在商业活动中，合同起着至关重要的保护作用。合同可以包括各种附属文件和条款，以更全面地约定双方的权利义务。不同类型的合同有不同的模板和范文，可以根据实际需要进行选择和使用。
电缆安装施工合同篇一
甲方：
乙方：
双方本着“诚实守信、平等互利、合作双赢”的原则，经协商，特签署本合同。
一、工程概况：(详见报价单)。
二、付款方式。
本合同签订后，先付项目总金额的50%，计元。工程安装结束后在付50%，计元，预留元的质量保证金，合同满一年后退还。
三、责任与义务。
1.甲方应为乙方的施工提供便利，保证安装地点无障碍安全牢固，不得影响乙方施工。甲方应积极配合乙方联系电源，协调关系。
2.乙方在安装制作的过程中所出现的安全问题由乙方自行负责，如因甲方制作的架体存在安全隐患，乙方须在甲方整改验收后在安装。
四、质量保证：
乙方制作的亚克力发光字及吸塑发光灯箱质保期为一年，一年内由于产品出现的质量问题由乙方负责维修。由特殊自然灾害造成的损坏不在质保范围之内。
五、双方签订合同之日，15日内产品交付使用，每拖延一天甲方有权扣除乙方的违约金。如因施工地点有障碍和纯在不安全因素影响了乙方安装，责任由甲方承担。(如因大风、雾、雨、雪或其他不利施工的自然天气情况而延误工期，双方再协商延长工期)。
六、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，均具有同等的法律效力，本合同自签订之日起生效。
如有未尽事宜，双方协商解决。
甲方(盖章)代表签字：
乙方(盖章)代表签字：
电缆安装施工合同篇二
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
第一条工程概况。
1.1工程名称：_。
1.2工程地点：。
1.3工程范围及面积：
工程范围为_________，总面积为平方米(结算以本楼实际建筑面积为准)。
1.4承包方式：按施工图纸和工程内容实行包工、包料、包质量的方式。
1.5工程服务内容：
1.5.1本分部工程采用manpai发热电缆地面辐射供暖系统，施工范围包括智能温控器的安装;保温层、反射层、钢丝网和发热电缆的施工调试。
1.5.2对本分部工程进行安装设计的技术支持、设备的采购供应、施工、安装及调试运行等。
1.5.3本工程不包括温控器前端配电部分的设计、材料采购及施工。不包括细石混凝土覆盖层的施工。
第二条履行期限。
2.1技术服务期限说明:自本合同签定生效之日起，乙方开始在甲方配合下履行发热电缆地面辐射供暖系统的技术服务与支持的工作。
2.2施工期限说明：
发热电缆供暖系统发热电缆铺设工程连续施工工期总天数为天。
开工日期：乙方材料和施工人员进场之日。
电缆铺设完工日期：进场之日后连续施工____天。
2.2.1开工日期：甲方书面通知后，乙方安排manpai发热电缆等原材料的准备工作。按照甲方要求7日内进场，乙方工人进场之日为开工日期。
2.2.2竣工日期：系统调试完毕为竣工日期。为了避免温控器人为的污损，温控器的安装根据甲方和乙方的协商日期安装,不包括在竣工日期内。
2.2.3本供暖工程系统的调试日期：当现场具备同时供电条件时，由甲方通知乙方对发热电缆供暖系统进行调试，乙方在10日内必须完成调试。
2.3如遇下列情况，经甲方代表签字后，工期可相应顺延：
2.31不可抗力造成停工(如战乱、自然灾害等);。
2.3.2连续停水或停电8小时以上;。
2.3.3甲方要求临时停工的;。
2.3.4修改设计方案或增加工程量。
2.3.5因甲方进场条件不具备造成的。
由于乙方的责任原因，受到甲方或有关部门的停罚，工期不予顺延。
第三条合同额及支付方式。
3.1工程合同额：
本工程依照双方确认的合同总价。(附件1)。
3.2付款方式：
3.2.1本合同签订之日起3日内，甲方应向乙方支付合同总额的作为预付款，即人民币元。
3.2.2乙方材料和施工人员进场后的3日内，甲方应向乙方支付合同总额的，即人民币元。
3.2.3乙方完成发热电缆铺设施工面积的一半后3日内，甲方应向乙方支付合同总额的，即人民币元。
3.2.4乙方完成整个工程发热电缆铺设后3日内，甲方应向乙方支付合同总额的，即人民币元。
3.2.4甲方在乙方发热电缆供暖系统调试完毕后3日内，甲方应向乙方支付合同总额的，即人民币元。
3.2.5余款为合同总额的，计人民币元，留作质量保证金，甲方应于本合同工程运行两个采暖季(月日到月日)后的7日内付清。
第四条甲方责任。
4.1负责土建施工和各专业施工交叉作业的协调工作，为乙方进场、施工提供条件，封闭施工现场。
4.2提供施工临时用房及所需水电。
4.3本项目开工之前将卫生间地面防水及保护层做完，并保证地面基本平整，两米之内高差不得超过4mm。
4.4施工前甲方应配合乙方对铺装现场施工条件进行检查验收，并签订备忘录。
4.5甲方可以委派专人或委托监理公司人员对乙方的施工工艺质量进行监督检查。
4.6发热电缆铺设并检测完毕后，乙方书面通知甲方进行隐检验收，甲方应在24小时内进行隐检验收，并签署隐检验收文件或提出整改意见，24小时内未进行隐检验收的，将视为隐检验收合格。
4.7隐检验收后48小时，甲方协调乙方监督总包单位进行混凝土填充层的施工，以免发热电缆遭到破坏。
4.8分部工程中的混凝土填充层施工完毕后，乙方对发热电缆进行再次检测并书面通知甲方进行分部工程验收，甲方应在3天内进行分部工程验收，并签署分部工程验收文件，3天内未进行分部工程验收的，将视为分部工程验收合格。
4.9负责对发热电缆铺设完毕验收合格后房间的成品保护。
4.10与物业公司协调为乙方履行售后服务提供便利条件，包括临时办公场所及联系电话等。
第五条乙方责任。
5.1根据甲方的要求，依据设计单位提供的资料进行发热电缆辐射供暖系统的技术服务，其中包括：热负荷校核、发热电缆辐射供暖系统技术设计、绘制发热电缆布置图，提供发热电缆大样并严格按图纸施工。
5.2乙方的施工界限为：发热电缆的铺设安装，智能温控器的安装。
5.3乙方在施工期间采取严格的安全防护措施，保证施工的安全。
5.4乙方在施工期间应负责保护本工程范围以外建筑的完好，如果因工程需要变更时，应与甲方协商。
5.5严格按照设计要求采购材料，并提供本工程使用材料的有关合格证、发热电缆检验报告影印件。
5.6乙方担保发热电缆辐射供暖系统施工质量，并为甲方提供保修服务。
5.7提供发热电缆地面辐射采暖的用户使用手册，并对有关人员进行技术使用培训。
5.8乙方在施工期间除正常施工外，不得进行任何有可能破坏或影响施工现场环境保护及野生动物保护的行为。
第六条工程保修。
6.1发热电缆系统保修期限：两个采暖季。
6.2保修责任：在本工程保修期内如发生质量问题，甲方应以电话或书面方式向乙方发出质量修理通知。乙方必须于24小时之内及时到达现场与甲方共同明确责任方，商议返修内容，提供每周7天每天24小时服务。
第七条工程质量和技术要求。
7.1工程质量必须达到乙方企业标准，规范无规定的项目应按施工图纸要求执行。
7.2凡隐蔽工程，经乙方自检后，应分批填写隐蔽记录，书面通知甲方，经检查合格并符合设计要求，双方签字后方能进行下一个工序施工。如果甲方未能按乙方要求在24小时之内到达现场验收，则被确认为乙方自检合格，乙方可以继续下一个工序的施工。
7.3甲方对违反施工程序和工艺规程的施工或使用不合格材料等不合质量要求的情况，有权指令乙方停工，返工费用由乙方承担，所影响的工期不予延长。
第八条系统调试与温控器安装。
8.1乙方在分部工程完工后，当现场具备供电条件时，接到甲方书面通知后10天内对发热电缆供暖系统进行调试。
8.2在系统调试前未经乙方允许不得通电试暖，擅自通电试暖而引起各种问题，由甲方负全部责任。
8.3分室控制温控器的安装应在工程交工前，乙方按照甲方与业主商定的时间由乙方派人安装，以避免由于业主装修造成的温控器损坏。
第九条项目验收。
9.1验收。
发热电缆地面辐射供暖系统应根据工程施工特点进行隐检验收及分部工程验收，系统调试完毕后，乙方无偿向甲方提交全部施工原始资料、竣工图及报告两套，供甲方编制整体工程的竣工报告。
9.2发热电缆隐蔽前，乙方负责半成品保护;隐蔽后甲方负责成品保护，系统调试前如果甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量、安全问题，由甲方承担责任。
第十条不可抗力。
10.1甲乙双方任何一方由于自然灾害、战争等其他不能控制的原因致使任何一方不能履行或不能完全履行本合同约定的义务时，可免除违约责任。但是，受到不可抗力影响的一方应立即向对方告知不可抗力的情况，并在不可抗力发生后14日内，向对方提供不能履行或不能完全履行本合同的详细情况说明书和有关部门的证明。不可抗力情况消失后，双方应继续履行本合同约定的义务。
第十一条违约责任。
11.1甲方或乙方不能按本合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
11.2除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第十二条合同生效与终止。
12.1本合同经双方签字盖章后生效，工程验收合格质保期满后终止。本合同正本一式四份，甲乙两方各执两份，均具有同等法律效力。
12.2本合同的签约地点。
第十三条争议。
13.1甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请技术合同管理机构会同有关部门调解。如无法通过协商解决，可向当地法院申请诉讼。
