合同的有效性取决于是否符合法律规定,并且各方必须遵守合同条款。合同中的条款应当遵守法律法规和相关的合同约定。合同的签署是商业活动中的重要环节,双方应确保签署前所有必要的步骤和准备工作已经完成。
基建施工合同篇一
合同一:
经市府基建办施工处批准,本工程于_年_月_日公开招标(协商议标或甲方委托),由乙方承建,为了明确工程内容及双方权利义务,本着互相协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况,订立本合同。
第一条工程内容和承包范围。
3.工程进度款支付达工程总造价的50%时,逐步按比例开始扣回予付款;。
合同二:
一、-合同组成。
第一条本施工合同由五部分组成:通用条款(采用gf年月日至__年__月__日。
第五条无分包时工期按本合同约定起始日期计算;有分包且本合同甲方不是分包合同甲方的,分包合同工期必须经小组以指定方式确认后方有效。
第六条工期提前奖励标准:0元/日历天;。
第七条工期延误惩罚标准:100元/日历天。乙方工期因不可抗力延误的,需要向甲方索填工程延期确认签批单。
五、工程量确认原则。
第八条工程量确认办法。本工程工程量确认工作均由甲方指定人员现场签字确认。甲方签字经小组审核后做为结算依据。
六、工程变更。
第九条工程必须严格按施工前约定施工内容施工,不得随意增加、减少或更改工作内容。因特殊情况需要增加工作内容的,必须报小组审核同意并持有效签证(存挡)后方可作为结算依据。涉及工作内容变更时,甲方签字和乙方意愿均不作为结算依据。
第十条工程变更为增加工作内同时,先做预算或估算,如超过1万元的,需做预算送小组报批,超过部分在1万元以内的,由乙方和甲方商定包死价格,以书面凭证计入结算总价。
七、工程造价。
第十一条本工程决算价格确定原则及结算办法:
本合同系固定总价合同。乙方一旦成为中标单位,其投标商务标预算报价将称为结算的依据。结算时,除甲方签证外,结算价格不再调整。
第十二条结算日期:在工程竣工验收合格并按要求办理竣工档案移交和竣工结算手续后的一周内结算。
第十三条下列材料按甲方签批的价格决算,决算时以主材价格确认表为准:
(各校根据自己招标文件的工程做法和要求,确定需签批的主材名单,一般为门、窗、瓷砖、涂料、地板等,不易过多。)。
第十四条经甲方签证增加的工作内同和工作量结算办法:经小组批准同意增加工作内容部分其工程量由甲方核实签字,只计税金,不计管理费和规费,不做下浮。
第十五条主材价格确定。主材价格需要由甲方以有效方式确认后方可购置材料,否则材料价格不做为结算依据。如甲方指定主材供应商和品牌的,材料价格不做为结算依据。
八、材料管理。
第十六条建立材料验收制度。工程所用主要材料必须出具有效出厂质量合格证明、性能检测报告或其它有效质量证明,主要材料进厂必须经甲方指定相关人员确认签字验收。甲方有权拒绝“三无”材料及与学校建设要求不符的材料进入施工现场,由此造成的工期延误和损失有乙方负责。
九、工程验收。
第十七条由甲方牵头组织工程竣工验收,有关单位参与验收过程。
第十八条凡经竣工验收合格的工程,方能进行工程结算,不能通过验收的,乙方要根据小组的验收意见进行整改,整改合格验收通过后方可结算。
十、工程结算。
第十九条所有小型基建项目都必须在取得小组核发的准予结算确认单后方能结算。
第二十条项目预算在2万元以上且乙方出具由小组核发的开工通知书的,方予以结算。
第二十一条不上交或不按有关要求交接齐全全部指定验收资料的,不予以结算。
第二十二条结算过程中,如小组审计认定是没有办理有关报批手续(工程延期报批手续、工作内容增加手续等)而造成不合理超支的,应由责任方(甲方或乙方)承担责任,小组不予结算。
第二十三条决算材料必须符合下列规定,否则不予决算:
(二)建筑预算和安装预算分别编制;。
(四)涉及各种费率的,套用下限标准;。
(五)适用计价规则(应用造价计算程序、套用定额、取费)时,不得故意多列多算和重复计算。
第二十四条除经小组同意的特殊情况外,套用计价规则时,故意多列多算和重复计算的,所涉及的计价项目均按“不计费(规费和综合费)且不计税项目处理”,同时将相关乙方记入企业不良行为记录电子档案。
十一、工程保修。
第二十五条执行工程保修制度,保修金为工程结算造价的5%,有关事宜见房屋建筑工程质量保修书。
十二、安全承诺。
第二十六条乙方对施工全过程(从准备到竣工验收)的安全负全责。乙方必须按要求签定安全承诺书。
十三、廉政承诺。
第二十七条甲乙双方必须严格遵守工程廉政建设的有关规定,必须严格遵守工程建设廉政责任书。
十四、纠纷处理。
第二十八条优先采取调节方式,调节未达成协议的,采取仲裁方式。
十五、其它事项。
第二十九条本工程招标文件为本合同的法定组成部分,与本合同具有同等效力。
第三十条如本项目有分包工程时,分包合同必须经小组盖章后方生效。
第三十一条其它未尽事宜协商解决。
第三十二条合同设正本一份、副本两份;。
第三十三条本合同自签订之日起生效。
甲方单位(发包人)(盖章):
乙方单位(承包人)(盖章):
小型基建项目管理小组(签字):
基建施工合同篇二
发包人:
(以下简称甲方)承包人:
(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规并结合地方法规的有关规定,经过甲乙双方友好协商,在自愿平等以及完全清楚、理解本合同的基础上,结合本工程的具体情况,本着平等、互利的原则,就*******排水管道维修工程的施工事宜达成如下协议:
一、工程概况1.1、工程名称:
1.2、工程地点:
1.3、工程内容:施工图纸指定范围内的雨污水井、雨污排水管道、土方开挖、回填,排水管道、及检查井接口,雨污水井的砌筑、井盖安装等相关工作。
二、工程质量要求、2.1、本工程以甲方提供的做法说明、设计变更和国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2.2、工程施工质量应达到本合同约定的技术标准的要求。若因乙方原因使工程质量达不到约定等级,监理单位或甲方有权要求乙方返工,返工费用由乙方承担,施工期不予延长。若返工后仍达不到约定等级时,乙方应承担赔偿责任。若因甲方原因使工程质量达不到约定等级,乙方应根据甲方要求进行返工或修整,甲方承担返工与修整费用,并相应延长施工期。
2.3、现场巡视凡涉及此项工作双方均应以书面形式通知对方。
2.4、品质保证。
2.4.1、材料到达地点:工地现场。
2.4.2、运输费用:材料运输过程中的运费、保险、报关、损耗、二次搬运等费用由乙方承担;运输过程中材料如有损坏或丢失,由乙方负责,由此引起的误工及一切损失由乙方负责。
2.4.3、乙方供应的材料质量要求及技术标准:产品须有原厂合格证明,符合国家标准,提供产品的检测报告;进口材料应有报关单。
2.4.4、乙方保证用在工程上的材料质量、规格、颜色上的一致,不允许在施工途中中断原品种的供应,提出更换品种、规格的要求。
2.4.5、主材约定:
2.4.6、材料和设备进场时,乙方应通知监理单位或甲方参加验收,甲方有权要求复检,对与设计和技术标准要求不符的材料和设备,监理单位或甲方有权拒绝验收,并由乙方自行负责运离施工现场;在材料使用和设备安装过程中,甲方有权随时检查和检验,乙方应提供必要协助。若检验发现材料不合格时,该批材料不能用于本工程,乙方应负责拆除、修复及重新采购,并承担由此发生的一切费用;若检验表明材料符合要求,则由甲方承担由此发生的一切费用,施工期相应延长。
2.4.7、质量自检:本合同工程各分项工程、分部工程完成后,乙方应进行质量自检,质量自检不合格时应自行返工,因返工所发生的费用自行承担,延误的施工期不予延长;自检合格后向甲方提交自检报告并通知甲方进行验收。
2.5、隐蔽工程验收。
2.5.1、乙方在自检合格并签署隐蔽工程自检记录后,填写隐蔽工程验收申请单,在覆盖前48小时通知监理单位或甲方进行验收;在管道、放线自检合格后,在开挖前48小时通知监理单位或甲方进行验收;在管道沟槽形成、基础垫层支模后,在下道工序施工前48小时通知监理单位或甲方进行验收,监理单位或甲方在接到乙方通知48小时内进行验收,经监理单位或甲方验收合格并在验收记录上签认后,乙方可进行覆盖和继续施工;若验收不合格,乙方应按监理单位或甲方的要求整改并重新申请验收。
2.5.2、若乙方未经验收而自行覆盖,监理单位或甲方有权要求剥开或开孔检查,由此造成的损失,由乙方负责;若监理单位或甲方在接到验收申请和验收通知48小时内未能进行验收,而乙方已自检合格,则可自行覆盖。监理单位或甲方事后应予确认并补办签认手续。
2.5.3、若甲方认为确需对已签字验收并覆盖的隐蔽工程进行复查,乙方应协助复查。若复查结果表明质量合格,由此而引起的一切费用由甲方承担,影响的施工期予以延长;若复查结果表明质量不合格,乙方应进行返工,并按上述规定重新申请验收,由此引起的一切费用及施工期延误由乙方负责。
2.5.4、乙方用电用水必须单独安装电表、水表,在进场前,乙方会同甲方工程部共同抄底数,双方签字认可后,水电表交由乙方保管。乙方负责从水电源接点,装管、接表、敷线至用水电地点。乙方工程及管理中所用水、电(含线损和变损)费用由乙方承担,甲方在工程款中代扣。
三、工期的约定。
3.1、合同工期:开工时间,竣工时间。
3.2、工期每延迟一天处罚3000元;
3.3、如甲方原因影响工期,可据实际情况予以延迟。如遇其它不可抗力因数导致累计超出3天无法施工,施工进度可顺延。
3.4、竣工时间以相关职能部门验收通过时间为准。
四、合同金额及付款。
4.1、合同金额:本工程总价rmb:万元(大写:)。
4.2、本工程采用包干总价,甲、乙双方按施工图、现场条件及考虑了各种风险因素后确定包干总价;包干总价在合同执行中不因政策法令、市场材料价格波动、人工工资调整,设计变更等一切因素而发生调整与改变。包干总价指为完成本合同范围内全部内容的施工和验收所产生的全部费用,包括但不限于:材料、物品及所有有关费用,包含所有裁切及损耗;材料采购、运输、安装等费用及相关审批的手续。物品的制作安装;人工费;达到合格工程质量要求所发生的费用;满足本工程的合同工期条件的抢工措施费;施工期间发生的所有施工措施和技术措施费用;工程移交前本工程半成品及成品保护所发生的费用;材料、设备的运输及场地内的二次转运;场地内的工程垃圾清运费;工程间断性施工所发生的停窝工费用;施工用水电费;施工中因承包人原因发生的安全事故和人身伤亡事故所发生的费用。乙方的管理费、保险、利润、税金及政府规定的属于乙方缴纳的任何收费和应承担的风险的费用。
4.3、本工程不支付预付款,按进度付款;
4.3.1、完成合同价50%后的每月按当月进度支付当月完成量的80%;
4.3.2、工程全部完成,并经发包方确认,付至合同价的80%;
4.3.4、余5%质保金在验收合格后质保期满后的10个工作日内付清(不计息)。
4.4、工程款的付款方式全部采用银行转账。
五、技术变更。
5.1、甲方有设计变更的权力,乙方应无条件响应甲方设计变更要求。
5.2、因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用,均由乙方承担,工期不予顺延。
5.3、各种材料进场需经甲方现场代表签字认可后,方可投入使用及安装。
5.4、施工过程中,未达到甲方要求标准的,乙方要无条件更改,直至达到甲方要求的标准。
六、竣工验收。
6.1、根据工程需要,在进场及完成某阶段工作时,应向配合单位及下一工序的施工单位办理技术交底手续。
