合同的签订是为了明确双方的权益，保证交易的顺利进行。在起草合同时，可以参考相关法律法规和业界的惯例和标准。请注意，以下合同范本仅供参考，具体合同的起草应依据双方需求。
土石方居间合同篇一
甲方：
乙方：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商，依照平等自愿，等价有偿的原则达成如下协议。
一：委托事项。
乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目，引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。
二：乙方义务。
乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。
乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三：甲方义务。
甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。
如果居间成功，则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同，甲方因履行施工合同产生的权利和义务，与乙方无关。
如果居间成功，则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用，如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。
四：居间费用与支付方式。
本项目居间费用为275万元(贰佰柒拾伍万元)。
居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。
甲方可以转账或现金方式的方式支付。
五：合同终止。
如果居间成功，付清居间费用，本合同完全履行完毕后终止。六：其他事项。
本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
土石方居间合同篇二
土石方运输app是首次发布的全智能商务系统。以下是本站小编整理的土石方运输居间合同，欢迎参考阅读。
甲方：
乙方：
居间人：
一、根据应天公园人工湖土方运输合同的成立，其过程中居间人付出了很多的人力、财力，其应该所得的居间费用的支付方法和甲、乙双方所签定的应天公园土方运输合同同步进行。
二、居间人的居间费用的提取方法，每天乙方或乙方所指定人员和居间方或居间方所指定人员同时到甲方财务办公室领取，如有一方没有到位，此工程款暂停发放，等乙方和居间人员同时到位时方可发放。
三、甲乙双方如人员变化，合同变化等，不论发生什么变化，只要应天公园土方运输项目未停，其居间费用不得变化。
甲方：
乙方：
居间人：
承诺书。
(工程联系业务费)。
甲方：
乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》相关居间服务条款的规定，甲方与乙方协商一致并签订本居间合同。甲方承诺负责全部的法律、经济和安全责任。乙方不在甲方报销任何费用，甲方愿意按双方商定的结果支付给乙方工程咨询联系服务费，郑重作出以下付款保证：
1、乙方联系到河南省商丘应天公园人工湖土地方运输工程，甲方愿意承包。
2居间费用：乙方前期投入了大量的人力、财力、促成甲方与商丘应天公园土方运输总承包人母涛达成的土方运输正式合同。甲方自愿付给乙方居间费用，运距10-25公里，需车100辆左右，其居间费用，不论运输距离多远，每车居间费用7元人民币。
3、无论合同名称或工地负责人发生变化，甲方付给乙方居间费用都要如约履行。
4、如在本合同工程量外，甲方与发包方增加的工程量，甲方应许按原定价格付给乙方居间费用。
5、付款方式：乙方居间费用在甲方与发包方结算时同步结清。
6、违约责任：如甲方到期不及时付款，乙方可申请应天公园土方运输总承包人母涛代扣居间费，每拖延一天，甲方要支付乙方居间费总款2%的滞纳金。如发生违约纠纷，甲方的签约方不能协调时，可提交当地法院仲裁。
7、未尽事宜，双方协议补充：
8、本合同一式2份，甲方、乙方各执一份。双方签字盖章、发包方工程款到帐生效。
甲方签字：
乙方签字：年月日。
甲方：
乙方：
按照国家《合同法》公路运输及相关法律规定，经双方友好协商，本着诚信务实和以人为本的原则，特签订如下约定：
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程总量：
4、工程期限：工程施工工期年年日至年月日。
5、运输距离与单价：
6、车辆要求及数量：总计需台左右，车辆尺寸(5.4×1.5×2.3)至5.6，甲方必须保证乙方车队24小时工作。
7、运输费用的计算方式：按起步价零公里75元+每公里10元计算。
8、取土地点：
9、卸土地点：
10、作业时间：
11、开工时间：
二、结算及付款方式：
1、甲方负责每天结算、付款，结算付款时间定在每天由甲方、乙方、居间人代表负责结算或三方指定专人结算。甲方应以实际工程量计算，确保第二天上午12点以前把第一天的运费结清，不得拖欠。
三、甲方负责和义务。
1、甲方安排固定人员在现场管理，如发生问题及时沟通。
2、甲方不得擅自调运乙方车辆，如有需要必须征行乙方负责人同意方可。
3、在施工区域内，车辆在路边修车造成执法部门查扣由甲方负责解决。
4、乙方车辆进场后，如运输中当地村民阻车、超载，交警、路政、城管等惩罚，均由甲方全权负责。
5、甲方负责协调安排乙方人员的食宿水电问题，生活费用、水电费乙方自理，住宿费用甲方负责，并提供到场设备停车区。
四、乙方责任和义务：
1、乙方向甲方提供车辆台。
2、乙方车队管理人员及驾驶员必须合理听从甲方指挥。
3、乙方不得擅自离开施工现场或跳队，若发现严重处分罚款，罚款金元/车。
五、车辆赔偿：
1、因天气和政府部门因素导致停工不给予赔偿。
2、因甲方原因引起的停工每台车每天赔偿乙方误工费500元。
六、以上协议双方共同严格执行，双方在合作期间必须共同遵守法律法规，如有疑问双方协商不成，由当地司法部门裁决。
七、此协议一式两份，每人各持一份。上车之日生效。
甲方签字：乙方签字：
身份证号：身份证号。
年月日年月日。
甲方(委托人)：
联系电话：
身份证号码：
乙方(受托人)：
联系电话：
身份证号码：
甲乙方为了发挥双方优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿，互利互惠的原则，达成如下协议：
一、委托事项。
