学习是一种持续不断的过程,只有不断学习才能不断进步。对于那些与常规不同但又无法用已有分类描述的情况,我们应该如何对待?那么我们一起来看看以下的案例分析吧,或许能给我们一些启发。
银行居间协议篇一
甲方(委托人):
联系电话:
身份证号码:
乙方(受托人):
联系电话:
身份证号码:
甲乙方为了发挥双方优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依照平等自愿,互利互惠的原则,达成如下协议:
一、委托事项。
1、乙方接受甲方委托,负责就___________________________________________工程项目,引荐甲方和该项目的__________________________________直接洽谈,向甲方提供该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与_________________________________签订该工程项目承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与_______________________________________签订书面的工程承包合同。
二、乙方义务。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。
三、甲方义务。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和___________________________________所签的专业施工合同,甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方因按本合同约定,向乙方支付居间报酬,如果未及时支付,则逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、本项目居间报酬为__________________________________。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的_________________________________签订该工程项目施工合同后5内日支付________________,进场后5日支付____________________,剩余部分分_________次付清(每次支付___________________________________________)。
3、甲方可以转账或现金方式支付。
五、保密事项。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为,否则有利要求对方承担违约责任。
六、合同终止。
1、本合同签字生效后,如果至________年______月_____日,乙方仍未完成居间任务,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
七、争议解决方式。
1、如发生合同争议,双方协商解决。
2、协商不成提交当地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项。
1、乙方未经甲方同意不得将本合同委托事项转委托。
2、本合同未尽事宜经双方协商同意后签补充协议,补充协议与本合同有同等法律效应。
3、本合同一式贰份,甲方双方各执一份。
签订地点:签订日期:
甲方(盖章):乙方(签章):法定代表人或委托代理人(签章):
银行居间协议篇二
委托方(甲方):
居间人(乙方):
甲方因岳正军所属位于青川县曲河、桥楼等乡的林权、地权贷款业务,委托居间人(乙方)促成签订贷款合同(协议)并执行该合同或协议。
一、根据《中华人民共和国合同法》第426条之有关规定,对居间劳务人员本着有偿服务的原则,甲方承诺在该贷款业务办理成功后按照该笔贷款总金额的5%既人民币:元(税后)支付给乙方。
二、居间费的支付方式为甲方收到银行发放的贷款当日一次性付清;贷款业务在办理过程中所产生的中介公司服务费、工商代理增资费、评估费、资料费、差旅费等包括招待应酬的费用由甲方承担。
三、本《居间协议》不因甲方的企业法人或委托人代表人更替而失效,甲方在执行该业务合同的过程中产生的违约纠纷与乙方无关。
四、本《居间协议》具有与劳务合同、中介服务协议同等法律效力,如甲方不履行本承诺,居间当事人可向甲方追索或向有管辖权的人民法院提出强制执行等措施,甲方无条件放弃抗辩的权利,本《居间协议》至佣金全部付清后自动失效。
五、本《居间协议》一式两份,甲乙双方各执一份,生效后具有同等法律效应。
甲方:
乙方:
签订时间:年月日。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
银行居间协议篇三
一、总则。
1.甲方是按照中华人民共和国法律成立的、并依法享有期货经纪经营资格的独立的中国企业法人。
2.乙方是能够独立承担民事责任的中华人民共和国公民。
3.乙方愿意以居间人的身份,受甲方或客户委托为双方提供订约机会或其他推广业务。
4.甲方亦同意接受乙方以上的申请及提供的服务。
二、居间事项。
1.乙方在与甲方签订本协议后,甲方委托乙方推广甲方所经营的期货业务,向甲方推荐客户,并促成客户与甲方签订《期货经纪合同》。甲方有权根据国家规定及业务发展的需要对与客户签订的《期货经纪合同》做出调整,而无须事先通知乙方。
2.甲方对乙方所介绍的客户要认真负责。乙方须协助甲方收集及向甲方反馈客户在期货交易中所出现的问题。
3.乙方须接受甲方关于对客户资信等情况了解的要求,并予以协助。
三、酬金及支付方式。
1.乙方作为居间人为甲方介绍期货投资客户,客户统一签署由甲方出具的《期货经纪合同》,甲方按约定给乙方支付报酬。
2.酬金计算。
根据甲方与客户约定的手续费收取标准,扣除相关交易所手续费、风险准备金,甲方留存单边__________元/手(铜为万分之零点__________),余额返给乙方。
交易所推出的新品种,客户手续费收取标准及返佣标准双方另行协商。
3.酬金支付方式。
酬金按月以人民币结算。
5.乙方指定账户如下:
收款人全称:_________________________。
开户银行:_________________________。
账号:_________________________。
上述账户除非乙方书面正式通知甲方修改,均被视为有效账户。
6.税项。
乙方应得酬金中的应缴税项(含营业税及个人所得税),由甲方代扣代缴。
四、双方权利和义务。
1.甲方的权利和义务。
(1)负责客户的期货交易、结算、风险控制及保证金等事项管理;。
(2)依照本协议规定按时间向乙方发放报酬;。
(3)督促乙方严格履行本协议的各项约定,并拥有对发生违约行为的乙方暂停工作、缓发/扣除部分或全部酬金、不予续约或立即终止协议的权利。
2.乙方的权利和义务。
(1)依照本协议规定按时向甲方收取报酬。
(2)严格按照本协议规定履行义务,并接受甲方监督。
(3)遵守国家法律、法规、遵守并执行甲方制定的所有适用于乙方的规章制度以及甲方制定的客户收费标准。
(4)不得向其介绍的客户承诺盈利,并应正确阐述期货交易存在的风险。