第十四条其它。
14.1如有本合同内容未包含的其他事宜，可经双方协商同意签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
14.2与本合同不可分割的文件：工程报价书;。
14.3其它补充内容：
14.3.1合同条款与现行政策发生冲突时，应以现行施工合同(示范文本)条款内容进行解释，亦可进一步签订施工协议书。
14.3.2施工过程中，乙方必须按国家相关规定进行安装操作，执行相关安全施工文件。
甲方：单位名称：法定代表人：委托代理人：电话：签约日期：
乙方：单位名称：法定代表人：委托代理人：电话：签约日期：
电缆安装施工合同篇三
买方：
地址：
委托代理人：
联系电话：
卖方：
地址：
话：
税号：
开户行及账号：
委托代理人：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方友好协商，就买方购卖方生产的“冠通”牌电线、电缆产品，达成如下合同条款：
第一条买方购买见附表：电缆整差1米，按实际米数结算。
第二条产品的交(提)货时间、地点：
1、产品的.交(提)货时间为：
2、产品的交(提)货地点为：
第三条产品的交接方式：
1、产品的运输方式为卖方送货（本市），运费由卖方承担。
2、产品的收(提)货人为该收(提)货人在卖方送货单上盖章或签字，视为买方收(提)货。
3、合同订立后，买方如果要求变更交(提)货地点或收(提)货人时，应在合同规定的交货期限二天前以书面形式通知卖方，否则视为未变更。
第四条提前或逾期交（提）货的处理。
1、实际交（提）货日期早于或迟于合同规定的日期不超过二日的，视为双方守约，合同继续履行，双方互不追究责任。
2、双方逾期交货时间超过二天时，视为卖方逾期交货，卖方逾期交货部分货款的千分之五，向买方支付违约金，合同继续执行。
3、买方逾期收（提）货时间超过二天时，视为买方逾期收（提）货，买方逾期收（提）货部分货款的千分之五，向卖方支付违约金，合同继续履行：
4、买方逾期收（提）货时间超过三个月时，视为买方拒绝收（提）货，卖方有权解除合同，自行处理货物，所收货款不予退还。
第五条产品货款的结算方式：
1、本合同订立三日内，买方向卖方预付30%作为定金卖方组织生产，货到现场付清全款。
2、收（提）货时，买方对产品进行验收，验收合格后卖方组织卸货。
3、预付款在最后一批交（提）货的货款中冲抵货款。
4、货款支付方式为，买方使用其他单位或个人的支票、银行卡等支付方式代为支付货款的，应提供该单位或个人的书面授权，并承担因此而产生的法律责任。
6、预付款收到后合同生效，合同内产品价格为固定价，合同签订后不随市场变动，否则，承担违约责任。
第六条逾期付款的处理。
1、买方收（提）到产品时而尚未付款的，视为买方逾期付款。
2、逾期付款违约金应于最后一次交（提）货前，与货款一并付清。
3、在买方付清产品货款前，产品的所有权归卖方所有，买方不得以任何理由或借口，以任何形式哄抢、扣押、留滞、折抵或损害卖方产品、运输车辆；否则，卖方除有权按本合同第四条第4款拒绝收（提）货情形处理外，并追究买方的法律责任。
第七条产品的质量标准及质量异议的提出。
1、产品的质量除双方另有约定外，执行国家相关标准。
2、买方对产品的规格、型号、数量、质量不和规定，应妥善保管，并在7日内向卖方提出书面异议；否则，视为卖方所交产品的质量符合合同的规定。
3、买方提出的书面异议中，应说明不符合规定的合同号、型号、规格、收货日期、检验方法、检验情况和检验证明，保留相关证据，并提出不符合规定的产品处理意见。
4、卖方在接到买方有效书面异议后，应在收到书面异议的当日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
5、对买方提出的质量异议，经卖方确认确属卖方质量责任时，双方同意采用无偿退货、修理或更换方法处理；应买方储存、保管、使用、保养不善等原因，造成的产品质量责任，由买方自行承担。
第八条产品的包装及回收。
电缆轮具，归卖方所有，如有丢失，按厂价赔偿。
第九条凡因本合同签订及履行而发生的一切争执，均由工程所在地人民法院管辖审理。
第十条本合同一式二份，均为整本，双方各执一份；双方盖章、卖方依本合同收到预付款后生效。
卖方：买方：
代表：代表：
地址：地址：
电话：电话：
账号：账号：
日期：日期：
电缆安装施工合同篇四
甲方（建设方）：
乙方（施工方）：
甲方为了更好地实施“万村千乡市场工程”，已经在____镇街道开办了一座乡级直营超市，现需要铺设超市内三相电路，施工合同安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。
1、从电杆接入线开始，更换原有三相电线。店内根据甲方用电要求，铺设相应电源线路。
2、安装电表、照明灯具、电风扇、闸刀、开关、插座等相应的用电器。
3、根据甲方要求和店内实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。
1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。
2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。
3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。
4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的工序拆除返工。
5、乙方应妥善保管，正确安装甲方提供的.电线和所有用电器，公文写作范文若发生丢失和损坏，由乙方全额赔偿。
6、施工结束后，留10%的工程款做保修金，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。
1、电线和各类用电器均由甲方自行采购，乙方可对规格、型号提出建议。
2、乙方只负责安装施工，按照商店内用电面积每平方米施工费为元，施工费总额为（大写）元，施工结束后一次结算。
3、工程完工后，经甲方组织人员验收合格，即付给乙方除保修金以外的工程款，保修期满后，付给保修金。
乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。
1、施工日期：年月日至年月日，每延长一天工期扣工程款的__%。
2、本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改（工程变更部分除外）。
3、本合同一式两份，双方各执一份。本合同双方代表签字生效。
甲方：
乙方：
签订日期：
电缆安装施工合同篇五
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
经双方共同协商，本着平等互利的原则，甲方将电缆沟的工程交由乙方施工。遵照国家的有关规定要求签订本协议，以明确双方的权利和义务，并相互配合、共同遵守。
一、工程名称：电缆沟工程(以下简称电缆沟工程)。
二、工程地点：
三、承包方式：包工包料，全长约800米。
五、工程质量：按照国家现行的有关技术规范进行施工，工程质量为合格。乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸或施工说明等标准进行施工。乙方必须接受甲方现场工程师监督，接受整改意见。
六、工程价款：结合本工程，经双方共同协商：场地平整、沟槽开挖、清理运至指定地点，沟底整平夯实、电缆沟及工作井、电缆沟墙体砌筑、局部砂浆抹灰、沟盖板及沟内设施安装(不包括电缆)，等工程所有相关费用。包死价为每延米元(含税);工程竣工验收后据实结算。过引岗渠部分、电缆井及电缆井盖板根据现场实际情况再进行决算。由于现场地势情况复杂，为达到施工要求需要清理、平整场地，此费用按现场实际发生台班计量。
七、工程款的支付：
1、工程完成一半时，拨付工程款的40%，全面完成经甲方及相关部门验收合格后，在10个工作日内付至总工程款95%;暂扣5%作为工程质保金，质保期为1年。质保金在质保期满后1月内付清。
2、质保期自竣工验收手续签字的日期起算。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。其保修期限为一年。
3、工程款采用支票方式支付。
八、甲、乙双方的责任：
(一)甲方责任。
1、负责场地的三通一平，以利于乙方施工。
2、负责施工过程中的外部协调。
3、负责施工过程中的技术要求。
4、负责按时支付乙方工程款。
1、负责按照设计图纸及甲方的要求施工，保证电缆沟工程质量。工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
2、乙方若未能按期完工，每拖延工期一天罚1000元。
3、乙方施工过程中必须服从甲方工程技术人员的统一指挥调度，科学合理有序地组织施工，严格遵守施工操作规格，并制订切实有效的安全施工措施，做到安全生产、文明施工。若因乙方引起的质量问题及发生人身安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由乙方负责。
九、其它未尽事宜：甲、乙双方另行协商解决。本合同一式柒份，甲方执陆份，乙方执壹份。本合同自签字之日起生效，工程完全结算完毕后自行废除。
甲方：乙方：
委托代理人委托代理人。
电缆安装施工合同篇六