1、乙方接受甲方委托，负责就___________________________________________工程项目，引荐甲方和该项目的__________________________________直接洽谈，向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与_________________________________签订该工程项目承包。
2、“居间成功”是指甲方与_______________________________________签订书面的工程承包合同。
二、乙方义务。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。
三、甲方义务。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和___________________________________所签的专业施工合同，甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方因按本合同约定，向乙方支付居间报酬，如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、本项目居间报酬为__________________________________。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的_________________________________签订该工程项目施工合同后5内日支付________________，进场后5日支付____________________，剩余部分分_________次付清(每次支付___________________________________________)。
3、甲方可以转账或现金方式支付。
五、保密事项。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有利要求对方承担违约责任。
六、合同终止。
1、本合同签字生效后，如果至________年______月_____日，乙方仍未完成居间任务，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
七、争议解决方式。
1、如发生合同争议，双方协商解决。
2、协商不成提交当地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项。
1、乙方未经甲方同意不得将本合同委托事项转委托。
2、本合同未尽事宜经双方协商同意后签补充协议，补充协议与本合同有同等法律效应。
3、本合同一式贰份，甲方双方各执一份。
签订地点：签订日期：
甲方(盖章)：乙方(签章)：法定代表人或委托代理人(签章)：
土石方居间合同篇三
甲方：
乙方：
根据《合同法》等有关法律规定，经甲、乙双方自愿平等协商，达成如下事项：
一、甲方委托乙方负责联系 采剥工程事务，乙方应向甲方提供事实可靠的居间服务，不得故意隐瞒、伪造与订立合同有关的重要事实。
二、乙方向甲方提供发包方工程概况，甲方须重新对该项目认真进行核查、经确认无误，并与承包方订立合同后，乙方居间服务即告完成。
三、乙方促成承包方与甲方订立合同后，甲方须按与发包订立合同的每吨 元单价中支付给乙方 元（税后）作为乙方的居间费及服务费用。
四、居间费支付方式：
1、甲方应按每月与发包方实际结算的吨数乘以总额按月支付给乙方，不得无故拖欠。如不按时兑现，可以从承包方直接扣除。
2、甲方施工队进场万元作为乙方前期的工作费用和报酬，此款在今后乙方的居间费用中分期扣回给甲方。
五、本合同为附属合同，与主合同具有同等法律效力，甲方未经乙方同意，不得转让主合同的全部或部分权利和义务给第三者。
六、甲方保证按第三、四条款支付乙方居间费，如未按约履行，乙方可诉请任何一方人民法院依法处理。
七、乙方共同指派一名代表同之权利，并负责与甲方今后的结算和协调其他事宜。
八、本合同一式两份，双方各执一份。甲乙双方同意签字捺手印后生效，受法律保护。
甲方： 乙方：
身份证号： 身份证号：
电话： 电话 ：
年 月 日
甲方（委托人）：
联系电话：
身份证号码：
乙方（受托人）：
联系电话：
身份证号码：
甲乙方为了发挥双方优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿，互利互惠的原则，达成如下协议：
一、 委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就___________________________________________工程项目，引荐甲方和该项目的__________________________________直接洽谈，向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与_________________________________签订该工程项目承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与_______________________________________签订书面的.工程承包合同。
二、 乙方义务
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。
三、 甲方义务
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和___________________________________所签的专业施工合同，甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方因按本合同约定，向乙方支付居间报酬，如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承担违约金。
四、 居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为__________________________________。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的_________________________________签订该工程项目施工合同后5内日支付________________，进场后5日支付____________________，剩余部分分_________次付清（每次支付___________________________________________）。
