合同是商业活动中不可或缺的组成部分，为各方提供了法律保护和依据。在撰写合同时，要遵守法律法规的规定，特别是针对特定行业或领域的相关法规和政策。看看下面的范文可以帮助您更好地理解和书写合同，提高合同的质量和准确性。
整治水渠的施工合同篇一
___________江引水工程灌区节水续建配套项目工程渠道衬砌总长为___________km,经公开招标,确定为中标单位,为明确甲乙双方的权利和义务,经双方协商,特签订本合同,供双方在施工过程中共同遵守和执行。
第一条：_________________承包范围。
1、高潮水库引水渠、上湖垅水库引水渠、上湖垅水库排灌渠、高潮水库排灌渠等总长为__________km。
2、相应渠系建筑物___________处。
3、与上述项目有关的临建工程。
第二条：_________________工程期限。
本工程要求在___________年__________月__________日前完工。
第三条：_________________承包方式。
1、本工程所需的材料,均按当前的市场价考虑风险系数进入单价,在合同执行期间内不作调整,总价按实际工程量造价计算。有关漏项或新增项目单价则由乙方按标底价格书内相应的材料价格、预算定额组价,并按原报价综合优惠率进行优惠,经监人审核同意后,作为该项承包单价,调整合同价并支付。工程量：_________________土石方按衬砌标准断面范围内实际工程量计算。砌石和砼工程方量按图纸及设计变更和联系单断面进行计算。砌石和砼工程方量按图纸及设计变更和联系单断面进行计算。
2、若由于乙方未能遵守施工详图,变更设计通知单等有关技术要求正确施工造成工程量的增加,如超挖、超填、返工等,则甲方将不予承认,其损失由乙方自负。
甲方(盖章)___________。
乙方(签章)___________。
____年_____月_____日。
整治水渠的施工合同篇二
发包单位：(以下简称甲方)。
承包单位：(以下简称乙方)。
甲方委托乙方承担本工程的施工任务,按照《_合同法》，并结合深圳市有关规定以及本工程的具体情况,为明确双方在本工程建设施工过程中的责任、权利和义务,经双方协商一致同意签订本合同。
一、工程名称：“家园”市政接口给水管道工程。
二、工程地点：龙岗区。
三、承包范围：
1、承建范围：建筑工程造价计算书中所包括及必须施工的全部内容。
2、具体内容包括:室外给水管(upvcdn100￠110pn=)安装、法兰阀门安装、法兰套筒伸缩过滤器安装、法兰水表配旁通止回阀、阀门井砌筑、拆除及恢复、土方开挖及夯填等。
3、乙方负责报建、报批、验收、施工中需要办理的一切手续。
四、承包方式：
1、本工程实行采用固定总价的包干方式。
2、工程造价按预算优惠价包干，工程造价一次包定：即包人工、包材料、包机械、包风险、包安全文明施工、包工期、包质量、包安全、包进度、包竣工资料、包调试、包一次验收通过、包免费保修二年、包各种费用，并通过有关部门验收。除另有约定外，本工程不增加任何费用。
3、按国家规定由乙方缴交的各种税费，已包含在本工程造价内，乙方必需依法向税务部门缴纳。
4、安装工程材料、设备及备件由承包人自行采购，所用材料、设备、备件必须符合深圳市有关室外给水工程设备、材料的规定。
整治水渠的施工合同篇三
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
1、工程内容：
2、工程安装费_____万元，具体金额为：_____。
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%。
2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。
3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
整治水渠的施工合同篇四
委托单位：
施工单位：
根据《_合同法》、《给水排水管道工程施工与验收规范》(gb50268-20xx)和《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(cjj3-90)等文件，甲乙双方在依法、自愿、公平和诚实守信的基础上经双方友好协商一致同意签订本合同。
一、合同维修范围及费用承包方式。
1、甲方委托乙方对建设于污水排水主管道进行维修施工服务;。
2、费用承包方式：
二、合同期限。
1、本合同签署后7日内乙方进场施工，施工期限为天(另有约定的除外)。
2、维修工程完工验收合格之日起，
三、履行合同条件：
合同签署后，甲乙双方签字确认后，正式履行本合同。甲方因排污不畅或影响业主安全要求乙方先行施工时乙方应当进场施工。
四、安全防范措施。
1.乙方负责指派专业人员进行管道施工作业;进场时需向甲方出示具备从事管道施工作业的许可证和现场专业人员本人的《特种设备作业人员证》，并提供复印件供甲方备案。
2.施工前乙方应当书面告知甲方施工计划，以便甲方监督、配合施工。便于甲方向维修区域业主发出施工通告;施工现场应当充分设置围挡和树立醒目警示标识，施工前做好2号楼底商的出行防护，做好地层降水工作，做好防塌方的措施，对异地堆积的回填土进行覆盖;乙方施工过程中因乙方采取的安全防范措施不当出现重大事故或人员伤害时，乙方承担全部责任。
五、管道施工标准。
1、污水管道施工应按《给水排水管道工程施工与验收规范(gb50268-20xx)、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(cjj3-90)的相关规定，对污水管道进行施工及验收，确保施工管道符合上述标准。
六、施工费支付方式。
1、本合同工程款：rmb元，总价款(大写)：元(小写)元;进场前先由甲方垫资支付工程款的20%(元)给乙方，乙方需按照本合同约定期限进场并完成施工。
