合法的工地施工合同(汇总20篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-30 12:23:10
合法的工地施工合同(汇总20篇)
时间:2023-11-30 12:23:10     小编:纸韵

各种合同都需要遵循法律法规,特别是要遵守诚信原则。注意合同中的关键条款,如付款方式、违约责任等,确保双方权益均得到保障。这些范文涵盖了不同类型的合同,以满足不同场景下的需求。

合法的工地施工合同篇一

甲方因工作需要,按照国家有关劳动法律法规、规章规定,聘用乙方为我公司员工,工种为:。双方根据“平等自愿,协商一致”的原则,签定本装修用工合同,明确双方的权利、义务,并共同遵守履行。

第一条装修用工合同期限。装修用工合同期限,自________年____月____日起,至________年____月____日止。

第二条双方权利义务。

(一)甲方全面负责施工工程,制定施工工程计划、方案、进度、质量、安全、文明施工,对工程施工进行监督、检查及管理。

(二)乙方应当遵守甲方的规章制度,应按甲方的要求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准。

(三)甲方提供装修材料,乙方自备工具。

(四)乙方应当提高自身的劳动技能,提高安全意识,严格遵守劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。

(五)施工过程中,由于乙方未按甲方的施工要求,造成工程未按时完工或者工程未达到规定的质量标准,由乙方承担由此对甲方造成的损失及相关费用。

(六)施工过程中,由于乙方的操作过失,造成装修材料损坏的,应由乙方赔偿甲方的材料损失。

(七)施工过程中,由于乙方的过失或者违章作业,造成自身伤亡或者他人伤亡的,由乙方承担责任。

(八)甲方因生产、工作需要,经与乙方协商同意,可安排乙方加班加点。

(九)乙方因事不能上班的,必须向甲方请假,并经过甲方同意。

第三条劳动报酬。

(一)劳动报酬按乙方工作工程量支付,单价以双方协商价格为准,

(二)工程全部合格完工后三周内,甲方一次性付清乙方工程款。施工过程中,乙方如需用钱,可依借贷方式向甲方借款并附借条。

第四条续订、变更、解除、终止劳动装修用工合同。

(一)本装修用工合同期限届满即终止。如双方协商同意,可以续订装修用工合同。

(二)如甲方因生产经营情况变化,调整生产任务,或者乙方因个人原因要求变更本装修用工合同条款,经装修用工合同双方协商同意,可以变更劳动装修用工合同的相关内容,并由双方签字。

(三)如甲方订立劳动装修用工合同时所依据的客观情况发生重大变化,致使原装修用工合同无法履行,经当事人双方协商不能就变更劳动装修用工合同达成协议的,甲方可以解除劳动装修用工合同。

(四)有下列情形之一的,劳动装修用工合同即告终止:

1、乙方已达到法定退休年龄的;。

2、乙方死亡;。

3、乙方被批准自费出国留学或出境定居的;。

4、甲方被依法撤销、解散、歇业、关闭、宣告破产;。

5、本劳动装修用工合同约定的终止条件已经出现。

(五)本装修用工合同经甲、乙双方协商一致可以解除。

(六)有下列情形之一的,甲方可解除劳动装修用工合同:

1、乙方严重违反劳动纪律及甲方依法制定的规章制度的;。

2、乙方严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;。

3、乙方的行为按照国家的法律、法规规定被追究刑事责任或送劳动教养的。

4、乙方不能胜任工作;。

6、甲方破产或濒临破产处于法定整顿期间,确需按有关规定裁减人员的。

第五条违反装修用工合同承担的责任。

(一)一方违反装修用工合同,承担违约责任。给对方造成直接经济损失的,应当根据后果或责任大小,予以适当赔偿。

(二)劳动装修用工合同期未满,又不符合双方可以解除劳动装修用工合同或双方约定的其他可以终止、解除劳动装修用工合同条件,在未经对方同意而解除劳动装修用工合同的一方,按实际造成的损失赔偿。

第三者。乙方泄露,给甲方造成损失的,应该承担赔偿责任。

第六条争议解决。

(一)双方履行本装修用工合同如发生争议,应协商解决。

(二)在争议解决过程中,双方都应继续履行装修用工合同,保持施工连续,并保护好已完工程。

第七条其他。

(一)经协商一致,双方可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的,以补充、修改后的内容为准。

(三)本装修用工合同一式两份,双方各执一份。

(四)本装修用工合同经双方签订之日起生效。

甲方(盖章):________乙方(签名或盖章):________。

签订日期:________年____月____日

合法的工地施工合同篇二

甲方:

乙方:

甲、乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,甲方将景观工程委托给乙方进行深化及施工,为了进一步明确双方的责任,根据《中华人民共和国合同法》之规定,结合本工程的具体情况,达成如下合同条款,双方共同遵照执行。

第一条工程名称:

第二条工程范围和内容工程范围:按甲方批准的施工图为准。工程内容包括:硬景(硬质铺地、园林小品等)、软景(乔木、灌木及草坪等)、水体、景观照明等。

第三条设计周期本合同签订以后于________年____月____日前完成对扩初图的深化设计,其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、,以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。

第四条设计价款及支付方式该项目乙方按万元(大写:)人民币包干进行设计取费。合同签订后____日内甲方支付乙方万元(大写:)人民币的设计定金,乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后,甲方支付乙方剩余设计尾款即元(大写:元)人民币。

第五条施工工期开工日期:以甲方批准的施工报告为准(开工时间最迟不超过________年____月____日)。竣工日期:在有施工场地的条件下,工期为天。因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因(如下大雨等)所耽误的时间应不计工期,并作相应顺延。