(5)乙方应在本协议第二条约定的范围内向甲方提供居间服务,除非得到客户正式书面的授权,不得从事指令下达、资金调拨的行为;如违反上述条款,由居间人承担责任。
(6)非经甲方正式授权,乙方无权代表甲方与客户签署任何协议。
(7)乙方不得为客户提供集中交易场所,不得以期货公司的名义设立经营服务网点。
(8)乙方不得以不正当手段损坏甲方及甲方其他业务人员、居间客户的名誉,不得扰乱甲方及其他业务人员的正常业务秩序,不得开发甲方和其他业务人的已有客户。
(9)乙方要终止本“期货居间协议”、离开甲方公司,须提前30日通知甲方。如在相关行业流动继续从事期货居间业务,须得到甲方公司书面认可。
五、保密。
本协议任何条款、及本协议所涉及的客户的任何资料,均属于应该保密的信息,任何一方均负有保密义务。
任何一方未经对方书面正式许可,不能以任何理由,在任何场合泄露、披露本协议任何条款及本协议所涉及的客户的任何资料。否则,守约一方有权行使第七条所规定的权利。
六、其他事项。
1.乙方明白并同意乙方并非甲方的正式职工,不纳入甲方劳动编制,仅为独立承担责任的主体。乙方仅享有本协议规定的酬金,不享有劳动福利、保险等权益。
2.乙方不得以甲方职工、委托人或任何身份,代表甲方发表、签署任何文件、或承诺承担任何法律责任。
3.乙方签约前已经阅读并完全了解本协议及甲方各项相关业务资料,乙方同意并愿意遵守。
4.乙方同意甲方可根据市场情况及国家政策的要求对公司规章制度作相应调整,乙方在此承诺接受并遵守。否则,本协议将自提出异议时自动终止。
5.乙方指定的收款账户发生变更时,须提前3天书面通知对方,否则甲方仍然有权视为有效账户。
6.双方在本协议书上所确定的地点及联系方式,除非提前书面通知对方,均为有效联系地点。
七、违约责任。
1.在履行本协议过程中,任何一方均应履行本协议条款及甲方制订的规章制度,任何一方违约,守约方均可要求解除协议。
2.如果甲方延期支付酬金超过30天,乙方有权随时解除本协议,并要求甲方立即支付已经到期的酬金。
3.如果居间人在签订居间协议后,在协议管辖范围以外从事任何违法、违规或违约的活动,由居间人单独承担责任,订约公司方不承担任何连带责任。
4.提前解除本协议时,双方应该结清因为履行本协议产生的债权债务。否则,双方仍然应该遵守第四节第二款的约定的义务。
八、协议的修改/变更/补充。
1.非经双方协商一致,任何一方不得擅自对本协议的条款进行修改和补充,否则视为违约。
2.有关本协议的修改/变更/补充的书面文件,是本协议当然的附件,与本协议约定不同之处,具有高于本协议的法律效力。
九、争议的解决及管辖。
因本协议或履行本协议产生的纠纷,双方应友好协商。协商不成时,应向甲方所在地人民法院起诉。
十、生效条款。
本协议书双方签字生效,一式两份,具有同等法律效力。
甲方:上海_______________期货经纪有限责任公司。
(有权签署)。
乙方:____________________。
(有权签署)。
_____年_____月_____日。
银行居间协议篇四
委托人:(以下简称甲方)。
居间人:(以下简称乙方)。
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规之相关规定,经友好协商,本着互利互惠的原则,现就甲方委托乙方协助甲方在重庆市银行,申请总金额为1亿元(壹亿元整)的抵押贷款,达成如下协议:
1、委托事项:乙方经本合同授权委托或确认后,与银行及时沟通协调,协助甲方完善贷款所需资料及手续,并协助甲方申请到贷款。
2、万人民币(万元整);。
3、支付方式:甲方申请贷款的总额亿元(元整)中,其中,由甲方要求银行直接支付至乙方指定账户,剩余贷款支付至乙方账户,该笔款项不产生任何税费,乙方不承担该笔费用的任何还款责任,若该笔款项有税费及与银行产生债务关系,均由甲方负责解决,乙方不承担任何费用。若该笔款项导致乙方产生任何费用,甲方均应向乙方进行赔偿,赔偿金额为100万元人民币,(壹佰万元整)。
4、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,按下列方式解决:
(一)提交重庆市仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向重庆市南岸区人民法院起诉。
5、本合同一式贰分,双方签字盖章后生效。
银行居间协议篇五
甲方:身份证号:联系电话:
通讯地址:邮编:
乙方:联系电话:
通讯地址:
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,为保。
一、服务内容。
甲方以自己所购房产(房产坐落于房产证编号为:以下简称“房产”)向银行申请。
二、双方权利与义务。
1、乙方不得擅自修改、伪造甲方提供的与贷款有关的所有资料。
2、甲方应按贷款银行要求提供各种申请资料和文件,并保证这些申请资料、
3、甲方应按贷款银行规定,支付办理抵押贷款过程中的各种费用。贷款期。
5、如果银行不同意贷款,乙方退还甲方支付的服务费,但已发生的相关费用由甲方承担。由于甲方中途主动放弃贷款或故意伪造资料导致不能贷款的,视为甲方违约,甲方已支付的服务费作为甲方应承担的违约赔偿金,不予退还。同时已发生的费用由甲方承担。
6、如果银行实际批准的贷款金额与甲方希望获得的贷款金额下浮不超过20%,甲方必须按受,否则视为甲方违约;如果实际批准的贷金额与希望获得的贷款金额下浮超过20%,甲方可以选择放弃贷款,乙方退还甲方已支付的服务费,但已发生的其他应交费用由甲方承担。
7、如果乙方存在过失导致不能贷款的视为乙方违约,乙方将向甲方退还已支付的服务费。
8、其它补充约定:
三、效力与违约责任。
1、甲方与贷款银行设定房产抵押,并获得贷款之日,本合同自动终止。若本合同签定后,甲方的贷款申请未获得银行批准,甲乙双方终止本合同。涉及银行退费的问题按银行规定办理。
3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
服务合同模板。
银行居间协议篇六
甲方: 电话:
身份证号码:
乙方: 电话:
身份证号码:
甲乙双方经友好协商,签订本协议。
第一条:事项
甲方委托乙方办理银行存单质押贷款业务。甲方引进过来的资金必须真实合法有效的,乙方协助甲方办理银行存单质押贷款业务,贷款利息按银行利率执行,具体贷款期限以与银行协商为主,乙方协助甲方办理成功,收取 的中间费用.
第二条:报酬的支付
报酬支付方式及时间:办理成功后,应在 个工作日内一次性向乙方付完款。乙方不提供发票.逾期支付按中间费用的每天2%支付利息.
第三条:甲方的权利和义务
1. 积极配合乙方开展工作,提供一切办理相关业务原始资料,并保证材料的真实性。
2. 按本协议第二条约定向支付报酬。
3. 如果甲方与银行未达成协议,甲方不支付乙方任何费用。
第四条:乙方的权利和义务
1. 即时向甲方通报存单质押相关进展情况。
2. 按约定时间方式向甲方收取报酬。
3. 妥善保管甲方提供的资料,不得将资料另做它用。
第五条:协议的`变更及解约
本协议履行期间,需要变更条款内容的,需经双方协商一致,并签订补充协议;未经对方同意任何一方不得单方解除协议。
第六条:协议的生效和终止
本协议自双方签字盖章之日起生效,至甲方与银行签订正式合同生效.若因甲方原因资金未能到达银行,责任由甲方承担.
