合同在经济交往中起着重要的桥梁作用，有助于维护市场秩序和增加交易的安全性。在起草合同前，应充分了解相关法律法规，确保合同的合法合规。合同的签署应当遵循诚实信用的原则，确保合同的真实性和合法性。
广告工程施工合同篇一
甲方(发布方)：
乙方(广告主)：
甲、乙双方根据《广告法》及《广告管理条例》就内容广告发布有关事项签定本合同并共同遵守：
一、广告形式：led铁皮穿孔字。
二、广告位置：__________________。
三、广告规格：
五、广告价格：
1、广告费：含发布费、占地费、维修费、保险费、基础架制作费，单价：300元/平方米，共24平方米，共计币柒仟贰佰元整(7200元)。
2、广告费的支付：第一期款：签定合同后3日内，乙方向甲方支付50%费用，计叁仟陆佰元整(3600元)，完工验收合格后一次性将余款叁仟陆佰元整支付给乙方。
六、双方责任：
1、甲方负责户外广告报批手续，广告稿样审批，验收及发布期的保修维护。
广告工程施工合同篇二
根据^v^《广告法》及国家有关规定，最优广告服务公司与公司遵循平等协商、诚实信用的原则，就有关户外广告的发布、维护等事项协商一致，签订本合同：
一、广告媒体要求：
1、甲方委托乙方发布长春市人民大街吉林省建筑设计院楼顶广告牌。
2、媒体形式：喷绘外打灯广告牌。
3、媒体位置：长春市人民大街吉林省建筑设计院楼顶。
媒体尺寸：长：米+25米+米高：8米广告发布面积400平方米。
二、广告画面要求：
广告内容必须符合^v^《广告法》，甲方提供画面设计，设计样稿经甲方确认签字后，乙方负责制作、安装、发布。乙方只承担首次上画费用，若需多次更换画面，制作及安装费用由甲方自行承担。
三、双方的权利和义务。
1、甲方负责提供广告画面的制作文本和光盘。
2、甲方提供的画面应符合中国相关法律、法规的要求，否则乙方有权要求甲方修改。
3、合同签订后，甲方应按合同规定的`付款方式按时向乙方付款，否则乙方有权终止广告的发布。
4、乙方负责甲方发布期内的广告媒体的维修、维护，保证发布期内每日日落后平均亮灯4小时，元旦、春节、五.一、十.一及省、市重大活动期间，保证亮灯至午夜24：00;乙方保证画面的完整、清洁、效果美观，如出现故障，保证在48小时内修复，修复期间租期顺延。
如遇不可抗力、影响广告正常发布，如政府拆迁、地震、风暴等，乙方将第一时间通知甲方，并尽快修复，广告租期顺延，如不能修复或发布，乙方将按未发布天数返回甲方已付费用。
5、乙方负责完成甲方广告发布所需的相关手续的报批工作。
6、如在广告发布及乙方安装画面过程中，广告牌出现质量问题或造成人员伤亡等事故，一切损失由乙方承担。
7、因广告画面坠落而损坏第三者物业致使第三者损失或意外，一切责任由乙方负责。
四、发布期。
1年，从xx年5月20日起至xx年5月20日止。
五、媒体发布费用及付款方式。
1、媒体发布费用。
媒体发布费万元/年(人民币大写：万圆整/年)。媒体发布费包括媒体拍卖费、城建收费、制作费、安装费、工商报批费、维护维修、清洁费、电增容费、电费、税费等，未提及费用均由乙方承担。
2、付款方式：
3、甲方须按时支付媒体费用。
1)在本合同签订后五个工作日内，甲方支付定金人民币万圆整;。
2)在该媒体广告上画前，即在年月底前，甲方向乙方支付媒体发布费万圆整。
3)广告发布6个月后，即年1月底前，甲方向乙方支付媒体发布费用人民币万圆整，至此付清全部媒体发布费。
六、合同生效时间。
本合同自双方签署之日起生效。
七、合同的变更和解除。
1、合同生效后，任何一方不得变更、解除。
2、本合同执行期间如发生因政府政策、法令，或者不可抗力的自然灾害等原因，使本合同不能继续履行的情况，甲、乙双方应在友好协商的前提下解除本合同，发生此情况时，乙方只按实际发布天数收取媒体发布费，退还甲方其余部分余款，甲、乙任何一方均不得要求赔偿。
八、续约。
1、在同等条件下，甲方拥有与乙方继续租用本合同指定的广告媒体位置之优先权利，并应在合同期满前两个月以书面形式通知乙方是否续签。否则，乙方有权另行签约第三方。
广告工程施工合同篇三
甲方：
乙方：
__卷闸门厂为__销售有限公司拆除办公大楼二楼楼顶大型户外广告牌。经甲、乙双方协商，达成如下协议：
一、广告牌位于甲方办公大楼二楼楼顶，长_________米，高_________米，面积_________平方米。
二、广告牌拆除工时费人民币肆仟元整，甲方在乙方拆除施工结束并经甲方验收合格后一次性付给乙方，拆除广告牌的其它相关费用由乙方自行负担。
三、乙方在施工中，不准损坏办公大楼整体结构、表面装修、顶部防水等，如有损坏，负责维修或赔偿。
四、乙方在拆除广告牌的施工中，要严格按照安全操作规程施工，承担其现场施工人员、过往行人的人身安全责任，承担倒塌、坠落物体对其他人员、物体损坏的赔偿及相关责任，乙方必须办理安全施工的相关意外保险。
五、甲方为乙方拆除广告牌提供施工用电和施工吊车，如发生相关联的施工安全问题，由乙方负责。
六、乙方施工工期为一个月，自签订合同之日起计算，如遇风、雨天等不可抗力的因素可顺延。
七、本合同具有法律效力，违约方承担一切责任。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。
九、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
广告工程施工合同篇四
甲方：
乙方：
一、工程内容：甲方公路入口处指路牌版面重新制作反光膜(按。
二、工程施工时间：自签订合同之日起十五天内完成。
三、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收。
四、工程价款：
指路牌版面重新制作(含贴工等)包干费用：927元(每平方70元计);。
上述工程完工验收后总包干费用合计为：9950元。
五、付款方式：
工程经验收合格后，乙方需提供税务发票，甲方给予付款。
六、其他约定事项：
2、乙方应确保施工质量，并接受甲方的工程质量监督与检查，及时整改;。
4、乙方在约定的施工期限内无法完工，并在延期五日仍无法完成工程时，甲方有权单方终止合同，并不给予任何补偿。
5、本工程的材料全部由乙方自行采购，材料必须符合合格的国标产品。
