网络布线合同书(通用22篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-30 18:59:02
网络布线合同书(通用22篇)
时间:2023-11-30 18:59:02     小编:纸韵

合同可以明确双方当事人的权益和责任,减少潜在的纠纷和争议。签订合同后,双方应当保留好合同的原件,并及时履行合同的约定。通过阅读范文,你可以学会如何避免常见的合同陷阱和风险。

网络布线合同书篇一

b方:_________。

a、b双方经多次讨论、友好协商,本着平等、互利、互惠的原则,就a方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成,特签订本合同。

a、b双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。

2.验收内容:按a方要求连通各个网络及电话节点。

1.合同签订时,a方支付给b方合同总额的_________%作为预付款;

3.对于本合同约定内容之外的应用需求变化,可由双方协商,根据本合同的补充条款,视工程的工作量免费或另行收费。

a方:

1.按照合同约定,按时支付相应费用;

3.按照合同(及附件)约定的内容进行工程验收。

b方:

2.严格按照合同(及附件)约定,对a方有关人员提供咨询等服务,并保证按期圆满完成网络布线工程。

2.b方若不能按合同约定的时间、内容和要求交货、完成系统,视为违约。拖延一天,b方支付合同总额的1‰作为违约金;拖延十天以上,每天处以本合同总额5‰的违约金。

1.如发生不可抗力事件,本合同自动解除;

2.本合同未尽事宜,由双方协商解决;

3.如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。

a方(公章):________________。

授权代表(签字):____________。

_________年________月_______日。

b方(公章):________________。

授权代表(签字):____________。

_________年________月_______日。

网络布线合同书篇二

甲、乙双方经多次讨论、友好协商,本着平等、互利、互惠的原则,就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成,特签订本合同。

甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。

一、验收时间。

2.验收内容:按甲方要求连通各个网络及电话节点。

二、结算方式及期限。

1.合同签订时,甲方支付给乙方合同总额的_________%作为预付款;。

3.对于本合同约定内容之外的应用需求变化,可由双方协商,根据本合同的补充条款,视工程的工作量或另行收费。

三、双方责任和义务。

甲方:

1.按照合同约定,按时支付相应费用;。

3.按照合同(及附件)约定的内容进行工程验收。

乙方:

2.严格按照合同(及附件)约定,对甲方有关人员提供咨询等服务,并保证按期圆满完成网络布线工程。

四、违约责任。

2.乙方若不能按合同约定的时间、内容和要求交货、完成系统,视为违约。拖延一天,乙方支付合同总额的1‰作为违约金;拖延十天以上,每天处以本合同总额5‰的违约金。

五、布线设备名称、型号、数量、金额________。

六、合同总额_________。

七、合同的变更与解除:

1.如发生不可抗力事件,本合同自动解除;。

2.本合同未尽事宜,由双方协商解决;。

3.如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。

八、如有纠纷,由双方协商解决。

九、合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方代表签字之日起生效。

甲方(公章):________________。

授权代表(签字):____________。

_________年________月_______日。

乙方(公章):________________。

授权代表(签字):____________。

_________年________月_______日。

网络布线合同书篇三

甲方:

地址:

电话:

乙方:

地址:

电话:

根据中《华人民共和国合同法》的有关规定,为明确合同双方的权利和义务,经双方友好协商,现达成以下条款:

1、产品的名称、数量、价格:

明细附后。

2、付款的时间与方式。

1、甲方在乙方完成甲方所要求的网络布线任务并验收合格后日内全额支付乙方合同的全部款额。

3、质量标准。

3.1、乙方所提供的产品保证为原厂原装新品。产品质量须与该厂的公开说明资料相一致,否则甲方有权要求退货退款。同时甲方保留追究其法律责任的权利。

3.2、乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。

3.3、乙方需就所提供产品,提供全套技术资料等必要文件。

3.4、在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题,乙方需要在1个工作日内给予响应,3个工作日内给予处理。特殊情况需要乙方提供备机给甲方。

4、产品售后服务。

售后服务协议。

1、在布线系统验收合格后一年内,因综合布线系统设备质量问题发生故障,由乙方免费更换。

2、我公司将做到在接到客户通知后24小时内到现场,属于工程施工的故障,当时处理,如是产品的原因,要做到积极为用户设想,主动与供货商联系,把产品原因当作工程施工的原因来处理,工程完工一年以后,可提供收费服务,只收维护材料款。

5、违约责任。

5.1、除不可抗拒事件,任何一方不得违反本合同条款。

5.2、如发生交货日期延迟,乙方每延误一天交货需按合同总额的千分之五向甲方支付违约金;甲方不得拖欠乙方货款,如甲方没有按期支付,每延误一天需按合同总额的千分之五向乙方支付违约金。违约金最多不超过合同总额的10%。

6、争议的解决:

凡因执行本合同所发生的争议,或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决,依照《中华人民共和国合同法》,由双方认可的仲裁部门解决或向人民法院起诉。

7、其他:

本合同一式贰份,甲乙双方各持壹份,具有同等法律效力。

合同附件与本合同具有同等法律效力。

本合同自甲乙双方签字盖章之日生效。

公司名称:

税号:

地址电话:

开户行及账号:

甲方:乙方:

签字:签字:

(盖章)(盖章)。

日期:日期:

网络布线合同书篇四

本校园网建设应遵循以下原则,它是一个满足数字、语音、图形图象等多媒体信息,以及综合、管理、科研信息传输和处理需要的综合数字网,并能符合tcp/ip网络协议。技术上的先进性将保证处理数据的高效率、系统工作的灵活性、网络的可靠性,技术上的先进性也使系统的扩充和维护变得十分简单。

网络骨干线路的冗余备份、网络核心设备的冗余备份和电源冗余备份等方面保证网络的可靠性。主干网络设备的选型及其模块、插槽个数、管理软件和网络整体结构,以及技术的开放性和对相关协议的支持等方面,来保证网络系统的开放性和扩充性。网络管理应支持rmon和rmon2,以及标准的mib。

利用图形化的管理界面和简洁的操作方式,合理的网络规划策略,提供强大的网络管理功能。安全方面,应使用一体化的网络管理使网络日常的维护和操作变得直观,便捷和高效。内部网络之间、内部网络与外部公共网之间的互联,利用防火墙、杀毒软件等对访问进行控制,确保网络的安全。网络系统的设计在性能价格比方面充分体现系统的实用性,既要采用先进的技术,又能在经费允许的条件下实现建网目标。建立网络是综合布线的前提和基础。

总体方案建议。

以交换式千兆以太网作为校园网的主干,按10m/100m交换式子网方式接入。布线设计采用多级物理星型结构、点到点连接,任何一条线路故障均不影响其他线路的正常运行。网络采用分散式三层交换体系,二级交换机具有第三级交换能力,主干线路压力小,全部实现百兆交换入室。三级交换机可以堆叠,能将一个主干和桌面交换机组成一个整体,提供足够的交换口。工作组子网选用100m交换模式。使用户终端独占100m带宽的数据交换。在核心交换机与工作组交换机之间,采用100mbps传输带宽,当使用全双工时,传输带宽为200mbps。

