，乙方要注意自身安全，严格做好安全防范措施，遵守安全操作规程，如乙方发生安全事故，责任自负，甲方不承担任何经济与行政责任。
十、违约责任：
1、双方必须遵守合同，不得违约，如有违约，按照《民法典》执行。
2、乙方必须服从甲方、监理的管理、协调与监督，否则甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。乙方应加强与土建、安装等施工队伍的协调和配合，如与土建有矛盾时，及时通知监理、甲方出面协调。
3、乙方所提供的品种、规格、质量不符合国家有关规定时，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误安装合同，每逾期一日，乙方应按合同总价的千分之五计算向甲方偿付罚金。
4、乙方如未按期完工，每延迟一天，乙方应支付合同总价的%作为违约金。
十一、争议与纠纷处理：
甲乙双方因履行本合同发生的争议，应尽量协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十二、附则：
本合同待甲乙双方约定完成后自动终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
防火门供货合同篇十三
甲方(需方)：
乙方(供方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，甲方因鑫诚古城嘉苑工程需要，向乙方购买一批木质防火门，经双方充分协议，以资共同信守。
一、产品数量、规格型号、单价、金额及内容。
二、承包内容。
甲、乙级木质防火门的制作、运输、安装，包括锁，闭门器等全部五金配件。
三、产品质量要求和计量及结算方式。
1.防火门耐火等级按国家标准生产，安装质量按施工规范，质量等级为合格，并符合当地消防部门验收。
2.按照施工图设计尺寸计算;具体安装樘数以实际为准。
四、交货时间、运输方式及费用。
1.按土建的施工进度配合安装，门框门扇进场时间待甲方通知。
2.运费费用由供方负责。
五、付款方式及期限。
1.签订合同后甲方预付10%定金。
2.防火门门框进场安装完毕经检验合格后支付合同款的30%。
3.防火门门扇进场安装完毕经检验合格后支付总货款的50%。
4.防火门消防验收合格支付总货款的8%。。2%作保俢金。待保修期满一个月内付清。
5.防火门的消防验收由乙方负责。
六、违约责任及其他约定事项。
1.因质量不合格引起的经济损失全部由乙方负责。
2.乙方施工安装用电及材料升降机由甲方跟总包协调。
七、安全责任与要求：
1、乙方人员进入现场必须遵守施工现场一切安全生产、文明施工规章制度、服从甲方管理、保证工程的顺利进行。
2、对乙方不服从管理或有盗窃行为的人员，甲方有权利要求乙方辞退;情节严重的，甲方有权移交司法机关处理。
4、在施工过程中，如出现安全事故，由乙方负责处理，一切费用由乙方承担。
八、解决纠纷方式。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
防火门供货合同篇十四
甲方（需方）：
乙方（供方）：
根据有关法律法规，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意将小区防火门、独立防火窗委托给乙方加工制作及安装，为明确双方的权利、义务及经济关系，经友好协商达成一致，订立以下合同。
防火门、防火窗加工制作及安装工程。
（1）防火级别规格型号、洞口尺寸、数量见附表（图纸中有部分防火隔音门，改为防火门，防火级别不变）。
（2）价格：甲级和乙级防火门价格为377元/m2，乙级防火门价格为363元/m2，独立防火窗价格为520元/m2。
（1）防火门颜色由乙方提供色卡由甲方确认，防火窗内、外颜色同小区住宅楼断桥铝窗颜色一致。
（2）防火窗分格形式由甲方另行确定。
（3）防火门开启方向由双方技术人员沟通后确定。
（1）要求防火门结构合理、整体性好、闭合严实，强度高、变形小。门扇表面要求平整光滑、美观新颖、开启灵活、坚固耐用。门框、门板及加固件要求采用优质冷轧薄钢板，门体厚度、门框料厚度、门扇面板厚度、加固件钢板厚度、门扇和门框内填充耐火材料、制作加工、耐火极限必须达到国家和行业标准。
（2）防火门表面应喷涂防锈底漆，漆层应均匀、平整、光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。
（3）双扇门间必须有带盖缝板，并装设闭门器和顺序器等（常闭的防火门除外）。
（4）门扇配装耐火轴承合页，不锈钢防火门锁、闭门器及顺序器等，拉手、闭门器、顺位器、轴承合页为国产优质品牌。
