在商业交易中，合同起着约束各方行为的重要作用。那么我们该如何写一份完善的合同呢？合同范文中的条款和条件是根据普遍情况下的约定所设计的，您可以根据具体需求进行修改。
居间的合同篇一
材料名称及花色。
规格(毫米)及型号。
质量标准或技术指标。
计量单位。
单价(元)。
合计(元)。
第五条交货规定。
第六条经济责任。
(一)乙方的责任：
1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的____%向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值____%的罚金付给甲方。
4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值____%的罚金。
(二)甲方的责任：
1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值____%的罚金。
2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值____%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。
3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值____%的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。
4.属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方延期提货部分货款总额____%的罚金。
5.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额____%付给乙方，延期罚金。
6.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
第七条产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的____%作为罚金付给甲方。
第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额____%的补偿金。
第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前____天与甲方协商。
第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下第()项处理：(1)申请仲裁机构仲裁;(2)向人民法院起诉。
第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条本合同共一式份，由甲、乙双方各执正本一份、副本份，报双方主管部门各一份。
第十六条本合同有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
甲方：____________________(盖章)。
经办人：____________。
负责人：____________。
电话：____________。
开户银行帐号：________________年__月__日。
乙方：____________________(盖章)。
经办人：____________。
负责人：____________。
电话：____________。
开户银行帐号：________________年__月__日。
委托人：__________________。
居间人：__________________。
第一条委托事项及具体要求：_____________________________。
第二条居间期限：从______年______月______日至______年______月______日。
第三条报酬及支付期限：居间人促成合同成立的报酬为促成合同成立金额的______%或者(大写)__________________元。委托人应在合同成立后的___日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。
第四条居间费用的负担：居间人促成合同成立的，居间活动的`费用由居间人负担;未促成合同成立的，委托人应向居间人支付必要费用(大写)________________________元。
第五条本合同解除的条件。
1、当事人就解除合同协商一致;。
2、因不可抗力致使不能实现合同目的;。
3、在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;。
4、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行;。
5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：
(一)提交____________仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向人民法院起诉。
第十条本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。
委托人：______________居间人：______________。
_______年_____月____日_______年_____月____日。
居间的合同篇二
甲、乙双方曾就买卖甲方所有的_____________室（下称“该房地产”），在_____________公司（下称“上海锐丰”）居间介绍下，于_____________签订了《房地产买卖居间协议》（下称“该协议”），且甲方已经收受乙方支付的定金计人民币_____________万元整（rmb_____________）。现经甲乙双方协商，合意解除该协议，现就解除该协议事宜约定如下：