第六条取费原则。

1、本工程执行,收费级别按。

2、苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定,乙方按苗木送到工地价的%收取栽植、养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等,大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果,并经价格确认。甲方对照验收,数量按实收方结算。乙方应严格按照施工图进行施工,如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。

3、施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失,经双方核实后协商解决。

第七条工程施工价款及支付方式。

1、本工程总造价暂定为万元(大写:)人民币,实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准。

2、本合同备料款为合同总价的`%,其中%为乙方施工人员、相关机械、设备等进场____日后,甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户上。剩余%作为在成都采购材料及苗木的材料款。由甲方xx同乙方直接支付给材料及苗木供应商,不足部分亦由甲方增补。

3、乙方每月号上报已完成的工程产值,甲方____日内审核并拨付乙方完成量的%的工程进度款。

4、工程竣工经甲方验收合格后,双方于____日内办理完成决算,甲方扣除工程总价的%的质保金,将剩余工程款支付给乙方。

5、本工程质保金为工程总造价的%,在相应项目质保期满后,如未出现质量问题,甲方于____日内付清全部尾款,质保金不计利息。

第八条材料供应该工程所有材料原则上由乙方采购,甲方认质认价。乙方采购的材料必须先报甲方,按设计要求双方进行封样,作为乙方采购和甲方验收标准。如甲方核定价格后,认为个别材料、设备或植物高于市场价,可提出要求,如乙方认为所认定的价格不能将材料、设备、植物购回,可书面通知甲方组织供应。

第九条工程质量及质保期。

第六条第一、二款执行。

2、乙方在施工中应加强质量管理,建立有效的质量控制和检查制度,积极配合甲方、监理人员进行工程质量监督,若由于乙方施工原因造成部分工程质量不合格,乙方应在期限内进行修补或返工,其损失由乙方自行负担。

3、质保期:质保范围为乙方施工的全部工程,土建、装饰、水电安装________年、草坪养护三个月、灌木养护半年、乔木保活________年。

4、苗木在质保期内由乙方保活,若出现死亡,乙方无条件更换。乙方在接到甲方书面通知一星期内到现场向甲方以书面形式提出整改或更换时间,逾期甲方有权另行安排,费用在质保金中扣除。

第十条双方协作事项。

1、乙方应严格按照施工图进行施工,适用国家现行的该行业各项施工验收规范,若施工中发现问题应及时与甲方协商,双方及时处理。

2、甲方现场负责人,乙方现场负责人,负责处理施工中可能出现的问题及协调相关单位关系。

第十一条甲方职责及义务。

1、在施工期间甲方及时将设计变更、变更通知等以书面形式通知乙方,并做好现场签证工作。

2、对乙方报送的材料样品,48小时之内进行认质认价。

3、对隐蔽工程24小时之内进行验收。

4、甲方负责提供与环境工程设计、施工相关的技术资料,指定临设位置及负责现场三通一平工作。提供施工用的水源和电源,乙方按规定承担相应费用。

5、接到乙方交工验收通知后,甲方应于两日内组织有关部门进行交工验收工作,验收合格后,办好验收手续。乙方职责及义务:

1、乙方应认真保质、保量、准时完成工程。

2、乙方应对工程进度采取措施,发现影响工程进度因素在24小时内报甲方。

3、对已完工程在甲方验收前,应做好保护工作。

4、乙方不得将工程转包其他施工单位,一经发现甲方有权要求乙方整改,乙方经整改仍达不到要求,甲方有权解除合同,并由乙方承担责任。

5、在施工过程中乙方应文明施工,做好安全防范,因乙方原因造成安全事故由乙方负责,若因乙方质量、进度、安全文明等乙方自身因素达不到合同和规范要求,甲方有权要求乙方进行整改,若整改后仍达不到要求,甲方有权解除合同。

6、交工前乙方产生的垃圾清运工作由乙方负责。竣工验收:工程具备竣工条件后,乙方向甲方提交竣工报告;竣工验收合格后____日内乙方应向甲方提交工程技术资料、竣工图纸一式两套。结算办法:

1、本合同价款为暂定价。

2、结算范围包含施工图及设计变更所列的硬景、软景、小品、水电等全部内容以及甲、乙双方认可的图纸会审纪要、设计变更、现场签证、隐蔽纪录等。

第十二条违约责任。

1、如果甲方未按期拨付工程进度款超过____日,乙方有权暂缓施工,施工工期顺延。甲方每逾期一天付款按合同总造价支付乙方同期银行利率的违约金。

2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工,每逾期一天,按合同总造价支付甲方同期银行利率的违约金。

第十三条本合同未尽事宜,甲、乙双方协商订立补充协议,与本合同具有同等法律效力。

第十四条本合同经双方签字盖章后生效,工程竣工并结清工程款后,本合同自行失效。

第十五条本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。

发包人:(章)。

承包人:(章)。

法定代表人:

委托代理人:

电话:

传真:

地址:

开户银行:

账号:

签订合同地点:

签订合同日期:_______年_______月_______日

合法的工地施工合同篇三

一、工程概况:

1.

1、基坑支护工程施工范围:地下室基坑支护。

1.

2、主要施工方法:土钉墙(详见施工方案)。

1.