6.2、乙方应在竣工后20天内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料(除收尾工程所需的以外),并将所有承包范围内的工程清理干净,如乙方不能及时拆除或清理,甲方有权派人拆除并清理,造成的费用及责任均由乙方承担,在工程款中扣减。
6.3、乙方应工程完工后,乙方应全面自检,核实无误后,填写工程移交书,提交质量保证书,经甲方及相关部门验收通过后,视为工程移交完毕;乙方逾期未向甲方移交,导致甲方受到损失,造成的费用和责任均由乙方承担。
6.4、工程在未移交甲方之前,乙方负责维护并承担相应费用;如甲方提前使用,因使用损坏发生的修理费用由甲方承担。
6.5、工程竣工验收并达到合同验收要求,乙方不得因经济纠纷或以其他任何理由而拒绝交付已竣工验收的工程。
七、验收标准。
7.1、质量标准的评定以国家或行业现行的质量检验评定标准为依据。因乙方原因造成的工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
7.2、为保证工程的质量,乙方必须遵守下列规范和国家标准。各分项与专业工程达到国家相关行业标准的合格以上。
7.3、国家标准大于行业标准,行业标准大于地方标准,以最新规范及标准为准。国内没有相应标准、规范的,甲方向乙方提出施工技术要求,乙方应按甲方要求的时间和要求提出施工工艺,经甲方、监理单位组织有关专家论证认可后执行。
7.4、验收申请:乙方应在工程完工且具备竣工验收条件后7天内向甲方提交工程竣工验收申请报告和工程竣工资料。若工程及竣工资料符合要求,甲方应在接到申请报告14天内组织验收;若工程或竣工资料达不到要求,乙方应按甲方的合理要求,对工程或竣工资料予以整修或补充,并重新申请验收,由此而产生的费用和施工期的延误由乙方负责。
7.5、验收程序。
7.5.1、甲方根据乙方提交的竣工验收申请报告和竣工资料,确定验收时间并通知有关各方;其它所有中间验收均为施工单位组织。
7.5.2、甲方组织有关单位按合同约定的内容,对工程建设的各个环节进行审查,听取有关单位对工程管理、设计、施工和监理情况的汇报;审阅工程竣工资料,查验现场,并对工程遗留或存在的问题提出处理意见。
7.5.3、经验收合格,甲乙双方办理工程交接手续。7.6、竣工资料乙方提交的竣工资料应包括下列主要内容,竣工资料提交的份数为一式叁份。
(1)、竣工图纸和资料;
(2)、工程质量自评报告;
(3)、阶段验收和隐蔽工程验收资料;
(4)、工程材料及设备试验与检验资料;(5)、施工报告;
(6)、竣工结算报告(办理完竣工结算后提交);
(7)、其他需要提交的材料;
乙方应予工程竣工验收之日起15日内向甲方移交竣工资料。
八、甲方义务。
8.1、甲方提供给乙方完整的施工图一套。
8.2、指派。
为甲方负责人,为甲方驻工地代表,有权对工程质量、进度、安全文明施工进行监督检查和其他事宜。
九、乙方义务。
9.1、指派。
为乙方负责人,负责按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
9.2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。乙方因施工侵犯他人财产权、人身权或其他合法权益,法律责任和经济责任概由乙方承担。
9.3、严格按照图纸和做法说明进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收,编制工程结算。
9.4、遵守甲方对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫和工程承包范围内垃圾处置等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位的关系;否则,由此造成的一切行政处罚和罚款概由乙方承担。
9.5、工程竣工未移交甲方之前,乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护,其毁损灭失的风险由乙方承担。
9.6、施工期间的水电费用由乙方负责(已含在合同包干总价内),甲方对水电、场地进行统一安排,乙方应与甲方接洽水电相关事宜。
9.7、如任何带有行政职能的部门或其他任何专业鉴定机构,就本合同中的材料、工程,因任何原因进行任何形式的质量检测,乙方必须在接到检测通知(书面或口头)时,在确认检查人员的相关证件无误后,按规定接受检查;并在接到检测通知(书面或口头)或检测后一小时内告知甲方及监理;如因乙方延迟告知的原因而给甲方造成的损失或给甲方的商誉带来负面影响,甲方有权要求乙方承担所有赔偿责任。
9.8、乙方在工程中所使用材料必须是合法、合格的产品;若因材料及产品的合法性而产生的法律后果概由乙方承担;若因材料的合格性而产生的相关检测及处罚概由乙方承担。
9.9、与施工相关的行政审批手续由乙方办理,按政策规定应该由甲方承担的缴费由甲方负责。
9.10、对施工方案、施工计划等工程管理文件未按双方书面约定时间报送;甲方、监理工程师发出的书面通知没有及时反馈或没有严格遵照执行的;乙方拖欠其施工过程中各往来单位的材料费用、其职工工资、特别是民工工资等费用的;以上行为乙方如有违反时,甲方按发给乙方书面通知之日起,直至乙方纠正上述行为止,乙方向甲方支付500元/天的补偿金;补偿金由甲方在当期应付给承包人的工程款中予以扣除,乙方对此无条件认可。
9.11、项目经理(现场负责人)每天必须到场,必须参加监理、协调等会议。
十、工程保修。
10.1、质量保修。
10.1.1、乙方按法律、行政法规或国家关于工程质量保修和专用条款以及本合同约定的相关规定,对交付使用的工程质量保修期内承担质量保修责任。
10.1.2、质量保修书的主要内容包括:
10.1.2.1、保修期限:保修期从工程竣工验收合格之日起算,本工程的保修期限为。
年。10.1.2.2、保修责任:乙方在工程保修期内有责任返修因乙方原因造成的任何工程缺陷或损坏,返修费用由乙方承担。因甲方使用不当造成的损坏,乙方应负责修复,费用由甲方承担。
10.1.2.3、返修:保修期内,对应由乙方负责的返修内容,乙方应在接到返修通知后3天内开始实施返修,并在甲乙双方商定的时间内修理完毕。当甲方向乙方发生返修通知5天后,乙方拒不到场履行返修义务的,甲方有权委托其他单位或人员进行修理,其费用由乙方承担。
10.1.2.4、在约定的质保期内到期后,且乙方完全履行了质保责任和义务的,由甲方签字确认后,甲方退还乙方质保金余额,质保金不计利息。
十一、违约责任。
11.1、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
11.2、乙方完成的工程质量不符合要求的,应负责返工,更换,造成延期竣工或逾期交付工程的,每延期一天按合同金额的3%计算违约金,违约金在结算时一并扣除。
11.3、甲、乙双方任一方违反本协议其他约定的,违约方按合同价款的5%支付给对方违约金,造成损失的,还应承担赔偿责任。
11.4、若一方违约,必须承担由此而产生的律师费以及追溯债务所产生的业务费、交通费、差旅费等所有费用。
11.5、凡属于合同范围内的工作内容,如乙方在施工中拒绝实施,则由甲方另行分包,另行分包的费用从乙方结算款中扣除,并对乙方处以所分包部分费用20%的罚款。
十二、争议或纠纷处理。
12.1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
12.2、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时,可向工程所在地人民法院起诉。
十三、本工程由负责全过程监理。负责全过程监理。
十四、本合同甲、乙双方签章生效,待工程竣工,结清款项执行完毕。
十五、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成。
十六、本合同一式六份,双方各持三份,经双方签字盖章后生效。
甲方:
乙方:法定代表人:法定代表人:联系电话:联系电话:签订日期:签订日期:
基建施工合同篇三
甲方在举办并委托乙方负责展馆室内国内标准展架搭建,经双方协商达成如下标准展架施工安全协议:
一、甲方和乙方在展览期间的一切活动,应共同遵守《_消防条例》、《北京市展览展销活动消防安全管理暂行规定》:认真贯彻执行“谁承办、谁负责”的原则。
三、展览期间如遇突发情况,甲方应支持、协助乙方在具体标准展位展架方面的变更。
四、乙方按甲方提供的图纸进行展馆室内国内标准展位展架搭建施工;。
七、乙方在展览期间每天开馆、闭馆时,值班电工对所负责展位展架电线、电具进行例行检查,确保安全。
八、展览结束后,乙方负责清理现场;。
九、此协议书一式三份,消防管理部门及甲乙双方各一份,盖章有效;。
甲方代表签字。
乙方代表签字。
(公章)。
(公章)年月日年月日。
基建施工合同篇四
甲方单位(发包人)(盖章):
乙方单位(承包人)(盖章):
经市府基建办施工处批准,本工程于_________年_________月_________日公开招标(协商议标或甲方委托),由乙方承建,为了明确工程内容及双方权利义务,本着互相协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况,订立本合同。
第一条工程内容和承包范围。
(一)单项或单位工程类别、结构形式:_________;层幢;_________;建筑面积_________;建筑面积m2,道路:_________;给排水管道:_________;构筑物:_________。
(二)承包范围:承包按_________号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容):基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。
(三)承包金额内未包含的工程项目:_________。
第二条工程造价及承包方式。
(一)承包金额:按定标价或协商价,建安工程总造价为人民币_________万元。全部工程造价按下列办法办理:
(二)承包方式:
按施工图预算包干或投标大包干,即包工、包料、包工期、包质量。
2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税,已包含在本合同承包金额内,由乙方支付。
3.工程质量标准要求:_________。
第三条工期。
(一)按定标(或双方)规定总工期_________天(日历天从开工之日算起)。
(二)开工日期:_________;竣工日期:_________
(三)如遇下列情况者,经甲方代表签证后,工期按实际相应顺延。
1.甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地,或障碍物和施工用水、电源未接通;。
5.因停水停电或因电力,水压不能满足施工需要,影响达连续六小时以上者;。
6.甲方代表借故不签证,影响下一工序的进展者;。
7.甲方财力不足导致停工窝工者;。
8.甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。
第四条材料、设备供应。
(一)工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场(仓库)。
(二)工程材料及设备,由_________方采购供应至场地(仓库)。
(三)工程设备,由_________方采购供应至_________向_________方交货。