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国民法典》、和《建筑安装工程承包合同条例》、双方经友好协商，甲方将工程分包给乙方施工。本着平等互利，协商一致的原则双方就有关事项达成以下协议：
第一条工程概况。
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程开工日期：_年_月_日
4.工程竣工日期：_年_月_日
第二条合同承包范围。
第三条承包方式。
第四条合同价款。
第五条驻工地代表：
1、甲方驻工地代表姓名：
2、甲方驻工地代表职责：按照合同约定，及时向乙方提供所需指令，批准，图纸并履行其他合同约定的义务。
3、乙方驻工地代表姓名：联系电话：
4、乙方驻工地代表职责：按甲方代表批准的作业计划，工期控制计划，质量目标和甲方代表依据合同发出的指令，要求组织施工，履行合同中约定的其他权利义务。
第六条甲方责任：
1.工程开始施工前，甲方负责组织图纸技术交底，审查乙方的分项工程施工方案，确定修改范围。
2.按合同规定支付乙方工程款项。
第七条乙方责任：
1.按合同约定及甲方要求的时间准时进场。
2.负责本工程承包范围内的施工，质量，安全及工程保修责任。
3.乙方所供应材料，应保证材料符合设计质量要求。
4.明确工地负责人，并向甲方提供施工人员名单及主要工种上岗证。
5.分包方须负责提供施工所用的所有材料，机具及随机所用的电线和配件，并保证所用机具性能良好，符合甲方的安全要求，ci形象要求及国家和北京市的有关规定。
6.遵守甲方现场关于安全，文明施工，后勤卫生，环保，消防，保卫等方面的管理规定。违反规定，造成的一切责任及损失均由乙方承担。
第八条工期延误：
对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。
1.增加工作内容或重大设计变更。
2.甲方未按合同约定时间提供符合要求的工作面，或修改范围不能及时提供。
3.合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。
在上述情况发生后2天内，乙方就延误内容向甲方代表提出书面报告。甲方在收到报告后2天内就工期延长给出书面答复。非上述原因，工程不能按合同工期完工，乙方承担违约责任。
第九条违约：
1.甲方可无条件终止合同而无需赔偿乙方任何损失。
第十条安全及文明施工：
1.乙方应按有关规定，对其施工人员进行安全教育及安全交底，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。
2.乙方负责所承包工程施工的安全防护工作，配备专职安全员，对操作工人的安全生产负责。
3.乙方在施工中所用的全部机具必须经检验合格，并符合国家，北京市有关规定和机具安全使用标准。若乙方违反操作规程或使用不符合安全标准的各类机械设备及生产机具，而造成的一切安全事故，均由分包方自行负责，并承担由此引起的一切经济损失。
第十一条工期，质量约定：
1.由于乙方原因造成工期延误，每拖延一天，乙方应向甲方交纳工程总价1%，作为拖期罚款。拖期罚款总额不超过工程总价的5%。
2.在保修期满后，甲方于14日内，在无任何保修问题的情况下，退还5%保修金给乙方。
3.其他约定：)。
第十二条付款方式：
1.合同签定后，工程竣工并通过验收完工，甲方支付合同价款95%给乙方，即：__元。剩余5%即：__元作为工程保修款，在保修期内乙方应完全履行保修义务，保修期满后，保修款将全额无息返还乙方;若在保修期内乙方不履行或不完全履行保修义务，则甲方有权扣取保修款。
第十三条合同生效与终止：
1.本合同自双方起签定盖章之日起生效;。
2.本合同在双方完成约定工作内容，保修完成后即告终止。
第十四条重要事项：
1，本合同履行期间，乙方及乙方聘任的人员不得以任何理由给予甲方员工或受甲方委托对该房产进行资产管理的公司员工任何形式的贿赂(包括馈赠、回扣及特别折扣等)，否则视为乙方违约，甲方有权向乙方追索因此受到的全部损失，同时有权解除本合同而无须给予乙方任何补偿或赔偿。
2，若甲方员工或受甲方委托对该房产进行资产管理的公司员工向乙方提出任何索贿要求，乙方须立即通知甲方。如果有确切证据能够证明甲方员工或受甲方委托对该房产进行资产管理的公司员工存在上述非法行为，则甲方将采取适当措施保护双方的利益。仅为此目的且无论本合同是否另设通知条款定有其他通知方式，乙方方可以电邮方式通知甲方，甲方指定邮箱地址：
第十五条合同份数：
1.本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。
2.本合同一式2份：甲方保存1份，乙方保存1份。
甲方签名、盖章：
乙方签名、盖章：
电缆安装施工合同篇七
承包人（全称）：
分包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，承、分包人遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就该0.38kv室外电缆安装工程（以下称为“分包工程”）施工事项经协商达成一致，特签订本合同。
一、工程概况。
工程地点：分院施工现场。
工程承包范围：0.38kv室外电缆安装（包工及主材、辅材、包机械、包安全文明施工、包质量、包验收通过）。
二、合同价款。
本分包工程总价元（大写：）明细见附件一。（此价款为暂定价，最终以发包人审定价格和承包人实际验收工程数量为准，本价款含税金并包含15%总包管理费，承包人在每次付款时相应扣除。）。
三、工期。
年月日竣工；
合同工期总日历天数为：40天。
四、工程质量标准。
本分包工程质量应达到设计图纸、技术规范和国家及湖北省与武汉市施工验收规范标。
准，并符合承包人is09001质量保证体系的要求。
五、合同价款的支付。
本合同签订后，待分包人安装完毕且承包人在从发包人处得到相应的工程进度款10日内支付暂定价的60%；工程完工且承包人通电后，在承包人从发包人处得到相应的.工程进度款后付至暂定价的75%；在该项工程经发包人审计并确定最终决算价款后，在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后10日内付至最终决算价款的95%；余款作为质量保修金，在工程验收合格一年后十五天内一次性支付。另外，每次付款时分包人必须提供合法发票，并配合承包人财务部门办理相关手续。
六、承包人责任。
1、承包人指派现场代表，对工程质量、进度等进行监督检查；
2、提供必要的施工现场条件，做好与各个施工单位的协调工作；
3．开工前由承包人组织有关人员进行设计交底及图纸会审纪要。
七、分包人责任。
1、分包人委派现场管理代表，负责施工期间的现场管理、施工质量、安全等问题。原则上分包人代表不得易人，如确实需要更换的，分包人应提前七天书面通知承包人并应征得承包人同意。后任代表继续承担前任代表应负的责任。分包人驻现场管理代表必须参加承包人、监理等单位主持的工程会议，不得迟到、缺席。分包人驻工地主要管理人员，工程开工到竣工须专职在岗，不得兼任其他项目的任何职务，现场负责人必须保持通讯方式24小时开通，否则承包人有权对分包人进行罚款。
2、分包人必须严格按照承包人提供的工程施工图，设计文件和设计说明以及施工技术规范和操作规范进行施工，按规定做好试件和材料的实验，确保工程质量、按期完成。在工程质量上必须以合格标准贯彻每个工序，接受业主、承包人和监理方的监督。
3．分包人在施工过程中，发现施工图设计有误或不合理之处，重要或关键部位所需材料不符合要求，应立即书面通知承包人、监理，经各方会同协商进行处理并办理技术签证，签字认可后实施。
4．分包人组织供应的材料必须必须符合设计和发包人要求、符合国家验收标准及政府有关规定的合格产品，严禁采购使用不合格的“三无”产品。
5．在施工过程中安全必须达到优良，文明施工必须严格执行《武汉市建筑工地文明施工管理手册》并达到市级以上文明施工现场。分包人应严格遵照《建设工程安全生产管理条例》的规定，分包人在施工中发生的一切安全事故，由分包人承担承担责任。
6．分包人需遵守有关部门对施工现场环境卫生和场外污染等的管理规定。
7．在保修期内，接到承包人维修通知八小时内到达现场进行维修，超过规定时间未派专人维修，视为违约，每次罚款壹万元，由分包人承担由此发生的一切损失。
八、工程竣工验收。
1．工程竣工后分包人应及时填制记录表报承包人和监理，承包人及监理接到通知后二十四小时内到场验收，经检验合格由三方签字认可后方可进行竣工移交，并提供3份竣工图纸。
2．工程竣工验收以正式通电后发包人书面认可为准。以设计文件、国家颁发的施工及验收规范和质量标准为依据进行验收。
九、本合同一式肆份，承包人叁份，分包人壹份，均具有同等法律效力。
十、其他。
附件一、详见电缆安装预算书。
承包人：分包人：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：委托代理人：电话：传真：
开户银行：
帐号：开户银行：帐号：
电缆安装施工合同篇八
包人(全称)：
分包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，承、分包人遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就该0.38kv室外电缆安装工程(以下称为“分包工程”)施工事项经协商达成一致，特签订本合同。
一、工程概况。