二、工期要求。

三、施工方案和进度计划。

四、甲方工作:。

4.1甲方驻工地代表:

4.2提供基础平面图1份;

4.3负责接通施工用水、用电;

4.4监督检查工程质量及安全文明施工。

五、乙方工作:。

5.1乙方驻工地代表:

5.2必须保证进入现场的土钉墙设备性能完好,运转正常;

5.3负责施工区域内障碍物的清除工作;

5.8认真做好工程记录,提交完整的相关施工技术资料;

六、工期延误发生下列情况之一时,经甲方代表确认,工期可以顺延:。

6.1不可抗力;(不含雨天、台风等);

七、工程质量。

7.4喷涂层厚度不得低于80,且表面必须平整。

八、安全文明施工。

8.1乙方对其因施工、交通所发生事故而造成的损失负责;

九、合同价款及其支付、结算方式。

9.2甲方。

第一次付款至已完工程量的50%,

第二次再付已完工程量的20%,工程结束时付至工程总量的75%。

一、合同生效与终止及合同份数1。

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效;1。

1.2本合同在双方完成约定工作内容,工程质保期满后即告终止;1。

1.3本合同一式七份,甲方五份,乙方两份。十。

二、其它约定:1。

2.

1、因乙方施工质量问题给甲方造成损失,乙方无偿返工并赔偿甲方损失。甲方签字:。

乙方签字:甲方盖章:。

乙方盖章:联系电话:

联系电话:签订日期:________年____月____日

合法的工地施工合同篇四

三、工程承包内容。

六、总工期要求。

七、甲方责任。

1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。

八、乙方责任。

1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。

九、工程质量、安全及保修。

1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修________年。

第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;。

第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。十。

合法的工地施工合同篇五

一)。

二、双方工作。

1.甲方工作。

2.乙方工作。

2.2乙方指派工,解决由乙方负责的各项事宜。

2.5工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

三、工期。

1.工期延误。

1.1因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

(1)甲方不能按约定提供开工条件。

(2)设计变更和工程量变化。

(3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。

四、工程价款支付开工日起三天内,甲方支付总价款的________%,计________元;工程日期过半,甲方再支付总价款的________%,计________元;验收合格____日内,甲方支付总价款的剩余部分,计__________元。

五、材料供应。

1.甲方供应材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表(见附表。

2.乙方采购的材料乙方采购的材料、设备,必须有材料设备表,(见附表。

七、质量与验收。

1.工程质量。

2.竣工验收与保修。

2.1回工程完工后,乙方应当向甲方提交工程验收单(见附表。

2.2和。

2.3款的内容过多可另加页)。

八、安全和防火。

三、组成本合同的文件包括:

1、本合同条款及合同附表;

2、施工图纸及做法说明;

3、双方有关本工程洽商的其他书面协议;

4、补充规定。十。

四、其他。

合法的工地施工合同篇六

根据《_________》,《_________》,《_________》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。

一、工程概况。

(一)工程名称:_____________________。

(二)工程地点:_____________________。

二、工程承包范围。

___________________________________。

安全维护及整改。

三、合同工期。

_______天。

四、工程造价。

工程造价为:______________元整。

五、质量标准。

5.1质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)。

5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。

5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。

六、承包方式。

按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

七、工程计价。

7.1本工程计算编制原则:按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号《建设工程工程量清单计价规范》(_______,《_______省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第_______号),《_______省建设工程计价办法》,_______《_______省修缮定额》、_______《_______省建筑装饰装修工程量消耗标准》、_______《_______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

7.2人工、材料价格的确定:人工工资按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《_______建设造价》预算价,信息价及市场价格执行。

7.3具体工程量以甲方签证单为准。

八、工期。

有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。

8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾害,工程所在地量小时降雨_______mm或_______mm以上(以_______市气象局报告为准),一次停水、停电_______小时以上。

8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期,工期可以按实际情况顺延。

8.3因乙方原因造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方承担。

8.4因甲方原因造成的工程延误,合同工期顺延,费用由甲方承担。

九、工程款的支付。

9.1工程完工后,甲方在_______内向乙方支付工程预算价的_______%.

9.2在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的_______%,工程保修金留结算总价的_______%,自工程验收之日起满一年后如无质量问题_______天内全额返还,保修金不计利息。

十、违约责任。

10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任,合同没有约定的,案民法典及相关法规执行。

10.2因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。

十一、安全生产和文明施工。

认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求,并做好安全管理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。

十二、争议的解决。

本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。

十三、其他。

乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份。双方签字盖章后生效。

合法的工地施工合同篇七

甲方:

乙方:

按照《中华人民共和国民法典》、《建设工程施工合同条件》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

一、工程概况。

1、工程地点及工程名称:

2、承包形式:

3、质量要求:

4、开、竣工日期:

5、使用材料名称:

6、甲方驻工地代表:

乙方驻工地代表:

二、工程价格及结算办法。

1、总工程量:

2、价格:

3、预付款:(总金额%)万拾元。

4、预付款结算时间及手续:

5、工程结算时间及手续:

三、质量要求及保修期限。

1、甲方对本工程找平层要做到平整、光滑、干净、符合国家验收规范要求,特殊部位要接受乙方的技术要求;2、乙方对本工程防水层要做到无渗漏现象,按国家施工规范施工,并接受甲方和质检部门的规范化验收。

四、双方责任。

1、甲方免费提供电力,卷扬机械和燃料的方便,同时提供劳工的食宿方便。

2、建立交接手续,对防水成品层,甲方有加强保护的责任,谁损坏谁负责。

3、乙方要向甲方提供产品合格证书和检验报告单及施工的其它档案资料。

4、乙方有自我保护的责任,安全事故一概由我方负责。

五、其它条款本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,都具有同等的法律效力。

本合同的执行中争议解决,先协商解决,协商无效再起诉法院或经济法庭,依法解决。

本合同的执行和终止,自签订日起到工程结算清日为止。

六、法律责任。

1、甲方违约:防水工程验收合格甲方承担乙方一切经济损失;该款按10%的月利息计算,作为违约金,并承担由此而产生的一切法律责任。

2、乙方违约:在没有特殊的情况下,如乙方不按期施工和一次交验不合格所造成的适当的经济损失由乙方承担。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