一、甲乙双方同意自本协议签订之日起解除该协议。
二、甲方应当于本解约协议签订后五日内自行或同意上海锐丰返还乙方已支付的定金计人民币______________元整（rmb40000）。若关于该房地产的房屋产权证由上海锐丰保管的，则乙方同意上海锐丰将所保管的`房屋产权证返还甲方。
三、待各方履行完毕本解约协议上述款项后，甲乙双方就该房地产买卖事项再无其他争议，且互不追究其他任何法律责任。
四、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，一份送交上海锐丰，本协议经甲乙双方签章后生效。
甲方：_________________。
乙方：_________________。
证件号码：_________________。
证件号码：_________________。
代理人（代表人）：_________________。
代理人（代表人）：_________________。
日期：_________________
居间的合同篇三
委托人：×××(个人写明姓名、性别、年龄、住址，单位写明名称、法定代表人和地址)。
居间人：×××(个人写明姓名、性别、年龄、住址，单位写明名称、法定代表人和地址)。
委托人与居间人就下列事项达成协议如下(也可以写为：委托人与居间人经过协商一致，签订本合同)：
第一条委托事项。
(写明委托事项的内容、范围等，例如，委托对方提供订约机会等情况)。
第二条时间范围。
(写明在什么期限内提供的媒介有效)。
第三条报酬。
(写明居间报酬的数额、计算方法、支付时间和方式)。
第四条保密条款。
(写明需要保密的内容)。
第五条违约责任。
第六条……(双方约定的其他事项)。
第七条本合同一式份，当事人双方各执份。本合同自双方签字之时起生效。
委托人：×××(签章)。
居间人：×××(签章)。
×年×月×日。
(如果是法人单位，可以附双方法定代表人、电话、电报挂号、开户银行、户名、帐号等内容。)。
２．说明居间合同也称为中介合同。它是指当事人双方约定，一方为另一方提供成交机会或者充当订立合同的媒介，另一方支付相应的报酬的协议。在居间合同关系中，提供居间服务的一方为居间人，另一方为委托人。订立居间合同应当注意的`问题有：
(１)委托人应当在合同中载明所委托居间从事的活动内容，包括种类、范围和要达到的要求，给付酬金的数额、方式和时间。
(２)居间人应当如实向委托人说明自己能够做到什么程度、需要什么条件完成委托人的委托事项。
(３)合同中应当订明违约责任条款。居间人不尽职守而给委托人造成损失的，应当承担违约责任，并赔偿委托人的损失。居间人对所提供的信息、成交的机会负有保密的义务。
居间的合同篇四
联系电话：_________。
乙方（居间人）：_________。
联系电话：_________。
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项。
1、乙方接受甲方委托，负责就项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的招标单位直接安排资格预审报名，向甲方提供关于该工程项目的相关信息，并最终甲方促成通过资格预审且进入招标程序并协助甲方最后中标此工程的某一个标段。
二、乙方的义务。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹万元。
3、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票（发票种类需经甲方认可），相关的所得税由乙方自承担。
三、甲方义务。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、本项目居间费用为工程施工合同金额的5.5%。
2、居间成功后，即甲方在与建设单位签定施工合同并收到建设单位支付的开工预付款后应支付乙方总居间费的70%（即总标的的5.5%内的70%），其余30%在甲方每期计量后按本期计量占施工合同的同比向乙方支付。
3、甲方以现金的方式支付。
五、保密事项。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
1、本合同签字生效后，如果至___年__月__日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
七、争议解决方式。
如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项。
本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。合同签订地：
甲方：（盖章）：_________。
法定代表人或委托代理人：_________。
乙方（盖章）：_________。
法定代表人或委托代理人：_________。
合同签订日：_________。
居间的合同篇五
乙方：_______________。
为了促进银行与保险业务的共同发展，根据中国人民银行总行银发(1999)351号和报监发(1999)201号文件精神，甲乙方就开展协议存款问题达成如下协议：
甲方在乙方存入人民币(大写)____________元整。
甲乙双方协议存款年利率为____________。该协议存款到期前，如遇中国人民银行(或相应的合法机构)调整利率，按一______年期或_______年期存款利率调整幅度，在协议存款利率的基础上进行相同方向和相同幅度的调整，其公式为：长期协议存款利率=调整前的协议存款利率+/-_______年期或_______年期存款利率调整幅度，该_________年期或_______年期存款利率调整幅度以中国人民银行(或相应的合法机构)公布为准，自调整之日起分段计息。且该长期协议存款利率不低于__________。
存款期为_____年零一天。协议存款起息日、到期日以正式存款凭证为准(存款凭证复印峻作为协议附件)。
乙方为甲方开具协议存款证实书张，每张金额人民币(大写)____________元整。