（5）五金配置要求：强、弱电竖井防火门钥匙通用；地下室泵房、配电室、弱电间及楼顶电梯机房、风机房等功能房间的钥匙独立配置；公共走道、楼梯间、电梯间的单扇防火门加闭门器，双扇门加闭门器和顺位器，不配锁；常闭的强弱电竖井门不配闭门器，配拉环；强电竖井、弱电竖井不配拉手，其他防火门均配拉手。钥匙数量必须满足甲方需求，具体数量按甲方要求。
（6）门、窗及其配件进场必须按提供合格证、检测报告等相关资料。
（1）安装及安装完成时间的总体要求是满足土建施工进度需要，安装及安装完成具体时间按甲方要求。如未能按甲方要求的具体时间完成安装而影响土建施工，每延迟一天，乙方承担1000元违约金。
（2）免费保修期为2年，超过保修期只能收取配件成本费。如因质量问题引发投诉属实（非施工和人为破坏）每发生一次乙方赔偿甲方1000元。交钥匙后发生配件丢失和碰坏，乙方负责更换和修复，但乙方不承担配件费用。
（3）安装完成后，由监理组织甲方和土建施工方进行验收，验收合格后将钥匙交给土建施工方，由施工方负责成品保护。甲方向业主交房时，乙方必须配合甲方处理好相关事宜。
（1）施工中乙方必须加强管理，严格组织自检，接受甲方和监理的检查监督，按规定和甲方、监理要求报验，按规范和相关要求填报资料。每道工序经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。未经甲方和监理验收或验收不合格而擅自进入下道工序的，每发生一次罚款1000元，同一部位多次验收不合格的，从第三次报验开始，每次罚款1000元。
（2）乙方必须保证所制作安装的门必须达到验收标准，通过相关部门的验收。验收不合格的必须无偿返工达到合格标准。
（1）产品全部运到现场经甲方、监理核实后5日内付款60%，消防部门验收合格后付至95%，其余5%为质保金，质保期1年。
（2）付款时乙方必须提供正式发票（税票）。
（1）如因供货、安装、产品质量等问题造成损失，由乙方负责赔偿；
（2）发生纠纷双方协商解决，协商不成由有管辖权的人民法院裁决；
（3）乙方必须采取可靠措施确保安全施工，非甲方原因造成的一切安全事故，由乙方负全部责任。
（4）本合同一式四份，双方各执二份，双方签字盖章之日起生效。
甲方：
代表人：
乙方：
代表人：
签订时间：
防火门供货合同篇十五
购货单位： （以下简称甲方）
供货单位： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规，遵照平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方经过友好协商就防火门购销和安装事宜订立如下合同条款：
一、产品名称、规格、数量、金额
说明：
1、具体款式、颜色、开启方向、规格尺寸等详见《防火门明细表》或《防火门订货确认单》，《防火门明细表》或《防火门订货确认单》经双方签认后执行，作为合同附件。 2、防火门均按国家标准做法。
3、各种门的防震橡胶边除采用胶水粘贴外必须另用金属锚钉进行固定。
4、以上价格含运输费、安装费、保险费、成品保护费、售后服务费、塞缝材料费、塞缝人工费及施工总承包单位之间的配合费及管理费。
5、本合同单价为固定价，双方按实际供货数量进行结算。
三、交货与安装
1 2、交货时间：根据甲方工程进度，由甲方提前日书面通知乙方。
3、安装：从进场到安装完工工期为个工作日。视具体安装条件而定，如现场条件不具备或遇不可抗拒因素影响，则工期顺延。
四、初验移交与验收
1、乙方产品到达交货地点后，由甲方根据本合同约定的技术要求或样品组织有关人员对到货产品进行安装前数量清点和验收。
验收时间为产品到达甲方指定地点后 2 个工作日内完成。
2、乙方钢制门安装完工甲方应组织人员对乙方所安装之防火门进行初验、移交，若发现产品存在问题应提出整改意见，乙方及时予以整改。
3、正式验收时间确认之后，甲应提前个工作日通知乙方，以便乙方配合做好验收准备工作。
五、付款方式
1、乙方安装门框完毕、支付乙方合同总价款的，
2、乙方安装门扇完毕、再支付乙方合同总价款的，
3、余款在消防验收合格6个月、支付乙方合同总价款5%作为质保金一年内付清。
六、产品保修
产品质保期为 1 年。在质保期内，如发生产品质量问题，经乙方确认后，乙方无偿维修或者更换。人为损坏、使用不当或其它非乙方产品质量原因引起的问题，由责任方自行承担，乙方可协助维修或更换，但维修或更换费用应由责任方另行计付乙方，否则乙方有权拒绝提供服务。
七、双方职责
1、甲方职责：
（1）应提供门窗表或门的洞口尺寸及产品数量、建筑施工平面图；
（2）负责协调乙方与其它施工队的合作，提供乙方施工所需的必要的工作条件与环境；
（4）无偿提供施工用电、升降机垂直运输等施工条件；
（5）负责门框安装完成后灌浆填缝工程；
（6）负责督促后续施工队伍做好钢制门成品保护工作；
2、乙方职责：
（1）提供合格产品，并提供产品合格证和检验报告，若产品质量与合同约定不符或不符合验收标准，乙方应负责整改或更换，并在规定期限内整改完毕.