基本型,适用于综合布线系统中配置标准较低的场合,用铜芯对绞电缆组网。基本型综合布线系统配置:每个工作区有一个信息插座;每个工作区的配丝电缆为1条4对绞电缆;采用夹接式交接硬件;每个工作区的干线电缆至少有2对对绞线。增强型,适用于综合布线系统中中等配置标准的场合,用铜芯对较电缆组网。增强型综合布线系统配置:每个工作区有二个或以上信息插座;每个工作区的配线电缆为2条4对对绞电缆;采用增值接式或插接交接硬件;每个工作区的干线电缆至少由对对绞线。

设置网络计费服务器该服务器串接在内部子网和外部网络之间,主要有两个功能功能arp应答对外使用网卡nic1的mac地址应答外部主机或路由器发出的对内部主机的主机mac地址的请求,对内部使用网卡nico的mac地址应答内部主机发出的对外部主机或路由器mac地址的请求。只有ip-mac地址对合法注册的极其才能得到正确的arp应答。ip宝转发完成ip包的双向转发与计费,并对非法访问的ip包进行过滤。只有注册用户访问合法站点的ip包转才能通过。用户注册提供用户注册服务接口,为ip包转发提供过滤一句。只有授权用户才能注册成功,并通过计费服务器和外部网络通信。

整个系统采用同意的用户管理,即整个系统中用户可以使用统一的用户名和密码,用户管理由系统管理员操作,其主要功能有,用户等级开户,用户可以申请流量帐号、邮件帐号、拨入帐号中的一个或多个,这几个帐号使用统一的用户名和密码;用户维护可以修改用户的权限,如果只申请流量帐号的用户增加邮件帐号,也可以删除用户。办公室、实验室、投影教室等网络使用费办公室使用的免费。实验室及投影教室在上课时间根据教学计划免费为教师教学提供上网服务。学生网络使用费多媒体网络机房在上课时间根据教学计划免费提供上网服务。多媒体网络机房在完成教学计划以外的时间,适当收费为学生提供上网服务。网络线路故障免费处理。办公用计算机的维护、维修免费。

用户可以选择使用的不同的时间和带宽,系统管理员以此为一句进行收费,其它服务项目费用另行规定。办理停网、退网办法欲办理暂停网络通讯者,需提前向网络教学管理中心提出申请,办理有关暂停通讯手续,开始停止收费,直到再次开通。办理退网手续者,需提前向网络教学管理中心提出申请,办理有关退网手续,退网之前必须交清所有拖欠的费用。

网络布线合同书篇五

甲方:

地址:

电话:

乙方:

地址:

电话:

根据中《华人民共和国合同法》的有关规定,为明确合同双方的权利和义务,经双方友好协商,现达成以下条款:

1、产品的名称、数量、价格:

明细附后

2、付款的时间与方式

1、甲方在乙方完成甲方所要求的网络布线任务并验收合格后 日内全额支付乙方合同的全部款额。

3、质量标准

3、1、乙方所提供的产品保证为原厂原装新品。产品质量须与该厂的公开说明资料相一致,否则甲方有权要求退货退款。同时甲方保留追究其法律责任的权利。

3、2、乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。

3、3、乙方需就所提供产品,提供全套技术资料等必要文件。

3、4、在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题,乙方需要在1个工作日内给予响应,3个工作日内给予处理。特殊情况需要乙方提供备机给甲方。

4、产品售后服务

售后服务协议

1、在布线系统验收合格后一年内,因综合布线系统设备质量问题发生故障,由乙方免费更换。

2、我公司将做到在接到客户通知后24小时内到现场,属于工程施工的故障,当时处理,如是产品的原因,要做到积极为用户设想,主动与供货商联系,把产品原因当作工程施工的原因来处理,工程完工一年以后,可提供收费服务,只收维护材料款。

5、违约责任

5、1、除不可抗拒事件,任何一方不得违反本合同条款。

5、2、如发生交货日期延迟,乙方每延误一天交货需按合同总额的千分之五向甲方支付违约金;甲方不得拖欠乙方货款,如甲方没有按期支付,每延误一天需按合同总额的千分之五向乙方支付违约金。违约金最多不超过合同总额的10%。

6、争议的解决:

凡因执行本合同所发生的争议,或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决,依照《中华人民共和国合同法》,由双方认可的仲裁部门解决或向人民法院起诉。

7、其他:

本合同一式贰份,甲乙双方各持壹份,具有同等法律效力。

合同附件与本合同具有同等法律效力。

本合同自甲乙双方签字盖章之日生效。

公司名称:

税号:

地址电话:

开户行及账号:

甲方: 乙方:

签字: 签字:

(盖章)(盖章)

日期: 日期:

网络布线合同书篇六

甲、乙双方经多次讨论、友好协商,本着平等、互利、互惠的原则,就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成,特签订本合同。

甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。

一、验收时间。

2.验收内容:按甲方要求连通各个网络及电话节点。

二、结算方式及期限。

1.合同签订时,甲方支付给乙方合同总额的_________%作为预付款;。

3.对于本合同约定内容之外的应用需求变化,可由双方协商,根据本合同的补充条款,视工程的工作量免费或另行收费。

双方责任和义务。

甲方:

1.按照合同约定,按时支付相应费用;。

3.按照合同(及附件)约定的内容进行工程验收。

乙方:

网络布线合同书篇七

答:选择网络布线通信介质目前主要面临的问题是选择光纤还是铜缆双绞线,首先要考虑通信距离。对于大多数办公环境来说,通常要求的布线长度一般都低于铜缆的100m距离限制,如果不存在保密问题,铜缆发射或接收的电磁信号对大多数办公环境影响不大。因此,目前大多数普通办公环境用户选择的网络布线通信介质仍然为双铜缆绞线。对于要求提供千兆位网络通信能力到桌面的用户机构,所遵循的标准最低应为eia/tia和iso公布的超5类标准。这些性能标准满足了基本的高速网络应用的需要。6类布线系统支持的频率为200mhz,以200mhz运行的编码系统实现的通信速率将更高。

光纤布线的成本较高,但是传输距离更长,通信带宽更高,具有很好的安全性,不会受到电力电缆的电磁干扰,在许多方面解决了非屏蔽双绞线通信的缺点。为了提高局域网主干系统的通信性能,通常在结构化布线的垂直子系统中采用光纤,在水平子系统布线中也不排斥安装光纤系统。根据具体应用需求,在安装铜缆的同时可以安装光纤系统。对于布线距离可能超过100m限制的远端局域网用户,直接安装光纤信道而不是单独建立一个配线间,在成本上可以更加节约。目前在结构化布线的垂直主干子系统中通常采用多模光纤,但是为了满足未来的带宽要求,不妨稍微增加一点投资,在安装多模光纤主干子系统的同时再加装相应的单模光纤系统,并可暂时将单模光纤系统隐藏起来或不进行端接。这样,当将来需要更高带宽时,可以方便启用这些单模光纤。

2.在网络布线工程实施设计中应注意哪些问题?