(四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决,属有价供料,供应价由双方商定,与承包金额无关。
(五)购买三大材料所需的外汇由方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材,如设计采用进口时,其外汇由方负责解决,如由乙方采购时,其单价应征得甲方同意。
(六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明,否则应进行试验,试验费由供料的一方负责,对已有出厂证明的材料,如一方持有异议时,应进行复验,如复验合格,其复验费由持有异议的一方负责,否则由供应方负担。
第五条双方责任。
(一)甲方责任:
2.负责办理施工报建手续,领取建筑许可证及施工许可证;。
9.审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款;。
(二)乙方责任:
1.施工界区内临时设施,临时道路、水、电、管线的修建安装;。
5.按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全;。
6.做好施工原始记录、隐蔽工程记录,汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方;。
8.做好对分包单位的管理(由乙方分包时),抓好分包单位的工程质量和工程进度;。
12.在施工中,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失,应由乙方自行负担。
第六条工程质量检查验收。
2.乙方必须健全质量检查制度,在现场设专职质量安全检查员,做好自检记录;。
6.质量等级的评定应执行《深圳市建筑安装工程质量等级评定试行办法》。
第七条施工图纸修改。
6.已开工工程若中途停建、缓建,甲、乙双方对在建工程应商定做到合理部位、同时,赔偿施工单位由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
第八条工程款支付。
2.甲方按核实的工程进度,于收到工程月报五日内支付工程进度款;。
3.工程进度款支付达工程总造价的50%时,逐步按比例开始扣回予付款;。
6.确因甲方拖欠工程款而影响进度时,其造成乙方停工、窝工损失及欠款利息按有关规定均由甲方承担,工期相应顺延。
7.在验收过程中,如有不合格项目,应当在双方验收时商定的时间内,由施工单位修好,否则,超过一天按保留价款的万分之三罚款。
第九条工程验收。
1.乙方在竣工前十五天内,书面通知甲方作预验收检查,甲方应及时配合;。
3.经验收检查工程有较大的翻修者,则以翻修合格后的日期为竣工日期;
5.竣工工程经验收符合合同要求质量标准者,从验收之日起五天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按时接管,致使已验收发生损失,应由甲方承担,如乙方不能按时交付,应按逾期竣工处理,不得因有经济纠纷而拒绝支付。
7.乙方的生产、生活临时设施,也应在竣工报告提交日期起5天内全部撤离,并工完场清,如工完不清场,则收取地租费每日_________元m2在余留工程款中扣回。
第十条奖与罚。
(一)工期提前或拖延的奖罚:
1.按合同工期竣工者、不奖不罚。
2.按合同工期提前竣工者,每提前天、由甲方奖给乙方_________元。
3.无正当理由的工期拖延,每延期一天,由乙方付给甲方罚金元。罚款金额不超过合同总造价的%,或元,或罚款天数不封顶。
(二)在提前或按合同工期竣工的工程,质量奖罚:
1.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的。
2.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的。
3.验收后达到标准者,不奖不罚。
(三)工程验收完毕后一个星期内奖励与罚款,且必须兑现,如逾期不付,则按拖延的天数和银行当时的利息率加付利息。
第十一条其它。
(四)由甲方分包给第三者时,则应由甲方负责统一管理,安排场地,临时水、电接点,质量检查验收及各方的协作配合。影响乙方工期时,由甲方负责。
第十二条因一方不履行合同,而造成对方的经济损失,概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。
第十三条在合同有效期内,双方必须遵守国家的政策、法令、法律及深圳经济特区有关条例规定。
第十四条本合同未尽事宜,经双方协商同意签订补充协议,报原鉴证机关鉴证后作为本合同的附件,与原合同有同等法律效力,但不得与本合同有抵触。
第十五条在合同履行中若双方发生争议,经调解仍不能解决时,提交深圳市工商行政管理机关经济合同仲裁委员会仲裁。
第十六条本合同经双方签字盖章,并送深圳经济特区基建合同预算审计站鉴证后生效,至工程竣工验收,结清工程尾款,一年的保修期满后,自行生效。
第十七条本合同正本份其中甲方执份,乙方执份,副本份,甲、乙双方各执_________份,审计站、经办银行各一份,均有同等效力。
甲方:_________(公章)乙方:_________(公章)。
代表:_________(签章)代表:_________(签章)。
职务:_________职务:_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
基建施工合同篇五
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国民法典》,结合工程实际情况,经过双方协商,达成如下施工协议:
一、工程名称:镇农贸市场基础设施建设项目。
二、工程地点:镇村西头组。
三、工程内容:
1、修建农贸市场区间道路1200米;。
2、新建供水管网1800米,排水管道米;。
3、人行道建设生态砖4550平方米;。
4、完成道路绿化1200米,栽植绿化树木700棵;。
5、完成____区内电源、电网建设,安装路灯180盏;。
6、完成东环路农贸市场商户180户;。
四、工程总造价:伍仟伍佰万圆整(5500万元)。
五、工程工期:工程工期为14个月,即________年____月____日至________年1____月____日。
六、双方的权利与义务:
甲方权利义务:乙方开工前甲方有责任帮助乙方协调当地关系,帮助乙方解决因场地和附属物等与当地群众发生的冲突,维护施工路段的车辆通行,为乙方创造一个良好的施工环境,使乙方能够顺利施工,并按合同规定按时付款。甲方有权要求乙方保质保量按时完工,如乙方原因造成延误工期或中途停止,甲方有权拒付部分或全部费用。乙方权利义务:乙方必须严格按照要求和施工方案进行施工,不擅自或降低设计标准,保证在规定的工期内高质量完成任务,并制定详细的安全措施,对一切安全事故负全责,乙方可要求甲方按照合同及时付款。
七、付款方式:
1、乙方完成总工程30%时甲方验收合格后付全款的.30%;。
2、乙方完成总工程60%时甲方验收合格后付全款的30%;。
3、乙方完成总工程经甲方验收合格后付全款的40%。
八、此协议一式两份,双方各执一份,自签订之日起生效。
甲方:代表人:
乙方:代表人:
________年____月____日。
基建施工合同篇六
甲方:
地址:
法定代表人:
乙方:。
地址:
法定代表人:
第一章总则。
第一条根据《_合同法》、《上海市房屋租赁条例》及其它有关规定,参照国内和上海市各开发区的通行惯例,经双方协商一致,就甲方向乙方出租某某办公楼事宜,签订《某某办公楼租赁合同》(以下称本合同)。
第二条甲乙双方必须遵守_和上海市、浦东新区的有关法律、法规、规章及本合同。
第二章合同文件。
第三条下列文件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等效力:
1.甲方提供的某某(装修/未装修)办公室内建筑指标说明(附件一)。
2.甲方提供的某某办公楼-----层*面图(附件二)。
3.乙方提供的营业执照复印件(附件三)。
4.乙方提供的环境保护告知与承诺(附件四)。
5.乙方提供的防汛防台、生产、防火和社会治安安全责任书(附件五)。
第三章双方法律地位。
第四条甲方系经*批准成立,负责xx区房地产开发和经营管理的经济实体,具有*法人资格。
第五条乙方将在园区投资建立从事实验室产品的销售。
第四章某某办公楼面积及租期。
第六条甲方向乙方出租上海市张江高科技园区蔡伦路----号,---楼---座,建筑面积共计约为----*方米,甲乙双方没有异议,作为乙方项目办公的场所。
第七条乙方向甲方租赁本合同第六条所定某某办公楼,租期为---个月,即自---年---月---日起至----年----月---日止。
第五章有关费用及付款方式。
第八条本合同第六条所定某某办公楼的租金为每月-----元人民币,租金每三个月支付一次,首笔租金应于本合同签订后十五天内支付,以后支付日期为每三个月后的同一天(遇法定节假日顺延)。乙方应在甲方指定的*建设银行上海市张江支行开立账户,并保证在合同核定的租金支付日前公司帐户内有足够的金额。房屋租金将由银行进行代扣,乙方须与银行签订房屋租金《收款委托协议》。物业管理由甲方委托上海悦兴物业管理有限公司进行管理,具体由乙方与物业管理公司签订协议。
第九条本合同生效后十五日内,乙方应支付给甲方------元人民币(约合三个月的某某办公楼租金)作为履约保证金(以下简称保证金)。待租赁期满,乙方按本合同规定将第六条所定某某办公楼交还甲方后,该款项由甲方全额退还乙方(不计息),但如出现乙方应赔偿甲方之情形,则在甲、乙双方对赔偿事宜达成一致意见后才退还乙方,且甲方有权从中扣除赔偿款额。如甲方在本合同生效后15日内未收到上述保证金,甲方应书面通知乙方及时交纳保证金,如甲方在本合同签订后30日内仍未收到上述保证金,甲方有权解除本合同,并追究乙方的违约责任。
第十条乙方在租赁期间内,使用的水、电、通讯等的公用事业费用,将根据*有关部门、物业公司的《物业管理委托协议》及《管理公约》的收费标准计收。乙方应在本合同签订后,与物业公司签订《物业管理委托协议》,物业管理费由乙方向物业管理公司直接支付。
第十一条乙方使用的停车位的具体费用和付费方法按《物业管理委托协议》规定及实际实施情况办理。
第六章某某办公楼使用。
第十二条甲方应于收到乙方支付的租金和履约保证金十五天内正式开出某某办公楼《入住通知书》给乙方,以将本合同第六条所定某某办公楼交付乙方使用。
第十三条乙方应于接到甲方开出的某某办公楼《入住通知书》后30天内完成装修并正式进驻,否则甲方有权为乙方另行安排租赁场地直至终止本合同。
第十四条乙方未经甲方许可,不得以任何理由占用其所租某某办公楼范围以外的部分;乙方在未征得甲方同意情况下,不得改变其所租用某某办公楼用途;乙方保证在此某某办公楼内从事的项目不会对周围及园区环境构成任何污染。乙方若有上述违约行为之一,甲方有权解除本合同,收回本合同第六条所定某某办公楼,并追究乙方违约责任。
第十五条除另有说明外,本合同所称配套设施包括供电、供水、电讯、雨水排放、污水排放管线的接口、空调、室内装修及停车场所、区内道路、电梯、楼梯过道等。乙方不可以任何方式损坏配套设施;如有损坏,乙方应负责修复,并承担全部费用。
第十六条本合同第六条所指某某办公楼仅用于乙方依照合同第五条所述用途自用办公,乙方不得将其转租、转让或作其他用途。