七、本合同一式两份，双方各执一份，同具法律效力。
八、本合同自签字之日起生效。
甲方：乙方：
代表：代表：
合同签约时间：
广告工程施工合同篇五
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，按照平等自愿公平公正诚信的原则，双方经友好协商，就________工程项目广告制作安装事宜达成如下协议：
一、产品名称，数量，价款及交(提)货时间。
1、上述价格均包含税金(乙方必须提供有效增值税专票)。
2、甲方负责提供各级岗位责任制、管理制度、施工现场平面图、项目管理人员名单等相关内容、资料。
3、甲方指派专人负责签收货物清单，甲方指派专人负责在个别临时增加项目时确定价格。
二、乙方根据甲方施工场地(________工程项目现场)实际情况制作广告策划书，施工现场壹份，办公区壹份，并各附制作费用总价壹份。在制作前所有项目必须先经甲方审稿同意后(审稿的内容包括尺寸、图片和文字内容、材质、排版方式)，方可制作。未经甲方审稿的甲方有权拒绝。
三、乙方根据“_______安全文明施工标准化”标准要求施工，广告作品所有权归甲方所有。
四、乙方所制作的图牌壹年内损坏，由乙方负责维修，是甲方造成的损坏除外;乙方应当保证所有工程材料及施工程序符合国家标准或行业标准，保证所提供的材料质量符合国家标准，并提供相应国家认证证书;甲方及其委派人员有权监督乙方的施工。甲方发现乙方施工材料不合格、工程质量不达标、施工不规范及施工过程中发现广告牌施工方案不合理等问题时，有权要求乙方予以整改，乙方应立即整改完毕并承担相应的损失。
五、广告制作安装安全注意事项：乙方对广告安装过程中发生的人员、设备操作引起的安全事故及伤害承担全部安全责任及费用，同时承担甲方的损失。
1、乙方须有从事户外广告制作安装的成熟经验，负责现场广告安装并交付使用。
2、确保施工人员的安全，由此引起的安全事故的责任和费用由乙方承担;。
3、乙方的广告安装人员必须身心健康，严禁有心脏病、高血压、癫痫等不适合高空作业的人员进行高空安装作业，乙方必须严格按照国家有关法律法规执行。
4、乙方对在广告安装作业过程中因操作不当等原因造成的人员伤害及设备损害负责。
5、乙方对安装区域、作业环境内造成的第三方伤害、安全事故承担全部责任及一切费用。
6、乙方因管理以及自身安全防护措施不当或乙方工人责任造成的违法犯罪、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。
7、乙方在组织工人广告制作安装过程中要特别注意安全，杜绝一切安全。
事故的发生，并承担由于自身安全措施不到位造成的事故责任和由此发生的一切费用。
如有如有上述情况发生，乙方承担全部责任。
六、结算方式：合同暂定金额___________元(大写：_________________元整);安装完毕经验收合格后，每月按照清单工程量对已完成安装的部分办理结算，月付已完成工程量的__________%，__________%余款经项目验收合格办理结算后一次性付清，单价为含税单价，每次付款，甲方凭乙方开具的有效增值税专用发票付款，甲方不承担任何的相关税费。付款方式为转账，结算金额经甲方审批并加盖公司公章的结算单为准。
七、乙方应确保安全文明施工，保证工地现场周围的清洁、施工废料及时清理干净。
八、以上条款如有异议甲乙双方协商另定，未定事项报价经甲方同意后制作或根据参考价制作。
九、本合同附件是本合同的重要组成部分。合同履行过程中，如发生纠纷，先双方协商解决;协商不成，起诉法院为甲方公司所在地(或工程所在地)人民法院。
十、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。
甲方。
单位名称(盖章)：_________。
单位地址：_________。
法人代表：_________。
委托代理人：_________。
电话：_________。
开户行：_________。
账号：_________。
乙方。
单位名称(盖章)：_________。
单位地址：_________。
法人代表：_________。
委托代理人：_________。
电话：_________。
开户行：_________。
账号：_________。
广告工程施工合同篇六
根据《^v^合同法》及其它法律法规，遵循公平和诚信的原则，经双方协商一致，现就乙方承制甲方户外广告的事宜，为明确甲乙双方的权利和义务关系，签订此合同。
一、甲乙双方的权利和义务。
1、此广告位的相关审批手续由甲方自行办理。
2、甲方应全力配合乙方进场后的制作安装工作。
3、工程验收后监管工作由甲方负责。
4、乙方在制作安装本广告位时必须注意自身安全及他人安全，若出现安全问题由乙方自行负责。
5、甲方在确认稿件并交付乙方制作后，不得随意更改稿件内容，如因此造成乙方损失的，由甲方负责其费用。
6、乙方负责质保期过后的一切维修，维修所有费用由甲方支付。
二、制作质量相关要求。
在开始制作前乙方先出画布小样效果图，经甲方签字确认后方可开始制作，若在制作过程中出现与效果图内容不符，一切返工由乙方负责。画布质保期一年，画布效果半年内不能出现明显色差。
三、付款方式。
本合同总金额：___________元，大写（）。双方在本合同签字后，甲方即付制作总金额的40％给乙方作为预付款，60％在工程完工经甲方验收后即当日付清。
四、合同工期。
合同工期为___天，即_____年___月____日至_____年___月___日止。若乙方不能在规定的时间内完成（除恶劣天气影响不能施工外），每超出一天甲方将按照合同价款1%的扣除。
五、本合同一式两份，双方法定代表人或指定代表人签字，并加盖双方单位公章，即生法律效力。
六、本合同未尽事宜双方协商解决。
七、本合同执行过程中引发的争议，经双方协商解决，协商不成的可提交仲裁委员会仲裁或利用法律程序解决。
日期：日期：
广告工程施工合同篇七
甲方：
乙方：
一、工程内容：甲方公路入口处指路牌版面重新制作反光膜（按甲方设计版面制作）、水泥库顶有“紫金水泥”四个铁皮字需清洁剂清洗干净、在预热器上有“紫金水泥”四字需清洁剂清洗后重新喷漆、上英文标识需拆除。