2、乙方需拿出工程款的5%即:元作为维修保证金交付甲方，维保期届满后如未出现质量问题或未发生不履行维修保证义务的情况，即予退还。
七、甲方权利、义务。
(一)、权利。
2、有权要求乙方按期完工，乙方的施工工艺达不到合同约定标准或要求时，甲方有权拒绝在验收记录上签字。
3、对存在安全隐患的作业甲方有权要求乙方暂停施工，采取相应措施并经甲方认可后再行施工。
4.甲方对乙方使用的工程材料有权查验。
(二)、义务。
1、提供现场咨询，在乙方需要时提供该作业面的图纸及有关技术资料，供乙方查阅;。
3、配备安全管理人员负责现场监督检查。
4.协助乙方处理涉及到业主的事务。
八、乙方权利、义务。
(一)、权利。
1、有权要求甲方提供施工相应的作业面及相关资料;。
2、对甲方提出的超出合同约定的要求可以否定。
3.要求甲方提供水、电、排污接入点。
(二)、义务。
1、应当具备相关部门核发的生产许可证及企业资质;。
2、乙方施工中应认真遵守国家及北京市对施工安全的有关规定、技术要求及操作规程;。
5、乙方应当妥善保管借用的施工图纸及相关资料，施工完毕后制作竣工资料在完工验收时交给甲方;乙方不得以任何形式分包、转包。。
九、违约责任。
4、因施工管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方自行承担全部责任;。
5、本合同未尽事宜，须经双方协商，并签署书面文件方为有效。，
十、合同生效与终止。
1、本合同自双方签字盖章后即生效;。
2、任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同，并向违约方追偿相关损失。
3、污水管道维修工程验收合格后进入维保期，维保期满后本合同即告终止。
十一、争议解决方式。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第1种方式解决：
(一)、依法向人民法院人民法院起诉;。
十二、其它约定。
2、双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
3、乙方提供的招投标文件，施工方案是本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
地址：地址：
单位负责人：单位负责人：电话：
年月日电话：年日月。
整治水渠的施工合同篇五
在人们越来越相信法律的社会中，我们用到合同的地方越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编为大家整理的土地整治项目施工合同，欢迎大家分享。
甲方：_________________
法定代表人：_________________
乙方：_________________
身份证号码：_________________
丙方：_________________
法定代表人：_________________
一、开发项目地址
甲方同意将归其支配处分的位于________________的土地出租给乙方和丙方，由丙方对土地项目投资进行开发建设。丙方进行开发建设所需法律手续由甲乙双方负责协调办理。甲乙双方就合作项目负责协调与有关部门的关系，该幅土地的`性质为：_____________。甲方保证对该块土地享有完全自主经营、出租的权利，并保证该块土地没有其他纠纷及债权债务。根据乙方和丙方的请求协助办理其他事项。
二、甲方将该项目土地出租给乙方和丙方，年租金为，租金缴纳期限为：_________________租金缴纳方式：_________________该土地租赁期限为_______________年。租期届满后，乙丙双方同等条件下，有优先承租权。如乙丙双方不再租赁，该项目的所有建筑物归甲方所有，但甲方按建筑物的评估价值对乙丙双方进行补偿，对补偿款其中乙方应得元，丙方应得元。
三、该项目建成后，甲方同意乙丙双方对场地和房屋对外出租，转租及其他营利性经营，无需甲方另行确认。
四、丙方对该项目进行开发共需投资200万元人民币，由丙方负责对投入资金的监控和使用，项目建设预期周期共计______,项目建成后，丙方负责验收合格后方可投入使用。
五、项目建成投入使用后，由乙方负责招商，出租等一切与项目营利性的经营，丙方按照项目年经营额的30%分享利润。丙方对乙方的账目谁是可以抽查。
六、在项目经营过程中，由乙方负责对项目的经营管理。
七、违约责任
甲乙丙三方任何一方出现违反合同的情形，除承担给他方造成的损失外，还须承担违约金元。
八、本协议未尽事宜，经三方协商可签订补充协议。
九、本协议经三方签字盖章后生效，本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。
甲方：_________________乙方：_________________
代表：_________________代表：_________________
丙方：_________________
代表：_________________
_____年_____月_____日
整治水渠的施工合同篇六
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平、诚信的原则，就______工业园路灯施工安装事宜协商一致，订立本合同。
一.工程概况。
工程项目名称：______工业园厂区路灯安装。
工程地点：______工业园。
工程内容：厂区路灯安装施工。
资金来源：自筹资金。
二.工程范围。
厂区路灯布臵图内要求的内容。
三.施工工期。
开工日期：________年____月____日
竣工日期：________年____月____日
四.质量标准。
按照国家建筑工程质量验收标准和甲方要求，一次性验收合格。
五.合同款项与支付。