第十七条乙方对某某办公楼的装修方案必须征得物业管理公司同意方可实施。乙方在安装设备、管道等设施时,必须事先征得甲方同意,涉及相邻业主所属部位的,应征得相邻业主的同意,不影响其正常使用某某办公楼。如有违反,乙方应负责排除妨碍和恢复原状,并承担全部费用。
第十八条乙方所租赁的某某办公楼在使用期间与他方发生相邻关系的,按国家有关规定办理。
第十九条在乙方租赁期间,如乙方将本合同第六条所述某某办公楼全部或部分空置时间超过一个月以上的,甲方有权将空置部分收回。
第二十条某某办公楼的外墙和屋顶不得擅自搭建任何附加建(构)筑物。有关某某办公楼公用部位管理、区内环境管理等工作均以《物业管理委托协议》为准办理。乙方在使用本合同所定的某某办公楼时,必须遵守《物业管理委托协议》。
第二十一条甲方需要在乙方所租赁的某某办公楼内进行配套设施作业的,应事先通报乙方;造成乙方机器设备损坏的,甲方应负责修复,并承担全部费用。
第二十二条乙方严禁将易燃、易爆、有毒等危险物品带入或存放在某某办公楼中。如有违反,或对相邻业主造成影响,甲方有权解除本合同,并追究乙方的违约责任。
第二十三条乙方不得任意改变建筑结构,如特殊需要并征得甲方同意改变建筑结构的,租赁期满后,乙方负责修复。
第二十四条由于乙方改变建筑结构,如屋面、外墙面等,其保修责任由乙方承担,并支付甲方预留的原施工单位保修金的等额数量。
第二十五条乙方在租赁期满后应将其所租赁的某某办公楼恢复出租前的原样。甲乙双方在租赁期满之日后的十五天内正式办理某某办公楼的退租交接。交接时甲乙双方共同核查某某办公楼及其设施是否完好,如有正常损耗外的损坏须照价赔偿。
第七章续期及合同终止。
第二十六条如乙方未满租赁期需提前退租,应在提前退租日的前三个月向甲方提交提前退租书面通知,否则甲方有权不退还乙方的保证金。甲方应于接到乙方的提前退租书面通知后一个月内与乙方接洽,协商具体的提前退租事宜。
第二十七条如乙方要求延长本合同租赁期限的,应在不迟于某某办公楼租赁期满前三个月向甲方提交书面申请及有关文件,经双方协商一致后,应重新订立合同。
第二十八条乙方在租赁期满后不再续租的,应在不迟于租赁期满前三个月向甲方提交书面通知,甲方应于接到乙方的退租通知后一个月内与乙方接洽,协商具体的退租事宜。
第二十九条因乙方原因使得甲方在乙方某某办公楼租赁期满后无法按照本合同规定收回某某办公楼的,乙方除应支付违约金外,还需按本合同所定租金标准支付占用费。
第八章违约。
第三十条除本合同文件另有规定外,甲方有下列情况之一的,构成违约:
1.未按本合同规定的时间提供本合同第六条所定某某办公楼;。
2.未事先通报乙方而在乙方租赁的某某办公楼内作业造成乙方机器设备损坏;。
3.违反本合同其它条款。
第三十一条除本合同文件另有规定外,乙方有下列情况之一的,构成违约:
1.损坏各类配套设施;。
3.未按规定将租赁某某办公楼交还甲方;。
4.未按期支付租金及其它费用;。
5.未按规定时间装修和进驻的。
6.违反本合同其他条款。
第三十二条违约方应向另一方支付违约金。违约金按日违约金计算,违约金将用以下计算方法得出的金额:
1.日违约金为300元人民币;。
2.违约天数=违约事实发生之日起至纠正违约之日止的日历天数;。
3.违约金金额=日违约金违约天数。
第三十三条违约造成的另一方经济损失超过违约金的,违约方还应支付超过违约金部分的赔偿金。赔偿金由双方根据经济损失的程度据实计算,共同核定,也可由双方共同委托具有专业权威的第三方核定。
第三十四条违约金、赔偿金的付款币种为人民币。
第三十五条违约金、赔偿金最迟于违约方被通知之日起十天内偿付;违约事实于偿付当日及其之后仍在延续的,违约金、赔偿金最迟应于当月月底以前付清。
第三十六条乙方未按期支付租金及其它费用,或任何一方逾期支付违约金、赔偿金,应视为逾期付款,每逾期一日按未付金额千分之一的比例支付滞纳金。乙方逾期支付租金或其它款项超过30天,甲方有权解除本合同,无偿收回某某办公楼并不退还保证金,乙方同时应承担相应违约责任。
第九章其它。
第三十七条在租赁期限内,由于不可抗力致使本合同不能按约定的条件履行时,遇有不可抗力的一方,应立即通知另一方,并应在十五天内提供不可抗力详情及合同不能履行,或者部分不能履行,或者需要延期履行的理由的有效证明文件。双方可按不可抗力对履行合同影响的程度,协商决定是否解除合同,或者部分免除履行合同,或者延期履行合同。
第三十八条本合同在履行过程中发生争议的,由双方协商解决。协商不能解决的,可向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。
第三十九条本合同如有未尽事宜,经双方协商一致,可另行达成书面协议作为本合同的组成部分,经双方法定代表或授权代表签字盖章后与本合同具有同等效力。
第四十条本合同用中文书就,一式四份,甲、乙双方各执二份,双方法定代表或授权代表签字盖章后立即生效。
甲方:xx有限公司。
法定代表或授权代表:___________________________。
盖章:
乙方:
法定代表或授权代表:___________________________。
盖章:
签署日期:
签署地点:
基建施工合同篇七
乙方:庆阳陇东建筑工程有限公司。
签订日期:
1、总则。
依照根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家法律、法规和中油集团公司、长庆油田公司有关规定,为进一步明确甲乙双方安全生产的权利、义务及责任,保障人身安全和企业财产安全,在平等自愿、协商一致的基础上,现就健康、安全和环境保护等有关事宜签订本合同。
2、定义及解释。
2.1违约、违规、违章:指本合同当事人违反安全、环保法律法规,违反安全、环保规定、标准、规章的行为。
2.2事故:指在hse合同规定的范围内,由于合同当事人责任或不可抗力造成的停工、有关财产、经济损失和人员伤亡事件。
2.3不可抗力:指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括地震、水灾、火灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、当事人之外的破坏行为等社会事件。
2.4健康安全环境作业指导书:指承包方在编制施工组织设计(或专项健康安全环境作业指导书)中关于安全生产、环境保护的方针、目标、承诺、控制与管理等依据有关法律、法规对其项目施工安全管理目标、安全管理组织机构和职责、安全危险源的辩识与控制技术和管理措施、对从事危险环境下作业人员的培训教育计划和对危险源及其风险规避的宣传与警示方式以及项目安全管理提出的主要措施。2.5安全要求:是指为了保障施工作业安全制定的预防性措施。
3、工程概况。
3.1工程项目名称:水电厂基地、站所2008年基建维修及人工配合工程项目(包括在水电厂生产生活区域施工的所有基建维修工程项目,人工配合工程项目;外部承揽工程人工配合项目;具体项目名称按照施工合同为准)。
3.2工程地点:水电厂所属生产生活区域内及外部承揽项目所在区域。
3.3工程内容:水电厂2008年基建维修项目及人工配合,外部承揽工程人工配合(不含勘探局重点基本建设工程项目)。
3.4工程承包范围:水电厂2008年基建维修项目施工及人工配合,外部承揽工程人工配合。
3.5工程主要危险点源及危害:施工现场起重吊装伤害、车辆伤害、物体打击、机械伤害、焊接时的灼伤、火灾、爆炸、co气体、h2s气体、尘毒、噪声、施工现场的流动污染源(固体废弃物、生活污水、生产污水、车辆尾气、工业噪声等)、触电、高温中暑、低温冻伤;工地饮食因卫生不符合健康要求,造成集体中毒或疾病。
4、合同期限。
该建筑工程hse合同期限为二oo八年三月十二日至二oo八年十二月三十一日。
5、甲方的权利。
5.1有权要求乙方建立安全组织机构,严格执行安全生产法规、标准,遵守安全生产规章制度、安全操作规程,控制危险点源,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。
5.2甲方有权对乙方履行安全生产职责情况进行监督。5.3有权要求乙方维护好相关的安全生产设施、设备和器材。5.4有权对乙方的施工作业现场的安全作业情况进行监督检查,在监督过程中发现施工现场不符合工程设计、不具备安全条件,有权要求乙方停止施工,并书面通知乙方项目部制定具体安全措施。
5.5有权对乙方安全业绩、资质进行审查,对乙方针对作业项目制定并经乙方上级审查的健康安全环境作业指导书进行备案。
5.6有权要求乙方根据中油集团公司、中油股份公司相关规定按月填报火灾、交通、生产、设备、人员伤亡及环境污染事故报表。发生事故后,有权根据有关规定组织、参与事故的调查,有权对乙方事故进行统计上报。
5.7有权要求乙方保护施工区域植被、草原、河道、水池,动植物及生态环境。并在乙方施工结束后,对施工场所地貌恢复情况进行验收。
5.8有权对乙方安全管理过程中的任何偏差,实施整改的跟踪验证。
6、甲方的义务。
6.1贯彻落实“安全第一、环保优先、以人为本”的安全环保工作方针,认真执行有关法律、法规、标准及股份公司和油田公司安全生产规章制度。
6.2按规定对乙方进行安全业绩、资质审查,要求乙方制定针对具体作业项目的施工组织设计和健康安全环境作业指导书进行审查并备案。
6.3向乙方明确施工作业区的范围、危险点源及安全管理要求。
6.4按规定办理审查审批各种特殊(动火、动土、有限空间、用电等)作业手续,并按有关规定实施监护,确认安全条件。
6.5按施工措施的技术要求,为乙方履行本合同提供有关的安全方面的教育及监督检查。
6.6发生事故后积极协助乙方进行抢救,防止事故扩大,应按照股份公司及油田公司有关规定进行报告。
6.7甲方应建立与乙方协商、沟通的渠道,并及时将有关安全管理的信息向乙方予以传递。
6.8甲方有义务对乙方提供的各种有关体系管理的受控文件予以维护和保密,不得出现遗失、外借等情况。
6.9根据施工项目的技术要求履行应尽的义务。
7、乙方的权利。
7.1有权要求甲方提供中油集团公司、长庆油田公司相关安全生产、环境保护管理规定、制度。
7.2有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。7.3在日常作业中,对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业乙方有权拒绝执行,对由此产生的打击报复,有权向有关部门举报。
7.4有权要求甲方提供符合施工作业的安全条件和环境。7.5发生严重危及乙方生命安全的不可抗力紧急情况时,乙方有权采取必要的措施避险。
7.6有权对进入乙方作业区域的甲方人员进行资格、资质验证,有权对不符合乙方hse管理规定的甲方人员限制进入,有权对违反乙方hse管理规定的甲方人员通报甲方主管部门按相关规定进行处理。
7.7当乙方的施工需要使用或涉及甲方的生产工艺(包括管道、设施、设备、产品)等,乙方有权要求甲方对其生产工艺的过程(包括附属的构筑物或设备等)进行确认,以保证其处于完好状态,如因其生产工艺的缺陷而造成乙方的工程或财产损失,乙方有权要求甲方承担全部风险。
8、乙方的义务。
8.1必须健全安全组织机构,建立安全生产责任制,配备必要的劳动保护用品,严格执行安全生产作业指导书、环境保护法律、法规、标准及安全操作规程,控制危险点源,针对施工作业项目制定健康、安全、环境作业指导书,在甲方作业区施工应遵守甲方安全与环保等规章制度。努力实现“零职业病、零事故、零污染、零损失”的安全生产业绩目标。