3、甲方可以转账或现金方式支付。
五、 保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有利要求对方承担违约责任。
六、 合同终止
1、本合同签字生效后，如果至________年______月_____日，乙方仍未完成居间任务，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
七、 争议解决方式
1、如发生合同争议，双方协商解决。
2、协商不成提交当地仲裁委员会仲裁。
八、 其他事项
1、乙方未经甲方同意不得将本合同委托事项转委托。
2、本合同未尽事宜经双方协商同意后签补充协议，补充协议与本合同有同等法律效应。
3、本合同一式贰份，甲方双方各执一份。
签订地点： 签订日期：
甲方（盖章）： 乙方（签章）： 法定代表人或委托代理人（签章）：
土石方居间合同篇四
乙方：_______。
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》相关居间服务条款的规定，甲方与乙方协商一致并签订本居间合同。甲方承诺负责全部的法律、经济和安全责任。乙方不在甲方报销任何费用，甲方愿意按双方商定的结果支付给乙方工程咨询联系服务费，郑重作出以下付款保证：
1、乙方联系到河南省商丘应天公园人工湖土地方运输工程，甲方愿意承包。
2居间费用：乙方前期投入了大量的人力、财力、促成甲方与商丘应天公园土方运输总承包人母涛达成的`土方运输正式合同。甲方自愿付给乙方居间费用，运距10-25公里，需车100辆左右，其居间费用，不论运输距离多远，每车居间费用7元人民币。
3、无论合同名称或工地负责人发生变化，甲方付给乙方居间费用都要如约履行。
4、如在本合同工程量外，甲方与发包方增加的工程量，甲方应许按原定价格付给乙方居间费用。
5、付款方式：乙方居间费用在甲方与发包方结算时同步结清。
6、违约责任：如甲方到期不及时付款，乙方可申请应天公园土方运输总承包人母涛代扣居间费，每拖延一天，甲方要支付乙方居间费总款2%的滞纳金。如发生违约纠纷，甲方的签约方不能协调时，可提交当地法院仲裁。
7、未尽事宜，双方协议补充：
8、本合同一式2份，甲方、乙方各执一份。双方签字盖章、发包方工程款到帐生效。
甲方签字：_______。
乙方签字：_______。
_______年_______月_______日。
土石方居间合同篇五
甲方：
乙方：
居间人：
一、根据应天公园人工湖土方运输合同的成立，其过程中居间人付出了很多的人力、财力，其应该所得的居间费用的支付方法和甲、乙双方所签定的应天公园土方运输合同同步进行。
二、居间人的居间费用的提取方法，每天乙方或乙方所指定人员和居间方或居间方所指定人员同时到甲方财务办公室领取，如有一方没有到位，此工程款暂停发放，等乙方和居间人员同时到位时方可发放。
三、甲乙双方如人员变化，合同变化等，不论发生什么变化，只要应天公园土方运输项目未停，其居间费用不得变化。
甲方：
乙方：
居间人：
(工程联系业务费)。
甲方：
乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》相关居间服务条款的规定，甲方与乙方协商一致并签订本居间合同。甲方承诺负责全部的法律、经济和安全责任。乙方不在甲方报销任何费用，甲方愿意按双方商定的结果支付给乙方工程咨询联系服务费，郑重作出以下付款保证：
1、乙方联系到河南省商丘应天公园人工湖土地方运输工程，甲方愿意承包。
2居间费用：乙方前期投入了大量的人力、财力、促成甲方与商丘应天公园土方运输总承包人母涛达成的土方运输正式合同。甲方自愿付给乙方居间费用，运距10-25公里，需车100辆左右，其居间费用，不论运输距离多远，每车居间费用7元人民币。
3、无论合同名称或工地负责人发生变化，甲方付给乙方居间费用都要如约履行。
4、如在本合同工程量外，甲方与发包方增加的工程量，甲方应许按原定价格付给乙方居间费用。
5、付款方式：乙方居间费用在甲方与发包方结算时同步结清。
6、违约责任：如甲方到期不及时付款，乙方可申请应天公园土方运输总承包人母涛代扣居间费，每拖延一天，甲方要支付乙方居间费总款2%的滞纳金。如发生违约纠纷，甲方的签约方不能协调时，可提交当地法院仲裁。
7、未尽事宜，双方协议补充：
8、本合同一式2份，甲方、乙方各执一份。双方签字盖章、发包方工程款到帐生效。
甲方签字：
乙方签字：年月日。
土石方居间合同篇六
甲方（委托人）：
乙方（受托人）：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《_____》，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项。
乙方接受甲方委托，负责就工程项目，土方工程量约200万m3。引荐甲方和该项目的总包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
二、乙方的义务。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
三、甲方义务。
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和进行合同谈判。
2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的10%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、本项目单价：土方为壹拾肆零伍角每方；石方为贰拾壹元每方。
2、居间报酬在甲方进场施工七天内，先支付元给乙方，其余玖拾万元在开工后月内付清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、如委托人不按时或不支付报酬给受委托人时，受委托人可凭居间合同向人民法院起诉、_____或申请支付令，委托人不可抗辩。
六、其他事项。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式肆份，双方各持贰份，双方签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
土石方居间合同篇七
甲方：代表签字：
乙方：代表签字：
甲乙双方充分发挥各自优势，根据《中华人民共和国合同法》经友好协商，依照平等互利的原则，达成如下协议.