存款未到期前，甲方不得提前支取。若甲方确需提前支取，提前支取的协议存款从起息日起至支取日的整______年部分，按协议存款起息日相应期限定期存款利率档次计息，不足整______年部分按支取日活期存款利率计息。已按长期协议存款利率多支付的利息从甲方本金中扣除。提前支取后的`其余部分，不得低于中国人民银行规定协议存款最低起存金额。甲方如急需用款，也可以以协议存款凭证作为融资质押物在乙方融资，具体事宜按中国人民银行有关规定执行。
甲方提前支取按比例退还费用，乙方保证按期支付本金和利息，如逾期不能支付本金和利息，按照延期支付的实际天数和尚未支付的存款本金和利息的余额，按日利率万分之五向甲方支付违约金。
甲乙双方协商确定分行为该存款的存放地点。户名：_______________;帐号：_______________;开户行：__________分行。
甲乙任何一方不得擅自变更和解除协议，如需变更和解除协议，应经双方协议一致并达成书面协议。未达成书面协议前，本协议条款依然有效。
双方同意本协议项下的任何争议应首先通过友好协商解决。双方不能协商解决的提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方具有法律约束力。
本协议自双方法定代表人或授权人签定并加盖公章后生效，一式五份，甲方执三份，乙方执二份。未尽事宜，双方商定后签订补充协议。
居间的合同篇六
合同编号：
签定时间：
合同有效期：
委托方(甲方)：
居间方(乙方)：
居间方(以下简称乙方)受委托方(以下简称甲方)的委托，就xxxx委托事项协商一致，签订本合同。
1.委托事项：
1.乙方居间工作成功的标志为xxxx;乙方在居间工作成功后取得居间报酬。
2.双方同意乙方的居间报酬为该同业存款总额的x%，甲方需在乙方居间工作成功后1个工作日内完成乙方居间报酬的支付。
3.甲方需将乙方的居间报酬支付到乙方指定的帐号，并提供支付成功的凭证作为完成支付的证明。
4.本居间合同签定，甲方需将等同于乙方居间报酬总额的银行承兑汇票(背书后)，连同本合同一份，押至双方指定之律师事务所。乙方居间工作成功并甲方完成乙方居间报酬支付后，甲方取回该承兑汇票，如果甲方违约，则乙方取走该承兑汇票。
3.保密条款：
1.如果没有双方明确表述的书面许可，双方及其任何附属机构都不应在任何情况下要求或接受任何来自对方已提供的资源的业务，也不应在任何情况下接近、联系、要求或操作与上述资源的交易。双方应确保有关对方的业务和其附属机构信息的完全的机密性，除非在对书面许可同意和承认的情况下才可透露与合作方有关的信息。
2.双方在任何情况下都不应欺骗对方或尝试欺骗对方或意欲加入此交易的相关方面，并应尽全力保证原始的交易代码、数据和私人信息不受改变。
3.双方都不应向任何第三方透露任何一方提供的联系人的信息，并且不应直接或间接地与对方提供的联系人进行议价、协商或交易。
4.违约责任：
1.一旦签约的任何一方发生了欺骗的行为和事件，不管是直接的还是间接的，欺骗的一方有法律义务承担与交易中应提供的'最大服务相当价值的金钱赔偿，还应加上包括赔偿所需的法律费用等在内的各种费用。
2.甲方和兴业银行北京分行的贷款关系，和乙方无关。
3.双方进一步赞同与本协议的任何部分有关的或导致的任何矛盾、纠纷、争吵或违约行为，如不能在双方内部解决的话，应根据法规交由仲裁和决断。任何由仲裁者所作的决定或判断都应是最终的和由强制执行的。
第五条、其他：本合同一式五份，双方各执二份，一份交由指定律师行保管。本合同双方签字盖章后即时生效。
委托方地址：居间方地址:。
电话：电话：
邮政编码：邮政编码：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
年月日年月日。
居间的合同篇七
乙方：________。
根据国家有关货物运输管理的规定，甲方就煤炭运输事宜与乙方通过充分协商，本着互惠互利和诚信原则，经友好协商达成以下运输协议条款：
一、运输项目：________。
1、运输路线：________。
3、运输价格：________。
4、以当前市场油价为基础，油价涨跌价格相应调整，(补油差)。
三、甲方的责任和义务。
1、甲方应提供足够的煤炭货源，除不可抗力原因外(如：煤矿各种大型检查及当地政府各项通知等)，如甲方没有货源造成乙方车辆停工2日视为正常，超出规定时间，每日每台车辆补偿___元。
2、甲方应提供足够条件协助乙方正常工作，如协调运输道路周边关系。
3、甲方不承担乙方在运输过程中出现的任何经济和刑事责任。
4、乙方车辆到达甲方运输地点，甲方必须在4日内安排乙方车辆装车，超出规定时间内甲方赔偿乙方每日每台车___元(除自然灾害，政府通知外)。
四、乙方的责任和义务。
1、乙方应随时接受甲方的煤炭运输指令，按照甲方的要求运煤的指定地点。
2、乙方应确定专职人员管理协调车辆运输业务，装车时服从甲方及煤矿现场调度的指挥人员，遵守装车现场的.各项管理规定，按甲方的要求组织煤炭运输。
3、乙方负责每吨货物的全程运输，按照甲方要求精心保管货物，确保及时安全无损到达指定地点过磅，卸货。
4、运输过程中货物丢失，短少，掺假由乙方按货物的实际损失赔偿甲方，在正常气候时，乙方运输货物不得超出在煤矿所过磅吨位，如有扣除每台车辆__________元(除雪雨天气外)。
5、如发现乙方运输车辆在运输期间换煤，煤里加水，直接影响煤炭质量，甲方有权停止该车辆运输权利，乙方车辆赔偿甲方直接经济损失。
6、乙方车队如有不能正常运输车辆及时向甲方申请，乙方必须安排正常运输，如乙方不能及时安排车辆应向甲方说明原因，甲乙双方共同协商(如乙方车辆正常维修维护及交通事故不可抗拒因素外)乙方车辆必须正常运输货物，如影响甲方运输数量，乙方赔偿甲方直接经济损失。
7、车辆运输的行程时间，无特殊情况不得超过正常规定的交货时间。
8、乙方必须向甲方提供每辆车的四正一险，甲方做为备案(车主身份证及车辆所属单位证明及挂靠公司证明，驾驶证行驶证，道路运输许可证，资格证，保险单复印件)。