8.2建立健全并有效运行hse管理体系,坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则,做到建筑施工和环境保护并举推行清洁生产、安全生产,实行污染物排放浓度控制与总量控制相结合,实现环境污染全过程控制。
8.3预防、控制和消除职业危害、保护员工健康、以确保工程项目的安全生产。
8.4按规定组织好施工过程的安全检查,发现作业过程中不安全隐患、重大险情,应采取有效措施积极处理并报告甲方。并积极配合自觉接受甲方人员的安全、环保检查,对存在的问题及时整改。
8.5发生事故时,应积极抢险,服从统一指挥,避免事故进一步扩大,并按要求报告甲方。
8.6应维护好相关的安全生产设施、设备和器材,使其处予完好状态。
8.7应对作业人员进行安全生产教育培训,具备相应的安全意识的技能,特种作业人员应具备相应的资格证书。
8.8不得使用不符合国家、行业标准和甲方规定的原材料、设备、装臵、防护用品、器材、安全检测仪等。
8.9作业过程中使用的锅炉、压力容器、起重机械等特种设备应按相关规定进行定期检验。
8.10制定意外事故伤害、突发性疾病、急性中毒、急性传染病,自然灾害(洪灾、沙尘暴、强风暴、地震、雪灾、疫情)等突发事故处理应急预案,配备相应的器具,并组织演练。
8.11对施工区域民族、宗教建筑、文物古迹、文物遗址,动植物和植被、草原、水源及生态环境负责保护责任。并有环境保护的措施。施工结束后按工程设计和甲乙双方约定恢复地貌。
8.12乙方必须严格遵守国家和地方政府现行环境保护法律、法规,实行无污染作业,严格控制原油落地,如因落地油、废水、废油、废渣等造成环境污染,特由乙方承担由此而发生的一切法律及经济责任。
8.13施工完毕,做到工完料尽场地清,并恢复现场整洁状态。8.14及时向甲方传递工程动态、生产信息。
8.15乙方有义务对甲方所提出的任何质疑进行确认,并在客观证据充分的情况下实施必要的纠正和改进。
8.16乙方有义务向甲方宣传本公司的企业宗旨,并对工程建设中的安全管理作出必要的承诺。8.17对于乙方施工过程中所控制或使用的甲方财产,乙方有义务予以爱护,若其财产出现损坏、丢失等情况,乙方应及时报告甲方。
8.18要为雇用的员工及各类从业人员提供安全劳动保护用具,购买人身意外伤害保险和劳动健康安康保险。
9、hse检查与监督。
9.1甲方依据本合同对乙方承包的施工工程服务项目的下列事项进行监督检查。在检查过程中,若发现事故隐患或潜在的不安全行为,不安全状态,甲方hse监督员有权向乙方发出《隐患整改通知单》限期整改。
(1)生产、施工作业现场安全状况。
(2)乙方执行安全生产规章制度、标准情况。(3)安全、环保设施、设备的使用、维护情况。(4)特种作业人员持证上岗情况。
(5)安全、环保、健康技术措施(事故隐患整改)计划的制定和执行情况,事故应急预案及演练情况。
(6)乙方员工劳动防护用品的配备和使用情况,施工现场健康、安全与环境警示标志的管理和使用情况。
(7)消防设备、器材配备情况。(8)其他需要的监督检查项目。
9.2乙方应根据其制定的健康、安全与环境管理制度、标准,认真做好日常的安全生产检查监督工作,发现事故隐患和潜在的不安全因素要及时制定整改措施并进行整改,将整改情况通报甲方hse监督员。
9.3甲方人员包括厂qhse监督站、业务主管部门、安全生产等监督管理部门、基层单位的各类监督、管理人员等。乙方根据不同部门单位的整改通知单,及时整改问题并向提出问题部门单位进行回执。
10、事故应急救援与调查处理。
10.1乙方应制定安全、环境事故应急救援预案,设立应急救援小组,配备应急救援药品、设备、器材,并进行经常性维护、保养,保证正常运行。
10.2发生安全、环保事故后,事故现场有关人员应当立即报告乙方单位负责人,单位负责人接到事故报告后,应迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减轻人员伤亡和财产损失。重特大事故,同时立即报告甲方单位,不得拖延,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。
10.3发生安全、环保事故后,乙方应负责组织事故的处理工作,甲方应当支持和配合,并提供便利条件。对重特大事故,应当及时向甲方传递相关信息,事故应急抢救费用由事故责任方承担。
10.4乙方应按照国家和中国石油天然气集团公司事故调查有关规定进行调查和责任认定,重特大事故涉及甲乙双方或第三方责任或人身伤害,财产损失的,应由甲乙双方或第三方共同参与组成事故调查组,对事故进行调查和责任认定。
11、违约责任。
11.1甲乙双方违反本合同要求,未造成事故及经济损失的,违约方应及时整改或采取其他补救措施。
11.2甲方发出《隐患整改通知单》应经乙方确认,乙方未按甲方发出的《隐患整改通知单》要求按期整改的,乙方每次应向甲方支付违约金100-500元,乙方支付违约金后仍未整改的,甲方可责令乙方停工整改直至事故隐患排除。
11.3乙方未按合同8.14条规定向甲方报告工程动态、生产信息的,乙方每次应向甲方支付违约金100-500元。
11.4由于乙方原因造成环境污染事故,由乙方承担全部经济赔偿责任。
11.5因甲、乙方或第三方造成的事故责任,造成人身伤害,财产损失的,由责任方赔偿他方直接经济损失。
12、不可抗力。
由于不可抗力造成主合同项目施工作业事故及产生的损失,当事人双方依据主合同中双方的约定,各自承担相应的损失。
13、合同的变更、解除或终止。
本合同与主合同具有同等的法律效力,本合同随主合同的变更,解除或终止而变更、解除或终止。
14、保险。
乙方合同项目施工作业人员的工伤保险由乙方自行办理,甲方要求乙方必须向施工作业人员投保工伤保险(包括人员意外伤害险等)。
15、争议的解决。
本合同在履行过程中发生争议,按照主合同约定的争议解决方式处理。
16、其他事宜。
16.1本合同未尽事宜双方另订补充协议,与国家、中油集团公司、长庆油田公司及水电厂其他有关规定发生冲突时,按有关规定执行。
17、附则。
17.1本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章后生效。
17.2本合同一式四份,甲乙双方各执两份,每份具有同等法律效力。
17.3本合同与主合同同时生效,并作为主合同的组成部分。
甲方:靖边燃气发电厂(盖章)。
委托代理人:
乙方:庆阳陇东建筑工程有限公司(盖章)。
委托代理人:
基建施工合同篇八
12.在施工中,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失,应由乙方自行负担。
第六条工程质量检查验收。
2.乙方必须健全质量检查制度,在现场设专职质量安全检查员,做好自检记录;。
基建施工合同篇九
第一条本施工合同由五部分组成:通用条款(采用gf1999—0201范本通用条款)、专用条款(本协议约定的全部内容)、房屋建筑工程质量保修书、安全承诺书和工程建设廉政责任书。除通用条款外,四份协议分别签订。
第二条本项目实行开工审签制度。工程在开工前由xx区教育局小型基建项目管理小组(以下简称小组)对施工合同等资料进行审查。批准后,向乙方下达开工通知书方能开工。小组提出修改调整意见的,经小组重审合格通过后方可下达开工通知书。乙方无开工通知书的,不能开工。
第三条乙方对施工质量负有全部责任。小组运用国家有关法规及该项工程施工合同的有关约定条款,对施工质量进行抽检监督。
第四条本项目合同工期为____日历天,自__年__月__日至__年__月__日。
第五条无分包时工期按本合同约定起始日期计算;有分包且本合同甲方不是分包合同甲方的,分包合同工期必须经小组以指定方式确认后方有效。
第六条工期提前奖励标准:元/日历天;
第七条工期延误惩罚标准:100元/日历天。乙方工期因不可抗力延误的,需要向甲方索填工程延期确认签批单。
第八条工程量确认办法。本工程工程量确认工作均由甲方指定人员现场签字确认。甲方签字经小组审核后做为结算依据。
第九条工程必须严格按施工前约定施工内容施工,不得随意增加、减少或更改工作内容。因特殊情况需要增加工作内容的,必须报小组审核同意并持有效签证(存挡)后方可作为结算依据。涉及工作内容变更时,甲方签字和乙方意愿均不作为结算依据。
第十条工程变更为增加工作内同时,先做预算或估算,如超过1万元的,需做预算送小组报批,超过部分在1万元以内的,由乙方和甲方商定包死价格,以书面凭证计入结算总价。
第十一条本工程决算价格确定原则及结算办法:
本合同系固定总价合同。乙方一旦成为中标单位,其投标商务标预算报价将称为结算的依据。结算时,除甲方签证外,结算价格不再调整。
第十二条结算日期:在工程竣工验收合格并按要求办理竣工档案移交和竣工结算手续后的一周内结算。
第十三条下列材料按甲方签批的价格决算,决算时以主材价格确认表为准:
(各校根据自己招标文件的工程做法和要求,确定需签批的主材名单,一般为门、窗、瓷砖、涂料、地板等,不易过多。)。
第十四条经甲方签证增加的工作内同和工作量结算办法:经小组批准同意增加工作内容部分其工程量由甲方核实签字,只计税金,不计管理费和规费,不做下浮。
第十五条主材价格确定。主材价格需要由甲方以有效方式确认后方可购置材料,否则材料价格不做为结算依据。如甲方指定主材供应商和品牌的,材料价格不做为结算依据。
第十六条建立材料验收制度。工程所用主要材料必须出具有效出厂质量合格证明、性能检测报告或其它有效质量证明,主要材料进厂必须经甲方指定相关人员确认签字验收。甲方有权拒绝“三无”材料及与学校建设要求不符的材料进入施工现场,由此造成的工期延误和损失有乙方负责。
第十七条由甲方牵头组织工程竣工验收,有关单位参与验收过程。
第十八条凡经竣工验收合格的工程,方能进行工程结算,不能通过验收的,乙方要根据小组的验收意见进行整改,整改合格验收通过后方可结算。
第十九条所有小型基建项目都必须在取得小组核发的准予结算确认单后方能结算。
第二十条项目预算在2万元以上且乙方出具由小组核发的开工通知书的,方予以结算。
第二十一条不上交或不按有关要求交接齐全全部指定验收资料的,不予以结算。
第二十二条结算过程中,如小组审计认定是没有办理有关报批手续(工程延期报批手续、工作内容增加手续等)而造成不合理超支的,应由责任方(甲方或乙方)承担责任,小组不予结算。
第二十三条决算材料必须符合下列规定,否则不予决算:
(二)建筑预算和安装预算分别编制;
(四)涉及各种费率的,套用下限标准;
(五)适用计价规则(应用造价计算程序、套用定额、取费)时,不得故意多列多算和重复计算。
第二十四条除经小组同意的特殊情况外,套用计价规则时,故意多列多算和重复计算的,所涉及的计价项目均按“不计费(规费和综合费)且不计税项目处理”,同时将相关乙方记入企业不良行为记录电子档案。
第二十五条执行工程保修制度,保修金为工程结算造价的5%,有关事宜见房屋建筑工程质量保修书。
十二、安全承诺。
书。
第二十七条甲乙双方必须严格遵守工程廉政建设的有关规定,必须严格遵守工程建设廉政责任书。
第二十八条优先采取调节方式,调节未达成协议的,采取仲裁方式。
第二十九条本工程招标文件为本合同的法定组成部分,与本合同具有同等效力。
第三十条如本项目有分包工程时,分包合同必须经小组盖章后方生效。
第三十一条其它未尽事宜协商解决。
第三十二条合同设正本一份、副本两份;
第三十三条本合同自签订之日起生效。
甲方单位(发包人)(盖章):
乙方单位(承包人)(盖章):
小型基建项目管理小组(签字)。
基建施工合同篇十
(一)单项或单位工程类别、结构形式:_________;层/幢;_________;建筑面积_________;建筑面积m2,道路:_________;给排水管道:_________;构筑物:_________。