该合同价为包干价：86900.00元，大写：______元整。
付款方式：验收合格后，扣除质保金一次性结算，质保金为合同总价的5%，即：4345元，大写：肆仟叁佰肆拾伍元整。
六.质保期。
验收合格后，乙方质保时间为________年。
七.违约责任。
由于乙方原因，造成工程质量达不到一次性验收合格要求的，乙方负责整改完善直至合格，造成施工工期延误的，按照每天罚款3000.00元支付给甲方。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
整治水渠的施工合同篇七
包发单位（简称甲方）。
承包单位（简称乙方）。
为了保证本工程施工安全，顺利完成工程任务，按照《_合同法》、国电公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全施工管理规定》和四川省电力公司资阳公司的有关规定，经甲、乙双方协商，签定本协议。
一、协议范围。
本协议包括石湍镇长沟村高低压线路及户表工程安全工作。
二、双方安全职责。
（一）甲方职责：
1、施工管理中，严格贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，监促乙方在施工中提高安全施工管理水平，保障设备、职工在劳动工程中的安全。
2、严格审查乙方施工人员素质（含负责人、技术员、工人）及特种作业人员取证（安全合格证、操作证）情况。
3、严格审查乙方有满足工程需要，保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、安全用具。
4、负责检查、监督执行工程的施工“作业指导书”乙方全部实施。
5、开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底和考核。
6、有权监促检查乙方在执行安全工作规程和有关规定中的违章行为，制止违章作业，必要时有权令乙方停工或给予经济惩罚。
7、监督与监促乙方对现场使用民工的安全管理。
（二）乙方职责：
1、在施工中要严格贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，落实各种安全工作规程、规定，保障设备、职工在施工过程中的安全。
2、向甲方提供真实的`保证安全施工的机构。经过检查和试验合格的机械，工器具及安全防护设施用具的配备资料。
3、向甲方提供真实的施工人员的技术素质（包括负责人、技术人员和工人）及特种作业人员取证资料（安全合格证、操作证）。
4、严禁使用未成年和不适合现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。
5、工程开工前必须自上而下进行安全技术交底，全体施工人员均应掌握工程特点及施工安全措施。
6、在施工过程中要严格执行施工“作业指导书”。开工前应组织施工人员学习《电业安全工程规程》、《电力建设安全工作规程》等规程规定，并经考试合格后方可进行工作。
7、加强对临时工的现场管理工作，对所使用的民工进行安全知识教育，临时工不得从事高空和电气作业。
8、定期或不定期组织施工现场安全检查，及时纠正违章行为，制止违章作业，必要时应停工处置不安全因素。
9、乙方必须接受甲方的监督、管理和指导，对甲方提出的安全意见必须及时整改。
10、严格按照《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》组织施工。
三、双方在工程中如违反安全合同中任何条款，导致发生的事故，按其责任划分各自承担安全责任。
四、参照《电力建设安全施工管理规定》的通知中第八十条规定，甲方预扣与乙方签定的施工合同价款的5%作为安全施工保证金。发生死亡事故扣除保证金的100%；发生重伤事故扣除保证金的50%。
甲方：法定代表人（委托人）：
乙方：施工负责人：
_____年_____月_____日。
整治水渠的施工合同篇八
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平、诚信的原则，就__x工业园路灯施工安装事宜协商一致，订立本合同。
一.工程概况。
工程项目名称：__x工业园厂区路灯安装。
工程地点：__x工业园。
工程内容：厂区路灯安装施工。
资金来源：自筹资金。
二.工程范围。
厂区路灯布臵图内要求的内容。
三.施工工期。
开工日期：________年____月____日
竣工日期：________年____月____日
四.质量标准。
按照国家建筑工程质量验收标准和甲方要求，一次性验收合格。
五.合同款项与支付。
该合同价为包干价：86900.00元，大写：__x元整。
付款方式：验收合格后，扣除质保金一次性结算，质保金为合同总价的5%，即：4345元，大写：肆仟叁佰肆拾伍元整。
六.质保期。
验收合格后，乙方质保时间为________年。
七.违约责任。
由于乙方原因，造成工程质量达不到一次性验收合格要求的，乙方负责整改完善直至合格，造成施工工期延误的，按照每天罚款3000.00元支付给甲方。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
整治水渠的施工合同篇九
根据《^v^合同法》及相关法律法规的规定，为明确出租方(甲方)与承租方(乙方)权利义务关系，经双方协商一致，订立本合同，北京市租赁合同。
甲方将_____牌车____辆，车牌号码,车辆状况（见附表）从____年___月___日____时起交付给乙方使用至___年___月___日___时止收回，租赁期共____年___个月____天____时。
交付地点：__________________________。
用途：______________________________。
每天租金_____元，共计人民币____元，乙方于接收车辆时向甲方全额付清。