( 2 ) 乙方负责确保消防验收合格，如不能通过消防验收。除向甲方赔偿合同总价的10%作为违约金，还应承担相关的连带责任。
（3）乙方负责安装：
b）负责安装后初验前门体的保护，门框、门扇贴塑料保护膜；
（2）乙方逾期交货的，每逾期一天向甲方支付5000元违约金，（以此类推）赔偿给甲方工期延误的损失。
（3）乙方所交产品品种、型号、规格、质量等不符合标准规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，由乙方承担。
九、解决合同纠纷方式双方友好协商解决；如协商不成，任何一方均可根据《中华人民共和国经济合同法》，向供方所在地人民法院提起诉讼。
十、未尽事宜经双方协商作出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
十一、本合同壹式肆份，双方各执贰份，自签订之日起生效。甲乙双方按本合同条款履行完相关合同责任时自行终止。
甲方签章： 乙方签章：
代表人签名： 代表人签名：
签订日期： 签订日期：
防火门供货合同篇十六
中国是全球最大的蔬菜消费国，但是蔬菜安全问题直接影响到中国人民的身体健康，签订蔬菜供货。
合同。
需要注意什么呢?以下是本站小编为大家整理的蔬菜供货合同范文，欢迎参考阅读。
甲方：
乙方：
甲方为20xx年上海世博会制定安全蔬菜供货基地，为了满足市场需求，现经双方友好协商订立如下蔬菜供货合同：
1)甲方向位于杨行镇北宗村的三家村蔬菜基地订购无公害蔬菜(黄瓜、茄子、番茄、青菜等)。
2)供货时间为20xx年8月1日至20xx年12月31日。供货总量不得少于600吨。供应蔬菜的产品质量要求：
一：蔬菜种植必须严格按照甲方要求，严格执行《上海市农药经营使用管理规定》，必须做到不使用剧毒和禁用农药，保证使用上级推荐的高效低毒，低残留农药，保证做到按照市农委相关规定执行无公害蔬菜种植生产。
二：多用有机肥，少用化肥，种植真正的有机蔬菜。
三：蔬菜供应前，必须先检测，保证做到上市的蔬菜安全，卫生，优质，并建立追溯制度。
3)蔬菜价格与数量认定：
一：乙方提供的蔬菜价格略高于市场价(双方可自行向市场询价，摸价)。
二：乙方所供货数量核对的方法，双方共同确认数量和价格后，各自认可，签字后再用传真机互传。
4)货款结算方法：
一：甲方在乙方供货前1个月，向乙方支付订货定金20万元。
二：乙方所送的蔬菜一个月结算一次，结算时双方都要凭每日传真互传签了字的单据为依据，经双方核对无误后，每月15日结算上个月的货款。
5)违约责任：
一：乙方必须满足和达到甲、乙双方制订的供货数量，在没有达到总量时，乙方不得自行供货，否则，不足部分将由乙方按20%赔偿损失。
二：如果甲方未达到双方订货数量时，乙方也有权要求甲方赔偿相等的经济损失。
三：若因甲方原因，没有收足所收购的数量，乙方有权要求甲方赔偿经济损失，赔偿金额按不足部分的20%。
四：若因乙方原因，造成甲方无法收购乙方基地有机蔬菜时，造成甲方损失由乙方负责赔偿，赔偿金额按当时的市场价格计算，并双倍返还甲方支付的定金，计40万元整。
五：若遇到台风，地震等自然灾害等因素造成本协议无法执行或本项目终止，甲、乙双方互不承担违约责任。
六：甲、乙双方单方面终止合同，将按合同法有关条款，追诉并赔偿经济损失。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
甲乙双方本着互利互惠的原则，依照《经济合同法》规定，经双。
一、乙方根据甲方要求向甲方提供产品，满足。
二、乙方在供货中，依据甲方需求的品名、规格、数量进行采购，
三、交货方式：甲方经营中所需的产品，乙方。
四、结账方式：货到经甲方检验合格后，由甲方开除收货单双方签字确认。每月18号作为结账日，每次结账乙方凭双方签字确认收货单结上月货款。
五、本合同每月有乙方提供的产品定价附件四份，与本合同等效。
六、合同的有效性和有效期：