(二)承包范围:承包按_________号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容):基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。
(三)承包金额内未包含的工程项目:_________。
第二条工程造价及承包方式。
(一)承包金额:按定标价或协商价,建安工程总造价为人民币_________万元。全部工程造价按下列办法办理:
(二)承包方式:
1.按施工图预算包干或投标大包干,即包工、包料、包工期、包质量。
2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税,已包含在本合同承包金额内,由乙方支付。
3.工程质量标准要求:_________。
第三条工期。
(一)按定标(或双方)规定总工期_________天(日历天从开工之日算起)。
(二)开工日期:_________;竣工日期:_________
(三)如遇下列情况者,经甲方代表签证后,工期按实际相应顺延。
1.甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地,或障碍物和施工用水、电源未接通;
5.因停水停电或因电力,水压不能满足施工需要,影响达连续六小时以上者;
6.甲方代表借故不签证,影响下一工序的进展者;
7.甲方财力不足导致停工窝工者;
8.甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。
第四条材料、设备供应。
(一)工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场(仓库)。
(二)工程材料及设备,由_________方采购供应至场地(仓库)。
(三)工程设备,由_________方采购供应至_________向_________方交货。
(四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决,属有价供料,供应价由双方商定,与承包金额无关。
(五)购买三大材料所需的外汇由方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材,如设计采用进口时,其外汇由方负责解决,如由乙方采购时,其单价应征得甲方同意。
(六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明,否则应进行试验,试验费由供料的一方负责,对已有出厂证明的材料,如一方持有异议时,应进行复验,如复验合格,其复验费由持有异议的一方负责,否则由供应方负担。
第五条双方责任。
(一)甲方责任:
2.负责办理施工报建手续,领取建筑许可证及施工许可证;
9.审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款;
12.组织对工程竣工验收,并按合同规定的期限办理竣工结算。
(二)乙方责任:
1.施工界区内临时设施,临时道路、水、电、管线的修建安装;
5.按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全;
6.做好施工原始记录、隐蔽工程记录,汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方;
8.做好对分包单位的管理(由乙方分包时),抓好分包单位的工程质量和工程进度;
12.在施工中,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失,应由乙方自行负担。
第六条工程质量检查验收。
2.乙方必须健全质量检查制度,在现场设专职质量安全检查员,做好自检记录;
6.质量等级的评定应执行《深圳市建筑安装工程质量等级评定试行办法》。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________。
签订地点:___________签订地点:___________。
基建施工合同篇十一
根据有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房地基工程达成协议,为规范建造私人住宅地基工程中双方的`民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。
开工期为_________________月下旬。本工程为砖混结构,在_____________迎宾街北面,西邻_______________东至_______________,建一栋二层楼门面房,连地下室实为三层建筑。面积约300多平方米,以实际建筑面积为准。
本工程为甲方包料,乙方包工,包工价一次性包死,每平方米包工价为:_________________元人民币,总包工价以实际面积为准。
1、承包方式:工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、等材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。
2、工程内容:从基础打灰土连续完成甲方要求的主体框架结构,室内外的抹灰,楼房高度以及前面部份式样,到封顶。及电路,上下水安装。
3、工程质量:施工中要按规定进行,质量要求墙面平直,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平,钢筋两头弯角。
1、本工程施工前,甲方必须保证通电,通水,通路,建筑面积平整,不能影响施工。与周边邻居因地界,建筑物,线路等纠纷由甲方出面解决。
2、工程必须按照甲方要求施工,乙方不得随意改变施工方式,因施工过程中,发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致。
3、乙方在施工中必须做到安全生产,安全施工,要有足够的安全保障机制和措施,因乙方不注意安全,出现安全事故,甲方不承担一切责任。
甲方签字(手印):____________。
________年_____月_____日。
乙方签字(手印):____________。
________年_____月_____日。
基建施工合同篇十二
甲方:
乙方:
甲乙双方经友好协商,就设备维修事宜制定此合同,具体相关条款如下:修理设备名称:
—、甲方权利义务。
(1)甲方有权监督乙方按约定提供维修服务。
(2)在维修过程中需要甲方义务提供协议的,甲方当履行协助义务。
二、乙方的权利义务。
(1)乙方应向甲方示明维修工时定额和收费标准,并保证具备与维修业务相适应的设施和技术力量,具有相关施工资质。
(2)乙方维修设备应当按照国家有关标准、规范,遵守双方约定,保证维修质量。
(3)乙方应当向甲方如实说明维修使用的配件真实质量情况。乙方使用旧配件进行维修时,应当征得甲方同意,并保证安全性能符合国家有关技术标准。
(4)在维修质量保证期内,承修设备出现质量问题的,乙方应当免费返修。返修后维修质量保证期自返修竣工交付之日起重新计算。
(5)因维修设备出现质量问题给甲方造成人身伤害和财产损失的,乙方应当承担赔偿责任,但《维修单》上载明的乙方拒修的除外。
(6)在维修质量保证期内,承修设备因同一事故或维修项目经两次维修仍不能正常使用的。乙方应当负责联系其他维修企业,并承担相应的维修费用。
三、收付款条款。
乙方须提供收款地、公司名称、收款方式、收款发票。
四、双方约定。
(1)乙方未按约定时限完成维修的,应当按照约定标准支付违约金,并赔偿由此给甲方造成的损失。
(2)甲方自约定竣工交付之日起仍未验收的,自第5日起应当按照约定标准支付违约金。
(3)甲方无正当理由延迟支付维修费用的,乙方有权提起诉讼并要求甲方支付超期违约金。
(4)乙方使用无生产厂名、无厂址、无产品合格证配件的,甲方有权解除合同,并要求乙方由此给甲方带来的损失。
(5)未经甲方同意,乙方擅自将设备维修工作转托给他人的,甲方有权解除本合同,所造成的损失由乙方负责。
五、其他条款。
本合同如发生争议,由甲乙双方协商解决,协商或协调不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六.维修单(见附件)。
七、维修总金额共计人民币大写。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
基建施工合同篇十三
发包人(全称):(以下简称甲方)。
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况。
工程名称:淮南市长璧煤矿机械有限公司厂区维修项目工程地点:工程内容:厂区零星维修项目群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)。
工程立项批准文号:资金来源:
二、工程承包范围。
三、合同工期。
开工日期:
四、质量标准。
工程质量标准:
金额(大写):以实际发生额为准(见工程签证单)。
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书。
2、本合同专用条款。
3、本合同通用条款。
4、标准、规范及有关技术文件。
5、图纸。
6、工程量清单。
7、工程报价单或预算书。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
合同订立时间:合同订立地点:本合同双方约定:
发包人:(甲方)承包人(乙方):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
基建施工合同篇十四
经市府基建办施工处批准,本工程于_________年_________月_________日公开招标(协商议标或甲方委托),由乙方承建,为了明确工程内容及双方权利义务,本着互相协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况,订立本合同。
(一)单项或单位工程类别、结构形式:_________;层/幢;_________;建筑面积_________;建筑面积m2,道路:_________;给排水管道:_________;构筑物:_________。
(二)承包范围:承包按_________号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容):基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。
(三)承包金额内未包含的工程项目:_________。
(一)承包金额:按定标价或协商价,建安工程总造价为人民币_________万元。全部工程造价按下列办法办理:
(二)承包方式:
1.按施工图预算包干或投标大包干,即包工、包料、包工期、包质量。
2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税,已包含在本合同承包金额内,由乙方支付。
3.工程质量标准要求:_________。
(一)按定标(或双方)规定总工期_________天(日历天从开工之日算起)。
(二)开工日期:_________;竣工日期:_________