乙方按车辆价格总额的___%，即___元，向甲方交保证金。承租方应于租赁合同书签署之___日内一次性足额交付相应保证金。保证金不得用于充抵租金，在合同履行完毕后，保证金应如数退还承租方，也可充抵相关费用，冲抵后有剩余的，剩余部分退还承租方。
乙方租车在___个月（不含___个月）以上的，每月向甲方交纳租金的日期为___日，逾期交付租金，应按超时天数，每天向甲方交纳相当于租金的___%作为违约金。
乙方所租汽车，每天(按24小时计)行驶不得超过___公里，超出部分由甲方每公里加收___元；超出___小时按半天计费，超出___小时按全天计费。
甲方义务向乙方交付在运行中无任何保留条件、设备齐全的租赁车辆，及租赁车辆行驶所需的有效证件，车辆技术状况必须良好，各种证照及规费缴讫证齐全。由于车辆状况导致租赁车辆不符合乙方使用标准时，须提供同等档次替换车或减免租金。
甲方负责办理保险公司为租赁车开办的险种。承担租赁车辆交通事故车辆损失、车辆盗抢、第三者责任的风险。承担的比例不低于____%（上述风险损失的计算、赔付依照机动车辆保险条款及赔付程序进行）。
甲方负责车辆的___级维护和年检。
租赁车在租赁期间发生事故时，应积极协助乙方处理事故。此外为乙方提供在___区域内___小时故障、事故救援服务。但甲方不承担由于乙方使用租赁车辆引发的连带责任和本合同规定的风险赔付范围之外的任何经济责任。
在租赁期间内有权对车辆使用情况实施监督。如乙方违反本合同约定使用车辆或者有其他可能造成更大损失时，甲方有权收回租赁车辆，终止履行合同并要求赔偿。
出租人对汽车租赁申请者及承租人的信用信息有知情权，但对所获得的信息负有保密的义务，因泄密而给乙方造成损失的，甲方承担赔偿责任。
乙方拒绝接受租赁车辆在合同期间发生交通违章的处罚时，甲方有权将合同中登记的驾驶员作为责任人提交公安交通管理部门处理。
在租赁期间，在租赁合同规定的期间拥有租赁车辆的合法使用权并享有甲方为保障租赁车辆使用功能所提供的服务。同时应遵守国家有关法律、法规、法令，安全行车；因违法、违纪、违章所造成的民事法律责任，自行负责，并承担给由此给甲方造成的经济损失。
在租赁期间妥善保管租赁车辆；配合甲方保障车辆性能的各项工作，合同范本《北京市租赁合同》。负责对车辆例行保养和小修，不得擅自变动、修理、添改租赁车辆任何部位或部件。如车辆在例行保养和小修时需更换零部件，应事前取得甲方的许可。
保证按照本合同约定的用途使用租赁车辆，不得将车辆不得买卖、抵押、质押、转租、转借租赁车辆；保证租赁车辆为合同登记的驾驶员驾驶，不得擅自将车辆交与无证人员驾驶，在合同期内，如乙方登记的信息发生变化，应及时通知甲方。
按合同约定交纳租金；合理使用租赁车辆。除另有约定外，租赁车辆的合理使用指以满足承租方乘用需要的驾驶过程。承担车辆租赁期的油料费、过桥费、过路费、小修费用和车辆被盗后保险公司付赔后的不足部分及其他费用。
承担因使用不当造成租赁车辆修理、停驶的损失；承担丢失租赁车辆牌证补办费用及停驶期间租金；承担因不当使用租赁车辆或过失造成的不在保险赔偿范围内的任何损失。
租赁车辆使用期间，发生交通事故，及时向当地公安、交通、保险部门报案联系。并在____小时内通知甲方协助解决。承担公安交通管理部门裁定的责任，并承担保险公司付赔甲方后不足部分的损失和修理期间车辆的租金。承担的比例不低于____%（上述风险损失的计算、赔付依照机动车辆保险条款及赔付程序进行）。
如需续租车辆，须在本合同期满前向甲方办理续租手续，合同期满未办理手续，逾期___天(含___天)未交还车辆，除应交纳逾期期间的租金外，另交纳逾期租金___%的违约金，逾期___天以上，未与甲方办理续租手续的，甲方将向有关部门申报，由此产生的后果及费用由乙方承担。
甲方保证：
出租人为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
出租人签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未做出任何足以对出租人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
出租人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是出租人的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方保证：
承租人为一家依法设立并合法存续的企业或有着良好信誉和独立经济能力的自然人，有权签署并有能力履行本合同。
承租人签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未做出任何足以对承租人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
承租人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是承租人的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。保密期限为____年。
一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
甲方未按规定履行责任，应承担乙方受到的损失。
乙方未按规定履行责任，除承担甲方受到的损失外，还应承担自身损失的部分。
上述风险损失的计算、赔付依照机动车辆保险条款及赔付程序进行。违约金为____元。
解决争议方式：因本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成，由当事人向_____仲裁委员会申请仲裁或向____人民法院提起诉讼。