一.委托事项:。
1.乙方引见本合同中的甲方与直接洽谈，向甲方提供该项目的重要信息，并最终促成甲方与长城万鼎签订该项目的运输合同。
2.居间成功：是指甲方与签订的书面的合同成功。
二.乙方义务：
乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的相关信息真实有效，如达到现场无法签订合同成功，将有乙方承担甲方的往返费用。
三.甲方义务。
甲方提供营业执照及资质证书等相关资料，负责和进行合同谈判。如果居间成功，则有甲方全面履行和所签的专业合同，甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。如果居间成功，甲方应向乙方一次性支付居间报酬，如果未及时支付居间报酬，则逾期每日居间报酬的1%向乙方支付违约金。
四.居间报酬的支付方法及支付时间：
1.按照第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次性支付乙方居间报酬3000万元。
2.采用现金方式支付。
五.保密事项;。
1.甲乙双方应充分保守本协议所涉及的商业秘密，双方不得以其在区间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。
六。居间终止，支付居间报酬后，本合同终止。
七争议解决方案。
如发生争议双方协商解决，反之，交当地仲裁委员会解决。
八，其他事项。
未经双方同意，任何一方不得将本合同委托事项转委托。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
土石方居间合同篇八
甲方（委托方）：
根据《_____》经甲乙双方充分协商，本着平等自愿，_____的`原则，就甲方委托乙方居间引荐并促成签订重庆市合川区小安溪土石方工程项目一事，达成如下协议：
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包性质：分包；
4、工程价格：土方工程挖运平运距1km以内合同价14元/立方米（税后价，下同），土方超过1km运距及石方开炸等按照甲方与总承包方签订的分包合同规定执行。
二、委托事项：
2、签订分包施工合同总价伍亿元人民币。
三、乙方义务：
1、真实详尽地向甲方介绍有关工程概况；
2、主动维护甲方利益，积极协调与总包方的关系。
四、甲方义务：
1、及时提供全部有效的用于签订分包合同的所有手续；
2、合同签订后严格按合同进场施工，及时支付居间报酬。
五、居间报酬，支付时间和方式：
1、本工程居间费按照甲方分包的工程量提取，每立方土方提取写：元）；
2、居间费支付方式，在预付款和进度款进账后甲方依据居间费比例标准支付给乙方；
3、委托方可以转账或现金方式支付；
4、居间人也可以有权委托总包方北京xx公司在承建方分包的工程款内代扣给居间人。
六、其它事项：
1、本合同若发生争议，双方协商解决；协商不成可在合同签订地_____；
5、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
土石方居间合同篇九
甲方：
乙方：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商，依照平等自愿，等价有偿的原则达成如下协议。
乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目，引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的.重要信息，并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。
乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。
乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的上述信息真实可靠。
甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。
如果居间成功，则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同，甲方因履行施工合同产生的权利和义务，与乙方无关。
如果居间成功，则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用，如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。
本项目居间费用为万元(大写：万元)。
居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。
甲方可以转账或现金方式的方式支付。
如果居间成功，付清居间费用，本合同完全履行完毕后终止。
本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方签字：
乙方签字：
签约日期：
甲方：
乙方：
土石方居间合同篇十
甲方（委托人）：
联系电话：
身份证号码：
乙方（受托人）：
联系电话：
身份证号码：
甲乙方为了发挥双方优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿，互利互惠的原则，达成如下协议：
一、 委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就___________________________________________工程项目，引荐甲方和该项目的__________________________________直接洽谈，向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与_________________________________签订该工程项目承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与_______________________________________签订书面的工程承包合同。
二、 乙方义务
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。
三、 甲方义务
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和___________________________________所签的专业施工合同，甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方因按本合同约定，向乙方支付居间报酬，如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承担违约金。
四、 居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为__________________________________。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的_________________________________签订该工程项目施工合同后5内日支付________________，进场后5日支付____________________，剩余部分分_________次付清（每次支付___________________________________________）。