答:由于网络布线工程实施设计对布线的全过程起着决定性的作用,工程实施的设计机构应慎之又慎。在实施设计时应注意以下问题。

(1)符合规范化标准。

结构化布线的实施设计不仅要做到设计严谨,满足用户使用要求,还要使其造价合理,符合规范化标准。国际和国内对结构化布线有着严格的规定和一系列规范化标准,这些标准对结构化布线系统的各个环节都做了明确的定义,规定了其设计要求和技术指标。

(2)根据实际情况设计。

首先要对工程实施的建筑物进行充分地调查研究,收集该建筑物的建筑工程、装修工程和其他有关工程的图纸资料,并充分考虑用户的建设投资预算要求、应用需求及施工进度要求等各方面因素。如果建筑物尚在筹建之中就确定了结构化布线方案,则可以根据建筑的整体布局、走线的需求向建筑的设计机构提出有关结构化布线的特定要求,以便在建筑施工的同时将一些布线的前期工程完成。如果是在原有建筑物的基础上与室内装修工程同步实施的布线工程,则必须根据原有建筑物的情况、装修工程设计和实际勘查结果进行布线实施设计。

(3)注意选材和布局。

布线实施设计中的选材用料和布局安排对建设成本有直接的影响。在设计中,应根据网络建设机构的需求,选择合适类型的布线线缆和接插件。所选布线材料等级的不同对总体方案技术指标的影响很大。建议在布线中使用一家厂商的系列配套产品。因为布线是一套系统,而不是线缆和元件的简单组合。布局安排的设计除了对建设成本有直接的影响外,还关系到网络布线是否合理。对于一座多层建筑物来说,安装整个建筑物网络主干交换机的信息中心网络机房,最好设置在建筑物的中部楼层。如果各个楼层设置配线间,最好设置在楼层的中段。这样设计不但可以尽量缩短垂直和水平主干子系统的布线长度,节约材料,降低成本,还可以减少不必要的信道传输距离,有利丁通信质量的提高。

答:网络布线施工涉及多方面因素,施工部门现场负责人必须要有较高调度运筹能力、部门协调能力和良好的素质,其临场决断能力往往取决于对设计的理解和对布线技术规范的掌握。建网机构应该时时关注布线实施的进展,与工程的设计部门和施工部门及时解决实施中出现的各种问题。布线实施过程中应注意以下问题。

(1)选择资质合格的施工单位。

结构化布线对应的是计算机网络体系结构的物理层,是最关键的一层。计算机网络中发生的故障绝大多数来自该层。在选择布线施工单位时,除了要看其具备时间有效的施工资质证明外,最好还持有所使用布线产品厂商的施工资质认证。

(2)加强工程协调。

结构化布线工程是一项综合性工程,常常与建筑物的室内装修工程同时进行。布线施工应该争取尽早进场,布线用的材料要及时到位,布线施工部门与室内装修部门要及时沟通,使布线实施始终在协调的环境下进行。

(3)照顾后续施工步骤。

总结。

线缆布设到位后,通常要等待室内装修的其他工作完成后,方可进行插座模块和面板安装,特别是要等待墙壁粉刷全部都完工之后才可进行。

(4)把好产品关。

布线实施过程中一定要注意把好产品关。要选择信誉良好、有实力的公司的产品。为了便于施工、管理和维护,线缆、插头、插座和配线架等最好选一个厂商的产品,并从正规渠道进货。施工单位在工程开始前,应该将所使用材料样品交网络建设机构作封样。施工单位开启材料包装时,应该将包装内的质保书与产品合格证留存并交建网机构备档。使用前一定要对产品进行性能抽测。布线实施中必须做到一旦发现假冒伪劣产品应及时返工。

(5)把好工程质量关。

结构化布线系统除了产品本身的质量以外,各类线缆系统都必须经过施工安装才能完成,布线实施过程对线缆系统的性能发挥影响很大。在布线实施过程中,施工部门必须对所安装的`线缆系统进行相关标准的测试以保证质量。

(6)布线安装需要普遍注意的问题。

线缆布设时首先要特别关注走线的可用空间,包括天花极(吊项)内、地板下、走线槽内和走线管道内的空间。根据实际情况随时调整实施设计中考虑不周到的地方。通常线缆生产厂商将给出线缆的最小弯曲半径和最大拉力等指标。在布线的国际标准中,对走线管道的长度、内部弯曲半径等都有严格的规定。线缆布设时还必须时刻注意线缆的长度不能够超过规范要求,这个长度包括水平主干布线长度和所用跳线长度。一条线缆布设完毕后,应该立刻用测试仪进行测试,不要等全部线缆布设完工后再进行测试。仪器上的基本链接(basiclink)测试就是供施工单位在布设线缆过程中进行测试用的,而通道(channel)测试是在布线系统整体验收时使用的。网络的转接点往往是网络中潜在的薄弱环节。转接点通常为线缆插座,用户设备通过跳线从这里连接网络。插座的位置和安装质量等在布线设计中有严格要求。

(7)特别关注光纤布线。

由于光纤布线施工的技术要求比双绞线布线更高,施工部门和网络建设部门应该对它给予特别关注,并且掌握光纤连接的有关基础知识。光纤在连接上主要有永久性连接、应急连接和活动连接。应根据需要选择适当的连接方法。

光缆的布设方式与电缆基本相同或相似。在建筑物内部采用暗敷管路或线槽内布设,一般不采用明敷。在建筑物外的布设方式与电缆相同。考虑到光缆的通信容量大、性质重要和线缆材料的特殊性,应以在地下电信管道中穿放为主,达到通信线路地下化和隐蔽化的要求。

(8)注意布线系统的防火。

当建筑物普遍引入结构化布线系统后,如果布线系统的防护层材料使用不当,会对建筑物的安全造成很大隐患。结构化布线多使用各种塑料材料,其燃烧值都很大,当温度过高时,容易引发火灾。为了减少发生火灾时的损失及对人的危害,在布线实施时应该尽可能考虑选用防火标准高的线缆。对于聚氯乙烯pvc线缆,由于燃烧时有毒性气体氯分子产生,尽量不予使用。

(9)重视屏蔽布线系统的接地问题。

如果选择了具备屏蔽功能的结构化布线系统,必须有良好的接地措施。屏蔽布线的接地应符合有关标准规定。

(10)重视插接件环节。

在结构化布线的各个环节中,最脆弱的部分是插接件环节。双绞线的双绞结构被破坏并被挤压在一个很小的空间,线对之间彼此交叉或跨接,平行地推入接头,通过压接工具,固定导线的同时也破坏了金属结构,从而带来阻抗的变化,影响回波损耗。

(11)重视跳线。

跳线是在整个结构化布线中最经常被触及和变动的部分,它们处在发送信号能量最强的位置和接收信号能量最弱的位置上。很小的阻抗变化就会带来3%~4%的反射,链路末端到链路中间的反射是对传输信号造成破坏的最主要因素之一,同时对近端串扰也会有影响。在实际布线中跳线经常被随意地使用,如在桌椅之间的缠绕,强力拖拽或被重物挤压等,这些都会对跳线造成永久性损伤。