9、乙方保证日内到达车辆台，如乙方车辆在规定时间内，不能到达甲方运输地点，乙方赔偿甲方直接经济损失50000.00元。
五、结算方式。
1、甲方验收后，乙方提供支付运费的所有票据，到甲方结算支付运费。
2、乙方应出具磅单及运输发生的所有费用票据，作为运费的结算依据，货物亏损限额在单车200公斤以内，超出部分按所货物价值折款扣除每吨500元。
3、结算时间：每日早9.00点前交前日运输费用票据，每日___点结算。
4、甲方不得有任何理由不予结算(除节假日外，甲乙双方共同协商)。
六、启动资金。
1、乙方车辆到达甲方指定运输地点后，甲方支付给乙方每台车___元，做为乙方车辆启动资金。
2、甲方在5日后一次性扣除乙方运输每台车辆的启动资金___元。
3、乙方车辆到达甲方运输地点后，甲方必须在3日内支付乙方车辆的启动资金每台车___元，如甲方不能按时支付启动资金，甲方赔偿乙方每台车辆的往返的实际全部费用的两倍。
4、甲方扣除乙方启动资金每台车___元，作为合同保证金，合同完成后甲方一次性退还给乙方。
七、违约责任。
1、不可无故中途终止合作关系，甲方有权扣除乙方应得运费作为违约金。
2、如因工作人员，车辆原因给甲方目的地人员，设施造成伤害，由乙方承担全部责任。
3、如甲方无故中途终止合作关系，甲方赔偿乙方全部车辆运费的10%。
八、合同争议的解决。
1、本合同适用法律为中华人民共和国法律。
2、凡因与本合同有关而引起一切争议，双方应通过友好协商解决，如不能协商，由依法解决。
九、合同期满后，甲乙双方具协商续签事宜。
十、未尽事宜，双方另行协商。
十一、本合同有效期：自___年___月___日始至___年___月___日止。
十二、本合同自双方签字盖章之日起生效。
十三、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
甲方：________乙方：________。
法人代表：________法人代表：________。
签订日期：__年__月__日签订日期：__年__月__日
居间的合同篇八
乙方受甲方委托，双方就陕西旌详实业有限公司“蓝天狩猎场别墅项目”工程委托事项协商一致，签订本合同。
第一条：委托事项。
1、乙方负责介绍甲方与陕西旌详实业有限公司接洽等事宜，具体施工及合作条件由陕西旌详实业有限公司与甲方自行协商。
2、乙方协助甲方与陕西旌详实业有限公司就“蓝天狩猎场别墅项目”约7万多平方米，工程签订施工合同，工程总造价约为1。6亿元，最终以实际结算为准。
第二条：居间报酬的计算方法与支付时间和方式。
1、甲方按照承包工程总造价每平方米2260元计算，支付给乙方劳务报酬税后人民币每平方米30元，共计200多万（以实际结算为准）。
2、劳务费用分多次支付，第一次支付时间为甲方与陕西旌详实业有限公司签订合同进场后三日内，需支付给乙方劳务报酬30万人民币整，以后支付，按陕西旌详实业有限公司支付给甲方工程量每平方米x30元计算为准，（款项到甲方账上三日内支付给乙方）。
3、劳务报酬以现金（人民币）形式支付。
第三条：违约责任。
甲方在乙方的劳务居间委托事项完成后，必须按照本合同第二条支付劳务报酬，不得以任何理由拒付、缓付。否则将承担劳务报酬总额20%的'违约金。
第四条：其它约定事项。
1、如陕西旌详实业有限公司和委托方（甲方）最终未达成合作，本合同自动失效。
2、合同争议的解决方式，由甲乙双方协商解决，协商不成时，双方可向当地人民法院提起诉讼。
3、其他未尽事宜，甲乙双方协商后，以补充协议方式约定，补充协议与本合同同样生效。
签订日期：_____________签订日期：_____________
公司盖章：_____________盖章：_____________。
居间的合同篇九
甲、乙双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本委托煤炭交易居间合同：
2、甲方与丙方订立煤炭购销合同且达成交易，甲方应当向乙方支付居间费用；
7、乙方不对甲方与丙方的交易提供任何信用担保，甲方应严格执行与丙方所签订的合同；
3、支付方式：一次性、现金支付（也可用转账）。
4、如乙方未能促成甲丙双方煤炭购销合同的成立，则甲方无需支付任何居间费用；
5、如丙方未能履约向甲方支付货款，则甲方无需支付条款中相应的居间费用；
2、支付居间费用的所有责任由甲方承担，居间费用的支付方式将以双方同意的方式执行。本居间费用保护责任将从合同开始或执行之日起，在合同期及其更新期内保持有效性。
3、甲方与丙方后续签订的煤炭交易应该给付乙方的居间费用，由甲乙双方再行商定，但不得低于首次rmb____元/吨（税后）。
1、如甲方有延期支付或拒绝支付的行为出现，由甲方承担违约责任，并向乙方另行支付本居间合同之居间费用总额5‰/天标准的违约责任金（但总金额不超过rmb___________万元）。同时乙方有权申请诉讼财产保全、通知丙方停止向甲方继续付款，对由此造成的损失，乙方不承担任何法律责任。
本合同以主合同（甲丙双方签订的煤炭购销合同）为前提，主合同因为不可抗拒的原因不成立，甲方不承担任何居间费用。因丙方主体原因造成主合同无效，甲方亦不承担任何居间费用。
2、如守约方按上述违约条款要求违约方支付违约金时，应书面通知违约方并说明违约金金额。违约方应在收到通知后10日内将违约金支付给守约方。本协议所有签署的版本，包括传真、电子邮件或数字传输，均视为有效合法约束文件。
本合同未尽事宜，双方协商解决，意见不一致后用书面形式完善，其结果为本合同的补充文件，经双方代表签字盖章后生效。如不能达成一致意见，或因履行本协议发生的任何纠纷由本协议签订地法院管辖。
本合同系双方依据《中华人民共和国合同法》和相关的法律法规依法签订，真实、合法、有效，对双方均具有约束力。本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效用。经甲乙双方签字盖章后，并附甲方与丙方签定的合同复印件后方生效。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