二、工程施工时间：自签订合同之日起十五天内完成。
三、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收。
四、工程价款：
指路牌版面重新制作（含贴工等）包干费用：927元（每平方70元计）；水泥库项铁皮字清洗包干费用：1355元（每平方米15元计）；预热器字清洗喷漆及拆除标识包干费用：6523元以上费用包含人工费、材料费、施工安全费等各种费用。税收：1145元上述工程完工验收后总包干费用合计为：9950元。
五、付款方式：
工程经验收合格后，乙方需提供税务发票，甲方给予付款。
六、其他约定事项：
2、乙方应确保施工质量，并接受甲方的工程质量监督与检查，及时整改；
4、乙方在约定的施工期限内无法完工，并在延期五日仍无法完成工程时，甲方有权单方终止合同，并不给予任何补偿。
5、本工程的材料全部由乙方自行采购，材料必须符合合格的国标产品。
七、本合同一式两份，双方各执一份，同具法律效力。
八、本合同自签字之日起生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
广告工程施工合同篇八
甲方：
乙方：
一、工程内容：甲方公路入口处指路牌版面重新制作反光膜(按甲方设计版面制作)、水泥库顶有“紫金水泥”四个铁皮字需清洁剂清洗干净、在预热器上有“紫金水泥”四字需清洁剂清洗后重新喷漆、上英文标识需拆除。
二、工程施工时间：自签订合同之日起十五天内完成。
三、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收。
四、工程价款：
指路牌版面重新制作(含贴工等)包干费用：927元(每平方70元计);水泥库项铁皮字清洗包干费用：1355元(每平方米15元计);预热器字清洗喷漆及拆除标识包干费用：6523元以上费用包含人工费、材料费、施工安全费等各种费用。税收：1145元上述工程完工验收后总包干费用合计为：9950元。
五、付款方式：
工程经验收合格后，乙方需提供税务发票，甲方给予付款。
六、其他约定事项：
2、乙方应确保施工质量，并接受甲方的工程质量监督与检查，及时整改;。
4、乙方在约定的施工期限内无法完工，并在延期五日仍无法完成工程时，甲方有权单方终止合同，并不给予任何补偿。
5、本工程的材料全部由乙方自行采购，材料必须符合合格的国标产品。
七、本合同一式两份，双方各执一份，同具法律效力。
八、本合同自签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
广告工程施工合同篇九
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。
承包范围：
三、合同工期：
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数天。
四、质量标准。
五、合同价款：
金额（大写）：元（人民币）。
六、发包人向承包人承诺按协议约定的期限和方式支付协议价款及其他应当支付款项。
七、协议生效。
协议订立时间：年月日。
协议订立地点：
本协议双方约定生效，本协议生效后承包方和发包人各持一份。
发包人：（公章）承包人：（公章）。
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
年月日年月日。
广告工程施工合同篇十
甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）经甲乙双方协商，甲方将工程委托给乙方施工。为了确保本工程的顺利实施，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，现就该工程相关事宜经双方协商并达成如下条款，共同遵守。
1.2工程地点：
1.4工程期限：甲方将符合施工条件的场地交给乙方施工，时间暂定为20xx年月日，本工程工期为天，以甲方通知乙方进场时间为准开始计算工期。
承包方式为包工包料。经甲、乙双方协商，本工程合同总价约万元包干（大写整），双方按此包干价进行结算。
1、乙方按照公路工程施工规范及设计要求进行施工，工程质量。
等级为合格。
2、若双方对工程质量有争议，共同商情公路工程质量鉴定机构进行质量鉴定。鉴定费用由质量争议有过错的一方承担。
3、本工程质量保修期为一年。若属乙方原因造成的质量问题，由乙方负责维修并承担费用。若因不可抗拒的自然灾害等原因造成的混凝土路面返工、修复，由甲方承担费用，乙方可协助配合甲方进行返工及修复。
1、负责施工中的协调工作，确保施工的连续性。
2、负责乙方施工机械进入施工地点道路的及为施工机械顺利进入施工地点做好协调工作。
3、提供良好的施工作业环境，排除干扰正常施工的各种因素。甲方应安排专人组织施工场地周围的协调工作，配合乙方控制施工人员之外的其他人员进入施工现场。
4、组织业主单位、相关部门人员及时验收。
5、按照合同约定按期足额支付工程款。
6、负责交付后的成品保护。
1、及时告知甲方施工日期、工程机械设备等进入施工场地的路线、施工现场的作业要求。
2、严格按照公路工程施工技术规范和设计要求施工，确保工程质量合格。
3、负责提供砼的原材料检测、配合比等一切检测资料，砼路面检测由乙方负责，费用由乙方承担。
4、向甲方提供施工进度情况，接受甲方的检查和抽检。
5、遵守当地有关部门相关施工时间、施工现场作业规范要求，严格管理乙方施工现场人员，做到文明施工。
6、在施工过程中按操作规程安全文明施工，若因乙方在施工期间出现安全事故及造成的人身损害和财产损失，应由乙方全部赔偿。若因此造成甲方损失（包括但不限于赔偿金、违约金、补偿金、诉讼费用、保全金、执行费、律师费、鉴定费、评估费、误工费及其他一切费用）的，应由乙方赔偿。
7、按合同约定收取工程款。
1、按照本合同约定的期限，及时组织并完成工程施工。
2、如因连续中到大雨等天气原因或者其他不可抗拒的原因导致乙方不能正常施工的，工程顺延。
乙方按合同内容施工完毕并验收合格后15日内，甲方支付乙方的全部工程款。质保期为一年，质保期中出现质量问题由乙方修复。
1、工程施工完成后5日内，乙方应及时通知甲方，甲方须组织相关部门及人员进行验收。
