2023年泥工施工合同范文(16篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-23 11:26:03
2023年泥工施工合同范文(16篇)
时间:2023-11-23 11:26:03     小编:琉璃

合同是法律上对双方当事人约定事项的一种约束力文件。合同的编写需要考虑到风险管理和事务效率的因素。合同的执行过程中,要遵守诚实信用原则,避免违反合同约定的行为。

泥工施工合同篇一

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

甲方现将__________________________________工程的泥工分项工程按照市级优良工程,争创省优部优目标发包给乙方(包工不包料),为确保该项工程能够按质、按量、按期、顺利地完成和双方的利益,以及完成双方各自的责任,现经双方协商同意,特商定如下条款。如有合同内的发生事项,双方均同意按合同条款执行,互不争议;如发生合同内条款未明事项,双方协商解决,希望双方共同遵守执行。

一、承包范围。

1、乙方根据甲方提供的施工图,图纸会审,设计变更施工;包括(基础、柱、梁、板、构造柱、压顶、过梁、化粪池、盖板、飘线)砼浇捣,预制,养护;墙体拉接筋安放;石灰池、吊栏钢丝绳防护、内外墙体的砌筑、空调管透气管预埋(留)、红砖发水砂奖调制;内、外墙面订网片;内墙、外墙(含装饰线条、外墙安装塑料条分隔缝、分二次粉刷,添加防水剂、做到不渗水,门窗立边、滴水线、止水槽等)、天棚、屋面天棚、梁、粉刷;墙体保温、抗烈砂浆粉刷;化粪池、地面、天沟、明沟、散水、检查井、砼浇筑,砌砖,粉刷,找坡找平压光;屋面部分:找平压光,隔热材料、网片铺放,保护层砼浇筑压光养护;墙角泛水;水管、线槽修补,门窗砂浆塞缝,公共楼梯镶贴(外墙、屋面镶贴除外)所有泥工工任内容。清理楼地面,达到符合竣工交验的标准。砼除框架为商品砼其余均为人工自拌砼。

2、要求每层楼面砼浇捣时必须打磨平整,养护不得少于一周,砌筑:按图纸放线、红砖淋水、砂浆按配比调制、做到灰缝饱满。粉刷;冲筋、淋水、合理配料、做到线条有棱有角、墙面平整;外墙压实平整做到不渗水。

3、当天下班前必须把楼地面的砖碎,砂浆清理用完。杜绝浪费行为;对搬运至施工现场剩余的材料,及时垫高搬好堆放整齐,保证施工现场工完场清。借用的工具,材料搬运回仓库,如数交还,如从仓库借出工具的数量与归还数量不符,乙方不够部分须按照原价加以赔偿。

4、乙方应配合甲方的工作,服从甲方的安排,自觉,按时完成甲方分配的零星工作和附属设施的零星工作。

二、承包方式。

由乙方包人工、包工期、保质量、包质量、包验收、包安全、包文明施工、包劳保用品、包工作住宿、包小型工具与用具(斗车、振动器(棒),砂浆搅拌机、淋水用移动水管等),以及二次搬运,材料的进退场装卸。

三、计算方法及承包单价。

1、计算办法和承包单价:根据施工图中建筑物所有泥工工程,一次性包定,双方各自承担由于劳务市场工资材料变化的风险:地梁以上按建筑面积计算,工程款单价为_____元/m,(单价分配为:主体砼框架工程按_____元/m,主体砌体按_____元/m,内墙粉刷按_____元/m,外墙粉刷包线条按______元/m,楼层清理按______元/m)。

2、地梁以下及附属零星工程则按分项计算,单价为:(1)砖胎模砌。

砖;______元/块;砌240墙______元/块;180墙______元/块;120墙______元/块。(2)粉刷:墙面、天棚、梁______元/m、地下室墙面______元/m;地面抹面______元/m;(3)砼:泵送______元/立方米、自拌砼人工拉料______元/立方米、商砼人工拉料______元/立方米。(4)计时工资:大工______元/天,小工______元/天,基坑清土按______元/m,地面回填平整按______元/m。

四、付款方式。

1、合同签订时(后),乙方向甲方交纳合同履约保证金_______万元,甲方工程完成并验收合格后,一次性退还给乙方,不计利息。

2、甲方按乙方每月实际完成的工程量在下月15日左右支付(按分配单价的)85%工程款;以止类推,工程竣工验收应付工程总额数的95%,余留5%作为质量保证金,,保修期一年,保修期间乙方接到甲方通知单后二天内应及时维修,如未及时派人甲方有权派人维修,费用在乙方保修金中扣除,剩余在保修期到后10天内结清。零星工程月清月结。

3、每期领取的工资或进度款,按照《劳动法》乙方必须按款项的用途和分配计划做成工资表等上交给甲方,由甲方直接给工人发放工资。

剩余部分为乙方所有。

五、甲、乙双方一般责任。

1、甲方责任:

1)、负责提供乙方施工场地临时用水、用电。

2)、负责工地现场的安全生产、工程质量、工程进度、监督和管理。

3)、负责对乙方进行安全、质量技术的交底,以及给乙方提供定位轴线、定位墙线及水平线。

4)、负责监督审核乙方完成月工程量,按实际月完成工程量款(按本合同第四款第2、3条)拨付工程进度款。

2。乙方责任:

1)、保证进场施工的人数满足进度要求,负责工人临时住宿食安全,并确保进场工人必须持有效身份证,不接收违法人员,如因此造成安全、质量及延期等问题均由乙方承担。

2)、保证所聘用工人之间的一切劳动关系合法,并且乙方与所聘用工人之间的一切劳动纠纷与甲方无关。在工地外发生的任何安全事故与甲方无关。

3)、乙方人员必须服从甲方管理人员指挥,不得同甲方管理人员顶撞、吵架。否则,甲方有权自行处罚乙方200~1000元/人。次处罚。

4)、严格按照施工图与设计变更及国家现行施工验收规范要求和甲方制定的施工组织计划的要求施工,确保工程施工质量,抹灰平整度不得超过5mm,同时做到工完场清。如施工质量不合格及材料浪费所造成的一切损失概由乙方负责。

5)、乙方应强化其施工队伍的安全生产教育,严格按照施工操作规程施工,不得乱搭乱拉电线,不得私自安装电源插座,不得强行、违章施工,以杜绝火灾等其他安全事故发生。否则由乙方承担由此产生的全部责任。

6)、施工过程中,乙方及其施工人员应积极主动接受甲方项目部的安全教育学习,严格遵守甲方项目部的管理制度。在施工期间,积极配合甲方做好教育工作。如在施工期间因乙方失职造成所发生安全事故,乙方全承担其责任。

六、工程质量与验收标准。

1、工程质量应符合国家现行施工验收规范以及甲方、监理单位的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良等级。

2、乙方在施工过程中,必须严格按照《建筑工程施工操作规程》和《建筑工程施工质量验收规范》进行施工、验收。不得出现不合格工程,凡有不合格工程,乙方除进行返工直至合格外,还需按不合格工程单位面积材料价值的三倍罚款支付给甲方,工期不予顺延。

乙方必须根据甲方现场所安排的月、周施工组织计划所要求的时间或期限,按时或提前保质、保量完成所承包项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,罚款______元。施工工期:见开工通知,共______日历天。

八、停工、窝工。

因建设方或设计修改原因需停工时,产生的窝工及乙方进、退场等费。

九、其它。

1、乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其它施工队伍组织施工,剩余工程之进度款项将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

2、乙方必须管理好班组工人,遵守国家和地方政府的法律法规;服从现场施工管理人员的安排和指挥,不得聚众闹事,不准打架斗殴,如有违反,一切后果由乙方负责,同时处罚3000元/人。次,并且医药费均由打架双方互相支付,如打架工人工资无法支付时,由该带班支付。

3、乙方在施工中,必须坚持“安全、质量同抓”原则,计划用料、节约用料,如超过定额所规定损耗数,超出部分由乙方承担,乙方需给甲方赔偿所损耗的材料(按甲方进货单价计算),如乙方的用料控制节约成本,节约的差价,甲方可给予奖励乙方。

4、乙方每天下班时要及时清理(或归类)工作面范围内的材料,不得将材料乱堆放,否则甲方如发现乙方清理不及时或未清理,甲方另行安排人员清理(或归类)并对乙方处以罚款,清理(或归类)费用按双倍扣除。在上下材料时,未经施工员(或办公室人员)的同意,自行拆除安全围护;外架安全网,材料往下丢,每次罚款______元。

5、工地的水泥袋、纸箱等全部由工地办公室统一回收,任何班组、

个人不得违反,如有违反者,除收回卖物款外,还加罚款______元/次。

6、乙方在施工期间生活自理、柴火自购,不得拿工地的材料(包括废料)做燃料,如有违反,处以罚款______元/次。如需办理暂住证(或其他证件),可由甲方代办,但费用须由乙方支付。

7、乙方应认真施工,服从工地管理人员的指挥,如出现工程质量(或施工进度)达不到要求不服从现场管理人员指挥的,被甲方勒令退场或自行退场的,退场时,乙方的工资按已完成合格工程的90%结算,乙方不得有异议。

8、乙方及其施工人员不得私自拉接电线,禁止使用电器、电炉等用电器具,如需照明用电应由现场专职电工进行拉接。违者,处以罚款50元/次,并没收该用电器具。如造成安全事故的,则由本人及该班组承担一切责任和后果。

9、乙方不得把所承包的工程进行分包,否则甲方有权辞退乙方,同时处以罚款_______元,且所造成的损失全部由乙方负责。

十、合同的生效与终止。

本合同自双方签字之日起生效,竣工结算、甲方支付完工程款时自然终止。

十一、合同份数。

本合同书一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方代表签名:_____________乙方代表签名:_____________。

乙方身份证号码:_____________。

电话:_____________电话:_____________。

日期:____年____月____日

日期:____年____月____日

泥工施工合同篇二

发包方(甲方):

承包方(乙方):

依照《xxx合同法》、《建筑装饰装修管理规定》、《室内装饰装修管理办法》及有关法律、法规规定,就本项装修工程有关事项,经双方协商达成如下合同:

一、工程概况。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程面积:

4、承包方式:

二、合同工期。

1、总工期自年月日至年月日。

2、本项目合同约定时间为工程施工期限,中标单位无任何理由延期工程施工,不论下雨天气、气温低或节假日。

3、如因甲方原因影响,甲方将书面通知乙方,工期可以顺延或调整施工时间,但双方不补算损失(包括材料、人工等费用在内)。

三、工程质量标准。

乙方完全按照施工图纸及招标文件所约定的进行施工,各施工工序及评定标准具体按以下说明:

(a)、吊顶工程:吊顶龙骨不得扭曲、变形,木质材料按规定进行防火和防腐处理,吊顶间距按800mm布置、轻钢主龙骨间距按800mm布置,轻钢副龙骨间距按300mm布置,螺钉按每米安装,螺帽必须涂防锈漆处理,有消防排烟管首和空调风管影响部位需增加双排主龙骨,各种龙骨安装牢固可靠。面板与龙骨连接紧密牢固,吊顶饰面板表面应平整、边缘整齐。

砂浆饱满、粘贴牢固,墙地面砖不空鼓,水泥砂浆厚度达到4cm以上。

(c)、油漆工程:表面光洁,无起泡、空鼓、裂缝、翘边和斑污。

(d)、卫生间:防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。防水完成后试水48小时无漏水现象方可进行下步施工。基础表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷,工程完工后无漏水现象。

(e)、制作安装完成后玻璃表面、地面表面、石材、乳胶漆表面清洁干净。(f)、以上未尽事宜按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》(gb50210-20x)执行。

四、四、施工材料采购及使用约定。

1、招标单位提供材料均为合格优质产品,采购前需由甲方同意情况认可下方可进场施工,如所购材料未达到甲方要求,甲方有权提出更换材料,因此带来的一切损失及延误的工期,均由乙方承担。

2、本工程所有材料下车均由乙方负责下车搬运,下车费用由乙方自行承担。甲方现场管理人员只口头通知一次、如乙方不愿下车或不即时下车(一小时内无人下货),甲方可另请他人下车,其下车费用在乙方工程款中直接扣除。

五、工程付款方式。

1、施工前支付乙方%总工程款。

2、工程完工后支付乙方%总工程款。

3、工程验收合格后支付乙方%总工程款。

4、余额%满一年后无质量问题一次性付清。

5、施工图纸、合同条款承包范围和报价清单之外的变更工程,按招标单位的签证据实结算,结算单价参考投标单价报价清单中的报价标准进行结算。

六、工程安全管理规定。

1、投标单位应严格按《室内装修施工管理规范》执行,不许违规作业,严禁酒后作业。

2、各部位电焊、氧割等明火施工必须放置专用灭火设施,并安排专人值守检察各隐患部位。

3、施工电线等用电设备设施严格按《室内施工用电规范》作业,配备施工专用配电箱、电缆和专用照明灯具等。

4、投标单位在合同施工期间内产生的一切安全事故,均由投标单位自行承担法律和经济责任,招标单位不承担任何法律和经济责任。

七、保修期限及范围。

1、乙方对装修工程承担1年的保修责任,从甲方签署验收报告的次日起算。

2、保修范围:无论是否在保修期内,属于乙方施工范围的工程项目,因施工质量及材料使用问题总成损坏损失的,乙方应免费维修和更换,在保修期内,若甲方使用不当造成的损坏,乙方只收取材料成本费用。如果保修期内装修工程出现任何质量问题,乙方应当自甲方提出修理要求后三日内安排人员进行维修,突发事件应立即到达组织抢修,维修费用由责任方承担。

八、其它约定。

1、投标单位将自带全部施工工具,电线、电缆、照明灯具等施工工具投标单位自己管理。

2、招标单位提供施工用电,不计取电费,电源在指定位置投标单位驳接。

3、施工人员须百丽施工证进场,施工现场招标单位不提供民工住宿场地,不允许工地现场住人。

4、施工图所标注的尺寸和位置与现场的尺寸和位置有存在差异的地方(如地面高差、空间高差、构件高差、形体差异),以现场实际情况调整为准,投票单位必须无条件按现场实际情况调整施工方案并满足招标单位需求,其调整施工方案所发生的一切增减费用结算时均不作调整结构;因该商场变化可能与施工图有一定变化,超出部分按中标项目单价计算计入结算费用,但调整不同项目不累加计算。

5、装修施工期间材料应整齐堆放在招标单位指定位置,并在招标单位的指导下进行作业,如不听从招标单位指挥,招标单位可随时叫人转运,其费用及损失将全部由投标单位承担。

6、设计图中可能存在遗漏事项,节点有部分不详等原因,但双方结算时不存在增补费用,招标单位只认可包干价。

7、合同生效后投标单位应提前计算和计划招标单位材料,如产生的时间影响投标单位自理。

8、装修期间内所产生的垃圾必须每天彻底清理干净,如投标单位不打招清理,招标单位可另派人清理,费用可直接在投标单位工程款中扣除。

9、工程质量达到上述规定标准为合格,如出现不符合规定标准时,招标单位有权责令投标单位返工,如投标单位不履行返工责任和义务,不听从招标单位通告,招标单位有权将返工工程移交另外施工单位完成,其工程维护开支,如实扣除责任单位工程款。

10、所有木质材料需做防火涂料自理。

九、争议解决。

因工程质量或者其他原因双方发生纠纷时,可以协商或者调解解决,不愿协商、调解或者协商、调解不成的,当事人可向工程所在地人民法院起诉。

十、合同的生效。

合同自双方签字及盖章后生效。双方责任履行完后自行失效。

十一、合同分数。

本合同一式四份,甲乙双方各持两份,具同等法律效力。

十二、附件(招标文件、施工图纸)。

甲方(签章):乙方(签章):

日期:日期:

泥工施工合同篇三

甲方:

代表:

联系电话:

乙方:

身份证号码:

联系电话:

经甲乙双方商议,同意聘任乙方为甲方公司的水泥工,双方自愿签订本劳务协议,以资共同遵守。

一、工作内容。

1、乙方在甲方承包的装修工程中负责装修泥工的工作。

2、工作期限:______年______月______日至______年______月______日。合同期满后双方可协商续签本合同。

二、劳务报酬。

1、劳务费每月______元整。

2、每月_____日为工资发放日,以银行转账的形式转入乙方账户:____________。

3、每完成一项优质装修,可获得奖金_______元。

三、双方的责任。

1、甲方应当依据合同约定按时支付乙方劳务费用。

2、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定,提供符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。对从事有职业危害作业的,应当定期进行健康检查。

3、甲方按国家和省、市有关规定,做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。

4、乙方应遵守甲方的各项管理规定。

5、乙方应准时上下班,上班期间认真履行工作职责。

6、在施工现场,乙方应当服从施工负责人指挥管理,并严格按照泥工施工规范和图纸操作进行施工。

四、社会保障。

甲乙双方约定,甲方为乙方购买_________意外伤害保险卡,用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。保险期间与本合同期限相同。

五、合同解除。

1、本合同期满的。

2、双方就解除本合同协商一致的。

3、乙方由于健康原因不能履行本合同义务的。

4、因乙方个人原因连续请假_______天以上或累计请假达_______天的。

5、甲、乙双方若需解除或终止本合同,需提前______天通知另一方即可。

六、违约责任。

1、如乙方在施工过程中出现返工、浪费损耗材料的,乙方需偿还材料款及其造成损失的费用。

2、如乙方故意拖延工期,未在甲方所要求的工期内完工,延期每天按_____元扣除工资。

七、争议解决。

因履行本合同发生劳动争议,双方可协商解决,协商不成可向__________法院提起诉讼。

八、其他。

1、其他未尽事宜经双方共同协商后作补充。

2、本协议一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等效力。

甲方:

________年_______月_______日。

乙方:

________年_______月_______日。

泥工施工合同篇四

1、乙方;不得将本工程项目转包给第三方,若被甲方发现查实、甲方有权单方终止合同。

2、乙方必须听从甲方指挥,服从甲方安排,保质保量如期完成各项工作;。

3、乙方在施工过程中,施工所使用安全帽由乙方自购。

4、砼后混凝土养水要求连续七天,每天不少于六次,应保持混凝土表面湿润,若乙方不按甲方要求,甲方有权另派人进行养水,但养水人工费由乙方负责,每天每人计200元,从乙方进度款中扣除。

5、做好施工现场布置,组织施工机械、施工物资、施工人员进场,并做好配合甲方做好施工现场的文明施工。

6、配合甲方做好治安、环卫、防盗、防火安全等各项工作,负责本班组人员的暂住证、平安卡办理并承担费用。

7、合理安排施工顺序,做好施工合理安排,施工顺序应满足甲方总施工顺序安排;合理使用各种原材料,杜绝浪费,如有浪费现象,甲方有权按浪费量及市场单价的两倍进行处罚。

8、乙方在施工过程中提各种合理化建议以及因施工工艺需变更图纸时,必须先提交甲方、监理,审核同意后,经甲方同意方可施工。

9、严格按照设计图纸、技术标准、验收规范、施工方案施工,确保工程质量及施工进度,文明施工做到工完场清。

10、在施工全过程中,乙方除严格按照施工图有关技术说明、施工规范、规程标准进行施工外,尚需主动接受和配合建设单位代表、甲方现场派驻代表的监理和协调。

11、乙方在施工过程中,对作业中出现的废料每日下班前应清理干净,堆放到项目部指定的堆场,有用物品应在指定地方整齐堆放。

12、乙方在施工期间应维护甲方单位形象,不得出现有损甲方单位形象的行为;。

十、安全生产。

4、遵守地方政府有关部门对施工场地交通、施工嗓音、施工现场环境卫生和场外污染、安全防火、防盗等管理规定,因乙方责任造成的罚款由乙方自负;乙方应编制施工现场管理制度,施工现场严禁赌博、喝酒、打架、使用电炉和明火,违者罚款500—1000元,情节严重交执法部门处理,由此造成甲方损失由乙方负责。

十一、施工机具、成本管理。

2、乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。使用材料,做到日用日清,活完料净,保持施工现场整洁。

十二、对无能力执行各项制度和履行本协议的各项条款的分包单位,甲方有权清退,其一切经济损失由乙方自负。

十三、违约责任。

1、乙方职工因工资发放或其它问题向有关部门投诉、告状,每发生一次对乙方罚款3000—5000元直至取消承包合同。

十四、其他约定。

1、本协议一式叁份,甲方执二份,乙方执一份,双方签字生效,财务结算后失效。

2、合同争议的解决方式,本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商,协商不成由龙岗区仲裁委员会裁决。