工程名称：室外电缆安装工程。
工程地点：分院施工现场。
工程承包范围：0.38kv室外电缆安装(包工及主材、辅材、包机械、包安全文明施工、包质量、包验收通过)。
二、合同价款。
本分包工程总价元(大写：)明细见附件一。(此价款为暂定价，最终以发包人审定价格和承包人实际验收工程数量为准，本价款含税金并包含15%总包管理费，承包人在每次付款时相应扣除。)。
三、工期。
年
四、工程质量标准。
本分包工程质量应达到设计图纸、技术规范和国家及湖北省与武汉市施工验收规范标。
五、合同价款的支付。
本合同签订后，待分包人安装完毕且承包人在从发包人处得到相应的工程进度款10日内支付暂定价的60%;工程完工且承包人通电后，在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后付至暂定价的75%;在该项工程经发包人审计并确定最终决算价款后，在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后10日内付至最终决算价款的95%;余款作为质量保修金，在工程验收合格一年后十五天内一次性支付。另外，每次付款时分包人必须提供合法发票，并配合承包人财务部门办理相关手续。
六、承包人责任。
1、承包人指派现场代表，对工程质量、进度等进行监督检查;。
2、提供必要的施工现场条件，做好与各个施工单位的协调工作;。
3.开工前由承包人组织有关人员进行设计交底及图纸会审纪要。
七、分包人责任。
1、分包人委派现场管理代表，负责施工期间的现场管理、施工质量、安全等问题。原则上分包人代表不得易人，如确实需要更换的，分包人应提前七天书面通知承包人并应征得承包人同意。后任代表继续承担前任代表应负的责任。分包人驻现场管理代表必须参加承包人、监理等单位主持的工程会议，不得迟到、缺席。分包人驻工地主要管理人员，工程开工到竣工须专职在岗，不得兼任其他项目的任何职务，现场负责人必须保持通讯方式24小时开通，否则承包人有权对分包人进行罚款。
2、分包人必须严格按照承包人提供的工程施工图，设计文件和设计说明以及施工技术规范和操作规范进行施工，按规定做好试件和材料的实验，确保工程质量、按期完成。在工程质量上必须以合格标准贯彻每个工序，接受业主、承包人和监理方的监督。
3.分包人在施工过程中，发现施工图设计有误或不合理之处，重要或关键部位所需材料不符合要求，应立即书面通知承包人、监理，经各方会同协商进行处理并办理技术签证，签字认可后实施。
4.分包人组织供应的材料必须必须符合设计和发包人要求、符合国家验收标准及政府有关规定的合格产品，严禁采购使用不合格的“三无”产品。
5.在施工过程中安全必须达到优良，文明施工必须严格执行《武汉市建筑工地文明施工管理手册》并达到市级以上文明施工现场。分包人应严格遵照《建设工程安全生产管理条例》的规定，分包人在施工中发生的一切安全事故，由分包人承担承担责任。
6.分包人需遵守有关部门对施工现场环境卫生和场外污染等的管理规定。
7.在保修期内，接到承包人维修通知八小时内到达现场进行维修，超过规定时间未派专人维修，视为违约，每次罚款壹万元，由分包人承担由此发生的一切损失。
八、工程竣工验收。
1.工程竣工后分包人应及时填制记录表报承包人和监理，承包人及监理接到通知后二十四小时内到场验收，经检验合格由三方签字认可后方可进行竣工移交，并提供3份竣工图纸。
2.工程竣工验收以正式通电后发包人书面认可为准。以设计文件、国家颁发的施工及验收规范和质量标准为依据进行验收。
九、本合同一式肆份，承包人叁份，分包人壹份，均具有同等法律效力。
十、其他。
附件一、详见电缆安装预算书。
承包人：分包人：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：委托代理人：电话：传真：
开户银行：
帐号：开户银行：帐号：
电缆安装施工合同篇九
供方(甲方)：
合同号：
需方(乙方):。
签约地点及时间：
根据《中华人民共和国经济合同法》，经双方友好协商，签订本合同并信守下列条款，共同严格履行。
一、产品名称、规格、数量、金额。
二、交货期限及要求：预付款到账后30天内供货方保证按期、保质保量发到需方指定的仓库或港口。运输费用有供方承担。
三、付款方式：
1、签订合同后支付相应的预付款。
2、产品到达交货地点后，经乙方指定人员初步检验，乙方在检验符合合同附件所规定的数量、规格、型号后，支付合同金额的85%。
3、合同总金额的15%作为质保金，在质保期届满后支付。
4、甲方在乙方每次付款前开具整式增值税发票四、包装要求：简易包装。
五、商标：供方使用的商标符合有关规定。
六、模具尺寸要求：按需方提供的管径大小制定。
七、验收方法及期限：一周内按企标验收。
八、保修期限：一年内免费保修，终身维修，免费上门安装调试及技术培训。
九、违约责任：此合同一经生效任何一方无权单方面变更和解除合同：如一方需变更或解除合同，必须在合同交货前十天书面通知对方。单方面解除合同的，解除合同方需向对方偿付本合同总货款的20%违约金.
十、争议解决：凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应提交仲裁。仲裁在供方所在地法院进行，仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。
十一、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国经济合同法》有关规定执行。
十二、本合同双方签字、盖章生效。
十三、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，传真件同样生效。
供方：需方：
日期：日期：
电缆安装施工合同篇十
甲方：
乙方：
甲方将______工程交由乙方负责施工。为明确甲、乙双方权利和义务，确定经济关系，共同确保该工程质量、工期的全面完成，经双方协商一致，达成如下条款，以资共同遵守执行。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承包方式：
5、合同价款：
6、质量等级：
7、工期：天（从进场安装之日起）。
8、发生下列情况时，工期顺延：
不可抗力的自然灾害。（如下雨、大风、停电等）。
设计修改后工程量增加。
二、双方责任。
（一）甲方责任。
1、向乙方提供施工图纸并进行技术交底；
2、提供施工用水和用电接点位置；
3、指派为甲方驻现场代表，对工程质量、进度进行监督。
4、协调有关部门做好现场安全保卫、消防等工作。
（二）乙方责任。
1、乙方须在合同签订前，与甲方签订《施工安全、环境保护协议书》，作为本合同的附件之一，否则，合同为无效合同。
2、乙方须在合同签订后2天内，以书面形式向甲方报送管理人员资格证书；
3、遵守法律法规和甲方的有关规定，按规定办理施工所需的证件、批件并承担其费用；
4、对施工过程中的质量、工期、消防、安全等负全部责任；
6、负责已完工程的成品保护，承担未交付业主之前发生损坏的修复工作。
7、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。
8、质量：如果在施工中，阶段验收为不合格工程，除责成乙方拆除返工重建外，停工整改的一切费用由乙方负责，不顺延期工期；若工程验收为不合格，甲方不予验收，一切责任和损失由乙方承担。
因工程质量问题造成该项目工程倒塌和人畜重大伤亡，其损失和责任由乙方按国家规定全权承担。
9、工期：按合同工期执行，每延误一天罚款一千元。施工过程中，如遇人力不可抗拒的灾害，工期顺延。
10、转包：乙方不能转包，一经发现甲方有权终止合同，因转包造成的损失由乙方负责。
11、进度：乙方不得以任何理由影响工程进度，否则，甲方有权要求更换，由此造成的损失由乙方承担，甲方拒付一切施工费用。
13、其他施工单位的纠纷：乙方施工进程中与其他施工单位发生的各种纠纷由乙方自行处理，引起的聚众闹事、打架斗殴等事端，造成停工或影响工程进度，所有损失由乙方承担。
三、工程质量。
1、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。
2、经检查、检验、验收工程质量不合格，乙方应按业主或监理的整改通知要求进行返修至合格，并承担费用及赔偿由此造成的一切损失。
四、工程验收。
工程施工完毕，乙方须三日内通知甲方组织验收。乙方必须确保工程质量达到合格标准。
五、工程保修。
工程保修期，自甲方与业主办理工程竣工验收签证之日起计算，按国家有关规定执行。保修期内，如因乙方原因造成的质量问题，由乙方无偿返修，若乙方未及时返修，甲方可自行返修，费用在乙方质保金中扣除。
六、付款方式：
序号拨款分次进行金额（元）。
七、附则：
1、本合同履约中发生的变化或未尽事宜，甲乙双方需另行签订补充协议，该协议与本合同有同等效力。
2、本合同经双方签章后生效，一式二份，双方各执一份。
3、本合同出现争议时，可向人民法院起诉。
甲方：乙方：
代表人（签字）：代表人（签字）：
签订日期：签订日期：
电缆安装施工合同篇十一
买方：
地址：
委托代理人：
联系电话：
卖方：
地址：
电话：
税号：
开户行及账号：
委托代理人：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方友好协商，就买方购卖方生产的“冠通”牌电线、电缆产品，达成如下合同条款：
第一条、买方购买见附表：电缆正差1米，按实际米数结算。电缆采购合同范文节选！