2、甲方在接到乙方交工验收申请之日起日内无正当理由不组。
织验收，在该工程无任何质量问题的前提下，视同本工程已验收合格。双方在15日内须办理完善工程结算手续。
3、工程验收合格之日或视同合格之日起15日内，双方应办理完善工程结算。
1、乙方工程延期的，除甲方或不可抗拒的因素以及恶劣天气影响，从延迟之日起，向甲方支付工程款项总额按2‰计算的违约金。
2、一方有其他违约行为的，除承担上述约定的违约责任外，另向守约方支付违约金5万元。
1、在履行合同中双方有争议，应友好协商。协商未果的，双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效，本合同正本两份，副本四份，双方各执三份，具有同等效益。双方结清账务后，本合同自动失效。
以下无正文。
甲方（章）：乙方（章）：法定代表人：法定代表人：或：或：
委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：
开户银行：
账号：
签订时间：传真：开户银行：账号：年月日。
广告工程施工合同篇十一
甲方：
乙方：
身份证号码：
甲方承建的农田机械道路及河道工程，需使用挖掘机等机械作业，乙方就近有机械，经甲乙双方协商就挖掘机使用等相关事项达成如下协议：
1、工程地点：
2、作业内容：根据甲方需要挖掘机所能从事的作业。
3、机械型号：60型挖掘机。
4、计量方式：按实际工程进行计量，精确到分钟，计时时间以及机械进入甲方指定地点，并指令开始工作时，甲方指定专人计量时间(说明：无论夜间或加班使用机构计量方式不变)。
5、计价方式：累计签发的时间，按累计时间乘以单价进行计算，不考虑作业次数，单价为_______/小时(合同期单价不再调整)。
6、付款方式：经甲方及甲方相关人员验收合格后一次性付清。
7、安全责任：乙方应加强安全检查及防范工作，凡发生一切安全事故(包括车辆本身安全、驾乘人员安全对他人造成安全、开往或退出工地安全等)均由乙方负责(包括法律或经济责任)。
8、驾乘人员食宿自理，机械设备自行保管。
9、本协议一式二份，双方签字后生效。
甲方：
乙方：
广告工程施工合同篇十二
甲方：乙方：
甲方将________年期间的部分零星维修工程（每次的预算工程造价在20元以内）发包给乙方施工，经甲乙双方平等友好协商，签订以下合同：
一、工程地点：
随甲方指定的施工任务确定，在主____区范围。
三、工期：
四、本合同有效期：在双方签字盖章之日起至________年____月____日止。
五、承包方式和质量标准：或包工包料，或单包工，质量合格。执行现行国家规范、标准。
六、工程价款和结算方式：以派工单上的约定为准。
七、付款方式：施工完毕经甲方验收合格后，凭发票一周内付清全款。
双方责任：
（一）、甲方责任：
1、协调工作由甲方负责。
2、按时支付工程款。
（二）、乙方责任：
1、按照双方确定的维修方案，按时完成施工任务；工程保修期________年（如法律法规规定保修期超过________年的执行法律法规的规定），保修期负责无偿保修。
2、按规范要求组织施工；负责对施工人员进行安全教育和监督；采取安全措施，做到安全文明施工。现场若发生任何安全事故，概由乙方承担全部责任。
3、乙方全权委托：履行本合同。
八、违约责任：按《民法典》有关规定执行。
九、本合同双方签字盖章生效，本合同一式肆份，甲方叁份乙方一份。
甲方：
法人代表：
经办人：
乙方：
法人代表：
经办人：
________年____月____日。
________年____月____日。
广告工程施工合同篇十三
在我国法律现行的法律规范中尚没有出现“实际施工人”这一法律概念，“实际施工人”这一概念第一次也是到目前为止最后一次出现是在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》这一司法解释中，该《解释》共有两条共三次提及实际施工人。分别为：第二十五条“因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”和第二十六条“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”
一、司法解释为何首创“实际施工人”这一非法律概念。
在我国现行法律中，到目前为止并没有出现“实际施工人”这一法律概念，可以说“实际施工人”这一概念是由《解释》首创。笔者认为这一概念的提出是我国所处的特定发展时期的产物，是一个过渡性的法律概念，其诞生是现实、政策与法律妥协的产物。
1、《建筑法》第六十七条规定，“承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。”
解决这一问题，首先要明确《解释》第二十六规定的“实际施工人”应如何界定。《解释》共有四条提及实际施工人，其中第一条第二项规定：“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效。”
第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。”第二十五条规定：“因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”第二十六条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”
目前较为一致的观点认为，实际施工人应该是指无效建设工程施工合同的承包人，包括转承包人、违法分包合同的承包人、借用资质的承包人、挂靠施工人，而不包括承包人的履行辅助人、合法的专业分包工程承包人、劳务作业承包人。最高人民法院民一庭编著的《最高人民法院建设工程施工合同司法解释的理解与适用》意见也认为，实际施工人应与发包人全面实际的履行了发包人与承包人之间的合同，并形成了事实上的权利义务关系，即此时转承包人、违法分包的承包人已经取代第一手的承包人与发包人形成事实上的合同关系，在这种情况下，才准许转承包人、违法分包的承包人作为实际施工人，以发包人为被告提起追索工程款的诉讼。这一意见对《解释》第二十六条第二款的适用进行了限定。