3、如因乙方原因中途终止合同,或因施工过程不负责任,不服从甲方管理人员指辉,造成工程返工或被甲方中途终止合同,工程款结算按合同单价的70%结算;其余30%的工程余款作为补偿甲方损失。

甲方代表乙方代表。

身份证号码身份证号码。

电话:电话:

签订日期;年月日签订日期:年月日

甲方:

乙方:

由新大新材料股份有限公司二期产线改造,因工程建设需要,现将其泥工分项部分委托乙方施工(车间内外地沟、室外蓄水池、室外地坪),为了明确双方责、权、利、保质、保量、按期完成施工任务,根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》有关设计图纸技术资料等内容,经协商一致,特签定本合同。

一、工程名称:新大新材料股份有限公司二期产线改造。

二、承包方式:包清工、小型设备。

三、项目内容:

1、按照施工图纸、施工规范、施工技术交底、会审纪要、设计变更文件、甲方要求。

2、砌体含所有砌体、管道井砌体、配电箱处砌体、砌体养护、砌体电管边浇砼。

3、地坪(含所有地坪清理卫生、清理地面、养护)。

4、机具内容:搅拌机、平板振动器、插入式振动器、砂浆机、斗车、太阳灯、灯管、灯泡、冲水皮管,三级配电以下的所有电线电缆、电器、开关插座头。

四、工程造价:

1、工程单价:地沟120元每米蓄水池共计:4500元室外地坪25元每平方米(包含:挖沟、挖土、清理杂物)。

2、以上内容为一次性包死,除设计变更外不再调整。

五、付款方式:

1、每个单项完工支付工程款80%,,余款待三项工程完工验收后一次性付清。

六、工期要求:

按甲方工程总进度计划及与施工进度计划完成,本工程工期泥工工期10天,若有工期延误,则延误的工期按本工程建设工程施工合同(温市合备字房建314号)中的延期处罚执行。

七、工程质量要求:

1、乙方必须按有关验收规范、设计图纸要求进行施工,工程质量必须达到合格,如达不到要求由其发生的相关费用及责任全部由乙方负责。

2、乙方必须严格控制施工工艺工序,抓好施工质量,不得出现较大质量事故。

3、出现蜂窝麻面,如乙方未经甲方同意擅自修补,每处罚200元,并重新进行修补,其费用有乙方负责。

4、乙方原因或任务,甲方要求乙方派人完成,乙方不派人完成的,由甲方派人完成的以一工罚十工进行向乙方计算人工费。

八、安全、文明施工要求:

1、乙方施工人员进场必须具备三证,即:身份证、暂住证、计生证。

2、乙方在施工过程中应做好文明施工,严格按照安全操作规程进行,采取有力的安全防护措施,确保施工安全,同时乙方在施工过程中必须听从甲方有关管理人员的指挥。

4、在安全生产检查中发现由于乙方人员及乙方责任而受公司或安全监督站罚款的,甲方则以2倍罚款加以处罚。

5、乙方人员进入施工现场必须戴好安全帽和出入证。

九、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,本合同经双方签章后生效,完成工作内容竣工验收质量符合要求工程款结清后失效。

甲方代表:乙方代表:

泥工施工合同篇五

工程名称:

发包单位:(甲方)。

承包单位:(乙方)。

为了使工程顺利安全进展,依照有关法律法规,在平等、自愿、互惠的基础上,经双方协商一致,就本工程承包事项达成如下协议:。

一、承包方式及内容:清包工。施工图纸所包括的全部土建装饰工程(含基础、主体、内外粉、楼地面找平、屋面、散水等)。

二、承包价格:按照施工图纸建筑面积计算,单价/m2,一次包清。

三、材料、机械工具的供应及使用:

1、所用材料、机械、工具由甲方供应。其它施工用的附属工具(砖刀、抹子、线绳、线锤、等)、生活用品、由乙方自行解决。

2、乙方有义务妥善保管使用机械、工具、架材。日常保养、维修的人工费用由乙方承担。不用的工具应保质保量如数交还。无故损坏,乙方负责赔偿。

3、乙方应合理使用材料,现场日日清、日日净,给甲方造成浪费的,将视情节轻重给予处罚。

4、乙方所需材料、机械、工具、架材,必须提前三天书面通知甲方,否则造成工期延误,停工、窝工,后果有乙方自负。

四、工程质量:

1、必须达到施工图纸及国家现行验收规范、地方质量验收标准的要求。否则,应重新返工,直至达到合格为止,因返工造成的材料浪费经甲、乙双方共同核定,折价从承包款中扣除。土建工程主体部分争创优质主体。

2、乙方应组织技术过硬、实力强的施工班组,科学合理的有组织安排施工。

五、工期要求:

主体工程。

工期自。

本工期非日历工期,雨天或非乙方原因造成的材料供应不及时,造成停工停产的,

工期相应顺延,以施工日记为准。

工期每提前一天奖励500元,拖延一天罚款500元。

六、工程款拨付:

主体工程结束拨付至工程款50%,装饰工程结束拨付40%,余款除扣留3%的质量维修金外,工程验收合格后,一个月内付清。

七、工程款拨付条件:

1、分部分项工程按施工进度计划完成,并经甲方验收达到合同标准要求。

2、文明施工、工完料清、施工场地整洁有序。

八、安全施工要求:

乙方应提高安全意识,加强工人安全教育。施工期间所发生的一切责任安全事故,花费在500元以内者,均由乙方自行承担,甲方不负任何责任。花费在500元以上者,由甲乙双方共同承担。

九、其它约定事项:

1、班组长每天早上7:30及下午6:30到项目部签字报道,有事提前书面请假。迟到超过5分钟者,每分钟罚1元,超过30分钟者视为无故不到,无故不到工地者,一次罚50元。

2、开工后,乙方技术员必须到位,跟班现场作业。

3、领取生活费及工程款,必须先由主管技术员签字。

4、乙方应尊重甲方,服从甲方领导。

5、乙方有义务保持生活区房屋的清洁卫生,不得损坏房屋的设施及邻居的财产,所造成的损失及邻里纠纷由乙方自行解决。

6、乙方应做好自己的工程成品保护工作,因未保护好而造成破损的自行修补。

十、补充条款:文明施工、工程质量管理细则。

(一)十不准:

1、非施工人员不准进入施工现场。

2、施工现场不准乱堆放建筑材料、架材。

3、施工人员不戴安全帽,没有安全防护措施不准施工。

4、不准聚众赌博。

5、不准酗酒、行凶、打架、斗殴。

6、不准随意更改配合比。

7、砖渣、灰渣不准混合,能使用的砖头不准下楼。

8、检查出的问题不返工或整改不彻底,不准进入下道工序。

9、图纸设计意图表达不明,理解不清不准施工。

10、不准在施工现场住宿,不准在施工现场大小便。

泥工施工合同篇六

发包方:(以下简称甲方)。

承包方:(以下简称乙方)。

为了规范的完xx楼工程泥工部分工程的施工,保证工程质量、搞好安全生产,确保施工进度,经双方认真协商同意将该工程的泥工部份施工承包给乙方施工,并达成如下条款,以便在执行中双方共同遵守。

一、工程概况:

6楼建筑占地约_________平方米,建筑面积_________平方米框架结构拾层半,7楼建筑占地约_________平方米,建筑面积约_________平方米,框架结构五层,xx楼共计建筑占地_________平方米,建筑面积约_________平方米,框架结构五层半。

二、承包方式:

三、承包内容:

以甲方提供施工图及设计变更的图纸的所有泥工部分,包括:

1、主体工程:

所有墙体的砌筑:(外墙、内墙、厨房、卫生间隔墙,其它零星砌体)包括主体工程所有使用的水泥预制块及其它水泥预制条的制作安装。

2、装饰工程:

(1)地面工程:一层地面混凝土垫层、面层砂浆找平层、楼梯平台、踏步、(地下室底板面找平抹光)。

(2)屋面保温热层的铺设、细石砼保护层、水箱装饰、斜屋面造型、天沟、挑檐的泥水部分。

(3)内墙粉刷、天棚梁体粉刷、天棚面腻子找平、梁柱粉刷(墙体原预留孔洞的堵补)。

(4)外墙粉刷打底、钉铁丝网、粘贴外墙面砖、外墙装饰线条,斜屋面粘贴屋面瓦,平屋面及上人屋面的所有泥水项目。

(5)设计变更的工程量增减按安徽省2005建筑工程消耗定额下浮15%结算。

(6)每栋楼的构造柱、卫生间厨房、反梁、窗台及凸窗部分二次混疑土由乙方负责。

(7)图纸中所含的所有其它零星泥水装饰项目也包括在内。

3、其他项目:内墙脚手架搭设乙方自行负责,层高超过3.6米部分脚手架由甲方负责;井架.人货施工电梯的驾驶员工资由乙方负责(井架.人货施工电梯在施工过程中,必须配合各施工班组的正常施工)。

四、工程计量、单价、结算方式:

1、工程计量:

a、标准层的面积按设计院提供的图纸面积为准。

b、架空层及杂物间当净高底于2.10米时按建筑面积的一半计量。

c、多层建筑的闷顶层(坡屋顶部分)当净高超过2.10米的部位,按全面积计量,净高在1.20米至2.10米的部分,按面积的一半计量。

2、单价:完成第三款的承包内容,没有质量问题按每平方米_________元整计算。

五、机械设备:

5#垂直运输的塔吊、人货梯由甲方提供,除此之外乙方应提供所有泥工班组的所用机械及施工用具(包刮6#.7#.10#.11#.14、砂浆机、插入平板振动器、振动棒、斗车、找平线木条、铝合金找平条等一切自用机械及工具)。

六、工程质量要求:

按照《建筑工程质量验收评定标准》,合格率应达到100%。特别强调应满足如下要求:

2、内墙面粉刷层厚度不得超过20mm,应反复压实;

4、外墙及屋面磁砖镶贴前,须用防水材料进行防渗透处理,外墙及屋面磁砖镶贴底层砂浆层应压实抹面,不得有砂眼及孔眼;干后及时清洗干净并用防水材料对已贴磁砖面及勾缝进行二次防渗透处理。

5、若发现因乙方外墙镶贴磁砖勾缝或其它施工原因造成渗透,乙方应急时负责做渗透处理,产生的后果由乙方自付,甲方概不负责。

6、所有采光井、天沟均应用水泥砂浆抹光;