居间的合同篇十
甲方(委托人):身份证号码:联系地址:联系电话:。
乙方(居间人):身份证号码:联系地址:联系电话:。
甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商。依平等自愿，等价有偿的原则，达成如下协议。
1、乙方接受甲方委托负责就石家庄至济南高铁往反运输土石方工程项目(以下称该工程项目)引荐，运输单位和甲方洽谈，向运输单位提供该工程项目的信息，并促成运输单位与甲方签订该工程项目承包实施合同。
2、“居间成功”是指完成本条例所全部委托事项，运输单位与甲方签订书面的工程施工合同，乙方仅为运输单位提供信息，或为甲方提供联络协助，撮合等服务，均视为委托事项完成。
1、乙方必须向运输单位提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助运输单位对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向运输单位提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
1、运输单位负责提供营业执照等相关材料，负责和进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由运输单位全面履行和甲方所签订的专业施工合同，运输单位所履行施工合同而产生的权力和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定向乙方支付居间报酬，如果未按时支付则逾期每日按未支付居间报酬的10%向乙方承担违约金。
1、甲方承诺每车每吨公里土石方向乙方支付_______元，作为居间费。
2、每天居间费的计算方法:每天居间费=每车每趟每吨每公里每吨的居间费/天_____每车总趟数/天______车辆总数。
3、居间费的支付时间为:运输单位每辆车往返一次由甲方向乙方支付一次。
4、甲方可以转账或现金支付。
在该项目提供的车辆最终以运输单位实际在该项目上提供的总的车辆为主。
为运输单位与甲方签订的拉土石方施工合同的期限为准，如果运输单位与甲方签订的合同需要续签合同期限的，本合同有效期限同步延续到运输单位与甲方彻底不再有业务关系时，该协议终止。
七、保密事项。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业机密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密作出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。
八、争议解决方式。
如果发生协议争议，双方协商解决。协商不成，双方同意提交协议签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项。
1、乙方不得将本协议委托事项进行转委托。
2、本协议一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:。
居间的合同篇十一
身份证号码：（）。
联系地址：
乙方（委托人）：扬州市华南装饰设计有限公司。
法人代表：
联系地址：
身份证号码：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方友好协商，就甲方为乙方提供居间服务，促成乙方获得目标工程承包事宜，达成如下协议：
1、（以下称“建设单位”）将其三栋研发中心的7600平方米，总造价约3000万元人民币装修工程（以下简称“该工程项目”）经甲方介绍由乙方施工，并在20xx年4月25日签订施工合同。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务。
2、甲方接受乙方委托，负责就该工程项目，已引荐乙方与建设单位直接洽谈，向乙方提供关于该工程项目的重要信息，并已最终促成乙方与建设单位签订该工程项目承包施工合同。
3、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目签订了专业承包施工合同。
1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的，并积极配合乙方协调整个施工过程中的运作及信息沟通。
2、如果居间成功，甲方应在乙方保证施工质量、进度，并得到。
建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。
1、乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
2、乙方应在施工过程中保证质量、进度，并得到建设单位和监理方的签字认可。
3、乙方应按本合同约定，向甲方支付居间报酬。如果未及时支付，则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。
1、居间报酬是指乙方按该工程项目的施工合同金额计算应向甲方支付的报酬。
2、乙方应按该工程项目施工合同金额的%向甲方支付保底居间报酬。
3、居间成功后，在本协议签订之日乙方向甲方支付居间报酬总金额的10%即人民币叁拾万元；根据建设单位与乙方签订的《施工合同》的约定，施工工期为六个月，乙方分六次按月按居间项目的总金额300万元人民币的15%，计45万元付给甲方。
4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。
5、甲、乙双方同意居间报酬按最终结标的`工程总造价的10%计标。
居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方同意承担施工总造价的10%的居间费用。
居间成功后，如果乙方未按合同第四条第2、3款的约定及时全额的向甲方支付居间报酬，则乙方除应立即全额付清该居间报酬外，还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。