《解释》第二十六条第二款对农民工利益的保护是一种间接保护，该条对合同相对性原则的突破是有限度的，农民工个人不能以实际施工人身份、以发包人为被告提起追讨工资的诉讼。笔者同意上述观点，虽然《解释》第二十六条第二款创设的目的是为了保护农民工的利益，但从上述分析可以得出，该条款针对的对象主要是缺乏建筑资质的建筑企业和施工队，通过加强对这些建筑企业和施工队的保护而间接的保护农民工的利益。因此，审判实践中，应正确理解《解释》第二十六条第二款的真实内涵，严格控制实际施工人的范围，不宜单纯根据字面含义，将所有参与建设工程施工的主体都界定为实际施工人。对于因劳务分包、承揽、雇佣等法律关系参与了建设工程施工的农民工个人，应严格按照合同相对性原则向其合同相对方主张权利，而不应简单适用《解释》第二十六条第二款，加重发包人的法律责任。
指出的是，审判实践中，大量符合实际施工人条件的施工队往往以工头个人名义提起诉讼，法院在查明原告实际履行了建设工程施工合同义务，与发包人形成了事实上的权利义务关系的前提下，大多支持了原告要求发包人承担责任的诉请。这种情形与前述农民工追讨个人工资的情况是有着实质区别的。
广告工程施工合同篇十四
身份证号码：
乙方：______________。
身份证号码：
为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任和权利，按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。
1、工程名称：武西高速桃花欲黄河大桥过路顶管工程。(具体位置双方现场指定)。
2、质量等级。
乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、技术规范施工;严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量必须达到有关标准的合格等级。
3、合同价款：
3.1合同造价定为。
3.2签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何原因，双方均不做任何调整。
4、工程结算：
4.1顶管长度以顶管的入土点到出土点的直线距离长度计算，出土点入土点的位置由双方共同商定。
4.2每完成一处顶管工程付该处顶管工程的顶管费用，工程结束时顶管费用全部结清。
5.进度计划：乙方于开始施工，中间不得间断停工，随时接受甲方检查、监督。
6、质量与检验：乙方所顶的管道，必须保证管道畅通，无变形，乙方负责穿过12铁丝，否则甲方将不同意接收。施工过程中如有拖断等情况甲方不承担任何费用及责任。
7、(1)乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》，按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标准》jgj59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理，确保安全施工。乙方应自行办理其自身范围内的施工人员的意外保险。
7、(2)乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员在现场施工。施工过程出现任何安全问题有乙方负责。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
广告工程施工合同篇十五
我单位拟新建xx大厦室内装修工程，为确保工程质量、安全，提高经济效益，本着公开、公正、公平竞争的原则，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、中华人民共和国建设部令第89号、湖南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等有关规定，并报经市计委批准，该工程项目拟采用公开招标形式招标，择优选定施工队伍。现将该项目的招标条件及投标要求说明如下：
1、工程名称：xx大厦室内装修。
2、建设地点：xx路1。
3、计划投资1700.00万元，投资性质：单位自筹，已到位资金1700.00万元。
4、功能布局：详见业主提供的装修设计施工图。
5、工程类别整栋装饰工程。
详见业主提供的装修设计施工图（含灯饰、卫生洁具及相应管线）。
1、本工程根据《招标投标法》等有关规定，按中标价、投标工期、投标质量等级和本招标书的其它条款、以及《合同法》的有关规定由建设方与施工单位签订合同，采取包工、包料、包工期、包质量的承包方式。
2、取费标准。
2-1、土建工程：按现行定额及其配套的取费标准，材料预算价格执行x建价〔20xx〕08号文；取费标准执行湘建〔1999〕价字第296号文；人工调整暂调系数按x建定〔20xx〕第09号文进行调整，列入税前报价；施工现场安全、文明施工及职业卫生增加费执行郴建定〔20xx〕第011号文。
2-2、安装工程（含水电安装、采暖通风、管线敷设）：按现行定额取费，材料预算价格按现行市场价执行。
2-3、装饰装修工程：按现行定额取费，材料预算价格执行x建价〔20xx〕第08号文，取费标准执行湘建〔1999〕价字第296号文以及有关配套文件规定执行。
1、本工程报价不含劳保统筹基金（开标前，建设方按有关规定预缴劳保基金，开标后按实际规模核算，多退少补并纳入总造价）。
四、主要材料供应及质量要求：材料的采购由业主和乙方共同考察后，经业主和监理同意后方可使用。
本工程施工工期（日历天数）参照国家现行工期定额、结合业主实际情况确定为xxx天；投标人可根据自己的实际情况自行确定投标工期。
按国家现行施工验收规范规程和质量标准施工，工程质量必须符合工程设计和现行规范要求。竣工时，经当地质量监督部门核定，质量等级必须达到优良标准。
1、中标人不得将工程转包；如发现有转包行为，由建管部门按规定予以查处，建设单位报经市招标办批准，有权从未中标单位选定一个排名靠前的施工单位承包。
2、严格按国家的有关规定和《合同法》的有关要求签订建设工程施工承包合同。
3、工程结算：本工程以中标价作为工程价款结算的依据；增减部分（即招标时未予以计算或因设计变更增减的工作量），以及合同工期内因国家政策的变更而引起取费标准和材料预算价的变动，应予以调整。