3、甲方可以转账或现金方式支付。
五、 保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有利要求对方承担违约责任。
六、 合同终止
1、本合同签字生效后，如果至________年______月_____日，乙方仍未完成居间任务，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
七、 争议解决方式
1、如发生合同争议，双方协商解决。
2、协商不成提交当地仲裁委员会仲裁。
八、 其他事项
1、乙方未经甲方同意不得将本合同委托事项转委托。
2、本合同未尽事宜经双方协商同意后签补充协议，补充协议与本合同有同等法律效应。
3、本合同一式贰份，甲方双方各执一份。
签订地点： 签订日期：
甲方（盖章）： 乙方（签章）：
法定代表人或委托代理人（签章）：
甲方（委托人）： （以下简称甲方）
乙方（受托人）： （以下简称乙方）
1.乙方接受甲方委托，负责就土方工程项目上引荐甲方和该项目的单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与 公司签订该工程项目承包施工合同。
2.居间成功是指甲方与承包施工合同。
第二项：乙方的义务
1.乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2.乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息要真实可靠。
第三项：甲方的.义务
1.甲方负责提供资质证书，营业执照等相关手续，负责和该工程项目单位进行合同法判。
2.如果居间成功，大合同由甲方全面履行和司项目部签订土方工程税后价每立方元整以后，我甲方愿意向乙方支付居间报酬总额 元整。
3.如果我甲方对乙方的承诺没有兑现，违反和失去了对乙方的信誉诺言，那么我甲方愿意赔偿乙方的一切经济损失费 元整，如果乙方不服还可以向当地法院提起诉讼。
4.我甲方以上的承诺照字不误，谢谢乙方的合作。
第四项：付款方式
1.甲方可用转账或现金支付均可。
2.甲方支付乙方的居间报酬分四次付清。
3.甲方进场开工第二天必须要支付乙方的居间报酬金额 元整，再第二次结账。甲方与 公司结第一次账支付乙方居间报酬金额 元整，甲方与 公司结第二次账支付乙方报酬金额司结第三次账必须付清乙方居间报酬余额 元整。
第五项：保密事项
1.甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2.双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。
第六项：合同终止
1.如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
2.甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 第七项：争议解决方式
如发生合同争议，双方协商解决，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁和当地法院提起诉讼。
第八项：其他事项
1.甲乙双方不得将本合同转让（或委托）他人。
2.本合同一式两份双份各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方（签字盖章）
乙方（签字盖章）
身份证：
身份证：
年月日
土石方居间合同篇十一
甲方（委托人）：
联系电话：
身份证号码：
乙方（受托人）：
联系电话：
身份证号码：
甲乙方为了发挥双方优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿，互利互惠的原则，达成如下协议：
1、乙方接受甲方委托，负责就___________________________________________工程项目，引荐甲方和该项目的__________________________________直接洽谈，向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与_________________________________签订该工程项目承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与_______________________________________签订书面的工程承包合同。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和___________________________________所签的专业施工合同，甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方因按本合同约定，向乙方支付居间报酬，如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承担违约金。
1、本项目居间报酬为__________________________________。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的'_________________________________签订该工程项目施工合同后5内日支付________________，进场后5日支付____________________，剩余部分分_________次付清（每次支付___________________________________________）。
3、甲方可以转账或现金方式支付。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有利要求对方承担违约责任。
六、合同终止1、本合同签字生效后，如果至________年______月_____日，乙方仍未完成居间任务，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
1、如发生合同争议，双方协商解决。
2、协商不成提交当地仲裁委员会仲裁。
1、乙方未经甲方同意不得将本合同委托事项转委托。
2、本合同未尽事宜经双方协商同意后签补充协议，补充协议与本合同有同等法律效应。
3、本合同一式贰份，甲方双方各执一份。
签订地点：
甲方（盖章）：
签订日期：
乙方（签章）：
法定代表人或委托代理人（签章）：
土石方居间合同篇十二
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，人们运用到合同的场合不断增多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编收集整理的土石方居间合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
甲方（委托人）：
乙方（受托人）：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《_____》，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