答:在布线系统测试验收中,有些布线施工单位使用的是像网络通断测试器那样的简单测试工具,测试时网络连通灯一亮,就认为网络没有问题,线缆安装合格,这是不可取的。这种测试只能说明网线接对了且没有断路。我们知道,计算机网络工作时要使用高速度承载很大的信息流量,对通信线缆的要求非常高,衰减、损耗、速率和抗干扰都有相应的规定。通常结构化布线工程应遵循的标准如下。

(1)国际商务建筑布线标准(tia/eia568a与tia/eia568b)。

(2)国际商务建筑通信基础管理标准(tia/eia606)。

(3)国际商务建筑通信设施规划和管路铺设标准(tia/eia569)。

(4)建筑与建筑物综合布线系统工程设计规范。

网络布线合同书篇八

甲方:

地址:

电话:

乙方:北京富贵时代网络科技有限公司

地址:北京宣武区天宁寺东里甲24号

电话:******

下列合同附件与本合同具有相同的法律效力。

1、设备清单及报价

2、工程实施中的补充文件

1、甲方:

乙方:北京富贵时代网络科技有限公司

2、技术资料:指本合同附件所列的全部系统合同工程图纸和相关资料,报价资料等。

3、不可抗拒力:当合同延误是由于战争、地震、水灾、火灾、暴风雨、雪灾等国际惯例认可的人力不可抗拒因素造成的,不管这种延误是发生在双方同意的合同完成日之前或之后,双方都有免除合同责任的权利。

1、提供总体平面图、各层弱电平面图纸,以便乙方作进一步的深化设计。

2、提供乙方现场施工用电、用水和临时仓库等方便。

3、提供乙方与其他施工单位的协调配合工作。

1、乙方必须根据合同文件所规定的合同工程承包范围设计、施工及验收规范进行合同工程管理、协调、进度控制及在合同工期内完成所有的合同工程设计和施工,同时全面负责有关施工管理、直至合同工程竣工交付及缺陷保修完毕,并应在各方面达到国家和本合同规定的验收规范的标准。

2、乙方须对本工程实施管理、协调和进度控制。全面负责整个承包工程的进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作,编制施工组织设计,及时向甲方提供整个工期月工程进度计划。

3、根据施工总进度计划及时提出合理的实施计划,并按计划与装饰施工进度安排相衔接。

4、乙方必须按有关工程文明施工管理(暂行)规定进行施工,保证施工现场清洁,达到工完料清的文明施工要求。由于乙方原因引起的安全和工程事故,原则上全部由乙方负责。

5、乙方具体承担的工作范围:

(1)施工安装调试;

(2)施工进度及其他事项协调;

(3)施工技术问题的处理和管理;

(4)施工过程的质量管理;

(5)施工过程的安全管理;

(6)竣工资料的编制;

6、乙方具体承担的工作内容及材料:

1、本系统的技术设计依据为建设单位提供的图纸文件等用户需求文件。

2、本系统的最终施工图纸、竣工图纸等资料将作为本合同的附件,具有法律效力。

1、设备范围

经过甲方确认的设备清单及报价将作为本合同的附件文件。

2、设备运输

乙方的设备到货地点为本工程的工地现场。

3、设备变更

本系统的所有设备变更必须经过甲方和乙方的审核批准,并及时办理变更手续。

4、仓储

甲方为乙方提供必要的设备材料仓库。

1、本合同签定生效后,乙方施工队伍即可进驻现场。

2、甲方任命 为驻施工现场的总代表,乙方任命 王振伟 为驻施工现场的总代表,行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。

3、进场人员必须遵守现场施工管理条例。

4、乙方的施工必须遵守相关的施工工艺规范和施工工艺文件,按照施工图进行施工。

5、乙方的施工必须遵守现场工程安全及文明条例。

6、乙方的施工流程必须服从现场的统一协调和管理。

1、验收标准:

(1)乙方在深化设计中制订的并且经过甲方确认的最终系统报价,该文件为本合同的附件。

(2)甲、乙双方共同验收

2、检查和返工:

乙方必须接受并配合甲方对本工程的检查检验,为检查检验提供便利条件及时间,并按委派人员的要求进行返工、修改,承担由于自身原因导致返工的费用。

1、本系统的工程施工日期**年8月 日,工期为 天完成。

2、若乙方未能在本合同文件指定的竣工日期或任何允许延长竣工工期期限内竣工,则乙方应向甲方支付每逾期一天合同总造价百分之0、2的罚金,甲方在应付款项中予以扣除。

3、如遇下列内容,乙方就延误工期的内容和因此发生的经济损失在2天内向甲方提出书面报告,甲方在收到报告后3天内予以确认,逾期不回复,乙方可以视为报告已被确认。

(1)现场条件不能保证乙方正常施工;

(2)双方无法预见的因素,对乙方施工进度确实造成严重影响的;

(3)甲方同意给予顺延工期的其他情况;

(4)不可抗力:指因战争、动乱、自然灾害等因素确定对工程造成影响的。

1、最终合同金额为人民币: 元整(rmb: 元)。

1、双方确定工程实施方案后,甲方需预交工程款: 元。作为工程预付金;

2、工程竣工后5个工作日内,甲方支付乙方剩余部分: 元。

3、如竣工10日内甲方未支付剩余工程款,乙方将以天为单位,每日向甲方收取工程总价1%的滞纳金。30日内仍未支付剩余工程款,乙方有权将工程所安装材料及设备拆回,甲方并赔偿乙方损失。

1、工程完成后乙方为甲方免费提供一年的'工程维修。

2、对提供的交换机等设备。一年内免费维修服务。

3、对本工程以外的其它设备及线路等需要维护维修,安装调试另行收取相关费用。

4、工程结束后在日常维修中遇到:并非是乙方工程质量所造成的故障。()如:人为损坏,甲方擅自改变线路或设备配置等。甲方将终止一切保修服务。

5、工程完工后如甲方要求改动,调整线路及设备等需收取相应人工费。

1、因合同产生的任何争端或纠纷双方均应以互谅合作的精神协商解决。

6、任何与合同有关的争端或纠纷,如果不能通过协调解决,可向有管辖权的人民法院提出仲裁。

1、本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。

2、合同的变更必须经过双方协商同意,如果在合同执行过程中对合同文件的具体措辞,条款或章节的任何修订或补充,必须经过各方协调后书面同意并由各方授权代表签字盖章后正式生效。

3、合同的生效与终止:本合同自双方代表签字盖章之日起生效,在竣工验收后、甲方付款完毕,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。

甲方法定代表(或授权代表)

签名:

签字日期: 公章:

乙方法定代表(或授权代表)

签名:

签字日期: 公章:

网络布线合同书篇九

甲、乙双方经多次讨论、友好协商,本着平等、互利、互惠的原则,就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成,特签订本合同。

甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。

一、验收时间。

2.验收内容:按甲方要求连通各个网络及电话节点。

二、结算方式及期限。

1.合同签订时,甲方支付给乙方合同总额的_________%作为预付款;

三、双方责任和义务。

甲方:

1.按照合同约定,按时支付相应费用;

3.按照合同(及附件)约定的内容进行工程验收。

乙方:

2.严格按照合同(及附件)约定,对甲方有关人员提供咨询等服务,并保证按期圆满完成网络布线工程。

四、违约责任。

2.乙方若不能按合同约定的时间、内容和要求交货、完成系统,视为违约。拖延一天,乙方支付合同总额的1‰作为违约金;拖延十天以上,每天处以本合同总额5‰的违约金。

五、布线设备名称、型号、数量、金额________。

六、合同总额_________。

七、合同的变更与解除:

1.如发生不可抗力事件,本合同自动解除;

2.本合同未尽事宜,由双方协商解决;

3.如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。

八、如有纠纷,由双方协商解决。

九、合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方代表签字之日起生效。

甲方(公章):________________。

授权代表(签字):____________。

_________年________月_______日。

乙方(公章):________________。

授权代表(签字):____________。

_________年________月_______日。

网络布线合同书篇十

甲、乙双方经多次讨论、友好协商,本着平等、互利、互惠的原则,就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成,特签订本合同。

甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。

一、验收时间:

2.验收内容:按甲方要求连通各个网络及电话节点。

二、结算方式及期限:

1.合同签订时,甲方支付给乙方合同总额的_________%作为预付款;

3.对于本合同约定内容之外的应用需求变化,可由双方协商,根据本合同的补充条款,视工程的工作量免费或另行收费。

三、双方责任和义务:

甲方:

1.按照合同约定,按时支付相应费用;

3.按照合同(及附件)约定的内容进行工程验收。

乙方:

2.严格按照合同(及附件)约定,对甲方有关人员提供咨询等服务,并保证按期圆满完成网络布线工程。

四、违约责任。

2.乙方若不能按合同约定的时间、内容和要求交货、完成系统,视为违约。拖延一天,乙方支付合同总额的1‰作为违约金;拖延十天以上,每天处以本合同总额5‰的违约金。

_________。

六、合同总额。

_________。

七、合同的变更与解除:

1.如发生不可抗力事件,本合同自动解除;

2.本合同未尽事宜,由双方协商解决;

3.如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。

八、如有纠纷,由双方协商解决。

九、合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方代表签字之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

授权代表(签字):_________授权代表(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

网络布线合同书篇十一

甲、乙双方经多次讨论、友好协商,本着平等、互利、互惠的原则,就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成,特签订本合同。

甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。

一、验收时间:

2.验收内容:按甲方要求连通各个网络及电话节点。

二、结算方式及期限:

时间:____________________。

网络布线合同书篇十二

乙方自合同签订之日起,既与甲方建立起了合同约束关系。

在合同期内:

1.甲方负责向乙方提供网络电话的通话服务,保证乙方的正常通话服务。

2.在通话服务出现故障时,如果是乙方硬件及网络故障,由乙方负责;如果是甲方的通讯故障,乙方有权要求甲方做出合理解释。

3.甲方负责乙方网络电话硬件设备的维修工作(维修标准执行中国消费者协会制定的维修三包规定)。由于客户人为因素或操作不当造成产品损坏不在包换、保修范围之内,即包括以下情况:

(1)产品有明显的摔/碰、破损或断裂,机壳有明显拆卸痕迹的。

(2)电路有焊接痕迹或水侵、霉变造成设备损坏的。

(3)电源连接错误(包括使用非原装电源)的。

(4)供电电压不正常造成的供电电源损坏的。

4.如因任何软硬件故障或网络设置问题影响乙方正常使用时,甲方均应在48小时之内上门维护(限_________地区)。如因乙方电脑或系统原因,双方协商另行酌情收费。

5.如因第三方或人为不可抗拒的原因影响使用的,甲乙双方协商解决。

6.甲方宽带网络电话产品,实行7天保换(人为故障、外观损坏除外);一年免费维修;三年有限保修的原则。

7.甲方每月应向乙方提供乙方详细话费清单或网上即时查询服务。

8.甲方有权利及义务向乙方通报乙方预存话费的使用情况及督促乙方及时预存话费。避免影响乙方正常使用。

9.乙方须按规定向甲方指定的帐户内预存通话费,用于支付乙方端口月租费及通话产生的费用。

10.乙方的预存话费如果不足以支付乙方使用网络电话所产生的端口月租及通话费用时,甲方将终止通话服务。并及时通知乙方预存话费。

11.当乙方预存话费到帐后24小时内甲方将为乙方重新开通服务。

12.如因乙方原因中断服务的,自中断服务之日起,合同自动解除。甲方为乙方保留网络电话号码及端口的期限为2个月。

本合同壹式贰份,甲乙双方各壹份。合同自签字之日起生效。

甲方(签章):_____ 乙方(签章):_____

公司地址:_________ 公司地址:_________

联系人:___________ 联系人:___________

电话:_____________ 电话:_____________

_____年____月____日 _____年____月____日

网络布线合同书篇十三

6月20日,深圳市质量技术监督稽查大队与广东省总队展开联合行动,查处了一个涉嫌生产加工假冒产地、注册商标的双绞线地下窝点。

这个窝点位于深圳市龙岗区坂田工业区一200平方米的仓库内,当执法人员到达时,几名工人正在用简易的压线钳、剪刀等工具,在两张五六米的工作台生产加工各式各样的电线电缆;而现场则堆积了注册商标“systimax”和“amp”的双绞线十八箱共一万多米。

“这几年来困绕布线行业的首要问题就是伪劣产品和工程。”不只一位业内人士向记者发出这一感慨。6月,上海市质量技术监督局对市场上销售的线缆产品进行了抽查检测,60%以上的产品不合格;初,广州质量技术监督局对60多家学校、医院、机关和事业单位网络综合布线产品质量抽查合格率仅为15%。

“伪”线恐怖。

网络集成商赵先生告诉记者,网络综合布线产品中的假货主要集中在五类和超五类线,或是以三类四类假冒五类和超五类线;或者以杂品牌或三无产品假冒名牌。“这些假冒伪劣产品非常恐怖,给用户造成的损失与危害往往无法评估。”赵先生说。

首先,假冒伪劣产品使得整个网络布线工程不合格,这种不合格所造成的巨大损失要随着时间的改变才会凸显出来。

一年前,molex企业布线网络部大中华区经理叶春辉曾经向记者表示,假货考验中国布线市场应用承受力的时刻即将开始,真正爆发是在后。

网络布线合同书篇十四

这种情况最近可给我带来了麻烦。你可以看看数据中心布线噩梦,到底有多恐怖。由于工作地点的变更,我需要把自己的办公设备连同原地点处的数据中心迁移到另一栋建筑中。看着同事们热火朝天地忙于迁移工作的各项内容,我却对自己手头要做的种种体力劳动一筹莫展。

这段经历——除了令人无地自容的尴尬之外——让我开始为企业中各区域的布线问题寻求解决方案。

随着我们对布线工作的要求越来越高,具体实施步骤也变得愈发严格。完美处理cat 6a线缆的难度自然是远远高于排布旧有cat 5线缆的,整个过程不仅容错率更低、工具要求更高,相关测试仪器带来的成本也在急速攀升。