本工程结算委托xxxxx审定。
4、工程价款的拨付：本工程在施工合同签订后、开工前10天，按中标价的10%预付工程备料款；其后，每月按上月实际完成的建安工作量的60％拨付。
工程款（含备料款、进度款）拨至中标价的60%时，停止拨付；其余40%待工程竣工验收合格并符合合同要求，工程结算后两年内付清。
5、违约责任和奖罚办法：
5-1、本工程实行优质优价，工程竣工验收评定为优良工程的，按中标价的2%奖励；质量等级未达到中标承诺的，按中标价的2%处罚。
5-2、本工程要求按中标工期完工；每提前或推迟一天交付使用，按中标价的万分之二予以奖罚。
5-3、本工程如因建设方延误工期，每天按中标价的万分之二偿付违约金给施工方。
1、投标人在获取招标书的同时应按规定向招标人交纳投标保证金xxx万元。
2、投标人在中标后、签订合同前须向招标人提供投标履约担保合同，以保证投标人一旦中标，即按招标文件的有关规定签约并完成其中标工程；对未能按要求提供投标履约担保的投标人将视为不响应招标条件而予以拒绝，其投标保证金不予退还。
2-1、履约担保形式：现金担保。
2-2、担保额度：采用现金方式，其履约担保额度为xxxx万元，投标履约保证金将存入招标人指定的银行账户。
2-3、履约担保有效期：投标担保的有效期为其中标工程经认可的竣工工期。
3、工程现场勘察和招标答疑：
3-1、本工程于20xx年xx月xx日16：00时，在市交易中心召开发标会，并组织工程现场勘察。
3-2、本工程于20xx年xx月xx日09：00时，在市交易中心进行招标答疑。由各投标人对招标书和施工设计等尚不明确的问题提出意见，而后由招标人会同设计单位书面答复。
4、投标报价的取值：
投标报价的上限值为xxxx.00万元；
投标报价的下限值为xxxx.00万元。
5、投标书的编制、密封和投送。
5-1、投标书包括商务标书和技术标书。
5-2、商务标书的内容包括：
经理部组成人员明细表；以及其它需要说明的文件和证明材料。
5-2-2、商务标b：投标报价、承诺表。
将以上资料装订成册，一式贰份（其中正本壹份，副本壹份）。其中投标报价、承诺表中投标人及法人代表必须签章。
5-3、技术标书主要是施工组织设计；本项目需要投标人提供施工组织设计一式柒份；其要求如下：
5-3-1、技术标书中的章节编排按如下顺序和要求制作：
广告工程施工合同篇十六
为了明确发包方与承包方的责任，分工协作，互相配合，共同完成施工任务。根据中华人民共和国合同法，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，签订本合同。
发包方(以下简称甲方)：____________________。
承包方(以下简称乙方)：____________________。
第一条：工程名称：________________________。
第二条：工程地点：________________________。
第三条：承包方式：________________________。
第四条：工程内容：________________________。
第五条：工程造价：________________________。
第六条：合同日期：本工程自____年___月___日至____年___月___日止，完成全部工程，共计___日历天。
第七条：付款办法：依照施工进度付款。
1、工程完工后支付至总造价的80%即_____元。
3、5%两年质保后无息返还即____元。
第八条：工程质量与交工验收：
1、按照进行验收，乙方必需达到合格标准。
2、乙方必需按照室内装饰标准与操作规程进行施工。
3、每道工序完工后，由乙方提供验收报告，甲方组织质检人员，按照国家颁发的相关规范进行验收。发现问题，及时整改。
第九条：乙方工作与责任：
1、听从甲方指导。
2、乙方不能不通过甲方批准以任何形式把工程转包给他人。
3、遵守甲方在施工现场颁布的规章制度与作息时间及奖罚措施。
4、所需材料必需在五天前用书面形式报给甲方，由甲方购买，否则造成停工由乙方负责。
5、做好材料的搬运和现场清洁工作，承包费已包括搬运费和现场清洁费，如乙方拒绝搬运材料和清洁现场，甲方有权请搬运工和清洁工进行乙方应该干的工作，所花费用，从乙方承包费中扣除。
6、及时向甲方提供隐蔽工程验收通知，竣工验收通知。
7、严格按设计图纸进行施工，确保工程质量。如工程质量不符合规定，负责无偿修理或返工，其工料费由乙方负担，未能按时交工或由于修理返工造成逾期者，按违约责任处理。
8、进出工地车费，由乙方自行负担。
9、工具由乙方负责，具体界定为：用在装饰体上的材料由甲方负担，没有用在装饰体上的低值易耗品，由乙方负担，比如：砂布、钻头、砂轮片、刀片、电焊条等。
10、发现不合格的材料，不准使用，一旦用在装饰体上，造成质量问题，工料费由乙方负担。
11、乙方工地负责人必须在工地现场，不经甲方允许不准离开施工现场，擅自离开者，每天扣乙方承包费元。
12、工人偷盗材料，按进价的5倍处罚，数额较大交公安机关处理。
13、甲方给乙方的承包费里面，包含人身安全保险费，乙方必须给自己的工作购买额人身安全保险。
第十条：甲方工作与责任：
1、指导乙方工作。
2、给乙方讲解设计方案，工程程序。
3、对工程进度、工程质量进行监督检查，组织签收隐蔽工程，解决应由甲方解决的问题。
4、协助乙方办理在施工现场抽需要的手续。
5、开工前，接通施工现场的水源、电源。提供施工工人的住宿场所。
6、工程中途由于甲方要求，改变乙方已做好的工程项目，而造成的返工，工料费用收由甲方负担。
第十一条：违约责任：
1、乙方没有按时交工，甲方根据建设单位对甲方的处罚数量，以同等数量处罚乙方。同时由乙方承担甲方在此期间管理费用。
2、乙方没有达工程质量标准，甲方根据建设单位对乙方的处罚数量，以同等数量处罚乙方。
3、乙方浪费材料，甲方按购买价加运费和材料人员工资，扣除乙方承包费。
4、甲方按时、按进度支付工程承包费。(工程款)。
第十二条：
1、本合同所承包的工程由乙方负责施工。并由负责工程价款的预收，中间结算及工程决算。
2、施工中非正常停电和遇到人力不可抗力拒的自然灾害，工期顺延。