法定代表人(签字):____________。

______年____月____日。

_________年____月____日。

合法的工地施工合同篇八

甲乙双方就甲方委托乙方对甲方指定地面做防滑施工一事,经双方友好协商,达成如下协议:

1.施工地点:____________。

2.施工价格为: 元平方米,施工总面积约为: 平方米, 合计总价约为 元,大写 。施工结束按实际施工面积结算。

3.施工后的地面________年内保持有较好的防滑效果,效果下降可重新施工。在今后使用过程中,甲方应经常洗刷地面保持地面清洁,以达到更好的防滑效果和更长的使用时间。

4.乙方指派经专业施工培训人员在现场施工,严格按照各种地面材质使用不同防滑剂,在施工前做好小样试验,以求达到最合适的防滑效果。

5.施工时间:自________年____月____日 时至________年____月____日 时结束,并交付验收和使用。

6.乙方施工前甲方需清空场地障碍物,施工中提供水及电源供乙方施工使用,并指派专门人员值班做好现场协调和维护秩序及保安工作。

7.付款方式:签订合同后甲方支付总工程款的50%作为预付款,施工结束后付清剩余工程款。未按合同约定时间及数额付款的,本公司不提供质保。

甲方:____________乙方:____________。

签约代表:____________签约代表:____________。

签约日期:____________签约日期:____________

合法的工地施工合同篇九

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程承包方式:包工包料。

二、工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程。

六、工程完成以后应注意保护,不得有污染划痕。

九、劳动力管理。

1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。

2、未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。

3、乙方应具备证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。

4、乙方指定由为工地现场负责人,为替补负责人。

6、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。

合法的工地施工合同篇十

一、工程名称:

二、工程地点:

三、价格:

四、验收方式:由甲乙双方测量淤顶、淤底及几何尺寸标高,

五、堆放要求:按甲方指定地点堆放。

六、工程数量:

七、付款方式:____月计量按已完成的量支付50%,完工付至80%,

八、工程项目期限:按甲方及项目部要求。

十、合同内容:

(一)、甲方职责:

1、甲方必须提供淤泥堆放场地;

2、甲方必须及时提供施工图纸,向乙方进行技术交底;

4、甲方必须按约定及时支付工程款;

5、甲方必须及时组织人员进行验收、结算。

(二)、乙方职责:

1、乙方配备足够的人员和机械满足施工进度的需要;

2、乙方必须有专职生产、安全管理人员进行生产、安全管理;

3、乙方必须服从甲方和监理管理,服从甲方统一安排;

4、乙方不得以任何形式转包该工程,如有该情况发生,一切后果由乙方负责;

5、乙方不得做任何有损甲方利益及信誉的行为;

6、乙方机械必须有合格证;

8、乙方必须确保安全、文明施工,并对施工期间的一切安全问题负全部责任;十。

一、争议的解决。

(2)、合同未尽事宜应有协商补充和条款(附加条款与合同有同等法律效力)。以上如有未尽事宜均按国家法律和相关规定执行,本合同经双方签字生效,一式三份,甲方两份,乙方一份。甲方:

乙方:____日期:

第一章总则。

2、工程地点:____县。

3、承包范围和内容:

4、承包方式:

(3)工程价款为按招标确定的单价乘以实际完成水泥混凝土路面工程量计算。

第二章工程期限。

第三章安全生产与文明施工。

3、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动。

第四章双方义务。

(2)甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。

(3)依照约定支付乙方工程款。

2、乙方合同义务。

(2)服从甲方派出的各级管理人员的管理,执行工程建设的各项规范标准。

(3)乙方在施工期间食宿自理。

第五章工程款结算方式。

第七章附则。

2、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。

合法的工地施工合同篇十一

第一章 合同背景。

第二章 施工单位资格。

第四条 本合同签订前,乙方应向甲方出示《营业执照》、《资质证书》原件。

第三章 施工内容。

(一)的《房型图》中红线匡定部分。

第六条 施工内容和做法说明如下(不够可附页):

(二)的《装修施工图》确定。

第四章 材料、设备和价款。

第七条 施工使用的材料和设备见作为本合同附件。

(三)的《主要材料报价单》、作为本合同附件。

(四)的《辅助材料报价单》,乙方的人工费见作为本合同附件。

(五)的《人工费报价单》。

第八条 至。

第十三条在乙方提供施工使用的材料、设备以及劳务的情形下适用。

第九条 该房屋工程总价款为_____元,其中材料费_____元、人工费_____元、管理费_____元、设计费_____元、垃圾清运费_____元、税金_____元、其他费用_____元。工程总价款是各分项价款的总和。前款所述的总价款和分项价款是乙方的预算价格。结算价格超出预算价格的,甲方按预算价格支付工程总价款;结算价格低于预算价格的,甲方按结算价格支付工程总价款。

(1)甲方同意继续使用的,乙方免收该材料和设备的费用;。

第十四条 至。

第十六条在甲方提供施工使用的材料、设备,乙方提供劳务的情形下适用。

第五章 付款方式。

第十八条 工程款按以下方式支付:

(三)竣工验收后____日内,甲方支付相当于总价款25%的工程款。

第六章 结算。

第三方进行评估的,核价期至取得评估报告之日届满。甲方委托。

第七章 工程进度。

第八章 施工。

第二十五条 乙方应当自行施工,未经甲方同意,不得将本工程转包给任何。

第三方。

第十三条的规定处理。

第三方的纠纷的,应当负责处理,造成甲方损失的,应当赔偿。

第九章 验收。

(七)的《工程质量验收单》和作为本合同附件。

(八)的《工程结算单》。乙方应当出具作为本合同附件。

第三十六条 乙方因施工质量问题导致甲方或。

第三方人身、财产损失的,不得因甲方已经或未按照本合同。

第三十三条、

第三十四条的规定验收,免除赔偿责任。

第十章 保修。

第十一章 违约责任。

第三十八条 甲方违反本合同。

第十七条。

第三十九条 乙方违反本合同。

第四十条 乙方违反本合同。

第二十五条、

第二十七条的规定,甲方有权解除本合同,并要求乙方赔偿损失。

第四十一条 乙方违反本合同。

第二十九条。

第四十二条 甲方违反。

第三十四条。

第二款的规定,造成乙方损失的,甲方应当赔偿。

第十二章 其他。

(一)向_____仲裁委员会申请仲裁;。

(二)向人民法院起诉。

合法的工地施工合同篇十二

甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:

1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统。

2、工程地址:_________。

3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:

(1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)。

(2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行________年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。

1、在甲乙双方协商下,计划在________年____月____日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。

工程完工后____月内,甲方应组织验收。无正当理由在____月内不组织验收视为工程合格。

本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)。

工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%________年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。

第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。

4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方(签章):_________乙方(签章):_________。

法定代表或其委托人:_________法定代表或其委托人:_________。

地址:_________地址:_________。

开户行:_________开户行:_________。

帐号:_________帐号:_________。

签约时间:________年____月____日。

签约地点:________。

合法的工地施工合同篇十三

发包方:(以下简称甲方)。

承包方:(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,为明确合同双方权利、义务和经济责任,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商一致,订立本合同。

一、工程概况。

1.1工程名称:

1.2工程地点:金。

1.3工程内容:小区全部配电工程。

1、小区所有箱变的安装调试。

2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。

3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。

4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。

5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000a箱变迁移到图纸设计的指定位置。

二、承包方式及合同价款。

2.1承包方式:包工、包料、包工期、包安全、包质量。

工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置,费用包含在本合同总承包价中。

2.2付款方式:付款方式为银行支票或现金,货币种类为人民币。

1、一期1000a箱变工程造价为397270元,由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。

2、二期工程在人员进场,小区____区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、____区主设备(箱变)入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。

3、二期工程在小区____区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%;小区____区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。

4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。

5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后,乙方向甲方提供合格证明文件,并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后____日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%,剩余10%作为保证金,待全部配电工程接收后一次性付给乙方。

6、工程进度由甲方现场代表确认后,按照甲方规定的拨款程序拨付。

三、合同工期。

3.1合同工期总日历天数天,自开工至竣工。

3.2如果甲方要求提前开工和交工,乙方有义务提前工期,不得耽误甲方整个小区的建设和设入使用。

四、配电工程要求。

担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。

4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。

4.3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件,并由甲方____市供电管理部门签定产权交接文件。

4.4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。具体留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。

五、工程施工要求。

5.1工程质量标准:乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。

5.2乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理,配电工程作为本小区总体配套工程的一部分,必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排,设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知,变更不影响本合同总价款,但延误的工期相应顺延。

5.3隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。

5.3.1配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道,并保证以后的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。

5.3.2甲方现场代表在发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时,有权要求乙方停止施工,双方协商解决后乙方才能进行下一步施工,否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。

5.3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前,埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置,在道路两侧各设一个,其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。

5.3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果,所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表的确认。

5.5竣工资料。

5.5.1乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的竣工资料,并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的竣工图,作为小区配套工程甲方留存。

六、双方责任。

6.1甲方责任。

6.1.1甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。

6.1.2甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸。

6.

1.3甲方负责指定施工现场代表,协调施工现场的有关问题及有关事宜。

6.2乙方责任。

6.2.1乙方按照国家有关技术规范及有关规程进行施工,保证施工质量。

6.2.2乙方作好管理施工工作,发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承担。

6.2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。

6.2.4乙方不得将本工程以任何形式转包,变卖给他人。

6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理,甲方必要时提供帮助和协助。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

法定代表人(签字):_________。

________年____月____日。

________年____月____日。

合法的工地施工合同篇十四

甲方:(以下简称甲方)。

乙方:(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

一、工程名称:____县飞龙铝塑型材销售中心。地点:____县建材市场院内。

二、承包方式。

三、工程承包内容。

四、合同价款实际建筑建筑面积确定。工程变更时,工程款的结算,按实际变更的工程量结算。

五、付款方式方进入工地后,甲方支付乙方30%预付款,主体完工后再付程款。

六、总工期要求。

七、甲方责任。

1、甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。

2、甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

八、乙方责任。

1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。

2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格。

九、工程质量、安全及保修。

1、乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。

2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

3、工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修________年。

十、争议及解决办法未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:

第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;。

第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

法定代表人(签字):_________。

________年____月____日。

________年____月____日。

合法的工地施工合同篇十五

1.1工程名称:

1.2工程地址:

1.3施工内容;装修预算书中的全部工程项目和内容;。

1.4委托方式:()包工包料;()包工部分包料;()包工不包料;。

1.5开工日期:年月日;