第二条、产品的交（提）货时间、地点：
1、产品的交（提）货时间为：
2、产品的交（提）货地点为：
第三条、产品的交接方式：
1、产品的运输方式为卖方送货（本市），运费由卖方承担。
2、产品的收（提）货人为______该收（提）货人在卖方送货单上盖章或签字，视为买方收（提）货。
3、合同订立后，买方如果要求变更交（提）货地点或收（提）货人时，应在合同规定的交货期限二天前以书面形式通知卖方，否则视为未变更。
第四条、提前或逾期交（提）货的处理。
1、实际交（提）货日期早于或迟于合同规定的日期不超过二日的，视为双方守约，合同继续履行，双方互不追究责任。
2、双方逾期交货时间超过二天时，视为卖方逾期交货，卖方逾期交货部分货款的千分之五，向买方支付违约金，合同继续执行。
3、买方逾期收（提）货时间超过二天时，视为买方逾期收（提）货，买方逾期收（提）货部分货款的千分之五，向卖方支付违约金，合同继续履行：
4、买方逾期收（提）货时间超过三个月时，视为买方拒绝收（提）货，卖方有权解除合同，自行处理货物，所收货款不予退还。
第五条、产品货款的结算方式：
1、本合同订立三日内，买方向卖方预付30%作为定金卖方组织生产，货到现场付清全款。
2、收（提）货时，买方对产品进行验收，验收合格后卖方组织卸货。
3、预付款在最后一批交（提）货的货款中冲抵货款。
4、货款支付方式为______，买方使用其他单位或个人的支票、银行卡等支付方式代为支付货款的，应提供该单位或个人的书面授权，并承担因此而产生的法律责任。
6、预付款收到后合同生效，合同内产品价格为固定价，合同签订后不随市场变动，否则，承担违约责任。
第六条、逾期付款的处理。
1、买方收（提）到产品时而尚未付款的，视为买方逾期付款。
2、逾期付款违约金应于最后一次交（提）货前，与货款一并付清。
3、在买方付清产品货款前，产品的所有权归卖方所有，买方不得以任何理由或借口，以任何形式哄抢、扣押、留滞、折抵或损害卖方产品、运输车辆；否则，卖方除有权按本合同第四条第4款拒绝收（提）货情形处理外，并追究买方的法律责任。
第七条、产品的质量标准及质量异议的提出。
1、产品的质量除双方另有约定外，执行国家相关标准。
2、买方对产品的规格、型号、数量、质量不和规定，应妥善保管，并在7日内向卖方提出书面异议；否则，视为卖方所交产品的质量符合合同的规定。
3、买方提出的书面异议中，应说明不符合规定的合同号、型号、规格、收货日期、检验方法、检验情况和检验证明，保留相关证据，并提出不符合规定的产品处理意见。
4、卖方在接到买方有效书面异议后，应在收到书面异议的当日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
5、对买方提出的质量异议，经卖方确认确属卖方质量责任时，双方同意采用无偿退货、修理或更换方法处理；应买方储存、保管、使用、保养不善等原因，造成的产品质量责任，由买方自行承担。
第八条、产品的包装及回收。
电缆轮具，归卖方所有，如有丢失，按厂价赔偿。
第九条、凡因本合同签订及履行而发生的一切争执，均由工程所在地人民法院管辖审理。
第十条、本合同一式二份，均为正本，双方各执一份；双方盖章、卖方依本合同收到预付款后生效。电缆采购合同范文节选！
卖方：
代表：
地址：
电话：
账号：
签订时间：______年______月______日。
买方：
代表：地址：
电话：账号：
签订时间：______年______月______日。
电缆安装施工合同篇十二
为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任和权利，按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。
1.工程名称：________________。
2.质量等级。
乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、技术规范施工；要求开挖的电缆沟宽度为____cm，深度为____cm以上。严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量必须达到有关标准的合格等级。
3.合同价款：
3.1合同造价定为开挖电缆沟和土方回填总共每米________人民币。
3.2签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何原因，双方均不做任何调整。
4.工程结算：
4.1电缆沟的长度以甲方指定的实际有用长度计算。
4.2电缆沟全部开挖完成后，付全部开挖完成后总工程款的50%工程费用，待电缆敷设后，所有电缆沟回填完成以后将所有工程款结清。
5.进度计划：乙方于____________开始施工，甲方在敷设电缆的同时，乙方必须配合甲方及时做好土方回填工作，否则造成的一切损失有乙方负责。
6.乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》，按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标准》jgj59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理，确保安全施工。乙方应自行办理其自身范围内的施工人员的意外保险。
7.乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员在现场施工。施工过程出现任何安全问题有乙方负责。
甲方：____________。
乙方：____________。
____年____月____日。
电缆安装施工合同篇十三
1、产品质量确保达到国标等标准及呼和浩特供电局、内蒙古质量监督等有关部门验收要求并一次性通过验收，如达不到要求除全部免费更换为符合要求的产品，甲方同时对乙方进行人民币壹拾万元整的经济处罚。
2、如因乙方供应电缆质量原因造成爆炸、火灾、伤人等的全部后果、损失及给甲方带来的损失均由乙方全部承担，严重的追究法律责任。
3、中标人所供电缆长度必须符合国家有关标准要求，若经发现有不及标准要求现象，中标人赔偿相应短少数量损失，并支付招标人100000元/次以上的违约金。
第八条、售后服务承诺。
1、乙方必须保证：电缆材料在质保期内发生任何质量问题、故障，乙方应随叫随到及时免费更换。
2、协助招标人、监理及施工单位做好现场材料的抽样送检，如因质量原因，造成检测不合格的所有损失均由中标人承担。
第九条、付款及结算方式：
2.付款条款如下：
(1)签订合同后，预付合同总价的30%，货到验收合格后付至合同总价的70%。
(2)工程竣工验收合格后十日内付至合同总价款的95%;。
(3)余5%作为质保金，验收合格一年后无质量问题付清。
2、结算方式：除非在合同条款中另有规定，乙方所报的电缆的单价在合同实施期间不予调整。
第十条、违约责任。
1、若因乙方不能及时供货原因影响甲方工程施工进度的，甲方有权给予处罚，从货款中扣除违约金2000元/天。
2、乙方提供的产品与招标文件中要求不符，乙方必须无偿更换。
3、乙方应做好产品检验工作，并提供出具真实、准确的试验检测报告，如有弄虚作假行为每发现一次，甲方将扣除乙方5000元/次的违约金。
第十一条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第二种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向工程所在地人民法院起诉。
第十二条、本合同自双方盖章签字确认起生效。
第十三条其他约定事项：
1、甲方须按本合同约定的乙方开户行帐号支付货款，乙方出具收据，甲方付至合同总价95%，乙方出具发票。
2、本合同在甲、乙双方加盖公章后生效。
3、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。
甲方(章)：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：账号;邮政编码：
乙方(章)：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：
供方(甲方)：
合同号：
需方(乙方):。
签约地点及时间：
根据《中华人民共和国经济合同法》，经双方友好协商，签订本合同并信守下列条款，共同严格履行。
购销条款。
一、产品名称、规格、数量、金额。
二、交货期限及要求：预付款到账后30天内供货方保证按期、保质保量发到需方指定的仓库或港口。运输费用有供方承担。
三、付款方式：
1、签订合同后支付相应的预付款。
2、产品到达交货地点后，经乙方指定人员初步检验，乙方在检验符合合同附件所规定的数量、规格、型号后，支付合同金额的85%。
3、合同总金额的15%作为质保金，在质保期届满后支付。
4、甲方在乙方每次付款前开具正式增值税发票四、包装要求：简易包装。
五、商标：供方使用的商标符合有关规定。
六、模具尺寸要求：按需方提供的管径大小制定。
七、验收方法及期限：一周内按企标验收。
八、保修期限：一年内免费保修，终身维修，免费上门安装调试及技术培训。
九、违约责任：此合同一经生效任何一方无权单方面变更和解除合同：如一方需变更或解除合同，必须在合同交货前十天书面通知对方。单方面解除合同的，解除合同方需向对方偿付本合同总货款的20%违约金.