第七条:违约责任
本协议签订后,双方应本着诚实信用的原则履行合同义务,违约方应向守约方支付壹万元的违约金。
第八条:争议的解决方式
在合同履行期间发生争议的,双方应通过协商方式解
决,若协商未果可通过以下方式解决:
1.向(一般填写原告或被告) 所在地法院提起诉讼
2.向(一般填写重庆仲裁委员会) 仲裁委员会申请仲裁
第九条:本协议未尽事宜,由双方协商另行签订补充协议。
甲方:
签约时间:
乙方: 签约时间:
银行居间协议篇七
甲方:
法定代表人:
住所地:
联系电话:
乙方:
身份证号码:
地址:
甲、乙双方本着自愿、平等、互惠互利的原则,经甲、乙双方协商一致,双方经过友好协商,就甲方委托乙方进行银行贷款居间服务相关事宜,达成如下协议:
一、乙方为甲方联系银行,协助甲方向银行贷款提供居间服务。本协议期限为 年 月 日至 年 月 日。若本协议期满,则本合同自动解除,双方不负任何违约责任。如需续约,需另签订合同。
二、乙方协助甲方向银行贷款 元(具体贷款金额以乙方推荐的金融机构审批为准)。
三、费用
1、甲方按照贷款总额的 %(大写:百分之 )做为服务费(不含评估费等其它任何费用)支付给乙方。甲方与银行面签后,甲方应支付给乙方综合服务费的50%。在房管局办理抵押后、银行放款到帐的第二天由甲方支付乙方剩余的综合服务费。如甲方逾期支付,逾期一天按逾期总综合服务费金额的万分之五计算利息。
2、居间活动费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用,乙方完成委托事项的,居间活动费用由甲方承担。
非因乙方故意导致委托事项未完成或未在委托期限内完成的,乙方可以要求甲方支付必要的、合理的居间活动费用。乙方要求甲方支付上述费用的,应当如实列明,并出具相关票据。
四、甲方的权利义务
1、银行放贷后,甲方依约获得该笔融资贷款。但甲方应按银行规定用途使用贷款。
2、根据乙方的要求及谈判进展的需要,及时向乙方提供与项目有关的资料、信息及融资条件等。甲方向乙方提供的与融资有关的一切文件、资质、报表及陈述均是合法、真实、准确、完整的。如有虚假,所造成的法律后果由甲方承担。
3、根据乙方或银行的要求,配合乙方及银行办理相关融资贷款手续,不得无故拖延。
4、乙方完成居间任务的,甲方应依照协议约定支付服务费和居间活动费。
5、非甲、乙双方协商一致解除合同的,甲方不能单方解除合同。
五、乙方的权利义务
1、乙方依约获取相应综合服务费和居间活动费。
2、乙方尽力完成甲方委托的事务,履行合同义务,及时、做好居间服务,促成甲方与金融机构达成贷款协议。
3、未与甲方协商一致的,乙方不能单方解除合同。
六、违约责任
1、甲方单方解除本协议的,甲方预交给乙方的综合服务费全额不退。如果因为银行的原因或不可抗力,银行贷款不能办理的前提下,甲乙双方签订的合同即行解除,甲乙双方均不违约,乙方扣除居间活动费用后退还剩余服务费给甲方。
2、因甲方原因(如甲方提供的相关材料存在虚假的,或未能按照乙方和银行的要求提交相应的材料的,或银行要求甲方提供担保,甲方未能提供担保的、甲方应支付相关费用甲方未支付、甲方信用问题等原因),导致银行未能放款给甲方的,应视为甲方违约,甲方应向乙方支付综合服务费20%的违约金。
3、如果乙方把甲方推荐给相应金融机构后,甲方私下与乙方推荐的金融机构达成协议,签订贷款合同的,甲方仍应按合同支付乙方相应的综合服务费,同时乙方保留追诉的权利。
4、如乙方单方解除合同的,乙方应承担相应的违约责任。如因乙方原因导致银行未能放款的,乙方应赔偿甲方损失。
七、如因办理银行贷款事宜应支出的评估费、公证费、抵押登记费、银行收取的'保险费、公证费、印花税费、工本费等费用甲方承担,与乙方无关。
八、本协议执行中如发现未尽事宜,双方协商完善。如发生纠纷,双方协商解决,协商不成,向乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。
九、本协议双方签字盖章生效。本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。
甲 方: 乙 方:
年 月 日 年 月 日
委托人: (以下简称甲方) 居间人: (以下简称乙方)
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规之相关规定,经友好协商,本着互利互惠的原则,现就甲方委托乙方协助甲方在重庆市 银行,申请总金额为 1 亿元( 壹亿 元整)的抵押贷款,达成如下协议:
1、委托事项:乙方经本合同授权委托或确认后,与银行及时沟通协调,协助甲方完善贷款所需资料及手续,并协助甲方申请到贷款。
2、万人民币(万元整);
《银行贷款办理居间协议》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。
银行居间协议篇八
甲方:
乙方:
甲乙双方为发挥双方优势,达到合作共赢的目的,经双方友好协商,本着平等、自愿的原则,达成如下协议:
一、委托事项:
甲方委托乙方负责江苏省范围内的煤炭销售工作。
二、居间费用(信息费)及支付方式。
1、甲方向乙方支付的信息费以甲方向购买方供应的煤炭数量(吨)计算,每大卡/吨按人民币1厘支付给乙方,甲方必须在购买方支付货款后三个工作日之内按乙方提供的账户汇入信息费。
2、甲方为乙方提供1万吨煤炭作为前期运作费用及流动资金,此费用在甲方与购买方前三次交易中扣除,按3-3-4执行。
三、甲乙双方签订的合同有效期暂定二年,计算时间从此合同签订之日起计算;二年内甲方不得规避乙方与购买方进行私下交易。
四、双方的权力义务。
1、甲方必须保质、保量、准时发运煤炭,必须积极配合乙方,为乙方的居间活动提供必要的协助和配合,并对乙方提供的相关文件资料予以保密。
2、乙方应认真履行甲方委托事项,积极为甲方不断寻求商业机会,积极协助甲方达成销售目标。
五、违约责任。
1、如甲方不能按购买方有关要求发运煤炭,造成损失由甲方负责。
2、如甲方未经乙方同意与购买方私下洽谈、交易或隐瞒交易数量,则视为甲方违约。须按实际交易数量双倍支付给乙方信息费,并赔偿相关损失。
3、如甲方不能按时给付乙方信息费,则乙方有权通过购买方在下次交易时直接双倍扣除。
六、此合同与甲方和购买方签订的煤炭供应(销售)合同具有同等法律效力。甲方与购买方合同的变更、继续、终止须有乙方参与方为有效,否则视为违约。
七、甲方自负盈亏,乙方不承担甲方与购买方产生的一切经济法律责任。
八、争议与解决。
如甲乙双方发生争议,应以友好协商解决为主,如协商不成,可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
此协议一式三份,甲方保留一份,乙方保留二份,自甲、乙双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
银行居间协议篇九
委托方:
地址:
居间方:
地址:
居间方受委托方委托,双方就居间方向委托方提供有关居间服务、顾问服务等事项,经协商一致,签订本合同。
第一条:合同标的物。
居间方向委托方提供______________土地的转让。
第二条:居间方义务。
1、居间方应积极认真地把委托方介绍给项目业主,并及时沟通情况。
2、居间方协助委托方做好该宗土地项目的前期投资策划及沟通工作。
3、居间方应积极努力做好居间介绍,协调有关矛盾,促成委托方与项目业主方签订合资或转让合同。
4、居间方应协助项目当事人做好有关部门对项目的技术指标的审批工作,促成项目成功签约。
第三条:委托方义务。
委托方承诺一旦本项目业主与委托方签订项目合资或转让合同,并实际支付土地款项后,委托方即应承担向居间方支付服务费的义务。
第四条:居间服务费。
1、居间服务费的标准:
委托方与投资方签订的`针对本项目整体合资或转让合同总金额(不论何种形式)的____(居间方开具正式合法发票)。
2、居间服务费的支付办法:
委托方与项目业主签订合资或项目转让合同,并实际支付土地款项后(包括定金),居间费按该合同签订的具体价格和付款进度同比例支付。
第五条:诚信原则。
1、如果委托方与投资方在本合同委托期内,未能达成合作协议,没有征得居间方的书面同意,委托方不应再与该投资方进行协商并签订合作协议,否则居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。
2、如果委托方以相关企业或在重庆当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与________(土地项目的业主单位)签订本合同标的物的转让合同,居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。
3、本合同的有效期(委托期)为180天(自本合同签字生效之日起计算)。居间方在此期间必须积极推动本项目业主与委托方进行实质性洽谈,并协助委托方和本项目业主达成实质性成交合同。
4、委托期内委托方未能与项目业主方达成协议时,委托方将不支付居间方任何费用。
5、居间方必须提供真实有效的信息给委托方,如在谈判过程中,委托方发现居间方提供的居间信息中有虚假或不真实的信息时,委托方有权向居间方索取本合同标的物最低成交总金额的居间服务费标准30%的赔偿。
第六条:合同成立及修改。
本合同经双方签字盖章后生效,未经双方书面同意,任何一方不得擅自修改本合同。
第七条:违约责任。
违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
本协议共贰页,一式两份,双方各执一份。
委托方: 居间方:
法人代表或委托代理人法人代表或委托代理人。
签字或盖章:签字或盖章:
日期: 日期:
银行居间协议篇十
甲方:身份证号:联系电话:
通讯地址:邮编:
乙方:联系电话:
通讯地址:
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,为保。
一、服务内容。
甲方以自己所购房产(房产坐落于房产证编号为:以下简称“房产”)向银行申请。
二、双方权利与义务。
1、乙方不得擅自修改、伪造甲方提供的与贷款有关的所有资料。
2、甲方应按贷款银行要求提供各种申请资料和文件,并保证这些申请资料、
3、甲方应按贷款银行规定,支付办理抵押贷款过程中的各种费用。贷款期。
5、如果银行不同意贷款,乙方退还甲方支付的服务费,但已发生的相关费用由甲方承担。由于甲方中途主动放弃贷款或故意伪造资料导致不能贷款的,视为甲方违约,甲方已支付的服务费作为甲方应承担的违约赔偿金,不予退还。同时已发生的费用由甲方承担。
6、如果银行实际批准的贷款金额与甲方希望获得的贷款金额下浮不超过20%,甲方必须按受,否则视为甲方违约;如果实际批准的贷金额与希望获得的贷款金额下浮超过20%,甲方可以选择放弃贷款,乙方退还甲方已支付的服务费,但已发生的其他应交费用由甲方承担。
7、如果乙方存在过失导致不能贷款的视为乙方违约,乙方将向甲方退还已支付的服务费。
8、其它补充约定:
三、效力与违约责任。
1、甲方与贷款银行设定房产抵押,并获得贷款之日,本合同自动终止。若本合同签定后,甲方的贷款申请未获得银行批准,甲乙双方终止本合同。涉及银行退费的问题按银行规定办理。
3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
服务合同模板。
银行居间协议篇十一
甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,就乙方居间为甲方客户引进开发建设资金事宜订立如下条款,甲乙双方恪守履行。
第一条委托事项。
1、甲方客户开发项目地点。
2、甲方委托乙方寻找或介绍项目开发建设所需的资金。
第二条居间人的权利义务。
1、乙方在接受甲方的委托时,甲方应出示本人真实有效的身份证件。
2、乙方在履行本合同的过程中,可以向第三方表明其为甲方的居间人,并可以向第三方介绍甲方客户融资工程项目的相关情况。
3、乙方应认真完成甲方的委托事项,即,按照合同第一条所规定的积极为甲方客户寻求机会,并为甲方客户与相关对方当事人签署融资合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。
4、乙方对甲方客户所借款项不承担任何性质的担保责任。
第三条居间报酬与费用的支付方式。
1、乙方促成第三方与甲方客户及其关联方签署融资合同,甲方应向乙方支付之前协商的酬金。
2、费用的支付方式为:乙方促成第三方与甲方客户及其关联方签署融资合同,同时第一笔资金到达甲方客户及其关联方银行账户一个工作日内,甲方以现金(电汇)方式支付乙方上述费用。
3、上述费用包括但不限于居间酬金、劳务费用、通讯、交通、应酬等乙方居间产生的所有费用。
第四条声明及保证。
甲方:
1、甲方具有完整的民事行为能力,有权签署并有能力履行本合同。
2、在签署本合同时,任何法院、促裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
3、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方独立个人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方:
1、乙方具有完整的民事行为能力,有权签署并有能力履行本合同。
2、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
3、乙方在协助甲方客户融资过程中,应自行承担可能出现的任何欺诈、违反国家法律、法规之所有责任。
4、乙方促成第三方与甲方客户签署融资合同,在履行融资权利义务过程中,应承担可能出现的任何欺诈、违反国家法律、法规之所有连带责任。
5、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方独立个人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第五条合同时效。
合同生效60日内,乙方未能促成第三方与甲方客户签署融资合同,且资金未能到达甲方客户及其关联方银行账户,本合同自行终止,甲乙双方权利义务关系归于消灭。
第六条其它。
1、本合同自甲方独立个人或其授权代表人签字,乙方签名之日起生效。
2、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:____________________。
乙方:____________________。
_____年_____月_____日 。
银行居间协议篇十二
居间方(以下简称乙方)受委托方(以下简称甲方)的委托,就_委托事项协商一致,签订本合同。
____________________________________________________________________________。
1.乙方居间工作成功的标志为_________________________________________________________;乙方在居间工作成功后取得居间报酬。
2.双方同意乙方的居间报酬为该同业存款总额的__________%,甲方需在乙方居间工作成功后1个工作日内完成乙方居间报酬的支付。
3.甲方需将乙方的居间报酬支付到乙方指定的帐号,并提供支付成功的凭证作为完成支付的证明。
4.本居间合同签定,甲方需将等同于乙方居间报酬总额的银行承兑汇票(背书后),连同本合同一份,押至双方指定之律师事务所。乙方居间工作成功并甲方完成乙方居间报酬支付后,甲方取回该承兑汇票,如果甲方违约,则乙方取走该承兑汇票。
1.如果没有双方明确表述的书面许可,双方及其任何附属机构都不应在任何情况下要求或接受任何来自对方已提供的资源的业务,也不应在任何情况下接近、联系、要求或操作与上述资源的交易。双方应确保有关对方的业务和其附属机构信息的完全的机密性,除非在对书面许可同意和承认的情况下才可透露与合作方有关的信息。