自年月日开始至年月日结束。如有效期限届满前20日内双方均未书面提出终止意见，本协议可视为自动延期壹年。本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。本协议一经签字盖章立即生效。若协议一方未按合同执行，造成另一方产生任何经济损失，未执行合同方则需对执行合同方按实际所造成的损失予以赔偿。双方所签署的所有附件协议与本协议具有同等法律效力及相同的有效期限。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方(需方)：_____。
乙方(供货商)：
本学期由_____为甲方食堂供应_____。为了保护供需双方的合法权益，并让甲方用上安全卫生的放心食品，确保甲方全体师生员工的身心健康，经甲、乙双方共同协商后，特签定供货合同如下：
1、乙方必须将本公司(或本商店)合法有效的营业执照、卫生许可证原件送交甲方查验，并向甲方提供本公司(或商店)的营业执照复印件、卫生许可证复印件以及公司(或商店)经营负责人身份证复印件(供甲方备案)。
2、乙方必须按甲方指定的蔬菜品名、规格、数量等要求及时进行供货。乙方供货不符合要求的，甲方有权立即退货。
3、乙方所供蔬菜的卫生、质量及包装等必须符合《中华人民共和国食品卫生法》的要求，如因蔬菜本身质量问题而引起甲方出现食物中毒等食品安全事故，由乙方承担一切法律责任及经济责任。
4、乙方有义务向甲方提供甲方所需要的有关食品资料：食品生产厂家的营业执照复印件、卫生许可证复印件以及食品检测报告等。
5、乙方向甲方供应的蔬菜价格按照批发价或优惠价确定。
6、货款按月结清。
7、本合同未尽事宜由甲乙双方协商并进行补充。
8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同执行时间为一学期：自200年月日起至200年月日止，合同期满另行续订。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
防火门供货合同篇十七
甲方（需方）：
乙方（供方）：
根据有关法律法规，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意将小区防火门、独立防火窗委托给乙方加工制作及安装，为明确双方的权利、义务及经济关系，经友好协商达成一致，订立以下合同。
1．工程名称：防火门、防火窗加工制作及安装工程
2．工程地点：
3．规格尺寸、数量及价格
（1）防火级别规格型号、洞口尺寸、数量见附表（图纸中有部分防火隔音门，改为防火门，防火级别不变）。
（2）价格：甲级和乙级防火门价格为377元/m2，乙级防火门价格为363元/m2，独立防火窗价格为520元/m2。
注：1.此价格为综合价格，包括了制作、配件（含锁具、闭门器、顺位器、五金配件、辅材等）、运输（运至工地现场）、装卸、现场看管、二次搬运（包括垂直和水平）、安装、水电费、成品保护、安全防护和文明施工及其他措施费、人员意外伤害保险等保险费、税费、调试直至验收合格（包括消防验收在内的所有验收费用由乙方承担，因验收不合格所产生的一切后果由乙方承担）、交付使用和质保期（质保期一年）内的免费保修等全部工作内容。2.因1号楼尚未施工，因此本表数量不包括1号楼。1号楼防火门、防火窗按此价格仍由乙方制作加工安装，本合同所有条款适用于1号楼。3.本表数量、尺寸为暂定，合同签订后双方根据图纸及变更进行核对，核对后再组织制作加工，最终以实际安装数量为准。5.防火门、防火窗面积按实际制作的门窗外围尺寸计算。
4．防火门、窗外观要求
（1）防火门颜色由乙方提供色卡由甲方确认，防火窗内、外颜色同小区住宅楼断桥铝窗颜色一致。
（2）防火窗分格形式由甲方另行确定。
（3）防火门开启方向由双方技术人员沟通后确定。
5．质量及技术要求：
（1）要求防火门结构合理、整体性好、闭合严实，强度高、变形小。门扇表面要求平整光滑、 美观新颖、开启灵活、坚固耐用。门框、门板及加固件要求采用优质冷轧薄钢板，门体厚度、门框料厚度、门扇面板厚度、加固件钢板厚度、门扇和门框内填充耐火材料、制作加工、耐火极限必须达到国家和行业标准。