乙方接受甲方委托，负责就工程项目，土方工程量约200万m3。引荐甲方和该项目的总包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
二、乙方的`义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和进行合同谈判。
2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的10%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目单价：土方为壹拾肆零伍角每方；石方为贰拾壹元每方。
2、居间报酬在甲方进场施工七天内，先支付元给乙方，其余玖拾万元在开工后月内付清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、如委托人不按时或不支付报酬给受委托人时，受委托人可凭居间合同向人民法院起诉、_____或申请支付令，委托人不可抗辩。
六、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式肆份，双方各持贰份，双方签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
土石方居间合同篇十三
根据《_____》经甲乙双方充分协商，本着平等自愿，_____的原则，就甲方委托乙方居间引荐并促成签订重庆市合川区小安溪土石方工程项目一事，达成如下协议：
一、工程概况：
1、工程名称：_________
2、工程地点：_________
3、承包性质：分包；
4、工程价格：土方工程挖运平运距1km以内合同价14元/立方米（税后价，下同），土方超过1km运距及石方开炸等按照甲方与总承包方签订的分包合同规定执行。
二、委托事项：
2、签订分包施工合同总价伍亿元人民币。
三、乙方义务：
1、真实详尽地向甲方介绍有关工程概况；
2、主动维护甲方利益，积极协调与总包方的关系。
四、甲方义务：
1、及时提供全部有效的用于签订分包合同的所有手续；
2、合同签订后严格按合同进场施工，及时支付居间报酬。
五、居间报酬，支付时间和方式：
2、居间费支付方式，在预付款和进度款进账后甲方依据居间费比例标准支付给乙方；
3、委托方可以转账或现金方式支付；
4、居间人也可以有权委托总包方北京_________公司在承建方分包的工程款内代扣给居间人。
六、其它事项：
1、本合同若发生争议，双方协商解决；协商不成可在合同签订地_____；
5、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
土石方居间合同篇十四
甲方:。
乙方:。
为明确甲、乙双方权利、责任关系,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,并结合本工程的实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:。
二、工程地点:。
三、工作内容:平基放线,劳动力及技术装备的组织,土石方的爆破及开挖,地表清障,清淤,土石方的场内调配及外运、弃渣,以及周边建筑物、居民的安全防护设施,工程资料的编制,压实抽样试验,现场的安全文明施工措施,同周边政府单位包括环卫、城建、公安、交通、建委、街道办事处、居委会及周边企(事)业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。
四、工程范围:。
按甲方提供的施工图纸和甲方批准的施工组织设计在现场指定区域内进行施工,余土外运至渣场,渣场由乙方自行落实,甲方概不负责。
五、合同工期:。
开工日期:xx年月日;竣工日期:xx年月日。合同工期总日历天数天。
六、合同价款:。
本合同采用单价包干合同,即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成,其单价为:。
1、场内回填部分。
(1)页岩(松次坚石)做回填方,按元/m3包干价执行。
2、余土外运部分。
(1)外运工程量不论运距远近,按元/m3包干价执行。
土石方居间合同篇十五
甲方(委托人):。
身份证号码:。
联系地址:。
联系电话:。
身份证号码:。
联系地址:。
联系电话:。
甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《民法典》第三编合同经双方充分协商。依平等自愿，等价有偿的原则，达成如下协议。
一、委托事项。
1、乙方接受甲方委托负责就石家庄至济南高铁往反运输土石方工程项目(以下称该工程项目)引荐，运输单位和甲方洽谈，向运输单位提供该工程项目的信息，并促成运输单位与甲方签订该工程项目承包实施合同。
2、“居间成功”是指完成本条例所全部委托事项，运输单位与甲方签订书面的工程施工合同，乙方仅为运输单位提供信息，或为甲方提供联络协助，撮合等服务，均视为委托事项完成。
二、乙方的义务。
1、乙方必须向运输单位提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助运输单位对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向运输单位提供的`关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三、运输方的义务。
1、运输单位负责提供营业执照等相关材料，负责和进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由运输单位全面履行和甲方所签订的专业施工合同，运输单位所履行施工合同而产生的权力和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定向乙方支付居间报酬，如果未按时支付则逾期每日按未支付居间报酬的10%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间、和支付方式。
1、甲方承诺每车每吨公里土石方向乙方支付()元，作为居间费。
2、每天居间费的计算方法:每天居间费=每车每趟每吨每公里每吨的居间费/天每车总趟数/天车辆总数。
3、居间费的支付时间为:运输单位每辆车往返一次由甲方向乙方支付一次。
4、甲方可以转账或现金支付。
五、运输单位在该项目提供的车辆最终以运输单位实际在该项目上提供的总的车辆为主。
六、本协议所述项目的工期为运输单位与甲方签订的拉土石方施工合同的期限为准，如果运输单位与甲方签订的合同需要续签合同期限的，本合同有效期限同步延续到运输单位与甲方彻底不再有业务关系时，该协议终止。
七、保密事项。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业机密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密作出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。
八、争议解决方式。
如果发生协议争议，双方协商解决。协商不成，双方同意提交协议签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项。
1、乙方不得将本协议委托事项进行转委托。
2、本协议一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方:。