第十三条：合同期限。
本合同双方签字之日起执行，到工程竣工结算，支付工程款完毕，双方结算一切手续后失效。
第十四：合同份数：本合同壹式两份，甲方一份，乙方一份。
发包单位：(甲方)__________承包单位(乙方)：_________。
____年___月___日____年___月___日。
广告工程施工合同篇十七
甲方：____________(以下简称甲方)。
乙方：____________(以下装修合同签订需要注意的细节简称乙方)。
义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，谈判确定如下维修协议装修合同模板望共同遵守执行，协议如下:。
1.维修时间：________年____月____日起，到________年____月____日止。
2.维修地点：文装修合同报价清单昌市龙楼镇航天发射简单中心安置区。
3.乙方必须严装修合同注意事项别忽视格按照甲方规定的维修方案施工，并且乙方应在维修之前征得甲方同意.如乙方施工过程中有更适合本维修工程的装修合同报价清单施工方案，需提前报请甲方审核同意后方可施工，否则由此造成的后果由乙方承担全部责任。
4.维修以及维修质量的监督：对于涉及到该房屋所出现的所有装修合同书渗水部位都必须进行维修。装修合同在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监督和与户主沟通协调工作。
5.房间家居用品等的保管和损坏丢失的赔偿:在维修之前，甲方和乙方对于户主家里的大件物品(卫浴设备、家具和家电)进行清点并签字确认，在乙方施工期间，乙方有责任对于施工时的人员安全负责，同时在施工时避免对于户主的卫浴设简单备、家具和家电造成不必要的损坏(另装修合同电子版对于地板在施工时铺设厚点材料保护，以避免在施工期间对地板的损害)。维修期完毕后需对于大件物品再进行一次确认。对于在维修期间，因乙方施工原因造成的任何一件物品的损毁或者丢失，乙方必须按照原价进行赔偿。
6.维修期的注意事项：甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备,包括帮助乙方与户主、邻居之间的协调沟通，另外还有垃圾、材料堆放搬运的问题。
7.维修之后的房屋质量的验收和审核:由双方事先约定(以解决漏装修合同签订需要注意的细节水为主)或者以相关行业标准为验收标准，另外施工装修合同书质量必须达到相关规范要求。
8.如此次维修没有达到预期的修复效果，再次出现渗水，则乙方必须承担再次维修的责任，不能因超过房屋保质期而拒装修合同报价清单绝维修,再次发生的维修费用由乙方全部负责，并装修合同简单版且由此给甲方造成装修合同模板电子版一切经济损失均由乙方负责装修合同简单版。
9.根据双方的协商，本次维修工程甲方负责全部材料,乙方负责装修合同简单版施工,由于乙方施工工艺错误或者其他的乙方的原因而发生的质装修合同电子版量问题,则乙方负责全部材料的费用装修合同简单版,因此装修合同书而产生的二次返工费用和装修合同注意事项别忽视工期的延误乙方负全责。
10.本工程维修费用按每间卫生间全部施工内容共计人民币1350.00元(大写壹仟叁佰伍拾圆整)计费。施工内容如下：
1)拆除原墙地砖和原沉池回填物简单。
2)拆除垃圾搬运下楼统一堆放装车外运。
3)破损给排水管道修复处理。
4)防水基层处理、找平层及防水施工(两遍)。
5)装修合同签订需要注意的细节闭水试验、防水保护层及墙面拉毛施工。
6)架空层砌筑和垫层施工。
7)墙地砖铺贴施工。
8)蹲便、洗手盆等卫生器具安装或恢复安装。
9)所有材料自装修合同电子版行搬运到施工现场。
10)卫生清理。
11.关于费用的支付:乙方在维修结束验收合格后一个月内，支付总工程款的80%,余下的20%待一年保修期满后结清。
12.本协议一式两份,双方各持一份。
13.关于保修:保修期为装修合同书一年,自维修结束之日起算,保修期内发生问题时，乙方应立即采取其相关措施进行维修或返工处理，材料费由乙方负责。
14.其他未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
广告工程施工合同篇十八
承包方：________________________(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方就金域华府一期外墙真石漆工程，施工事宜，经协商一致签订本合同。
1、工程名称：________楼，共________幢，三层以外墙真石漆施工工程。
3、工程范围：分隔线条，效果图纸施工。
4、承包方式：包清工、一次性包死总价________________________元/m2。
5、质量等级达到国家验收标准的优良等级。
1、乙方施工过程中接受甲方安全，文明生产，施工质量，进度的管理，如发现违反安全生产和文明以及不按施工规范进行施工的情况，有权责令整改。
2、现场协调：项目开工后，乙方与业主(甲方客户单位)及现场监管单位之日常协调配合工作由乙方自行解决，大的不可协调问题，出具工作联系单交甲方出面处理。
3、现场施工人员的安全：由乙方负责所有安全施工规范，乙方负责现场，含吊篮及吊篮维修，人员所有施工人员安全保险有乙方自行负责，对施工人员人身安全有乙方自行负责，包括生亡。
4、甲方的配合工作，乙方进场后，甲方协助提供施工所需的电源、水等施工条件。
1、工程预估面积、单价、总价，以上包括施工中所有保护费，辅助、安全措施费。
1、合同价格：实际结算时的面积如与本合同有出入，以实际施工面积为准，每平方价格不变。该价格已包含前期乙方投入费用，返工费用，不得以任何方法追加任何费用。
2、面积测量：乙方施工完毕，将“施工面积清单”附在“竣工报告”后面上报甲方，甲方验收完毕后组织人员抽验施工面积。
3、至合同之日起，施工中乙方需施工费，可根据施工成品部分面积价格付工程款40%，工程结束后三月内付工程款85%。非成品部分不作结算部分。在20xx年春节前发放工人工资及部分辅材费用，具体参照施工考勤。
4、工程工资款：甲方验收通过后一周内，通过开发商验收，双方组织结算，结算完毕后1个月内，支付工程工资款95%。