本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，若协商不成，双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。
1、本合同自签字签署之日起生效；
2、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止，则合同自动终止；
3、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止；
4、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
居间的合同篇十二
法定代表人：_________________。
联系电话：_________________。
二、判令本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由。
格出售给案外人黄世阳，并于收到购房款全款当日交付房屋。签订该协议后，被告一与原告就居间介绍费用进行了确认，承诺如原告推荐客户完成上述房产的出售，则被告一应于交房当日支付原告中介服务费人民币______元;如无故延期，则原告有权按日万分之五的.标准向被告追收滞纳金。现被告与案外人于___年__月__日实际履行了房屋买卖协议并办理了相关房产过户手续，但中介服务费却一直拒绝支付。基于被告一与被告二系夫妻关系，且债务发生在婚姻存续期间，2依照相关法律规定，应当由两被告共同向原告偿付。原告以为，被告通过原告的居间服务成功获取购房人信息，并经原告介绍与购房人签订《房屋买卖协议书》并完成房屋交易，即应向原告支付居间服务费。被告的恶意拖欠行为，已侵害了原告的合法权益，故原告现特诉诸贵院，请依法判如所请。
此致
_____人民法院。
具状人：
___年__月__日。
居间的合同篇十三
甲方（委托方）
法定代表人：
住址：
邮编：
联系方式：
乙方（居间方）
法定代表人
住址：
邮编：
联系方式：
鉴于乙方从事了多年的美容业，拥有较多的客户资源，甲方因经营需要客户资源，乙方愿提供客户资源给给甲方，根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下居间协议：
1、乙方接受甲方委托负责引荐客户于甲方，向甲方提供客户的重要信息，并最终促成客户与甲方达成合作。
2、“居间成功”是指完成全部委托事项，甲方与乙方所引荐客户之间签订了正式书面合同。乙方引荐的客户与甲方未签订正式书面合同，乙方仅为甲方提供信息或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的均视为委托事项未完成。
3、本合同有效期限自___年__月__日起至___年__月__日止，如若在合同履行期满前，乙方完成居间任务，则合同终止时间参照合同终止条款。
4、合同期满后，如若乙方居间任务没有完成，则双方另行协商合作事宜。
1、乙方必须向甲方提供有关客户的信息，内容包括但不限于等。乙方有义务协助甲方对该客户进行考察。
2、乙方需要为甲方与乙方引荐的客户之间提供联络、协助、撮合等其它有利于双方合作的服务。
2、乙方向甲方提供的各种信息，联络、协助、撮合，必须完全能够促成甲方与乙方所引荐客户之间的合作。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬。
3、乙方在甲方与乙方所引荐客户进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成合作意向，签订合作合同，乙方负责协调好双方关系。
1、甲方负责提供营业执照等相关资料，负责和乙方所引荐客户进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和乙方所引荐客户之间签订的合同。甲方因履行合同而产生的权利和义务与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的向乙方承担违约金。
1、乙方促成甲方韩国客户方与所引荐客户签订正式书面合同后，应支付居间报酬。付款金额，付款期限，付款方式。
2、如果乙方未能居间成功，乙方无权取得报酬。但必要费用。
甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
1、本合同签字生效后至完成居间任务，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲、乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
1、乙方提供虚假信息、隐瞒重要事实或有恶意串通行为的，应赔偿甲方因此受到的损失。
2、乙方履行本合同过程中（包括签订本合同前）所获得的甲方任何经营或技术信息均属甲方商业秘密。一旦乙方泄密，应向甲方赔偿违约金人民币万元，另甲方保留进一步索赔的权利。
3、无论何种情况下，乙方均不是甲方的代表，亦不存在合伙关系。乙方在履行本居间合同过程中应当明确告知相关客户，否则，乙方应承担一切由此造成的损失。
甲乙双方因本协议而发生的争议，应友好协商解决。经友好协商不成的，任何一方均应向所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
1、甲、乙双方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同自甲方的法定代表人或其授权代理人和乙方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
3、本合同一式份，双方各持份，双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