法定代表人:。
乙方:。
协议签订日:年月日。
土石方居间合同篇十六
甲方(委托人)：
乙方(受托人)：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项。
乙方接受甲方委托，负责就工程项目，土方工程量约200万m3。引荐甲方和该项目的总包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
二、乙方的义务。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三、甲方义务。
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和进行合同谈判。
2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的10%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、本项目单价：土方为壹拾肆零伍角每方;石方为贰拾壹元每方。
2、居间报酬在甲方进场施工七天内，先支付元给乙方，其余玖拾万元在开工后月内付清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、如委托人不按时或不支付报酬给受委托人时，受委托人可凭居间合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，委托人不可抗辩。
六、其他事项。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式肆份，双方各持贰份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
土石方居间合同篇十七
身份证号：____________。
乙方（居间人）：______。
身份证号：____________。
甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项。
一、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目）引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方或关联组织与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同或实际参与施工。
二、“居间成功”是指甲方或其有关联关系的公司、其他组织与该建设工程发包方或所有人签订施工合同或实际参与施工。
关联关系，则是指公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的.企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。包括但不限于直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制，股权之间存在着直接或间接联系，实际控制人和董事、监事、高管及其上述人员的亲属之间存在直接或间接可能导致企业利益转移的关系，在资金、经营、购销等方面存在直接或者间接的拥有或者控制关系。
二、乙方的义务。
一、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协。
助甲方对该工程项目进行实地考察，协助甲方与该工程负责人员的洽谈与沟通。
二、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。
四、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务。
一、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
二、如果居间成功，则由甲方或其有关联关系的组织全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方及关联组织因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
三、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则每日按按未按时支付金额的千分之二向乙方支付违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
一、甲方向乙方支付居间费用为本项目全部工程施工量按每1吨0。1元（税后）每天按实际工程量结算支付给乙方，该居间费用应缴纳的全部税款由甲方承担。
二、甲方可以转帐或现金的方式支付，乙方在收到相应款项后应当出具相应的收条，无须提供发票。
三、如果经过乙方努力，该工程施工合同未能签订或甲方及关联。
公司或单位未能实际参与施工，甲方无须支付居间费。
五、保密事项。
一、甲乙双方均一致同意本协议及本协议所涉及内容为商业秘密，双方均不得向合同之外第三人泄露。
二、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为。
六、合同生效及终止。
一、本合同经双方签字或盖章后生效。
二、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
三、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
七、争议解决方式。
如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方均同意提交北京仲裁委员会按该会仲裁规则进行仲裁，仲裁委员会的裁决是终局的，对双方都有约束力。
八、其他事项。
一、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
二、本合同一式贰份，双方各持一份。
三、如有未尽事宜，双方可另行协商，订立补充合同。补充合同是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方：______（盖章）：乙方：______。
法定代表人或委托代理人：______法定代表人或委托代理人：______。
土石方居间合同篇十八
甲方:。
乙方:。
甲乙双方依据《民法典》第三编合同及有关法律在平等自愿、等价有偿基础上,双方经过充分协商，就乙方促成甲方与项目方拉土方工程达成以下协议：
一、本协议所指项目方是指名下渑池县煤矿。
二、乙方促成甲方与项目方所拉的土方工程项目位于三门峡渑池县张村镇露天煤矿(下文均称渑池县煤矿)。
三、乙方促成甲方与项目方的土方价位为：甲方每拉一车土方，项目方应向甲方支付105元人民币;有关其他拉土方的细节问题由甲方与项目方沟通，乙方应协助甲方与项目方的沟通。
四、本协议所述项目的工期为甲方与项目方。
签订的拉土方施工合同的期限为准，如甲方与项目方签订的合同到期工程没有完成，甲方与项目方续签合同期限的，本合同有效期限同步延续到甲方与项目方彻底不再有业务关系时该协议终止。
五、甲方在该项目提供约辆车进行拉土方施工，最终以甲方实际在该项目上提供的车辆为主。
七、甲方应将乙方的居间费汇至乙方指定的账户内：
开户行：
户名：
账号：
八、居间费的支付时间为：甲方应每天向乙方支付一次。
九、违约责任。