2.双方在任何情况下都不应欺骗对方或尝试欺骗对方或意欲加入此交易的相关方面,并应尽全力保证原始的交易代码、数据和私人信息不受改变。
3.双方都不应向任何第三方透露任何一方提供的联系人的信息,并且不应直接或间接地与对方提供的联系人进行议价、协商或交易。
1.一旦签约的任何一方发生了欺骗的行为和事件,不管是直接的还是间接的,欺骗的一方有法律义务承担与交易中应提供的最大服务相当价值的金钱赔偿,还应加上包括赔偿所需的法律费用等在内的各种费用。
2.甲方和兴业银行北京分行的贷款关系,和乙方无关。
3.双方进一步赞同与本协议的任何部分有关的或导致的任何矛盾、纠纷、争吵或违约行为,如不能在双方内部解决的话,应根据法规交由仲裁和决断。任何由仲裁者所作的决定或判断都应是最终的和由法院强制执行的。
本合同一式五份,双方各执二份,一份交由指定律师行保管。本合同双方签字盖章后即时生效。
银行居间协议篇十三
联系地址:xxxx。
乙方(委托人):xxx。
法人代表:xxx。
联系地址:xxx。
身份证号码:xxx。
联系电话:xxx。
根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方友好协商,就甲方为乙方提供居间服务,促成乙方获得目标工程承包事宜,达成如下协议:
一、委托事项。
1、(以下称“建设单位”)将其三栋研发中心的7600平方米,总造价约3000万元人民币装修工程(以下简称“该工程项目”)经甲方介绍由乙方施工,并在20xx年xx月xx日签订施工合同。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务。
2、甲方接受乙方委托,负责就该工程项目,已引荐乙方与建设单位直接洽谈,向乙方提供关于该工程项目的重要信息,并已最终促成乙方与建设单位签订该工程项目承包施工合同。
3、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目签订了专业承包施工合同。
二、甲方责任和义务。
1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的,并积极配合乙方协调整个施工过程中的运作及信息沟通。
2、如果居间成功,甲方应在乙方保证施工质量、进度,并得到。
建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。
三、乙方责任和义务。
1、乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的.权利和义务,与乙方无关。
2、乙方应在施工过程中保证质量、进度,并得到建设单位和监理方的签字认可。
3、乙方应按本合同约定,向甲方支付居间报酬。如果未及时支付,则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、居间报酬是指乙方按该工程项目的施工合同金额计算应向甲方支付的报酬。
2、乙方应按该工程项目施工合同金额的%向甲方支付保底居间报酬。
3、居间成功后,在本协议签订之日乙方向甲方支付居间报酬总金额的10%即人民币叁拾万元;根据建设单位与乙方签订的《施工合同》的约定,施工工期为六个月,乙方分六次按月按居间项目的总金额300万元人民币的15%,计45万元付给甲方。
4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。
5、甲、乙双方同意居间报酬按最终结标的工程总造价的10%计标。
五、居间费用的承担。
居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方同意承担施工总造价的10%的居间费用。
六、违约责任。
居间成功后,如果乙方未按合同第四条第2、3款的约定及时全额的向甲方支付居间报酬,则乙方除应立即全额付清该居间报酬外,还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。
七、争议解决方式。
本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,若协商不成,双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。
八、合同生效与终止。
1、本合同自签字签署之日起生效;
2、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止,则合同自动终止;
3、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止;
4、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
九、其他事项。
1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:xxx乙方:xxx。
xxxx年xx月xx日。
银行居间协议篇十四
一、合同双方:
甲方: (以下简称甲方)。
法定代表人(委托代理人):
乙方: (以下简称乙方)。
法定代表人(委托代理人):
甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《民法典》及相关法律,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况,经双方充分协商,达成本协议。
二、具体事项。
1、乙方根据自己掌握的市场信息,接受甲方委托,将_ ___________________工程项目(总项目)中的非主体、非基础部分____________________工程项目介绍给甲方。甲方应当提供全套企业经营相关资质材料及法人委托书,由乙方代甲方与业主(发包单位)签订相关“工程施工承包合同”,_ (施工合同一旦签订/承包工程自施工开始之日),乙方的居间任务即完成且甲乙双方联营合作关系成立,乙方享有该工程造价百分之__________的股权比例。
甲方不得以任何理由或手段阻碍乙方对财务的管理、监督,甲方必须在工程验收合格后5日内将乙方的股权份额结清。
3、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
居间完成后,在甲方开始施工的_________内,甲方应向乙方全额支付__________元或工程施工合同金额的百分之_________作为居间报酬,若发包方按工程进度支付工程进度款,乙方享有每次工程进度款的百分之_______,直至总额达到居间报酬的数额。
业主(发包方)转在工程账户上的工程全额款项或进度款,应优先支付乙方的居间报酬。
甲方可以转账或现金的方式向乙方支付居间报酬。
4、自工程施工承包合同签订后,甲方应当严格执行施工合同规定的各项条款,甲方在施工过程中因违规、违纪或管理不善等原因造成的亏损,由甲方负担,与乙方无关。甲方自主开展施工活动,乙方负有不干涉甲方正常施工的义务。
5、施工合同签订后,乙方可随时自由处分在该施工工程中的股权,若乙方退股,甲方应当在收到乙方退股通知3日内,按照双方上述商定工程造价总额的百分之_________打到乙方指定之账户。
三、居间费用的承担。
无论乙方是否完成甲方委托的事项,甲方均应支付乙方为完成该事项所支付的必要费用合计:__________。
四、保密事项 。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密; 。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
五、违约责任。
1、甲方若违约愿受下列处罚:
(1)乙方可凭此合同依法向法院申请冻结甲方的银行账户;
(2)按乙方股金总额的2倍支付罚金;
(3)乙方为追索股金所产生的一切费用由甲方负担;
(4)甲方所欠乙方全部股金可申请业主(发包方)予以代扣。
2、甲方如未本合同之约定支付乙方股金时,每天应加付股金总额百分之零点五的滞纳金,延误3天即视为甲方违约,按应付股金总额双倍赔偿违约金给乙方。
六、其他事项。
1、本协议独立于工程施工承包合同,不受工程施工合同双方公司名称变更、法人变更或企业改制,撤并、重组等因素影响,自合同生效即具有法律效力。
2、本协议在执行过程中,如有争议,双方应顾全大局,友好协商,若仍不能解决,任何一方均可向程施工地仲裁委员会申请仲裁或向施工地人民法院起诉。
3、本协议双方签字生效,在执行过程中如遇到新的问题,可以追加补充协议,所追加条款与本协议具有同等法律效力。
4、本协议一式( )份,甲乙双方各执( )份,生效日期均以甲乙双方法人或委托代理人签字盖章当日生效。
合同签约双方:
甲方: 乙方:
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
授权委托人(签字): 授权委托人(签字):
年 月 日。
银行居间协议篇十五
关于 我 公司以合同签订为准的总面积抽出%,付给居间人员劳务费用。本公司将以不可撤销,无条件的,不可更改的慎重态度对您做出如下承诺:
一、根据《中华人民共和国合同法》及相关规定,对居间人员本着有偿服务的原则,我公司顺利与项目方签订该项目的承包合同后,我公司自愿兑现支付的居间酬金是合理合法的。
二、我公司承诺及时支付给居间人业务劳务费。(工程总面积以施工合同为准)
支付方式:合同签订后,先期支付居间费、劳动费元,后期 。
三、在签订上述项目红头文件后,如若本公司不履行本承诺,居间人可凭《不可撤销的居间协议》向我公司追索全部酬金,并向任何地方法院提起诉讼,我公司不能进行任何抗辩和申诉。
四、我方和总承包方签订合同后,提供我单位和委托代理人的相关资料及我方和总承包方签订的合同复印件,作为居间人向我方索要本居间合同费用的法律依据。
五、酬金支付成立的条件是以我公司最终与总承包方签订的上述项目承建的合法合同文件为准,以方拿到进场通知书后,则居间人责任完成。我公司将按照与您签订的居间协议中约定的时间将居间业务费汇入您指定的银行帐号内,如果逾期,则每天按居间费总款的5%支付滞纳金。
六、如我方不能按本合同约定,不及时支付给居间费用,居间人可申请业主或总承包方代扣居间费用和申请合同终止。并要求业主或总承包方处以居间费总款的20%的违约金向居间人支付。
七、本《不可撤销的居间协议》由居间受益人持一份。
八、若本居间劳动费兑现完毕,或不能签订正式施工合同,则本居间协议书自动失效。
协议签订地:
法人承诺人(盖章):
身份证号码:
法人委托承诺人(盖章):
身份证号码:
银行居间协议篇十六
甲方(委托人):
乙方(居间人):
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、诚实信用原则,达成如下协议:
1.乙方接受甲方委托,负责就______________________________项目(以下称“本项目”),引荐甲方和____________________(以下简称“投资单位”)直接洽谈,向甲方提供关于本项目的重要信息,并最终促成甲方与投资单位签订本项目的投资合同或协议(以下简称“投资合同)。
2.“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与投资单位未签订书面的投资合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
1.乙方承诺向甲方提供的关于本项目投资者的所有信息及其资料均真实可靠。
2.乙方在甲方与投资单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成投资合同,那么在甲方的项目运作过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与投资单位的.关系。
联系电话:
1.甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和投资单位进行合同谈判。
2.甲方应保证本项目真实可靠、各种手续齐全,并能够正常运作。否则,视为甲方提供信息不真实,同意向乙方支付违约金______万元。
3.如果居间成功,则由甲方全面履行和投资单位所签订的投资合同。甲方因履行投资合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
4.如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
1.本项目居间费用为项目投资合同金额的目_______%(百分之____)。该费用所产生的税费由甲方承担。
2.居间报酬支付时间________________________。
3.甲方可以转帐或现金的方式支付居间报酬。
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否最终完成本合同所包含的委托事项,甲方同意承担居间费中的差旅费用。
1.甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2.乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
3.乙方违反保密义务的,应向甲支支付___________万元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失,乙方应负责赔偿。
1.本合同签字生效后,如果至______年____月____日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2.如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成的,双方同意由本协议签订地人民法院诉讼管辖。
1.乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2.本合同一式贰份,双方各持一份,并经双方签字(盖章)后生效。
(以下无正文。)。
(以下为签字页,无正文。)。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
合同签订地:______省______市______区(县)。
合同签订日:
银行居间协议篇十七
居间方:驻马店市金宇物业管理有限公司。
地址:驻马店市文明路中段顺达商务楼505室。
居间方受委托方委托,就驻马店市_______________________房地产开发项目向委托方提供有关居间服务,双方经协商一致,签订本合同。
居间方向委托方介绍驻马店市_________________________房产开发项目的合作方,并促成合作项目的顺利签约,双方签约成功,居间方的`任务即视为完成。
1.居间方应积极认真地把委托方介绍给合作方,并及时沟通情况;
2.居间方协助委托方做好该项目的前期沟通工作;
3.居间方应积极努力做好居间介绍,协调有关矛盾,促成委托方与合作方签订合作合同,促成项目成功签约。
委托方承诺一旦本项目与合作方签订合作合同,并实际开始操作后,委托方即应承担向居间方支付服务费的义务。
1.居间服务费的标准:
居间方按委托方的意见,促成委托方与合作方签约成功,则委托方应支付______________________________给居间方,作为劳务报酬,此劳务报酬为不含税费用。
2.居间服务费的支付办法:
4.委托期内委托方未能与合作方达成协议时,委托方将不支付居间方任何费用;
5.居间方必须提供真实有效的信息给委托方,推动与合作方的合同的签订。