这一现状在企业中也同样存在。rj-11电话正在逐渐消失,取而代之的是依托于cat 5(至少是cat 5)的ip电话。光纤通道也在不断发展,甚至连usb也已经更新换代了几次,这都是我们需要紧跟的趋势。

为基础设施配备各种类型的光纤、双股传输线、无限带宽技术等等以及融合网络启动都具有相当深远的意义。

现有的各类布线方案主要目标是为众多彼此竞争的连接器提供支持,然而这方面的需求正逐渐减少。举例来说,无限带宽技术在以太网上仍然存在数据吞吐量与延迟方面的局限,但像英特尔这样的企业正埋头钻研,希望为这项技术带来充分的发挥空间。

根据我个人的猜测,从现在开始再过两个更新周期,以太网规格将淡出人们的视野。光纤通道在这方面堪称成功的典范。时至今日,它已经被广泛地视为比以太网更为优越的传输方式。

当下,以太网规格扩展性更强的观念已然过时。我们的下一次网络升级很可能将包含各类附属产品而无需支出额外的费用。

以太网自身的高性价比是长大以来维持其霸主地位的主要因素,因为它使用的是标准的`铜缆。通过这些线缆,我们可以支撑起自己的电话系统、面向客户的网络、存储机制以及服务器连接器等。

这里我要说回之前提到过的融合型网络。其优势在于简单化:一套物理设备、一块网卡、一台交换机、一纸供应商合同以及一系列昂贵的线缆检测工具,这就是融合型网络的全部内容。

融合型网络,无论它是好是坏,终归代表着未来

从业务终端的角度来看,基础设施的布线工作算得上重大投资项目。企业拥有者们对于为每套系统进行升级并将原有线缆全部剔除显然没有任何兴趣。

在接下来的十到十五年中,铜线缆的主导地位仍是毋庸置疑的。但在其后的时间中,我会为看到这些旧有体系的淘汰而拍手称快。

正如软盘驱动器或是并行端口,光纤通道的大规模普及仍然需要时间。许多企业都在线缆方面投入重金,并希望现行机制能够长久发挥作用。

但直言不讳地说,显然不会有人打算兴建一套全新的光纤通道系统。它的局限性非常明显,而且即便能够存在十五年,光纤也绝对无法以任何方式成为时代的首选。但融合型网络,无论它是好是坏,终归代表着未来。

将在未来十五年中主宰每台计算机连接的线缆,将以我们即将选择的下一代cat-x为起点。

网络布线合同书篇十五

甲方:

地址:

电话:

乙方:

地址:

电话:

根据中《华人民共和国合同法》的有关规定,为明确合同双方的权利和义务,经双方友好协商,现达成以下条款:

1、产品的名称、数量、价格:

明细附后。

2、付款的时间与方式。

1、甲方在乙方完成甲方所要求的网络布线任务并验收合格后日内全额支付乙方合同的全部款额。

3、质量标准。

3.1、乙方所提供的产品保证为原厂原装新品。产品质量须与该厂的公开说明资料相一致,否则甲方有权要求退货退款。同时甲方保留追究其法律责任的权利。

3.2、乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。

3.3、乙方需就所提供产品,提供全套技术资料等必要文件。

3.4、在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题,乙方需要在1个工作日内给予响应,3个工作日内给予处理。特殊情况需要乙方提供备机给甲方。

4、产品售后服务。

售后服务协议。

1、在布线系统验收合格后一年内,因综合布线系统设备质量问题发生故障,由乙方免费更换。

2、我公司将做到在接到客户通知后24小时内到现场,属于工程施工的故障,当时处理,如是产品的原因,要做到积极为用户设想,主动与供货商联系,把产品原因当作工程施工的原因来处理,工程完工一年以后,可提供收费服务,只收维护材料款。

5、违约责任。

5.1、除不可抗拒事件,任何一方不得违反本合同条款。

5.2、如发生交货日期延迟,乙方每延误一天交货需按合同总额的千分之五向甲方支付违约金;甲方不得拖欠乙方货款,如甲方没有按期支付,每延误一天需按合同总额的千分之五向乙方支付违约金。违约金最多不超过合同总额的10%。

6、争议的解决:

凡因执行本合同所发生的争议,或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决,依照《中华人民共和国合同法》,由双方认可的仲裁部门解决或向人民法院起诉。

7、其他:

本合同一式贰份,甲乙双方各持壹份,具有同等法律效力。

合同附件与本合同具有同等法律效力。

本合同自甲乙双方签字盖章之日生效。

公司名称:

税号:

地址电话:

开户行及账号:

甲方:乙方:

签字:签字:

(盖章)(盖章)。

日期:日期:

综合布线系统的设备与线路安全。

网络布线合同书篇十六

甲、乙双方经多次讨论、友好协商,本着平等、互利、互惠的原则,就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成,特签订本合同。

甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。

2.验收内容:按甲方要求连通各个网络及电话节点。

1.合同签订时,甲方支付给乙方合同总额的_________%作为预付款;

3.对于本合同约定内容之外的应用需求变化,可由双方协商,根据本合同的补充条款,视工程的工作量免费或另行收费。

1.按照合同约定,按时支付相应费用;

3.按照合同(及附件)约定的内容进行工程验收。

综合布线系统的设备与线路安全。

网络布线合同书篇十七

编者按:此前,大家会把无线办公当作一种时髦,例如在咖啡厅里上网聊天,在机场大厅里用无线笔记本电脑摆pose。现在,无线应用已经开始深入到了各种各样的企业应用中,在某些企业企业网络综合布线应用中,无线应用甚至起到了替代有线网络的工具。

有些企业,特别是销售型的大企业,员工的办公位置不太固定,例如一个销售项目经理在一天中可能会有80%的时间在不同的地点开会(内部开会、会见客户、同事单独交流等),无线接入已经成为他必要的办公手段了。再如,如何让老式酒店在不改变房屋建筑,不外布线的情况下,实现网络覆盖呢?无线网络就是较好的解决办法。而在大面积的野外油田,如何才能低成本、高效地建设网络监控、管理系统呢?无线网络则比有线网络效果好很多.....