5、余款：5%作为保修金，该工程竣工一年后付清。
6、验收：收到甲方“竣工报告”和“施工面积清单”后一周内，甲方组织验收，以业主方验收合格为准，验收不合格，乙方配合整改。
7、如因甲方提供的材料、墙体自身质量问题与施工方无关，所造成的经济损失、(由于墙面不干造成的吐碱，脱壳)工期延误由甲方承担一切费用。
8、以上相应标准和现有样板确认效果为准，符合金域华府施工要求。
9、进度计划：乙方开工前，必须先组织测量相应施工面积，并制定施工进度计划，作为本合同附件。
10、技术交底：双方在现场选择适当墙面对施工技术交底，以确认涂刷效果，材料耗量，技术交底文件和本合同合并生效。
11、施工进度：开工后甲方对照进度计划定期抽查，实际进度低于作业计划80%的予以警告。
12、罚款金额：每次罚款以合同额0.5%作为基准，最低不少于1000元，最高不多于10000元。
13、乙方无故浪费材料、甲方负责监督督促。并处以每次500元罚款。
14、因乙方工程进度无法满足现场施工进度，甲方有权从其他地方调人配合施工。当日工资可以高于200—300元/天/人，其费用由乙方承担外调人员费用至乙方进度满足现场要求。
注：乙方施工中如材料超出5%以上，超出部分材料费由乙方全部承担，节省10%以上，视同超出，乙方同样承担责任(甲方随时根据现场实际施工进行抽检)。
16、工期延误：因以下原因造成工期延误，工期相应顺延，战争、地震、火灾、连续降雨，35℃以上高温，5℃以下低温，不适宜涂料施工的天气。
17、设计变更或工程量增加，新增工程量，按合同原定进度，增加相应工作日。甲方供料延误，所造成的经济损失由甲方承担。
18、以上各条的变更，需双方在工程指令单上签字盖章确认，方可与本合同并生效。
1、乙方做外、土建、门窗、栏杆及其他成品保护，对分包成品做好保护成品。
2、拖延工期：乙方必须按照本合同规定的施工工期完成全部工程量，扣除符合本合同第七条规定的可延期时间仍然拖延工期，则按每延期一天罚款人民币叁仟元的违约金赔偿给甲方。
1、保修期为1年，如在保修期内因发现由于施工质量所造成的问题，均由乙方负责保修(分析责任原因)。
2、施工质量：施工质量问题由权威质监部门作出鉴定，责任一方承担检测费用。
3、安全工作：所有安全有乙方自行负责。第九条现场处罚重点声明：
1、不带安全绳、安全扣、安全帽(安全帽未系扣)或赤脚、穿拖鞋、赤膊进入施工现场一次一人处罚金200元，处罚警告后不整改一次一人给予10oo元罚款。
2、乘坐货梯上下、酒后进入施工现场、吊绳施工中使用手机，一人一次处罚300元。
3、在施工现场随地大小便、打架斗殴、谩骂、不服从甲方管理一人一次处罚500元-5000元。
4、施工作业防护措施不到位或不按规范使用电源、电动工具，立即整改，并一次处罚500元以上，1000元以下。
5、工程施工质量不符合标准一次处罚500元-5000元，并承担所有返工材料损失，恶意或偷减、更改施工程序一次处罚1000元，承担所有返工材料损失(包括低温、阴雨施工材料损失全部由乙方承担)。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
广告工程施工合同篇十九
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：
3、承包范围和内容：
（1）发包人责任：
a、负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。
b、做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。
c、甲方应按时支付乙方工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付合同总额的0、05%为违约金。
（2）承包人责任：
a、严格按图施工，工程质量就符合设计方案图材料标准甲、乙双方验收，确保工程质量、
b、做好现场文明施工、安全生产。
c、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
d、在施工过程中，原因由承包方造成的事故由承包人负责。
e、服从甲方统一安排指挥。
f、由乙方原因造成工期拖延每天支付合同总额的_______%违约金。
1、本合同工期总日历天数天。以合同签订正式开工之日起开始计算。如遇以下情况，工期相应顺延：
a、发包方要求更改已确认的设计方案影响工程进度；
b、一周内非承包方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工；甲方材料未及时进场。
c、发包方原因造成影响下一道工序施工；
d、未按合同规定支付工程款而影响施工工期；
f、发包方代表同意工期顺延的其它情况。
1、承包方必须严格按照施工方案图施工，接受发包方代表监督。
2、承包方在施工中若发生质量问题，就及时报告发包方代表，协同解决。
本合同签订生效后，施工人员进入现场，甲方支付乙方合同总额：30%计人民币作为进场费；余款随工程完工后结清。
1、经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。
2、甲方生产工艺需要变更设计的，必须作出设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，必须另行协商。
乙方在施工期间，若发生任何事故与甲方无关。施工期间甲方必须协助配合乙方工作。任何一方违反本合同规定，双方协商解决，如协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。
1、本合同双方签字确认后即生效，工程竣工验收符合要求，付清工程款后终止，保修责任仍然保留。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
2、合同履行过程中，双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件，具有与合同同等的约束力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/14204127.html】