(三)如遇下列情况者,经甲方代表签证后,工期按实际相应顺延。
1.甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地,或障碍物和施工用水、电源未接通;
5.因停水停电或因电力,水压不能满足施工需要,影响达连续六小时以上者;
6.甲方代表借故不签证,影响下一工序的进展者;
7.甲方财力不足导致停工窝工者;
8.甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。
(一)工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场(仓库)。
(二)工程材料及设备,由_________方采购供应至场地(仓库)。
(三)工程设备,由_________方采购供应至_________向_________方交货。
(四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决,属有价供料,供应价由双方商定,与承包金额无关。
(五)购买三大材料所需的外汇由方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材,如设计采用进口时,其外汇由方负责解决,如由乙方采购时,其单价应征得甲方同意。
(六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明,否则应进行试验,试验费由供料的一方负责,对已有出厂证明的材料,如一方持有异议时,应进行复验,如复验合格,其复验费由持有异议的一方负责,否则由供应方负担。
(一)甲方责任:
2.负责办理施工报建手续,领取建筑许可证及施工许可证;
9.审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款;
12.组织对工程竣工验收,并按合同规定的期限办理竣工结算。
(二)乙方责任:
1.施工界区内临时设施,临时道路、水、电、管线的修建安装;
5.按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全;
6.做好施工原始记录、隐蔽工程记录,汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方;
8.做好对分包单位的管理(由乙方分包时),抓好分包单位的工程质量和工程进度;
12.在施工中,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失,应由乙方自行负担。
2.乙方必须健全质量检查制度,在现场设专职质量安全检查员,做好自检记录;
6.质量等级的评定应执行《xx市建筑安装工程质量等级评定试行办法》。
甲方:代表人:
乙方:代表人:
________年____月____日。
基建施工合同篇十五
依据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定,甲乙双方经友好协商,就中央空调维保事宜达成一致,同意签订本合同按双方的约定履行。
一、合同标准乙方受甲方委托,为其在用的美的牌中央空调提供有偿的维保服务。维保范围为:主机、末端、整个系统的维护保养。
二、维保期限:整个工程包工包料(压缩机、电脑板、风机除外)全部费用为:_________________元,保修期为十二个月。
严格按照美的中央空调维护保养手册,进行中央空调维护保养。具体内容如下:主机系统及管线定期进行一次检漏处理。电气、检查坚固接线接头、主电源、控制电源、压缩机电动机、排风机电动机,测量绝缘电阻,配电线缆、电加热器,测量直流电阻、各种传感器,正常使用时检查温度及压力,化霜出水,正常使用检查开关阀门、温控开关,电磁阀、高压阀、低压阀。定期梳整肋片,定期清洗肋片。定期清洗过滤器。
五、甲方责任。
为乙方中央空调维保工作提供方便。
六、乙方责任。
1、严格按公司中央空调维保手册向甲方提供中央空调维保服务。
2、接受甲方监督,确保服务到位。
3、在接到甲方报修通知后24小时内赶到现场(特殊情况、2小时之内到达)。
七、合同终止。
a、在以下情况之一甲方有权以书面形式通知乙方终止合同:
1、甲方提供有关产权变更证明。
2、维保项目没有按期、按质全面履行超过一季,并经南京市权威鉴定确实存在问题。
3、甲方由于不可抗力的原因无法履行合同。
b、在以下情况之一乙方有权以书面形式通知甲方终止合同:
1、业权变更。
2、乙方由于不可抗力原因无法履行合同。
3、如甲方陷破产、清盘(合并或重组除外)或未能偿还应付的债务。
八、违约责任:
1、若甲方违约:应向乙方支付一年内的所欠款项,乙方有权要求甲方继续履行合同。
2、若乙方违约:应退还甲方所付的定金,甲方有权要求乙方继续履行合同。
九、其它约定事项。
1、如果因第三方修理美的中央空调造成的损失乙方不承担责任。
2、合同未尽事宜双方友好协商解决。
十、本合同一式两份,双方各持一份,自双方签字盖章起成立,并依法生效。
签订日期:_________________
基建施工合同篇十六
经甲乙双方协商,甲方委托 建筑工程队建造 房一幢,本建筑总平方面积为m,每平方米价格为元,合计总金额为 元;瓷砖地板砖每平方米价格为元,楼梯、卫生间平方面积双算,总平方面计算以上楼板覆盖面为准。为了确保工程质量,明确双方责任,经双方多次协商,特定以下协议。
一、工程概况:房一幢,砖混结构:包括基槽开挖,砌砖钢筋制做,支模板、瓦房、屋顶处理、房子粉刷。
二、地梁、圈梁、柱子、支模另算,每米价格 元。
三、甲方应备好建房所用的各种建筑材料,保证材料的供应及时。甲方负责模板、电胡芦、电夯的费用和拉运,负责乙方架材、架具的拉运。负责烟茶的供应(每天每人一盒烟)。提供灶房、灶具、住房一处,甲方负责基建期间的工地安全看护,支模配合木工电锯。
四、甲方应保证工地的水路电三通,提前处理好邻居关系和兄弟纠纷,以免造成建筑中途停工,否则误工后果由甲方负担。在施工中,甲乙双方要密切配合,严把质量关,施工人员要服从甲方的技术指导,按图纸施工,如确实需要变动的要经甲乙双方协商方可变动。
五、甲方负责开工前现场清理,浇好所有的建房用砖、筛灰、土方回填、粉刷浇墙,所有建筑平方面以外的活另说价格另算。
六、付款方式:
基建承保款分三次付清,第一次开工放线付40%,现金 元;第二次上梁当天付40%,现金元;第三次内粉完工付15%,现金 元;第四次工程完工后付清所承包款,现金 元,完工达到工满钱清。
七、乙方应确保工程质量,保证墙体端正、粉刷平直。工程
质量争取达到农村基建优质标准。乙方在施工过程中时刻注意节约用料,安全施工应放在首位。在抓好质量的前提下安全施工,在施工期间,甲乙双方应积极配合,坚持现场施工,乙方负责交工后三个月的工程质量保险,保证屋顶不漏水,粉刷瓷砖不拖落,如有问题乙方负责维修,甲方负担材料。
八、在施工期间,如地基开挖有大的地质问题,由甲方自己
负责处理。甲方负责前、后、中、瓦房管饭。
九、基建期间的乙方工地人员安全,由乙方负责,乙方应时
刻强调工地安全这一大事。
十、双方协议成交后。单方私悔合同者,后果自负。
此合同自签定之日起生效,双方应各负其责,信守合同。
甲 方:________
乙 方:________
中证人:________
________年_______月_______日
基建施工合同篇十七
发包方:(以下称甲方)。
承包方:___________________(以下称乙方)。
甲、乙双方就建设工程项目充分协商鉴定本合同,共同信守。
1.工程名称:校内部安装工程。
2.工程地点:江桥镇封浜村638号。
承包内容:厨房设备、校门、行政办公室、电脑房、图书馆等防盗门窗、食堂、饮水间后期扫尾工程。
3.共计人民币____________元。
4.工程价款和费用的结算依据和付款方法:______________________。
5.工程安排日期:20xx年12月1日
6.工程竣工日期:20xx年12月23日
7.工程质量:以区镇药品食品监督部门和防疫部门意见为基本要求,以国家颁发的`施工验收规范和质量检验标准为依据。
8.甲方主要义务:工程质量、工程时间。
9.乙方主要义务:包工包料、完成甲方所需求、质量第一原则、按图施工。
10.乙方按甲方规定的时间竣工。
11.工程竣工后保修期一年。在保修期内,属于承包方施工责任造成的,由承包方负责免费修理。属于发包方或设计责任造成的由甲方自理。
12.因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
13.合同未尽事宜,双方可另行补充协议。
14.合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。
15.本合同一式三份,双方各一份、镇有关部门一份。
20xx年x月x日20xx年x月x日。
基建施工合同篇十八
依据《中华人民共和国民法典》,结合工程实际情况,经过双方协商,达成如下施工协议:
镇农贸市场基础设施建设项目
镇村西头组
1、修建农贸市场区间道路1200米。
2、新建供水管网1800米,排水管道米。
3、人行道建设生态砖4550平方米。
4、完成道路绿化1200米,栽植绿化树木700棵。
5、完成____区内电源、电网建设,安装路灯180盏。
6、完成东环路农贸市场商户180户。
伍仟伍佰万圆整(5500万元)。
工程工期为14个月,即________年____月____日至________年____月____日。
甲方权利义务:乙方开工前甲方有责任帮助乙方协调当地关系,帮助乙方解决因场地和附属物等与当地群众发生的冲突,维护施工路段的车辆通行,为乙方创造一个良好的施工环境,使乙方能够顺利施工,并按合同规定按时付款。甲方有权要求乙方保质保量按时完工,如乙方原因造成延误工期或中途停止,甲方有权拒付部分或全部费用。乙方权利义务:乙方必须严格按照要求和施工方案进行施工,不擅自或降低设计标准,保证在规定的工期内高质量完成任务,并制定详细的安全措施,对一切安全事故负全责,乙方可要求甲方按照合同及时付款。
1、乙方完成总工程30%时甲方验收合格后付全款的30%。
2、乙方完成总工程60%时甲方验收合格后付全款的30%。
3、乙方完成总工程经甲方验收合格后付全款的40%。
代表人:________
代表人:________
________年____月____日
基建施工合同篇十九
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围和内容:整个工程的全部工程桩,cfg总桩长桩67870.5m,水泥搅拌桩总桩长6182m。
四、工程造价:
1、本工程承包方式采用闭口包干性质,包括总价及综合单价均闭口包干。
2元(小写)。注:按实际发生工程量结算。
其中:d500cfg综合单价76元/m,d500水泥搅拌桩综合单价35元/m。
(1)总价包干内容包括但不限于(包工、包料、保水电费、包施工组织措施费、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包工资及材料价之任何市场差价、施工管理费、总包管理费、所有间接费、综合费率、各类保险(含外来务工人员综合保险)、利润和国家规定的任何收费、税金、必须的加班费、仓储、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费、防止扰民措施费、翻槽及场地平整、渣土消纳费用、桩基检测费、文明施工费等)。乙方不得就该工程中各项措施费、保修等事宜再向甲方主张任何其他费用。