___年__月__日 ___年__月__日
居间的合同篇十四
身份证号码：（ ）
联系地址：
乙方（委托人）：扬州市华南装饰设计有限公司
法人代表：
联系地址：
身份证号码：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方友好协商，就甲方为乙方提供居间服务，促成乙方获得目标工程承包事宜，达成如下协议：
1、 （以下称“建设单位”）将其三栋研发中心的7600平方米，总造价约3000万元人民币装修工程（以下简称“该工程项目”）经甲方介绍由乙方施工，并在20xx年4月25日签订施工合同。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务。
2、 甲方接受乙方委托，负责就该工程项目，已引荐乙方与建设单位直接洽谈，向乙方提供关于该工程项目的重要信息，并已最终促成乙方与建设单位签订该工程项目承包施工合同。
3、 本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目签订了专业承包施工合同。
1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的，并积极配合乙方协调整个施工过程中的运作及信息沟通。
2、如果居间成功，甲方应在乙方保证施工质量、进度，并得到
建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。
1、乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
2、乙方应在施工过程中保证质量、进度，并得到建设单位和监理方的签字认可。
3、乙方应按本合同约定，向甲方支付居间报酬。如果未及时支付，则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。
1、居间报酬是指乙方按该工程项目的施工合同金额计算应向甲方支付的报酬。
2、乙方应按该工程项目施工合同金额的 %向甲方支付保底居间报酬。
3、居间成功后，在本协议签订之日乙方向甲方支付居间报酬总金额的10%即人民币叁拾万元；根据建设单位与乙方签订的《施工合同》的约定，施工工期为六个月，乙方分六次按月按居间项目的总金额300万元人民币的15%，计45万元付给甲方。
4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。
5、甲、乙双方同意居间报酬按最终结标的工程总造价的10%计标。
居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方同意承担施工总造价的10%的居间费用。
居间成功后，如果乙方未按合同第四条第2、3款的约定及时全额的向甲方支付居间报酬，则乙方除应立即全额付清该居间报酬外，还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。
本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，若协商不成，双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。
1、本合同自签字签署之日起生效；
2、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止，则合同自动终止；
3、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止；
4、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
年 月 日
居间的合同篇十五
合同有效期：_________。
委托方(甲方)：_________。
居间方(乙方)：_________。
居间方(以下简称乙方)受委托方(以下简称甲方)的委托，就________委托事项协商一致，签订本合同。
1.委托事项：
1.乙方居间工作成功的标志为____;乙方在居间工作成功后取得居间报酬。
2.双方同意乙方的居间报酬为该同业存款总额的_%，甲方需在乙方居间工作成功后1个工作日内完成乙方居间报酬的支付。
3.甲方需将乙方的居间报酬支付到乙方指定的帐号，并提供支付成功的凭证作为完成支付的证明。
4.本居间合同签定，甲方需将等同于乙方居间报酬总额的银行承兑汇票(背书后)，连同本合同一份，押至双方指定之律师事务所。乙方居间工作成功并甲方完成乙方居间报酬支付后，甲方取回该承兑汇票，如果甲方违约，则乙方取走该承兑汇票。
3.保密条款：
1.如果没有双方明确表述的书面许可，双方及其任何附属机构都不应在任何情况下要求或接受任何来自对方已提供的.资源的业务，也不应在任何情况下接近、联系、要求或操作与上述资源的交易。双方应确保有关对方的业务和其附属机构信息的完全的机密性，除非在对书面许可同意和承认的情况下才可透露与合作方有关的信息。
2.双方在任何情况下都不应欺骗对方或尝试欺骗对方或意欲加入此交易的相关方面，并应尽全力保证原始的交易代码、数据和私人信息不受改变。
3.双方都不应向任何第三方透露任何一方提供的联系人的信息，并且不应直接或间接地与对方提供的联系人进行议价、协商或交易。
4.违约责任：
1.一旦签约的任何一方发生了欺骗的行为和事件，不管是直接的还是间接的，欺骗的一方有法律义务承担与交易中应提供的最大服务相当价值的金钱赔偿，还应加上包括赔偿所需的法律费用等在内的各种费用。
2.甲方和兴业银行北京分行的贷款关系，和乙方无关。
3.双方进一步赞同与本协议的任何部分有关的或导致的任何矛盾、纠纷、争吵或违约行为，如不能在双方内部解决的话，应根据法规交由仲裁和决断。任何由仲裁者所作的决定或判断都应是最终的和由法院强制执行的。
5.其他：本合同一式五份，双方各执二份，一份交由指定律师行保管。本合同双方签字盖章后即时生效。
委托方。
地址：_________。
电话：_________。
邮政编码：_________。