7、应配合水电及其它有关班组施工,镶补填实好各管道面底的砂浆层;

8、厨、卫间墙脚及所有排气、排烟道脚处在表面粉刷后,应在墙板接触处用高标号水泥砂浆做三角护角,尺寸为50㎜*50㎜。

七、工程质量违约责任:

乙方应严格按照甲方提供的施工图及设计变更图和《现行施工规范》操作,在施工过程中造成所施工的工程质量被建设单位或监理单位认定为不合格的,乙方除应立即按要求的.期限返工至质量合格为止外,对返工所造成的经济损失均由乙方负责;对无法返工的质量问题应由乙方负责赔偿;甲方还有权视乙方违约情节的轻重决定是否予以解除本合同。

八、工期:

乙方在每个工序前应积极组织好施工人员,大楼封顶前严格按照现场施工员安排的工期完成。5#楼主体结构顶层模板拆除后应在4月内完成装修交付验收,其它楼主体结构顶层模板拆除后应在3月内完成装修交付验收,每拖延一天罚500元,等本幢工程结算时按实扣回。因停电、停水、不可抗拒自然力或其它工序影响造成停工,工期凭现场施工员签证给予扣减。未能按期交付验收每拖延一天罚款人民币500元。开工日期以甲方通知为准,除因甲方要求或不可抗拒力因素外,乙方逾期完工(包括返工)即为违约。

九、付款方式:

每月按工程进度结算一次,按完成的工程量付80%,待工程竣工验收合格后的十天内,甲方付给乙方总价的95%,其余5%待保修期一年满后一个月内付清。

十、文明施工:

1、遵守行业规则,进入工地人员必须遵守本工地及上级有关部门的规章制度,5日内必须办理有关证件,其费用由乙方自理。

2、乙方施工人员应自行负责膳食,不得进驻工地;严禁烧三炉(电炉、煤矿气炉、液化气炉)电热棒,发现每人次罚款50元。由当月工资扣回。

3、不准不戴安全帽进场;不准酒后和带小孩进现场;不准在物料提升机上乘人上下;不准赤脚穿拖鞋,穿硬底高跟鞋上班,每发现一次罚款30元整(由施工管理人员通知班组长,从当月工资扣发)。

十一、材料节约方面:

砼、砖块、砂石不能乱倒乱堆,断砖、落地灰综合利用,必须把砂石料整堆清场。

十二、施工安全:

1、乙方应遵守工程建设安全有关管理规定,严格按安全标准施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。甲方对乙方组织的人员投工地意外伤害保险。

2、乙方在施工过程中发生人员一人以上重伤事故或事故致直接经济损失达三万元以上时,甲方有权解除本合同。

十三、其它。

1、乙方在施工必须服从工地监管人员的指挥监督,对砖块、砂石不能乱倒乱堆,断砖、落地灰、要综合利用,要做到工完料清,堆放整齐有序不得高空抛物,如有人为故意造成浪费,必须赔偿,赔偿金额从乙方工资中扣回。建筑垃圾及时清理,电线不能乱接乱拉;如不及时清理,一间为单位甲方可另派点工清理,每人每次100元,由当月工资扣回。

3、为保证农民工工资的及时全额额发入,乙方必须在进度款中每月予以发付,并经过施工人员签字的工资表保送甲方,如不按时发放工资,甲方有权拒付工程款。

4、本合同未经甲方同意,乙方不得转让给第三方,若发现私自转包给第三方,甲方有权终止本合同。并追究因此给甲方所造成的相关损失。

十四、本合同未尽事宜双方协商解决。协商不成可诉至当地劳动仲裁委员会或法院进行劳动仲裁。

本合同一式叁份,甲方执二份,乙方执一份。

甲方:

乙方:

日期:

泥工施工合同篇七

甲方(发包人):

乙方(承包人):

根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就钢筋工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,供双方共同遵守执行。

(1)、工程名称:

(2)、工程地点:

(3)、建筑面积:

(1)、承包范围:根据甲方提供的建施、结施图纸中的一切土建泥水部分(如有更改图纸增减工程量相应增减),场地周围临时排水沟、场地平整等全部泥水工程及相关工作。

(2)、承包方式:按合同单价包工不包料、包辅材(砂铲、灰桶、灰线、沙板及灰匙、吊锤等)包质量、包进度、包风险、包工具、包小型机械费(砂浆机、搅拌机、手推车、小型切割机、混凝土振动器、平板振动器等)、包安全文明施工等全包形式。

(3)、乙方在施工过程中,砖砌体及抹灰平整度不能满足要求和混凝土浇灌时出现蜂窝等现象造成的质量问题,其返工的一切工料费用由乙方承担,因返工影响工期的责任损失一改由乙方负责,并按情节轻重给予处罚,具体细节详见工地制定的处罚条例。

(1)甲方责任。

1、协助乙方办理施工人员意外伤害保险手续及相关证件,所需费用由乙方承担;

2、向乙方提供本工程项目施工图纸及技术交底;

3、督促乙方爱护工地设备,有权对乙方浪费材料、水电及破坏其他公益设施予以罚款;

(2)乙方责任。

5、积极配合甲方的其他配套专业施工队伍施工,并按甲方要求提供相关条件。如因乙方原因造成甲方配套工程的进度,或损坏其成品及半成品造成返工的,乙方负责返工造成的材料、工资等所有费用。

(3)、本工程的劳务结算价款均为一次性包干,甲方不应再向乙方支付其他任何费用。若因设计变更或其他非本班组原因造成的需另行计算计时工的情况,必须按甲方的计时工管理办法及签证程序,由甲方现场代表签字认可,并注明工时和单价。

(2)、剩余的%进度款待工程竣工验收后个月内付清。

(1)、乙方须在本合同签订之日起向甲方交付人民币元,作为综合履约保证金;

(2)、履约金保证金退还:工程竣工验收后,甲方一次性无息退还承包人。

(1)、对乙方的违约行为,甲方有权对乙方进行罚款、要求赔偿损失、终止合同等处罚。有下列情况之一,均属乙方违约:

1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的;

2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;

3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;

4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者的;

5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费、扰乱甲方正常工作秩序的;

6、乙方承包人经常擅离工作岗位,或乙方施工人员严重不足影响工程进度的。

(4)、本合同未尽事宜,甲乙双方本着实事求是的原则友好协商解决,若双方发生争议纠纷,无法协商解决,甲乙双方可以向工程所在当地人民法院提起诉讼。

甲方代表:

乙方代表:

日期:

泥工施工合同篇八

甲方【购买方】:

乙方【供货方】:

依照《xxx民法典》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就采购事项,经双方协商达成一致,订立本合同。

一、购货内容及单价。

1、物资名称、规格、厂家品牌、产地、单价、数量、金额:

物资名称规格产地单位单价数量含税金额备注。

注:1、以上表中单价:包括货物的材料费、运输费、泵送费、运输车空回、材料自检费、税金(税率3%)及在交货之前发生的所有风险和其他费用等,如采用自卸商砼价格降10元/m3。

2、抗渗混凝土p6~p8按相应混凝土强度等级基价增加10元/m3。聚合物纤维膨胀剂按相应混凝土强度等级基价增30元/m3。

3、细石商砼按相应混凝土强度等级基价增加30元/m3。

4、早强砼(z)按相应混凝土强度等级基价增加20元/m3。

5、若混凝土需要掺加特殊材料,由甲方提供材料,甲方对外加剂原材料质量负责,乙方对添加后的商品混凝土性能及质量负责。

6、按水泥单价上涨下降10元/吨,混凝土价格相应上涨下降3元/m3,水泥价格上涨下浮的依据执行甲乙双方共同确认的水泥厂调价函为准。

7、当月的材料价款以双方共同过磅对量确认后的使用量乘以合同约定同标号商砼单价确定。上述合同总价为暂定价,最终合同价款以现场双方共同过磅、对量确认后的使用量乘以合同约定同标号商砼单价确定。

8、乙方承担砼标养试块送检、检测等一切费用。

9、暂定乙方负责1#楼、7#楼及附属地下车库,具体划分以甲方实际需求为准,如出现供应不及时(供应中断、车辆及人工总等待超1小时)、车辆配备不齐等问题甲方有权随意分配工程量,同时甲方可单方面解除合同,甲方不曾但任何经济法律责任。

二、质量要求。

3、符合图纸设计要求。

三、交货地点及供货方式。

1、交货地点:,交货之前的一切风险均由乙方承担。

2、交货时间:甲方提前一天通知乙方所需的商砼标号及数量,乙方组织车辆运输至指定地点,若超过2小时未到现场,甲方将进行5000-10000元的罚款,罚款从材料款结算中扣除。未提前申请材料的也应及时予以供应,若供应不及时则通知甲方商品混凝土到现场的确切时间,且不应大于4小时。

3、供货方式:运输方式为汽车运输,运输过程中的装车费、卸车费、运输费等所有费用由乙方承担。

四、验收方式。

1、质量验收:

甲方指派专人对商砼质量、规格等进行验收,如出现外观质量及规格不符时,甲方有权拒收。如出现质量问题,由乙方负责退场,费用自理。

泥工施工合同篇九

甲方:

乙方:

甲乙双方经过互相协商,本着平等互利的原则;乙方自愿承包xxxxxx公司承建的xxxxxxxxxxxxxxxx建设项目泥工施工任务,为明确双方责、权、利,等签订如下协议,以予共同遵守。

一、承包范围:

本工程设计图纸所包含所有泥工施工项目,具体内容如下:

1、浇筑砼工程的运输、浇捣、抹平、养护、清理、机具安装收集等一切工序。

2、墙体砌体工程含放线、砌体湿润、砂浆拌制、运输、砌筑、清理等。

3、内外粉刷、楼地面工程含清理、砂浆拌制、运输、抹灰、踢脚、护角、滴水线、线条、门窗套等。

4、外墙砖贴面、清洗等。

5、屋面保温隔热防水以及室外明沟散水的砌筑等。

6、脚手架基础找平硬化。

二、双方责任:

1、甲方负责材料供应,协调各种工序施工。

2、乙方必须保证施工安全,杜绝事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工,发生事故的责任自负。

3、乙方所施工的项目质量必须符合设计要求及有关验收规范,如乙方在施工中因质量验评不合格造成的返工由乙方自负。

4、乙方必须按设计、施工贵方家施工技术交底要求施工,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。。三、合同一经签订,双方必须共同遵守,如单方违约给另一方造成损失的,由违约方承担经济赔偿责任。