本合同经双方签字盖章后生效,未经双方书面同意,任何一方不得擅自修改本合同。
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释;
2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第___种方式解决。
(1)提交驻马店市仲裁委员会仲裁;。
(2)依法向驻马店市驿城区人民法院起诉。
违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。本协议共贰页,一式两份,双方各执一份。
委托方(盖章):____________。
委托代理人:____________。
联系地址:__________________。
电话:______________________。
日期:_____年_____月______日
居间方:(盖章):__________。
委托代理人:_____________。
联系地址:__________________。
电话:______________________。
日期:______年_____月_____日
银行居间协议篇十八
甲方:(以下简称甲方)。
法定代表人(委托代理人):
乙方:(以下简称乙方)。
法定代表人(委托代理人):
甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况,经双方充分协商,达成本协议。
1、乙方根据自己掌握的市场信息,接受甲方委托,将____________________工程项目(总项目)中的非主体、非基础部分____________________工程项目介绍给甲方。甲方应当提供全套企业经营相关资质材料及法人委托书,由乙方代甲方与业主(发包单位)签订相关“工程施工承包合同”,_(施工合同一旦签订/承包工程自施工开始之日),乙方的居间任务即完成且甲乙双方联营合作关系成立,乙方享有该工程造价百分之__________的股权比例。
甲方不得以任何理由或手段阻碍乙方对财务的管理、监督,甲方必须在工程验收合格后5日内将乙方的股权份额结清。
3、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
居间完成后,在甲方开始施工的_________内,甲方应向乙方全额支付__________元或工程施工合同金额的百分之_________作为居间报酬,若发包方按工程进度支付工程进度款,乙方享有每次工程进度款的百分之_______,直至总额达到居间报酬的数额。
业主(发包方)转在工程账户上的工程全额款项或进度款,应优先支付乙方的居间报酬。
甲方可以转账或现金的'方式向乙方支付居间报酬。
4、自工程施工承包合同签订后,甲方应当严格执行施工合同规定的各项条款,甲方在施工过程中因违规、违纪或管理不善等原因造成的亏损,由甲方负担,与乙方无关。甲方自主开展施工活动,乙方负有不干涉甲方正常施工的义务。
5、施工合同签订后,乙方可随时自由处分在该施工工程中的股权,若乙方退股,甲方应当在收到乙方退股通知3日内,按照双方上述商定工程造价总额的百分之_________打到乙方指定之账户。
无论乙方是否完成甲方委托的事项,甲方均应支付乙方为完成该事项所支付的必要费用合计:__________。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密;
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
1、甲方若违约愿受下列处罚:
(1)乙方可凭此合同依法向法院申请冻结甲方的银行账户;
(2)按乙方股金总额的2倍支付罚金;
(3)乙方为追索股金所产生的一切费用由甲方负担;
(4)甲方所欠乙方全部股金可申请业主(发包方)予以代扣。
2、甲方如未本合同之约定支付乙方股金时,每天应加付股金总额百分之零点五的滞纳金,延误3天即视为甲方违约,按应付股金总额双倍赔偿违约金给乙方。
1、本协议独立于工程施工承包合同,不受工程施工合同双方公司名称变更、法人变更或企业改制,撤并、重组等因素影响,自合同生效即具有法律效力。
2、本协议在执行过程中,如有争议,双方应顾全大局,友好协商,若仍不能解决,任何一方均可向程施工地仲裁委员会申请仲裁或向施工地人民法院起诉。
3、本协议双方签字生效,在执行过程中如遇到新的问题,可以追加补充协议,所追加条款与本协议具有同等法律效力。
4、本协议一式()份,甲乙双方各执()份,生效日期均以甲乙双方法人或委托代理人签字盖章当日生效。
合同签约双方:
甲方:乙方:
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
授权委托人(签字):授权委托人(签字):
银行居间协议篇十九
甲方:(居间人)
联 系 地 址: 乙方:(委托人) 联 系 地 址:
甲乙为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
1、甲方接受乙方委托,向乙方提供关于工程项目的信息并最终促成乙方与建设单位签订工程项目的专业承包合同。
1、甲方须向乙方提供有关工程项目的信息,并有义务协助乙方对该工程项目进行实地考察及相关商务事宜。
2、甲方承诺向乙方提供的关于工程项目的有关信息真实可靠。
1、乙方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由乙方全面履行和建设单位所签订的.专业承包合同。乙方因履行合同而产生的权利和义务,与甲方无关。
3、如果居间成功或提供工程信息有效,则乙方应按本协议约定,向甲方支付居间报酬。
1、 项目居间费用总额 = 项目信息费 + 项目提成。
a、项目信息费
装修面积300㎡-700㎡(含)/项目,1000元/项目;装修面积700㎡/项目,1500元/项目。
b、 项目提成:净合同额的3%,5%
1) 居间人仅提供工程信息,不引荐和建设单位直接洽谈,居间成功提成3%。
2) 居间人,引荐和建设单位直接洽谈并参与到合同谈判中,居间成功提成5%。
3) 净合同额指除去建设单位等返点,3.41%税金后的合同额。
4)居间人能协助洽谈,获得较高利润时,可协商项目提成额度。
2、 项目信息费发放:乙方参与建设单位报价,且报价后客户可跟踪,报价后两周内发放。
3、 项目提成发放:项目签订合同后按照进度款比例逐次发放,每次发放为进度款入账一周内,或项目验收完毕后一次性发放,具体采用那种方式甲乙双方可另行约定。
4、 乙方可以转帐或现金的方式支付。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
1、本协议签字生效后,有效期一年。
1、甲方不得将本协议委托事项进行转委托。
2、本协议一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章) 法定代表人或委托代理人: 联系方式: 联系方式:
协议签订地: 协议签订日:
银行居间协议篇二十
甲方:
乙方:
鉴于:甲方现受【______________】(以下简称“xx资本”)委托为其投资/并购【xxxx有限公司】(以下简称“xxxx”或“投资标的”)提供居间服务,乙方依靠自身资源在该过程中提供相应的唇间服务,经协商一致签订本合同,以便共同遵守。
甲方委托乙方寻找有忘向投资/收购“投资标的”全部/部分股权的主体;乙方接受甲方委托为其引荐忘向投资/收购方。“投资标的”经甲、乙双方引荐与惑向投资/收购方正式达成投资/收购协议的,根据甲方与“xx”资本的协议及乙方提供的届间服务,甲方将向乙方支付服务费用,作为乙方的居间报酬。
2.1、如果没有引荐成功,则乙方不收取任何服务费用;若甲方未收取到“投资标的”相关费用,则无义务向乙方支付任何服务费用。如果甲方经乙方引荐与意向投资/收购方正式签订投资/收购协议的,甲方应当支付居间服务报酬。