1.6竣工日期:年月日。

2.1工程家装工地施工合同范本预算价款为元人民币(以工程预算书价格为准)。

2.2工程家装工地施工合同范本结算价款,由工程预算书中工程项目单价及装修工程实际工程量合计,和装修工程增减工程项目及价格组成。工程竣工后进行结算。

第三条:工程监理。

3.1装修工程监理,由甲方与监理公司另行签定《工程监理家装工地施工合同范本》。

3.2委托监理单位进行装修工程监理,监理单位任命为总监理工程师,其职责在监理家装工地施工合同范本中应明确,并将家装工地施工合同范本副本交乙方份。

3.3乙方施工人员必须配合甲方委托的监理工程师的工作,对工程质量进行严格把关。

4.1甲方按照装修设计家装工地施工合同范本中提交的设计图纸,提交施工图纸给乙方。

第五条甲方责任及义务。

5.1提供确认图纸和原始水电线路图纸;。

5.2腾空或部分腾空需装修的房屋,清除影响施工障碍物;。

5.3办理物业管理相关手续,通水通电;。

5.4协调有关部门做好通道、电梯、消防设备等公共设施的使用和保护;。

第六条乙方责任及义务。

6.1按照施工图纸或作法说明,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

6.2.提供所需材料清单(含规格、数量)和材料进场时间表;。

6.3提供施工人员名单及上岗证复印件;。

6.4指派为乙方驻工地代表,负责家装工地施工合同范本履行,按要求组织施工,保质、保量,按期完成施工任务。

6.5.严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定;严格按照图纸及施工方案进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收,编制工程结算。

第八条工期约定及延误。

8.1公休日工期照旧,重要的节假日经协商放假时,工期顺延。

8.3如因甲方提供材料延误或中间工程验收不及时产生停工和误工,竣工时间顺延。

8.4如非甲、乙双方原因的停电、停水及不可抗力因素影响导致停工,按累计时间核算,八小时为一个工作日,竣工时间依累计工作日向后顺延。

第九条工程质量与验收的约定。

9.1经甲方、乙方及监理工程师协商,并一致同意,分以下阶段验收;。

9.2工程验收依据本工程施工设计图纸、设计说明、设计变更签证;。

9.4验收合格项目,双方签字确认;不合格项目限期整改,另行验收,直至合格为止;。

第十条:工程支付款。

10.1经双方协商,以如下第条方式支付工程款:

10.2支付方式:。

10.2.1甲方按预算金额分四期支付工程款。

第十一条保修条款。

11.1保修前提条件为竣工验收合格和甲方付清尾款;。

11.2保修范围为乙方施工的工程项目;。

11.3施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏,由乙方保修;。

11.5隐蔽工程保修期限为5年,其他项目保修期为1年,保修期内免收材料与人工费。

第十二条违约责任。

12.4双方由于设计问题意见不同造成停工误工,延误工期不以违约论处;。

12.5家装工地施工合同范本履行期间,任何一方提出解除家装工地施工合同范本方,应向对方按家装工地施工合同范本预算总价款的10%支付违约金。

13.1本家装工地施工合同范本在履行中发生争议,由当事人双方争议协商解决;协商不成,按照下列第种方式解决:

(一)提交仲裁委员会仲裁;。

(二)依法向人民法院起诉。

15.1本家装工地施工合同范本经双方签字或盖章之日起生效,履行完成后自动终止;。

15.2补充协议与本家装工地施工合同范本具有同等的法律效力;。

15.3本家装工地施工合同范本一式份,甲乙双方各执份。

甲方(盖章):乙方(盖章)。

法定代表人:法定代表人:

单位地址:单位地址:

电话:电话:

年月日年月日。

合法的工地施工合同篇十六

发包方____(简称甲方)。

承包方____(简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》,《建筑安装工程承包合同条例》,以及其他有关法律规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

1、甲方工程项目系合法审批。

3、工程承包方式:

4、总价款:___元,大写___(人民币):经双方认可,变更施工内容,变更部分工程款按成本价向甲方计收。

一、甲方要求比合同工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工期的相应费用。

二、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

三、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响,导致停工8小时以上,工期相应顺延。

五、因乙方原因,工期每延误____日,乙方应按工程总造价的3向甲方支付违约金,甲方有权直接在工程款中扣除。

一、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方在约定时间不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予以承认。如甲方提出复验时,乙方按要求办理复验,如复验合格,甲方应承担费用及由此造成的停工损失且工期顺延。隐蔽及中间,乙方应提前24小时通知甲方。

二、乙方须在交付前一星期交付工程质量验收整改通知单给甲方,以便对不合格项目提前维修完善。

一、由于乙方原因造成质量事故或返工,其返工费由乙方承担,工期不顺延。

二、工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到通知7天内组织验收并办理验收、面积核实、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的人工费,看管费每天100元人民币。

三、材料在使用前,乙方应提供给甲方样品,并经甲方确认后,方可使用。乙方在施工过程中,应自觉接受用户监督,严格按照装修设计方案施工,装饰材料应严格按照预算表中规定的材质及价格采购,保质保量,装饰材料中面板、防火板、大理石、地板砖在甲方参与采购并认可后按报价规定价格购进并使用。如发现装修期间与合同规定的材料和工艺不相符,甲方有权要求拆除重做所浪费的材料及人工均由乙方负责。

四、乙方出具的施工图须经甲方签字认可后方可施工,如施工过程中或施工完毕甲方对原设计方案提出不同意见,已施工所耗材料和人工由甲方自付,甲方必须在合同规定期间在签署合同地向乙方支付装修费。