四、未尽事宜,甲乙双方协商解决。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,

双方签字后生效。

甲方签字:甲方签字:

签字日期:签字日期:

泥工施工合同篇十

发包单位:(甲方)。

承包单位:泥工组(乙方)。

为了使工程顺利安全进展,依照有关法律法规,在平等、自愿、互惠的基础上,经双方协商一致,就本工程承包事项达成如下协议:。

一、承包方式及内容:清包工。施工图纸所包括的全部土建装饰工程(含基础、主体、内外粉、楼地面找平、屋面、散水等)。

二、承包价格:按照施工图纸建筑面积计算,单价/m2,一次包清。

三、材料、机械工具的供应及使用:

1、所用材料、机械、工具由甲方供应。其它施工用的附属工具(砖刀、抹子、线绳、线锤、等)、生活用品、由乙方自行解决。

2、乙方有义务妥善保管使用机械、工具、架材。日常保养、维修的人工费用由乙方承担。不用的工具应保质保量如数交还。无故损坏,乙方负责赔偿。

3、乙方应合理使用材料,现场日日清、日日净,给甲方造成浪费的,将视情节轻重给予处罚。

4、乙方所需材料、机械、工具、架材,必须提前三天书面通知甲方,否则造成工期延误,停工、窝工,后果有乙方自负。

四、工程质量:

1、必须达到施工图纸及国家现行验收规范、地方质量验收标准的要求。否则,应重新返工,直至达到合格为止,因返工造成的材料浪费经甲、乙双方共同核定,折价从承包款中扣除。土建工程主体部分争创优质主体。

2、乙方应组织技术过硬、实力强的施工班组,科学合理的有组织安排施工。

五、工期要求:

主体工程。

工期自。

本工期非日历工期,雨天或非乙方原因造成的材料供应不及时,造成停工停产的,

工期相应顺延,以施工。

日记。

为准。

工期每提前一天奖励500元,拖延一天罚款500元。

六、工程款拨付:

主体工程结束拨付至工程款50%,装饰工程结束拨付40%,余款除扣留3%的质量维修金外,工程验收合格后,一个月内付清。

七、工程款拨付条件:

1、分部分项工程按施工进度计划完成,并经甲方验收达到合同标准要求。

2、文明施工、工完料清、施工场地整洁有序。

八、安全施工要求:

乙方应提高安全意识,加强工人安全教育。施工期间所发生的一切责任安全事故,花费在500元以内者,均由乙方自行承担,甲方不负任何责任。花费在500元以上者,由甲乙双方共同承担。

九、其它约定事项:

1、班组长每天早上7:30及下午6:30到项目部签字报道,有事提前书面请假。迟到超过5分钟者,每分钟罚1元,超过30分钟者视为无故不到,无故不到工地者,一次罚50元。

2、开工后,乙方技术员必须到位,跟班现场作业。

3、领取生活费及工程款,必须先由主管技术员签字。

4、乙方应尊重甲方,服从甲方领导。

5、乙方有义务保持生活区房屋的清洁卫生,不得损坏房屋的设施及邻居的财产,所造成的损失及邻里纠纷由乙方自行解决。

6、乙方应做好自己的工程成品保护工作,因未保护好而造成破损的自行修补。

十、补充条款:文明施工、工程质量管理细则。

(一)十不准:

1、非施工人员不准进入施工现场。

2、施工现场不准乱堆放建筑材料、架材。

3、施工人员不戴安全帽,没有安全防护措施不准施工。

4、不准聚众赌博。

5、不准酗酒、行凶、打架、斗殴。

6、不准随意更改配合比。

7、砖渣、灰渣不准混合,能使用的砖头不准下楼。

8、检查出的问题不返工或整改不彻底,不准进入下道工序。

9、图纸设计意图表达不明,理解不清不准施工。

10、不准在施工现场住宿,不准在施工现场大小便。

(二)为了确保工程质量,更好落实本合同各项条款落实,适当采取经济手段来管理,特别制定以下奖罚标准,希望乙方单位配合。

1、不按配合比或甲方指定配合比施工者,发现一次罚款100元。

2、浇筑混凝土出现空洞、蜂窝、露筋、自行隐蔽,发现一处罚款100元。

3、砌体时,水平灰缝、垂直、平整,超过规范要求者,一处罚款100元。

4、砌体时,必须双面挂线,违者每发现一处罚款50元。

5、砌体时,灰浆不饱满用干砖者,一块砖罚款5元。

6、混凝土、砂浆、落地灰、砖渣必须做到日产日清,否则发现一处罚款200元。

7、水泥运至施工现场,乙方必须妥善保存,如发现水泥有受潮、结块现象,发现一袋罚款50元。

8、楼板灌缝不经验收,自行隐蔽者,发现一处罚款100元。

9、高空作业不系安全带,不戴安全帽,穿拖鞋者,每次每人罚款20元。

10、施工中,打架、斗殴者,不论任何原因双方各罚款200元,领导加倍。

11、各班组长及工人酒后上班者,发现一次罚款200元。

12、不服从甲方管理者罚款500元。

13、粉刷时,混凝土表面不刷浆,平整、垂直度达不到要求者,一次罚款100元。

14、除看场外,施工中楼栋内不准住宿,如发现每人每次罚款50元。

15、每天下班前,乙方应自觉清理施工现场,灰盘、灰车、吊斗、灰锅、应清理干净,如发现达不到要求者,罚款100元。

16、施工现场所有机械、材料归甲方所有,乙方不得转借、贩卖,否则,发现一例罚款500元。情况严重者加倍罚款。

十、本合同自双方签字后生效。

如有一方违约,将负担一切责任。

十一、如果乙方不自觉屡行本合同,甲方有权单方面解除合同,另找施工班组施工,到时合同自动终止,工程款不予结算。

十二、如工程存在质量问题,乙方不维修或修复后达不到甲方要求,甲方可找施工班组维修,价款从质量保修金中扣除,如工程款不足,甲方有权追偿工程款。

十三、本合同甲方拥有最终解释权。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

3

页,当前第。

3

1

2

3

泥工施工合同篇十一

发包方:(以下简称甲方)。

承包方:(以下简称乙方)。

甲方将宜昌澳卡建材科技有限公司整体耐磨地坪劳务承包给乙方施工,为搞好本工程,严把质量关,在对工程质量、安全、进度、文明施工、材料控制等方面,为明确责任,双方平等自愿商定达成以下协议:

一、承包方式及范围。

1、本工程承包方式:甲方以包工包质量包进度包安全大包干形式承包给乙方施工。

2、本工程承包范围包括:包干单价中包含汽油、照明灯具、防护用品、防署防寒、雨具、劳保福利和所有医药费用。另外,乙方有义务配合甲方迎接各级领导来工地检查的配合工作。

二、承包单价。

本工程大包干单价:本工程耐磨地坪施工2.70元/m2,水泥收光2.00元/m2。承包范围为澳卡公司的所有工程工地范围。

三、施工工期:

施工期限:20xx年2月12日――20xx年2月12日(为期一年)双方约定不论农忙和工地多少情况如何,乙方必须保证至少有8---10人到场施工,工地多时合理调配施工,不能出现缺人现象。

四、付款方式。

工程进场支付每人每天四十元生活费用,施工机器油料费用0.20元/m2,完工面积确认后一次性支付至施工总费用的80%,余额20%在20xx年春节前付至总施工费用95%,5%作为工程质量保证金。

五、质量进度要求。

1、按照业主或总包要求施工,严格执行“施工验收规范”和“质量检验评定标准”,确保工程质量达到优良标准。即:表面平整光滑、无马蜂窝及明显色差等现象。

2、按甲方制定的工程工期、质量、安全要求,合理安排、调剂和组织施工技术力量和生产工人。若甲方按施工组织计划需要采取24小时施工制,乙方必须组织好施工班组施工。

3、乙方必须保证各工种紧密配合,互相协作,搞好工种衔接配合,合理组织交叉作业,服从工地统一计划、安排,需要连续作业施工或突击施工的工作,必须按期优质完成,否则乙方承担由此引起的相关工种施工班组停工、误工损失费。

六、文明施工。

1、严格遵守甲方制定的各项规章制度,遵纪守法,维护工地利益和秩序,搞好宿舍卫生。

2、全部带好身份证等证件外出就业证件,不带身份证工伤事故不得报销任何费用,不准收留在逃刑事犯,不准雇用童工和不能从事建筑工作及带病的人员,违者处以罚款外,立即职退工作,不准留宿外来人员。

3、完工时做到工完场清,节约材料,严禁浪费。每施工完一层(段),上一施工层(段)必须清理干净。

七、安全生产。

1、乙方保证组织对本班组人员经常进行安全生产技术交底,安全文明教育。

2、甲、乙双方应重视安全,甲方必须加强安全管理,完善安全规程制度,作好安全设防。乙方有权拒绝违章指令,有权拒绝使用不符合安全规范的材料、设备。

3、对违反操作规程不注意自身的安全所造成的事故,后果由乙方班组负责,项目部不承担任何责任。(具体遵守照安全合同)。

4、非专业人员不得用工地任何机械设备,由此造成安全及损失由乙方负责。

5、乙方人员必须遵守工地各项规章制度,严格执行国家《安全生产操作规程》及《建筑工程强制性条文》。班组各行其是必须协调好各工种的施工环节,不人为制造安全隐患和安全事故,切实搞好安全生产。

八、双方责任:

甲方:

1、提供乙方施工人员工伤保险,并承担保险费用。

2、提供乙方施工时的临时设施及施工用水、用电、食宿场所。

3、协调有关工种各班组间的衔接关系、保证工地所须机器及配件。

4、公布工地各项管理制度,对工程进度、质量、安全、文明施工、材料等进行检查、督促。

5、对乙方违反各种管理制度人员,违反操作规程,违反安全生产、文明施工规定,对工程质量粗制滥造、浪费材料、没有技术且不服管理的人员,违法乱纪人员有权批评教育、按章处罚、甚至清退出场或送交有关部门处理。

乙方:

1、乙方施工人员年龄必须保证在18周岁至50周岁,身体健康,思想素质好,遵纪守法,维护甲方的形象及利益,技术工种必须是具有一定水平的熟练技工。

2、乙方必须严格按照施工图要求施工、国家施工及验收规范、甲方施工组织设计、技术交底及其要求施工。乙方人员进入施工现场后,必须接受甲方施工管理人员的管理和监督,服从安排,听从指挥,熟悉并遵守甲方的有关规章制度,严格按施工操作规程施工,若因乙方违规操作造成上级各主管部门对甲方进行罚款,其一切损失及费用均由乙方全部承担。

3、乙方负责对进入现场的施工人员进行安全教育,并严格执行安全操作规程,加强安全生产,凡未经安全教育,一律不准上岗,乙方非操作人员不得擅自操作各种机械、电器设备,违者后果自负。

4、在施工期间,由于乙方原因所造成的任何纠纷,一切责任和费用均由乙方承担,甲方只参与协调处理。

5、文明施工,做到场地无乱堆、乱放材料现象,对施工中清理的碎渣、包装箱、纸屑等要及时清扫,并按甲方指定的地点堆放,做到工完料净场地清。

6、养成良好的职业道德,节约材料。对浪费材料、乱丢、乱放者,甲方视情节轻重予以罚款。对偷盗材料者或发现偷盗隐瞒不报者,甲方将按材料实际价值10倍予以重罚。

7、严禁在工地打架、斗殴和赌博。凡动手打架者,不论有理无理,每人次罚款1000元,未经甲方许可,不准留宿外来人员,不得在厕所以外其他地方大小便,否则,除责令清扫外,每人罚款100元。

8、乙方自用劳动工具(包括小型机具、个人工具)、劳保用品、病事假补助等均由乙方自理。

9、乙方对上报计划所申购的材料负责,若申报浮夸造成浪费,其损失由申购人全部承担。

10、严禁分包或转包,如乙方擅自将所承包项目转包给他人,甲方有权解除本合同,并不向转包人履行任何支付义务,乙方负责在三日内将转包人清退出场,一切费用和责任由乙方承担,转包人每逾期一天退场,乙方向甲方支付违约金壹万元人民币,因此导致工期延误时,由乙方承担违约责任。

八、违约责任。

1、服从甲方管理人员安排、调度。服从甲方和有关人员对工程质量、进度、的安全生产、文明施工进行监督、检查、评比,不得有任何抵制的情绪、言语和行动。不得罢工闹事、打架,否则不论对错每次处以1000-20xx元罚款,并承担一切后果和由此产生的经济损失。

2、乙方如不能按甲方工程进度以至影响工期,甲方有权将乙方清退出场,已完工程量按承包单价的50%结算工资,如因乙方原因不能完成的工程量,甲方有权按承包单价3倍发包给其他方。如乙方提出自动退场,甲方按乙方已完成工程量的50%结算给乙方。

3、因施工原因引起的质量不符合标准必须立即返工,直至符合约定质量标准为止,并承担由此产生的一切相关费用。

5、重视综合治理:严禁职工在工地打牌(包括麻将、扑克)或发生其他赌博行为,职工不得在工地打架,发生打架行为无论对错,均按每人每次处以1000元罚款。

6、进入施工场地必须佩戴好安全帽,否则每人次罚款20元。

8、由于本工程工期紧短,并对具体约定的2月21日进场人员有具体要求,双方约定22日开工必须保证有40人进行施工,并且要求乙方及班组长必须全天候住守工地跟班管理,有事需经甲方主管施工员同意后方可离开。未经同意或未按时回工地,每次罚款100元,从承包价款中扣除。

9、由于乙方未按双方约定保证施工人员按时到场,按缺少人数150元/人·天从承包款中扣除。

九、工伤安全事故处理。

1、工伤事故引起的医药事、陪护费、误工费总金额在伍千元以内(含伍千元)由乙方负责全部费用,甲方协助办理保险理赔。

2、工伤事故引起的医药费、陪护费、误工费总金额在伍千元以上时,属意外事故性质,由甲方与乙方各承担50%;如属乙方保护不到位或由于乙方人员违章操作性质,由乙方承担60%,甲方承担40%。

3、医药费、陪护费、误工费的计算以正规医疗机构发票和国家标准计算。

十、附则:

1、本工程一般不再签计时工,施工合同外所签的计时工按50元/工日进行计算。

2、上述合同约定若乙方违约,因工程进度、质量、安全施工等原因造成损失,全部由乙方承担一切责任,并且甲方可以随时对乙方处罚,直至退场或中止合同。

3、本合同系双方在平等、自愿的基础上签订,本合同的相关约定,属双方自愿商定条款。

4、本合同未尽事宜,双方协商解决。

十一、其它:

乙方签订附件一《安全文明施工承诺书》书,该承诺书为双方协定条款,与本合同具同等法律效力。

本合同一式二份,甲乙双方各持一份,与安全合同及工地管理制度同时执行方可生效。帐目结清、款项付清失效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

水泥工业机械设备安装及调试。

合同范本之借款合同范本。

融资合同范本-金融合同范本。

借调合同范本-借调合同范本。

融资租赁合同范本-金融合同范本。

泥工施工合同篇十二

发包方:(以下简称甲方)。

承包方:(以下简称乙方)。

为了规范的完成5#.6#.7#.10#.11#.14#楼工程泥工部分工程的施工,保证工程质量、搞好安全生产,确保施工进度,经双方认真协商同意将该工程的泥工部份施工承包给乙方施工,并达成如下条款,以便在执行中双方共同遵守。

一、工程概况:

6#建筑占地约平方米,建筑面积平方米框架结构拾层半,7#楼建筑占地约平方米,建筑面积约平方米,框架结构五层,7#.10#.11#.14#楼共计建筑占地平方米,建筑面积约平方米,框架结构五层半。

二、承包方式:

以甲方提供施工图及设计变更的图纸的所有泥工部分,包括:

1、主体工程:

所有墙体的砌筑:(外墙、内墙、厨房、卫生间隔墙,其它零星砌体)包括主体工程所有使用的水泥预制块及其它水泥预制条的制作安装。

2、装饰工程:

(1)地面工程:一层地面混凝土垫层、面层砂浆找平层、楼梯平台、踏步、(地下室底板面找平抹光)。

(2)屋面保温热层的铺设、细石砼保护层、水箱装饰、斜屋面造型、天沟、挑檐的泥水部分。

(3)内墙粉刷、天棚梁体粉刷、天棚面腻子找平、梁柱粉刷(墙体原预留孔洞的堵补)。

(4)外墙粉刷打底、钉铁丝网、粘贴外墙面砖、外墙装饰线条,斜屋面粘贴屋面瓦,平屋面及上人屋面的所有泥水项目。

(5)设计变更的工程量增减按安徽省20__建筑工程消耗定额下浮15%结算。

(6)每栋楼的构造柱、卫生间厨房、反梁、窗台及凸窗部分二次混疑土由乙方负责。

(7)图纸中所含的所有其它零星泥水装饰项目也包括在内。

3、其他项目:内墙脚手架搭设乙方自行负责,层高超过3.6米部分脚手架由甲方负责;井架.人货施工电梯的驾驶员工资由乙方负责(井架.人货施工电梯在施工过程中,必须配合各施工班组的正常施工)。

四、工程计量、单价、结算方式:

1、工程计量:

a、标准层的面积按设计院提供的图纸面积为准。

b、架空层及杂物间当净高底于2.10米时按建筑面积的一半计量。

c、多层建筑的闷顶层(坡屋顶部分)当净高超过2.10米的部位,按全面积计量,净高在1.20米至2.10米的部分,按面积的一半计量。

2、单价:完成第三款的承包内容,没有质量问题按每平方米元整计算。

五、机械设备:

5#垂直运输的塔吊、人货梯由甲方提供,除此之外乙方应提供所有泥工班组的所用机械及施工用具(包刮6#.7#.10#.11#.14、砂浆机、插入平板振动器、振动棒、斗车、找平线木条、铝合金找平条等一切自用机械及工具)。

六、工程质量要求:

按照《建筑工程质量验收评定标准》,合格率应达到100%。特别强调应满足如下要求:

2、内墙面粉刷层厚度不得超过20mm,应反复压实;。

4、外墙及屋面磁砖镶贴前,须用防水材料进行防渗透处理,外墙及屋面磁砖镶贴底层砂浆层应压实抹面,不得有砂眼及孔眼;干后及时清洗干净并用防水材料对已贴磁砖面及勾缝进行二次防渗透处理。

5、若发现因乙方外墙镶贴磁砖勾缝或其它施工原因造成渗透,乙方应急时负责做渗透处理,产生的后果由乙方自付,甲方概不负责。

6、所有采光井、天沟均应用水泥砂浆抹光;。

7、应配合水电及其它有关班组施工,镶补填实好各管道面底的砂浆层;。

8、厨、卫间墙脚及所有排气、排烟道脚处在表面粉刷后,应在墙板接触处用高标号水泥砂浆做三角护角,尺寸为50㎜_50㎜。

七、工程质量违约责任:

乙方应严格按照甲方提供的施工图及设计变更图和《现行施工规范》操作,在施工过程中造成所施工的工程质量被建设单位或监理单位认定为不合格的,乙方除应立即按要求的期限返工至质量合格为止外,对返工所造成的经济损失均由乙方负责;对无法返工的质量问题应由乙方负责赔偿;甲方还有权视乙方违约情节的轻重决定是否予以解除本合同。

八、工期:

乙方在每个工序前应积极组织好施工人员,大楼封顶前严格按照现场施工员安排的工期完成。5#楼主体结构顶层模板拆除后应在4月内完成装修交付验收,其它楼主体结构顶层模板拆除后应在3月内完成装修交付验收,每拖延一天罚500元,等本幢工程结算时按实扣回。因停电、停水、不可抗拒自然力或其它工序影响造成停工,工期凭现场施工员签证给予扣减。未能按期交付验收每拖延一天罚款人民币500元。开工日期以甲方通知为准,除因甲方要求或不可抗拒力因素外,乙方逾期完工(包括返工)即为违约。

九、付款方式:

每月按工程进度结算一次,按完成的工程量付80%,待工程竣工验收合格后的十天内,甲方付给乙方总价的95%,其余5%待保修期一年满后一个月内付清。

十、文明施工:

1、遵守行业规则,进入工地人员必须遵守本工地及上级有关部门的规章制度,5日内必须办理有关证件,其费用由乙方自理。

2、乙方施工人员应自行负责膳食,不得进驻工地;严禁烧三炉(电炉、煤矿气炉、液化气炉)电热棒,发现每人次罚款50元。由当月工资扣回。

3、不准不戴安全帽进场;不准酒后和带小孩进现场;不准在物料提升机上乘人上下;不准赤脚穿拖鞋,穿硬底高跟鞋上班,每发现一次罚款30元整(由施工管理人员通知班组长,从当月工资扣发)。

十一、材料节约方面:

砼、砖块、砂石不能乱倒乱堆,断砖、落地灰综合利用,必须把砂石料整堆清场。

十二、施工安全:

1、乙方应遵守工程建设安全有关管理规定,严格按安全标准施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。甲方对乙方组织的人员投工地意外伤害保险。

2、乙方在施工过程中发生人员一人以上重伤事故或事故致直接经济损失达三万元以上时,甲方有权解除本合同。

十三、其它。

1、乙方在施工必须服从工地监管人员的指挥监督,对砖块、砂石不能乱倒乱堆,断砖、落地灰、要综合利用,要做到工完料清,堆放整齐有序不得高空抛物,如有人为故意造成浪费,必须赔偿,赔偿金额从乙方工资中扣回。建筑垃圾及时清理,电线不能乱接乱拉;如不及时清理,一间为单位甲方可另派点工清理,每人每次100元,由当月工资扣回。

3、为保证农民工工资的及时全额额发入,乙方必须在进度款中每月予以发付,并经过施工人员签字的工资表保送甲方,如不按时发放工资,甲方有权拒付工程款。

4、本合同未经甲方同意,乙方不得转让给第三方,若发现私自转包给第三方,甲方有权终止本合同。并追究因此给甲方所造成的相关损失。

十四、本合同未尽事宜双方协商解决。协商不成可诉至当地劳动仲裁委员会或法院进行劳动仲裁。

十五、本合同自双方签字之日起生效,至履行完毕后失效。

本合同一式叁份,甲方执二份,乙方执一份。

甲方:乙方代表:

代表:身份证号码:

联系电话:

泥工施工合同篇十三

一、工程地址:

二、价格:铺砖元/每平方米,找平元/每平方米砌砖元/每平方米。

粉刷元/每平方米安门元/每平方米其他项目:

三、付款方式。

乙方在施工过程中可以和甲方协商先付一部份款项,剩余的完工后业主验收合格并确认完面积后付清剩余款项。需要预留工程总价%作为工程质量保证金,直到保修期完。

四、材料。

2、乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失.

3、乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性.

4、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等入工地现场.

5、乙方应做好对施工完成的成品保护工作.如有损坏照价赔偿。

五、工期。

六、垃圾清运:

1、垃圾袋装化,并日日清。

2、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。

七、劳动力管理。

1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。

2、未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。

3、乙方应具备在泉州市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。

4、乙方指定由为工地现场负责人,

5、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,每天工地现场必须保持至少2人以上的施工人员。

9、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。

八、工地现场管理。

1、现场禁止使用明火。

2、泥水材料必须和其他材料分开。

九、合同争议。

1、出现争议甲乙双方先协商。

2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

十、装修要求。

1施工前要做好对原来房间里的东西的保护。

2施工完都需要甲方验收一下。

3、所有要泥水的施工必须按照泉州家庭装修规范进行,乙方不得私自减少施工程序。

十一、验收:

1.施工完成之后由乙方通知甲方,并在甲方和业主双方验收合格既表示工程质量合格。

2、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题,施工单位应立即予以改正,在未达到业主的整改要求前甲方有权拒付人工费。

3、施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。如:要爱护室内原有设施,墙身不再油漆或贴墙纸不得将木版靠置在墙上,重物或有钉子的木版不准在地板上拖动,不准踏在家具面、门、抽屉和面盆上工作。不要让水泥、沙石、硬纸等建筑材料或垃圾充塞水厕或下水道。甲方所有的物品未经许可,不得擅自处理等。甲方对表现不好的施工人员有权要求掉换,承包人不得拖延。

4、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置,工程施工结束后,施工人员负责场内建筑垃圾清运,完毕后方可立离场。

签约日期:___年____月____日签约日期:___年____月____日

泥工施工合同篇十四

发包人(甲方):

承包人(乙方):

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

第一条:工程概况。

施工面积___________平方米;(详见工程设计图纸。)。

托方式:包工包料。

工程开工日期:_______年_______月________日

工程竣工日期:__________年_________月_________日

第二条:工程价款。

工程价款_______元,详见本合同附件《家庭装潢工程材料预算表》。

第三条:质量要求。

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。

3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

第四条:付款方式。

合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半,甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)。

第五条:违约责任。

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第六条:争议解决。

当事人可先自愿协商,不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向包头仲裁员会申请仲裁;或向有管辖权的人民提起诉讼。

1.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

2.本合同(包括合同附件、补充合同)一式两份,甲乙双方及各执壹份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

泥工施工合同篇十五

甲方:(以下简称甲方)。

乙方:(以下简称乙方)。

甲方将“楼的所有泥工分项工程承包给乙方施工,为维护双方的利益,保证工程的顺利进行,依据《中华人民共和国合同法》以及《建筑工程质量管理相关条例》,甲、乙双方在平等互利的基础上达成如下协议:

1.负责本工程从土方至交竣工验收后的所有泥工工作内容,其主要工作内容包括:基础开挖人工配合及清槽、所有混凝土浇筑(含二次结构砼浇筑)、墙体砌筑、内外墙面抹灰、洞口及零星部位收口压光及甲方外包的配合施工、所有保温(屋面、楼面、墙面、天棚)、内外墙及地面贴饰、踢脚线、楼面、台阶、散水、屋面施工所有内容、钻孔植筋、保温托架及挂网、甩浆、所有施工洞口堵塞收口,扫地出门。直至竣工验收的所有配合施工。

2.按设计图纸(含相关图集)及规范要求内容施工。

3.所以施工工具、雨具、劳动安全防护用具、施工器械自理(除塔吊及施工电梯),甲方概不负责。

4.基础抽排水,临时道路、临时设施施工及维护,现场文明施工场地清理,道路清扫清理,冲洗槽人员值班。每天打扫本班组生活区和卫生间的环境卫生。

5.施工电梯操作人员由乙方配备,甲方不承担费用及安全责任。

6.配合各管理部门的日常检查材料归堆及现场清理。

7.按照图纸及变更、规范、强条规定进行操作,配合施工技术员放线测量,负责本工种的标高,洞口的布线,结构验收前的布线标高标记。

8.按照资料员的要求做好各栋号的砼试块,完成规范规定的工作内容。

9.乙方负责提供:劳务分包资质证书,营业执照,上岗证,特种工作业证,劳务分包备案证。施工电梯操作证。

1.现场清理,楼层清理。

2.负责废材按指定位置归堆,保持现场材料堆放整齐。

3.做好文明施工现场。雨具劳动保护用品自备,不得影响安全雨季施工。

4.临时用灯线自备,三级箱后的用线(电线必须用橡皮电缆线)自备。

5.应杜绝材料浪费,施工中漏落的混凝土、砂浆必须重复利用,否则罚款300元/次。尽量减少砌体材料破碎率,充分利用破碎砌体材料。

6.要积极配合甲方做好每道工序的验收工作,力求一次性通过,如验收通不过,及时返工。否则甲方将追究由此造成的工期拖延责任。验收费用及返工材料机械等费用由乙方承担。

力创武汉市优良(黄鹤杯)工程,文明样板工地,乙方施工必须达到建筑规范标准,否则按合同价的80%结算。

1.按设计图纸标注建筑面积计算(基础、屋面及不规则屋面不另行计算面积),承包单价为135元/m2,如果天棚面做保温层则按实做面积15/㎡另行结算(内容包括界面剂,15mm的保温层,钉普通网,锚栓,5mm的抗裂砂浆,找平)楼地面做保温则不另行增加承包价格。主体封顶后付完成产值的40%,竣工验收后支付总造价的70%,春节期间人工工资的差额由承包人垫付,余款到竣工结算后付至总款的97%,余下总款的3%作为质保金。如果中途退场,作违反合同处理,甲方不予结账。期间不支付任何费用。

2.如有工人因工资支付上诉、扯皮、打架闹事或其它方式讨要工资等,均属乙方恶意拖欠民工工资范畴,乙方应承担恶意欠薪法律责任。并且押金不予退还。

3.施工电梯操作工由乙方组织安排,甲方不承担任何费用和安全责任。

4.工程顺利完工,未发生任何安全质量事故,甲方奖给乙方五千至壹万元人民币。

5.按图纸及规范要求内容完成相应施工任务,图纸增减的部分则按甲方认可的图纸变更增减量按市场行情相应增减。

1.乙方进入施工现场人员要有身份证明,向甲方提供进场人员花名册,花名册中应有姓名、性别、身份证号码、出生年月、常住地址、联系方式,工资标准等内容。

2.乙方进场人员不得少于人/天,如乙方减少人员须经过甲方同意,否则甲方有权采取必要措施。

3.乙方必须是有资质的主体法人,各项技术工人必须证件齐全、各种资格证、操作证必须是有效证件,否则所发生的费用均由乙方承担。

4.乙方或其指定全权委托人(),见法人委托书,必须常驻工地指挥施工,配合甲方把好工程质量关、进度关、安全关。不论任何原因,乙方或其指定全权委托人有事外出都必须经甲方工地负责人批准后方可离开,时间不得超过4小时,否则甲方有权按离场时间30元/小时罚款(从乙方的劳务承包费中扣,以下罚款均按此办理)。

1.乙方人员必须遵纪守法,服从建设方、监理方及甲方的管理,严格遵守工地规章制度。如发生打架滋事行为,处以500元/次的罚款,情节严重的交当地派出所处理。

2.乙方人员应爱护工地财产,不得有偷盗行为,工人外出必须经甲方人员检查所带物品后方能离开,如发现偷盗行为罚款500元/次,情节严重的交当地派出所。

3.讲文明,施工现场必须每天按照文明施工要求进行清理,如通不过行业主管部门的文明施工现场检查,罚款1000元/次。生活区应每天打扫干净,收拾整洁,不得随地大小便,不得乱扔乱倒垃圾,如有违反,情节严重的,罚款200元/次。

4.乙方施工任务由甲方分配,密切配合其他工种,不得对其他工种造成施工障碍,如造成其他工种的施工延误,甲方将根据其他工种的损失追究乙方的经济责任。

5.乙方应按时参加甲方组织的各种会议,并落实好会议精神。

6.按工地管理条例和规章制度执行,否则….