（2）防火门表面应喷涂防锈底漆，漆层应均匀、平整、 光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。
（3）双扇门间必须有带盖缝板， 并装设闭门器和顺序器等（常闭的防火门除外）。
（4）门扇配装耐火轴承合页，不锈钢防火门锁、闭门器及顺序器等，拉手、闭门器、顺位器、轴承合页为国产优质品牌。
（5）五金配置要求：强、弱电竖井防火门钥匙通用；地下室泵房、配电室、弱电间及楼顶电梯机房、风机房等功能房间的钥匙独立配置；公共走道、楼梯间、电梯间的单扇防火门加闭门器，双扇门加闭门器和顺位器，不配锁；常闭的强弱电竖井门不配闭门器，配拉环；强电竖井、弱电竖井不配拉手，其他防火门均配拉手。钥匙数量必须满足甲方需求，具体数量按甲方要求。
（6）门、窗及其配件进场必须按提供合格证、检测报告等相关资料。
6．工期、保修及成品保护
（1）安装及安装完成时间的总体要求是满足土建施工进度需要，安装及安装完成具体时间按甲方要求。如未能按甲方要求的具体时间完成安装而影响土建施工，每延迟一天，乙方承担1000元违约金。
（2）免费保修期为2年，超过保修期只能收取配件成本费。如因质量问题引发投诉属实（非施工和人为破坏）每发生一次乙方赔偿甲方1000元。交钥匙后发生配件丢失和碰坏，乙方负责更换和修复，但乙方不承担配件费用。
（3）安装完成后，由监理组织甲方和土建施工方进行验收，验收合格后将钥匙交给土建施工方，由施工方负责成品保护。甲方向业主交房时，乙方必须配合甲方处理好相关事宜。
7．施工工序要求及验收
（1）施工中乙方必须加强管理，严格组织自检，接受甲方和监理的检查监督，按规定和甲方、监理要求报验，按规范和相关要求填报资料。每道工序经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。未经甲方和监理验收或验收不合格而擅自进入下道工序的，每发生一次罚款1000元，同一部位多次验收不合格的，从第三次报验开始，每次罚款1000元。
（2）乙方必须保证所制作安装的门必须达到验收标准，通过相关部门的验收。验收不合格的必须无偿返工达到合格标准。
8．付款方式
（1）产品全部运到现场经甲方、监理核实后5日内付款60%，消防部门验收合格后付至95%，其余5%为质保金，质保期1年。
（2）付款时乙方必须提供正式发票（税票）。
9．其他
（1）如因供货、安装、产品质量等问题造成损失，由乙方负责赔偿；
（2）发生纠纷双方协商解决，协商不成由有管辖权的人民法院裁决；
（3）乙方必须采取可靠措施确保安全施工，非甲方原因造成的一切安全事故，由乙方负全部责任。
（4）本合同一式四份，双方各执二份，双方签字盖章之日起生效。
甲方： 代表人：
乙方 代表人：
日期：
防火门供货合同篇十八
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国合同法》及建筑相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，本着平等自愿、互惠诚信的原则，经双方友好协商，签订本合同，以资共同遵守：
1、工程名称：xxxx储藏室门制作安装；
2、工程地点：
4、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包文明施工等总包方式。
1、合同总工期为40日历天，其中钢制防火门10日内安装到位。
2、进度与土建工程进度同步，且不得影响土建工程总体进度。合同签订后3日内，甲方与乙方进行现场施工交底。乙方应在接到甲方通知后3日内将防火门进场安装。
1、本合同为固定单价合同。
2、综合单价：
3、合同价款：暂定为人民币xxx元，大写：人民币xxx元整，最终价款按实际工程数量据实结算。