本合同双方签字盖章生效，本合同一式____份，双方各持正本一份。附件为本合同组成部分，具有同等法律效力。本合同空白部分手写体与印刷体具有同等法律效力，只限一次性填写，更改无效。
如需变更或解除本合同应提前____天通知对方。
本合同租赁期在____年（月）以上由甲方报送一份给运管部门备案。
签订地点：________________________。
签订时间：____年___月___日。
出租方(章)：承租方（章）：
外观：
发动机：
内饰：
操控：
其它：
整治水渠的施工合同篇十
发包人（全称）：（以下简称甲方）。
承包人（全称）：（以下简称乙方）。
甲乙双方根据《^v^建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，将宁乡经济开发区怡宁新村商住楼及水平安置房的维修承包给乙方并达成如下几点：
一、维修工程内容及要求。
1、乙方接到甲方或小区物业公司的维修联系单后，在条件容许的情况下，1天之内组织人员或设备进行维修，维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收，并形成验收文件用于结算。
2、对已入住的客户维修，要求维修完毕后客户签字认定。
3、承包人不在约定期限内派人维修的，发包人可以委托他人修理。
4、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
二、工程质量保修范围和内容。
承包人按相关规定对已维修工程进行保修，在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担已维修工程质量保修责任，按^v^《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程（同一位置）的质量保修期如下：
１、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为５年；
３、装修工程为２年；
４、电气管线、给排水管道、设备安装工程为２年；
５、供热与供冷系统为２个采暖期、供冷期；
６、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为２年；
７、其它项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程验收合格之日起计算。
三、甲乙双方的权利与义务。
（一）甲方的权利与义务。
1、由甲方工程师共同配合乙方施工，行使合同约定的职权，向乙方发出指令及其签证，确保工程的顺利进行。
2、现场确定施工范围核实工程量。
3、组织相关单位进行验收，评定质量标准。
4、按合同约定的期限支付工程款。
5、负责各部门的关系协调。
（二）乙方的权利与义务。
1、提供相关的施工方案。
2、按建筑规范进行施工管理，严格按已定方案及施工操作规范施工，确保工程质量。
3、抓好安全生产，严防事故发生，因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。
4每日完工后必须保证环境整洁、干净。
四、维修计价及费用支付。
维修按每处单独计价，费用由甲方会同物业参考市场行情进行共同定价，每月汇总后进行结算，预留5%作为质保金，验收合格一个月复查合格后支付。
五、维修费用。
维修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、违约责任。
甲乙双方务必严格履行合同的所有条款，不得违约，否则，
另一方有权利追求其违约责任，并处以工程总价款的10%作为违约赔偿。
下列情况为违约：
1、不按规定的方案和质量标准施工，造成质量低劣。
2、不能在规定的期限内完成工程任务。
3、现场管理混乱，受到有关职能部门的批评处罚。
七、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙双方签字或盖章生效，本项工程全面竣工验收合格并结清工程款帐目后自行终止。
发包人（公章）：承包人（签字）：
法定代表人（签字）：身份证号码：
委托代理人（签字）：
年月日年月日。
整治水渠的施工合同篇十一
甲方：
法定代表人：
系电话：_________。
乙方：
法定代表人：
根据《民法典》及其他有关法律、法规明文规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方维修空调事宜，甲、乙双方达成如下协议：
一、乙方负责维修甲方办公室的30台空调（挂机）。
二、乙方的维修内容为：
1、清洗空调；
2、添加制冷添加剂；
3、配置10个空调遥控器；
4、保障空调正常工作的`其他维护内容。
六、甲方验收维修空调合格后，一次性支付乙方空调维修费、费用依据乙方维修工作内容核算（含税费）、其中：
1、空调清洗保养并添加制冷剂120元/台；
2、配置万能空调遥控器30元/个。
七、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决；协商不成时，任何一方可以向人民法院提起诉讼。
八、本合同未尽事宜，经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本规定具有同等法律效力。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
20__年月日20__年月日。
整治水渠的施工合同篇十二
水管体制改革改变了水利工程运行管理模式，使水管单位和维修养护企业实现了机构、人员和经费的彻底分离，水利工程维修养护逐步走向正规。新的运行机制实施以来，水利部、黄委等出台了一系列标准、制度和管理办法，水利工程维修养护项目的实施进一步规范，维修养护人员的工作积极性大大提高，工程面貌有了较大改观。为推动水利工程维修养护工作的顺利开展，更加规范维修养护项目的实施，根据上级要求，需编制水利工程维修养护实施方案，作为维修养护项目实施的依据。因此，编制水利工程维修养护实施方案，可为维修养护项目的实施奠定基础，标志着水利工程维修养护将采取更为科学有效的管理措施，逐步向正规化、规范化管理的轨道迈进。