2.2、甲乙双方确认,居间服务报酬的收费方式为:甲方以“投资标的”股东方实际转让/出让“投资标的”股权获得的总收入(交易总额)的百分之伍(5%)向乙方支付唇间报酬,发票、税费甲乙双方自理。
2.3、“投资标的”实际出让股权获得的总收入包括:
(1)现金收入;
(2)上市公司股权;
(3)其他甲方股东及乙方认可的对价支付方式。甲乙双方协商一致同意甲乙双方应根据投资/收购项目的业务及工作日程安排,分期向乙方支付居间服务报酬。
2.4、“投资标的”基于本合同而支付给乙方的相关费用,应当支付到乙方以下
账户:
户名:
开户行:
账号:
3.1、甲方应当向乙方充分披露与委托事项有关的背景信息,并向乙方提供必要协助,提交乙方办理相关事务所耐要的文件、资料,并保证其真实性和完整性。
3.2、乙方应根据甲方的合理要求及时处理委托之事项,遵守行业公认的业务标准和道德规范,勤勉尽责地为甲方提供高效、优质的唇间服务。
3.3、乙方违反法律、职业道德或者本合同约定,造成甲方或投资标的经济损失的,应在甲乙双方已支付的费用范围内予以赔偿。
3.4、甲方私自与乙方引荐的忘向投资/收购方(包括但不限于其关联方)签订投资/收购协议的,乙方仍有权获得本合同列示的唇间报酬。
3.5、若甲方(“投资标的”逾期未付或部分支付等原因除外)逾期且不支付唇间服务费,乙方有权中止或者解除本合同、并追索应付费用。乙方有权要求甲方支付违约金,违约金金额为甲方应付乙方唇间服务费用的百分之贰拾(20%)。
甲乙双方在法律事务合作中互负保密义务,对于合作过程中知悉、了解的任何信息均应当承担保密责任,非经对方同意或者法定机构、人员依法要求外,不得向任何第三方披露。
5.1、甲乙双方应当按照本合同载明的联系人、联系方式、联系地址保持联系。本合同自甲乙双方签字、盖辛之目起生效。
5.2、履行本合同产生争议,双方应友好协商解决,协商未果应提交上海仲裁委员会仲裁。仲裁采用简易程序审理,相关法律文件(合仲裁文书)以邮件快递寄送本合同记载的双方当事人住所地(如有变更,应书面通知对方及仲裁委员会),即视为送达。双方仲裁产生的各种费用(包括但不限于仲裁费、评估费、鉴定费、费调查费、差旅费等),由违约方承担。
5.3、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
5.4、甲方与“xx基金”所签订的所有唇间服务协议及补充协议,为本协议有效组成和依据,且其若有变更,甲方皆须依此与乙方变更签订并送达。
甲方(盖草):
授权代表(签字):
联系方式:
电子邮件:
联系地址:
乙方(盖草):
授权代表(签宁):
身份证号:
联系方式:
电子邮件:
联系地址:
银行居间协议篇二十一
联系电话:xxx。
乙方(居间人):xxx。
联系地址:xxx。
联系电话:xxx。
甲乙方根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项。
1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务。
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的‰向乙方承担违约金。
三、乙方的义务。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的`计算方法、支付时间和支付方式。
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后的日内付清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担。
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签定时甲方向乙方支付万元,做为乙方居间活动费用。居间人促成合同成立的,居间活动的费用,由居间人负担;居间人未促成合同成立的,有权不予返还居间活动费用。
六、保密事项。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。
七、合同终止。
1、本合同签字生效后,如果至xxxx年xx月xx日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式。
如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
合同签订地:
甲方:(盖章):xxx乙方(盖章):xxx。
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:xxx。
xxxx年xx月xx日。
银行居间协议篇二十二
乙方(受托人):_______。
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依照平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项。
1、乙方接受甲方委托,负责就土石方工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与单位签订该工程项目承包施工合同。单位签订书面的工程承包施工合同。(学生打架调解协议书)。
2、“居间成功”是指甲方与。
二、乙方的义务。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三、甲方义务。
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和进行合同谈判。
土石方居间协议书土石方居间协议书。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式居间报酬的计算方法、
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的_______%。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的包施工合同)后日内付清。单位签订该工程项目的专业承_______%。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签订时甲方向乙方支付______万元,作为乙方居间活动费用。不论乙方是否促成工程承包合同成立,均有权不予返还居间费用。
六、保密事项。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为,否则有权要求对方承担违约责任。
七、协议终止。
1、本协议签字生效后,如果至____年____月_____日,乙方仍未完成居间任务的,本协议自动终止。
2、如果居间成功,本协议完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除协议或有其他法定事项时,本协议终止。
八、争议解决方式如发生协议争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交协议签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项。
1、乙方不得将本协议委托事项进行转委托。
2、本协议一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
协议签订日:____年____月_____日。
协议签订地:_______。
甲方(盖章)_________。
乙方(盖章)_________。
法定代表人或委托代理人:____________。
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/17547636.html】