(2)除非另有规定,合同价款包括执行和完成合同所描述工作的全部费用,不论它们是否在合同文件中有所说明。
(3)包干综合单价不作任何调整,即合同单价不会因人工及物料费用或汇率之升降而调整,不会因工程量的增加或减少而调整。
(4)任何未列在工程量清单内而却是完成本工程内容必须的项目,其价款已被包含在其他已填报价款的项目中,今后不作调增,任何的缺漏项与工程量统计错误(除非招标图纸上没有,而施工图上有)皆由乙方承担。
第二条施工准备。
一、甲方:
1、甲方现场代表天内提供桩基础施工图份。
2、组织乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在3天内分送有关单位,5天内提供会审纪要和修改施工图3份。
二、乙方。
1、乙方现场项目经理,乙方负责施工区域临时道路、临时设施、从甲方提供水电接驳点到施工现场水电管线的铺设、管理、使用和维修工作。
2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
3、编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,在进场施工前5日内送发包方,经甲方确认后可进场施工。
4、现场提供监理办公区一处。
5、以上工作所需费用已包含在合同总价内。
第三条工程期限。
一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为,自年2月19日开工至20xx年3月20日竣工验收。
二、开工前。
三、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延:
4、不可抗力。
第四条工程质量。
一、本工程质量要求达到:工程质量标准按设计及国家现行施工验收规范,一类桩达到90%(含)以上,不得出现三类桩。
二、乙方应按国家和河北省现行规范和标准进行施工,并接受甲方派驻代表及监理单位的监督。
三、乙方在施工过程中必须遵守下列规范。
1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品应按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格并经甲方工程部及监理公司共同验收后方可用于工程。如采用不合格的材料,甲方、监理有权制止使用,提出整改,并且乙方赔偿甲方20xx-20xx0元/每次,并由乙方承担全部的经济损失和责任,待整改合格后方可继续施工。无论甲方或监理单位是否发现,由于使用劣质建材施工所引起的一切后果均由乙方负责并赔偿甲方的损失。
2、隐蔽工程需经甲方派驻代表及监理工程师检查、验收签章后,方可进行下一道工序。
4、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、监理公司、甲方等单位共同研究,并经设计单位和甲方代表签证后实施。
第五条安全施工。
一、安全施工与检查。
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,甲方及现场监理有权对承包方存在的安全隐患提出整改或停工整改,如提出整改问题后乙方未能按时整改完成的,乙方赔偿甲方5000—10000元/每次。
二、事故处理。
1、发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知工程部,同时按政府有关部门要求处理,所产生的费用由乙方承担,甲方不承担任何责任。
第六条工程价款的支付与结算。
一、本合同为固定总价合同。如出现变更,设计变更部分综合单价计算方法如下。
二、水电费挂表计量(所用水电费用、电损及管道损耗均已包含在综合单价内)。
三、由乙方施工原因(包括桩位偏移、断桩、低桩等)引起的费用在乙方结算工程款中扣除。
四、付款方式:
1、本工程没有预付款支付;。
3、相应结算总价的5%将作为保修金,在结算付款中扣留,保修金[无利息]在项目工程主体封顶起2年后结清。
4、以上付款,乙方须按甲方要求格式并根据工程进度情况提交申请付款报表,内容应说明乙方按照合同约定有权得到的金额和具体明细组成,以上付款经甲方审批后21日内支付。
五、乙方应履行开国家正式发票的义务,否则甲方有权停止付款。
第七条施工与设计变更。
一、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由甲方组织设计交底和三方会审做出会审纪要,作为施工的补充依据,甲、乙方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方及时以书面形式通知甲方,由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,乙方按修改或变更的设计文件进行施工。
三、甲方有关部门提出的修改要求需有关部门负责人确认。没有经过确认的变更单,乙方有权拒绝执行。
四、因乙方原因造成的设计变更,增加的相关费用及损失由乙方承担,减少相关费用,合同总价按实扣减。
五、乙方收到甲方“工程指令”等函件时,应立即组织人员配合甲方到现场就返工或增加内容、部位、数量及工期等详细情况进行现场核对。
六、如果涉及到返工,己方应立即停止原工作,并最迟应于次日与甲方相关工程师一起核定返工工作量。未能立即行停工而继续施工的工作,不得计算返工费用。未能及时核实返工工作量,而在事后将原有工作当作全部完成而索赔返工费用的,甲方不予认可。
七、当设计变更和现场签证实施完成后,需由监理公司、甲方专业工程师、甲方代表、
八、乙方应在设计变更和现场签证内容工作发生并完成后七天内向监理和甲方提交设计变更和现场签证资料一式四份。所有的设计变更和现场签证单需使用甲方规定的标准表格。设计变更和现场签证及其补充预算实行严格的时间限制,并严禁过后补办的做法。未在规定的时间内办理签证单,则视为乙方自动放弃。
第八条工程验收。
竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
第九条质量保修。
一、承包方应按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和建设部《房屋建筑工程质量保修方法》的有关规定,对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
二、工程质量保修金。
1、质保期。
2、乙方应按有关法律、法规等的规定,对交付甲方使用的本工程在缺陷保修期内承担本工程质量缺陷保修责任。甲方可在认为有需要的任何时间发出指示,要求乙方修复在缺陷保修期内出现任何缺陷,乙方应在收到该指示后的合理时间内修复该等缺陷。
3、缺陷保修期届满且乙方根据指示已修复所有缺陷并令甲方验收满意时,甲方应签发“缺陷报修完成证书”,乙方获此证书后方视为保修工作完成。但该证书发出后,乙方仍须承担按照法律、法规要求的保修责任和义务。
4、若乙方收到甲方指示后未能在2天内履行其保修义务,甲方可以委托他人按照本合同约定的要求进行缺陷修复。所发生的费用由乙方直接支付或从本工程质量保修金中扣除,同时甲方应以书面形式将这种情况通知乙方。
第十条违约责任。
一、乙方责任:
1、施工原因造成工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。并赔偿由此给甲方造成的一切损失。
2、因乙方原因,未按合同约定按时竣工,每延期一天应赔偿甲方合同总金额的千分之。
3、因乙方原因实际进度比计划进度延误超过5天,甲方可单方面终止合同,并请第三方进场施工。乙方负责赔偿由此给甲方带来的一切损失。
二、甲方责任:
1、由于甲方原因造成乙方未能按合同约定的竣工日期按时完成,则竣工日期可以顺延。
2、因甲方原因,工程中途停建或缓建,按已完工程量进行结算,工程剩余材料双方协商解决。
第十一条合同争议的解决方式。
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决,协商不成的,按下述第种方式解决。
1、提交。
2、依法向工程所在地人民法院起诉。
发生争议后,除非出现下列情况的,双发都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双发协议停止施工;。
(2)调解要求停止施工,且为双方接受;。
(3)法院要求停止施工。
第十二条附则。
一、本合同(落款处)确定邮寄地址(收件)、邮编、传真号码为甲乙双方认可的文件送达地址;如有变更,变更方有义务书面通知另一方,否则以原联系方式出发的文件在发出后(无论是否收到)第三日即视为已送达。
二、本合同自双签字或盖章后生效。
三、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。
甲方:乙方:
基建施工合同篇二十
甲方:法定代表人:乙方:法定代表人:
郭叶线是20xx年初修建的一条通村公路,全长约13.5公里,由于今年载重车辆较多且年久失修,多处破损严重,且郭叶线横穿两个乡镇七村三十多个小组。为了改善交通环境,方便群众生产、生活,甲方将所辖范围内郭叶线维修补缺加铺通村公路建设工程承包给乙方。经双方协商同意,特订立如下合同:
一、工程总量。
该工程为郭叶线维修补缺加铺通村公路,全长约2.5公里,具体以实际施工里程为准。
二、工程施工及质量要求。
1、全部破损公路由乡村公路段派专人指定维修点,乙方按甲方要求施工。
2、维修部份两端连接点必须用切割机切断、切齐,连接点水泥硬化时两边必须涂抹沥清。
3、维修部份水泥块用挖机挖出来后必须运离公路两侧50米外,以免影响公路通行安全。
4、维修部份必须整平、压实。
5、混凝土硬化层宽度为3.5米、厚度18厘米。
6、乙方全面按标准完工后,甲方申请县有关职能部门验收,经验收合格签字后,乙方交付甲方使用视为正式完工。
7、工程自验收之日起一年内出现质量问题,由乙方负责无偿维修(不可抗力因素除外)。
三、工程安全责任。
乙方必须抓好安全施工,包括个人人身安全、财产安全,确保无任何安全事故发生。发生的一切安全责任由乙方全部负责。
四、工程时间。
工程必须在60日内完工,即从20xx年10月10日至20xx年12月。
五、工程造价及付款方式。
1、破混凝土板及运输10/㎡,共80745㎡,计币80745元。
2、基层处理5/㎡,共80745㎡,计币40373元。
3、混凝土浇筑及保养65/㎡,共80745㎡,计币524843元。
4、盖函板一座2万元。
5、工程保质期为一年,保质期满后付清余款。
六、施工环境。
甲方有义务为乙方提供优良的施工环境,协助做好协调工作,无偿提供工程所需的土源、土场、毛料,协调水电供应,尽量为乙方提供施工方便,以利工程顺利进行。
七、违约责任。
1、公路工程不得转包或分包,合同签订后,发现乙方有转包或分包行为的,甲方有权无条件终止合同。
2、由于乙方工程质量不合格所发生的工程返工、重建等,一切责任由乙方承担,工期每延期一天甲方按工程量总额的1‰对乙方处以罚款。
八、本合同一式肆份,甲方贰份、乙方壹份、存档壹份。
九、工程竣工验收完工后,甲方一次性付清总工程款50万元,余款165961万元,一年内付清,乙方按合同要求组织施工。
十、本合同经双方签字后生效。
甲方:乙方:
(公章)(公章)。
代表人:代表人:
年月日年月日。
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/17870797.html】