二、编制原则和依据。
（一）编制原则。
水利工程维修养护实施方案是合同签订和项目实施的依据，按照黄委、省局三年内完成对达不到标准的工程进行全面整修、工程面貌得到显著改善和专项资金不少于资金总额度50%的要求，编制年度工程维修养护实施方案。
（二）编制依据。
依据年度水利工程维修养护经费预算、《水利工程维修养护定额标准》及修订意见、《黄河堤防工程管理标准（试行）》、《黄河河道整治工程管理标准（试行）》等，结合水管单位的实际情况，编制年度水利工程维修养护实施方案。
三、编制内容。
黄河下游水利工程维修养护分堤防、控导、水闸三类，根据三类资金不能混用、专项资金不少于资金总额度50%的要求，在维修养护资金额度内，合理确定维修养护项目，编制年度工程维修养护实施方案。维修养护实施方案包括日常维修养护和专项维修养护两部分。
（一）合理划分日常和专项维修养护项目。
为合理划分日常维修养护和专项维修养护项目，搞好维修养护工作的开展，实施方案编制过程中，将需经常维护、难以量化的`维修养护项目划为日常维修养护项目；工程量大、较好量化、投资比较集中的项目划为专项维修养护项目。对日常维修养护要区分工程类别，按主体工程、生物措施、标志标牌、附属设施及工程保护等分项编写；专项工程按堤顶维修养护、堤坡堤脚整修、草皮补植、根石加固、整险与水毁工程修复、坝岸整修及管理房维修等分类编写。按三年内对达不到标准的工程进行整修、工程面貌得到显著改善的要求，详细计算重点维修养护项目的投资，计算日常维修养护项目的投资，符合专项资金不少于资金总额度50%的要求，保证日常维修养护和专项维修养护项目划分的合理性，确保日常维修养护项目的顺利实施和专项维修养护项目的重点突破。
（二）搞好日常和专项维修养护的结合。
日常维修养护和专项维修养护项目的划分是按照上级专项维修养护经费不低于资金总额度50%的要求，结合维修养护任务，参照水管单位的实际情况划分的，并非截然分开。维修养护项目实施过程中，专项维修养护项目的实施要为日常维修养护创造条件，日常维修养护项目的实施要为专项维修养护奠定基础，做好日常维修养护和专项维修养护结合的文章，将日常维修养护和专项维修养护作为一个整体考虑，综合协调实施，搞好水利工程维修养护工作。
整治水渠的施工合同篇十三
甲方(发包单位)：
乙方(承包单位)：
甲方同意将工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称(工程地点)：工程价款36元整。元整。清淤及加固;文星水电站引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板23元/米。
二、承包方式：
1、包工包料;。
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月月工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：
1、总工程价款(金额大写元整;。
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方：(公章)法人代表：
乙方：(公章)法人代表：
(甲方)：(以下简称甲方)(乙方)：(以下简称乙方)。
根据《^v^合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
一、工程概况。
1、工程名称：上营变电站引水工程。
2、工程地点：上营村。
3、工程主要内容：15米dn4给水管道安装。
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限。
工程期限8天，预定2xx年4月2日至2xx年4月1日止。
三、工程承包价及其它。
总承包价8元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任。
(一)甲方责任。
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;。
2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任。
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求。
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
六、付款方式。
开户行：禄丰农行营业室。
账号：398143724。
七、工期延误。
若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按5元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期。
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求。
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准。
不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任。
本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。
若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、合同份数。