十、争议解决：凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应提交仲裁。仲裁在供方所在地法院进行，仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。
十一、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国经济合同法》有关规定执行。
十二、本合同双方签字、盖章生效。
十三、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，传真件同样生效。
供方：需方：法人或代表：法人或代表：
日期：年月日日期：年月日
电缆安装施工合同篇十四
甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：乙方为甲方在负责水电暖安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款：
第一条：劳务(包工)施工范围。
1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。
2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。
3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管。
第二条：承包劳务(包工)方式及付款方式。
1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金)，实际施工面积平方米，总工程款元。
2、付款方式：甲方按工程进度分次付款，主体工程分次付款，当乙方施工楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%。二次排管分次付款，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行维修。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。
第三条：工程质量安全。
1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。
2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全。
第四条：甲、乙双方责任。
(一)甲方责任：
1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。
2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。
(二)乙方责任：
1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。
2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下，处处要为甲方节约材料，不得无故浪费。
第五条：如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。
第六条：本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份，双方签字生效，具有同等法律效力。
电缆安装施工合同篇十五
一、工程名称：_________。
二、工程地点：_________。
三、承包形式：包工包料。
四、工程内容。
五、工程造价。
本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。
六、双方责任。
1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的'依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的`设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方致同意于工程托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。
八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_________（写）元。变压器油化试验费每台_________（写）元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取（编入决算书）。
九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方托乙方供应，工程设备材料需具备合格证（编入决算书）。
十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。
十一、争议的处理。
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
（1）提交_________仲裁员会仲裁；
（2）依法向人民起诉。
十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。
十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。
甲方（签章）：_________。
乙方（签章）：_________。
电缆安装施工合同篇十六
买方：_______(以下简称甲方)。
卖方：_______(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，甲乙双方经充分协商，特订立本合同。
1、名称、规格、数量、单价。
2、质量标准按下列标准执行：
所供电线、电缆必须符合现行国家标准，线径及长度均不得有负公差，需提供产品出厂合格证、检测报告、3c认证、青岛备案证、厂家的生产许可证(复印峻)以上材料复印峻需加盖公章。
1.数量详见第一条。甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方减少数量的，不属于违约;甲方增加数量的，乙方应按合同其他条款执行。结算以本合同第6.2条为准。
2.计量单位和方法：
3.交货数量的整负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法为：
4.包装方式和包装品的处理：包装必须保证货物运抵现场时完好无损。包装材料由乙方提供，包装费用由乙方承担。
本合同履行期限自20xx年12月8日起至20xx年12月31日。该期限为暂定期限，甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限，但应提前3日通知乙方。
1.交货时间：电线的交货时间为合同签订后3日内，电缆为20日内。
2.运输方式：_______方负责，卸货费用_______。
3.保险：
4.货物交付前，货物的灭失、毁损风险由乙方承担。
1.验收时间：货物运输至甲方指定地点后，双方在小时内对品种、型号、规格、数量进行初步验收;如品种、型号、规格、数量不符合规定和合同约定的，甲方在验收完毕后的2日内向乙方提出异议和处理意见。对货物质量的异议不受时间限制，随时发现可以随时提出异议。乙方在收到甲方异议后，应在2日内负责处理;如果乙方逾期不予处理或收到异议通知后置之不理的，视为同意甲方提出的异议和处理意见，甲方有权将收到的货物自行处理，因此发生的费用和损失由乙方承担。
2.同规定的品种、规格、材质、数量质量不符，应在7日内提出异议。
3.程及消防工程规定的检验标准和方法，对产品进行检验。
4.甲方指定验收人为)，除该指定收货人外，其他人员签认的单据不具有签收的效力。
5.本合同约定货物的质保期为另外承诺的质保期且与本合同约定不一致的，双方同意以期限较长的为准。
1.单价：;暂定总价：为乙方将货物运送至甲方指定地点的综合价格，包含乙方成本、税费、运输、装卸、检测、售后服务等为履行本合同义务所需的一切费用及承担的风险。
2.每月的日为当月的结算截止日期，根据甲方检验合格及双方共同签认的凭证计算当月实际收货数量，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据。
3.货款支付采用下列方式：
货款分期支付。合同签订后甲方支付20%预付款，甲方在收到乙方开具的整式税务发票后7日内，甲方向乙方支付货款70%，工程竣工验收后付至总货款的95%，剩余5%作为质保金，在质保期满后1个月内如无任何质量问题或已按甲方要求进行整改并赔偿甲方受到的各项损失后无息支付，如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付货物质量的保证责任。如遇国家政策调整，实行营业税改增值税，则乙方应根据甲方要求提供增值税专用发票，合同价格保持不变。
4.货款支付方式：
(一)甲方的权利义务：
1.甲方负责提供供货计划和准确的交货地点。
2.按合同约定支付合同价款。
3.甲方不得无故拒绝接收供货计划范围内的货物。
4.按合同约定对货物进行检验和验收。
5.接受乙方提供的培训和保修服务。
(二)乙方的权利义务。
1.按合同约定的技术标准和质量要求供应货物;同时乙方应考虑甲方的施工特点，精心组织、配备足够的运输能力和必要的储存场地以保证甲方需要。
2.及时向甲方提供货物合格证书及甲方要求的其它相关资料。
3.乙方与第三方发生的任何经济往来和债务纠纷均与甲方无关，乙方保证货物无权属上的瑕疵、无知识产权争议，如给甲方造成的任何损失均由乙方承担。
4.本合同货物质保期程中出现任何问题影响到甲方整常使用的，乙方须在收到甲方通知后3日内进行维修或更换，因此产生的费用由乙方承担。质保期满后，乙方接到甲方通知后7日内进行维修等服务，乙方应对甲方合理收费。
1.乙方按甲方的供货计划供货并已实际交付甲方后，经甲乙双方协商后甲方退货的，不承担违约责任。
2.甲方无故拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。
1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款。
2.乙方所交货物种类、型号、规格、花色、包装不符合同规定的，如甲方同意使用，应按质论价;甲方不同意使用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。因此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。
3.乙方逾期交货的，每逾期一日，应按照合同总金额‰向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失;同时，甲方有权向第三人采购同种类货物，因此增加的费用由乙方承担。如逾期超过3日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。同时，甲方有权向第三人采购同种类货物，因此增加的费用由乙方承担。
4.乙方提前交付货物的，甲方无需提前付款，如因乙方提前交付货物导致甲方增加费用的，该增加的费用由乙方承担。
5.乙方不能随车提供货物合格证书或其他单证的，甲方有权拒绝收货，因此产生的费用和损失由乙方负责。
6.在质保期内，乙方未按要求进行维修或更换的，乙方应向甲方支付违约金，甲方有权交由第三方进行维修，由此产生的费用和损失亦由乙方承担。
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后24小时内通知对方，并在不可抗力事件结束后_5_日将有权机构出具的不可抗力证明提交对方后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，双方约定向青岛仲裁委进行仲裁。
1、本合同项下的债权均不得转让，也不得用于担保。
2.合同如有未尽事宜，由双方协商解决，签订补协议。
4.双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以___方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的___7__日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
5.甲方工程结束若有部分剩余产品，按本合同价退货，退货运费由甲方承担。
7.乙方在履行合同期间，应执行国家及行业有关环境保护及职业健康方面的法律法规，如乙方在履行合同期间出现环境污染问题及职业健康问题，乙方应负全部责任并负责赔偿。
8.本合同自双方签章之日起生效。本合同一式____份，甲方执肆份，乙方执两份。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
电缆安装施工合同篇十七
1自低压柜出低压电缆至各个电动机，电缆铺设、桥架制作、线鼻压制、控制电缆铺设和变频器安装调试。
1本工程自20xx年11月18日开始，至20xx年3月18日结束，总日历天数120天，完成全部施工任务。
2施工的规划、桥架设计等由甲方提供方案，乙方负责施工。3甲方协调施工范围内可能涉及到的单位或个人的关系，保证工程顺利进行。如发生非乙方原因造成的协调或赔偿费用，由甲方负责。