对于无线办公,有些人还是存在不信任问题,认为它不专业、不安全,在企业应用中,往往不会涉及到企业的关键业务,不会左右企业的经营效率。事实上,对于多数企业,的确如上所说,无线接入不会涉及到企业的关键业务,不会左右企业的经营效率。

现在,我们深入分析一下无线应用的企业需求:

对于有些企业来说,特别是销售办公等部门,有以下几个比较重要的无线应用需求:

1、公司会议/培训/讲座。

公司的各种会议,可能是内部的例行会议,或是和客户的谈判等,会议室的笔记本电脑可以无线登录到公司的网站,或是到internet上引经据典,或是员工之间共享文件。可以通过无线的方式轻松实现。

2、临时工作小组。

公司就某个项目成立一个临时工作小组,小组成员在一起工作直至该项目结束,也许是几个月的时间。小组成员连网的事可以交给无线网,不需要基站,无线网卡之间可直接实现互连。

3、外来工作人员进驻。

分公司的工作人员到总部汇报工作,接受培训,或是审计公司到公司做审计,这都需要连接到公司网络上,方便工作的开展。有了无线网,可以不打搅本公司工作人员的正常工作,而又很快地实现上网。

从上可见,一般相对比较大的企业的无线需求强一些,小企业的无线需求小一些。对此,d-link的无线产品经理潘恒分析到:“小企业由于规模小,人数少,员工的办公位相对稳定,因此,移动上网的需求弱一些。从d-link的销售数字来看,中大型企业的无线销售就比去年有了很大增长,而小企业则少一些。”

酒店方面,其实是无线市场的一个较好的突破口。例如netgare方面表示:“一些五星级酒店等的宴会以及客房的要求是国际化的,会议中也有网络的需求,无线的覆盖变得势在必行。”

在装修好的酒店中,当它需要开始部署网络系统时,如果重新企业网络综合布线会影响整个环境,并且企业网络综合布线成本比较高。而使用无线网络则可以尽量不影响装修并节省开支,使得安装使用非常方便。只需要通过有线+无线ap的适当部署,就可以实现全范围上网。

其实,对于无线酒店还有一种好办法,通过一种同轴电缆无线信号混分器,让无线信号可以通过酒店的有线电视网络进行传输,将无线网络信号与有线电视信号做一个分享。这样,酒店的每一间客房都可以享受无线网络的便捷了。

此外,在空间很大地方,例如,大面积的野外油田、公园、大学校园(操场)、小区、机场,无线方案无疑是较好的解决措施。不管从企业网络综合布线成本,维护管理等各个方面,无线网络都优于有线网络。此时,我们可能就需要引入无线交换机、多个ap桥接功能、无线网状网mesh技术了......

网络布线合同书篇十八

离开了学校,告别了学生生涯,开始了一直追寻的工作生活。第一次来单位实习,对这里的一切还很陌生。学会去适应它,是一种锻炼自我的过程。第一周的工作生活过的总是充满好奇的。

第二周的工作渐渐的开始步入正轨了,现在也开始做一些事了,很少向外跑,因为现在才发觉自己对这个城市认识的太少了。好多的路都是不认识的。现在大部分的时间都是在店里做些事。当什么都不做时,总高傲的.以为自己什么都会,可是当真的做的时候才发觉原来自己什么都不会,理论与现实的差距真的很大。这星期做的做多的一件事就是装系统了,当自己真的装时才发现学校的知识也太死板了,曾经装系统时因为都是我们自己的电脑,买来时都是分好区的,从没想过分区的事,当一台裸机放在我面前时竟然是别人教我怎么完整的装系统时,自己真的觉得好丢。

网络布线合同书篇十九

买受人(甲方):联系人:

出卖人(乙方):联系人:

甲方向乙方定购如下产品种类,型号,数量,单价,总计金额。

压力(n/100mm)——弯曲半径,——。工作温度——质量标准:按照产品原制造厂标准。技术参数符合国家标准。

验收标准:

第二条出卖人对质量负责的条件及期限:详见产品清单,期限从货到验收合格之日起计算,(验收日期:货到两日内)产品质量保障20年。

第三条包装标准、包装物的供应与回收:按标准包装,不回收。

第四条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:产品检验数据报告等。

第五条合理损耗及计算方法:无。

第六条标的物所有权自交付时起转移,甲方开始使用视为验收合格并交付给甲方。

第七条交(提)货地点、方式:甲方所在地-或甲方指定国内城市地址,出卖人(乙方)发货,运输保险由乙方负责。

第八条运输方式及到达站港和费用负担:汽运,费用由出卖人(乙方)全部承担。

第九条检验标准、方法、地点及期限:货到两日内甲方自行组织,甲方在货到二天内应传真产品验收报告及数量给乙方.如未传真,示为默认产品质量及数量合格。

第十条成套设备的安装与调试:无。

第十一条乙方保证所提供的光缆产品质量符合或优于技术规范,并做到优质服务。甲方同意按照合同技术规范接受产品并按照付款条件支付货款。

第十二条结算方式时间及地点:

合同签订甲方即付总计合同金额的左右金额:计万元。

其余货款:在货到后个月内付清。

第十三条违约责任:

1.双方均应遵守上述条款,若未按上述条款执行将被视为违约。

2.合同生效后任何一方终止合同(不可抗力的外因除外),终止方按合同总金额的20%赔偿给被终止方。

3.如产品不能满足买受人预先要求的产品质量要求,出卖人应按买受人要求维修或换货,在使用过程中如因产品质量问题给买受人造成损失的,由出卖人承担相应责任,并按买受人要求采取补救措施直至合格。责任金额一般不超过总合同金额的30%。

4.如买受方末在合同约定时间内付款,则按合同应付余款的每日千分之五违约金计算作出赔偿,如出卖人末在合同期内按时交货,则也按合同应交付货物金额款的千分之五违约金计算作出赔偿。

第十四条乙方保证所提供产品为f-net原厂正规产品,并保证按原厂产品保修条款进行质保。

第十五条解决合同纠纷的方式:协商解决,协商不成,由原告在所在地的人民法院提起诉讼。

第十六条合同自签字并盖章起生效,一式四份,双方各执两份,传真与原件同时有效。

第十七条其它约定事项:

第十八项:

买受人(甲方):(盖章)出卖人(乙方):(盖章)。

订货单位:供货单位:

单位地址:单位地址:

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

委托代理人(签字):委托代理人(签字):

电话:电话:

传真:传真:

邮政编码:邮政编码:

日期:年月日日期:年月日

网络布线合同书篇二十

甲方:

乙方:

甲、乙双方经充分协商,就乙方向甲方承包网络升级改造工程事宜达成一致意见,特订立本合同,双方共同遵守。

(一)网络升级改造工程造价:

本工程总金额合计人民币:________元(大写:________元整)。合同总额为包工包料及含税价格。

(一)合同签订后________个工作日内,乙方安排人员操作。

(二)工程完工并经甲方验收合格后________个工作日内,甲方向乙方________次性付清。

签订合同后________个工作日内完工,并达到验收合格标准。

(一)乙方保证本工程所使用的货物品质、规格符合合同规定及国际、国家商品检验标准。

(二)本工程自竣工验收合格之日硬件质保期为________年,售后免费服务期为________年(易耗品、人为和不可抗力除外)。

(三)在保修期内,因安装或设备本身质量问题而导致系统无法正常使用的,由乙方负责免费上门维修、更换,并确保更换的设备和部件均是原设备制造厂家的产品。

(四)硬件质保期后出现故障,或保修期内因不可抗力、甲方使用不当等原因,造成系统无法正常使用的,乙方应提供维修服务。维修仅收取零部件成本费,不另收人工费用。所有零部件可以通过乙方或甲方自行在市场上竞价采购。