本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，
十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
委托代表：委托代表：
发包人：
承包人：
依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：xx市xx级水电站技改工程。
工程地点：xx市xx镇村。
工程内容：水电站厂房技术改造土建工程。
二、工程承包范围。
厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。
三、合同工期。
开工日期：二xx年十二月三日
第一台机组混凝土结构定于二xx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二xx年二月二十三日动工，二xx年四月二十三日浇筑完工。二xx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。
合同工期总日历天数为159天。
四、质量标准：合格，争创优良。
五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。
七、本合同《专用条款》。
1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。
2、执行省、市建筑法规的相关规定。
八、发包人工作。
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场5之内。施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
九、承包人工作。
1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
十、材料。
所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十一、质量和验收。
1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十二、安全施工。
承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按*有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十三、合同价款及支付。
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴1元。
3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十四、工程预付款。
合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十五、进度工程款支付。
每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付9%进度款给承包人。
十六、完工结算。
完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十七、质量保修金。
完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议。
按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜，双方另行协商。
二十一、本合同一式4份，双方各执2份。
发包人：承包人：
住所：
代表：
电话：
签订日期：
整治水渠的施工合同篇十四
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互相创造条件，做好配合协作，按时保质保量完成本项工程建设任务，依照《_经济合同法》、《_建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》和其它有关法律、行政法规。经双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项特签订本合同，以便共同遵守。
第一条:工程项目。
工程名称：
工程概况：建筑面积约为平方米(结算面积以实际面积为准)。采用轻钢结构，主要用材要求如下：
1)结构钢柱、钢梁采用材质、次构件材质采用。
2)屋面板选用型彩钢板，颜色。
3)墙面板选用型彩钢板，颜色。
4)屋面檩条、墙面檩条均为。
5)天沟为镀锌钢板天沟，
三、承包内容：
1.乙方负责钢柱、钢梁、吊车梁、支撑、拉杆、檩托、檩条、屋面板、墙面板及配套附件的采购、制作、运输、安装等施工任务(设计如有变更，变更增加部份甲方应先补齐增加部分的金额)。
2.甲方负责基础、地面、水沟等土建工程。
四、工程造价：
1.以承包界定工程量为工程总包，实际施工时按实际场地大小调整厂房，长度、跨度不变，工程总价约为元整元整)，每平方米造价为(不含税)。
2.本合同所承包工程的有效工期定为1、制作期限为合同生效后日历天2、安装期限为，工期计算时间以甲方基础完工通知乙方进场的时间为准。在履约过程中，如遇下列情况得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：
一、不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上的台风、大雨、暴雨、地震等则工期顺延。
二、甲方提出变更计划或变更施工图所影响的工期则工期顺延。
三、甲方不能按合同规定及时支付工程进度款而影响施工进度则工期顺延。
四、因甲方图纸中产生矛盾乙方无法按图施工必须做出变更则工期顺延。。
第三条：甲方责任。