4、留5%作为质保金，质保期满后，无任何问题一次性无息付清余款。
履约保证金为壹万元整，双方签订合同前乙方向甲方财务部缴纳，工程全部竣工验收达到所签订合同标准后无息全额退还。
1、工程质量验收按相应的施工验收规范和质量评定标准执行。
2、乙方承诺本工程质量保证明通过消防部门的验收，并达到甲方要求的标准，否则，乙方必须按甲方要求整改合格并按结算工程总造价的5%向甲方支付违约金。
3、材料必须符合国家有关规范和设计要求，成品及配件必须有出厂合格证及检测报告满足于工程竣工验收的资料。
4、乙方所提供的辅料及五金配件样品，甲方进行现场封样保存，作为验收时的对比品。
5、履约期间，甲方可以任意抽取一个样品进行破坏性试验，如果检验质量达不到甲方要求的标准，甲方有权认为其产品全部不合格，乙方应向甲方支付违约金。
1、乙方的产品必须取得公安部消防产品合格评定中心颁发的消防产品型式认可证书。
2、所有用于本工程的材料都由乙方自行采购，所购材料均应符合国家质量标准及质量等级要求，并且具备产品合格证、材料检验单，经甲方及监理认可后方可用于本工程。
3、所有材料、设备进场后，乙方必须及时通知甲方和监理方进行验收方可使用，否则无条件退场。
4、任何一方对提供的材料提出复检的，均允许复检，复检后符合质量要求，其复检费用由要求复检方承担；复检不符合质量要求者，不允许用于本工程，其复检费用由乙方承担。如乙方私自使用不合格材料、非标材料及甲方指定范围外的材料，由此所造成的损失由乙方负完全负责。甲方有权要求乙方更换材料，以符合合同规定的标准，因此而发生的费用由乙方承担。甲方对建材的签证认可，并不免除乙方承担用于本工程的建材应符合国家质量标准和行业标准的责任。
5、防火门配件均应符合国家质量标准及质量等级要求。
6、木质防火门：合页槽要双边（框与扇）均匀，门扇安装后门缝应严密，不得出现门缝过宽和门缝上下宽度不一致现象。
1、甲方指定同志为驻工地现场代表。
2、开工前，在施工现场内提供施工用水、电的接入点，乙方自行承担水电费用。
3、甲方负责图纸确认、设计变更、工期延误及组织验收工作。
1、乙方指定同志（联系电话：xxxxx）为本工程的现场经理。
2、乙方按工程和安全需要提供和维护施工使用的照明、看守和警卫。
3、乙方应遵守市政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，并满足甲方对施工场地的具体要求。
4、乙方必须严格按现行施工技术规范施工，遵守甲方对工程管理的各项规章制度，服从甲方和现场监理的指挥。
5、乙方实际进场施工的行为表明乙方承认甲方的前期准备工作符合乙方进场施工条件，此后，甲方无需为乙方进场施工再履行其他义务。
6、乙方应按时支付民工工资，并承担因拖欠民工工资发生的一切责任和经济损失。
7、乙方承认和尊重建设方在监理合同中授予监理方在本项目施工过程中的权力。
8、乙方负责按政府的有关规定办理好民工的暂住证、身份证等相关的证件。
9、食堂和民工住宿由乙方自行筹备和管理，并负相应的责任。
10、乙方不得将本工程以任何形式进行分包或转包。
11、工程竣工交付前，乙方应做好成品保护工作，包括承担对甲方主体单位成品及乙方成品的维护责任。如因乙方原因造成对其他单位的成品造成破坏，由乙方承担责任和修复费用，并承担因此给甲方带来的损失。
1、验收依据：国家相关的质量验收标准、规范、规程。
2、安装完成，乙方进行自检，自检合格后3日内向监理提报工程竣工验收申请，监理接到工程竣工验收申请后在2日内对工程进行核实，核实无误，同意竣工，监理报请甲方进行工程验收，甲方接监理通知后3日内组织乙方、监理验收，合格后双方办理竣工验收交付手续。
3、工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交竣工资料肆套（含电子文档），内容符合相关规定的要求。工程竣工资料经监理审核后转交总包单位，由总包单位将该工程竣工资料与整个工程施工资料一同装订成册，备最后整体验收。