甲方应依据协议约定足额及时向乙方支付居间费，如甲方未按照协议约定向乙方足额及时支付居间费，应向乙方支付所有可算工程价值总费用的30%作为违约金(所有可算工程总价值是指项目方每天向甲方支付的总工程费乘以甲方所有车辆所拉土方的天数)。
十、争议解决。
甲乙双方在履行协议中若有争议，协商解决，协商不成，向乙方所在地法院所在地起诉解决。
十一、本协议生效时间为甲方与项目方签订时生效。
十二、本协议一式一份，由乙方保管。
甲方：乙方：
住址：住址：
年月日年月日。
土石方居间合同篇十九
土石方，是土方与石方的总称，即是土和石，土石方居间合同怎么写呢?以下是在本站小编为大家整理的土石方居间合同范文，感谢您的欣赏。
甲方(委托方)：
根据《中华人民共和国合同法》经甲乙双方充分协商，本着平等自愿，有偿服务的原则，就甲方委托乙方居间引荐并促成签订重庆市合川区小安溪土石方工程项目一事，达成如下协议：
一、工程概况：
1、工程名称：重庆市合川区小安溪生态园区bt项目;。
2、工程地点：重庆市合川区;。
3、承包性质：分包;。
4、工程价格：土方工程挖运平运距1km以内合同价14元/立方米(税后价，下同)，土方超过1km运距及石方开炸等按照甲方与总承包方签订的分包合同规定执行。
二、委托事项：
2、签订分包。
总价伍亿元人民币。
三、乙方义务：
1、真实详尽地向甲方介绍有关工程概况;。
2、主动维护甲方利益，积极协调与总包方的关系。
四、甲方义务：
1、及时提供全部有效的用于签订分包合同的所有手续;。
2、合同签订后严格按合同进场施工，及时支付居间报酬。
五、居间报酬，支付时间和方式：
1、本工程居间费按照甲方分包的工程量提取，每立方土方提取写：元);。
2、居间费支付方式，在预付款和进度款进账后甲方依据居间费比例标准支付给乙方;。
3、委托方可以转账或现金方式支付;。
4、居间人也可以有权委托总包方北京西玉龙建筑工程有限公司在承建方分包。
六、其它事项：
1、本合同若发生争议，双方协商解决;协商不成可在合同签订地仲裁;。
5、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方(章或签字)：乙方(签字)：
身份证号：身份证号：
开户行：
帐号：
联系电话：联系电话：
合同签订地点：
合同签定日期：
甲方(委托人)：
联系电话：
身份证号码：
乙方(受托人)：
联系电话：
身份证号码：
甲乙方为了发挥双方优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿，互利互惠的原则，达成如下协议：
一、委托事项。
1、乙方接受甲方委托，负责就___________________________________________工程项目，引荐甲方和该项目的__________________________________直接洽谈，向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与_________________________________签订该工程项目承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与_______________________________________签订书面的工程承包合同。
二、乙方义务。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。
三、甲方义务。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和___________________________________所签的专业施工合同，甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方因按本合同约定，向乙方支付居间报酬，如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、本项目居间报酬为__________________________________。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的_________________________________签订该工程项目施工合同后5内日支付________________，进场后5日支付____________________，剩余部分分_________次付清(每次支付___________________________________________)。
3、甲方可以转账或现金方式支付。
五、保密事项。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有利要求对方承担违约责任。
1、本合同签字生效后，如果至________年______月_____日，乙方仍未完成居间任务，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
七、争议解决方式。
1、如发生合同争议，双方协商解决。
2、协商不成提交当地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项。
1、乙方未经甲方同意不得将本合同委托事项转委托。
2、本合同未尽事宜经双方协商同意后签补充协议，补充协议与本合同有同等法律效应。
3、本合同一式贰份，甲方双方各执一份。
签订地点：签订日期：
甲方(盖章)：乙方(签章)：法定代表人或委托代理人(签章)：
甲方：
乙方：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商，依照平等自愿，等价有偿的原则达成如下协议。
一：委托事项。
乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目，引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。
二：乙方义务。
乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。
乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三：甲方义务。
甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。
如果居间成功，则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同，甲方因履行施工合同产生的权利和义务，与乙方无关。
如果居间成功，则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用，如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。
四：居间费用与支付方式。
本项目居间费用为275万元(贰佰柒拾伍万元)。
居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。甲方可以转账或现金方式的方式支付。
五：合同终止。
如果居间成功，付清居间费用，本合同完全履行完毕后终止。
六：其他事项。
本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/16430000.html】