五、根据合同要求,乙方应按时、按质、按量完成装修任务,如甲方在装修期间对原方案提出修改意见,须及时向乙方提出修改方案,甲乙双方认可后按修改方案施工、验收、结算。

六、乙方施工过程中的所有施工图,需经甲方签字认可后,方可施工。

七、乙方在施工过程中,由于操作不当造成火灾及人身伤亡事故由乙方负全部责任。

1、签订合同七天内,支付工程款总额x%,计为__元整;。

2、工程进展到,支付工程款总额__%,计为__元整;。

3、工程进展到,支付工程款总额x%,计为__元整;。

4、工程验收合格一周内支付工程总额的x%,计为__元整;。

5、按工程总额的x%为质保金,计为__元整;。

一、乙方施工完毕后,做到人走场清,让客户满意。

二、施工完毕甲乙双方可按实际施工面积和项目进行工程结算。

三、甲方如不按合同的约定付款,乙方有权按工程总价的5每日收取滞纳金。

一、保修期限为天,自通过甲方的竣工验收之日起计算。

二、乙方保修范围是指因乙方施工质量或加工工艺不当等因素所造成的质量问题(非竣工验收后人为造成的损坏视为质量问题)的维修,如不属于以上问题造成的维修,除材料由甲方本身购买外,乙方将收取相应的人工费。

三、如乙方怠于履行保修义务,甲方有权另行委托第三方进行维修,费用由乙方承担。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

________年____月____日________年____月____日。

合法的工地施工合同篇十七

甲方:乙方:

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条工程概况。

1、工程地址:

2、施工内容:外墙涂料粉刷,总面积约平方米。

3、工程开工日期:

4、工程竣工日期:

5、工程承包方式:包工。

6、工程总天数:天,雨天顺延。

第二条工程价款工程价款按照每平方米元包工计算(大写)(元,以实际测量面积计算)。增加工程,增加造价;减少工程,减少造价。

第三条质量要求。

1、工程验收标准:根据业主要求。

2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

3、凡由男方采购的材料,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

4、乙方要精心施工,确保颜色一致,如不能保持颜色一致,其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

第四条付款方式合同签订后,甲方在乙方开工天内付工程款(),施工完成后再付款(),经业主验收合格,并测量工程量后计算工程余款,承诺:xxx前结算清楚工程的余款。

第五条工程工期乙方应按期完工,如果延迟完工,每逾期一天,从总工程款中扣除200元。

第三条约定的验收标准进行验收。

第七条其他事项本合同为工程承包合同,甲乙双方无雇佣关系。

1、乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程,做到安全生产,文明施工。

2、甲方义务给乙方施工人员(3人)购买每人300元意外保险。

3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担,因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任和赔偿(甲方出于人道主义,如发生人生事故可付担10%,实际财产损失50%补偿)。

第八条违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第九条争议解决本合同履行期间,双方如发生争议,由双方协商解决,协商解决不成的,可向人民法院提起诉讼。

第十条本合同自双方盖章或签字后生效。

第十一条本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

电话:电话:

签约日期:xxx

合法的工地施工合同篇十八

甲方:

乙方:__________________________________。

签订日期:_________________________

根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

第一条甲方(用人单位)名称:

法定代表人(委托代理人)或主要负责人:

注册地址:

在京通讯地址:联系电话:

第二条乙方(劳动者)姓名:

居民身份证号码:

上岗证证件号码:

现居住地址:

联系电话:

第三条本合同采取下列第种期限形式:

(一)以完成一定工作任务为期限。自年月日起至工作任务完成即行终止。

(二)固定期限,自年月日起至年月日止。

其中,试用期自年月日起至年月日止。

(三)无固定期限,自年月日起。

其中,试用期自年月日起至年月日止。

第四条甲方招用乙方担任岗位(工种)工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为。工作地点为。

第五条甲方根据国家、北京市和行业劳动定额标准和质量验收标准,安排乙方的工作任务。乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作任务,达到约定标准。

第六条甲方安排乙方实行下列第种工作工时制度。

(一)标准工时制度。

(二)综合计算工时制度。

(三)不定时工时制度。

实行综合计算工时制度和不定时工作工时制度的,应经注册地人力社保行政部门批准。

第七条甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度并依法保证乙方的休息权利。

第八条乙方工资标准为:

(一)实行按日计算工资的;。

1、工资标准为元/日;。

2、工资计算方式为元/日×出勤工日;。

3、出勤工日按照甲乙双方签字确认的出勤记录计算;。

4、双方应于每月日前,按照上述标准,核算乙方上月工资数额并由双方签字确认。

(二)实行计件工资的:

1、工作量计算标准为;。

2、工作量单价为;。

3、工资计算标准为工作量单价×乙方完成的工作量;。

4、乙方应当按照甲方书面告知的标准完成工作;甲方的工作标准见本合同第二十条。

5、双方应于每月日前,按照上述标准,核算乙方上月工资数额并由双方签字确认。

(三)乙方试用期月工资元。甲方支付给乙方试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于北京市最低工资标准。

(四)甲方每月号以法定货币或采取银行转账方式支付乙方工资。甲方每月支付乙方的工资不得低于本市规定的最低工资标准。

第九条甲乙双方应按照国家、北京市和企业注册地有关社会保险的法律、法规和政策规定参加社会保险,并按时足额缴纳各项社会保险费。其中,乙方负担的部分由甲方代扣代缴。

第十条乙方患病或非因工负伤、患职业病或因工负伤的待遇按国家、北京市和统筹地有关规定执行。

第十一条甲方应为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,投保标准为,并支付保险费。

第十二条甲方为乙方提供以下福利待遇:。

第十三条甲方负责对乙方进行职业技能、劳动安全生产以及普法维权教育培训。

第十四条甲方应实行“先培训后上岗”的就业准入政策,上岗前应对乙方进行以下方面的业务培训:

(一)国家有关建筑行业的法律法规和政策文件。

(二)建筑行业《国家职业标准》所要求的理论知识和实操方法。

(三)建筑行业相关规章、规程标准。

(四)事故防范和应急救援处理办法及安全知识的培训教育。

(五)劳动者权利义务以及劳动争议处理的程序与合法渠道。

第十五条甲方应坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。

第十六条甲方应依法加强对建筑安全生产的管理,执行安全生产责任制度,采取有效措施,防止伤亡和其他安全生产事故的发生。

第十七条甲方和乙方在施工过程中,应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程,不得违章指挥或者违章作业。乙方有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见,有权获得安全生产所需的防护用品。乙方对危及生命安全和人身健康的行为有权拒绝,并提出检举和控告。

第十八条经甲乙双方协商一致,可以变更本合同约定的内容,并以书面形式确定。

第十九条甲乙双方解除、终止本合同,应当按照《中华人民共和国劳动合同法》规定执行。

第二十条甲乙双方依法约定的其他事项:

采取计量工资方式的,工作标准为:

第二十一条甲乙双方因履行本合同发生劳动争议,当事人可以到项目所在地的劳动争议调解委员会、依法设立的基层人民调解组织或者在乡镇、街道设立的具有劳动争议调解职能的组织申请调解;调解不成的或者当事人不愿意调解的,可以依法申请仲裁、提起诉讼。

第二十二条劳动合同履行地与甲方注册地不一致的,有关乙方的最低工资标准、劳动保护、劳动条件、职业危害防护等事项,按照劳动合同履行地的有关规定执行;甲方注册地的有关标准高于劳动合同履行地的有关标准,且甲方与乙方约定按照甲方注册地的有关规定执行的,按照约定执行。

第二十三条本合同未尽事宜或与现行及今后国家、北京市有关规定相悖的,按有关规定执行。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

合法的工地施工合同篇十九

甲方:地址:乙方:地址:甲方根据工程施工需要,委托乙方安装施工设备壹台。为明确双方权利和义务,经双方充分协商订立本合同。

一、项目概况。

1、工程项目名称:。

2、安装地点:。

3、设备名称:施工升降机。

4、设备型号、规格:。

5、设备制造单位:。

6、安装总高度:69米。

二、承包方式;由乙方承包安装、顶升加节、附着、拆卸及验收检测。

三、承包费用。

1、安装的费用为每台18000。00元整)安装到69米(含人工费及检测费等费用)。

2、附着费用为每道。

元整。

四、付款方式第一次安装完毕现场验收后预付13000。00元整,全部安装并验收合格后再一次性支付所有余款为5000。00元整。

五、甲方责任。

1、负责施工现场的“二通一平”(通路,通电,场地平整)。

2、按合同所规定时间付款。

3、配合进行现场戒备,甲方无关人员和其他人员未经许可不得进入工作范围。

4、指派专职安全员对乙方施工安全监督检查。

5、电梯日常使用的操作司机和指挥由甲方自行负责,不属于乙方的员工编制。

六、乙方义务。

1、向甲方提供安装单位营业执照资历质证和安全生产许可证复印件并加盖公章。

2、编制安装施工方案,方案必须有编制人、审核人和技术负责人签名并加盖公章。方案内容包括:

(1)工程概况。

(2)作业前准备。

(3)安装施工方法和步骤。

(4)安全技术措施。

(5)其他有关内容。

3、乙方必须向作业人员提供合格的安全防护用具(如安全帽、安全带等)。

4、乙必须指定现场作业负责人和现场安全负责人。

5、本次安装作业开工前,乙方有义务按设备使用地施工安全监督站的要求,提供各项资料(设备生产制造许可证、产品合格证、使用说明书。基础隐蔽验收等资料由甲方提供)。经本地施工安全监督站核准后方能开工(工程未报建除外)。

6、设备安装完毕后,在自检合格的基础上,由乙方负责向本地施工安全检测受理中心申请检验,甲方应配合乙方,按要求提供自己需要提供的资料,设备检测至合格。由于乙方原因引起的不合格项目,乙方负责进行整改,如由于甲方原因引起的不合格项目,应由甲方负责。

7、设备进行安拆作业前,必须进行安全技术交底,全体作业人员必须严格遵守安全生产规章制度和操作规程。

8、乙方应当服从甲方的安全生产管理。乙方对本次安装作业的相应安全事故承担法律和经济责任。

七、补充条款。

八、本合同自双方签字盖章,收到使用单位安装费用之日起生效。

九、本合同一式贰份,甲乙双方各一份,具有同等法律效力。

甲方:

乙方:有限公司。

甲方代表(签章):

乙方代表(签章):

合同订立日期

合法的工地施工合同篇二十

发包方:

承包方:

甲方(发包方):(以下简称甲方)。

乙方(承包方):(以下简称乙方)。

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规,增强双方责任感,确保工程的顺利完工,双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同,条款如下:

一、工程概况。

工程名称:

工程地点:

工程内容:设计施工图纸所包含的所有内容。

二、工程合同价款:本工程合同造价为人民币____元,即人民币____元整。本造价内含两年养护费用。

三、承包方式:由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容:设计施工图纸范围内的所有绿化工程。

四、工期本工程工期为:________年____月____日至年月____日。

绿化工程养护期为:________年____月____日至________年____月____日。

五、工程价款的支付与结算。

1、按工程进度每月支付完成产值的______%;

3、本工程价款不含税金。

六、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商达成补充协议,所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

七、本合同在执行过程中发生争议的,由双方协商解决,协商不成的,可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。

本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

(公章)(公章)。

甲方代表签字:乙方代表签字:

________年____月____日_____年____月____日。

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/16687149.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档