开户银行：_________。
帐号：_________。
居间方：_________。
地址：_________。
电话：_________。
邮政编码：_________。
开户银行：_________。
帐号：_________。
居间的合同篇十六
甲方(委托人)：
乙方(居间人)：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《民法典》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1.1乙方接受甲方委托，负责把江西某某公司年生产面料3000万平方米、服装280件生产线厂房建设项目(以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的施工合同，取得施工权。
1.2居间成功是指完成本工程项目与建设单位签定总包合同，即视为全部完成居间服务委托事项。甲方未签定总包合同，视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展对业主方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工权。
2.2乙方承诺向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促成甲方能够如约进场施工。否则，视为乙方居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。
三、甲方义务
3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列需要的手续准备。
3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方上述所列的各位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。
甲方：
乙方：
年 月 日
居间的合同篇十七
第一条委托事项及具体要求：
根据《中华人民共和国民法典》。
第二十三章居间合同之规定，乙方(居间方)受甲方委托，为甲方如实报告订约机会与条件或为订约提供媒介促成甲方(公司名称、金额、账号、日期手工填写，甲方视为接受、同意并合法。)与卖方就万吨购销合同的成立。如果甲方接受并与之订立购销合同的，应当向居间人支付报酬，如果甲方没有在当次洽谈中订立合同，无需向居间人支付报酬。本合同生效后，甲方与第三方公司煤炭购销合同签定成立，即视为乙方完成委托事项，并且该买卖合同一经签订，买卖合同副本即应作为本合同之附件。
第二条居间期限：
居间期限从________年____月____日至________年____月____日，在本合同的有效期内，甲方不得与任何人或单位再次签署本次煤炭购销的居间合同。随着本合同约定的买卖继续进行的阶段一直具有法律效力。
第三条居间报酬的'计算方法及支付方式：
甲方与卖方每次实际交易额1元吨(税后)支付给乙方。甲方在签定合同后，每月实际交易拿到提货单时一次性向居间方支付相对应的服务费。甲方在见到提货单同时以现金转帐形式分别转入乙方指定的以下帐户，转帐费用由甲方承担，报酬的支付以甲方出示的与下列帐号户号金额相符的转帐凭凭为准。单位：_________元(在不超过总额的情况下，手写的帐号户名金额有效)!
第四条保密义务。
第三方。
第五条合同的解除。
1、当事人就解除合同协商一致;。
2、因不可抗力致使不能实现合同目的;。
3、当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务。
4、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行。
5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为为致使不能实现合同目的。
第六条违约责任。
(一)、甲方有下列情情之一的，应当承担违约责任：
1、在本合同生效后，甲方又将本合同约定事项委托其他。
第三者，或者自行与第三方公司私下交易，视为乙方完成委托事项，乙方有权要求甲方应按其与公司买卖合同成交额(如实际履行总金额大于合同成交额，则按实际履行总金额计算)向乙方支付服务报酬或者要求甲方支付违约金_________元。
2、甲方未能按合同约定期限支付居间服务报酬或者居间费用，应按照每日%的标准向乙方支付违约金。
3、甲方有其他造成乙方无法完成委托事项的行为，应向乙方支付违约金。
4、甲方不依约向乙方提供其与第三方公司签订买卖合同副本，应向乙方支付违约金_________元。
5、如甲方签定合同生效后，十个工作日内不履行合同，甲方一次性赔偿乙方(居间方)10万元报酬费用。
第七条合同争议的解决办法。
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商;协商不成的，依法向合同签订地人民起诉。
第八条合同生效。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效，合同一经生效，即对双方具有法律约束力。
第九条未尽事项。
双方协商一致可以对合同内容进行变更或对未尽事项做出补充规定。变更或补充规定应当采取书面形式，与本合同具有同等效力。
出租人（盖章）：_________承租人（盖章）：_________。
地址：地址：_________。
法人代表（签字）：法人代表（签字）：_________。
承办人：承办人：_________。
开户银行：开户银行：_________。
帐号：帐号：_________。
电话：电话：_________。
担保人（盖章）：_________。
签订日期：___年__月__日
签订地点：_________。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/17575434.html】