一、施工安装钢结构件进场前一星期内完成“三通一平”(包括进场运输道路、接通水源、电源和办理报建，临时场地，占用道路、排水等的批准手续)。乙方用水电及接线由乙方负责，水电费用由甲方负责;运输道路(指吊装工作范围内)能行走平板车及16吨汽车吊。
二、任命甲方驻工地代表必须行使合同约定的权力，履行合同约定的职责;。
三、负责工程拨款与其它有关部门的协调工作;。
四、负责监督施工质量及工程进度;。
第四条：乙方责任。
一、负责完成所承包的工程量，保证工程质量及生产进度。
二、负责施工现场乙方人员的安全保险工作;负责施工现场乙方的材料、设备等;甲方配合保安工作。
三、严格按国家现行有关标准《钢结构工程施工及验收gb50205—95》进行施工，并做好自检自查工作。
四、乙方必须严格按照施工图与说明以及施工技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量，按期完成工程进度。
第五条：付款方式。
钢结构工程进度款按工程进度分期付款，付款方式如下：
一、合同签定3天内，支付预付款30%元整(大写：元整);。
二、刚架进场再付进度款30%元整(大写：元整);。
四、工程在竣工之日起免费质保一年。
五、合同签订地点：长沙。
注：合同生效时间为预付款到账当日。
第六条：工程质量及工程分部隐蔽验收。
一、乙方单位必须坚持按施工详图及说明和操作规程精心施工，工程质量必须符合设计图纸要求，达到施工图说明和国家颁发的现行施工验收规范的验收标准。对暂未有检验标准的分部、分项工程可由甲、乙双方和设计方共同商定。
二、工程如出现安全事故，甲方有权监督，若所发生的安全事故确实是乙方责任，由乙方承担全部主要责任。
三、工程质量等级。工程质量应达到合格条件，争创优良工程。
四、工程施工中，甲方就有关工程质量提出的合理问题，乙方须先行解决，方可继续施工。
第七条：竣工验收。
一、乙方认为工程具备竣工验收条件后，乙方在三日内通知甲方，甲方代表应在三天内组织验收，并在三天内提出验收意见，如有修改，乙方按修改意见免费修改;如修改意见是属于甲方另外要求更改的，所产生的费用则由甲方负责。
二、甲方收到乙方竣工验收通知5天内不组织验收或验收后3天内不能提出验收意见，则视为竣工验收报告已被批准，即可办理竣工结算手续。
三、工程未经验收，甲方擅自动用或提前使用，则视为甲方承认工程验收合格。
四、乙方在合同确定的工程现场之生产、生活临时设施，应在竣工验收后7天内全部撤离，做到工完场清。
第八条：工程保修。
自工程验收之日起壹年内，如发生施工质量的问题，由乙方免费保修。如属使用不当或其它甲方原因而发生的问题，可由乙方维修，但一切费用由甲方承担。
第九条：违约责任。
一、甲方不按合同规定拨付工程款，从超过3天次日起，对乙方所造成的一切损失均有甲方负责。
二、甲方逾期组织验收交工工程(包括单项工程)，乙方逾期提交竣工结算的，以逾期3天次日起，每逾期一天按工程总造价(单项工程按单项工程造价)的百分之三向对方偿付违约金。
三、一方逾期结算，从逾期3天次日起，比照银行有关延期付款的规定，按工程总造价的1%乘以逾期的天数向对方偿付逾期违约金。
四、如乙方所有构件加工完毕可以进场安装，甲方必须通知乙方构件进场安装，若甲方因为土地使用权问题、资金问题等不能如期进行构件进场安装，超过一年则视为甲方自动放弃本工程的所有构件及预付款，乙方有权自行处理。
五、工程停工或缓建。承发包双方应即时协商,有关承包方现场材料的保管或交付应在平等互利的前提下签订书面协议，由过错方赔偿对方相应的损失。
六、合同签订后即具有法律效力，双方严禁违约，若违约由违约方支付工程总价的5%作为违约金。
第十条：其它。
一、乙方应建立防火和施工安全防护设施，遵守和执行防火、安全施工，文明施工的规定，否则因而造成的损失或被有关部门处罚均由乙方负责。
二、甲、乙双方因合同发生争议，可向甲、乙双方合同签订地点人民法院起诉。
三、本合同自签订之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日止，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
第十一条：附则。
一、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，对于增加附件协议，以时间为后者有效。
二、本合同订立之前所有公函、协约，在签订本合同后，可作本合同之附件，与本合同有抵触之处，则以本合同为准。本合同正本一式贰份，甲、乙双方各执壹份。(每份合同附甲、乙双方身份证复印件一份)。
三、本合同经双方签字、盖章生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
整治水渠的施工合同篇十五
甲方：
乙方：
为了配合上饶市凤凰大道工程，甲方将凤凰大道管道新建工程委托给乙方承建，为明确双方权利与义务，共同完成该项工程任务。根据_合同法，经甲、乙双方协商签订如下合同：
项目名称：
项目范围：
按上饶市规划设计要求，开挖道路一侧通信管沟约2100米。
敷设8根塑料管(横跨8根)及回填余土清运。
___年___月___日开工至___年___月___日前完工，如市政府要求提前则应配合加快进程。
管沟挖深应在1米，沟底宽米，沟底平整。管子敷设平整接头牢固。管沟回填应用细土先覆盖30厘米后方能混土回填。
人井应用24机砖砌制，井大小为净空长米，宽米，深米，井内应安装托板托架，上覆盖应用主筋18，付筋12钢筋混凝土浇20厘米厚(承载10吨)，井内用水泥浆粉刷，井盖安装复合材料，井盖安装应和路面齐平。
管道水泥包封至少应有20厘米厚60厘米宽，水泥标号应达c4。
混砂回填至少应有30厘米厚60厘米宽。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/17849335.html】