4、结算方式：结算价款=综合单价×实际工程量。结算单价按本合同中《综合单价报价清单》中的综合单价执行，不再调整。
5、工程量以实际安装的数量为准，数量须经监理、甲方、乙方共同认可。
1、乙方必须按照安全操作规程施工，达到《中华人民共和国建筑安全管理条例》的要求，采取一切必要的、充分的、合理的严格安全防护措施，确保施工安全，并对在施工过程中所发生的一切安全事故承担全部责任，与甲方无关。如甲方因此受到行政机关通报、罚款，乙方应双倍赔偿甲方的损失。
2、乙方必须加强施工期内的各项防火防盗工作并承担相应责任。
3、甲方有权按有关规定检查和督促乙方的'安全防护措施，对野蛮施工、不文明施工，提出整改和处理意见，在必要时下达停工令和处罚通知。
4、乙方必须加强对所有施工人员的管理，不得打架斗殴，如有发生，乙方必须承担一切经济损失及责任。
5、施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须自行运到地面。严禁从高空直接向下抛物，否则，乙方每次向甲方支付违约金1000元，以上物品在不需用时应按甲方要求清理出工地。
6、乙方负责办理合同范围内现场人员的生命财产及建筑工程一切险（包含第三者责任险）并承担保险费用。
1、从工程竣工验收合格并交付之日起算，质保期1年，终身维修。在质保期内发生质量问题，乙方在接到甲方（或甲方物业公司）要求实施保修的电话后24小时内必须到达维修地点进行维修，费用由乙方承担。如乙方不实施维修、维修不及时或维修不力，甲方有权另行聘请第三方进行维修，发生的费用由甲方直接从乙方的质保金中扣除，乙方无条件同意并认可甲方扣除的费用数额，不足部分由乙方补齐。修复前如给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
2、产品投入使用前，乙方负责向甲方介绍有关产品的使用、日常维护和保养方面的知识。
1、在施工过程中，如乙方施工的质量不合格或工期达不到甲方要求的，经甲方下达整改令后，仍达不到本合同要求时，甲方有权解除本合同，乙方须在接到通知后7日内无条件退场，并由乙方赔偿其延误施工给甲方造成的一切经济损失。
2、乙方未按合同工期完工，每逾期一天向甲方支付合同价款5%的违约金。
3、乙方未按合同提供质量保障服务，后期服务不及时或服务不合格，造成用户投诉的，按500元/次支付违约金。
4、乙方在施工过程中不得擅自停工、退场，如擅自停工，甲方有权向乙方索赔，在履约保证金中每日扣除人民币5000元，如停工超过三日，甲方有权另行委派其它施工队伍施工，由此所发生的材料费、人工费、赶工费等费用经甲方确认后从其已完工程费用中扣除，乙方必须无条件接受。乙方擅自退场超过五天且经甲方通知仍不复工的属单方违约，甲方有权另行委派其它施工队伍施工，并对乙方已完工程款不予结算。
5、因乙方未及时支付工地工人工资及供货商货款，造成围堵工地、或甲方办公场所、小区大门、上访等情况的，每出现一次或一天，乙方向甲方支付违约金50000元，以上违约情况以甲方对以上情况的照片或录像、监理单位出具的证明以及行政机关要求甲方解决上访工人工资问题的口头或文字通知作为索赔依据。
6、所有罚款及违约金甲方有权从工程款中直接扣除。
争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成可请工程所在地建设行政主管部门调解，调解不成可向地方人民法院提起诉讼。
1、合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。
2、本合同经双方签字盖章后即开始生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）：
或委托代理人（签字）：
或委托代理人（签字）：
签订时间：
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/13837490.html】