(五)乙方服务承诺:工程系统出现故障后,乙方接到甲方通知后,应在________小时内响应,________小时内抵达现场维修,________小时内排除故障。否则,每逾期________小时,由乙方向甲方支付违约金________元。同时,乙方应在________小时内为甲方提供免费应急设备,以保障故障处理期间甲方利益不受损失,否则,由乙方赔偿由此给甲方造成的损失,并按每逾期________小时________元的标准向甲方支付违约金。乙方应为甲方免费进行软件升级并提供最新咨询;免费提供设备的使用说明、安装手册、维修手册和相应质检手续证明文件,否则,由乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

(六)工程竣工验收合格后,乙方在甲方地点,免费培训________人,使其掌握整个系统运行及操作规范,熟悉系统的保养、维护和相关技术。

(一)合同履行期间,甲方应积极履行协助义务,会同乙方共同为合同的履行创造便利条件。

(二)施工期间,甲方应派相关负责人员对工程进度、施工质量进行监督和检查,如发现问题必须及时通知乙方并要求整改,保证工程进度和施工质量符合双方订立的指标。

(三)安装调试完毕后,甲方须在________个工作日内组织工程验收。

(一)本工程所安装的主要设备及全部零部件均由乙方出资购买。乙方应严格按照合同附件规定的产品品牌、型号、规格进行购臵。未经甲方许可,乙方不得自行决定更换清单中列明的'物资;乙方确保其购臵的物资符合甲方工程的特定要求和用途及适合于工程的整体设计及国家相关标准、规范的要求。

(二)乙方必须依照合同规定的期限、按照合同设计方案进行工程施工和调试,并定期向甲方汇报施工情况和工程进度,甲、乙双方保持紧密的沟通和联系,保证工程如期完工。

(三)保证施工对周围环境的影响应符合有关环境保护法律、法规的规定。在施工的同时应保证施工安全、用电安全,并确保符合有关用电规定,保障施工人员的生命、健康以及财产安全。施工期间出现任何事故由乙方自行承担全部责任,甲方不负任何责任。

(四)乙方必须在规定期限内按照设计方案要求施工完毕并达到验收合格标准,否则,每延迟________日,由乙方按合同总额日千分之________向甲方支付违约金,并由甲方自工程款中扣除,如果因为甲方原因造成工程不能正常验收的,乙方不予赔偿。

(五)若乙方提供的产品或施工质量达不到到本合同约定地要求,乙方除负责退、换货及返工至验收合格外,导致甲方无法使用的,由乙方按照合同总价款的________%向甲方支付违约金,并赔偿由此给甲方造成的一切损失,造成工程逾期的,仍应承担逾期违约责任。

在发生所供设备的质量、售后服务等问题时,甲方有权直接向乙方索赔,签订必要的书面处理协议。如协商开始____天内仍不能解决,可向________仲裁委员会申请仲裁或向________人民法院提起诉讼。

本合同一式________份,甲乙双方各持________份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方(盖章):

法定代表人(签字):

联系电话:

开户银行账号:

签署时间:________年________月________日。

乙方(盖章):

法定代表人(签字):

联系电话:

开户银行账号:

签署时间:________年________月________日。

网络布线合同书篇二十一

委托方(甲方):

承建方(乙方):

经双方协商,订立合同如下:

1、甲方同意乙方来承建甲方的网络工程,在承建过程中,乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试,甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。

2、经双方协商,乙方的施工开始日期为____年____月____日,交工日期为____年____月____日。

3、网络工程项目明细:

甲方局域网布线由第三方承包商承建,乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。

在第三方承包商布线及测试完成的前提下,乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作(不包含网络布线和线路测试)。

线路故障引起的网络问题由布线承包商解决,不在我公司责任范围,设备故障问题在我公司责任范围内,由我公司解决。

甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费(网线,交换机,路由器)。

乙方对其销售的产品提供____年质保(交换机),对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起____年。(硬件保修____年,人为损坏无质保)对保修范围内的硬件,乙方不收取任何费用。

对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围,对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作,但要收取相应的人工费。

合同报价见附件“网络工程报价明细”。

合同签订之日,甲方向乙方预付工程总价的____作为订金,设备到达后付给乙方工程总价的 设备款,余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。

合同自甲乙双方签定之日起生效,合同期自签订之日起至交工之日起一年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币____元。

本合同未尽事项和条款,由甲乙双方协商解决。

本合同如有争议,由双方协商解决,协商不成,交由____人民法院解决。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签署之日起生效。

甲方:乙方:

甲方代表:乙方代表:

地址:地址:

邮编:邮编:

电话:电话:

开户行:开户行:

帐号:帐号:

年月 日 年月 日

网络布线合同书篇二十二

法定代表人:______。

住所:______。

联系电话:______。

承包人(全称):______。

法定代表人:______。

住所:______。

联系电话:______。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定,并结合本工程实际情况,甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见,并定立本合同,以资共同遵守。

第一条工程概况。

1、工程名称:______。

2、工程地点:______。

第二条工程承包方式。

第三条工程期限。

在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。

若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。

第四条合同的价款。

2、本工程总价为最终结算价,合同履约期间,合同总价不做任何调整。

第五条甲乙双方的责任和义务。

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:

(1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约_________米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)。

(2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。

第六条工程质量标准。

工程质量不符合设计要求、质量不合格的、甲方可要求乙方停工和返工,返工费用由乙方承担,工期不顺延。

乙方按协议规定完成合同内全部工作,整理齐全竣工资料后可向甲方提出竣工验收要求;甲方收到乙方竣工验收单后3日内应组织相关部门进行验收,超过3日不组织验收,视为甲方验收合格,验收按国家规定程序办理,自有关主管部门签发验收单之日5天内将工程移交给甲方,移交后甲方方可使用。

第七条工程价款的支付方式。

1、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内,承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容,进行工程竣工结算。

2、办理工程价款竣工结算的一般公式为:竣工结算工程款=预算(或概算)或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额-预付及已结算工程价款-保修金。

3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金,发包人从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金,质量保证金为___________________________________元(人民币)____________元(人民币)。

第八条工程材料的提供。

整个弱电工程采购部分包括:除综合布线工程所用的交换设备及ups配电工程中所用的ups主机由甲方采购外,其它材料和主材由乙方统一采购。

第九条工程的验收。

工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

第十条维修期限。

1、保修期限自验收合格之日起_____个月;

2、质保期内发生保修情况,乙方应在甲方或用户通知的4小时内指派专业人员到场维修,如乙方未能按时到达现场,甲方或用户有权自行或雇请第三方进行维修,所发生的费用从乙方的质保金中予以扣除,不足部分,甲方有权向乙方追偿。

第十一条违约责任。

乙方工程质量不符合合同规定的,负责无偿维修或返工,由于维修、返工逾期交付及延误工期的,按合同总价的3%偿付逾期违约金。

第十二条争议的解决。

合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,可直接向人民法院起诉。

发包人:______(公章)。

委托代理人:______。

电话:______。

传真:______。

开户银行:______。

账号:______。

邮政编码:______。

______年___月___日。

承包人:______(公章)。

委托代理人:______。

电话:______。

传真:______。

开户银行:______。

账号:______。

邮政编码:______。

______年___月___日。

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/16787650.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档