4甲方未按照本合同约定时间节点付款时，应支付乙方滞纳金，按工程造价的1﹪作为滞纳金。
5施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审。经会审后工程施工图及工程设计概算书作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
6乙方必须严格按图纸施工，保证施工质量，并有专人管理负责，做好施工质量监督及配合供电部对工程的验收。
7乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
本合同本一式陆份(具有同等效力)，甲方持五份，乙方持一份。合同自双方签章之日起生效，自完成约定工作内容自行终止。
甲方：泌阳县土地开发整理中心乙方：河南恒业建筑安装工程有限公司。
法定代表人：法定代表人：
委托人：委托人：
联系人：
电话：
20xx年10月10日20xx。
联系人：电话：年10月10日。
电缆安装施工合同篇十八
甲方：
乙方：
在平等合理的基础上，经友好协商，长顺县（以下简称甲方）委托（以下简称乙方）承担幼儿园用电线路改造工程，现就有关事宜，双方达成以下协议：
一、基本原则。
（一）乙方向甲方提供工程施工，乙方有权依照规定收取合理的服务费用，甲方亦应履行相应的支付义务。
（二）如乙方非因其自身的过错而不能提供或者不能完全提供工程施工时，应及时通知甲方，并应尽最大努力协助甲方从其他渠道获得相同或者类似的服务。
（三）乙方向甲方提供工程施工服务，必须符合双方同意的用途以及国家规定的有关标准。
（四）对于双方任何一方因违反规定而给对方造成的损失，该方应向对方承担违约赔偿责任。
（五）双方中任何一方履行义务时，对方应提供合理的、必要的协助。
二、工程施工服务的基本内容。
工程名称：第二幼儿园外电力部门供电主线连接至幼儿园内用电明线改造为地埋。
三、工程工期：
20xx年8月15日——20xx年8月25日。
四、承包方式、合同金额及付款方式。
1、承包方式：包工包料。
2、根据预算，合同总金额为15900元。
3、付款方式：工程竣工后，经甲方验收合格，一次性付款。
五、产品质量及安全。
1、乙方保证所供货物是全新的、未使用过的，完全符合规定的质量、规格和性能的要求。
a、乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用。若发生重大伤亡事故，乙方工地代表应及时上报有关部门并通知甲方工地代表，甲方要积极配合并为抢救提供必要的条件。
b、乙方在动力设备、高压线路地段以及交通路口附近施工前，应向甲方代表提出安全措施，经甲方批准后实施。
六、货物及运输。
1、乙方负责安排运输，并负责到交货地的全部运杂费。
2、乙方应在货物备妥待运后，将货物运输情况通知甲方。
3、乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输，确保货物安全无损运抵施工现场。
4、乙方提供的货物到达现场后，甲方应及时组织人员清查，协助完成入库工作。
七、双方义务。
1、甲方为乙方到场卸货提供支持，并提供必要的场地和货物库房，以及供水供电等设备。
2、乙方按设计和工期范围供货并完成工程中系统安装调试。
3、乙方按清单中货物的技术协议参数提供相关货物。
4、乙方施工过程中，安全风险责任自负，施工中乙方人员发生伤亡等事故由乙方自行承担责任。
八、工程验收。
在本项合同下，各项施工工作由乙方成功完成后，甲方组织人员现场验收。合格后，由甲方签发验收报告。
九、合同生效。
1、本合同经双方代表签字后生效。合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等效力。
2、本合同自签字之日起生效，双方均不得随意变更或解除合同。
3、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方代表签名：
乙方代表签名：
20xx年8月19日。
电缆安装施工合同篇十九
6、甲方先按照乙方每人每月500元的生活费标准支付乙方的工资，但支付总额不得超过乙方完成工作量的50%，待工程结束时;甲方支付乙方工资到完成工作量的80%;待工程验收合格后，甲方支付乙方到完成工作量的95%;余款5%待半年质保期到达时结清。
7、乙方承揽的分部工程的施工，甲方按照《建筑装饰工程施工及验收规范》(gb50210-2001)《电气照明施工验收规范》《给排水施工验收规范》进行验收，同时符合业主及监理的验收标准。甲方根据施工规范和管理制度对乙方进行按下列条款处罚或奖励。
(1)进场特殊材料由乙方负责保管，如有损坏、丢失，费用由乙方承担;。
(6)公司共用工具不经项目部同意，私自拿用或损坏的，乙方照价赔偿。
(7)乙方的人身伤亡等发生的赔偿责任及费用与甲方无关由乙方自己承担。
(8)乙方完成自己承担的分部工程后，必须按照验收规范进行班组分专业自检，认为自检合格后，报甲方项目部验收，项目部提出整改意见，乙方必须无条件配合整改，项目部报业主监理验收，乙方能一性通过验收，甲方根据乙方所承揽分部工程的分额，酌情进行奖励。
8、乙方必须按照施工进度调配人员，保证总体施工进度，否则甲方有权对乙方进行资金上的处罚，乙方所有施工人员必须接受甲方的技术、安全生产交底后方能施工;在施工过程中如发生质量及安全问题责任及费用由乙方承担。
9、由于装饰工程的特殊性，因乙方施工质量问题造成的返工、整改，乙方除自己承担人工费外，同时赔偿甲方所损失的材料费用;由于业主及甲方小面积的修改，乙方本着长期合作的前提，乙方人工不计费，幅度控制在2个工内;如有超出，甲方按实结算。
10、乙方按照图纸及项目经理部的要求施工，分部工程如有疑问，乙方必须事先请示，待认可后方可施工;甲方在分部工程施工前，有权对图纸及施工节点提出修改，按实结算，乙方不得异议。
本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。
双方本着同舟共济的精神，围绕质量、进度、成本客户满意度四个原则，努力完成好合同所约定的内容。
本合同一式三份，甲方、乙方及项目经理部各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
(以下简称甲方)。
(以下简称乙方)。
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本工程具体情况，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：杨寿镇小区杆线工程。
工程地点：杨寿镇。
开工日期：2014年08月15日
竣工日期：2014年08月30日
质量等级：优良。
工作内容：
1、新立12米电杆7根，架设120导线4*7档;。
双方义务。
1、甲方负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，监督、检查和验收。
2、甲方负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
3、甲方负责按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施，保证施工需要。
4、甲方负责向乙方支付合同价款。
5、甲方负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
6、乙方应对本合同劳务分包范围内的工作质量向甲方负责，提供具有相应资格证书的熟练工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
7、乙方应加强工作人员安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;按照甲方工作安排，投入足够的人力保证工期;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故造成的损失。
8、乙方应自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其有效证件及作业人员的持证上岗情况。
9、乙方应按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
10、乙方按时提交完整的统计报表、工作记录，配合甲方办理交工验收。
11、乙方应做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失。
二、安全健康与环境保护。
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按甲方交代的安全技术标准进行作业，并随时接受甲方、行业内安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方不按照甲方要求，安全措施不力、违反规程造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
2、乙方应将经过安全考试合格的施工人员名单和工作负责人名单报甲方。现场所有施工人员均需持有《电工进网作业许可证》。
3、乙方因配合不力或工作质量问题等因素，造成工程延时送电或重复停电，甲方按2000元/小时扣减乙方劳务费，不足1小时按1小时计算。工作中若遇天气突变等不可抗力造成延时送电或重复停电，则与乙方无关。
三、质量验收。
1、乙方应确保所完成工作的质量，符合本合同约定的质量标准。
2、乙方工作质量不合格时，应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的相关责任。
四、合同价款。
1、甲乙双方签订合同3日内，甲方预付工程造价的50%给乙方;。
2、工程竣工后甲方应在7个工作日内与乙方结清剩余款项。
五、其他条款。
1、乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。
2、在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。
3、乙方应当按照劳动法律政策的规定与员工签订劳动合同，办理社会保险和团体意外伤害险，乙方员工与乙方发生劳动争议，或者在工作中受伤由乙方负责，与甲方无涉。
4、本合同自双方签章之日起生效，至工程竣工验收合格，价款结清后自行终止。
5、本协议正本一式四份，具有同等效力，双方各执二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
电缆安装施工合同篇二十
甲方(建设单位)：乙方(安装施工单位)：
根据《xxx经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。
第一条建筑消防设施概况：
(三)开工日期：年月
竣工日期：年月日
第二条图纸、预算交付。
(一)甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸贰套。
(二)乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
第三条合同价款、拨款和结算。
(一)合同价款(含自动消防系统检测费)：
(二)合同生效后5日内，甲方付给乙方预付款。
(三)设备到达甲方，甲方付给乙方设备款。
(四)消防设施验收前，甲方付给乙方进度款;验收合格后，甲方付给乙方进度款。保修期满，甲方付给余款详见附加条款。
第四条设备和材料供应：详见附加条款。
第五条双方责任。
(二)乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。
第六条图纸变更。
设计图纸、施工图纸原则不变。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。
第七条验收和工程质量。
(一)乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，甲方在十日内组织验收;。
(二)消防设施安装质量以通过建筑自动消防系统技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。
第八条保修。
(一)保修内容：见安装施工范围;。
(二)保修期限：自验收合格之日起保修贰年;。
(三)保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。
第九条违约责任。
(一)甲方责任：
3工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任;。
4超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程的﹪向乙方偿付逾期的违约金。
(二)乙方责任。
1乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的﹪向甲方偿付逾期的违约金。
2保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复;因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。