1.乙方配备1-2名以上兼职安全员上报甲方并参加培训,严格执行安全规范及安全交底。

2.乙方人员在施工中应遵守工程建设安全生产管理规定,牢固树立安全第一的原则,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施(乙方自备符合要求的安全帽、安全带),消除事故隐患。

3.严禁设备带病作业。发现安全隐患及时停止操作并报甲方安全员或项目部处理。如因不听指挥,野蛮施工所造成的一切后果由乙方负责。

4.因不按安全操作规程及甲方制定的现场安全管理制度(条例),擅自进入施工场地,不听从管理人员的劝告、制止,强行操作,野蛮施工以及不安全规定,未采取安全防护措施等原因而造成的一切安全责任事故均由乙方承担,其经济责任5万元以上的甲方只承担10%,其它费用乙方自行承担,经济责任5万元以下的由乙方自行承担,不得与甲方发生纠葛,甲方只作人道主义慰问。

5.注意安全用电。未经甲方同意,乙方人员不得随意接电,否则罚款500元/次。

6.乙方配备的机械电器设备必须自备橡皮电缆线,从乙方三级配电箱内接出,坚决杜绝插线板类、花线类连接机械电气用具,否则甲方发现一律没收,并按每次200元罚款。

乙方所分包的工程质量须达到优良标准。乙方应保证工程质量,如造成质量事故由乙方承担材料费及返工费用并负责返工达到验收标准。如造成工期延误,还将追究乙方的经济责任。

1.本工程乙方分包项目的工期为个有效工作日,乙方应保证工程工期并力争提前完成。非天气原因及他方因素影响,工期每拖延一天罚款1000元。天气原因及他方因素影响的工日,双方办理签证,未签证的延期工日无效。具体开工日期以甲方书面通知为准。

2.无论何种原因乙方未完成工程量而中途要求退场,作违反合同处理,甲方不予结帐。如乙方人员技术素质差、自备材料跟不上造成分段工期与计划工期相差超过5天,甲方有权责令乙方退场,乙方同意甲方按所完成工程量的60%结帐。乙方不能拒不退场而无理纠缠,否则甲方将追究乙方法律和经济责任。

3.工程开工前,甲乙双方根据建设方的工期要求制定施工进度计划并办理签字手续,其效力等同于本合同。

4.服从大局,无条件参加甲方组织的突击性工程任务,乙方不得讨价还价。

5.工期紧张时,乙方应自觉安排加班。

1.本分包工程质量保修期与甲方保修合同同步。

2.保修金为劳务费总额的3%,无质量问题,保修期满后30日内全额返还。

1.乙方签订合同时必须交纳50000元信誉保证金,工程竣工验收后全额退还。进场时间由甲方通知,在规定时间未进场合同作废,乙方的信誉保证金不退。

2.本合同未尽事宜按国家现行法律法规及建筑行业规范执行。

3.甲乙双方发生争议应协商解决,协商不成的,向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.此合同一式两份,甲方、乙方各执一份,属自愿签订,签字生效。

5.本合同在武昌区签定。

签字:

甲方:乙方:

泥工施工合同篇十六

乙方:分项工程清包班组长身份证号:

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,遵循自愿、平等和诚信的原则,双方就本项目工程的分项工程的有关事宜协商一致,以包清工形式分包给乙方施工,订立本合同,希望双方共同遵守。

工程名称:

工程地点:

采用固定价格,包清工形式,包质量、包进度、包安全。

结算价格以双方协商价按建筑面积计算元/m2,一次性包死。

特殊约定:本价款包括设计图纸所有砼及砌体项目,如遇联系单调整,工程量和人工费增减在元以内不作调整。面积按定额面积结算。

承包工作内容外还包括暂住证、安全帽、雨衣、小型工具、线、扫帚、铝合金线板、机械操作工工资(井架卷扬机操作对本班组工作负责)、铲、二次搬运费(场内运输)、砌砖脚手架搭拆、灰桶等。现场派一名泥工师傅辅助施工员放线。

以甲方经监理、业主单位批准的施工方案为依据,每月编制施工进度计划并发布给乙方,作为施工工期的标准,造成工期延误的,双方约定如下:

1、在甲方提供的正常施工条件下,因乙方自身原因(人力配备不足,质量返工、无故不加班)造成工期延误的,影响其他工种正常施工,每延误1天罚款1000元,提前不奖。工期延误累计达十天以上的每天按20xx元处罚,从班组暂支款中扣除。

2、因甲方原因或人力不可抗拒因素(停水、停电及下特大暴雨等)确定影响施工工期,乙方向项目部施工员上报工期延误报告,经甲方签证后同意顺延。

本项目工程质量目标确保中间结构一次性验收合格。如未一次性验收通过且整改通知单内有本班组整改内容的应及时整改,在施工过程中因乙方原因出现质量问题需返工的一切费用及相关的影响一切由乙方负责,乙方必须听从甲方指挥及协调,做到合理使用材料,如超出定额用量将从承包价中扣除,如乙方不听从甲方指挥及协调,无理取闹,甲方将有权终止合同,造成后果由乙方负责,乙方必须要配合现场质量员,施工员管好质量。关于项目部签发整改通知单,必须定人定时整改完毕,未按时整改完毕,项目部有权视情节严重处以200~~500元罚款,如超过5次未及时按整改通知落实,按建筑面积罚1元/m2。

每天做好落手清工作,不剩过夜灰,清理好落地灰做到工完场清。项目部用积分形式,每周不定期检查,合同价1%作为落手清押金,达到及格分以上不扣除押金,否则其部分押金没收,落手清评分方法项目部另行出台。

1、本工程安全生产文明施工目标是“安全文明标化”工地。乙方人员进场必须接受甲方的各级安全教育及交底安全活动,在施工过程中必须严格执行安全操作规程,自觉遵守甲方的各项规章制度,正确使用个人劳动保护用品,对不安全各个环节,甲方有权指出,乙方及时整改。由于乙方人员违章作业,造成工伤事故在工伤保险理赔偿额度外的,在20xx元以内的由乙方负责,超过20xx元部分由甲乙双方各负责50%,事故处理由乙方负责解决。乙方为各作业人员配备好安全帽,并加以登记及编号。进入施工现场必须戴好安全帽,违者罚款50元/人、次。脚手架下及架手架上每月至少清理二次,遇验收及检查必须清理干净。

2、乙方在施工中,必须做到各种材料堆放整齐,工完场清,不随时便溺,保持场容场貌整洁、卫生,并对本工程作业范围内的文明施工负责。

3、乙方进入本项目工程范围内的作业人员必须持有本人身份证,并将复印件上交甲方留存。乙方及时作好暂住证,费用乙方自理。并经过我方安全三级教育合格后方可上岗。由于乙方人员无身份证、不做暂住证及不进行安全三级教育合格,造成一切后果乙方负责。工地宿舍除考虑一间班组长夫妻房,其余人员一律不考虑,由班组自行解决。

4、本项目工程范围内,严禁出现打架、斗殴事件,违者给予每人1000元的罚款处理,并清退其职工,情节严重构成犯罪的交当地公安司法机关处理。

5、职工宿舍夜间关灯除加夜班到11点钟后情况外,其余情况11点钟统一拉闸。宿舍内严禁私、乱接电线,严禁烧电炉、热得快、电茶壶、电饭煲、煤气灶、煤油炉等,违者没收物品且罚款50元。在班组工程款内扣除。

6、领用仓库物品按班组授权名单,我方受理,领用人必须登记出库手续,其余一切无关人员不得进入仓库,仓库借用物品如数归还,遗失按原价赔偿。

7、项目部根据班组实际需要,配备满足施工要求的部分机具,工具及电气设备(如反斗车、小太阳灯灯盒提供,灯管由乙方自行负责),经领用签字后班组自行保管,完成合同约定工程内容后如数归还,如数量不返,按项目部购买价款物品赔偿。

8、职工自觉做好宿舍内清洁卫生工作,生活垃圾投入指定地点,严禁随地大、小便,违者罚款50元/次。职工宿舍内物品及活动板房如工人人为损坏,按损坏价值照价赔偿。

9、宿舍内严禁留宿外来人员,如有特殊情况,必须经项目部同意并进行登记,违者罚款50元。

10、工地内严禁吊蓝乘人,开吊专人负责,违者罚款100元。

11、各班组应及时落实好项目部发放的整改通知单,未按时整改项目部有权视情节严重处以200~~500元罚款。

12、对于施工中班组出现严重质量问题造成返工,其材料费应由班组承担,并处以500元罚款,同时按主合同条款处理。

1、特殊说明:点工、普工按元/工,泥工技工元/工。

2、本工程履约保证金贰万元整,达到工程结构中间验收合同约定条款及中间验收后7天内无息返还。

3、工程价款支付方式及民工工资管理办法:进场后1月内不支付生活费,进场后班组长及时上交工人身份证、拍好照片以便及时做好暂住证,上岗证等各种证件。我方施工员每天会同班组长对工人实际作业用工进行清点,甲、方双方做好签字手续,以上费用在第2个月暂支工程款时班组长扣回,不足部分组长承担。项目部没有统一做好上岗手续者,项目部在工资结算时均不予认可。

4、工人工资由班组长根据实际情况而定。每月月底班组长上交本月工人工资清单,原则上以日常生活费开资为主,且按工资单上严格发放到民工本人,具体金额原则上不大于所完成工程总值的60%,具体由班组长及项目部协商解决。待分项工程施工全部结束,具备中间验收条件,付至结算价的80%供乙方发放工人工资,工人工资必须全额发放完毕,不足部分班组长负责。生活费及工资发放甲、乙双方一道发放。装修阶段付结算款的10%。待甲方单位工程竣工验收合格后6个月后付清全部余款。所有在项目部没有统一做好上岗手续的工人,项目部在工资结算时均不予认可。

确保关键工艺合同签订到位率%,否则按元/天罚款。乙方不得另行转包,乙方如确需分包必须经过甲方同意,否则视为违约,造成一切损失由乙方负责。

项目部按国家及地方、企业等规定制定的各项规章制度,同样构成对双方的约束。

本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方签字后立即生效,付清全部价款后自动的失效,希望双方自觉遵守执行。

甲方:乙方:

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/14365251.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档