第十条本合同实行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取()的方式解决：a向仲裁委员会申请仲裁。
b向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十一条如需担保，另立合同。
第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。
第十三条本合同正本两份，双方各执一份，副本份送公安消防、工商行政管理等有关部门。
第十四条其它详见附加条款。
合同订立时间年月日。
甲方(章)。
地址：
乙方(章)。
地址：
电缆安装施工合同篇二十一
发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：
“江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方，根据《xxx经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关的法规和文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，特签订本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：江语城小区配电工程。
2、工程地点：恩施市施州大道608号——红庙经济开发区下官田。
3、承包方式：包工包料。
4、工程内容：安装630kva箱变一台、400kva箱变一台、高压计量箱二台、自备发电机、10kv高压引入、高、低压电缆引至各配电箱,用户电表。(见设计图，满足供电需求，不含土建部分)。
5、承包方式：包工包料。
6、工程造价：经双方商定，工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用)：()包干。
二、工期：
1、本工程总工期为：以建筑工程同步。
2、本工程开工日期：以甲方约定时间为准。
3、400kva箱变一台，必需在年月日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。
4、乙方必需在年月日完成原门前高压线路搬迁等工作，配合甲方撤除原建筑物并承担因此发生的费用(高压线路搬迁)。
三、双方责任：
1、甲方责任：
(1)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。
(2)提供到电力部门办理相关手续的所有资料和证件。
(3)指定代表与乙方联系，负责工程施工过程中外围协调工作，对工程进行监督和验收。
(4)开工前消除障碍，协调外部环境，使施工现场具备施工条件。
2、乙方责任：
(1)按合同要求按期保质保量完成所承担的全部工程,乙方必须按有关技术规范标准严格施工，因工程质量不合格所引起的一切责任，由乙方承担。
(2)乙方在工程中必须确保工程施工安全文明，对施工中一切安全事故负责并承担因此所发生的一切费用。
(3)在甲方提供相关证明资料的前提下负责代理甲方到当地供电等部门办妥供电入户的相关手续。
(4)负责对已完工程在未交付使用前的维护，并清理好现场。
(5)代理甲方负责整个供电工程的验收并承担发生的一切费用。
四、工程价款支付：
合同签定后，甲方在2日内向乙方支付计人民币元为定金，400kva箱变到工地安装支付人民币元，其它工程设备材料到场后甲方支付50%工程款材料款，工程竣工经甲、乙双方和供电、消防等相关部门验收合格后，甲方10日内支付给乙方工程总价款45%的工程款(定金冲减)，其余5%留作工程质量保修金，一年保修期满后工程无质量问题一次性付清(保修金不计息)。
五、争议和违约：
1、对在执行本合同过程中出现的争议由双方共同协商解决，或提交仲裁机构冲裁。
2、凡出现违反本合同条款均视为违约，违约方除负责赔偿损失外，还应支付工程总费用8%的违约赔偿金。
六、其它事项：
1、本合同经双方签字盖章后生效，任何一方不得擅自变更或解除，否则一切后果由责任方承担，本合同在所有款项结算完毕后自动效。
2、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。
3、本合同一式肆份，双方各执贰份。
甲方(章)：法定代表人：委托代理人：
乙方(章)：法定代表人：委托代理人：
电缆安装施工合同篇二十二
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》，_________电缆抢修工程承包给________公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。
第一条施工项目、地点。
一、地点：______________。
二、施工项目：____________。
第二条甲方工作。
一、施工场地具备开工条件和完成时间要求，甲方负责在开工前做好安全监护、安全交底等相关工作。
二、负责对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。
第三条乙方工作。
一、按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。
二、与甲方签定工程施工协议，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。
三、在工程施工前，必须向甲方出具施工资质相关证件，经甲方同意后，方可进行工程施工。
工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。
四、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。
五、做好施工现场地下管线、邻近建筑物、库存商品车的保护工作。
六、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。
第四条工程质量等级。
工程质量等级按电力行业优质工程执行。
乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。
返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。
第五条验收和重新检验。
一、甲方根据乙方的申请，对施工项目进行验收。
对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。
二、检查和返工。
乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。
第六条工程施工竣工时间。
工程施工竣工时间为：____年____月___日___时至____年____月___日___时。
第七条工程款支付。
一、工程款支付方式：______。
二、工程款支付金额和时间：工程施工费用为_______元人民币，工程竣工验收合格后，付乙方___%施工费用，____%作为质保金。
保修期内无施工不合格、返工等情况将质保金付给乙方。
第八条保修条款。
一、保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。
二、保修期限：_____个月，自工程验收合格并交付使用之日起计算。
在保修期内，乙方应在接到修理通知之起___天内派人修理，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，从质保金中扣除，不足部分均由乙方承担。
第九条争议。
因执行本协议发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由当地法院仲裁。
第十条安全施工。
在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责;由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任;由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款___分之___的违约金。
由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。
第十一条合同的生效和份数。
本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。
第十五条附加条款合同条款中未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
日期：____年____月___日
乙方:。
日期：____年____月___日
电缆安装施工合同篇二十三
乙方:。
按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议,以资共同信守。
第一条工程概况。
1、工程名称：
工程地点：
工程内容：商用空调设备销售及安装。
2、开工日期：定货__天设备到达施工现场。
安装施工工期：__天。
3、技术指标：建筑面积为___平方米，制冷面积为___平方米。制冷、制热运行室外环境温度范围为：-15℃—+43℃。冬季室内温度达到16℃，夏季室内温度达到26℃-28℃。
第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
1、合同语言：中文。
2、适用法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国民法典》及有关法规。
3、验收标准、规范：按国标、部标有关标准和审核验收规范。
第三条合同总造价：
第四条付款方式及期限。
1.预付款数额为供货合同签订后7日内付__%;。
2.货到工地现场经验收后付__%;。
4.安装调试验收合格后，经监理方会同甲方签字认可后付__%;。
5.质保金：_%。
第五条甲方工作及责任。
1、确认施工场地具备开工条件;。
2、水、电等施工管线进入施工场地;。
3、授权委托现场监理公司，负责协调现场及乙方工作。
4、甲方将室外机的电源提供至室外机旁。
5、提供施工用电。
第六条乙方工作。
1、该工程为乙方总包模块水冷式中央空调工程。即货物的供货及施工、安装、调试、检测。
2、该工程包括室内风机、风管及配套设施的供货及安装。
3、按格力厂方提供的施工图纸施工。
4、施工防护工作的要求：按__省建筑工程施工防护措施规定执行。
5、成品保护的要求：做好安全防护措施，负责设备、材料及系统的看护管理。
6、施工场地清洁卫生的要求：按工段进行清理打扫卫生。工程竣工验收前彻底清除一切垃圾并将垃圾送至到指定垃圾场。
7、乙方应服从工程总包单位的现场管理和监理部门的质量监理督。
8、乙方应严格遵守和执行招标原件和投标承诺的各项条款。
9、乙方应加强施工人员的安全教育，在施工中若发生人身伤亡事故，责任由乙方全部承担。
第七条检查和返工：按工段计划要求进行初检试压验收，如不符合安装质量，必须返工达到验收合格，返工责任及经济损失一律由乙方自负。
第八条、隐蔽工程中间验收。
中间验收部位和时间：按设计图纸和工程施工进度的要求和时间执行，验收所有隐蔽系统合格后，再进行明工程施工。
第九条试机：甲、乙双方派员共同参加试机，试机时间甲乙双方共同商定。
第十条验收：工程验收日期双方协商而定。
甲乙双方共同派员参加现场验收，验收标准根据招标文件要求及乙方提供的产品样本的技术参数进行验收。
第十一条设计变更：乙方根据甲方提供的方案及图纸进行施工，如施工中甲方对施工方案进行较大的调整，需根据工程量及材料用量追加增减工程款。
第十二条确定变更：根据变更的具体情况，双方确定后再补充协议。
第十三条保修。
1、保修内容、范围及时间：整个空调系统保修期为__个月。
2、_年内免费上门保养服务。
3、终身维修，并按成本价格随时提供格力设备的备品备件。
第十四条安全施工：财产安全、施工环境安全保护，施工人员安全等，一切由乙方负责，如发生安全事故，一切直接经济损失和间接损失由乙方自理。
第十五条不可抗力：不可抗力的自然灾害认定标准：6级以上地震;。
7级以上持续4天以上的大风。
第十六条争议。
1、未尽事宜的解决：本合同未尽事宜和工程量调整，可经双方协商一致后达成补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
2、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议时，由当事人双方协商解决。
如协商不成，可通过仲裁委员会进行仲裁，也可通过法律诉讼解决。
第十七条合同生效与终止。
1、合同生效的日期：本合同自签定之日起生效。
2、合同终止的日期：本合同至本工程无质量问题，双方办理完所有经济手续后，自行终止。
第十八条合同份数。
合同文件共计两份。甲乙双方各持壹份。
第十九条合同签订日期和地点
1、本合同签订的时间：年月日。
2、合同签定的地点：
第二十条双方需要说明的事项。
1、本合同签定的依据为设计图纸，如设计图纸发生变更，合同也将随之发生变更。
2、乙方提供的产品样本做为合同附件，与合同具有同等法律效力。
甲方乙方。
地址：地址：
法定代表人：法定代表人:。
委托代理人：委托代理人:。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/15833422.html】
